项目风险承包合同
工程名称：
甲方：
乙方:
订立时间：
订立地点：
项目风险承包合同
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
为保证工程合同全面履行，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规的相关规定，乙方自愿风险承包甲方承接的建设工程。为明确双方的职责、权利和义务，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方协商一致，依法签订本合同。
第一条工程名称、范围、内容和承包条件
1、工程名称：；
2、工程地点：；
3、建设单位：；
4、工程内容：；
5、工程造价：；
6、承包范围：凡在建设工程施工合同约定的承包范围中，所有甲方与建设单位签订的施工合同中约定承包范围为承包内容，负责按建设工程施工合同约定的甲方应履行的义务和责任从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本核算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修工作。
承包条件：①合同文件规定的设计图纸未明确但未达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等；②根据现场的施工安排和施工工艺、技术、方案、施工措施等需要负责施工事项；③若乙方施工进度、质量、安全等不能满足甲方要求，甲方对乙方承包范围内工程随时进行调整，乙方无条件执行，并全力配合甲方工作，否则由此造成的一切损失均由乙方承担。
第二条工期
开工日期：年月日；
竣工日期：年月日；
总工期日历天数：天。
1、乙方按业主和甲方要求的计划组织施工，确保合同工期。若因乙方劳动力不足、作业能力差，已经或预计会影响作业项目的合同工期时，甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场，由此造成的损失由乙方承担。
2、如因业主或甲方原因造成的延期开工，乙方应按甲方新下达的开工日期进行施工，自行承担有关延期的所有费用。
第三条合同价格
1、工程总造价：元。
2、本合同价款已综合考虑以下内容：
2.1、乙方已完全充分理解工程项目的结算办法，并自愿承担因此存在的风险。
2.2、乙方已完全充分理解工程项目施工的环境和施工条件、作业程序等原因，其他任何环境因素、施工条件、作业程序等原因造成乙方误工、停工的费用已综合考虑在合同价款内，所发生的费用均属于乙方自身经营风险，由乙方自行承担（合同另有说明者除外）。
2.3、税金(营业税、城市维护建设税及教育费附加、企业所得税等税费)包含在合同价格内，由甲方统一代扣代缴；乙方人员的个人所得税和社会保险费、进出场费等其他税、费均包含在合同单价内，由乙方按有关规定自行缴纳，如地方税务部门要求甲方代扣代缴，甲方将按有关规定代扣代缴。
第四条工程质量
1、本工程质量目标：，（如达不到该目标承包费增加1%收取）；
2、在甲方的指导下乙方必须建立健全质量保证体系，执行甲方程序文件，分部（分项）验收质量合格率_____；确保无质量通病项目的发生；确保技术、质量人员和职业技能人员持证上岗率______。
3、乙方要严格按照施工图纸、招标文件、施工规范规程及标准进行施工，随时接受业主、监理、设计及本合同甲方的监督检查。
4、乙方在施工中如发生重大质量事故，应及时报告甲方且应及时采取措施处理或报业主及设计单位研究处理，其费用由乙方全部承担。
5、乙方承诺严格遵守甲方关于本工程的质量管理制度或办法。
6、乙方必须保证工程质量满足上述要求，并按上述标准进行施工和验收。施工中须认真执行中华人民共和国技术规范、地方/行业及业主、本项目的监理公司关于本工程施工的规范、标准、规程、规定以及为达到上述质量标准甲方提出的要求。为达到上述标准，乙方所采取的各种措施之费用已包含在合同价款中。
7、质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据，因乙方原因致使本工程质量达不到本合同约定的标准，乙方须承担违约责任，甲方将扣除乙方结算
总价的10%作为质量违约金，乙方并承担业主方因此对甲方的任何违约扣款或索赔。
8、乙方在施工中如出现质量缺陷，需按甲方要求进行修复，乙方必须无条件自废处理，若乙方拒绝处理或延误处理，甲方有权让第三方处理，费用从乙方计价款中扣除，同时对乙方处以元/次的违约金扣款处理。
上述规范、标准、规程、规定须按较高标准执行。
第五条：工程技术资料移交
1、地基与基础分部工程、主体分部工程及工程竣工验收合格后，应及时把一份地基与基础分部工程、主体分部工程和工程竣工验收资料的原件报建安公司施工管理部技术科备案。
2、工程竣工验收合格后，一个月内向公司移交一份齐全的工程技术资料原件，经建安公司施工管理部技术科审核合格后，移交集团公司档案室存档。
3、工程竣工后应及时向建设单位移交技术资料，移交时必须办理好移交手续，由双方责任人签字、盖章，完成移交后将一份移交手续交施工管理部技术科备案；如建设单位委托项目公司（部）直接向城建档案馆移交资料时，在完成移交手续后将资料移交合格证交建安公司技术科备案。
第六条：工程安全
1、本工程的安全目标是，（如达不到该目标承包费增加1%收取）。
2、乙方应遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等工程建设安全生产先关法律规定，完善安全生产管理机制，提高安全生产条件，强化自检自控，严格按照安全标准、规章制度和操作规程组织施工，并随时接受各级安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力而造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方承担。
3、在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施时，乙方应提出安全防护措施，经甲方批准后实施，由此发生的相应费用由乙方承担。
4、按照上级要求，配备安全生产管理机构专职安全员，并与甲方签订《建设项目安全施工文明管理目标责任书》，明确安全管理目标及责任。
5、发生伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即通知甲方驻工地代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的一切费用。
6、建设工程施工现场的关键岗位人员和特种作业人员全部持证上岗，严格按照
操作规范操作，定期开展安全教育工作，积极开展创建安全文明工作活动，创建安全文明工地，加强建筑工程后期安全管理，加强对分部分项工程安全检查，有效解决此阶段现场施工人员复杂、场地杂乱、交叉作业多、机械用电设备管理混乱等问题。
7、适时组织安全检查，根据季节变化、提前做好预防措施，加强应急救援体系建设，完善应急预案，定期组织演练。
8、甲方在对乙方进行的日常检查中，凡是同一问题发现两次，除进行处罚外，将责令乙方进行停工整改，由此造成的损失由乙方承担。
第七条承包经营方式
1、甲方对乙方实行“风险承包，亏损自负”的经营管理政策。
2、乙方对本工程实行风险承包经营，对所承包的工程实行“单独核算，自负盈亏，盈余自得，上不封顶，下不保底”的经营政策。乙方在支付甲方承包费、管理费、主管部门收取的费用、甲方制度规定的相应应得或应付额等费用后，该工程所产生的经营利润，由乙方所有，亏损及外欠款由乙方自行承担。
3、本工程实行由乙方负责全面承包管理，依据甲方与建设单位签订的施工合同要求，实行乙方包工期、包材料、包质量、包安全、包竣工验收、包保修、包工程资料归档、包税金、包应缴公司管理费及包本工程所发生的一切费用，自负盈亏。
