******工程EPC总承包合同
甲方：
乙方：
鉴于：
1、*****为本项目的代理业主。
2、根据******,本工程由项目业主直接发包给具有相应总承包资质的单位。
3、***、***自愿组成联合体（联合协议见附件1），共同构成本合同乙方。***是联合体的主办单位。本联合体经市建委同意，按设计-施工总承包模式实施***工程。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程设计、采购、施工总承包事项协商一致，订立本合同。
第一条定义
除合同条款另有约定外，本合同用语以下列定义为准：
1.1 本工程：指***工程
1.2本合同工程范围：指***工程设计文件主线***里程范围内及连接线E、 F里程范围内的土石方、主线高架桥及支线桥、路基、路面、人行道、雨污水、绿化、照明、标志标线、施工便道及综合管网迁建,具体内容以经审定的施工图设计所确定的内容及对应的设计文件为准。
1.3施工图设计:指有权机关审查通过的施工图设计文件。
1.4 EPC式：EPC英文Engineering/Procurement/Construction 的缩写，在本合同中的中文意思即：设计－采购－施工；双方认可的EPC模式是指总承包单位按照合同约定，一体承担工程项目的设计、
采购、施工工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的总承包方式。
1.5总合同价：指根据本合同第三条确定的甲方应支付乙方的费用总额。
1.6“元”：指人民币单位“元”。
1.7基准日：指合同中用于确定具体时间界点的日期。
1.7.1通车基准日：指本项目主体工程初通之日。
1.7.2全面验收备案基准日：指本项目全面验收备案完毕取得备案证书之日。
1.7.3工程档案移交基准日：指本项目全部的工程档案移交完毕之日。
1.8市政府：指重庆市人民政府。
1.9不可抗力：合同任何一方不能预见、不可避免、无法控制或不能克服的自然事件，包括地震、台风、水灾等自然灾害或战争及一切非人力可预测或者控制的事件。
1.10工程缺陷责任期：指乙方应当对甲方承担的本项目质量免费保修期限。
1.11 通用条款: 指建设工程施工合同（GF—1999—0201）中的通用条款。
第二条工程实施
2.1工程实施方式
本工程采用本合同约定的EPC模式实施：即由甲方委托乙方对本工程进行设计、采购、施工总承包，并筹集扣除本项目建设期内政府承诺到位外的建设资金。
2.2甲方承诺：甲方对乙方依据本合同所完成的合格工程的接受和按总合同价款及合同所约定的时间支付乙方的义务是不可撤销的。
2.3工作内容的划分
2.3.1乙方的工作内容具体包括：
2.3.1.1工程范围内的方案设计、初步设计、施工图设计、勘测
工作。
2.3.1.2工程范围内已审批的施工图范围内的工程建筑安装工作。
a. 路基土石方
b. 车行道及人行道系统
c. 支挡
d. 绿化
e. 主线高架桥及引道
r. 排水(雨、污水系统)
g. 功能性照明
h 景观照明
i. 标志标线
j. 施工便道及与周边道路的接顺
2.3.1.3工程范围内的综合管网迁建、工程前三通一平、特殊检测、城市占道及交通组织工作。
2.3.1.4 由乙方筹集工程建设期政府承诺到位资金外的***万元（大写：***万元）建设资金。
2.3.2甲方负责完成除上述2.3.1.1～2.3.1.4条之外的完成本工程所需的其余工作，具体工作内容主要包括：
可研编制、方案设计和初步设计的审查、环境评估及验收、地灾评估、涉河建设方案及防洪影响评价、通航论证研究、水土保持方案编制及评审、征地拆迁还建、施工图审查、工程监理及招标、工程质量监督、工程保险、工程相关手续的办理、竣工测量、决算审查、按计划落实建设期内政府承诺到位的建设资金等工作。
2.4建设工期：
2.4.1 本工程开工时间为20XX年X月XX日，竣工通车时间为20XX 年X月XX日，建设工期为XXX个月。（如因XXXX政府拆迁无法按期完成造成完工通车时间更改，由甲方就更改后的完工通车时间上报项目业主审批后确定）。
2.4.2 开工及延期开工,按通用条款第三条第11项执行。
11、开工及延期开工
11.1乙方应当按照协议书约定的开工日期开工，乙方不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
11.2因甲方原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
2.4.3暂停施工，按通用条款第三条第12项执行。
12、暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
2.4.4工期延误，按通用条款第三条第13项执行。
13、工期延误
13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
（1）甲方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2）甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）一周内非承包原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小
时；
（6）不可抗力；
（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
13.2乙方在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形
式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不
予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
第三条总合同价
3.1结合XXXXXX高架段工程建设备忘录（见附件3）的内容，按批准的方案，总合同价以***人民币（***万元）包干使用，划分如下：
3.1.1建筑安装工程费：约***万元
3.1.2二类费用: 约***万元
3.1.3 建设期预备费: *** 万元
3.1.4建设期贷款利息: *** 万元
总合同价具体组成详见附表一,该附表所列内容为合同包干价所包含的内容。本工程范围内的工作实行总价包干,节约不退,超支不补。
3.1.4合同包干价款中不含滑坡专项整治累计超过100万元以上部分,不含征地、拆迁和建设管理代理费。
3.1.5二类费用中需由甲方进行支付的项目，详见附表二（该附表
所列内容为合同包干价所包含的内容）。
3.2 若乙方设计过失导致工程费用增加，由乙方自行承担增加费用；若乙方在审批范围内对工程优化设计降低工程造价，乙方享受优
化节约额。
3.3总包干费用，除非建设标准提高或降低、建设规模扩大或减少
