当前位置:文档之家› 安全生产管理违约赔偿协议

安全生产管理违约赔偿协议

安全生产管理违约赔偿协议

第一条合同签订概述:发包人与承包人为加强本项目施工现场安全生产管理,加大对违反《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规、双方签订的《远洋地产安全生产管理协议》约定的行为的管理力度,保证本项目现场施工安全和人身安全,督促承包人等履行安全生产承诺,根据国家安全生产法律法规和双方约定,签订本协议。第二条合同依据

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《中华人民共和国建筑法》

3、《中华人民共和国消防法》

4、《建设工程安全生产管理条例》

5、《安全生产管理协议》

6、双方的其他约定

以下统称为“安全生产法律法规和双方约定”。

第三条违约赔偿实施办法

1、发包人或监理机构对施工现场检查过程中发现的承包人违反安全生产法律法规或双方约定的现象或事故隐患,均有权发出隐患整改通知书要求承包人限期整改;发包人或监理机构将在隐患整改期满后进行复查,如承包人拒不整改或整改不到位的,发包人或监理均可依据本协议对承包人作出违约索赔决定。发包人也

有权根据实际情况决定在发出整改通知的同时进行违约索赔,或不发送整改通知直接作出违约索赔的决定。

2、承包人接到发包人和监理机构按照本条第1款约定共同签发的隐患整改通知书后,拒不整改或整改不到位的,则发包人有权自行或委托第三方进行整改,因此发生的一切费用由承包人承担。在此情况下,承包人仍应按照本协议约定向发包人支付违约金。

3、承包人接到由发包人和监理机构共同签发的安全隐患整改通知书后,未能在整改通知书要求期限内完成整改的,发包人也有权要求承包人进行停工整顿,由此导致工期延误和(或)费用增加的,均由承包人自行承担。在此情况下,承包人仍应按照本协议约定向发包人支付违约金。

4、如承包人在停工整顿期间仍拒绝按照发包人要求进行整改或整改不到位的,则发包人有权解除《建设工程施工合同》(以下简称《施工合同》)。发包人根据本款解除《施工合同》后,承包人应按照《施工合同》中关于因承包人原因导致合同解除的约定履行退场及资料移交等义务,且承包人还应按照《施工合同》约定标准向发包人支付不低于《施工合同》总价款2%的违约金。

5、发包人作出违约索赔决定,违约索赔款可以从应支付承包人

的工程款中直接扣除。监理机构作出的违约索赔决定,经发包人安全工程师签字后生效,违约索赔款可以从应支付给承包人工程款中直接扣除。

4、本协议如与国家法律、法规或项目所在地相关规定冲突且可

能导致安全事故的,以标准和要求较严格者为准。

5、违约索赔情况和违约索赔额度包含但不限于本协议第四条所列条款。

第四条违约赔偿细则

经发包人或监理机构检查,发现承包人有下列情形之一的,承包人应按以下标准支付违约赔偿金(只约定赔偿额度范围未约定具体赔偿数额的,以发包人作出的违约索赔决定所确定金额为违约赔偿额,监理机构作出违约索赔决定的,以发包人安全工程师签字确认的赔偿额为准):

(一)安全管理方面:

1、承包人公司未对承包项目组织月度安全检查或未能提供完整记录,每次违约赔偿2000元。

2、无故迟到或缺席发包人及监理组织的安全会议的,每人次违约赔偿200元。

3、承包人项目负责人、专职安全管理人员无证上岗的,每人次违约赔偿2000元。

4、承包人未按要求足额配备安全管理人员,每人次违约赔偿5000元。

5、未进行三级安全教育和应知应会教育,或教育记录不完整,每人次违约赔偿200元。

6、未按分部分项进行安全交底,并提供完整记录,每项违约赔偿1000元。

7、施工前未编制安全专项方案(包括但不限于:基坑支护与降水工程方案、土方开挖工程方案、模板工程及支撑体系方案、起重吊装及安装拆卸工程方案、脚手架工程方案、安全防护方案、临时用电方案、拆除、爆破工程方案),每项违约赔偿3000元,方案在施工前未完成审批,每项违约赔偿1000元。

8、塔吊、井架、施工电梯等大型机械设备未经验收投入使用,每次违约赔偿3000元。

9、木工圆锯、钢筋加工机械等中小型机械应设置防护罩和防护挡板,缺失一处违约赔偿500元。

10、楼层运料平台要设置防护门,不得在非出料口进行出料,地面进料口要搭设防护棚。违者每处违约赔偿1000元。

11、使用国家明令禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的,每项违约赔偿2000元。

12、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,在进入施工现场前,未经查验或者查验不合格即投入使用的,每项违约赔偿1000元。

13、现场架子工、塔司、信号工、司索工、电焊工、电工等特殊工种作业人员未持证上岗,每人次违约赔偿500元。

14、现场使用破损电箱,不合格电缆线、插座等电气设施,每处违约赔偿1000元;电线老化、绝缘破损或带电体裸露的,则每处违约赔偿500元。

15、现场电线电缆应采用埋地、架空敷设或穿管保护,严禁直接

架设在钢筋、钢管等导电材料上,违者每处违约赔偿500元。16、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V,潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V。以上场所未使用安全电压的每处违约赔偿500元。

17、地下室未设置安全电压照明,每处违约赔偿1000元。

18、施工和生活用电私拉乱接、未接保护零线、不规范电气连接或其他违章用电行为,每处违约赔偿500元。

19、现场用电设备防雷接地及重复接地未设置或设置不规范,每处违约赔偿500元。

20、保护零线与工作零线混接的,每处违约赔偿1000元。

21、漏电保护器缺失或失灵仍然使用的,每处、每次违约赔偿500元。

22、漏电保护器参数不合理或不匹配的每处每次违约赔偿500元。

23、每台用电设备应配备专用开关箱,实行“一机、一箱、一闸、一漏”制,严禁用一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座),违规使用每处违约赔偿500元。

24、现场使用的配电柜、配电箱、开关箱的电源隔离开关分断时应有明显可见分段点,违规每处违约赔偿200元。

25、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器及漏电保护器(当漏电保护器同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器)。违规每处违约赔偿1000元。