4、乙方内部发生劳资纠纷，应由乙方自行妥善解决，甲方不承担任何责任。如因乙方内部纠纷影响乙方履行本合同，乙方应承担违约责任，并承担由此给甲方造成的全部损失。
5、因乙方原因出现的任何纠纷、欠款、上访等均由乙方自行解决，出现的一切经济法律责任均由乙方自行承担。
6、甲方代为发放乙方雇佣的农民工工资。乙方按月足额发放农民工工资，并将工资表交甲方备案，若发生工资拖欠，甲方有权从当期应拨付乙方的工程款中扣除当期全部农民工工资，直接发放给农民工。
第八条经济费用及财务管理
1、乙方向甲方交纳万元风险承包抵押金，合同期满且全部履行合同后，返还乙方。
2、本工程管理费按总造价执行，工程总造价以审计结果为准或由甲方确认，工程竣工结算甲方全部拨款后，如无民工上访和诉讼案件发生，并创出，管理费可调整为。如果出现民
工上访、材料纠纷、合同纠纷、质量问题、安全事故给甲方造成损失或者不服从甲方管理的及未按约定租赁甲方设备的，管理费收取增加1%。
3、设备租赁：设备除乙方自有的以外应租赁甲方设备。乙方自有设备需在正式开工前十日内到甲方设备公司备案，未按时间申报备案的，视同私自外租设备，私自外租设备的，罚款一万元，并且计收同等费用，租赁费的交纳标准执行甲方本年度《经营管理制度》。
4、管理费根据工程实际进度情况，按公司管理制度有关规定分次交清承包费，因特殊情况不能及时交纳承包费时，必须经甲方同意后方可延缓上交，否则，乙方按甲方本年度管理制度的有关规定承担利息和违约金。
5、劳保费与住房公积金：劳保费（社会保障费）与住房公积金属建设规费，由公司统一收缴，结算完成后由造价部按审计报告分析出具体费用数额上报公司财务部扣缴该费用。若建设单位按规定缴纳劳保费，结算时该费用仅作为计税基础，结算时不包括该费用；若建设单位未缴纳劳保费，结算时应包括该费用。
住房公积金按主管部门核定的标准在结算时计取。
6、工程质量、安全文明目标和资金管理方面的奖罚标准，双方约定执行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》。合同、结算管理方面的奖罚标准，双方约定执行甲方本年度的管理制度。
7、双方约定工程款的拨付必须执行甲方的财务管理制度。工程拨款时，必须用盖有甲方法人财务印章的正规发票或收据，并将款划拨到集团公司指定的帐户，扣除应上交公司管理费和设备使用费后，剩余款拨入建安公司帐户，由建安公司监督使用。工程款拨付日起至乙方使用时不得超过7日，否则引起的一切经济纠纷和上访事件由责任方负责。
8、工程税金由甲方从工程拨款中代扣代缴,业主直接代扣代缴的，乙方必须持合法的完税证明方可抵顶相应的税额。
9、乙方并入甲方帐务记账的，乙方必须严格按照甲方财务管理制度执行，所有成本费用必须索取正规发票入账，否则由此引发的所得税纳税调增由乙方负责。甲方向乙方派驻财务人员，工资由甲方发放，转账记入乙方成本。乙方工程所有成本必须由甲方派驻财务人员签字记账确认，乙方所购材料，必须使用甲方统一材料入库单据，并由施工员、收料员、会计、项目经理签字认可，否则视为无效，未经确认的成本费用一律由
乙方自行承担。本工程所有发生成本要在发生日后壹个月内传递至甲方财务入帐，逾期甲方不予认可，本工程所有帐外成本由乙方承担责任。乙方对外签署的所有劳务合同及购材合同，必须按甲方审批、备案流程执行。未经备案审批，甲方不予认可，造成的损失由乙方自行承担。乙方必须按甲方农民工实名管理流程执行，否则造成一切不良后果由乙方承担。
10、本工程投标保证金及工程履约保证金由乙方自理；如需办理履约保函，公司可协助办理、费用乙方承担。
第九条甲乙双方权利和义务
一、共同责任
1、甲乙双方应共同抓好安全工作，乙方应随时接受业主、监理、甲方的安全监督检查，确保生产和人身安全。
2、甲方应组织乙方作业人员进行岗前培训，甲乙双方必须经常对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。
3、甲乙双方在施工过程中应加强管理，严格按照安全操作规程施工，确保安全施工。
4、甲乙双方在施工中，要有环保意识，严禁违规弃碴、排污，对于乙方不按照甲方要求擅自违规弃碴、排污，造成的一切后果由乙方负责。
二、甲方责任
1、协助乙方浅谈工程投标等事宜，按照甲方章印管理制度，及时为工程承接提供资质证件和印鉴等手续，协助乙方办理工程承接及开工等手续。
2、加强对乙方财务、造价、合同、安全、质量等方面的管理，对乙方的财务人员实施委派(工资由甲方统一发放计入乙方成本)，对乙方的资金帐务实施审计监督，确保乙方资金的合理运转，杜绝违法、违纪经营，维护双方的整体利益。
3、负责审核乙方编制的施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收。
4、监督指导工程技术交底、测量定位、施工作业检查验收,统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理，对工程施工全过程实施全面管理。
5、负责统一指挥，协调与工程有关的工序，统一管理并检查、监督乙方施工的质量、进度及安全。
6、按本合同约定,向乙方支付报酬；甲方有权对乙方的资金进行监督检查，如发现乙方有将工程款挪作它用的行为或不支付人工费、材料款，设备租赁等款时，甲方有权督促乙方进行支付或在乙方工程款中予以扣除代为支付。
7、对乙方有违法乱纪等扰乱施工秩序的人员，甲方有权处罚及勒令退场。检查监督乙方施工人员进行文明施工、安全生产。
8、若乙方因人员、设备、施工组织等自身原因不能满足施工质量、进度、安全要求时，甲方有权要求乙方整改，并有处以违约扣款直至勒令退场的权利。
二、乙方责任（包括但不限于）
1、乙方作为甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》履行义务的主体，自愿全面履行同甲方单位签订的《建设工程施工合同》的全部义务。如违约，由乙方承担全部违约责任及一切经济损失。
乙方自愿遵守并执行本合同约定及甲方各项管理制度，接受甲方的管理和各项检查指导，审计监督。
2、定期参加甲方的有关会议，对工程的工期、质量、安全向甲方负责，完成甲方安排的专项工作任务，组建具有相应资格证书的技术人员及熟练工人的施工人员，相应的领导班子（队长、技术员、安全员、爆破员、材料员、财务人员等），向甲方提供所有施工人员的花名册及身份证明资料，确保所使用劳务人员符合劳动法规要求。自觉遵守法律法规及有关规章制度。
3、按甲方的专项工作计划，及时进行工程的竣工验收、工程结算、同建设单位经济来往的核兑、回收工程款、审计资料的办理、各项经济技术资料交由甲方存档等工作。工程结算时，乙方可要求甲方提供必要的协助。
4、乙方承包项目工程的成本支出、外欠款等经济责任手续，均由乙方以其个人的名义签字或盖个人印章办理，属乙方的独立民事行为，并负法律清偿责任，不准以甲方的名称或甲方项目部的名称私刻公章，对外发生业务。如有违犯，所产生的经济、法律由乙方承担。
5、严格按照甲方技术交底、设计图纸、施工验收规范、有关技术要求、甲方指令及施工组织设计精心组织作业，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划,投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育,认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保作业安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、
消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定,做到文明作业；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约扣款。