及不可抗力事件，价格均不予调整；反之,当建设标准提高或降低、建
设规模扩大或减少及不可抗力事件等情况发生时，及时上报甲方，甲
方在收到乙方上报资料后10日内，给予审核确认，双方就相关事宜协
商有关价款调整事项。
3.4包干范围以外增加费用的计算原则：按（99）《XXXX市政工程
预算定额》及现行相关文件计算,其中人工及材料价格按实施时的当期
《重庆工程造价信息》价格计算，若施工期间所需材料在《重庆工程造价信息》缺项的材料由乙方申报，自乙方申报之日起10日内应给予答复,否则视为认可,甲方核质核价后作为结算依据，按增加的总价下浮5%。
3.5因非乙方原因造成工程建设受影响并导致费用增加，增加的费用不包含在合同包干总价中，发生时，按实结算。
3.6 甲方负责工作部分费用实际发生时的金额,须经甲乙双方共同确认。
3.7 回购期利息另行按银行一至三年期同期贷款基准利率以季度计（质保期间质保金不计息）。
第四条支付及结算
4.1 总合同价款的支付
双方约定的工程款支付的方式和时间：
4.1.1在正式开工后1月内，甲方向乙方支付***万元；甲方应缴纳的农民工工资保证金和散装水泥保证金由乙方垫付;
4.1.2在2007年9月30日内，甲方向乙方支付***万元；
4.1.3工程竣工通车1年后7日内，甲方向乙方支付***万元；
4.1.4工程竣工通车2年后7日内，甲方向乙方支付剩余的***万元合同包干价款。
4.1.5双方应在工程竣工验收后90日内完成工程结算工作。本工程竣工审计办理完毕后30日内，甲方向乙方支付合同工程范围外增加费用。
第五条工程前期工作
5.1本工程的前期工作包括立项、可研、规划、勘测、设计、三通一平、征地拆迁等。
5.2前期工作中，勘测、设计、三通一平工作由乙方负责,其余工作由甲方负责。
5.3如果在建设过程中，发生在批准的施工图设计范围内的工程变化，由乙方会同相关部门解决处理并报甲方审查备案；如果发生在施
工图设计范围外的工程变化，乙方应报甲方会同有关部门审定，并按本合同第3.4条相关约定及有关规定处理。
5.4甲方委托乙方办理的工作：届时双方协商，以书面通知或协议为准。
第六条双方的主要权利义务
6.1 甲方的主要权利义务
6.1.1按国家有关法律、法规的规定,甲方享有相应的权利和承担相应的义务；
6.1.2 履行项目法人的责任;
6.1.3有权委托有资质的机构对本工程内容进行结（决）算审查。
6.1.4有权监督乙方按进度计划完成设计、采购、施工、综合管网迁建等工作；
6.1.5有权按工程进度要求检查、监督本工程进度情况，定期或不定期抽查工程质量，抽查本工程监理部门的有关资料；
6.1.6负责协调工程范围内征地拆迁（含所有建筑物、构筑物、设施、建设用地）工作,以保证及时满足工程建设需求。
6.1.7负责办理相关建设许可手续。
6.1.8按EPC合同约定向乙方支付EPC合同款项；
6.1.9根据相关合同约定,向本工程相关单位支付合同款；
6.1.10完成第2.3条工作内容划分中的工作内容。
6.1.11监督并协助乙方按进度完成项目建设工作；
6.1.12 配合并接受审查单位对该项目的审查工作；
6.1.13审定工程建设组织大纲，并监督乙方按批准的建设进度计划实施；
6.1.14负责本工程相关部门的协调工作；
6.1.15负责施工阶段涉及费用变化项目的审批工作；
6.1.16委派项目管理人员处理相关事项。
6.2 乙方的主要权利义务
6.2.1组织实施本工程有关工程项目（经其认定乙方不具备施工
资质或业绩的项目，如交通工程、照明等特殊专业）相关单位的选择工作,选择合格单位报甲方审批。
6.2.2严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及与工程建设相关的规范、标准、法律、法规等完成工程设计、采购、施工、综合管网迁建等工作，确保质量和工期，配合甲方工程验收及移交工作；
6.2.3接受政府行业主管部门的监管；
6.2.4保证安全文明施工；
第七条工程质量及验收
7.1工程质量
7.1.1乙方承包范围内的工程设计、材料检验及建设安装等质量，均应符合现行的国家及有关部门的标准、规范及设计规定的质量标准。
7.1.2对工程质量的争议，由双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
7.2 乙方必须严格按图纸、说明和有关技术资料组织施工。
7.3 甲方应指派驻工地代表对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。隐蔽工程和中间验收按通用条款第四条第17项执行，竣工验收按通用条款第九条第32项执行。
7.4 工程竣工后，由乙方发出竣工验收申请书和相关竣工资料提交给甲方，甲方应书面签收予以确认。从签收之日起三十日内甲方应组织并邀请有关部门和单位进行工程竣工验收，否则将按相关法律法规执行。
第八条工程移交
8.1移交范围和内容
8.1.1乙方必须在20XXX年X月XX日之前将已竣工工的工程投入通车使用，同时将验收合格的单项工程移交给甲方指定的管护单位；
8.1.2 双方应在通车基准日起30天内完成整个工程的全面验收备案工作,同时移交整个工程项目。
8.1.3 乙方应在工程验收备案30日内将三套竣工验收资料移交
甲方；双方应在竣工验收完成后90日内，完成工程结算工作，竣工结算审查完成后30日内完成工程结算资料的移交工作。
8.1.4 本工程由甲方组织竣工验收。
8.2移交程序：双方应在工程移交前90日举行会议，并就本工程详细的移交程序达成一致意见。
8.3移交的效力：自工程档案移交基准日起，双方除继续履行本合同第三条、第四条规定的权利义务及缺陷责任期义务外，本合同规定的其他权利义务终止。
8.4工程移交后，因运营、管养不当所发生的责任应当由接管单位承担。
8.5工程质量及保修期责任根据中华人民共和国国务院第279号令《建设工程质量管理条例》执行，按建安投资的5%提取工程质量保证金。（缺陷责任期一年）
8.6本工程因不可抗力和甲方原因导致移交滞后，需修订或更改本工程建设计划时，双方应协商解决方案。甲方应根据实际情况报行政主管部门审批。
第九条奖励
1、工期奖
本项目质量、安全达到国家及地方有关规定，且实际通车日期比本合同约定的通车基准日提前的，经报项目业主同意后，对乙方另行予以奖励。
2、质量奖
本项目完工后获得“市政金杯奖”或“巴渝杯”奖，经报项目业主同意后，对乙方另行予以奖励。
第十条合同的转让、变更与解除
10.1一方将其在本合同下的权利、义务和责任，全部或部分转让给第三方，应获得另一方书面同意。
10.2若在本合同执行期间适用于本工程的法律、法规发生了对一方有重大不良影响的变动，一方要求变更相关的合同条款的，另一方
应采取相应措施维护双方的合法权益。
10.3有下列情形的，当事人可以解除合同：
10.3.1当事人一方违约不履行主要义务，经催告后在30日内仍未履行的；
