施工图制作协议
发包方（甲方）：
设计方（乙方）：
发包方委托设计方承担工程设计及施工图制作，工程地点为___________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条设计施工图制作依据:
1.1、发包方提交的基础资料
1.2、发包方给施工图制作方提供相应手绘图纸或施工图制作
指导人员。
1.3、发包方向施工图制作方提交的有关资料、文件及时间
1.4、发包方向施工图制作方交付的施工图制作文件、份数、
地点及时间。
第二条费用:
2.1 双方商定，本合同的施工图制作费为人民币__ _万
元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
2.2 如果上述费用为估算施工图制作费，则双方在初步施工图
制作审批后，按批准的初步施工图制作概算核算施工图制作费。工程建设期间如遇设计调整，则施工图制作费也应做相应调整。
第三条支付方式:
3.1 本合同生效后2天内，发包方支付施工图制作费总额的
50％，计___ __元作为定金（合同结算时，定金抵作施工图制作费）。
3.2 施工图制作提交50%发包方支付施工图制作费总额的45％
计__ _元，
3.3 施工图完成后，发包方壹次结清施工图制作费剩余款
计元，不留尾款。
第四条双方责任
4.1 发包方责任
4.1.1 发包方按本合同第一条规定的内容，在规定的时间内向施工图制作方提交基础设计资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
施工图制作方应按发包方提交上述资料及文件的进度制作施工图，如发包方提交的基础设计资料及方案的时间延迟,施工图制作方规定的交付施工图纸时间相应顺延。
4.1.2 发包方变更委托施工图制作项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成施工图制作方施工图制作返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包方应按施工图制作方所耗工作量向施工图制作方支付返工费。
在未签订合同前发包方已同意，施工图制作方为发包方所做的各项施工图制作工作，发包方应支付相应施工图制作费。
4.1.3 在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，施工图制作方未开始施工图制作工作的，不退还发包方已付的定金；已开始施工图制作工作的，发包方应根据施工图制作方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段施工图制作费的一半支付；超过一半时，按该阶段施工图制作费的全部支付。
4.1.4 发包方必须按合同规定支付定金，收到定金作为施工图制作方施工图制作开工的标志。未收到定金，施工图制作方有权推迟施工图制作工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
4.1.5 发包方应按本合同规定的金额和日期向施工图制作方支付施工图制作费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且施工图制作方提交施工图制作文件的时间顺延。逾期超过10天以上时，施工图制作方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或施工图制作审批部门对施工图制作文件不审批或本合同项目停缓建，发包方均应支付应付的施工图制作费。
4.1.6 发包方要求施工图制作方比合同规定时间提前交付施工图制作文件时，须征得施工图制作方同意，不得严重背离合理施工图制作周期，且发包方应支付赶工费。
4.1.7 发包方应为施工图制作方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
4.2 施工图制作方责任
4.2. 1施工图制作方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行施工图制作，按本合同第四条规定的内容、时间及份数向发包方交付施工图制作文件（出现4.1.1、4.1.2、4.1.4、4.1.5规定有关交付施工图制作文件顺延的情况除外）。并对提交的施工图制作文件的质量负责。
4.2.2 施工图制作合理使用年限为_______________年。
4.2.3 负责对外商的施工图制作资料进行审查，负责该合同项日的施工图制作联络工作。
4.2.4 由于施工图制作方原因，延误了施工图制作文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收施工图制作费的千分之二。
4.2.5 合同生效后，施工图制作方要求终止或解除合同，施工图制作方应双倍返还发包方已支付的定金。
4.2.6 施工图制作方交付施工图制作文件后，按规定参加有关上级的施工图制作审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。施工图制作方按合同规定时限交付施工图制作文件一年内项目开始施工，负责向发包方及施工单位进行施工图制作交底、处理有关施工图制作问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，施工图制作方仍负责上述工作，可按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定，如在施工过程中,发包方要求施工图制作方上工地进行咨询服务,按元/次。
第五条保密:
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第六条仲裁:
本建设工程施工图制作合同发生争议，发包方与施工图制作方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第七条合同生效及其他:
7.1 发包方要求施工图制作方派专人长期驻施工现场进行配
合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
7.2 施工图制作方为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
7.3 本工程项目中，施工图制作方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包方需要施工图制作方配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包方承担。
7.4 发包方委托施工图制作方配合引进项目的施工图制作任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关施工图制作任务的施工图制作方员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包方支付。
7.5 发包方委托施工图制作方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
7.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.7 本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包方__________份，施工图制作方___________份。
7.8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
7.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
7.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包方名称：（盖章）施工图制作方名称：（盖章）
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
施工图委托设计合同范本（最新版） 发包人（以下简称甲方）：设计人（以下简称乙方）：发包人委托设计人承担项目建筑工程施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 、国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 、建筑工程批准文件。 1.4 、政府部门规定的相关标准。 第二条本合同项目的概况： 2.1 、项目名称： 2.2 、建设单位： 2.3 、建设地址： 2.4 、总投资： 2.5 、资金来源： 2.6 、建设工期：约日历天 第三条本合同项目设计范围及内容： 3.1 本项目的方案设计甲方已另行委托，乙方负责承担本项目建筑初步设计之后直至完成施工图设计阶段的全部工作内容，包括扩大初步设计（除建筑外各专业）、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计出件报审，根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具体要求及甲方要求完成本
项工作内容。 3.2 在方案交底之前，乙方负责总平面设计的报批配合及方案设计阶段各专业的技术支持、对方案设计人提交的各阶段成果给出合理化意见和建议的义务，并提前参与和把控，保证减少对接工作的矛盾和缩短设计周期。本项工作于本合同生效时即时展开。 3.3 设计服务具体内容均包括但不限于以下内容： 3.3.1 表一： 3.3.2 设计内容： 3.3.2.1 建筑专业的施工图设计、结构专业全过程设计、给排水专业全过程设计（配合泳池及景观水处理系统,并完成管道综合图）、通风空调、防排烟专业全过程设计、消防、人防专业全过程设计、强弱电专业全过程设计（不包含智能化系统及电信、有线电视外管网）、室外总平面的施工图阶段设计, 室外道路交通及室外综合管网设计。总平面图部分包含一层总平面图、竖向设计图、交通及消防系统图等。 3.3.2.2. 如本工程申报国家相关示范评优工程，乙方应配合完成本合同委托设计范围内相应设计内容的申报技术工作。 3.3.2.3. 单体建筑的电梯大堂及室内的二次装修设计不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方应在收到上述由甲方另行委托设计的设计文件后三日内提出意见，对其可实施性进行复核。上述图纸的最终审批权在甲方。当某些装修设计需要乙方配合出图时，乙方应及时配合出图，不得延误其他设计或施工单位的工期。 3.3.2. 4. 燃气项目不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方应考虑其位置对建筑立面影响及与相关专业的关系，完成其它设备
合同编号：_________________ 燃气工程施工图设计合同 项目名称：WK 项目期燃气工程施工图设计 项目地点：深圳市 委托方：深圳市WK房地产有限公司
承接方： 签订日期：年月日 WK 项目期燃气工程施工图设计合同 甲方：深圳市WK房地产有限公司 乙方： 经招标/议标（二者选一），甲方现委托乙方进行WK 项目期燃气工程施工图设计，乙方根据甲方要求和国家、地方规范的规定，完成该项目的燃气工程的施工图设计，设计成果需通过甲方最终确认。 甲乙双方在充分沟通、完全清楚与理解本合同条款基础上，按照国家有关法律及深圳市有关规定签订并共同遵守本合同。 1.合同依据 1.1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2.国家及地方有关燃气工程设计管理法规、规范和规章。 2.项目概况 2.1.项目名称：WK[---------] 项目[---------] 期燃气工程施工图设计 2.2.项目地点： 2.3.项目规模：总建筑面积为 m2（计容积率建筑面积）。 3.设计内容 3.1.甲方委托乙方进行WK[---------] 项目[---------] 期燃气工程施工图设计。3.2.设计内容包括：项目红线内的户内外及庭院管网设计；商业、会所及学校等公 共配套部分的燃气设计；自动抄表系统设计（是否全部或部分设计自动抄表系统，由甲方与政府主管单位协商确定，乙方按照甲方意见进行设计）；瓶组站及