6、施工中应加强安全教育和安全技术管理，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全保护措施，确保施工安全。
7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其自备工具、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。
8、乙方在施工中，负责做好各种原始资料的记录、照片收集、原材料的报检等义务；保存好施工技术资料并按甲方要求交接。
9、乙方必须确保民工工资、材料费等费用的按时支付，不得引起上访、诉讼等损害甲方形象的事件的发生。
10、严禁将本工程全部转包或分包。
第十条违约责任
1、乙方承包到项目工程，要合理组织人力、物力，确保实现甲方同建设单位签订的《施工合同》和本合同约定的工程工期，如未能实现，除工程建设单位及上级主管部门的处罚全部由乙方承担外，另按甲方规章制度执行。
2、乙方在接受上级主管部门安全施工及文明工地检查时，必须达到优良标准，否则承担相应的违约责任，乙方若出现人员伤亡事故及其他安全事故，所需的各项费用，均由乙方承担，并承担相应的责任。出现死亡事故的，按甲方规章制度执行。
3、对乙方承包的项目工程，安全文明施工、工期保障、优良工程和精品工程的奖励，按甲方规章制度执行。
4、乙方未经甲方或建设单位同意不准将承包的工程再行分包或转包，也不准以包工包料的形式将分部分项工程进行外包。但可以将分部分项工程以包工包料的形式包给甲方的专业化公司施工，由乙方同专业化公司签订分包合同。以上约定如有违约，甲方有权解除合同，由乙方承担违约责任和经济赔偿责任。
5、因乙方原因导致不能履行本合同时，甲方有权解除本合同，乙方应在甲方规定的时间内对工程进行交接，否则，以甲方的工程结算为准。由违约方承担一切违约责任及相应的经济损失。引起诉讼的，违约方承担不利的法律后果。
6、在施工过程中，如建设单位要求更换施工队伍，经甲方协调不成的，视为乙方违
约。甲方有权解除合同，另派施工队伍完成工程建设。乙方已施工完成的工程量按80%计取，由此发生的一切违约责任及经济损失由乙方承担。
7、按本合同约定，应有乙方承担经济责任的，因乙方原因债权人要求甲方承担责任并给甲方造成损失的，甲方享有对乙方所有的的资金及物资留置权、诉讼追偿权。乙方承包本工程所欠的债务，全部由乙方承担偿还责任。
第十一条保险
1、乙方必须为其职工办理工伤保险,并为作业场地内自有人员生命财产和作业机械设备办理保险,支付保险费用。
2、保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
第十二条合同的解除
乙方不服从甲方的安全、质量、资金及其他重大事项的监督管理；不经甲方同意逾期交纳承包费、设备租赁费；出现民工上访10日内不能解决或者发生10万元以上诉讼的，如乙方存在上述任何一项违约时，甲方均可提前与乙方解除合同。乙方在甲方发出解除合同通知后3日内必须无条件撤离现场并与甲方办理交接手续。
第十三条争议解决
1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方注册地人民法院起诉。
2、若因本工程发生诉讼纠纷，乙方应先行协商处理，若协商不成，乙方应及时告知甲方，并由甲方指派人员配合乙方进行诉讼，若因乙方原因导致诉讼结果对甲方不利，甲方有权对乙方进行处罚，处罚结果视诉讼结果而定，乙方不得提出异议。
3、本合同关于争议解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方法的，均不得对抗此约定。第十四条特别约定：
1、本合同只适用于《建设施工合同》和本合同约定的承包工程。本合同对工程管理没有涉及的内容，乙方已详细阅读并自愿执行甲方企业管理制度的规定。
2、甲方在任何情况下都不允许乙方刻制带有甲方字样的任何印章。包括但不限于XX项目部章、XX工程专用章、XX质量专用章、XX技术专用章、XX收料专用章等，乙方认可违反本约定是犯罪行为，甲方有权追究乙方包括刑事责任在内的任何法律责任。
3、乙方对因劳动争议或纠纷造成的自身及甲方的损失负全责。乙方应加强对所
属人员的管理,无论何种原因,乙方人员（包括其亲友或受其支配的人）均不得到本项目现场、甲方办公地滋事，否则，乙方应承担违约责任，造成经营损失的乙方另行赔偿。
4、在施工中乙方应无条件接受甲方的施工协调和指挥管理，不得以此来要求甲方给予签证和增加费用，否则承担违约责任，同时甲方将没收乙方履约保证金。
5、为避免职工恶意讨薪上访，乙方选用劳务分包队伍必须优先考虑从甲方的公司劳务分包库中选用，若乙方现有合作良好的队伍，经甲方考察后，根据工程规模大小，分包队伍上交10万—100万施工保证金方可签订合同，否则甲方对乙方所签订的劳务合同不予认可。
6、任何一方无正当理由，不得解除本合同，否则视为违约，守约方有权要求违约方支付违约金50万元整，若造成守约方损失，守约方有权向违约方进行追偿。
第十五条合同份数和附件
1、本合同正本一式四份，甲方执二份、乙方执二份。
2、本合同未尽事宜由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议作为合同附件与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同属于机密文件，乙方承诺绝不向其他单位提供本合同，若由于乙方不慎造成泄密，乙方承担违约责任，并负责全过程处理。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
乙方担保人：
签订日期：年月日合同订立地点：
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设项目工程总承包合同示范文本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人(全称) 承包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程批准、核准或备案文号： 工程内容及规模： 工程所在省市详细地址： 工程承包范围： 二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期)： 施工开工日期(绝对日期或相对日期)： 工程竣工日期(绝对日期或相对日期)： 四、工程质量标准 工程设计质量标准： 工程施工质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币(大写)：元(小写金额：元)。 详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效： 发包人：承包人： (公章或合同专用章)(公章或合同专用章) 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：(签字)(签字) 工商注册住所：工商注册住所： 企业组织机构代码：企业组织机构代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 合同订立时间：年月日 合同订立地点：
四川XX建设集团有限公司工程项目施工 责任合同 二○一一年月日 工程项目施工责任合同