10.3.2除因不可抗力和甲方原因外，工程连续停工超过60日的；
10.3.3.乙方不按合同约定时间到位和支付建设资金及相关款项；
10.3.4除因不可抗力和甲方原因外，本工程的形象及实际进度严重滞后，经评估机构按法定的评估程序评估，无法在规定工期之前交付通车使用的。
10.4 合同解除后的处理方式
10.4.1 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付自有机械设备和人员撤出施工场地所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的贷款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
10.4.2合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十一条不可抗力
11.1宣称发生不可抗力的一方应在不可抗力发生之日起14日内书面通知对方，明确说明不可抗力影响不能按合同规定正常履行的各项义务。发出通知后，该方可在不可抗力妨碍其履行义务期间，全部免于或部分免于履行该义务。不管本条的其他如何规定，不可抗力的规定不能免除任一方根据合同向另一方支付的义务。
11.2发生不可抗力事件时，双方应尽一切合理的努力，使不可抗力对履行合同造成的任何延误或损失减少到最小。
第十二条违约责任
12.1 乙方违约
12.1.1 乙方发生下列情况视作违约：
(1)除因不可抗力或甲方的原因外，乙方的移交日期较确定移交范围和内容的基准日推迟；
(2)本合同第十条约定的甲方可以解除合同的情形。
12.1.2 乙方按以下方式承担违约责任：
乙方违约不超过60日，自违约之日起算，乙方向甲方支付每日一万元违约金。乙方的违约超过60日，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿所有损失。
若出现本合同第十条约定的甲方可以解除合同的情形，乙方应将本工程交甲方处理。
12.2 甲方违约
甲方未能按本合同约定向乙方支付款项时，每逾期一日，应向乙方支付应付而未付部分万分之三违约金。
12.3 索赔。按通用条款第十条第36项执行。
第十三条争议解决
若在执行本合同或解释有关规定时发生争议，双方应当协商解决。如不能协商解决，任何一方可提交重庆市仲裁委员会仲裁解决。
第十四条合同生效
本合同经双方盖章，法定代表人或其授权代表签字后成立。
第十五条附则及其它
15.1 本合同未尽事宜应由双方协商，另签补充协议进行明确,补充协议与本合同具有同等效力。
15.2 根据***工程建设备忘录的精神，滑坡专项整治费用累计超过100万以上部分及征地、拆迁费用（拆迁费用包括建筑物构筑物拆迁赔偿、航道设施拆迁赔偿、拆迁相关措施费用及其它赔偿费等）、建设管理代理费不含在合同包干价款中。
15.3正本一式二份，副本一式十二份。甲方执一正四副，乙方执一正八副。
甲方：（公章）联合体主办方: 联合体成员:
法定代表人：法定代表人：法定代表人：（或委托代理人）（或委托代理人）（或委托代理人）
电话：电话：电话：
传真：传真：传真：
开户银行：开户银行：开户银行：
帐号：帐号：帐号：
地址：地址：地址：
邮政编码：邮政编码：邮政编码：年月日年月日年月日
***工程建设费用汇总表
工程或费用名称金额（万元）一建安工程费
1.1 路基土石方
1.2 车行道及人行道系统
1.3 支挡
1.4 绿化
1.5 桥梁
1.6 排水
1.7 照明
1.8 标志标线
1.9 施工便道
1.10 综合管网迁建
二二类费用
2.1 前三通一平
2.2 环境评估及验收
2.3 地灾评估
2.4 投资决策评估
2.5 涉河建设方案及防洪影响评价费用
2.6 通航论证研究
2.7 水土保持方案
2.8 通航安全与环境评估
2.9 设计费
2.10 工程勘测费
2.11 工程勘察成果审查费
2.12 可研编制费
2.13 概算评估审查费
2.14 施工图审查费
2.15 工程监理费
2.16 监理招标代理费
2.17 工程质量监督费
2.18 工程保险费
2.19 建设工程综合交易服务费
2.20 定额测定费
2.21 合同公证费
2.22 放线测量费
2.23 建设工程规划综合费
工程或费用名称
2.24 特殊检测费
2.25 城市占道费及交通组织费
2.26 决算审查费
三预备费
四建设期贷款利息
五总价
补充说明：以上费用均作包干使用
xxxxxxxx建设项目设计、采购、施工 （EPC）总承包合同 合同编号：字号 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 业主方（丙方）： 签定时间： 签定地点： 目录
第一部分合同协议书 发包人：（全称） 承包人：（全称） 业主方：（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、招投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就xxxx建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：xxxxx 工程地点：xxxxx 工程承包范围：xxxxx总承包范围及工程子项分解如下： 1、 本项目建设内容包括房屋征收工程投资、市政与配套基础设施、公益性设施（公服设施、绿化等）等，具体以政府批复的控制性详细规划为准。 2、工程子项分解 2.1、市政基础设施地下管网
2.4、发包人有权根据适用法律和乌鲁木齐经开区相关规划调整子项目数量及其建设内容，子项目数量超过±3%进行调整，应提交董事会决议通过，以达到老城区改造建设的总体要求，合同价格随子项目增减进行调整。 二、主要技术来源 按照发包人提供的技术要求，承包人自行设计 三、主要日期 合同期限：建设期36个月，实际开始工作时间以监理人发出的开工令为准。 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）暂定为：万元，（大写）人民币元整，其中征地拆迁费万元、建筑安装工程费万元，前期费用万元。（注：本合同签约暂定价根据可研中的建安费、勘察、设计费用以及项目操作管理、咨询费为依据，最终以甲乙双方认可的决算金额为准。）。 除根据合同约定在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、合同书中的词语 本合同书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间： 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。 发包人： （公章或合同专用章）
