重大产品合作协议之补充协议
甲方：MT酒厂集团技术开发公司
乙方：NJDH酒业有限公司
丙方：NJKB酒业有限公司
根据甲、乙、丙三方于20XX年XX月XX日签订的“DAOH”系列柔和酱香型白酒《合作协议》，经三方友好协商，现将产品的价格、经销区域、政策支持及销售任务及其他相关事宜作如下修订和补充。
一、本“补充协议”之目的是为对《合作协议》中部分条款进行修订，同时增加部分条款，以约定甲、乙、丙三方在进一步后续合作中各方的权利、义务以及更紧密合作原则。本“补充协议”为《合作协议》不可分割的部分，与《合作协议》一并阅读。
二、经销区域：中华人民共和国境内（包含香港、澳门、台湾）。
三、201XX年产品供货价格体系：
以上价格均包含所有适用的税费。此价格体系源于甲、乙、丙三方于20年XX月XX日协商的结果,根据2013年供货价格的基酒成本下调10%测算。新价格适用于20XX年X月X日起出库调拨的货品及数量。
四、质量标准：
1、甲方企业标准（柔和酱香型，标准号Q/MTJK0001S）。甲方同意提前准备“补充协议”第三条下各品种产品酒液的安全库存。安全库存的具体储存地点由甲方自行确定，甲方应确保该储存地点符合甲方、国家、行业的通用白酒储存标准（以严者为准）。
2、甲方各品种产品酒液的安全库存具体容量要求由三方确定，按下表执行。
3、甲方应自行安排生产，确保安全库存内酒液的容量及质量符合《合作协议》及本“补充协议”的约定。
4、安全库存下酒液的最短库存时间为三个月。甲方生产的酒液进入安全库存后，如库存时间未满三个月，甲方不得分装（成品酒）/灌装（坛酒）并向乙方交付，但乙方事先书面同意的除外。
5、安全库存下酒液的提货期为二个月。乙方应在酒液进入安全库存并达到最短库存时间后二个月内下订单提取。如前述提货期届满而乙方仍未下订单提取，甲方有权暂停该品种白酒产品酒液的生产，直至该酒液的安全库存因乙方下订单提货降至原约定库存数量的百分之五十（50%）后，方重启生产，重启生产后的安全库存按原约定库存数量的百分之五十（50%）计。
五、进货任务约定
1、20XX年X月至X月，乙方向甲方进货总金额不低于 X仟万（人民币）。
2、20XX年X月到X月的进货任务月/季进度分解：
六、奖励政策与市场支持
1、XXX；XXX两款产品提货量仅计入本协议任务总量，不参与甲方任何形式的奖励政策与市场支持。
2、除XXX；YYY两款产品奖励返利表
3、乙方可按本条第2款下奖励返利表中比例享受奖励返利。
4、甲、乙双方将于2017年1月10日前就2016年度的实际进货总金额进行核对，并根据此确认乙方应得到的奖励返利。乙方将根据产品的市场销售情况向甲方提出奖励兑现的具体产品品种，价格折扣幅度、产品数量以及兑换期限。
5、乙方按照本条有权兑现的20XX年度奖励返利进入乙方20XX年度的实际进货总额统计。
6、接待政策：甲方同意无偿向乙方提供其RH旅行参观团晚宴所需的招待用
合同补充协议签订八大要点 补充协议是对原合同的补充或者变更，一般要明确约定，如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时，应当以补充协议为准，但原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。以下是小编今天要与大家分享的：合同补充协议签订的八大要点。内容仅供参考，欢迎阅读! 补充协议签订八大要点： 在签订购房合同时要增加补充协议，目前已受到越来越多的购房者的重视。但如何签订补充协议才更为有效呢?补充协议太少，不能充分保护购房者的利益，起不到补充协议的作用;但补充协议太多，动辄上百条，别说一般购房者，就是专业法律人员要想全部解释清楚也非易事，其实际可操作性很小。其实只要抓住一些主要关键的内容来约束开发商，即使条款很少，也能起到保护购房者利益的作用，而又使开发商能够接受，不影响交易的进行，这应是购房者明智的选择。 从整个《商品房买卖合同》来看，开发商容易利用合法手段侵犯购房者利益的主要有八个部分，只要针对这八个部分来签订补充协议，就基本可以保护购房者合法权益不受侵害： 第一要约定套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同 约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。 第二要约定公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，应约定在这种情况下购房者可以选择退房，开发商退还首付款和定金，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。 第三要约定房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，应约定如果开发商提供 不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办
理入住后因装修等问题而被动。 第四要约定物业费、停车费等费用的具体数额，目的是防止入住后开发商或物业 公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。 第五要约定精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以"进口"、"高级"、"优质"等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格等因素，目的是防止对装修提出异议而无依据的情况。 第六要约定开发商给购房者办理产权证的具体时间，合同里约定的只是开发商提交材料的时间，目的是防止开发商无限期的给购房者办理产权证，影响购房者行使所有权。 第七要约定房屋的屋面、外墙面使用权归业主所有，开发商使用要经过业委会同意，目的是防止开发商因商业目的使用而影响购房者的正常生活。 第八要约定在合同和补充协议里没有约定或约定不明确的，可以用开发商发布的 广告、宣传材料作为相关内容的依据。 合同补充协议签订八大要点 合同附件陷阱逐个提 合同附件本是为增加合同条款中可供买卖双方协商的空间，更大程度地维护消费