26、分配电箱未按规定设置及维护,违约赔偿500元。

27、未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和消防器材的,每处违约赔偿1000元。

28、施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和消防器材,经发包人、监理单位检查不合格的,每处违约赔偿2000元。

29、未建立动火审批制度或未执行动火审批,以及作业人员未按动火证限定的时间、地点、范围进行作业,每处违约赔偿500元。

30、进入施工现场未戴安全帽,每人次违约赔偿100元。

31、高空作业未挂安全带,每人次违约赔偿300元。

32、施工现场穿拖鞋、裙子和赤膊施工,每人次违约赔偿200元。

33、施工现场(含生活区)酗酒滋事、赌博,每人次违约赔偿1000元。

34、施工现场吸烟,每人次违约赔偿200元。

35、未按规定设置安全警示标牌,每处违约赔偿200元。

36、发生安全事故时要及时上报,并采取保护措施,故意隐瞒不报的,违约赔偿3000元。

(二)文明施工方面

1、施工现场入口未设置大门或未按要求设置的,违约赔偿5000元。

2、施工现场入口处未设置或未按要求设置“五牌一图”的,违约赔偿1000元;施工现场未按平面布置图设置的,违约赔偿2000元。

3、施工现场未按要求设置围墙或围挡进行封闭管理,每处违约

赔偿2000元。

4、施工现场入口未设置洗车槽和沉淀池的,违约赔偿2000元,设置洗车槽和沉淀池未投入使用的,违约赔偿500元。

5、施工现场主要道路未按要求进行硬化处理或硬化不到位的,违约赔偿3000元。

6、施工现场的排水设施应当畅通,场内不得有大面积积水,现场积水每处违约赔偿500元。

7、脚手架外侧应用密目安全网封闭,出现缺失、破损或有明显污渍,每处违约赔偿200元。

8、脚手架立杆基础应硬化并设扫地杆和排水设施,违者每处违约赔偿500元。

9、脚手架小横杆缺失,每处违约赔偿100元。

10、脚手架未按要求设置拉接点或提前拆除,每处违约赔偿500元。

11、脚手架上未设置挡脚板或设置不符合要求的,每处违约赔偿1000元。挡脚板未刷红白相间警戒色的,每处违约赔偿500元。

12、外用脚手架钢管未按规定刷漆或设置不符要求的,每处违约赔偿1000元。

13、剪刀撑未进行刷漆或设置不符合要求的,每处违约赔偿500元。

14、施工作业层未满铺脚手板的,每处违约赔偿1000元。

15、卸料平台未设置安全防护或设置不符要求的,每处违约赔偿

1000元,卸料平台未按要求刷红白相间警戒色的,每处违约赔偿500元。

16、构筑物出入口未设置安全通道或设置不符要求的,每处违

约赔偿1000元。

17、现场临边防护(基坑边、构筑物临边、窗台边、楼梯边、电梯井等竖向洞口临边)未设置防护设施,每处违约赔偿500元;防护设施未按要求设置、未张挂立网或未按要求刷漆,每处违约赔偿200元。

18、施工现场钢筋加工区、木工加工区未设置防护棚的,每处违约赔偿2000元,设置不符要求的,每处违约赔偿1000元。

19、现场使用的水泥、石膏等易飞扬细颗粒散体材料未按要求封闭存放,未采取防雨、防潮措施。每处违约赔偿500元。

20、施工现场物料未按施工平面图统一布置、分类码放整齐或物料堆放场地未达到平整、夯实要求,未设置排水措施,每处违约赔偿500元;现场堆料高度超过1.5m或槽、坑、沟边及构筑物临边1m范围内堆放物料,每处违约赔偿300元。

21、施工现场未设置封闭式垃圾房或施工及生活垃圾未集中堆放、及时清运,每处违约赔偿1000元。

22、现场办公区应单独设置或与施工区设置明显隔离,场地应硬化并采取必要绿化;临建房屋采用蓝白色彩钢板房,维护结构应采用燃烧性能为不燃的材料。设置不符要求每项违约赔偿3000元。

23、施工现场生活区应单独设置或与施工区有明显分割,场地应硬化,有排水措施,周边设围挡进行封闭;临建房屋应采用蓝白色彩钢板房,维护结构应采用燃烧性能为不燃的材料。设置不符要求的,每项违约赔偿3000元。

24、生活区宿舍设置通铺,每处违约赔偿200元。

25、生活区食堂须设置独立的制作间、库房,设有排风设施;

食堂应及时办理卫生许可证、人员健康证、卫生知识培训证。

未按要求设置的,每处违约赔偿1000元。

26、生活区未设置开水房或设置不符合要求的,违约赔偿300元。

27、生活区未设置淋浴间的,违约赔偿500元。

28、生活区厕所设置不符要求的,违约赔偿1000元。

29、不得在水泥路面上、楼地面上堆放砂浆和混凝土,应使用灰槽,违者每处违约赔偿300元。

30、从高空、门窗洞口倾倒垃圾、杂物等,每次违约赔偿1000元。

31、现场和楼内随意大小便或在墙面上乱写乱画,每处违约赔偿300元。

32、对成品(半成品)墙面、地面,安装完成后的门窗、水电设施、电梯、机电设备等要进行成品保护,违者每处违约赔偿1000元。

33、承包人发生安全生产责任事故、治安灾害责任事故、消防责任事故或环境污染等事故,致使工程停工或发包人公司名称、项

目名称在公众媒体或专业网站曝光,给发包人造成经济、名誉损失或不良社会影响,发包人有权对承包人做出10000-100000元及以上的违约索赔。

34、发生群体性食物中毒事故,每中毒一人,违约赔偿500元。

35、未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的,违约赔偿5000元。

36、发生重伤事故,每重伤一人,违约赔偿10000元。

37、发生火灾事故、起重机械倒塌事故、脚手架倾覆事故、死亡事故的,每起违约赔偿5000-100000元。

38、远洋地产集团或发包人组织安全文明施工检查,文明施工管理得分80分以下,每次违约索赔5000元。

39、对本协议中未列明的违规项,比照类似条款违约赔偿。

40、承包人给予发包人赔偿后对发包人或监理提出的问题在规定期限内未完成整改的或拒绝整改的,发包人或监理可再次向承包人索赔,并可以加倍要求索赔额度。

第五条争议的解决及其他

1、本协议履行过程中产生的争议,双方应协商解决,协商不成,任何一方均有权向建设工程项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