发包人编号 承包人编号 样本 _______工程EPC总承包工合同（甲种本） （隶书体部分为填写内容仅供参考） 制定 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 监印 第一部分合同条件（略） ?具体参见FIDIC设计采购施工(EPC)合同条件(银皮书中文版) 第二部分协议条款 发包方： 承包方：应按照企业法人营业执照名称填写全称 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称：
工程地点： 承包范围：的设计、采购、施工总承包。 承包方式：概算下浮（包含调整概算） 1.2 开工日期：××××年×月×日 竣工日期：××××年×月×日 总日历工期天数：××天 1.3 合同价款： 金额（人民币大写）：亿元 第2条合同文件及解释顺序 合同文件应能互相解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1．协议条款； 2．合同条件； 3．洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4．招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件； 5．工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 6．标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由监理工程师作出解释）。双方意见仍不一致的，按第33条约定的方法解决。 第3条合同文件使用的语言和适用标准及法律 3.1 合同语言：汉语。
3.2 适用标准、规范：国家现行施工验收规范。 3.3 适用法律、法规：国家现行的法律、法规及省、市有关规定。 第4条图纸 4.1 图纸提供日期：××××年×月×日 4.2 图纸提供套数：8套 4.3 图纸特殊保密要求和费用：填写有保密要求或“不采用” 第5条甲方代表 5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单： 姓名：×××职务：××× 5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）： 第6条?????????????????????????? 乙方驻工地代表： 姓名：×××职务：××× 第7条甲方工作 7.1 提供具备开工条件施工场地的时间和要求：开工前施工现场所有障碍清理完毕，并具备施工条件 7.2 需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间：开工前完成 7.3 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：开工前完成（内容根据双方约定填写）
epc总承包合同协议 第一部分合同协议书 发包人(全称) 承包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：施工期限(绝对日期或相对日期)： (其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)： ) 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币(大写)：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款 项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点：本合同在以下条件满足之后生效：____________ ______ 发包人：(公章或合同专用章) 法定代表人或其授权代表：(签字) 工商注册住所： 企业代码：承包人：(公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：(签字) 工商注册住所： 企业代码： 邮政编码：法定代表人：电话：邮政编码：法定代表人：电话： 电子邮箱：开户银行：账号：电子邮箱：开户银行：账号： 第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同
当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和(或)试运行考核并交付
工程总承包合同示文本 （征求意见稿）
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：）
四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：
授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子：电子： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 第二部分通用条款第1条一般规定
1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
GF-2017-0216 建设项目工程总承包合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就大唐盛世商务公寓、白云山、龙珠塔、半岛酒店项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程批准、核准或备案文号： 工程内容及规模： 工程所在省市详细地址： 工程承包范围： 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期)： 施工开工日期(绝对日期或相对日期)：
工程竣工日期(绝对日期或相对日期)： 四、工程质量标准 工程设计质量标准： 工程施工质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元（小写金额：元）。 详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效： 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字）（签字）
工商注册住所：工商注册住所： 企业组织机构代码：企业组织机构代码：邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 合同订立时间：年月日 合同订立地点：