《内容合作协议》补充协议书 甲方： 乙方 丙方： 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与三方于 2017 年 12 月签订合同《内容合作协议》（以下简称“原合同”）中的定义相同。 鉴于： 甲乙丙三方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。 一、协议内容变更部分为： （一）、原合同中：第二条第6款：乙方同意，【】可以将本协议约定的乙方授予【】的权利转授给任何第三方行使。 修改为：乙方同意，【】可以将本协议约定的乙方授予【】的权利转授给授权书中约定的第三方（“转授给中国移动通信集团公司、中国移动通信有限公司和中国移动通信有限公司各省/自治区/直辖市子公司、咪咕文化科技有限公司和咪咕文化科技有限公司各子公司（下称“各移动公司”）以及其他第三方于在线教育业务及其他业务中行使。”）。 （二）、原合同中：第三条第1款：在协议有效期内，【】有权在本协议和授权书约定的授权范围内使用、许可他人使用乙方授权的作品。包括但不限于通过运营商移动通信网络、互联网（有线或无线）和其他营销渠道等进行复制、发行、出版、传播和销售，包括但不限于通过咪咕阅读业务将作品提供给用户阅读、在线聆听、存储、下载。 修改为：在协议有效期内，【】有权在本协议和授权书约定的授权范围内使用、许可他人使用乙方授权的作品。仅限于授权书中的第三方，如运营商移动通信网络、互联网（有线或无线）和其他营销渠道等进行复制、发行、出版、传播和销售，仅限于通过咪咕阅读业务将作品提供给用户阅读、在线聆听、存储、下载。 （三）、原合同中：第三条第8款：在合作期满甲乙方不再续签或合作提前终止（无论是否可归责于哪一方的原因），【】可以使用乙方已授权作品至授权期限届满, 授权期限届满后，对用户已购买的作品，【】仍有权保留在该用户在相关阅读平台内的个人空间中。 修改为：在合作期满甲乙方不再续签或合作提前终止（无论是否可归责于哪一方的原因），对用户已购买的作品，【】仍有权保留在该用户在相关阅读平台内的个人空间中。 （四）、原合同中：第三条第12款：【】有权在乙方所提供的作品中附加宣传信息，包括但不限于【】及第三方自有业务及第三方广告宣传，并有权决定是否将乙方作品置于【】相关平台特定栏目内。 修改为：【】有权在乙方所提供的作品中附加宣传信息，包括但不限于【】广告宣传，并有权决定是否将乙方作品置于【】相关平台特定栏目内。 （五）、原合同中：第四条第11款：若至合作期限届满，仍有任何第三方以【】或（及）与【】合作的第三方所使用的乙方提供的作品侵害其著作权或其他合法权利为由向【】或（及）与【】合作的第三方主张权利（含此前未结纠纷），或有主张权利的可能的，【】有权从乙方待结款项中暂扣一定比例（具体比例由【】根据实际情况确定）作为风险保证金，直至合作期限届满之日起满1年为止。若在此期间内发生诉讼或其他形式的争议处理，【】有权从风险保证金中扣回发生的费用、损失。乙方应在接到【】通知后5个工作日内向【】支付与扣除等额的款项以补足风险保证金，逾期应按每日千分之一为标准支付滞纳金。
食品委托加工合同范本 甲方： 乙方： 经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产[ ]系列产品事宜，达成以下协议： 第一条加工产品范畴 1、产品品名: 2、产品规格为： 3、如增加产品由双方另行签订书面补充协议。 第二条委托加工订单 1、甲方根据市场销售情况，于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后1日内书面提出，否则，视为同意。 2、乙方按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前5天通知乙方，但调整幅度（量）不得超过计划的25%，若超过25%，双方另行协商。 3、乙方应尽最大努力，最大限度的满足甲方订单的要求。 第三条加工产品质量及责任 1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合国家食品卫生标准。 2、加工产品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附“ ”商标使用授权书。 3、产品在保质期内出现批量性质量问题，经由双方确认或国家检验检测机构签定属乙方制造引起的，除由乙方承担该批有质量问题产品（需双方清点数量）的责任外，乙方还应按该批有质量问题产品总值的30%以实物形式（加工产品）补偿给甲方； 4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任： （1）加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下（书面为准）可以先行赔付消费者，消费者签收确认，由乙方负担赔偿，赔款在加工费中扣除；当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理； （2）在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户（即甲方客户）提供售后服务；