2、本协议未尽事宜,双方协商后另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、本协议经合同双方有权代表签字或盖章(法定代表人或授权

代表)后生效。本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

(以下无正文)

发包人:承包人:

(盖章)(盖章)

法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:(签字)(签字)

日期:年月日日期:年月日

安全生产管理协议书(模板)

编号: 安全生产管理协议书范本 工程名称: 发包单位(甲方): 承包单位(乙方): 签订时间: 签订地点: 有效期限:

填写说明 一、本协议由发包单位与承包单位在外包工程开工前并在签订工程承包合同时签订。 二、本协议的签约双方为企业的主要负责人,签约时若需要委托代理人的,应当出具委托代理书。 三、各单位在制定本单位外包工程安全生产管理协议时,应根据工程实际情况在本协议基础上加以修订。 四、本协议所称安全投入费用及费用计算方法,请参阅国家及地方政府安全措施规定和《企业安全生产使用管理办法》。 五、本协议中附表1 至附表22,以及签约双方对本协议未尽事宜需要另行约定补充条款的其他附件,可作为协议的补充,与协议具有同等效力。 六、本协议中若存在签约方无需填写的条款及附表时,可以删减或在该条款处注明“无”等字样;条款的填写空格不够时,可以另附页说明。

《 《 甲方: 乙方: 为了加强对工程的安全生产管理,明确安全生产责任,防止和减少施工作业中的生产安全事故,按 照《安全生产法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定,甲乙双方遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就工程安全生产管理事项协商一致,订立本协议。 第一条 工程概况 (一) 工程名称: (二) 工程地点与范围: (三) 工程承包主要内容: 。 。 。 (四) 工程开工之日至工程结束:自 年 月 日 至 年 月 日。 第二条 甲、乙双方共同责任 (一) 双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、 中华人民共和国建筑法》、 建设工程安全生 产管理条例》、 生产安全事故报告和调查处理条例》等一系列有关安全生产的法律法规,严格 执行建设部标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-1999)等一系列标准规程; (二) 双方应共同组织建立现场安全生产管理体系; (三) 乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、 产品合格证,并在进入施工现场前由甲方和乙方共同进行验收,验收合格方可使用。 第三条 甲方的责任、权利和义务 (一) 对乙方施工安全负有监督、指导、检查的责任,并应当建立健全工程施工的安全生产考核机制, 制定考核办法,对乙方每月至少进行一次安全生产检查及考核; (二) 甲方应当保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行,保证外包工程具备法律、法规、 规章和标准规定的安全生产条件及施工作业条件; (三) 在乙方安排生产任务时,应审核其施工方案和作业指导书中的安全技术措施,并督促乙方办理 书面的安全技术交底,要求要有交底方和工作人员的签字; (四) 依据安全费用提取标准(在项目合同费用中已包括),甲方按专款支付给乙方的工程款或者工 程单价中含有的安全生产投入费用,其内容包括: 项目,甲方应当明确 其金额或者比例为: ,并应当监督乙方将各项安全投入落实到位; (五) 甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度,定期对隐患排查治理情况进行统 计分析与报告; (六) 甲方应对乙方安全教育培训工作进行指导,并监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况; (七) 有权制止乙方的违章作业,对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为,甲方 有进行经济处罚的权利; (八) 有权要求安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员限期退场; (九) 有权要求安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故分包方限期退场,中止分包合同。

买卖合同违约赔偿标准

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 买卖合同违约赔偿标准 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

一、买卖合同违约赔偿标准: 一种是卖方不履行。按照客观的计算方法,损失额的计算应以货物的市场价格与合同价格之间的差额作为标准,在以客观标准计算损失时,应注意以下几个问题:一是这一标准仅适用于合同标的物价格不断上涨的情况;二是作为计算损失额依据的市场价格一般应是履行地的市场价格;三是在计算损失额时, 还应考虑各种受害人应节省的费用和应减轻的损失;四是假如买方订立合同的目的是为了将该批货物转卖于他人,并且在该合同签订以后与他人订了转售合同,那么,可以根据转售价与合同之间的差额来计算损失。 另一种是买方拒绝接受货物。依客观计算方法,应按合同价格与违约时的市场价格来确定卖方遭受的损失,这一点与卖方不交货的计算方法相同。当然, 如果货物价格在不断下跌,一般没有可得利益的损失,就不能以价格来计算损失额。 二、无正当理由不适当履行赔偿计算标准: 一种是卖方交付时的货物有瑕疵。在这种情况下,如果标的物能够修理,那么损失赔偿额原则上应按照修理该标的物所需要的合理的修理费来确定。所谓合理,是指在正常情况下,修理该有瑕疵的货物所必须支出的费用,即使修理结果并不能达到合同所规定的质量,违约方也应当支付已经花费的修理费。值得注意的是,在修理期间,因标的物不能使用所造成的损失,也应由违约方负责赔偿。 另一种是卖方迟延履行。在卖方迟延交付货物的情况下,如果买方收到了货物,要根据货物应该交付时的市场价格与实际交付的市场价的差额来计算。 因为在迟延履行情况下,买方的实际损失是从履行期到实际交付货物期间所遭受的

