集成吊顶合同协议书文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
集
成
吊
顶
制
作
安
装
协
议
书
xxx工程有限公司
xxx二次装修工程项目部
集成吊顶制作安装协议
发包方：xxx有限公司xxx二次装修工程项目部（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》以
及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，特订立如下协议。
第一条工程概况
1.1 工程名称： xxx二次装修工程
1.2 工程地点：xxx
1.3 承包范围及内容：xxx二次装修工程施工图中所有卫生间、盥洗间集成吊顶制作安装工程。
1.4 承包方式：本工程采用“包人工、包材料、包工期、包竣工调试、
包质量、包安全、包文明施工、包环境保护及售后保修。
第二条合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后 3 日内做好施工现场准备工作。
2.2 合同工期：本工程于2014年 3 月 6 日开工，至2014 年4 月 6 日，共 30 日历天。
2.3 分包工期要求：按项目部施工进度计划施工。
2.4 工期由甲方以进度计划下达给乙方（按需满足甲方赶工要求）如因
乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处罚；
2.5 若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的
一切费用（含额外增加费用）由乙方承担。
第三条工程质量
3.1 本工程按图纸要求及设计、施工规范及有关技术标准组织施工，工程质量必须达到合格标准。如果质量不合格，乙方应无条件修补至合格，
由此造成的经济损失及工期延误由乙方承担赔偿。
3.2 本工程质量必须满足相关规范要求，并由建设单位、质检站等相关职能部门的检查、验收和签字确认。
第四条合同内容及价格
4.1 合同单价（包材料、包人工安装）：
1、300*300mm铝合金扣板集成吊顶单价为 64 元/㎡；
2、配套300*300LED灯盘单价为 50 元/套;
注：300*300mm铝合金扣板集成吊顶铝扣板厚≥0.5mm，颜色为银拉丝套边，集成吊顶单价包含φ6吊杆、C38烤漆轻钢主龙骨、90mm烤漆三角龙骨、铝阴角线及密封胶等辅材辅料。
剩余材料及辅料、配件及时清理，由安装产生的建筑垃圾运至一楼指定堆放点，做到工完场地清。
具体工程量以现场实际收方为准。
4.2乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。
第五条工程款支付方式
1、进场施工十五日内，预付工程款 5000.00 元。
2、安装工程量过半，支付已完工程量造价的80%。
3、安装工程完工验收合格后十五日内，余2000.00元作为质保金，其余全部支付。
4、工程竣工验收合格满六个月后，一次性支付完工程质保金2000.00元。
第六条工程保修金及保修期
6.1.工程保修金：扣2000.00元作为工程质量保修金，六个月后无息返还。
6.2.保修期：质量保修期从工程竣工（业主）验收合格之日算起两年。
6.3.保修期间若发生工程质量问题需维修的，在收到维修通知单24小时内务必到场处理；否则，甲方有权委托其它人进场维修，所发生的相关维修费在保修款中扣除。
第七条甲方责任
7.1 在开工前 2 天负责向乙方提供一套完整的施工图，设计变更通知和相应的技术交底通知。
7.2 在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
7.3 甲方项目经理负责施工现场管理和本工程各班组协调工作。
7.4 甲方提供垂直运输、施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
7.5 甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
7.6 按工程进度和合同约定，及时支付乙方工程款。
第八条乙方责任
8.1 乙方应严格执行安全文明施工的有关规定，如因违反规定而发生伤亡事故，一切损失均由乙方负责。发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应在十分钟内第一时间通知甲方主要负责人到场处理并保护好现场，乙方保护措施不力造成的所有损失由乙方承担。
8.2 乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容，严格按图纸施工。否则，出现质量事故由乙方承担所有的返工维修经济损失。
8.3 乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其他构成分包合同的相关资料和信息。未经甲方同意乙方不得缔结任何与本分包合同相关的第三方合同。
8.4 乙方在施工过程中，应提交工序协调的书面报告给甲方协调，服从甲方的统一协调，乙方应对班组交底做好成品、半成品的保护工作，采取合理有效的措施保护本分项和其他分项作业的半成品及成品，由乙方原因造成本分项和其他分项的材料设备、成品及半成品的损坏、丢失或污染等，由乙方负责赔偿由此造成的一切损失，并承担相应的责任。
8.5 分项工程完工后，甲方人员验收未达到质量标准要求时，乙方应无条件立即返工到合格标准。返工发生的一切材料及人工等费用由乙方自行负责。如乙方有意不返工，甲方可另派人返工，由此发生的工资在乙方进度款中双倍扣除。
8.6 乙方必须无条件服从甲方有关质量、安全、文明施工、进度的各项管理制度。
8.7 乙方必须与工人签订劳动合同并报甲方备案。严禁使用童工和无手续的人参加班组生产，如若发现每次罚款500元。
8.8 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，合同中须明确劳动报酬等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工人员包括农民工工资发放情况须定时
上报甲方。
8.9 乙方应按时交纳从业人员社会综合保险费并为在岗的每位从业人员购买100元的意外伤害险。
在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责，所涉及的费用由乙方全面解决。
乙方在施工中如由对甲方或第三人造成伤害的，应承担赔偿责任。
8.10 乙方不得将本分项工程自行转包，如发现甲方有权终止本协议，并另行分包给其他班组施工，由此产生的经济损失由乙方负责赔偿。
第九条安全文明施工要求
9.1双方确立“安全第一”宗旨，制定相关安全操作规程、培训教育制度、检查评比制度，乙方应无条件配合甲方及相关方的安全文明施工要求。
9.2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，乙方应有周密的安全施工方案和措施，消除事故隐患。机械设备使用应进行安全生产操作规程的交底，在输电线路、地下管道、易燃易爆地段附近施工开始前提出安全防护措施。
9.3 配合甲方的三级安全教育，每天做好班前安全交底，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全责任，随时接受甲方组织的安全检查人员依法实施的监督检查。
9.4按甲方要求及时做好安全生产的相关资料，包括班前安全活动记录，不能损坏资料，每5天上交甲方安全员审查。