补充协议合同范本 补充协议是对原合同的补充或者变更，那么补充协议合同怎么写呢?下面是爱汇给大家整 理的补充协议合同范本，供大家阅读!补充协议合同范本篇 1 甲方： 乙方： 丙方： 丁方：甲、 乙、丙、丁四方经友好协商，甲方委托乙方与丙方、丁方签订 年《 》事宜的财务结算、发票 开具等事项的补充协议，本着坦诚、合作、相互支持的原则，经友好协商，达成如下一致协议： 一、 共同遵照执行财政部、国家税务总局发布《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务 业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税[2013]37 号文，运输代理服务环节中属于营 改增范畴的由原开具的营业税发票改为增值税专用发票。 二、 按照甲方与乙方签订的《 》(合同号： )，甲方委托乙方将 ，乙方受托过程中所有 费用按 包干结算，其中主体费用 按实结算，不可剔除的杂费由乙方向甲方开具增值税专用发 票，乙方按商检湿重结算代理服务费。 三、 按照乙方(受甲方委托)与丙方、丁方签订的《 》(合同号： 、 )中条款：费用实行 原则，发票由丙方、丁方等向甲方开具(包含丙、丁方代收 )，发票抬头统一为“ “。 丙方、丁方等委托甲方向乙方支付所有往来费用。 四、 未尽事宜，甲、乙、丙、丁四方本着友好合作的精神，全力配合财务结算。 本协议一式肆份，双方各执壹份，签字盖章有效。 甲 方： 地 址： 税务登记号： 签 字： 盖 章： 丙 方： 地 址： 税务登记号： 签 字： 盖 章：乙 方： 地 址： 税务登记号： 签 字： 盖 章：丁 方： 地 址： 税务登记号： 签 字： 盖 章：补充协议合同范本篇 2(以下简称)由以下双方于 20 年 月 日本《合同之补充协 议二》“本补充协议在 签署：有限公司，一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司， 其法定地址为 号，法定代表人为 (以下简称“甲方);与有限公司，一家依据中国法律成立并 有效存续的有限责任公司，其法定地址为 号，法定代表人为 (以下简称“乙方)。 鉴于：各方已于 日签订 合同及 日签订补充协议。 因此，各方在平等、自愿、互利的基础上，经友好协商，就 等达成本补充协议如下：1、 除本补充协议另有约定外，本补充协议的定义与 AA 合同相同。 2、备案的 AA 合同不是本合同及本补充协议的替代或变更。 3、本补充协议中与 合同不一致的，以本补充协议约定的内容为准。 兹此，本补充协议双方促使其法定代表或授权代表在文首所述日期和地点签署本补充协 议，以昭信守。 甲方：公章：法定代表人/授权代表人： _____________乙方：公章：法定代表人/授权代 表人： _____________补充协议合同范本篇 3 出卖人： (以下简称甲方)买受人： (以下简称 乙方)本协议是甲、乙双方就《商品房买卖合同》(以下简称为主合同)内容的补充，以下简称 本协议。 甲方在签订协议前已按国家及政府有关规定向乙方明示并详细说明了 《商品房销售管理办 法》、《城市商品房预售管理办法》等有效规定，同时，乙方确认甲方向其提供了该商品房预
产品采购合同补充协议 合同号： 甲方（供方）：XXXX（外商或中间商指定的工厂） 住所地： 乙方（需方）：厦门建发股份有限公司 住所地： 甲乙双方经协商一致，就乙方接受外商XXXX（或中间商XXXX）（下称“委托方”）委托与甲方签订的号《产品采购合同》（下称“采购合同”）未尽事宜，经协商一致，签订如下补充协议： 一、货物质量 甲方保证其所供货物符合《产品采购合同》约定的标准及出口合同标准并经外商XXX及委托方XXX最终确认，如外商及委托方拒收货物、拒付货款或因产品质量问题导致人身或财产损害的，甲方承担由此产生的一切责任。 二、产品定价 本协议项下每笔业务单价是基于该货物出口退税率为%及（币种）与人民币的汇率为1：定价，若出口退税率及汇率发生变化，则单价根据新的退税率及汇率做相应调整，乙方可在收汇并调整单价后与甲方结算。 【注：若价格固定，则请删除本条】 三、结算方式 1、鉴于采购合同所约定的产品系委托方委托乙方向甲方采购和出口，交易条件为甲方和委托方直接确认，甲方对委托方及外商的资信已充分知悉并愿承担因此而产生的收汇风险，乙方仅在收到外商外汇或委托方款项后方向甲方支付货款，乙方未收到相应款项的，则乙方不承担付款义务。 2、如因甲方未能按时依约交货或者外商拒收货物或未付款或其他任何乙方以外的原因，致使乙方不能在出口合同规定的期限内及时全部收取采购合同所对应的出口合同项下外汇货款，则： a)乙方无须向甲方支付该笔货物的货款； b)若乙方已预付款项给甲方的，则甲方应在乙方通知后三日内向乙方返
还相应货款。此收款权益归属于乙方，而非乙方之委托方。 3、如甲方未在约定的时间内向乙方供正确、真实、齐备的增值税发票或货物出口单据与出口报关单不相符，乙方可在出口收汇并扣除退税款后将余款支付给甲方。若甲方提供的增值税发票不真实、不齐备、不及时，甲方应赔偿乙方的全部退税损失及由此产生的其他经济损失。 4、为保障供方提供单据的真实性和完整性，乙方有权从出口收汇货款中预留相当于退税款部分的金额，待乙方收到退税款后再将该部分货款支付给甲方。 5、本协议项下乙方“收汇”指外商/委托方将该批货物对应外汇货款实际付至乙方账户。乙方采取批次（滚动）核销，相应核销单的核销不视为乙方已实际收汇。 四、其他 1、甲方同意乙方办理本协议项下每批货物的运输事宜，并同意由委托方或外商指定负责安排运输的船东或货代，甲方自愿承担委托方及外商指定船东或货代的相关风险。 2、甲方确认其联系方式如下：，传真号：，电子邮箱号：。乙方根据上述联系方式给甲方发出的通知，若是传真或电子邮件，自发送当日视为送达；若是信函，自发出后第三日视为送达。甲方如需变更上述地址，应及时书面通知乙方，否则应承担因此产生的一切责任及损失。 3、本协议一式两份，各执一份，经双方签章后生效；本协议未尽事宜，双方参照采购合同执行，采购合同与本协议约定不符的，以本协议约定为准； 4、采购合同及本补充协议履行过程中发生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意由签约地人民法院管辖诉讼解决。 5、本协议由甲乙双方于年月日于厦门市思明区签订。 甲方：乙方：厦门建发股份有限公司 法定/授权代表人：（签字）法定/授权代表人：（签字） 联系电话：联系电话：