赔偿协议书范本

赔偿协议书范本 甲方:代表人:身份证号:电话: 乙方:代表人:身份证号:电话: 2014年07月07日中午10时,乙方为甲方运货,在重庆到成都高速路途中不慎翻车, 将甲方货物损坏,给甲方造成人民币的损失,现甲乙双方根据各自的过 失程度经双方充分协商后自愿达成如下协议: 一、乙方自愿赔偿甲方货物损失费人民币。 二、乙方以给甲方运货的方式抵扣甲方货物损失费,甲方将扣除每次运输费用的40%, 直至扣完为止;若到五月底还未扣完,乙方将以现金的方式支付剩余的费 用给甲方。 三、乙方履行赔偿义务后,甲方保证就此事不再以任何形式、任何理由向乙方提 出任何赔偿费用要求。 四、本协议为双方平等自愿协商的结果,是双方真实意思表示,且公平合理。 五、本协议内容甲乙双方已经全文阅读且理解无误,甲乙双方明白违反本协议所 涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果表示完全满意。 六、本协议书一式两份,双方各执一份,经双方签字或按手印后生效,双方代表 人应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。 甲方代表人签字: 乙方代表人签字: 日期:年月日篇二:民事赔偿协议书(范本) 民事赔偿协议书 甲方: 乙方: 经双方协商一致,现(甲方)与(乙方)就此事赔偿事宜,本着平等、自 愿、公平原则,经友好协商,达成如下协议: 一、甲方愿一次性赔偿乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费、精神抚慰金等合计元。 二、付款时间及办法: 三、上述费用支付给乙方后,由乙方内部自行安排分配和处理处分,其分配处理处分的 方式及后果不再与甲方有任何关系。 四、甲方履行赔偿义务后,乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他 任何赔偿或者补偿费用要求。 五、甲方履行赔偿义务后,就此事处理即告终结,甲乙双方之间不再有任何权利和义务。 以后因此次赔偿事故的结果和因此事衍生的结果亦由乙方自行承担,甲方对此不再承担任何 责任。 六、本协议签订后,双方当事人应以此为据,全面切实履行本协议,不得以任何理由纠 缠。如违约的,除由违约方赔偿另一方因此造成的损失外,还应承担违约金元。 七、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平合理。 八、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本 协议所涉及的法律后果,甲乙双方对此协议处理结算完全满意。 九、本协议为一次性终结处理协议。 十、本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力,经双方签字后生效。 十一、协议附件 甲方: 二零一年乙方:月日见证人:篇三:打架赔偿协议书范本

安全生产管理协议书

安全生产管理协议书 甲方(总包): 乙方(分包): 为全面履行 进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自的安全管理和环境管理职责, 保护施 工 人员的身体健康和生命财产安全,防止伤亡事故及环境影响事件的发生,根据《建 筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、 《中华人民共和国环境保护法》和《生产安全事故报告调查处理条例》等相关法 本协议为上述工程安全管理和环境管理的专项协议,在双方签订工程施工 合同的同时签订本协议,经双方签字并加盖法人单位公章有效, 两者具有同等法 律效力,双方应认真履行。 第一条甲方的权利与义务 、甲方向乙方公布本企业施工现场安全生产和环境管理规章制度和企业 CI 管理要求,核查乙方安全生产许可证、安全生产保证体系,对乙方安全生产 及环境保护实施监督管理。 二、审核乙方编制的安全专项施工方案和制定的安全技术措施,并监督实施。 三、监督乙方针对其施工内容、工艺要求制定的施工方法和安全操作规程, 核实必要的安全保护设施,监督乙方管理人员对作业人员进行安全教育和分部分 项安全技术交底。 四、按照乙方呈报的进场人员名册, 对入场人员进行公司级、项目级和班组 级的三级安全教育,建立安全教育档案。 五、对施工现场进行安全、文明施工和环境控制检查,对乙方施工工序、操 作岗位的安全行为进行日常监督检查, 检查时有权纠正任何违章行为,并勒令其 整改,制止违章指挥和违章作业,发现严重事故隐患,立即责令停工,直至满足 分包合同, 律法规及 市的有关规定,经双方协商,签订本协议。

安全施工条件后方可复工。根据情节严重程度甲方有权对乙方给予适当的惩处。 对于严重不服从甲方管理,野蛮施工者,甲方有权中止合同,清退出场,所造成的一切损失由乙方承担。 六、乙方自带机具、设备、安全防护用品等,必须给甲方提供产品合格证书和检验检测报告,经甲方对照实物进行安全技术性能检验,合格者方可进入施工现场使用,大型机械设备乙方必须出具安拆专项方案,甲方有权监督乙方正确安装、使用和拆除。 七、工程款支付时,甲方派驻项目的安全负责人需签字确认,无签字的甲方不予支付。 八、发生伤亡事故按规定程序立即报告有关部门。按规定予以调查、处理。 第二条乙方的权利和义务 、接受甲方的统一指挥和监督,严格遵守国家、地方及甲方有关安全生产 和环境保护的法律法规、规章制度,积极参加安全会议,执行会议决议。按照甲方企业CI要求,建立或维护统一的中建CI形象。 二、建立工地安全生产保证体系,按有关规定配备足够的安全生产管理人员, 安全管理人员应经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格,并取得安 全生产考核合格证书。(根据住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》[建质[2008]91号]要求,本项目需要 乙方配备名专职安全管理人员。) 三、编制本项目所承担的分部分项工程的安全施工方案和安全技术措施,报 甲方审批执行,完善安全施工条件。按规定提取和使用安全技术措施费,提取比 例为,金额为 四、对施工现场进行日常安全检查,做好安全检查记录,并定期向甲方报告检查情况。发现安全事故隐患,应当及时解决处理,并向项目负责人报告;对违章指挥、违章作业的,应当立即制止,对甲方提出的整改要求应按时进行整改, 消除隐患。 五、对本项目的施工人员进行登记造册,如实向甲方备案,有人员调整时, 要立即书面上报甲方;组织入场前的安全教育,未经安全教育的,不得进入施工现场;不得录用无身份证件的人员和未成年人或童工。 六、特种机械的安全资料及时上报甲方备案、复检;特种作业人员必须按照 国家有关规定经过专门的安全培训,并取得特种作业人员操作资格证书后方可上岗作业,特种人员的有效证件要及时报甲方核验。

违约赔偿协议书范本(标准版)

违约赔偿协议书范本(标准版) Model agreement on compensation for breach of contract (Standard Version) 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

违约赔偿协议书范本(标准版) 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方(出卖人):****xxx有限公司 乙方(买受人):****劲松路甲1号松华园小区单元 房业主鉴于: 1、XX年月日,甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号:),乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币元。 2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。 3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自XX年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的'逾期交房违约金截止至XX年5月19日。