9.5乙方违反消防条例和法规造成的火灾事故，一切损失均由乙方负责。
第十条现场管理
10.1 甲乙双方人员应严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
10.2 乙方应对现场人员进行遵遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严格执行甲方的质量、安全、文明施工等规定，严禁偷拿现场材料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权执行处罚细则。
10.3 处罚管理细则：
1、施工现场穿拖鞋及高跟鞋、不戴安全帽、打赤膊，违者每项每次罚款10元。
2、盗窃工地财物者，每次罚款500元，并送交公安机关处理。
3、故意破坏工地设备者，每次罚款100-200元。
4、不听从项目部统一安排，在工地安排地点以外的地方私搭铺、私砌灶者，每次罚款50-100元。
5、对工地内的水、电随意加装，改动或拆除者，每次罚款50-300元，造成后果严重者，送交公安机关处理。
6、在工地内打架斗殴聚众闹事，每次罚款500-1000元，送交公安机关处理。
7、在工地范围内进行赌博活动，每次罚款10-50元，情节严重者，送交公安机关处理。
8、不在工地所设吸烟区吸烟，随意吸烟者，每次罚款10元。
9、在工地内随意大小便者，每次罚款100-300元。
10、修理机械设备没断电和没挂“安全合闸”标志者；乱用模板（铺
路），造成材料损坏浪费者；每次罚款100元。
11、私自拆除“四口”防护及其他安全防护设施者，或在满堂架上面堆放大量木枋或散板者，每次罚款100元。
12、不关水龙头或者乱拉乱接施工用电及拖地电线，每次罚款50元。
13、各施工作业人员不认真阅读签证项目部实行的安全教育及各安全技术交底的，并在阅读及签证时有对安全资料涂改，丢失、不及时归还、代签或不签情况下，每次罚款50元，屡次不改者赶出工地不得在工地进行施工作业。
14、本班、本工序施工完毕后，即时清理施工机器和施工现场，如果该班组没有即时清理施工现场，每层罚款100-500元/层。
15、内脚手架板上不允许有任何杂物和建筑垃圾、建筑材料，否则处罚责任班组：一根木方、一块模板各罚款50-100元。
16、配电箱门未关，一个配电箱罚款50元；一个开关负荷多条回路的每发现一处罚款50元/条。
17、乙方没法有按施工图下料提交材料合理利用方案，造成材料浪费的由乙方负责，在当月进度款中双倍扣除。
18、楼面清理时严禁自上而下直接倾倒垃圾，否则，每次罚款100元。
19、乙方指派人员不服从甲方现场统一指挥的，每次罚款50元。
20、乙方人员必须将所领材料及半成品分类堆码并按要求标识，严禁乱堆乱放，否则，处以每次100元。
21、以上条款希望工地所有人员严格遵守，若某人连犯同一条款二次，除罚款外，并清理出工地。
22、以上条款由甲方现场管理人员当场开出罚款单，乙方当事人必须签字确认，如属事实，乙方拒签并无合理解释，按双倍金额在工程款中扣除。
第十一条违约责任
11.1 双方违约责任：
1、乙方分包的工程项目，不得擅自再次分包，在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，乙方负责赔偿返工的一切损失。
2、甲方按合同约定支付工程款后，乙方应按时足额发放工作人员工资，并公布发放情况，有拖延克扣现象，甲方可代为发放，并视情节严重进行罚款或解除合同。
3、乙方应精心组织施工，保证工程质量，如质量不符合国家验收规范标准，必须返工修理，其工料费损失由乙方承担，如工程质量低劣又无法挽救的应由乙方负责赔偿全部工料损失，并支付分包总额10%的违约金。
4、乙方必须按照甲方的施工进度计划（周计划、旬计划、月计划）施工，如拖延工期一天按每天200元进行处罚（以周例会决定执行）。
5、乙方不履行本合同义务或不按本合同约定履行义务的其他情况。按工程总款1%计算违约金。
第十二条其他
12.1 合同生效和终止：双方签字盖章后生效，结清工程量款时失效。12.2 其它未尽事宜经双方相互协调并签订补充协议，本合同具有同等效力。
12.3 本合同发生纠纷，甲乙双方应及时协商，协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。
12.4本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。
甲方（盖章）乙方（签字）
委托代理人：身份证号码：
电话：电话：
年月日
集成吊顶装饰购销合同书 供货方：（甲方） 联销使用方：（乙方） 第一条、鉴于 鉴于全国家装行业规范化发展的趋势，甲、乙双方拟通过联销的合作方式共同培育及规范市场，扩大影响力，共同促进双方发展。依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，双方本着诚信合作、平等互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方供应材料事宜，达成以下协议，签订本合同。 第二条、产品内容 1、甲方供给乙方之联销产品为集成吊顶（集金属铝天花、取暖、照明、换气为一体的厨房、卫生间整体吊顶）。 2、货品名称及价格：对应的货品名称及单价按甲方提供的产品价 目表为准。 3、质量保证：符合国家标准的合格产品。售后服务承偌：自客户 购买之日起整机保修年。 4、产品标价：甲方向乙方提供的展示样品，一律按照甲方所提供 的价格表进行价格标注。 5、如产品价格发生变动，甲方需至少提前5 天以书面形式通知乙方。 第三条、供货发式 1、甲方在接到乙方《室内装饰工程材料采购单》或填写给甲方的
有效地产品订购单的传真 2、甲方的送货区域通常情况仅限于市区内。如送货地点超出甲方的正常服务范围，则甲方可以不予送货；如需甲方送货， 则送货经费勇由乙方支付。当乙方所需的送货地点较远但一次性销售金额超过元时，也可经双方协商，以最佳的物流配送方案为客户提供送货服务。 第四条、甲乙方的责任和义务 （一）甲方的责任和义务 1、甲方有义务维护市场零售价格的稳定，不得随意调整商品价格。 但有促销、小区征集样板房和团购等特殊情形除外。 2、为便于乙方的销售，甲方有义务及必要在乙方的材料展示厅提 供样品展示。 3、为便于产品信息的传达及双方销售，甲方有义务为乙方的工作 人员提供一定的产品知识培训或一些必要的服务及技术性的指 导工作。 4、甲方必须保证乙方所需材料的优先原则。 5、甲方负责产品的安装，并可为乙方客户免费提供量房、设计、 预算服务。 6、甲方不得向第三方透露任何与乙方合作的有关信息。 （二）乙方的责任和义务 1、乙方须配合甲方搞好供货时的协调工作，在填写采购单时应力 求采购的材料品种、规格、数量的准确。
施工合同协议书 甲方：xxx学校 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，结合本次工程的具体情况，达成以下协议： 1、工程内容： 由乙方负责科学仪器室教室吊顶共111平方米，每平方米60.5元。 2、承包方式及合同价款 承包方式：乙方包工包料。 合同价款：总价款为人民币6715.5元（大写：陆仟柒佰壹拾伍元伍角）。 3、质量要求：合格 面板与墙面、灯具等交接处应严密，不得有漏缝现象，灯具应与龙骨连接紧密。 用钉固定时，钉距不宜大于150mm，塑料扣板拼接整齐，平直，无色差，无变形，无污迹。 四周墙角用塑料顶角线扣实，对缝严密，与墙四周严密，缝隙均匀。 吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色应与乙方提供甲方通过的样品一致.