甲方：四川XX建设集团有限公司 乙方： 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和公司《工程项目财务管理制度》，为进一步完善企业施工责任制，切实加强施工项目管理，实施工程质量、安全终身负责。为明确甲、乙双方的责、权、利，以确保工程项目建设圆满完成。特签订以下责任合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、施工工期：天 （1）工程开工时间：以开工令为准, （2）工程竣工时间：年月日，总日历工期天。 4、工程质量等级：按承包合同要求标准达标。 5、该工程项目施工合同责任人： 6、工程造价：元（大写：元）。最终以竣工决算为准。 二、工程项目建设费用缴纳 甲方按工程中标价元向乙方提取%项目管理费元（大写：）。在拨该工程款时交纳。超出中标价的部分按%向甲方交纳相应管理费，最终以审计决算为准。
三、甲方责任和权利 1、在该工程项目实施前，与乙方共同同业主签订《建设工程施工合同》后，并与乙方签订《工程项目施工责任合同》。 2、授予乙方收集、整理该工程项目建设的全部资料，指导乙方工程项目建设和工程项目决算，参与工程项目竣工验收。 3、协助乙方制订《工程项目建设实施管理办法》和《工程项目施工组织计划》，在工程项目建设实施过程中提供技术管理支持，提出合理建议和意见。 4、在工程项目建设实施和执行项目《建设工程施工合同》过程中，甲方有权对工程项目实施的进度、质量、安全和资金运行等状况进行定期或不定期检查，发现问题，限期整改。因乙方工程项目建设管理不善、形象进度滞后、造成质量隐患或工程质量检验达不到国家标准，甲方有权终止合同，并同时追究乙方的经济和法律责任。 5、根据工程项目建设的实际和需要，甲方可不定期派人到乙方施工现场督促和检查，发现问题，以书面形式要求整改。若乙方拒不整改或整改不彻底，承担由此产生的一切费用。 6、在乙方对该工程项目建设质量、安全、工期不能或无力保证时，甲方有权采取应急措施，包括更换施工队伍，解除本内部责任合同，并追究乙方的经济、法律责任。
承包合同 株洲市石峰区振兴建筑工程有限公司（简称甲方） 工程项目承包人（简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，经公司研究决定，同意由乙方承包工程的施工。遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，达成以下条款，约束双方共同遵守： 一、工程项目承包人：身份证号： 住址： 二、工程项目名称：工程造价估算万元。 三、工程建设方： 四、承包范围：按工程建设方提供的施工方案、施工合同、设计施工图以及现场签证资料等范围承包。 五、承包方式：按照甲、乙双方确定的承包范围，乙方执行包工、包料、包质量、包安全、包进度、包保修期内的质量保修承包。工程施工期内，企业对承包人执行独立核算建立单独财务帐。施工期内，乙方的一切有关安全、法律责任、债权、债务等方面的责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何连带责任。 六、施工工期：总工期按甲方与建设方签订的合同工期确定，奖罚均由乙方所有。 七、承包指标 1、管理费：施工期间到工程完工，乙方按照甲、乙双方确定的承包范围，以工程决算为准，应按照总造价的%向公司上交管
理费，管理费包含营业税等税金。 2、该工程如果按施工合同增加工程量，如：道路排水、人行道道路绿化、灯饰等工程，双方按照上述承包原则执行。 3、管理费支付规定，管理费的支付在施工进度款中分批分次由甲方按%的比例扣除，在工程完工后的一次进度款中全部扣完。 八、工程保修：按与工程建设方签订的施工合同质量保修书执行。 九、工程质量：按甲方与建设方签订的合同确定，乙方必须保证一次验收合格，否则造成的处罚由乙方自行承担。 十、承包管理 1、确保工程质量、进度、安全及服务满足合同要求；并做好售后服务及回访回修工作，保证业主满意，切实维护甲方的信誉和公众形象。 2、严禁乙方在施工过程中将工程转包，否则，甲方有权单方终止本合同，取消期施工资格并拒付工程款。 3、乙方不得以甲方名义签订任何合同。 4、乙方不得拖欠民工工资，因拖欠民工工资而引起的一切法律、经济责任均由乙方承担，并且乙方须承担3-6万元的罚金。 十一、材料管理：本合同施工的所有材料，均由乙方自行采购，材料质量及品牌必须符合设计图纸及业主的要求。 A：甲方责任： 1、配合乙方办理工程项目施工所需的报建手续，但费用由乙方承担。 2、负责将乙方的个人资料（身份证复印证、个人简历、通讯地址）备存公司档案，以便对外统一协调工作。 3、负责协助乙方做好工程项目技术资料的审核签字盖章手续，费用由乙方承担。
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
建设工程承发包安全管理协议范本 Model safety management agreement for construction project contracting 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建设工程承发包安全管理协议范本 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包单位：_________ 承包单位：_________ 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据_________和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。 一、承包工程项目： 1．工程项目名称：_________ 2．工程地址：_________ 3．承包范围：_________ 二、工程项目期限： _________年_________月_________日至_________年 _________月_________日。
三、协议内容： 1．甲乙双方必须认真贯彻国家、_________和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2．甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。 3．甲乙双方在施工前要认真勘察现场，制定有针对性的安全技术措施，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。 （1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计。 （2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施工计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。 4．甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。
风险承包合同字2012年号 全额风险承包合同 甲方：重庆泰发建设集团有限公司 乙方： 甲方于2012年月日于签订了建设工程施工合同，需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请，甲方审核同意由乙方作为工程项目负责人，负责工程项目部管理机构的组建，具体负责工程施工，为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就该工程的质量、安全、工期、上交工程利润比例等多方协商，按照《中华人民共和国合同法》相关规定达成如下条款，以约束双方行为。 第一部分工程情况 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程内容： 4、面积（层数）： 5、工期：按照甲方与业主方签订的主合同约定的工期填写，工期发生变化的以甲方与业主方签订的补充协议为准。 6、质量、安全要求： （1）按甲方与业主方签订的建设工程施工合同约定的质量标准执行。 （2）单位工程竣工交验一次合格率100%。 （3）不发生工程重大质量、安全事故。