5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续,接收了商 品房。 6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止,甲方逾期 交房201日,对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行 一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元,于XX 年月日前以现金方式一次付清。 二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。 三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔 偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。 四、本协议自双方签字盖章之日起生效。 五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有 同等法律效力。甲方:________ 乙方:________ ________ 年________ 月________ 日 甲方:________,性别:_______,汉族_______, ________年________ 月出生,现住_______ ,身份证号码为:

煤矿安全生产管理协议范本

编号:FS-HT-05018 煤矿安全生产管理协议Coal Mine Safety Production Management Agreement 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

煤矿安全生产管理协议 为保证矿井安全生产,明确安全职责,依据中华人民共和国《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《特别规定》等法律、法规,特签订本协议。 一、甲方安全生产管理职责 1.严格执行中华人民共和国《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全规程》、《特别规定》等有关法律、法规和上级部门有关规定,建立健全矿井安全生产管理系统。 2.建立健全安全生产责任制和安全生产管理机构,对矿井安全生产管理工作统一协调、统一监督,将乙方的安全纳入甲方的安全监督管理体系。 3.有检查、指导乙方安全生产的权利和责任。当乙方违反甲方及上级主管部门有关规定时,甲方有权对乙方按照有关规定进行处罚。

4.组织制定并实施矿井安全生产事故应急救援预案,及时如实向上级主管部门报告安全生产事故,并组织实施事故救险。一旦发生灾害事故,及时通知事故波及范围内的乙方人员撤离险区,并尽力为乙方抢救伤员提供救护、医疗便利。 5.乙方特殊作业人员在由乙方统一管理,按照“统一制度、统一检查、统一考核、统一奖惩”的四统一原则,由甲方依照有关规定监督其岗位设置并进行监管。 7.按照矿井安全技术措施的审批程序,对乙方涉及安全的作业规程、安全技术措施等进行审批并备案。 8.对乙方发生的“三违”现象,有权对其进行经济处罚。 9.对乙方施工过程进行安全督查工作,查出的安全隐患,有权责令乙方整改。 10.若发生事故,积极协助乙方进行安全救护外,还应协助乙方保护事故现场,按程序向有关部门报告,关有权参与事故分析追查工作。

施工现场安全生产管理协议书(范本)

施工现场安全生产管理协议书(范本) 总包单位(以下简称甲方): 分包单位(以下简称乙方): 工程名称: 承包形式:劳务专业承包√ 其他专业承包□ 乙方在施工现场从事生产经营的人员总数人。 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》。以及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场的安全生产。 一、甲方的权利、责任和义务 1.彻落实国家及××市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。 2.严格审查乙方施工资质,不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。 3.提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的,交付使用前双方要办理交接手续,由甲方按照××市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。 4.提供施工用电,并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行

监督检查,发现隐患责成乙方子以整改。 5.督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。 6.对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 7.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 8.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 9.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见;并监督落实情况。 10.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 11.提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。 12.乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。 13.对乙方开展的安全生产活动提供帮助。 14.由于甲方责任造成生产安全事故,导致乙方人员伤亡时,由甲方承担事故责任和经济责任。 15.由于乙方责任造成生产安全事故时,甲方有义务协助处理善后事宜。 16.由于双方责任造成的生产安全事故,根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。 二、乙方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家及××市有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度,对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

2019安全生产管理协议书范本

2019安全生产管理协议书范本 出租单位(以下简称甲方): 地址: 法定代表人: 承租单位(以下简称乙方): 地址: 法定代表人: 根据《中华人民共和国安全生产法》,《珠海市安全生产条例》等 法律、法规和精神,为进一步增强租赁厂房场所、特种设备的安全生产 管理,保证人民群众的生命和财产安全,经甲,乙双方协商后,一致同意 签定本协议。 一、甲方将珠海市路号楼平方米的房屋(场地)(属结构,防火 等级级)出租给乙方使用。附属设施有:特种设备有:。 二、乙方从事的主要生产经营内容: ;从业人员数量为:人。 三、租赁期限自年月日至年月日。 四、甲方的安全管理职责: 1.出租的厂房,场所或特种设备,应符合国家相关法律,法规和规定,并具备出租时确定使用内容的安全生产条件。 2.对乙方的安全生产、消防安全、特种设备安全管理等实行监督 检查,对同一厂区,场所范围内多家承租单位的安全管理工作统一协调。 3.对安监、消防、质监等相关部门检查发现的事故隐患或不安全 因素,按照安全管理职责落实整改或督促乙方实行整改。

4.发现乙方存有安全生产、消防安全、特种设备安全等存有隐患时,即时督促乙方整改,并即时向所在地的安监、消防、质监等相关部门报告。 五、乙方的安全管理职责: 1.严格遵守安全工作的法律,法规和规定,具备相对应的安全生产资质和条件,并服从甲方对其安全工作的统一协调、检查和督促。 2.对承租区域或生产经营(生活)范围内的安全生产工作全面负责,承担责任,对事故隐患或不安全因素应立即整改。 3.建立安全生产工作责任制为核心的安全管理规章制度,增强对从业人员安全工作的日常教育和培训,按照相关规定配备安全管理人员,并制定安全应急救援,疏散预案。 4.在用的特种设备必须经检验,检测,验收合格,从事特种作业人员必须具备相对应的资格,对设备和作业人员按规定实行年检和复审。 5.承租厂房(场所)的装修(改造)和设备安装,须符合相关技术标准和安全生产,消防安全规定,不得破坏,改变建筑结构。凡涉及国家规定需要审查验收的设备和建筑施工,按国家相关规定办理。 6.发生安全生产、消防安全、特种设备安全等事故时,即时甲方和所在地的安监、消防、质监等相关部门报告。 六、乙方在生产经营中相关安全管理要求: 1.应自觉遵守甲方制定的各项安全管理制度和规定;要增强从业人的安全教育和劳动纪律,治安教育,不得随意进入他人生产经营区域,严禁非生产人员进入生产经营区域。 2.一旦使用甲方所提供的房屋,场所,特种设备,就确认具备了基本安全生产条件。国家规定的特种设备和特种作业人员,须做到凭有效证件使用和持有效证件上岗。