4、付款方式： 付款方式：待工程结束由甲方验收合格并报账后，按照工程结算书工程造价一次性支付给乙方。 5、工期： 5.1工期为：年月日至年月日。 5.2乙方根据甲方要求的时间进行施工。乙方保证按期完工。 6、检验标准、方法、地点及期限： 甲方、乙方在施工完成后，组织验收，对不符合约定的，应当在验收完三天内书面通知乙方，限期整改。 7、双方的工作： 甲方对乙方施工过程进行监督检查，组织相关人员对工程进行验收，按照合同约定支付工程款。 乙方应严格遵照甲方的要求进行施工，按施工安全规范的要求做好现场安全管理，根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产安全。若发生事故，应积极处理并立即报告甲方及有关部门，因此带来的损失由乙方承担。工程未交付前乙方应做好成品保护工作。 8、保修期： 保修期为本工程验收合格后一年。 9、违约责任： 甲方未按照合同约定履行义务，给乙方造成的经济损失，由甲方承担。
室内吊顶最佳合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
室内吊顶承包协议书 甲方： 乙方： 为明确双方责任，加强相互配合协作、保质保量、保安全，保工期完成本工程任务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，以共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 建筑面积： 工程结构： 工程内容：施工图纸、设计变更、技术核定单及工程量清单范围内的所有内容 承包人已对施工现场、施工图、施工环境进行了准确了解。 二、承包范围及承包方式 承包范围：本合同承包范围为室内所有吊顶工程。
1、吊顶工程采用“包工、包料、包机具、包质量、包 工期、包安全、包文明施工、包验收的包干方式，承包人 全面负责本合同范围内的全部工作内容。 2、所有材料的下车、上楼运输、制安、材料清理及成品保护工作。施工工序和质量要求必须按照国家有关的规范要求施工及验收。 3、乙方自行负责脚手架的搭设，提供满足施工要求的所有机具，提供符合安全标准的防护和劳动保护用品，包括：安全帽、安全绳、安全带、手套、雨具、雨鞋及清扫用具等。 4、乙方必须按甲方指定的位置堆码材料，排列整齐。对材料堆场周边必须做到随时清洁干净，不得有零散材料和用具随地乱放。违者所发生的费用均由乙方负责。 5、双方约定整个工程承包价的为质量保证金。该工程质保期为年,保修期内因乙方材料质量和施工质量出现问题由乙方免费维修,乙方必须在接到甲方的质保维修通知2天内赶到施工现场进行维修工作,否则按发生费用的双倍赔偿。若非乙方的因素(如其他方面在装饰面上安装、打洞、接管等)出现外观缺陷等,乙方不承担维修责任,但必须协助甲方处理,费用由甲方承担。 6、乙方应自备各类型电动工具、机具、临时用电移动配电箱及其相应的电缆线。施工中所用的所有低耗品等由乙方自购，自带机械设备，装饰施工用移动脚手架及工作平台搭设、购置、租赁等费用。 三、工程承包价： 1、本工程卫生间、厨房、餐厅采用吊顶，其他部位为吊顶（包括办公室、过道等）。吊顶采用8mm吊杆，中距900-1200，次龙骨中距300-600，吊顶综合单价为元/m2，吊顶综合单价为元/m2。工程量以实际收方为准。（综合单价具体包括主材费、辅材费、损耗费、工具费、垂直运输人工费、临建费、生活费、装卸及运杂费用、垃圾清理及外运费、歇工补助费、安全文明施工管理费、税费、风险费等直至工程竣工验收合格交付使用以及维保期间的维保费等所有费用）。
集成吊顶采购合同 篇一：厨卫集成吊顶订购合同 厨卫、集成吊顶预订合同 甲方：乙方： 地址： 1、交货时间： 2、双方签订合同时，乙方应付货款的20%的订货款做为订金给甲方，即人民币（大写）：余款安装完工付清。 3、此货不含税价 注：电器不良品退换标准，规定：自消费者购买之日起，电器如出现问题15天内包换。电机保三年，发热管保修两年。人为损坏不给予退换。 本合同一式两份，双方各执一份，合同签字生效。 甲方负责人签字：乙方负责人签字： 服务热线： 年月日 篇二：集成吊顶合同 集 成 吊 顶 制
作 安 装 协 议 书 xxx工程有限公司 xxx二次装修工程项目部 集成吊顶制作安装协议 发包方：xxx有限公司xxx二次装修工程项目部（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，特订立如下协议。 第一条工程概况 工程名称： xxx二次装修工程 工程地点： xxx 承包范围及内容：xxx二次装修工程施工图中所有卫生间、盥洗间集成吊顶制作安装工程。 承包方式：本工程采用“包人工、包材料、包工期、
包竣工调试、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护及售后保修。 第二条合同工期 乙方接甲方进场通知后 3 日内做好施工现场准备工作。 合同工期：本工程于XX年 3 月 6 日开工，至XX 年4 月 6日，共 30 日历天。 分包工期要求：按项目部施工进度计划施工。 工期由甲方以进度计划下达给乙方（按需满足甲方赶工要 求）如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处罚； 若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的一切费用（含额外增加费用）由乙方承担。 第三条工程质量 本工程按图纸要求及设计、施工规范及有关技术标准组织施工，工程质量必须达到合格标准。如果质量不合格，乙方应无条件修补至合格，由此造成的经济损失及工期延误由乙方承担赔偿。 本工程质量必须满足相关规范要求，并由建设单位、质检站等相关职能部门的检查、验收和签字确认。 第四条合同内容及价格
吊顶装饰施工合同 发包方(甲方)：陕西叁天建设工程有限公司 承包方(乙方): 依照《中华人民共合国合同法》、《中华人民共合国建筑法》、《中华人民共合国消费者权益保护法》以及其它相关法规的规定，遵循公平、诚信的原则，经双方友好协商，就本装饰吊顶工程的有关事项达成一致意见，订立本合同，以便共同遵守。 一、工程名称：绿地浐灞小学吊顶工程 二、工程地点：花间路 三、工程内容：吕方通吊顶、玻镁板吊顶、灯具拆除、安装、监控移位、学校装修零星维修。 四、… 五、施工工期：2016年7月21日-----2016年8月18日 六、承包方式：包工包料，按甲方具体要求及现行国家规范施工，包施工质量、包工期、包安全、包现场管理、包施工后余料及垃圾清理、包工地范围内的材料运输等。 七、工程承包价及决算方式 1、吕方通吊顶施工包干单价为110元/㎡，玻镁板吊顶施工包干单价为97元/㎡。 2、计量方法：本工程全部完工并经工程部门竣工验收合格后现场收方。最终工程量按甲乙双方共同确认的实际收方工程量为准。 3、上述包干价均包含材料费、人工费、机械费、材料搬运费、劳保用品费、利润、施工垃圾清运费、所有的工具费等一切费用。 八、工程价款支付方式 1、第一批吕方通（教学楼一、二层）进场后付8万； ！