项目总承包合同示范文本 项目名称： 发包方： 承包方： 签订地点： 签订日期： 第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、项目概况 项目名称： 项目地点： 承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 四、质量标准 质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在项目实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日
合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效： 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行项目总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据项目总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 项目总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的项目承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有项目总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分项目或服务的，
EPC总承包合同范本 合同协议书2 第1条合同文件2 第2条工程承包形式3 第3条总承包工程范围及内容 3 第4条合同价格4 第5条支付条款5 第6条开工及完工时间、竣工时间7 第7条检验7 第8条保险7 8.1 工程一切险及建筑施工机具保险7 8.2 第三者责任保险7 8.3 雇主责任险或建筑施工人员人身意外伤害保险7 第9条税费7 第10条包装运输8 第11条工程质量8 第12条工厂性能保证8 第13条违约责任及赔偿8 第14条生效日8 第15条争端的解决9 第16条代表的指定9 第17条工程监理9 第18条其他9
第19条合同执行9 合同协议书 业主：(以下简称“业主”) 承包人：(以下简称“承包人”) 签订地点： 依据《中华人民共和国合同法》的规定，业主和承包人本着平等互利的原则，在友好协商的基础上，按下述条款和条件签署本合同： 第1条合同文件 1.1合同文件 下列文件将构成业主与承包人之间的合同，且每一文件都应作为合同的不可分割的一部分来进行解释： 1、合同协议书及双方商定的附件; 2、合同条款; 3、中标通知书; 4、投标书; 5、招标阶段的补遗及澄清文件; 6、招标文件补充说明; 7、招标文件; 8、其他文件。 1.2优先顺序 构成合同的文件将被认为是互为说明的。文件的优先次序如下： 1、合同协议书及双方商定的附件; 2、合同条款; 3、中标通知书;
4、投标书; 5、招标阶段的补遗及澄清文件 6、招标文件补充说明; 7、招标文件; 8、其他文件。 如果在文件中出现含糊或歧义时，业主代表将向承包人发出必要的澄清或指示。在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更本合同的内容。这些变更的协议或文件，效力高于其他合同文件;且签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件。 第2条工程承包形式 2.1本工程采用设计、采购、施工(EPC)/交钥匙工程总承包方式。 第3条总承包工程范围及内容 3.1前期委托工作 在合同生效之前，承包人协助业主进行方案的研究工作。 3.2 工程范围 承包人应在本合同规定的工期内按本合同要求全面负责工程建设，完成包括工程设计、主要设备采购合同的履行、设备的采购、工程保险、土建施工、安装、调试、分部及整套启动试运、性能验收试验、工程达标、工程竣工验收等方面所需的所有工作和服务，并在质量保证期内承担并履行本合同规定的各项责任和义务(以下简称“服务”)。 但厂外生活福利工程、厂外运灰道路工程和业主自购自营设备不包括在服务范围内。 在不损害上述原则的前提下，承包人应负责; 自初步设计开始，进行设计、编制技术规范，选择确定供应的设备、材料、设施、工具和采用的加工工艺及技术。 3.3工程管理及工程协调 采购设备、材料、设施、机具以及其他物品。设备采购宜与业主共同协商。 把设备、材料、设施、机具以及其它货物运输到项目场地，并负责其存放、保护和保管。 实施安装及所有与机组有关的工作，包括清淤、平整项目场地、土建、安装等工作。
建设银行面试经验XXXX建设项目 发包人合同编号： 发包人汇总编号： 合同类别：总承包 发包人： 承包人： 签订时间：2017年月日 签订地点：云南
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就XXX项目事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：XXX项目 工程批准、核准或备案文号：/。 工程内容及规模：主要工程为：花厕、1号彩虹厕所、达比亚广场景观、神山步道。 工程所在省市详细地址：。 工程承包范围：（1）花厕，建筑面积106㎡、底部框架-抗震墙砌体结构，独立基础（含电气部分、给排水部分）；（2）1号彩虹厕所坡地建筑物建筑面积133.32m2，底部框架-抗震墙砌体结构，人工挖孔桩基础（含电气部分、给排水部分）；(3) 达比亚广场景观（含广场铺装、入口景墙、组合景墙、金属栏杆、火塘、景观雕塑、栽植乔木、庭院灯、草坪灯、景观照明灯等）；（4）神山步道。具体详见施工图和工程量清单。 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 由承包人（总承包）负责。 三、主要日期 设计开工日期(相对日期)：2017年月日； 施工开工日期(相对日期)：2017年月日，总工期为日历天； 工程竣工日期(相对日期)：2017年月日。 四、工程质量标准 工程设计质量标准：满足国家、地方现行相关标准及规范。 工程施工质量标准：参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013以及相关国家和行业规范标准，一次性验收合格。
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ epc总承包合同范本(2020新版)
epc总承包合同范本(2020新版)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 epc总承包合同范本（一） 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限（绝对日期或相对日期）： 施工期限（绝对日期或相对日期）：