建设工程安全生产管理协议书

建设工程安全生产管理协议书 甲方: 乙方: 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,明确甲乙双方的安全管理责任,切实做好新建 (工程名称) 安全生产,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规规章要求,同时依据甲乙双方合同要求,特签订本协议。 (一)说明 1、施工期间,甲方授权同志为本工程己方项目负责人,其安全生产考核合格证书编号为:,乙方授权同志为本工程己方项目负责人,其安全生产考核合格证书编号为:。上述甲乙双方项目负责人全权负责各自单位的安全管理工作,上述人员发生变更,甲乙双方应及时沟通,并留下书面变更记录。 2、甲乙双方应根据合同及本协议要求,分别认真做好各自的安全管理工作,最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。 3、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中,需要甲乙双方合作共同完成的工作,甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行,确保法律法规要求的职责得到落实。

4、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录,做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。 5、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。 (二)甲方责任 1、甲方必须建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程、教育培训制度、应急预案等内业资料,并指导要求乙方建立健全自己相应资料。 2、甲方负责根据工程合同约定,为乙方提供符合安全要求的机械设备、临时用电设施、居住住所以及安全防护设施的物资(具体范围以双方合同为准)。 3、甲方负责对乙方进行施工现场安全技术措施的技术交底和安全交底工作,交底以书面形式交至乙方管理人员,并由双方管理人员签字确认。 甲方进行的安全交底侧重于“物的不安全状态”隐患。甲方未履行上述责任,造成伤亡事故,由甲方承担相应责任。 对于“人的不安全行为”方面隐患的解决,由乙方负责根据相关操作规程或标准规范对乙方人员的操作行为进行安全交底。 4、甲方负责根据相关规定,明确在较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志的要求。 土方基础工程较大危险因素的场所和有关设施、设备主要包括:施工现场入口坡道、基坑壁处、人工挖孔桩、配电箱及氧气、乙炔瓶

违约赔偿协议书范本

编号:_____________违约赔偿协议书范本 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(出卖人):****都城物业发展有限公司 乙方(买受人):****劲松路甲1号松华园小区单元房业主鉴于: 1、XX年月日,甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号:),乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币元。 2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。 3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自XX年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX 年5月19日。 5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续,接收了商品房。 6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止,甲方逾期交房201日,对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行 一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元,于XX年月日前以现金方式一次付清。 二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。

三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。 四、本协议自双方签字盖章之日起生效。 五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。 甲方:________乙方:________ ________年________月________日

安全生产管理协议范本

安全生产管理 协 议 书

安全生产管理协议书 产权和物业管理单位(甲方): 地址: 法定代表人:联系电话: 承租单位(乙方): 地址: 法定代表人:联系电话: 根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》、《深圳市安全管理条例》和《福永街道工业园区安全生产管理规定》等规定,为进一步加强租赁场所的安全管理,保证人民群众的生命和财产安全,经甲、乙双方协商一致,签订本协议。 一、甲方将坐落在房屋(场地)(属结构,耐火等级级)出租给乙方使用,并于年月日签订《厂房租赁合同》。 二、乙方从事的生产经营范围: ;从业人员数量为: 人。 三、甲方的安全管理职责: 1、出租场所的建(构)筑物或设备设施,应符合国家有关建(构)筑物或设备设施的安全规定和标准规范的要求,并具备乙方生产经营活动所要求的安全生产条件,同时按国家有关规定,进行常规检测和日常维护。 2、有权检查乙方相应许可资质和证照,并复印存档,根据乙方生产经营活动的特点和危险化学品使用储存情况,合理规划园区布局。 3、应如实在入驻前向乙方进行安全交底:出租场所建筑安全的相关技术资料及现状;建筑耐火等级、建筑物火灾危险性类别和消防验收的证明资料(不得升级使用);园区公共安全设施配备和运行情况;园区内同一建筑或周边建筑内使用存放危险化学品情况及相应安全防护措施;园区应急救援方案;其他涉及园区安全的有关资料。 4、依法对园区的安全生产工作统一协调和管理,定期组织乙方进行安全生产宣传教育工作,定期召开园区安全生产管理工作协调会并做好记录。负责园区各项公共安全设施的使用、维护和管理。 5、定期组织安全生产检查,对乙方租赁区域的安全生产经营设施、危险化学品的使用储存安全、特种设备管理等进行检查监督,发现事故隐患应书面告知乙方要求整改。对逾期未整改的,应采取停水、停电或单方面终止租赁合同等措施,并同时向街道相关安全生产监督管理部门报告。 6、对安监、消防、环保、质监等相关部门检查发现的园区事故隐患或不安全因素,负责整改落实到位或督促乙方进行整改。 7、负责编制和修订园区生产安全事故应急预案,每年至少组织一次园区应急救援联合演练。 8、负责组织园区内突发安全事件的处置和事故后协助政府有关部门进行事故调查处理。 四、乙方的安全管理职责:

安全生产管理协议书范本

编号:_____________ 安全生产管理协议书 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方 : 乙方 : 为切实落实双方的安全生产管理责任,加强施工现场安全管理,保护施工人员在生产过程中的安全与健康,保证施工顺利进行,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国劳动法》以及国家现行有关法律、法规、标准,遵循公正、公平和诚实信用的原则,双方就施工现场的安全生产管理达成如下协议书: 1. 工程名称: 2. 工程地点: 2.1. 责任范围:乙方所承担的工程项目(作业工种)施工中的人身安全和施工设施及环境的安全。 2.2.责任期限:自乙方人员及器具进入施工现场之日起至乙方所承担的工程(作业)项目全部完工,并经甲方验收合格,人员撤离现场时止。 3. 双方共同的义务 3.1贯彻执行国家、地方有关安全生产的方针、政策,遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定、行业、企业安全技术标准、规程。 3.2建立健全安全生产保障体系,落实施工安全生产目标责任,按规定配备持有安全生产考核合格证书的施工现场专职安全管理人员。 3.3建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定企业安全生产规章制度和操作规程,保障企业安全生产条件所需资金的投入和有效使用。 3.4坚持“安全第一,预防为主”的方针,防止事故发生,不得违章指挥、违章作业和违反劳动纪律;在组织施工时必须先落实安全防护措施。