合作补充协议 甲方：浙江鼎信实业有限公司 乙方：泉州巨爵网络科技有限公司 甲乙双方共同出资组建“泉州华爵网络科技有限公司”。其中甲方出资人民币55万，占股股份比例55%；乙方出资人民币45万，占股股份比例45%。双方自2014年11月20日开始正式项目启动，经过近一年的运作经营。2015年10月7日，经甲方发起股东会议，并于2015年10月7日在“泉州华爵网络科技有限公司”所在地召开了第二次股东会议。经双方协商，达成如下一致意见： 1、双方约定，自2015年10月15日开始，原乙方开设的分销店铺（“巨研鞋类专营店”、“华耐伸阳专卖店”、“华耐讯创专卖店”）均并入“泉州华爵网络科技有限公司”。乙方在“华耐伸阳专卖店”和“华耐讯创专卖店”所投入的人民币22万平台保证金所有权仍归乙方所有。并根据甲乙双方约定，期限内给予乙方退回。 2、双方约定，自2015年10月15日开始，原股权结构不变更的前提下，变更经营管理模式，变更后“泉州华爵科技有限公司”由独立经营管理，变更为按照甲方分公司模式管理。变更后，甲乙双方分工如下： 甲方负责：合资公司财务管理、仓储管理、货品采购管理、定价审批、线上活动审批等； 乙方负责：经营团队组建及管理、并根据双方约定的年度目标及季度目标，每月制定详细销售计划及费用计划，并提报甲方审批。
备注：每季商品采购计划由甲乙双方共同协商制定。 3、双方约定，自2015年10月15日开始，“泉州华爵网络科技有限公司”资金管理按照甲方分公司财务管理制度执行。合资公司经营所得收入均打到“浙江鼎信实业有限公司”，并实行收支两条线管理。 4、双方约定，自2015年10月15日开始，合资公司的财务结算方式变更为，乙方代运营管理。即，乙方按照双方约定扣点承包合资公司经营过程中产生的“管理费用”（管理费用包括：合资公司运营团队人员工资、房租水电、运营团队差旅费用等。财务及仓库人员费用不列入管理费用范畴，仓库人员费用结算方式为出仓每双鞋1元，向乙方收取费用）。具体约定扣点如下： （1）每月10号，财务提供上月销售报表。经甲乙双方共同确认后，甲方在每月18号前，将合资公司上月销售总额12%返点打至乙方指定账户。（2）一季度结束后，财务提供整季度销售报表，经双方共同确认后，甲方于当月18号前，将任务达成部分返点打至乙方制定账户。 （3）经营费用中，快递费用统一由甲方对外结算。 （4）经营费用中，推广费用，由乙方制定每月销售计划和费用计划，经甲方审批后，将相应推广费用打至乙方指定账户。 （5）考虑到自2015年10月15日起，经营管理和货品管理均按甲方要求执行。 2015年10月15日后，经营所产生的库存折旧损失，乙方可以不予承担。
1、买受人电话、通讯地址变更的，应在变更后五日内通知出卖人，买受人未通知出卖人，致使出卖人发送的文书未送到的，由此引起的法律责任由买受人承担。 2、合同约定的退房情况出现时，经双方同意或其它符合条件解除本合同的，买受人应在三个工作日内配合出卖人到房地产主管机关办理解除合同的手续，买受人不配合出卖人解除合同的，自第四日起至买受人配合出卖人实际办理解除合同之日止，买受人按日向出卖人支付总房款千分之一的违约金。 3、产权面积与合同约定面积有差异的，买受人同意：出卖人在取得房地产测量部门测量的“淮阳县房地产分户平面图”（或类似文件）后书面通知买受人。买受人在接到出卖人面积差异款、物业维修基金差异款等通知后10日内到出卖人所在地结算。如逾期结算，需要买受人补缴时，每逾期一个自然日，买受人需向出卖人按日支付应补缴金额千分之一的滞纳金；需出卖人退款时，因出卖人原因，每逾期一个自然日，则由出卖人向买受人按日支付应退金额千分之一的滞纳金。 4、买受人采用银行贷款或者公积金贷款购房的，应按出卖人约定的日期办理有关贷款手续，因买受人的责任造成的逾期办理或者不能办理视同买受人逾期付款，按本合同第七条第一款约定办理，不论何种原因导致按揭未被银行批准，双方同意本合同的付款方式为一次性付款，买受人应当在7日内付清房款。 5、如果出卖人未能及时偿还贷款，导致出卖人承担连保责任的，出卖人有权代买受人偿还剩余贷款并收回房产另行处理，买受人已实际支付的房款（不含出卖人代偿款项）及出卖人代偿款项从处理款中支付，不足时先行支付出卖人款项，有盈余的归出卖人所有。 6、关于房产及所在项目的具体情况以合同的明确约定为准，未载入本合同的任何信息均不构成双方的权利义务。 7、买受人所购置房产如存在质量缺陷，出卖人按《住宅质量保证书》的规定履行维修及保修责任，如因买受人原因导致无法维修及保修，责任由买受人自负。 8、本合同各条款均系双方真实意思表示，而非基于任何格式合同或格式条款，不存在任何可撤销或变更情形。 出卖人（签章）：买受人（签章）： 日期：
购销合同补充协议 甲方：某乳业销售有限公司 住所地： 乙方： 住所地： 随着市场的竞争日趋激烈，应总部要求现对产品品项进行重新规划，特对2005年12月30日签订的经销商《购销合同》第五条款中（第一、第三、第五条）、第六条款中（第一、第四条）及附件《经销商管理制度》第四条款中（第一、第三条）作如下补充修改说明： 1、原《购销合同》中第五条款中的第一条、第三条修改为以下1.1、1. 2、1.3。 1.1 a、在本协议有效期内，乙方应完成向甲方购买不低于元人民币的某白奶产品的购货任务；（月单品任务量分解见附表一） b、乙方完成当月购货任务，可享受甲方给予的返利。（见返利表如下） 1.2 a、在本协议有效期内，乙方应完成向甲方购买不低于元人民币的某乳饮料产品的购货任务；（月单品任务量分解见附表二） b、乙方完成当月购货任务，可享受甲方给予的返利。（见返利表如下）
1.3 a、在本协议有效期内，乙方应完成向甲方购买不低于元人民币的某儿童奶产品的购货任务；（月单品任务量分解见附表三） b、乙方完成当月购货任务，可享受甲方给予的返利。（见返利表如下） 2、原《购销合同》中第五条款修改为以下1.4。 1.4 乙方在全年正常销售过程中，甲方对乙方实行季度指标奖励和年终综合评比奖励。（见下表）