（其中：竣工日期（绝对日期或相对日期）：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：**年**月**日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所：
EPC项目总承包合同示范文本 项目名称： 发包方： 承包方： 签订地点： 签订日期：
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、项目概况 项目名称： 项目地点： 承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 四、质量标准 质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在项目实施过程中需进行增减的款项外，合同
价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与 解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效： 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行项目总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据项目总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 项目总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的项目承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有项目总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分项目或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的项目监理单位。 1.1.9 项目总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监
xxxxxxxx建设项目设计、采购、施工（EPC） 总承包合同 合同编号：字号 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 业主方（丙方）： 签定时间： 签定地点：
目录 第一部分合同协议书 (7) 一、工程概况 (7) 二、主要技术来源 (9) 三、主要日期 (9) 四、工程质量标准 (9) 五、合同价格和付款货币 (9) 六、合同书中的词语 (10) 七、合同生效 (10) 第1条一般规定 (11) 1.1 定义与解释 (11) 1.2 合同文件 (13) 1.3 语言文字 (14) 1.4 适用法律 (14) 1.5 标准、规范 (14) 1.6 遵守法律 (15) 1.7 保密事项 (15) 第2条发包人 (15) 2.1 发包人的义务和权利 (15) 2.2 发包人代表 (16) 2.3 监理人 (16) 2.4 安全保证 (17)
第3条承包人 (18) 3.1 承包人的义务和权利 (18) 3.2 项目经理 (18) 3.3 工程质量保证 (19) 3.4 安全保证 (19) 3.5 职业健康和环境保护保证 (19) 3.6 进度保证 (19) 3.7 现场保安 (19) 3.8 分包 (19) 第4条进度计划、延误和暂停 (20) 4.1 项目进度计划 (20) 4.2 设计进度计划 (21) 4.3 采购进度计划 (22) 4.4 施工进度计划 (22) 4.5 误期赔偿 (22) 4.6 暂停 (23) 第5条技术与设计 (24) 5.1 生产工艺技术、建筑艺术造型 (24) 5.2 设计 (25) 5.3 设计阶段审查 (26) 5.4 操作维修人员的培训 (27)
合同编号： 项目 工程建设EPC总承包合同 发包人（甲方）： 总承包人（乙方）： 签订地点： 签订时间：
合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，
EPC总承包合同范本(doc 71页)
合同编号：建设工程总承包合同 项目名称： 委托方： 受托方：
签订地点： 签订时间：年月
第一部分xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEPC总承包合同 第一章合同协议书 本合同协议书于2013年9月16 日由以下双方在武汉签署： 委托人（以下简称“总承包商”）：中石化江汉石油工程设计有限公司 受托人（以下简称“承包商”）：湖北天圜工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就委托给承包商，承包商愿意并有资质和能力承担此项工作。为明确约定双方的责任和义务，经双方协商一致，订立本EPC总承包合同。 1、工程概况： 工程名称：。 工程地点：。 工程规模：。 工程工期：。 开工日期：。 竣工日期：。 2、协议术语 本合同协议书中的词语和措辞的含义，应与下文提到的合同条款（包括合同条件和合同专项管理条款）中分别赋予它们的含义相同。 3、合同组成 下列文件应视为工程EPC总承包合同”（简称“合同”）的组成内容，且应
被解释为本协议的一部分，即：
4、优先性 除非另有规定，本合同协议书、合同条款及合同附件具有优先于双方在合同签署之前关于本工程的所有口头和/或书面的讨论、谈判、协商和/或协议的效力。本合同协议书、合同条款及合同附件应能够互相解释，在三者不一致时其优先顺序依次为：合同协议书、合同条款（其中第三章至第十二章内容属于专项管理条款，其效力优于第二章合同条件）、合同附件。 5、双方承诺 考虑到总承包商将按本合同协议书第6条【合同价款】规定付款给承包商，承包商在此与总承包商立约，保证全面按合同约定承担并完成总承包商委托的工程的设计、采购、施工、试运、投产、保运和缺陷期内保修的全部工作。 考虑到承包商将按合同的约定和要求进行本工程的设计、采购、施工、试运、投产、保运和缺陷期内保修，总承包商在此保证按合同约定的条件向承包商支付合同价款。 6、合同价款 EPC承包合同总价：￥6,000,000.00元，（大写：人民币陆佰万元整），限于委托范围内的工作内容。 7、合同的生效 本合同自正式签署之日起生效。 本合同正本一式贰份，双方各持壹份；副本一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
XXX公司 与 XXX公司 XXX工程 EPC工程总承包合同 二零零X年X月