2、第二批吕方通（教学楼三、四层）进场后付10万； 3、第三批吕方通（办公楼）进场后付8万； 4、工程完工后乙方通知甲方验收，甲方组织有关人员验收合格后，办理移交，甲方支付乙方总价款的95%； 5、剩余5%，做为工程质量保证金。保质期满之日起30日内甲方一次无息支付给乙方。 九、工程质量及质保期 1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工，装修室内环境污染控制方面，应严格按照《民用建筑工程室内环境控制规范》GB50325-2012的标准执行，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家环保产品的标准和设计要求，不合格的材料不准在本工程中使用。因乙方原因造成质量问题的，由乙方负责赔偿。 2、工程质量应当达到约定的质量标准，因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，又不能在发包人规定期限内整改合格的，承包人承担违约责任。发包人有权单方终止和解除合同，承包人除应按合同总价款的20%向发包人支付违约金，还应承担因此给发包人造成的一切损失。 3、检查和返工 ` 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件。 工程质量达不到约定标准的部分，发包人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。如承包人对重新施工的工程项目仍未达到质量要求，发包人有权免减未施工的工程量及解除合同的权利。
吊顶工程施工合同 合同编号：-2012- 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑法》的相关规定，就甲方饰面板、铝扣板吊顶事宜，经充分协商一致特订立本合同，以便共同遵守。 一、工程概况 1.1 本工程是指甲方指定区域的饰面板、铝扣板吊顶工程。 1.2 双方约定，由乙方负责整个吊顶工程的原材料采购、制作、安装等全部工作。 1.3 工程地点： 二、施工方式 2.1乙方以包工包料的方式完成本工程所涉及的全部工作； 3.1合同数量为暂定量，甲乙双方按乙方所施工的实际区域进行现场测量，结算量以实际结算面积为准。 3.2上述为含税包工包料单价，包含乙方完成本合同约定的全部工作内容所需的一切费用，包括但不限于材料费、施工费、加工费、运费、管理费、利润、税金等。 四、质量标准 4.1工程所需的所有材料必须满足国家质量标准，乙方应提供相应的原材料质量检测报告。 4.2配件材料必须为国标材料，应与实际样品相符。规格型号为：32#烤漆龙骨、￠8镀锌吊杆、￠8膨胀套、烤漆边角和吊件；乙方必须保证此工程所有材料不得用其他材料代替。 4.3吊顶工程必须保证质量牢固结实；完成表面不得有凹凸不平及漏洞现象。 4.5施工中不得有损坏、污染及修补现场发生。 4.6乙方在施工过程中不得损坏甲方其他设施及物品。 五、施工工期 5.1 甲方书面通知开工之日起，乙方必须在2日内进驻甲方项目所在工地，双方约
定本工程自开工之日起7日内全部完成。 5.2 乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方进行施工。 5.3 在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。 六、合同价款 本工程采用暂定合同面积计算总价的形式进行包工包料施工。 七、结算及付款方式 7.1合同签定后，甲方应在2个工作日内向乙方支付本合同预付款5000.00（大写：人民币伍仟元整）。 7.2乙方按合同约定要求将吊顶工程施工完成，经甲方指定人员进行验收，经签字确认无误后，甲方支付合同剩余的价款，支付方式为转账支票。 7.3在甲方支付货款前，乙方必须提供符合税务要求的发票，否则甲方有权暂不支付货款，且不承担任何违约责任。 八、工程验收 8.1本工程完工后，乙方应通知甲方对本工程进行验收。甲方指定：乙方指定：进行验收。若本工程竣工验收达到标准后，双方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把相关验收资料及结算报告一式二份移交给甲方，签字确认后的单据方能作为乙方要求甲方对未付款项进行结算的依据。若本工程未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。 8.2 竣工验收标准：一次性通过验收合格。 8.3 在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证责任。 第九条、工程保修 9.1 本工程的保修期为本工程通过验收合格之日起壹年。 9.2 在保修期内，凡出现质量问题，乙方应无条件全面负责整改和维修。乙方须在收到甲方通知之日起24小时内派专业人员按本合同规定的质量标准完成整改和维修工作，并承担因此而产生的全部费用。超过保修期的乙方应以成本价负责维修。 十、违约责任 10.1 乙方必须按甲方确认的图纸、尺寸及用料要求严格进行施工，保证质量，如不符合同的约定，甲方有权拒绝验收，乙方必须在甲方要求的时间进行整改，由此而延误工期的按逾期竣工的规定执行。 10.2 因乙方原因造成甲方需对第三方承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。 10.3 乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿，甲方有权直接从未付给乙方的款项中直接抵扣，若不足以抵扣的，乙方应在甲方通知之日起3日内向甲方付清。 十一、争议及解决
雅致活动房 销 售 合 同 甲方： 乙方：雅致集成房屋（廊坊）有限公司 合同编号
销售合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：雅致集成房屋（廊坊）有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。 第一条订购活动房内容 1、乙方产品为“雅致”品牌活动房。 2、活动房的规格、面积、金额： 序号型号规格栋数合同面积 （㎡） 单价 （元/㎡） 金额（元）备注 1 2 3 4 5 合计 注：上列单价、金额不包括土建、水电安装、吊顶等项目的费用。 3、活动房总面积计算规则： （1）活动房主体面积=外墙外边长×外墙外边宽×层数 （2）室外楼梯、走道面积=自然层水平投影面积 （3）雨棚面积=雨棚水平投影面积的一半 （4）总面积=（1）＋（2）＋（3） 4、配套项目数量、单价、金额： 序号配套项目单位数量单价金额（元）备注1 2 3 合计