7、工程造价（暂定）：万元（以实际结算造价为准）。 第二部分承包指标 第二条经济指标 1、经甲、乙双方多次协商，乙方同意按该工程实际结算总额的1%向甲方上交利润，甲方的除所得税外的营业税及相关的税费在工程款中扣除，剩余部分的利润，甲方作为乙方的承包费用奖励给乙方。 2、乙方独立核算，自负盈亏，个人所得税根据乙方对该工程的成本核算后按应缴数额，由乙方负责缴纳。 3、乙方以泰乐劳务公司名义进行劳务分包。（【】乙方需要于泰乐劳务公司签订劳务合同【】乙方需要于泰乐劳务公司签订劳务合同）。 第三条利润上交 1、乙方按实际收到的款项（包括但不限于开具发票收到的工程款、以乙方名义向业主方的借款、以项目部名义向业主方的借款以及采用其他方式从业主方收取的工程建设有关的、从实质上表现出应收债权的减少等一切款项）作为向甲方缴纳工程利润的计算基数。 2、利润上交的组最后期限，收到业主方现金款项的含现金、支票、汇票、本票或以乙方个人名义或其他公司名义向业主方的借款以及其他货币的为收到后的第四个工作日，收到银行承兑汇票的为收到后的第六个工作日；实物抵债、债抵债及其他方式偿付工程款的为达成协议之日起的第十个工作日。 第四条工程实际结算总额 业主方自行采购的建筑材料及业主方代为支付的水电费等其他与完成甲方与业主方签订的建设工程施工合同有关的费用，不论如何办理结算以及是否向业主方开具工程发票均应作为实际工程结算总额的一部分。
1111 项目经理责任承包协议书 甲方（公司）： 乙方（个人）： A、总则： 一、为更好的落实公司的各项规章制度，为更好的实现项目效益，为了项目工程的质量、安全得到有效保障。 二、工程项目以项目经理负责制为基础，公司进行全方位的支持、监督、控制、以确保工程能顺利进行。 三、公司各项目的项目经理从符合“德、量、才”标准的内部人员选拔为主，外部招聘为辅，为实现共同协定的目标，共创双赢，使公司资源得到充分合理的利用，成本得到最合理的控制，项目经理能得到最合理的回报。 B、甲方经考察后决定任命为工程项目经理，乙方已接受任命。根据项目的实际需要，双方达成如下一致协定，共同遵守。 C、重要条款： 一、项目名称：珠江管理区产业工人居住区配套道路工程（珠江一路、珠江 二路） 项目地点：广州南沙开发区珠江管理区 二、责任期限：与工程工期一致。工程竣工后如因乙方原因造成工程质量或 其它原因而导致甲方被追索，甲方仍可以根据本协议追究乙方的终身责任。 如因征地原因而长时间不能施工的，经甲乙双方同意可将该部份转由第三方承包，该部份利润直接冲减总利润。 三、责任目标：在确保工程安全、质量、进度、文明施工前提下，本项目利 润目标（具体分析见附件一）。如材料单价或分包单价等发生变动，则高出原分析单价部份，在利润目标上扣减，低于成本分析单价部份的视为创收利润。 四、乙方的优先权利：本项目的各项考核符合甲方要求，工程的质量、进度、
文明施工、安全满足业主等部门的要求，在不影响本项目正常运作情况下（本项目大部份已完工），乙方在甲方的其它项目并符合甲方要求的同等条件下可优先获任项目经理。 五、乙方责任范围： 1、根据项目施工的实际要求，进行项目管理人员的聘用及工薪编制（参照甲方工薪制度条文，并经甲方同意）。 2、有权对项目内部人员的聘用、解雇、晋升作出决定（采购、仓管、统计、财务人员及项目副职由公司委派），但须事先通知甲方并获得甲方同意。经甲方考察，项目部人员不称职者或其他原因的，予以辞退的人员，乙方无条件服从。 3、在甲方批准的施工计划、进度计划和有关规章制度（含本合同的相关规定）的指导、监督下，灵活自主地开展项目施工活动。 4、在不违背公司管理原则的基础上，健全项目本身的各种规章制度，并将其落实到实处，发挥各种规章制度应有的效力。 5、准确理解、执行、优化甲方的管理意图；认真执行、遵守甲方制定或由甲方颁布实施的各项规章制度。乙方须接受甲方对项目的考核，（考核办法见附件一）；乙方须遵循在甲方工作指引下进行各项工作（甲方工作指引见附件二）；乙方必须执行甲方制定的审批程序（见附件三）；乙方必须遵守甲方对项目部的各项管理（甲方管理制度见附件四）。（注：如规章制度部分条款与本合同相冲突，则以本合同为准）。 6、财务管理方面，原则上执行甲方的财务管理制度，如因实际情况需要，亦可在不违背甲方财务管理制度的前提下予以适当补充，但必须事先经甲方书面同意。 7、落实甲方与项目部约定的各项指标，及时补充或修正完成各类指标的先决条件。 8、文明施工，积极维护甲方良好社会形象与商业信誉。 9、对因组织、指挥并参与工程的施工过程中所了解或知悉的关于甲方或任何甲方的业务合作伙伴的商业秘密不得向任何第三方披露。 10、按经甲方批准的聘用编制招聘本项目所缺管理人员（公司委派除外），项目部聘请项目人员时必须要求入职人员出具各种资格证书、职称证明及其它各类相
发包人（以下简称甲方）：______________________________ 法定代表人：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：________________________ 代表人：__________________________________________ 为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议： 一、承包的方式：风险抵押、个人承包 乙方同意向甲方交纳风险抵押金_____万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。 二、承包的期限：自_____年____月_____日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。 三、承包工程项目概况： 1、工程名称：___________________________ 2、工程地址：___________________________ 3、建设单位：___________________________ 4、设计单位：___________________________ 5、承包范围：招标文件中规定的内容（含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加
或调整的工程内容。） 6、建筑面积：____平方米 7、施工工期：总日历工期：____天，以开、竣工报告为准，业主工期若延期，工期顺延。工期与业主合同有关规定不一致的，按业主合同和有关通知执行。超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场，则视为违约。 8、分段任务：________年________月________日前完成基础 _________年________月________日前完成主体结构封顶 _________年________月________日前完成装修 _________年________月________日前交付使用 如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。 四、承包的指标 1、成本指标：本工程承包价款确定为____万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。 2、质量指标：一次验收合格率100%。 3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。 4、进度指标：满足总承包合同的要求， 5、其他约定：_______________________ 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责 （1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接。开工前交施工设计图纸__套及相应的施工技术资料给乙方。 （2）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料