3、原《购销合同》中第六条款中的第一条修改为以下1.5。 1.5 乙方应在本合同生效之日向甲方上报第一个月的订货计划。此后，乙方应在每月10 日向甲方上报下月订货计划： a、白奶计划量不得低于合同任务量的95％，否则视为无计划，不予发货；未在规定的时间上报，视为次月无要货计划，造成的后果由乙方自付。 b、儿童奶、乳饮料每月计划量不低于合同任务量的80％，否则视为无计划，不予发货；未在规定的时间上报，视为次月无要货计划，造成的后果由乙方自付；乙方每月实际完成任务量低于计划任务量80％的一个百分点负激励500元；连续两个月或累计三个月完不成，甲方有权终止本合同。 3、原《购销合同》中第六条款中的第四条修改为以下1.6。 1.6 甲方在每月月底对乙方订货计划的实施情况进行考核。 a、白奶具体考核条款：如果乙方每月订货计划不低于合同单品分解计划任务量的95％，乙方超额完成甲方回复量（分单品、分旬）的120％以上，不给予考核（百利包纯牛奶除外）；否则每超5％对乙方罚款100元/次，单品考核最高不超过500元；单品项完成公司回复量95％以下（分旬），每少5％对乙方罚款100元/次，单品考核最高不超过500元；如因甲方原因造成乙方未完成回复量，甲方同等条件的赔偿乙方。 b、儿童奶、乳饮料具体考核条款：如果乙方每月订货计划不低于合同计划任务量的80％，乙方超额完成甲方回复量（分旬）的不给予考核；否则每超过5％对乙方罚款100元/次，考核最高不超过500元；完成公司回复量80％以下（分旬），每少1％对乙方罚款500元/次，如因甲方原因造成乙方未完成回复量，甲方同等条件的赔偿乙方。 4、在原《购销合同》中增加以下2.1、2.2、2.3。 2.1 a、通过乙方的营销工作，乙方的GT店铺市率达到100％；SS店铺市率在5月31日达到70％，6月30日前达到85％，在规定时间内达不到甲方要求每低于一个百分点负激励300元； b、通过乙方的营销工作，加强网点维护，不断提高品项铺货率，5月份达到50％的网点品项和陈列第一，在规定时间内达不到甲方要求每低于一个百分点负激励300元； 2.2 各类产品的新鲜度按照公司产品新鲜度标准进行管控。（在终端市场上百利包不能超过16天，礼乐枕不能超过25天，保值期为6个月的产品，不能超过3个月；保值期为8个月的产品，不能超过4个月），每发现一次负激励50元件； 2.3 经销商所辖区域如因不积极配合处理投诉事件出现媒体曝光，负激励1000元/次；
补充协议 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等互利的原则，就委托加工有关事宜进行友好协商，并在原合同的有效期内共同达成以下补充协议： 第一条、委托加工订单 1、甲方根据市场销售情况，于每次以书面或传真形式向乙方提供订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后1日内书面提出，否则，视为同意。 2、乙方按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划必须提前通知乙方。 3、乙方应尽最大努力，最大限度的满足甲方订单的要求。 第二条、加工产品质量及责任：乙方有责任于每次加工任务前作好充分的生产计划，保证用料、开料的合理性。生产管理上杜绝马虎行事。原材料的消耗必须严格控制在同行业的损耗率范围内（见附件），如超出正常消耗率5%以上，必需作出书面解释。如排除不可抗拒因素，甲方有权要求乙方，在正常损耗以外，等价赔偿给甲方，赔款在加工费中扣除。如属原材料质量问题，乙方有责任协助甲方举证和说明。 1、乙方严格按甲、乙双方确认的原材料和工艺制作，产品质量符合甲方标准。 2、出现批量性质量问题，经由双方确认属乙方制造引起的，除由乙方承担该批有质量问题产品（需双方清点数量）的责任外，乙方还应按该批有质量问题产品总值以实物形式（加工产品）补偿给甲方
3、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：（1）加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下（书面为准）可以先行赔付消费者，消费者签收确认，由乙方负担赔偿，赔款在加工费中扣除；当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理； （2）在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户（即甲方客户）提供售后服务； （3）少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换； （4）若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致产品变质，乙方不予承担责任。 5、乙方应按产品标准要求对每批次产品进行严格检查制度。 6、乙方应根据甲方销售需要提供加盖公章的生产相应批次产品的出厂检验报告单。 第三条、原辅料及包装材料供应 1、产品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方，这些图案及其组合的知识产权属于甲方所有，乙方不得在甲方产品以外的任何场所使用或许可他人使用。 2、乙方全面负责采购加工产品所需的包装材料，并确保所采购的包装材料符合甲方产品质量标准要求。 3、乙方应保管好甲方材料，包装纸箱、标签等不能流入市场。 第四条、产品交付与验收 1、产品实行甲方自行提供，交付地点为乙方工厂仓库，物流运输由甲方负责，乙方负责装车。 2、产品交货按甲方订单履行，若有变动，双方应提前约定。 3、产品在出厂之前，由甲方驻厂代表开具质量验收单，并在乙方出库单上签字。 4、产品验收依据为经双方共同确认的质量文件及国家相应标准。
YF-ED-J1266 可按资料类型定义编号 房产销售合同补充协议实 用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