第二条合同金额 1、合同金额合计为元，金额大写： 。 2、活动房完工后，以实际验收的面积或数量进行项目结算，并根据结算调整相应的付款金额。 第三条付款方式 1、合同签订后，甲方应于年月日前向乙方支付合同金额 %的预付款，计元。 2、活动房钢构件进场后2天内，甲方应向乙方支付合同金额 %的进度款，计元。 3、活动房完工后5天内，甲方应向乙方支付合同金额 %的余款，计元。 4、甲方以现金方式付款，应要求乙方收款人员提供加盖乙方财务章的收据；以支票方式付款，应在支票“收款人”栏准确填写乙方全称“雅致集成房屋（廊坊）有限公司”，否则发生款项流失，责任由甲方承担。 5、在甲方未付清本合同全部款项前，本活动房的所有权仍属于乙方。 第四条活动房安装 1、项目名称：。 2、安装地点：。 3、安装工期：进场日期为年月日，安装工期为个工作日。 4、甲方应在进场日期两天前提供符合设计要求的活动房基础，否则工期顺延。 5、为便于现场的协调及顺利施工，甲方指定为现场负责人，联系电话。 6、活动房的安装及验收以甲方确认的方案设计图为准。 7、活动房的安装基础应远离高压线（水平距离15米），与深基坑或临边应保持1.5米以上的安全距离，以保障活动房安装及使用的安全。 8、甲方应按乙方设计的基础图纸进行施工，并确保施工质量，以保证活动房安装的工期及质量。若因基础不合格导致的质量及安全事故，责任由甲方承担。 第五条工期顺延 由于下列原因造成安装工期延误，工期相应顺延： 1、甲方提出设计变更、增补及项目的增加。 2、现场水电无法满足安装要求。
吊顶安装施工合同 甲方：湖北宝业职业技术培训中心项目部 乙方：武汉天顺装饰建材经营部 因工作需要经甲、乙双方共同协商，甲方将湖北宝业职业技术培训中心教学楼工程承包给乙方，双方本着团结合作，互惠互利的原则，特拟定以下合同： 1. 承包方式：包工包料 2. 产品型号及质量要求：吊顶龙骨采用50型国标主龙骨，M8全丝吊杆，T 型铝合金黑槽龙骨及洛斐尔14㎜跌级矿棉吸音板。 3. 每平方包干价：，暂定工程量3000㎡。 4. 施工要求：甲方负责提供施工电源，乙方自带工具，听从甲方统一管理，规范施工做到文明施工保质保量。 5. 付款方式：乙方材料及施工人员进现场，甲方支付乙方30％预付款，待乙方将丝杆及50型轻钢龙骨主体搭建完成，在安装T型龙骨及矿棉板之前甲方支付乙方30％进度款，乙方施工完毕经甲方验收合格、核实面积后支付乙方余款35％，预留5％质保金施工完以后一个月付清。 6. 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。 7. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并由负责人签字、盖章后立即生效。 8. 本合同具有法律效应，双方均不得违约。 甲方：乙方：
日期：2008年月日 教学楼吊顶装饰工程劳务承包合同 甲方：湖北宝业职业技术培训中心项目部 乙方：身份证号： 家庭住址： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》及有关的规定，为了明确甲乙双方责、权、利能确保工程安全、文明、优质高速的顺利施工，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经双方在平等、团结、互惠互利的原则下，经双方协商一致认可下，特签定本合同。 一、工程名称：湖北宝业职业技术训培中心一期教学楼 二、工程地点：鄂州市葛店经济开发区 三、工程承包方式：劳务计量承包：包质量、包工期、安全生产、文明施工、综合治理等。 四、承包范围：一期教学楼部分吊顶及窗帘帘盒工程量 五、承包价格及工作内容 ①本工程承包是包工包料，一切吊顶、窗帘盒材料均由乙方自购。具体根据实际工程量计算并结帐。 吊顶每平方包工包料价按61.50元/㎡暂定工程量计:3000㎡ 窗帘盒每米包工包料价按60元/米暂定工程量计：900米 ②本分项工程内容是指吊顶装饰施工阶段一切的工程量。具体包括:控制吊顶
集成吊顶制作安装协议书 发包方：江苏海泰商务宾馆有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，特订立如下协议。 第一条工程概况 1.1 工程名称：江苏海泰商务宾馆有限公司 1.2 工程地点：博士苑小区18号楼 1.3 承包范围及内容：江苏海泰商务宾馆有限公司工程施工图中所有卫生间、盥洗间集成吊顶制作安装工程。 1.4 承包方式：本工程采用“包人工、包材料、包工期、包竣工调试、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护及售后保修。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后3 日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月日，共7 日历天。 2.3 分包工期要求：按项目部施工进度计划施工。 2.4 工期由甲方以进度计划下达给乙方（按需满足甲方赶工要求）如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处罚； 2.5 若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的一切费用（含额外增加费用）由乙方承担。
第三条工程质量 3.1 本工程按图纸要求及设计、施工规范及有关技术标准组织施工，工程质量必须达到合格标准。如果质量不合格，乙方应无条件修补至合格，由此造成的经济损失及工期延误由乙方承担赔偿。 3.2 本工程质量必须满足相关规范要求，并由建设单位、质检站等相关职能部门的检查、验收和签字确认。 第四条合同内容及价格 4.1 合同单价（包材料、包人工安装）： 1、300*300mm铝合金扣板集成吊顶【南京豪亚】单价为100元/㎡不扣除灯洞面积，不另外计算其他任何辅材； 2、配套西门子300*300LED【12瓦】灯盘单价为80 元/套; 注：300*300mm铝合金扣板集成吊顶铝扣板厚=0.6mm，颜色，式样见封样，集成吊顶单价包含φ8吊杆、烤漆轻钢主龙骨、烤漆三角龙骨、铝阴角线及密封胶等辅材辅料。 3，换气扇300*300mm单价为90 元/套. 4,材料规格，质量标准均安封样样品标准执行 剩余材料及辅料、配件及时清理，由安装产生的建筑垃圾运至一楼指定堆放点，做到工完场地清。 具体工程量以现场实际丈量为准。 4.2乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。 第五条工程款支付方式 1、安装工程完工验收合格后十五日内，余元作为质保金，其余全
吊顶施工合同范本
吊顶装饰施工合同 发包方(甲方)：陕西叁天建设工程有限公司 承包方(乙方): 依照《中华人民共合国合同法》、《中华人民共合国建筑法》、《中华人民共合国消费者权益保护法》以及其它相关法规的规定，遵循公平、诚信的原则，经双方友好协商，就本装饰吊顶工程的有关事项达成一致意见，订立本合同，以便共同遵守。 一、工程名称：绿地浐灞小学吊顶工程 二、工程地点：花间路 三、工程内容：吕方通吊顶、玻镁板吊顶、灯具拆除、安装、监控 移位、学校装修零星维修。 四、施工工期：2016年7月21日-----2016年8月18日 五、承包方式：包工包料，按甲方具体要求及现行国家规范施工， 包施工质量、包工期、包安全、包现场管理、包施工后余料及垃圾清理、 包工地范围内的材料运输等。 六、工程承包价及决算方式 1、吕方通吊顶施工包干单价为110元/㎡，玻镁板吊顶施工包干单价为97元/㎡。 2、计量方法：本工程全部完工并经工程部门竣工验收合格后现场收方。最终工程量按甲乙双方共同确认的实际收方工程量为准。 3、上述包干价均包含材料费、人工费、机械费、材料搬运费、劳保用品费、利润、施工垃圾清运费、所有的工具费等一切费用。 七、工程价款支付方式 1、第一批吕方通（教学楼一、二层）进场后付8万； 2、第二批吕方通（教学楼三、四层）进场后付10万；