建设项目工程总承包合同范本 随着支持性政策的推出,建设项目工程总承包的前景广阔。建设项目工程总承包合同是怎么一回事?以下是小编为大家整理的建设项目工程总承包合同范文，欢迎参考阅读。 建设项目工程总承包合同范文1 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和信用的原则，甲方同意将承包给乙方施工，经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 建筑面积： 合同价款： 开竣工日期：
承包范围： 二、管理费及税金提取： 1、甲方按工程价款竣工后据实调整。 2、定额管理费、交易费、安全保险、环保费、安全保证金、履约保证等一切费用由乙方交纳。 三、责任： 1、乙方应服从领导，思想上、行动上与甲方保持一致，遵守建设单位《工程项目管理办法》等一切规章制度，服从甲方的调度与安排。 2、本合同有效期内，乙方不得退出甲方管理，强行退出者，视其情节和经济损失状况，予以经济索赔，并承担相应合同法律责任。 3、乙方为工程承包责任人，对工程施工全过程负责，对建设单位签订的《建设工程承包合同》的履约全面负责。 4、应接受省市组织的质量、安全检查及达标活动，并服从甲方的统一组织安排。 5、为确保工程的顺利完成，甲方有权对质量、安全、进度等进行检查监督，并根据有关文件规定确定奖罚，乙方必须协助、服从检查，对甲方提出的建议立即改进。
四、质量： 1、乙方应健全质量管理制度和保证体系，认真履行职责，贯彻执行公司《关于加强工程质量管理的暂行规定》，质量等级必须达到“合格”标准。 2、在施工过程中，要严格执行强制性标准，精心施工，积极推广应用新技术、新材料、新工艺。 五、安全 1、乙方应认真执行公司《关于加强安全生产管理的暂行规定》，严格“一标、五规范”，确保安全生产无事故，强化现场管理，确保合格标准。 2、项目经理为项目安全生产工作第一责任人，对工程安全生产负责，施工过程中发生的一切工伤事故由项目部自行处理，费用由乙方承担，甲方不承担任何责任。 六、工期： 不能按合同工期竣工，建设单位给予的工期拖延处罚费用由乙方全部承担。 七、工程款： 1、乙方对该工程单独核算，自负盈亏，因工程所发生的一切经济往来，经济纠纷、债权债务，甲方不负任何责任，由乙方
内部承包经营合同法律风险篇一：公司内部承包经营的风险分析及其防范 公司内部承包经营的风险分析及其防范 XX-1-5 【大中小】 一、内部承包经营风险存在的原因 由于公司内部承包经营缺乏相应的法律制度，增加了发包公司与承包股东之间的经营风险，加之实践过程中操作不当，很容易使双方陷入长期的纠纷之中，抑制公司的长期发展。因此，我们首先要对公司内部承包经营中风险存在的原因有一个清楚的认识。 1.公司营业权不能独立转让是内部承包经营风险存在的直接原因。 承包股东向发包公司交付一定数额的承包费后，发包公司将公司的经营权承包给承包股东，使承包股东在承包期间享有公司的经营权利。但并不是将发包公司的经营在一定期限内转让给了承包股东，而是承包股东在一定范围内有行使公司经营、管理行为的权利，所以，承包股东并非真正享有经营、管理权。由于企业经营上活动包括企业构成部分、组织与顾客、商品、劳务，及与资金供应者的关系等，经常变动，其客体难以量化，欠缺权利所应具的社会典型公开性，尤其是归属及排他的功能。因此，在公司内部承包经营过程中，公司经营权中哪一部分完全由承包股东行使？哪一部分
完全由发包公司行使？并不能做出明确的划分。那么，必然导致在经营权在行使过程中，“你中有我，我中有你”。由于权利的行使人不明确，自然地，产生的相责任人也变得模糊不清，为此，大大增加了发包公司与承包股东之间利益风险。而且，一旦公司经营权在双方“犬牙交错”的行使过程中发生“交战”，利益风险将随时发生。 2.利益之争是公司内部承包经营风险存在的根本原因。 公司作为公司各方参与人利益博弈的平台，追逐利益的最大化是公司各方参与人参与公司活动的本质愿望。然而，公司分配的公司利益是有限的，甚至还会“赔了夫人又折兵”。因此，为防止公司参与人不当转嫁自己应承担的风险，法律设立了多种法律制度，使公司参与人公平分享利益，平等承担风险。但这些法律制度毕竟是一种制度上的安排，是人们的一种美好愿望，并非公司的实然状态，其间还不可能杜绝道德风险。公司内部承包在不改变公司法人独立性的情况下，不但要面临公司股东之间、公司与代理人之间、公司内部人与外部人之间的利益冲突，还要面临承包股东与发包公司之间、承包股东与其他股东之间的利益冲突。诚然，公司在发包给股东承包前，双方对各种风险和利益都作了一定的评估。但是，若实际承包经营中所产生的风险或利益远远地超过先前的评估，完全突破了各方“心理底线”时，由于此种经营模式缺乏制度上的保障，那么，利益之争的战斗随时都可能
项目经理内部承包责任制协议书 甲方：（以下简称：甲方） 乙方：（以下简称：乙方） 为了有更大的发展，一是抓住西部开发的有利政策和优势，二是我国进入世贸组织应进行很好地练兵和更有力地巩固加强扩大公司实力，更有力地运用和培养人才，发挥各自的更大作用，公司将对用人机制和分配机制采取更有利于发展壮大公司的举措和办法，经公司董事会研究决定对各项工程实行经济目标责任承包制，和国家颁发的项目经理所承包的工程质量终身责任制，对各项目部制定统一协议条款，明确各自的责任和权利义务达成以下协议，条款双方共同执行。 一、协议内容如下： 1、协议决定设立公司部，公司决定聘任由乙方负责人担任该项目部经理，以下简称为乙方。 2、乙方承包部后，实行独立核算、自负盈亏，独立承担债权、债务及工程质量等相关民事法律责任。除公司派遣人员外，由乙方独立用工。甲方统一财务帐目，乙方所用款项应三天前提前出资金使用计划给甲方主管审核后，凭购买材料发票及工资表，通过主管人员签字后方可支取。乙方所有支付票据必须每月交甲方财务部门并帐。 二、甲方义务： 1、甲方负责提供现有的可营业的一切相关有效证照（复印件）及等级证书（复印件）：○1营业执照、○2施工资质证书、○3设计资质证书、○4组织机构代码证、○5税务登记证、○6安全生产许可证、○7四川省施工企业工程取费证、○8四川省施工企业工程规费计取标准、○9质量体系认证证书和公司有关业绩简介：
2、协助乙方业务洽谈及签订工程合同： 3、负责对乙方工程施工中的质量、进度、发放工人工资、材料、安全、文明、环保等实施全过程监督。 4、负责监督乙方工程款专款专用，不得将专款挪用其它工程项目中； 5、负责对乙方承接的工程提出合理化建议，监督、指导乙方进行成本核算。 6、政策性取消的证照资质，甲方不承担责任。因公司员工工作失误造成提供的证照资质失效导致使乙方损失，由甲方负责。 三、乙方义务： 1、乙方属甲方组织机构中的其中一个部门，甲方不授权乙方设立二级法人，因此，乙方不得以任何形式办理与甲方有关的二级法人证件，包括名片由总公司统一印制。不得擅自与任何业务单位签订工程合同、大宗材料合同和其他借款、借物以及其他合作协议等，如有以上情况出现，所造成的一切后果由乙方承担，并保留追究乙方所造成的经济和法律责任以所引起造成甲方经济损失赔偿的权利，同时甲方有权单方中止本协议。 2、乙方承包后为了更有效的体现单项工程成本核算和效益体现，乙方应在甲方财务设立专款项目，接受甲方监督，并承诺相关对外工程款项统一由甲方设立专项帐户转帐收取，且不得将专款用作它途； 3、乙方必须按照甲方制定的职工手册各规章制度和按国际认证的质量管理体系进行统一模式、统一标式、规范性管理运作经营。乙方在技术质量、安全、进度、施工组织管理等方面必须按照四川建南建筑装饰有限公司相关的管理条例以及建南公司与建设方所签订的合同条款一并执行，严格按照建设部和工程所在地的省建委及水电等各有关部门颁发的质量标准规范执行。乙方承包的工程应对安全、工期、信誉等方面的经济、法律负其责任。在承包期限内和承包期限外属