房产销售合同补充协议实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 出卖方（甲方）：______________购买方（乙方）：______________甲方及乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，为明确买、卖双方的权利义务关系，经协商一致，于__年___月__日签订商品房销售合同（以下称“该合同”），并同意根据该合同之有关规定签订本协议，以补充该合同未尽善之部分，共同遵守。 1.甲方依据《商品房销售许可证》第____号将在____市区____路____号的____单元____层____号的商品房（以下称“该商品房”）出
售给乙方。 2.土地使用期限自____________起 ____________止。 3.该________之建筑材料及设备以附录 ________为标准。 4.甲、乙双方同意按附录所列之该商品房售价及付款办法付款。对交款日期及付款方式，乙方必须严格遵守。 5.如乙方未能根据附录____之规定期限依时交付楼价款者，由滞付之日起计算直至付款之日止，乙方每日须按该合同第____条向甲方支付该合同所列出之滞纳金。同时甲方还可以书面方式催乙方付款。如乙方逾期七日仍未依时支付楼价欠款及/或滞纳金，甲方有权视乙方违约而作中途退房处理并有权终止该合同及本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同补充协议范文 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
?XX合同》补充协议 甲方： 乙方： 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订 的《XX合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。 鉴于： 原因。甲乙双方本着友好，互信，互助的原则，经友好协商，依据实际情况，在原意向书基础上补充合作条款部分内容，特订立以下补充协议。 一、协议内容补充修改部分为： 1、“三-2”需要补充或者修改的内容 2、同上写内容 二、本协议生效后，即成为原意向书不可分割的组成部分，与原意向书同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外，原意向书的其余部分应完全继续有效。 本协议与原意向书有相互冲突时，以本协议为准。 三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 甲方签字：乙方签字： 年月曰年月曰 --------------------------------------- 分割线 简单点说就是分以下几点： 标题； 谁和谁； 因为什么所以在哪个合同的基础上补充； 补充和修改的内容； 补充协议和原合同有同等法律效力，被修改的地方按补充协议的内容为准;
式几份，谁拿协议的谁画押再写上日期。
工程施工总承包合同补充协议 甲方: 乙方 乙方与原普兰店市城乡规划建设局于2011年9月23日签订T《路工程施工(三标段施工总承包合同》(以下简称原合同)，WX 程动迁等原图，工程未按原约定时间开工，-市政府部门职能调整后, 由甲方承继原---局相关职责，现项目初步具备开工条件，甲乙双方协商一致同意继续履行原合同，达成如下补充协议： 一、合同工期：原合同工期：年月曰至年月日，共计1日历天。双方现约定调整为：年月日至2年月曰，共计1日历天。实际开工日期以甲方发出开工通知中的载明开工日期为准，因甲方原因导致工期延误的，工期顺延，并赔偿因此给乙方造成的损失费用：丙乙方原因未能按照约定完工，并由此给甲方造成损失的，由乙方向甲方包赔损失。 二、原合同为固定总价合同，现因施工图工程量变化较大，不再适用固定总价，现变更为固定单价合同。工程量依据辽宁省2008 X程量清单计量原则按照施工图纸按实计算。 三、因施工图变更、物价变化，原合同价格在原中标清单的基础上，按如下原则进行调整： 1、人工费调整：根据2年月2日《关于建设工程人工费实行动态管理的通知》辽住建(2011) 38()号文件规定，人工费按施工期的人工费指数调整，若后续辽宁建设工程造价管理总站不再公布人工费指数, 则按照最后一期执行。
2、材料费调整：材料费按照施工期的《大连工程造价信息网》网刊价格* （1+相应税率）执行，网刊中没有材料价格，乙方根据施工进度在施工前上报甲方，甲方于上报后15日内审核完毕，逾期不审核的, 视为认可乙方上报的材料价格。（相应税率按照《大连市“营改增”后建筑材料价格信息编制说明》中列明的增值税税率（征收率）执行）。 3管理费、利润调整由于施工图纸调整，施工内容减少，工程类别应 按《建设工程费用标准》重新划分，管理费，利润应按（）8计价依据四类工程取费执行。 4、安全文明措施费调整：根据2012年4月5日《关于调整建设工程 安全文明施工措施费费率标准的通知》辽建价发[2（）12]4号文件规定, 对安全文明措施费费率进行了调调整。本工程投标时按当时的文件规定为三类工程，由于施工图纸调整，施工内容减少，本工程按新文件规定四类工程费率执行。 5、规费:按企业规费证标准（社会保障费执行2017 （20号）文件）计 取后，与工程款一同由甲方直接支付予乙方。 6、本项目的检验试验费由甲方承担并按实际发生向乙方支付。 7、税金调整：根据2011年11月3日《关于调整大连市建设工程费 用标准中税金费率的通知》大造价字[2011]3号文件执行。 四、新施工图增加清单项目及瓷证变更项目计价原则如下： 1、中标清单中有相同的项目，按照上述中标清单调整后的综合单价执行； 2、若中标清单中无相同的项但有类似的项目，参照类似项目调整后 的综合单价执行： 3、中标清单中没有相同或类似的项目，按照《江宁省（）8工程量清单计价依据》及上述第三条约定确定综合单价。