3.3发包人的检查检验不应影响施工正常进行。但检查检验确认工程不合格时，虽然影响施工正常进行，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的，相应顺延工期。 4、工程质保期为12个月，自甲方验收合格之日计起。甲方验收时仅对外观及数量进行验收确认，质量担保责任按约定期限执行。 八、甲方工作 1、甲方为乙方施工创造条件，以不影响施工为原则。 2、甲方有偿提供水源、电源并负责办理房屋物业部门开工手续和缴纳有关费用。 3、甲方负责协调现场施工队与邻居之间的关系。 九、乙方工作 1、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清。 2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量通病和质量问题消灭在操作过程，由乙方责任引起的质量问题，由乙方承担其经济损失。 3、乙方在施工中如由对甲方或第三人造成伤害的，应承担赔偿责任。 4、乙方在做好本专业成品保护的同时，应采取由准备措施防火污染或破坏其他专业的成品和半成品，并负责及时清理承包范围内施工项目所造成的污染。 5、乙方应负责各工序完工后的各层垃圾清理工作，保持现场各楼层卫生。 6、乙方自行组织人员、机械施工并承担其组织施工人员的人身安全责任。同时乙方全面负责施工现场的安全施工，如发生安全事故造成乙方及其停工，或甲方及第三人损失的，由乙方自行承担一切经济损失及法律责任，与甲方无关。 十一、安全文明施工
编号：_____________吊顶施工分包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
总包方（甲方）：________________________________ 分包方（乙方）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________________分包施工事宜达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程名称：________________________________ 1.2工程地点：________________________________ 第二条分包范围 2.1________工程________楼层吊顶施工。（可添加图示标段范围划分作为本合同附件） 第三条承包方式 包工包料包机具。 第四条乙方基本工作内容 4.1检查基层是否满足规范要求，天棚须干净无污染，不得有油污灰尘等污染物； 4.2弹线定位； 4.3固定天地龙骨(边龙骨)； 4.4安装门洞口框的龙骨； 4.5主龙骨、次龙骨及吊筋等安装； 4.6配合机电分包开吊顶板孔洞； 4.7隐蔽检查：填充离心玻璃棉后进行隐蔽检查，检查后方可进行下道工序； 4.8吊顶面板安装 4.9提供与吊顶施工作业有关的工具、机具，如：电钻、铲刀、皮锤、螺丝刀、靠尺、手锯、壁
集成吊顶施工合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况，双方就集成吊顶安装承包事项协商一致，为保证质量和工期，订立本合同，以期共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：集成吊顶安装工程 2、工程地点：小区 3、工程内容：集成吊顶安装工程 4、承包方式：包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。 二、材料质量、工期要求： 1、安装完成时间：乙方按甲方工程部规定时间于前完成集成吊顶安装工程，保证工程质量及工期（具体进场开工日期以甲方工程部通知为准）。 2、材料质量标准：乙方保证集成吊顶（铝扣板）为‘扬子’牌品牌正品，吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工，铝扣板厚度不小于0.5mm，吊顶颜色及效果由甲方确定。 3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品，乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。 三、合同价款： 集成吊顶固定综合单价为：
LED灯（随灯配电线）： 总价约为（人民币）：元；大写：元 注：已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的一切费用，除此之外甲方不再承担任何其他费用。 3、最终总价以实际完成工程量结算。 四、付款方式： 合同签订后5日内，甲方支付10000元（大写：壹万元）工程预付款；乙方全部材料进场，甲方、监理验收后，甲方支付20000（大写：贰万元）元工程款；乙方完成其全部工程，甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。 五、双方责任： 甲方： 1、按合同规定支付工程款。 2、提供乙方施工所需的水、电源接点。 3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。 乙方： 1、按甲方规定的时间完成所有工程量，保证工程质量达到国家相关验收标准。 2、自行负责材料的运输及保管工作，承担施工期间发生的水、电费用。 3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工，施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担，与甲方无关。
装饰公司施工合同模板 装饰公司施工合同的签订是为了保障建筑工程的质量。下面是xx推荐给大家的，希望大家有所收获。一甲方： 乙方： 施工地址： 甲方委托乙方进行家居装饰工程施工，双方签订如下合同，共同遵守。 一、工程项目：建筑面积：平方米 二、承包方式： 三、工期：工程放样甲方签署开工之日起算 (甲方自购材料不在工期内) 四、乙方施工工程内容：详见本工程报价书。 五、工程造价： 1、依照甲方签字认可的装修设计施工图，及依此编制的本工程报价书，双方协商确定乙方施工工程价为：人民币元(大写) (小写)。 甲方自购材料及安装和工程报价书中业主自理的部份不含在乙方施工工程造价内。 2、工程管理费为元/m2，共计人民币元(大写) (小写)。 六、付款方式：
1、签定本合同即日甲方支付工程报价的35%作为备料款计元(人民币);乙方水电隐蔽工程阶段结束时，甲方支付工程报价的35%计元(人民币);乙方木作、吊顶框架(不含集成家俱、定制成品门)阶段结束时，甲方支付工程报价的25%计元(人民币);集成家俱、定制成品门完成时进行现场变更项目的签证，余款5%计元(人民币)及签证增减灯具安装前交清。 2、工程管理费另行支付：签定本合同即日甲方支付工程管理费的70%作为定金，计元(人民币)，余款30%计元(人民币)及签证增减灯具安装前交清。 七、工程变更 1、乙方应严格按施工图组织施工。已确定的施工图原则上不作重大调整，以免造成返工、材料浪费、延误工期、原设计效果无法体现等后果。如有设计方案变更，甲方应在该工程施工前七天通知乙方，若乙方已做好施工准备或已施工的，除了工期顺延外其所造成的材料及返工损失由甲方负责。 2、甲方对工程的平面、立面有较大范围的修改意见和建议的，甲方应与本工程责任设计师进行沟通，经设计师出具书面图纸修改意见书后，乙方按修改意见书进行施工，双方签证变更部分的工程造价。 3、甲方现场增加施工项目，双方依据预算书已有项目