目录 第一部分合同协议书 (1) 一、工程概况 (1) 二、主要技术来源 (1) 三、主要日期 (1) 四、工程质量标准 (1) 五、合同价格和付款货币 (1) 六、本协议书中有关词语的含义与1.1条定义与解释相同。.......... 错误！未定义书签。 七、合同生效 (2) 第二部分正文 (4) 第1条一般规定 (4) 1.1定义与解释 (4) 1.2合同文件 (6) 1.3语言文字 (7) 1.4适用法律 (7) 1.5标准、规范 (7) 1.6遵守法律 (7) 1.7保密事项 (7) 1.8权益的转让 (8) 第2条发包人 (8) 2.1发包人的义务和权利 (8) 2.2发包人代表 (8) 2.3监理人 (8) 2.4安全保证 (9) 2.5保安责任 (9) 第3条承包人 (9) 3.1承包人的义务和权利 (9) 3.2项目经理 (10) 3.3工程质量保证 (11) 3.4安全保证 (11) 3.5职业健康和环境保护保证 (11) 3.6进度保证 (11) 3.7现场保安 (12) 3.8分包 (12) 第4条进度计划、延误和暂停 (12) 4.1工程进度计划 (12) 4.2设计进度计划 (13) 4.3采购进度计划 (14) 4.4施工进度计划 (14) 4.5误期赔偿 (15) 4.6暂停 (15) 第5条技术与设计 (16) 5.1生产工艺技术、建筑艺术造型 (16)
5.3设计阶段审查 (17) 5.4操作维修人员的培训 (18) 5.5知识产权 (18) 第6条工程物资 (18) 6.1工程物资的提供 (18) 6.2检验 (19) 6.3进口工程物资和报关、清关 (20) 6.4运输与超限物资运输 (21) 6.5重新订货及后果 (21) 6.6工程物资保管与剩余 (21) 第7条施工 (21) 7.1发包人的义务 (21) 7.2承包人的义务 (22) 7.3施工技术方法 (24) 7.4人力和机具资源 (24) 7.5质量与检验 (25) 7.6隐蔽工程和中间验收 (26) 7.7对施工质量结果的争议 (26) 7.8健康、安全、环境 (27) 第8条交工验收及接收 (29) 8.1交工验收 (30) 8.2工程接收 (31) 8.3接收证书 (31) 8.4接收工程的责任 (32) 8.5未能接收工程 (32) 第9条质量保修责任 (32) 9.1质量保修责任书 (32) 9.2质量保修金额 (33) 第10条工程竣工验收 (33) 10.1竣工验收报告及完整的竣工资料 (33) 10.2竣工验收 (33) 第11条变更和合同价格调整 (34) 11.1变更权 (34) 11.2变更范围 (34) 11.3变更程序 (35) 11.4紧急性变更程序 (36) 11.5变更所导致费用的确定 (37) 11.6建议变更的利益分享 (37) 11.7合同价格调整 (37) 11.8合同价格调整的争议 (37) 11.9便民设施变更 (37) 第12条合同总价和付款 (38) 12.1合同总价和付款 (38)
XXXX建设项目 发包人合同编号： 发包人汇总编号： 合同类别：总承包 发包人： 承包人： 签订时间：2017年月日签订地点：云南
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就XXX项目事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：XXX项目 工程批准、核准或备案文号：/。 工程内容及规模：主要工程为：花厕、1号彩虹厕所、达比亚广场景观、神山步道。 工程所在省市详细地址：。 工程承包范围：（1）花厕，建筑面积106㎡、底部框架-抗震墙砌体结构，独立基础（含电气部分、给排水部分）；（2）1号彩虹厕所坡地建筑物建筑面积133.32m2，底部框架-抗震墙砌体结构，人工挖孔桩基础（含电气部分、给排水部分）；(3)达比亚广场景观（含广场铺装、入口景墙、组合景墙、金属栏杆、火塘、景观雕塑、栽植乔木、庭院灯、草坪灯、景观照明灯等）；（4）神山步道。具体详见施工图和工程量清单。 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 由承包人（总承包）负责。 三、主要日期 设计开工日期(相对日期)：2017年月日； 施工开工日期(相对日期)：2017年月日，总工期为日历天； 工程竣工日期(相对日期)：2017年月日。 四、工程质量标准 工程设计质量标准：满足国家、地方现行相关标准及规范。 工程施工质量标准：参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013以及相关国家和行业规范标准，一次性验收合格。 五、合同价格和付款货币 合同价格暂定为人民币（大写）：XXX（小写金额：￥XXX元），其中设计费为：￥XXX元、工程直接费为￥XXX元。具体分类详见下表，具体清单详见附件。
完整版建设项目EPC 总承包合同
目录 第一部分合同协议书 (11) 一、工程概况 (11) 二、主要技术来源 (12) 三、主要日期 (12) 四、工程质量标准 (12) 五、合同价格和付款货币 (12) 六、合同书中的词语 (13) 七、合同生效 (13) 第1条一般规定 (15) 1.1 定义与解释 (15) 1.2 合同文件 (19) 1.3 语言文字 (20) 1.4 适用法律 (20) 1.5 标准、规范 (20) 1.6 遵守法律 (21) 1.7 保密事项 (22) 第2条发包人 (22) 2.1 发包人的义务和权利 (22) 2.2 发包人代表 (23) 2.3 监理人 (23) 2.4 安全保证 (24)
第3条承包人 (25) 3.1 承包人的义务和权利 (25) 3.2 项目经理 (26) 3.3 工程质量保证 (27) 3.4 安全保证 (27) 3.5 职业健康和环境保护保证 (27) 3.6 进度保证 (28) 3.7 现场保安 (28) 3.8 分包 (28) 第4条进度计划、延误和暂停 (29) 4.1 项目进度计划 (29) 4.2 设计进度计划 (30) 4.3 采购进度计划 (31) 4.4 施工进度计划 (32) 4.5 误期赔偿 (33) 4.6 暂停 (33) 第5条技术与设计 (35) 5.1 生产工艺技术、建筑艺术造型 (35) 5.2 设计 (36) 5.3 设计阶段审查 (38) 5.4 操作维修人员的培训 (39)
第6条工程物资 (40) 6.1 工程物资的提供 (40) 6.2 检验 (41) 6.3 进口工程物资和报关、清关 (44) 6.4 运输与超限物资运输 (44) 6.5 重新订货及后果 (45) 6.6 工程物资保管与剩余 (45) 第7条施工 (46) 7.1 发包人的义务 (46) 7.2 承包人的义务 (48) 7.3 施工技术方法 (52) 7.4 人力和机具资源 (52) 7.5 质量与检验 (53) 7.6 隐蔽工程和中间验收 (55) 7.7 对施工质量结果的争议 (56) 7.8 健康、安全、环境 (57) 第8条竣工试验 (61) 8.1 竣工试验的义务 (62) 8.2 竣工试验的检验和验收 (64) 8.3 竣工试验的安全和检查 (65) 8.4 延误的竣工试验 (67)