合同编号: ###################光伏工程 EPC总承包合同 发包人：###############公司 承包人：****************公司 合同签订地： 2015 年10 月06 日
第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于2015年10月06 日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于###################光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币(￥万元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币万元(￥万元)。 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定，保证工程质量达到合格标准，并符合以下标准： GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18479 《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》
建筑项目安全承包合同 为了更好地贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、建设部《建筑施工安全检查标准》，牢固树立安全是职工的生命和安全责任重于泰山的思想，强化工程项目安全管理，采取切实有效措施，防止工伤事故发生，提高企业的信誉和经济效益，特拟订本合同。 一、合同内容 1、各队、各班组必须按责任制的规定尽职尽责，团结一致齐心协力搞好本项目的安全管理。 2、本年度内必须确保以下指标的完成。 （1）、杜绝死亡事故，杜绝重大设备、交通和火灾事故； （2）、减少重伤事故，重伤率不超过5‰； （3）、避免轻伤事故，年负伤频率不超过10‰； （4）、本工程项目按59-99规定必须达到优良（合格）标准化施工现场。 二、奖罚规定 1、凡达到上述目标的班组将对其奖励如下： （1）、在一年内没有发生死亡事故，重大设备、交通和火灾事故，重伤率不超过5‰，年负伤率不超过10‰，奖励100元； （2）、在一年内没有发生死亡事故，重大设备、交通和火灾事故，没有发生重伤事故，年负伤率不超过5‰，奖励300元； （3）、在一年内不发生任何安全事故的班组，奖励500元。 2、凡达不到上述标准，项目部将对班组（队）作如下处理：
（1）、在一年内发生死亡事故或重大设备、交通和火灾事故，罚1000 元； （2）、在一年内没有发生死亡事故和重大设备、交通和火灾等重大事故，重伤率超过5‰，罚500元； （3）、在一年内没有发生死亡事故和重大设备、交通和火灾等重大事故，重伤率不超过1‰，但年负伤率超过10‰，罚300元； （4）、在一年内没有发生死亡事故和重大设备、交通和火灾等重大事故，没有发生重伤事故，年负伤率超过5‰，罚100元。 三、合同生效日期 合同生效日期为合同签订日期。本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。 发包单位： 承包单位： 年月日
工程项目承包合同 依照《中华人民共和国经济合同法》及《建筑市场管理条例》，山东齐泰实业集团股份有限公司荆常红项目部（以下称甲方）将 住宅楼的水电暖安装工程发包给（以下称乙方）双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方友好协商，结合本工程具体情况，特订立如下劳务承包协议，共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：住宅楼 2、工程地点： 二、承包方式：包清工，保文明施工，保工程质量，保安全，保工 期，保工程进度。 三、承包范围：室内给排水（含暖气立管）及电气安装工程，及卫 生洁具安装。 四、工作内容：室内给排水及电气工程 五、承包形式：乙方在经济上独立核算，自负盈亏。 六、工程质量：合格。 七、工期：08.4.1-08.11.30 八、结算及付款方式： 1、结算方式：按实际建筑面积每平方米22.5元，如乙方出副 材及设备工具则按每平方米24元结算。乙方负责现场用电及 文明施工用电，甲方按80元/天付给乙方，按本队职工发放工 资情况支付。
2、付款方式：在施工过程中预留期间按月进度平方数付总价 的20%，主体竣工付总价的40%，在安装期间，付月进度平方数总价的30%，达到竣工验收标准时付至90%，验收合格后付至95%，留5%保修金在保修期满一年后付清。 九、甲乙双方责任： ㈠甲方责任： 1、甲方密切配合支持乙方工作，有权对乙方在施工管理、工程质 量、进度及安全生产等进行实施指导监督工作。 2、甲方保证及时提供建筑材料，周转材料，机械设备等，并给乙 方施工及其他方面提供方便。 3、提供乙方人员的住宿，床铺，生活（扣回生活费）。 4、甲方有权对因乙方所造成的经济损失等问题进行处罚。 ㈡乙方责任： 1、乙方密切配合甲方工作，绝对服从甲方监督，保证认真抓 好施工管理，工程质量，工程进度，安全生产文明施工等。 2、在施工过程中，乙方保证绝对服从建设方、监理方、甲方 监督检查验收，并对所提出的问题及时修改。 3、乙方自备切割机、电锤，其他零星工具乙方若损失，自购赔 偿，乙方若使用甲方材料必须办理使用手续，若超出预算损 耗费用，由乙方承担经济责任，在工程款中扣除，若丢失甲 方材料，自购赔偿。 4、乙方应配备技术好，思想好，素质高的人员进场施工，人
工程承包合同（项目经理） 甲方：XXXX公司 乙方： 甲方于年月日与建设单位 签订《建筑工程施工合同》。甲方根据《合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及《建筑工程管理条例》的规定，结合甲方的有关规定及本工程的具体情况，决定将本工程由乙方负责管理，作为该工程项目经理。为相互制约，协调关系，确保工程质量，保证施工安全，按期竣工，及时合理的收缴各种费用，按照平等互利的原则，甲、乙双方就本工程项目，特制订本合同，由双方共同遵守执行。 第一条、工程概况 1、工程名称 2、工程地点 3、工程内容 4、开、竣工日期 5、质量等级 6、建筑面积 7、结构形式 8、工程总造价 第二条、该项目为项目经理承包工程，乙方自负盈亏。乙方应严格执行国家法律法规、各级建委、管理部门、主管单位制定的规章制度及甲方的管理规定和其他规定，承担甲方与建设单位签订的《建筑工程施工合同》、补充协议中规定的施工单位应承担的各项责任与义务。甲方的管理规定、召开的各种工程例会、会议内容的要求均与本合同具有同等法律效力。 第三条、非甲方书面同意（须由甲方法定代表人签字并加盖公章），乙方不得将该工程项目转包或分包，否则，由乙方自行承担所造成的一切法律责任和经济损失，甲方有权追究
因此而发生的全部费用、法律责任和因此而造成的其它损失，并有权解除合同，直至诉讼。