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 集成吊顶承包合同
编号：FS-DY-40455 集成吊顶承包合同 甲方: 乙方: 根据《中国人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就丽景豪庭样板间的制作承包事项协商一致，特订立本合同。 第一条工程概况： 1. 工程名称：丽景豪庭样板间 2. 工程地点：丽景豪庭样板间 3. 工程内容：丽景豪庭样板间集成吊顶的制作与安装 第二条材料质量、工期要求 1. 交货时间：乙方按项目部规定时间内交货并且安装完成，保证甲方工期。 2. 材料质量标准：乙方按甲方确认的材料为准(即乙方
提供的样板)后方可施工。 第三条安装工程单价 安装工程单价，经双方协商一致，本工程合同综合价为_____(见报价单) 第四条付款方式 完成其工程量竣工验收合格后3日内一次性付清。 第五条双方职责 甲方: 1. 按合同支付工程款。 2. 及时提供乙方施工所需水、电、住宿、材料堆放等。 3. 协商处理各项工程之间的矛盾。 乙方: 1. 按项目部规定时间完成所有工程量。 2. 材料的保管。 3. 保证集成吊顶的制作与安装达到甲方要求。 4. 确保质量、进度及安全。 5. 提供材料相应的质保资料。 第六条本合同一经签订，双方应严格履行合同
吊顶清包工合同 承包方（以下简称甲方）：广宁高速房建项目部 施工队（以下简称乙方）： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照〈合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签订如下合同： 一、工程概况 工程地址:安徽省宣城市广德县杨滩镇 二、价格 清包项目价格： 石膏板吊顶￥ 尘元/平方米按照投影面积收量，生态木吊顶Y 生元/平方米，按照投影面积收量。硅酸钙板吊顶￥ 11元/平方米，按照投影面积收量。 包工包料项目价格： 卫生间300*300集成吊顶70元/平方米，按照投影面积收量此项为完成该工程所有材料、人工主辅材等所有费用。 三、工程范围 广宁高速月湾服务区吊顶木工工作范围，包括顶面开灯孔。 四、付款方式 1、工程完成工程量的30% ,付全款的10% ,工程完成工程
量的50% ,付全款的30% ,工程完成工程量的90% ,付全 款的70% ,工程完工，验收合格后按实际发生收量，结算费用。 2、按施工总额的3%作为保修金，从竣工之日起1年后支付。 五、设计与施工 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作， 如发现图纸与实际不符，应通知甲方项目颈部，协商后再行施工，不允许自作主张更改设计，如自行更改，所产生 的后果由乙方自行负责，乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表，并严格按照施工进度计划表施工。六、材料 1、乙方应提前10天向甲方提供需购材料清单，甲方应在 7天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖 延工期的责任和经济损失，如遇所购材料需要一定工期时 需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单。 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。 3、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.。 4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此 类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。 6、甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应 无条件搬运。
编号：_____________ 吊顶装饰施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方(甲方)： 承包方(乙方): 经甲、乙双方协商，甲方将 (项目名称)吊顶装饰工程分包乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度及安全，特订立本合同，供双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、施工工期： 五、承包方式：包工包料，按甲方具体要求及现行国家规范施工，包施工质量、包工期、包安全、包现场管理、包施工后余料及垃圾清理、包工地范围内的材料运输等。 六、工程承包价及决算方式 1、层（板）吊顶施工包干单价为元/㎡，施工面积为㎡；层（板）吊顶施工包干单价为元/㎡。工程款总额共计元（大写：）。 2、上述施工面积已通过甲方、乙方及监理单位三方书面签字确认，不再进行任何调整。 3、上述包干价均为含税价，包含材料费、人工费、材料搬运费、劳保用品费、利润、施工垃圾清运费、原结构修补修整费、所有的工具费等一切费用。 七、工程价款支付方式
1、乙方进场正式开工天后，按甲方要求完成施工进度并经甲方初步验收合格支付乙方总价款的%，即元（大写：）； 2、工程施工过半时甲方支付乙方总价款的%，即元（大写：）； 3、工程完工后乙方通知甲方验收，甲方接到通知后日内组织验收，验收合格后，办理移交，甲方支付乙方总价款的%，即元（大写：）； 4、剩余5%，即元（大写：）做为工程质量保证金。保质期满之日起日内甲方一次无息支付给乙方。 乙方应按甲方当期支付金额提供发票，不提供发票不予支付工程款。 八、工程质量及质保期 1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工，装修室内环境污染控制方面，应严格按照《民用建筑工程室内环境控制规范》GB50325-20XX的标准执行，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家环保产品的标准和设计要求，不合格的材料不准在本工程中使用。因乙方原因造成质量问题的，由乙方负责赔偿。 2、工程质保期为个月，自甲方验收合格之日计起。甲方验收时仅对外观及数量进行验收确认，质量担保责任按约定期限执行。 九、甲方工作 1、开工日前，甲方为乙方施工创造条件，以不影响施工为原则。 2、甲方有偿提供水源、电源和冬季供暖并负责办理房屋物业部门开工手续和缴纳有关费用。 3、甲方负责协调现场施工队与邻居之间的关系。 ４、 十、乙方工作
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-044774 战略采购协议书范本(2020