epc 总承包合同协议 第一部分合同协议书 发包人（全称）承包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就___________ 项目 工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点：工程承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期合同期限（绝对日期或相对日期）：施工期限（绝对日期或相对日期）：（其中：竣工日期（绝对日期或相对日期）：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币合同价格为人民币（大写）：元。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效： 第二部分 通用条款 第 1 条 一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同 当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款， 由本文件第 1 条至第 20 条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通 用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约 定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运 行等发包人：（公章或合同专用 章） 法定代表人或其授权代 表： （签字） 工商注册住所： 企业代码： 承包人：（公章或合同专用章 邮政编码： 法定代表人： 电 话： 电子邮箱： 开户银行： 账 号： 法定代表人或其授权代表： （签字） 工商注册住所： 企业代码： 邮政编码： 法定代表人： 电 话： 电子邮箱： 开户银行： 账 号：
epc总承包合同价款 最近发表了一篇名为《epc总承包合同价款》的范文，觉得有用就收藏了， 重新整理了一下发到这里。 篇一epc总承包合同审查注意事项 至于议标项目,承包商与业主谈判修改合同文件的余地较大。无论哪一种情况,通过风险审核,至少可以对有关条件和条款做到心中有数,在编写投标书时尽量防范或弥补这些风险,并且在商务澄清、技术澄清和合同文件谈判时予以落实。在一份EPC 合同中,承包商的风险其实贯穿了整个合同的每一个条款和每一份 附件。在审核合同正文条款以及有关附件时,应该从头到尾仔细审核,不遗漏任何一个潜在的风险。对于档案式的合同文件,在招标文件(含通用条件和专用条件)、投标文件、技术澄清、商务澄清、合同协议书等文件之间,还有一个合同文件构成和合同文件的优先顺序问题,通常规定在具有最高合同文件效力的合同协议书中,应该特别注意对优先顺序的规定是否合理。 我们可以重点从以下十个方面审核这些风险。 一、工程范围 工程范围技术性比较强,必须首先审核合同文件是否规定了明确的工程范 围,注意承包商的责任范围与业主的责任范围之间的明确界限划分。有的业主将 一个完整的项目分段招标,此时应该特别注意中国公司的工程范围与其他承包商 的工程范围之间的界限划分和接口。例如水力发电站项目,业主往往将土建、机电设备和输变电分开招标,甚至土建标本身还划分土建一标段(CW1)、土建二标段(CW2) 等,这个时候就必须注意有关各标段之间接口的划分问题。又如火力发电 站承包商和业主的责任划分接口通常是在开关场的并网点,超越并网点以外的输变电工程接人系统就属于业主的责任范围。范文TOP100此时应该注意审核业主 方面的技术风险 一是业主能否在开工日将施工用电输送到工地;二是业主能否在预定工期 内将输变电工程建成并通过接入系统在电站的开关场并网点与发电机组并网;三
污水处理厂工程总承包合同 [推荐文本] 甲方： 乙方：北京桑德环境工程有限公司 为了促进经济的可持续发展，改善环境，决定新建一个污水处理厂（以下简称工程）,主要处理污水。（甲方）委托北京桑德环境工程有限公司（乙方）以总承包的方式承建工程。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方友好协商，订立本合同。 一、合同内容及范围 1．工程名称： 2．工程地点： 3．承包内容： 负责工程施工图设计,按经审定的施工设计图组织土建施工、设备制造成套、安装、调试、人员培训等工作。 1）工程范围： a、包括污水处理厂内土建工程、管道工程、设备及安装工程、电气工程、自控工程、厂内给水、排水工程及消防，甲方同意乙方将部分工程分包给具备相应资质的第三人完成； b、污水及给水进口从污水处理厂界区边线开始计算，动力线从污水厂配电柜进线开始，排水至污水处理厂界区边线止。 2）调试：乙方负责设施的负载运转、生物菌种培养调试，直至合同款项下的污水达到本合同指定水质指标及标准。 3）乙方全面负责施工期间的工程质量、技术问题。 4．污水设计条件： 1）进水水量确定为： m3/h 日变化系数小于 来水每小时变化数据为
2）进水水质确定为(两小时内单项污染物浓度不超过下列数值的120%)： CODcr < mg/L BOD < mg/L -N < mg/L SS < mg/L NH 3 3）处理出水要求： CODcr < mg/L BOD < mg/L -N < mg/L SS < mg/L NH 3 4）甲方提供的基础资料(包括但不限于): 气象、水文、地质、地形图等工程设计所需的技术文件。 二、合同价款 本合同价款金额(人民币):大写: 元 小写:￥元。 甲乙双方根据乙方提交的结算报告进行竣工结算，结算原则约定如下： 1）土建工程元， 设备购置元， 安装工程元， 设计费元， 调试费元， 其他元。 2）合同执行过程中因各种原因（包括设计、施工洽商、甲方建议等）引起的工程内容变化所带来的造价变化按施工预结算办法处理。 甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告后28天内进行核实确认。 三、工程进度安排 1. 年月日前，甲方提交设计基础资料； 2. 年月日前，完成施工图设计、在年月日前，甲方完成审查； 3. 年月日前，完成土建招投标，确定施工单位； 4. 年月日前，土建施工队进场； 5. 年月日前，完成相关设备的加工与采购； 6. 年月日前，土建主体施工完成； 7.年月日前，设备安装、清水联动试车结束； 8.年月日前，系统调试结束。 如遇下列情况，工期予以顺延： a.施工中因下雨、停水、停电连续超过12小时或累计超过36小时，则每延期24