关于合同违约责任

合同中不可或缺的条款------违约责任 违约责任就是合同当事人因不履行或不完全履行合同应承担的民事责任。《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)对违约责任也进行了明确的规定,为保护当事人的合法权益提供了有力依据。 按照我国《合同法》规定,承担违约责任主要有以下方式:强制实际履行或称继续履行;修理、重作、更换、减少价款或者报酬;赔偿损失;支付违约金等。违约责任条款主要是对违约形态和后果的规定或约定,通常是合同当事人协商选择的结果。我国《合同法》规定,违约责任条款不是合同的必备条款,即合同中是否约定违约责任条款对认定合同成立和生效并不构成障碍。在合同中未约定违约责任条款的,也并不意味当事人可不承担违约责任,《合同法》对违约责任已作了完善的规定。故而,一旦发生合同纠纷,当事人未在合同中约定违约责任条款的,法院或仲裁机关在审理时,不仅不会据此否认合同的效力,而且仍可依法确定违约方承担违约责任。亦即违约责任条款既可依约而定,也可依法适用。尽管违约责任条款不是合同内容中的“要素”,缺之不会影响合同的成立和效力,但当事人事先设定违约责任条款在实践中也非常重要。这是因为,在合同中事先约定违约责任条款,对于告诫当事人,迅捷确定违约者应承担的后果,减少计算和举证麻烦等均具有意义。它能明确告诉对方违约后要承担何种责任,将要承担双方约定的由于违约方给对方所造成的一切损失,有利于合同双方按照合同要求履行合同权利和义务。既然如此,那么合同

当事人事先约定违约责任条款的,在合同当事人未按合同约定履行义务时,违约方即应依约承担违约责任应无异议。但当合同效力终止或被否定时,当事人在合同中所约定的违约责任条款,是否还能作为处理纠纷依据继续适用,这就涉及违约责任条款是否具有相应独立性的问题。 一般而言,违约责任条款的适用应以有效合同存在为前提。如合同效力消灭或被否定,从逻辑上来说,违约责任条款的效力也应随之消灭,但如此机械处理并非合理。毕竟合同的签订体现了当事人的意志,违约责任则是合同设立目的未实现的救济途径。虽然合同效力因有关原因而不复存在,但其意志已体现是一个不争的客观事实,尤其是当事人事先约定违约责任条款不受合同效力影响的情形,似应有肯定违约责任条款独立性,使之在合同效力消灭或被否认时有可适用的余地。即在合同因解除而终止时,当事人在合同中事先约定支付违约金的条款具有独立性,可在事后处理有关事宜时继续适用。相反,合同被确认无效和被撤销的,即使当事人表明在合同效力消灭后该违约责任条款仍为处理相关纠纷依据的,也不应具有独立性。理由是,合同无效或被撤销是法律对合同效力否定性评价的表现,其结果是有关实质性的条款无效,以体现国家法律对当事人意思表示所追求目的的干预,而违约责任条款通常应是保障合同权利义务得以公平实现的救济措施,理应归属于实质性条款范畴,随合同无效而失去约束力。此外,合同无效后,事实上有新的法律事实出现,随之也产生了新的救济途径如缔约过失之债等,故当事人间利益的保护不会出现空白地

违约赔偿协议书的范本.doc

违约赔偿协议书的范本 违约赔偿协议书的范本篇一 甲方:________,性别:_______,汉族_______, ________年________ 月出生,现住_______ ,身份证号码为: ________,联系电话:________ 。 乙方:___________,性别:________,汉族, ________年 ________月出生,现住________ ,身份证号码为:________ ,联系电话 ________ 。 XX年11月6日晚上,甲、乙双方在候公渡利村吃饭因甲主动劝酒过激时双方摔倒后,以致甲方左腿受伤一事(手术后经法医鉴定为轻伤:膝盖处胫骨粉碎性骨折)。现甲、乙双方根据各自的过失程度,经充分协商,自愿达成如下协议: 一、乙方一次性支付医疗费人民币XX0元(大写:贰万元整)给甲方。乙方根据甲方要求,提供相应的票证供甲方办理保险理赔手续。 二、甲方王功勋今后左腿出现任何问题均与乙方无关。 三、甲方王功勋今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何责任。 四、本协议一式三份,由甲、乙方和监督单位各执一份。本协议自签字盖章后之日起生效,各方都必须承担协议中各自义务。 甲方:________ 乙方:________ 监督单位:________ 监督单位名称________

(盖章) ________年 ________月 ________日立 违约赔偿协议书的范本篇二 甲方(出卖人):****都城物业发展有限公司 乙方(买受人):****劲松路甲1号松华园小区单元房业主 鉴于: 1、XX年月日,甲、乙双方共同签订了(北京市商品房预售合同)(合同编号:),乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币元。 2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。 3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的(入住通知书),甲方自XX年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX年5月19日。 5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续,接收了商品房。 6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止,甲方逾期交房201日,对照(北京市商品房预售合同)第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。 甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行 一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元,于XX年月日前以现金方式一次付清。

工程项目安全管理协议书

工程项目安全管理协议书 甲方:辽源市东星建设有限责任公司 乙方: 为了贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产法律法规,全面执行《东星集团项目管理实施手册》,按照“谁主管、谁负责”的安全生产原则,明确各自管理范围内的安全生产职责,确保实现本项目安全生产管理目标。甲乙双方在签订“工程项目承(分)包合同书”的同时,就安全生产管理事项协商达成一致,签订本协议。 第一条工程项目概况 1、项目名称: 2、项目特征: 建筑面积:结构/层数: 3、施工范围: 第二条工程项目期限 自___ 年_月_日起开工至__________ 年_月_日交工(以实际竣工时间为准)。 第三条乙方资质条件 乙方负责人:_________ 乙方安全生产管理人员:_________________________ 第四条安全管理目标 1、杜绝死亡、重大设备、消防火灾和职业健康事故。 年均重伤事故频率控制在0.3瑞以下; 年均轻伤事故频率控制在24%。(月频率2%。)以下; 百万元经济损失率控制在0.4万元以内。 2、安全达标:□合格标准□优良标准 3、文明施工:□合格标准□优良标准。 第五条安全管理费 1、甲方的安全管理费,实报实销,由乙方承担。 2、在第一次拨付工程款时,甲方扣缴乙方RMB Y 5000.00元作为安全保证金,工程竣工后冲抵安