战略采购协议书范本(2020版) 战略采购协议书范文1 甲方(需方)： 乙方(供方)： 经甲乙双方协商一致，就甲方与乙方在上建立战略合作关系达成本协议，并就甲方向乙方进行长期产品采购事宜进行了明确的规定，以共同遵守。 一、合作内容 1、乙方作为甲方供应商，保证所供产品品质优良，价格公平，优先供货，甲方享受的应是不高于任何第三方的优惠价格，乙方所供产品质量、名称、商标、知识产权等需符合相关法律法规及行业标准; 2、乙方为甲方提供完善的售前、售中和售后服务，并积极向乙方提供技术支持; 3、甲、乙双方共同完善信息反馈制度，积极改进产品技术及质量水准，以利于产品的创新和发展，共创精品工程; 4、甲、乙双方根据每次具体订单的产品另行签订《采购订单》。 二、质量要求及验收 1、在各订单采购过程中，甲乙双方针对每个系列的产品质量标准和验收标
准加以明确，各订单产品的质量标准为本战略合作协议的附件，具备同等法律效力; 2、质量标准及产品验收以各订单具体要求或以供方提供的样品为准，各采购订单未明确约定的则按国家标准，国家没有制定相关标准的，执行行业标准。如该类产品已有国家标准/行业标准的，乙方提供的产品还必须同时符合国家标准/行业标准; 3、对于产品数量、规格、包装、配件及完整无损的验收须在收到货物后3天内完成，提出异议须书面或传真到乙方确认并回传后生效。 三、采购流程与订单管理 1、签订本《战略合作和长期采购协议》后，各采购项目甲乙双方按《采购订单》执行采购流程; 2、《采购订单》主要明确具体产品需求的规格、型号、技术参数、数量、价格、交货期，质保期、付款方式及产品要求细则等。 四、付款与结算 1、经甲乙双方协商一致，供方同意如单批订单采购金额在以内，则可按方式予以结算(即供方发货之日起计算天内付款); 2、针对的订单结算方式，甲乙双方签订订单后，甲方向乙方先支付 %订金，在乙方发货前，甲方向乙方支付该订单总额另外 %货款，余下的 %货款在甲方到货后天内完成支付; 3、特殊情况需要在订单注明细则，由甲乙双方另行单独协商。 五、交货及运输 1、交货时间：交货期根据具体订单的产品需求双方在采购订单中加以确认;
装饰装修施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况和造价 1．甲方装饰装修（以下简称装饰）的住房系合法拥有。 甲方承诺有权对该住房进行装饰，由此而产生的一切后果由甲方承担责任。 乙方为经工商行政管理部门核准登记的企业。 2．装饰施工地址：。 3．工程面积平方米。 4．装饰施工内容：见附件一《工程预算单》。 5．承包方式（包工包料、全包、部分承包）。 6．总价款￥元，人民币（大写）元。 合同签订生效后，如变更施工内容、材料，这部份的工程款应当按实计算。
7．工期： 自年月日开工，至年月日竣工，工期天。 第二条材料供应 1．乙方提供的材料、设备包括：瓷砖、大理石、文化石、灯具、洁具、窗帘、墙纸、金箔银箔、艺术涂料、花格、五金、开关插座面板、玻璃镜子、橱柜、集成吊顶、石膏线条、软包硬包、家具。 乙方负责采购供应的材料、设备，应是符合设计要求的合格产品。乙方提供的材料、设备按时送达现场后，甲、乙双方应办理验收交接手续。 2．乙方提供的材料、设备包括：水泥沙、砖头、胶泥等泥工材料；木工板，石膏板等木工材料；水管线管电线等水电材料；油漆材料； 乙方提供的材料、设备，应提前 2 天通知甲方验收。未经甲方验收及不符合工程主材料报价单要求的，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。甲方不按时验收，应视作验收，但不免除乙方不按工程主材料报价单选购及使用材料所引起的责任。 3．施工中如甲方发现乙方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向乙方提出。乙方仍表示使用的，由此造成
发包方（甲方）：________________________________ 承包方（乙方）：________________________________ 一、承包内容 ________________________________ 工程地点：________________________________ 二、合同通用条款 第一条、本合同依据法律法规： 1、《中华人民共和国合同法》； 2、国家及地方有关施工管理及规章。 第二条、装饰标准及要求： 1、按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001验收； 2、按合格工程标准验收； 3、按国家行业标准提供材料及施工。 第三条、预计工程总造价：________。 预计吊顶面积：________㎡；单价：________元/㎡。 以上项目包括所发生不可预见费用、原有吊顶的拆除及原有建筑物的保护，施工材料，施工机械及人员安全，卫生打扫等。 第四条、承包形式：包工包料。 第五条、工期________年________月________日进场施工，________天完工，根据甲方实际进度需要进行施工。 第六条、付款方式：全部施工完成并验收合格支付全部工程款的95%，剩余5%工程款留做质保金，质保期满后无质量问题一次付清。 第七条、质保期为自工程完工并验收合格之日起12个月，支付2%，24个月支付剩余3%。 第八条、双方责任
甲方责任： 1、变更施工项目内容、规模（数量）、条件时，须书面通知乙方，变更后需重新明确项目内容和数量，进行协商并及时办理签订补充协议。 2、不及时清理卫生对乙方处以1000-2000元处罚；相应处罚款项自工程款中扣除。 3、如甲方资金不到位，施工方案不确定，造成延误工期由甲方负责工期顺延。 乙方责任： 1、乙方进入施工现场后，必须加强自身队伍素质教育和管理，做好安全文明施工管理，不得从事和参与各种非法活动，要坚持“安全第一、质量第一、文明施工”的原则进行施工 2、服从甲方的领导指挥，并遵守甲方的规章制度。严格按确认的设计要求施工，并按第二条的装饰标准及要求进行施工和验收。乙方负责交工前成品保护、现场卫生。 3、如由于施工技术力量不足，不按甲方要求施工，不能按规定工期完成任务，不按国家质量标准施工，所造成的一切损失由乙方承担，同时甲方有权解除合同并更换队伍，乙方应无条件退场。 4、做好文明安全施工，并坚持工完场清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持现场清洁卫生。 5、加强自身队伍素质教育和管理，不做违法、违规的事，不从事非法活动，做好安全、防火、防盗工作。 6、乙方及所有施工人员及管理人员不能向甲方提出任何无理要求和无理取闹、衅事、罢工等，如出现上述现象由乙方承担全部经济损失和一切法律责任，导致工程延期，每逾期一日乙方需向甲方支付总工程款5%的逾期违约金。 7、乙方现场施工期间水、电管理、卫生管理、住宿管理、治安管理必须按甲方的制度规范要求执行。 第九条、安全责任、 乙方如在施工过程中及工程承包期间违章违规操作造成自身或他人的机损和人身事故，乙方负完全责任，因此发生的费用由乙方自理，甲方不承担任何责任。 第十条、违约责任、 1、施工及使用过程中出现的由于乙方施工质量原因引起一切直接和间接的经济损失由乙方负责赔偿，同时乙方必须在甲方指定的时间内负责修复完毕并验收合格。 2、双方本着平等互利，自愿协商原则，共同遵守本合同条款，任何一方违反本合同的任何条款，