模具制造合同开发补充协议 合同编号： 合同单位 签订地点： 签订时间：年月日 （以下简称“甲方”）东莞昱卓精密塑胶制品有限公司（以下简称“乙方”）双方在自愿、平等、互惠互利的原则基础上，对双方签订的《模具承制合同书》进行补充协议，本协议与《模具承制合同书》具有同等法律约束力，当本协议与《模具承制合同书》有异议时，以本协议为准。 协议内容如下： 一．商业秘密 乙方对甲方提供的所有供模具制造时需要的资料（包含产品图及其它数据表格等）及其它与甲方相关的信息，没有甲方的书面许可，不得向第三方泄露。 二．模具权属范围 甲方对本合同的标的物（包含模具，模具配件，模具设计图，电极，其它模具相关资料信息及配件）拥有完全所有权。 三．模具交付标准 乙方提供的模具，需要符合以下标准： 1. 本模具制造的产品零部件须符合甲方提供的图纸要求。 2. 本模具在使用过程中，模具结构及零部件活动可靠，顺畅，不能有划伤，咬合伤等不 良（正常麿损除外）。 3. 本模具制造的产品零部件不能有后加工（进胶口除外）。 4. 本模具对产品零部件在生产过程中产生的进胶位置，熔接线，合模线位置等缺陷，必 须征得甲方的书面同意。 5. 模具的每模次周期时间必须符合行业标准，经甲方书面确认。 6. 模具验收必需有甲方的书面验收，具有最终的成型参数数据。 四. 模具试模 1. 模具在约定的时间内进行第一次试模，试模需要甲方到现场（甲方许可的，可以没有 甲方在现场）。 2. 模具最后一次试模时间（符合模具交标准的1至4点）与第一次试模时间间隔不得超 过15天（包含双休日），因甲方的原因导至延期的，模具最后一次试模时间顺延。 3. 每次试模，乙方需提供5模次样品，最后一次试模需要免费提供30模次的合格样品。五．修模 1. 因乙方的原因导至修改模具的，按约定时间完成模具修改。 2. 因甲方的原因导至修模的，原则上按模具修改成本价，支付乙方模具修改费用。若模 具修改成本费用在500元（含500元）以下，乙方免费修改模具。 3. 因甲方在模具验收时没有发现的模具不良问题点，乙方须按约定时间免费完成模具修
“补充合同协议” “补充协议”或者称为“协议补充”，是指当事人对于合同中的内容没有或者约定不明确的，而达成的协议。“补充协议”是相对于已经存在的合同而言的，“协议补充”就是通过协议方式补充已经存在的合同中存在的漏洞。因此，已经存在的合同与“补充协议”之间是主从关系。已经存在的合同是主合同，“补充协议”是从合同。已经存在的合同作为主合同不以“补充协议”的存在为前提，或者说不受“补充协议”的制约而独立存在。反之，“补充协议”必须以已经存在的合同的存在为前提，自身不能独立存在。尽管“补充协议”相对于主合同而言没有独立性，但是其本身也是协议。因此，“补充协议”的成立和生效与主合同的成立和生效的依据相同。《合同法》第61条规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。”据此，只有主合同生效，因质量、价款等没有约定或者约定不明确造成履行困难的情形下，才能通过“协议补充”没有约定或者约定不明确的事项，以利于主合同的履行，从而实现当事人主合同的目的。 “补充协议”的内容应当是主合同的非主要内容，也可以说是非主要。如果是主合同的主要条款没有约定或者约定不明确，主合同不成立也不生效，那么谈不上“协议补充”。根据《合同法》第61条、第62条以及《合同法》总则、分则和其他法律法规的规定，影响主合同成立的必备条款有三：即当事人条款、条款和数量条款。这些条款没有约定或者约定不明确，主合同不成立。主合同不成立，谈不到生效，更谈不上履行。此时，“补充协议”没有存在的前提。当事人对没有约定或者约定不明确的必备条款达成的协议，不是“补充协议”而是一个“新协议”，对“新协议”中的非主要条款没有约定或者约定不明确的，才有“补充协议”存在的前提和基础。根据《合同法》第61条和第62条规定，“补充协议”是对主合同中没有约定或者约定不明确事项补充的首选方式，即当事人对于主合同中的上述内容没有约定或者约定不明确的，法律首先赋予当事人“协议补充”。只有不能达成“补充协议”，才能按照主合同条款进行体系解释或者按照当事人之间的交易习惯进行补充。只要上述方式之一就能补充主合同中没有约定或者约定不明确的事项，就不能适用第62条规定的任意性规范。
供货合同补充协议 篇一：采购合同的补充协议范本 补充协议 补充协议编号：_________________ . 合同编号为：____________________ . 买方: 地址: 电话：卖方: 地址: 传真：电话：传真：买卖双方经过友好协商，同意就下列事项签订补充协议（以下简称“协议” ），作为对买卖双方于【】年【】月【】日签订的“”合同（合同编号为：【】，以下简称“合同”）的修改和补充： 一、对合同第【】条的修改如下： 1. 2. 二、对合同第【】条的补充如下： 1. 2. 三、本协议为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。买卖双方之间的一切权利义务以合同及协议中约定的为准。协议内容如与合同内容存在不一致的情形，以本协议内容为准。 四、本协议在双方授权代表签字、加盖公司印章后生 效。
五、本协议一式二份，买卖双方各一份。 买方： 地址： 邮编： 授权代表签字： 签字日期： 卖方：地址：邮编：授权代表签字：签字日期： 篇二：XX09003购销合同补充协议 《XX09003购销合同》的补充协议 甲方：乐陵市威格尔橡胶有限公司（以下简称甲方） 乙方：宁波梓昆贸易有限公司（以下简称乙方） 鉴于甲方和乙方于XX年9月25日签署了合同号为： XX09003的《购销合同》（以下称原协议），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就原协议中第5条验收办法中未尽事项特订立以下补充说明。 一.合同内容补充部分： 原协议内容：第5条验收办法：原厂标准。 就原协议第5条的补充部分： 由于实际生产需要和货物本身特性、生产、运输、包装等条件的限制，实际到货数量与货物原计划会有落差，故货物数量应按实际交货重量计算。