全管理费,多退少补。 第六条甲方职责 1贯彻执行国家/省市有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律法规,及时传达上级相关文件和会议精神。 2、对乙方安全生产进行监督、检查和管理,对违章、违规行为有权制止,限期整改,并根据具体情况进行处罚。 3、对乙方制定的安全方案和安全技术措施进行审查、审批和检查落实,对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工,限期整改,并根据具体情况进行处罚。 4、按照《建筑工程安全防护、文明施工措施费使用管理办法》的规定,监督检查安措费专款专用,合理使用情况,并督促乙方保证足够的安全生产投入和有效实施。 5、监督检查乙方贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系、安全生产责任保证体系(安全生产责任制、安全规章制度、安全技术操作规程),并负责组织安全生产教育培训。 6、负责组织安全生产定期/不定期检查,专项治理检查、文明施工创建检查,督促乙方加强施工现场安全管理,做好危险源监控和日常安全检查工作,及时消除安全隐患。 7、积极推广总结建筑施工现场安全生产先进经验,协助乙方处理安全生产中存在的问题,努力提高安全生产工作水平。 第七条乙方职责 1乙方负责人是安全生产的第一责任人,对安全生产负全责。 2、严格执行甲方的安全生产管理制度及甲方的质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。 3、建立健全安全生产保障体系及安全组织机构,设立专职安全生产管理人员,建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。 4、乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员,应当按照国家有关规定经培训合格后,持证上岗。 5、乙方投入现场的全部机械及各类生产工具、安全设施/用品,必须经检验合格,符合国家的有关标准,并遵守操作规程。 6、乙方必须办理建筑工程相关保险,确保人员伤害赔偿有保障。

建设工程安全生产管理协议书(样本)

建设工程安全生产管理协议书 甲 方: 乙 方: 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,明确甲乙双方的安全管理责任,切实做好新建 (工程名称) 安全生产,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规规章要求,同时依据甲乙双方合同要求,特签订本协议。 (一)说明 1、施工期间,甲方授权同志为本工程己方项目负责人,其安全生产考核合格证书编号 为:,乙方授权同志为本工程己方项目负责人,其安全生产考核合格证书编号 为:。上述甲乙双方项目负责人全权负责各自单位的安全管理工作,上述人员发生变更,甲乙双方应及时沟通,并留下书面变更记录。

2、甲乙双方应根据合同及本协议要求,分别认真做好各自的安全管理工作,最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。 3、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中,需要甲乙双方合作共同完成的工作,甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行,确保法律法规要求的职责得到落实。 4、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录,做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。 5、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。 (二)甲方责任 1、甲方必须建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程、教育培训制度、应急预案等内业资料,并指导要求乙方建立健全自己相应资料。 2、甲方负责根据工程合同约定,为乙方提供符合安全要求的机械设备、临时用电设施、居住住所以及安全防护设施的物资(具体范围以双方合同为准)。 3、甲方负责对乙方进行施工现场安全技术措施的技术交底和安全交底工作,交底以书面形式交至乙方管理人员,并由双方管理人员签字确认。 甲方进行的安全交底侧重于“物的不安全状态”隐患。甲方未履行上述责任,造成伤亡事故,由甲方承担相应责任。 对于“人的不安全行为”方面隐患的解决,由乙方负责根据相关

违约赔偿协议书模板(标准版)

编号:FB-HT-05021 违约赔偿协议书(标准版) Model breach of contract agreement 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:x原创设计

违约赔偿协议书(标准版) 甲方(出卖人):****都城物业发*有限公司 乙方(买受人):****劲松路甲1号松华园小区单元房业主鉴于: 1、XX_____年___月___日,甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号:),乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币元。 2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。 3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自XX 年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX年5月19日。

5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续,接收了商品房。 6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止,甲方逾期交房201日,对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行 一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元,于XX_____年___月___日前以现金方式一次付清。 二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。 三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。 四、本协议自双方签字盖章之日起生效。 五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。 甲方:_____乙方:_____ _____年_____月_____日

《安全生产管理协议书》

安全生产管理协议书 甲方:江苏西蓝建筑工程有限公司 乙方: 依据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定,遵循公平、守法、诚信的原则,为确保施工现场安全生产,双方就本项工程施工达成一致,订立本协议书。 一、甲方权利、责任和义务 1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度,建立健全施工现场安全生产保证体 系,对施工现场的安全生产负总责。 2.制定施工现场安全管理制度,定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况, 对工程范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理。 3.保证项目工程安全生产费用的有效使用,完善施工现场安全生产条件。 4.提供施工现场安全生产环境: a)甲方对施工现场安全生产环境进行监督和检查,日常维护和作业面防护由乙方负 责; b)施工用电从电源到二级配电箱由甲方提供/维护,该级配电箱以下的部分由乙方负 责; c)甲方对上述设备、设施具有监督检查权,乙方进场的所有电气设备和使用的机械, 由甲方和相关管理方进行进场检验,合格后方可进入现场。 5.负责编制施工现场危险性较大的分部分项工程专项施工方案,并监督乙方实施。 6.负责对施工人员进行施工现场专项安全教育,并负责建立特种作业人员备案档案。对施 工人员违章指挥、违章作业行为,依法查处和纠正。甲方依据相关规定有权对违反现场管理规定的现象进行经济处罚。 7.甲方及管理方管理人员有权要求对不符合安全规定的,予以纠正直至停工和强行整改使 之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除。 8.有权要求立刻撤走现场内的乙方包队伍中没有适当理由而又不遵守甲方和上级管理部 门规则制定和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场。 9.负责建立健全施工现场安全生产管理制度;负责建立《施工现场生产安全事故应急救援 预案》,有权利要求乙方建立救援体系,落实救援措施。 10.按规定对施工现场的危险部位进行安全警示标识。

相关主题