第四条、乙方应组织一套完整的施工管理班子与技术队伍，抓好施工队伍的技术培训工作，六大员（施工员、预算员、材料员、安全员、质检员、财会员）与特殊工种作业人员（电工、电气焊工、起重工、登高工等）配备齐全，杜绝操作人员无证上岗，以保证顺利施工，否则，出现一切问题均由乙方负责。乙方在承接任务、办理施工手续时，必须配齐持有效岗位合格证书的项目经理、六大员和特殊工种作业人员，并经甲方验查并备案。如乙方因自身技术力量不足，影响施工或有关施工手续的审批，需向甲方借用技术人员证时，甲方将根据乙方所借技术人员数额，按照公司《借证管理规定》执行，作为甲方技术培训专用。 第五条、施工管理费及税金的收缴方式和数额 一、管理费：按工程造价总值（以决算数值为准） %收取 二、税金：工程决标总造价以现行国家核定标准的 6.03 %收取。 三、垫资工程乙方首先明确垫资的要求、数额及建筑物的进度，要求一定的财物保证，如因垫资不到位而停工造成的一切后果，由乙方自行负责，发生一切责任事故由乙方人自负。甲方有权另换他人承接其工程，甲方有权追究乙方因此给甲方造成的各项损失。 第六条、乙方应及时上缴管理费、税金和其他合理费用，不得以任何借口拖欠或拒绝上缴，否则，甲方将依法追究乙方的法律责任，并有权追究乙方因此而造成的其他损失。对于甲乙双方出现帐目不符时，乙方应积极配合甲方财务科及时对帐，否则，如超出甲方规定的对帐期限，以甲方财务科帐目数为准。 第七条、乙方应严格执行关于工程划拨款的有关规定，及时向建设单位催要工程款，乙方应及时通知甲方财务科，按建设单位所划拨款额开具发票由甲方财务科派专人前往建设单位办理。乙方不得以“白条”和外开发票从建设单位划拨工程款，更不得向甲方指定帐户之外的单位和个人划款。否则，甲方有权对乙方停办一切手续
工程项目承包合同 工程项目承包，是我国基本建设体制改革的具体措施，对于工 程项目承包合同你了解多少呢?下面是出guo的“工程项目承包合同”，供您参考，请点击出guo()查看。 现针对xx工程项目，双方本着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照《 * 合同法》、《 * 建筑法》的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同书。 xx有限公司 (以下简称甲方) xx (以下简称乙方) 项目内容：消防给水系统自动喷淋系统、自动报警系统、正压 送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算 工程内容)。 本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单 位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表;
(3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调乙方组织有关部门验收。 2、乙方的职责 (1)乙方应保证施工符合消防管理部门标准要求，乙方必须在项目施工现场完成本合同书中规定的所有工作。 (2)乙方在本合同正式签订后，应根据甲方的要求，及时做好施工前的各项准备工作，并根据甲方提供的总体进度要求，制定分阶段的施工进度计划和具体施工方案(包括安全措施)、施工工艺、施工组织结构、施工管理、主要施工员的名单和施工质量保证措施等文件，并报甲方核校和确认。 (3)根据甲、乙双方协商确定的技术交底日期，乙方应及时派出该项目的主管人员，技术人员及主要施工人员参加施工图纸技术交底会。 (4)乙方在收到甲方开工通知后，应立即组织项目管理人员和施工人员进场。 (5)乙方在整个施工期间应做到文明施工(其中施工垃圾须及时清除)、安全施工;在施工期间若发生人员伤亡或其它工伤事故均由乙方自己负责，甲方不承担连带责任。
交通安全设施工程施工承包合同 甲方(单位全称)：南京多伦科技有限公司 乙方(单位全称)：唐山市迁西县路兴交通工程安装有限公司 河北京亲高速段公路交通安全设施工程J1J2J3J4标段的施工任务，因工程施工需要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务，经双方协商签订如下协议，共同遵守执行。 一、施工地点：河北省唐市玉田县 二、工程内容：段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目，具体工程内容和工程数量见附表《工程量清单》。由于设计缺陷，施工图纸中的工程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任， 三、工程承包量共计42.2公里，合计42200米，安装费每米34.5元 工程承包价为：1519200￥元，大写人民币：壹佰伍拾壹万玖仟贰佰元 四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。 五、施工工期：自2018年10月17日至2018年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后，乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点，否则，甲方将按乙方自行解除合同处理。 六、支付方式： 1、合同签订前，乙方必须交纳现金6万元(保险2万元，交竣工文件2万元)，作为该合同的履约保证金。工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性给乙方返还6万元该履约保证金。2万元保险费不予退还，公司用于购工程一切险，如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场，该履约保证金不予退还； 2、乙方必须在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方根据完成的工作量填报工程价款，待业主批复、资金到帐后，从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给乙方，乙方完成的工程必须达到质量标准要求，否则不予支付工程价款。扣除的保修金不超过工程总承包价的10%，待工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性支付给乙方；
工程编号: 合同编号： 企业内部经济风险责任承包合同 （版本：1.0） 工程名称：_______________
企业内部经济风险责任承包合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 自份证号：________________________ 为加强企业管理，调动企业内部的积极性，明确责任，切实做到权、责、利相结合，本着公平，白愿的原则，甲方同意将工程施工委托给乙方全责承担经营，为明确双方责任义务，特订立合条款如下： —、工程概况： 1、工程名称：______________________________________ 2、建筑面积：______________________________________ 3、结构类型：______________________________________ 4、质量目标：______________________________________ 5、安全文明施工目标：______________________________ 6、工程造价：______________________________________ 二、承包方式及范围： 1、承包范围：甲方除本合同规定的费用后乙方全额经济责任承 包，项目中发生一切费用都由乙方承担，由乙方组成项目施工方程组（报甲批准备案），乙方负责全面履行本合同的的所有条款，承担由 此产生的法律责任，乙方独立核算，白负盈亏。（注：钢筋、混凝土由甲方组织贷源，保证施工进度的需求，在乙方认同材料价格和付款方式的基础上以项目部的名义签订供贷合同，贷款在甲方付乙方工程款时按比例扣除后由甲方直接付给供贷商。甲方付款后由乙方签字。）门窗、电梯、