合伙协议补充协议 （范本） 甲方名称：汉镒资产管理股份有限公司 公司地址： 法定代表人： 联系电话： 乙方名称： 公司地址： 法定代表人： 联系电话： 根据甲乙双方于XXXX年XX月XX日签署的《合伙协议》的约定，甲乙双方在平等协商、互惠互利的基础上，达成如下补充协议： 一、定义 1.1后元基金：是指由甲方作为发起人并担任合法投资顾问或普通合伙人的南京后元投资合伙企业（有限合伙）。 1.2 后元基金合伙协议：指《南京后元投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 二、投资收益补偿费支付前提 2.1 根据甲乙双方签署的《合伙协议》的基础上，如后元基金不能实现乙方所要求的年化加权收益的，则作为后元基金普通合伙人的甲方应向乙方支付投资收益补偿费。 2.2 如后元基金实现乙方所要求的年化加权收益的，则乙方不向甲方收取投资收益补偿费。 三、投资收益补偿费支付条件、标准 3.1如后元基金可分配收益分配后，有限合伙人年化加权收益率低于12%（含本数）时，视为甲方经营管理成效一般，甲方应按年化加权收益12%的标准减去有限合伙人实际分配收益的差额向乙方支付投资收益补偿费。 3.2如后元基金可分配收益分配后，有限合伙人年化加权收益率高于12%时，视为甲方经营管理优秀，则甲方无需向乙方支付投资收益补偿费。 四、投资咨询服务费的支付 4.1 如后元基金不能实现乙方要求的年化加权收益的，甲方应在后元基金存续期满并清算之日起10个工作日内向乙方一次性支付投资收益补偿费。 4.2 乙方收款指定账户如下：
账户名： 账号： 开户行： 五、协议保密 5.1甲乙双方及内部人员对本协议项下所涉之具体内容以及因此所获悉的对方或客户的任何业务、财务、管理等方面的信息，包括但不限于客户信息、经营状况以及投资表现等，均负有保密义务；未经对方同意，均不得向第三方披露(不论口头、书面、机读形式还是其他方式披露)，一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 5.2 在下列情形时，本协议双方尚可披露以上所述信息： （1）法律及司法机关的要求，包括传票和公安、检察院、法院命令； （2）任何有管辖权的政府机关、监管机构或证券交易所的要求； （3）向该方的专业顾问或律师披露； （4）非因该方过错，信息进入公有领域； （5）各方事先给予书面同意。 5.3 本协议终止后本条款约定仍然适用，保密期限为自本协议生效之日起 5年。 六、协议的效力 6.1 本协议经甲乙双方法定代表人或授权代理人签署盖章后生效。 6.2在本协议有效期内，任何一方要提前终止本协议，需要与另一方协商解决善后事宜，双方对善后事宜达成共识并签订相关书面协议约定后，本协议可提前终止。 6.3 如甲乙双方一致书面同意终止本协议，则本协议终止。协议终止前已经发生的权利义务并不因此受到影响，继续履行。合同终止后，本协议第七条（协议保密）和第十条（法律适用与争议解决）不受影响。 七、违约责任 7.1甲乙双方应严格遵守本协议约定的义务，如有违反，则违约方应赔偿另一方因此所遭受的全部损失。 7.2 乙方在服务客户过程中，应该维护甲方的利益和声誉，如因为乙方过错造成甲方经济损失或名誉损害的，乙方应承担全部法律责任。甲方在支持乙方客户服务的过程中，应该维护乙方的利益和声誉，如因为甲方过错造成乙方经济损失或名誉损害的，甲方应承担全部法律责任。 7.3一方未履行或违反依据本协议所应承担的义务，经另一方通知，在10个工作日内仍不履行义务或不予采取补救措施，另一方有权解除协议，并有权要
加工合同 承揽方（甲方）: 定作方（乙方）： 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第—条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担 第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 第六条加工费结算办法与时间 第七条乙方应于年月IT前向甲方交付定金兀；乙方应于年月日前向甲方交付预付款 元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。 第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的加偿付违约金。 5-甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值 %的违约金。
6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值% 的违约金。 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。 5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 （一）甲方: 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作岀任何足以对甲方履行木合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。木合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 （二）乙方： 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行木合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署木合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为—年 一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿山此造成的损失。 第十二条不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限丁?自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事 2