3.3.乙方根据甲方提供的建筑施工图、电气施工图、给排水施工图（含室外管线综 合图，如有），以及国家和地方的现行规范规定，完成该委托项目所有燃气工程的施工图设计。施工图纸应得到甲方的最终确认，并满足施工需要。 4.设计成果 设计成果包括图纸及与图纸对应的电子版本：交付形式为经乙方签字盖章的图纸捌份，并提交与图纸相对应的电子版本。 5.设计进度 5.1.甲方于[---------] 年[---------] 月[---------] 日向乙方提交相关设计资料及 文件（详见第七条）。 5.2.乙方于[---------] 年[---------] 月[---------] 日前（一般设计工作日为15～ 25天）将满足甲方技术和深度要求的图纸提交给甲方，提交资料包括图纸和电子版本，并向甲方进行技术交底。 5.3.乙方参加监理单位组织的施工图纸会审并向施工单位进行技术交底，并完善设 计。 6.设计费及支付方式 6.1.本合同确定的燃气施工图设计费为中标/议标价（二者选一）：合计暂定人民币 （大写）[---------] 元整（小写：[---------] 元）。综合包干设计费单价为：元/户，户数以住宅部分的门牌号码为准。 6.2.综合包干设计费单价已包括：审图费、项目红线内的户内外及庭院管网设计、 商业、会所及学校等公共配套部分的燃气设计、自动抄表系统设计（是否全部或部分设计自动抄表系统，由甲方与政府主管单位协商确定，乙方按照甲方意见进行设计）、瓶组站及瓶组站与庭院管之间的管网设计、跟上述设计相关的所有燃气设计变更、（含建设局审图提出的设计修改和变更,政府和行业相关部门颁布新规范、新规定而导致的变更,甲方因建筑设计变更而对若干户型调整引起的燃气设计变更等）税金等全部费用，综合包干单价结算时不做任何调整，按住宅部分的门牌号码即住宅实际户数结算。 6.3.若乙方按时提交上述全部设计成果，并且满足本合同要求，则甲方在确认设计 成果之日即开始办理付款手续。 6.4.甲方每次付款前，乙方须向甲方提交设计费税务发票，甲方在收到发票并审核 无误后，于十个工作日内向乙方支付上述设计费的100%（如乙方分批提供设计
编号：建设工程设计合同 工程名称： 工程地点： 合同编号：JY （由设计人编填） 设计证书等级： 委托方： 设计方： 签订日期：二○一年月日
XXXXXX 项目设计合同 发包人（委托方）： (以下简称甲方) 承包人（设计方）：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担[XXXXXX]项目工程设计工作。双方本着自愿、平等、互利的原则，经过充分友好协商，一致同意签订本合同，并共同履行。 第一条本合同依据下列法律法规文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市 场管理规定》； 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章； 1.3规划项目批准文件； 1.4其他： 第二条设计依据 2.1《XXXXXX项目规划设计任务书》 2.2甲方提交的基础资料 2.3乙方采用的主要技术标准是：国家有关建筑工程设计技术标准、规范、规定。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序进行使用和解释： 3.1合同书及补充协议 3.2甲方要求及《XXXXXX项目规划设计任务书》 3.3合同规定的其它有效附件。 第四条本项目规模及设计内容：
4.1工程规模 总占地面积约万㎡，容积率约，总建筑面积约万㎡（其中地上建筑面积万㎡，地下建筑面积暂计万㎡）。 建筑类型：排屋、高层住宅及配套设施。 4.2设计内容： 4.2.1方案设计； 4.2.2施工图设计。 注：如需进行弱电、智能化设计、煤气设计、管线综合设计、景观设计、室内装修设计及装修设计配合等非常规设计，另行签订专项设计合同。 第五条设计时间要求： 5.1 年月日前完成现场踏勘，双方就设计理念、产品定位、市场定位、开发要求等与设计有关问题进行探讨与沟通； 5.2合同签订且乙方收到甲方定金后个工作日完成方案初步构思； 5.3方案初步构思经甲方书面确认后个工作日完成报批用方案设计； 5.4设计方案审批通过并接到委托方书面通知（下一期工作任务书）后个工作日完成施工图； 5.5为了提高工作效率，双方共同就上述时间的每个阶段可商定编制更具体的工作计划进度表，经双方确认后形成书面文书，该具体的书面工作计划进度表可作为合同的补充条款，与本合同具有同等的法律效力；以上工作时间不包括甲方确认阶段设计成果的时间。 5.6审批过程中的修改时间另行商定。 5.7在以上设计过程中乙方承诺来甲方公司所在地与甲方进行汇报研讨次数原则上不超过十二次。确因工作需要，应甲方要求，乙方超过十二次的差旅费用由甲方承担。每次工作会议由甲方于会议前五日内书面通知乙方会议时间、地点和内容，乙方据该通知作会议准备。
建设工程设计合同 （扩初及施工图阶段） 工程名称：三期一、二、三区工程 工程地点： 合同编号： 签订日期：
目录 第一条合同依据 第二条项目设计阶段及容 第三条甲方基本职责 第四条乙方基本职责 第五条各设计阶段设计时限 第六条各设计阶段乙方工作职责及工作围第七条各阶段设计费用及设计费付款方式第八条惩罚与奖励 第九条保险与赔偿 第十条合约中止及违约处理 第十一条其它约定 第十二条其它条款
项目名称：三期一、二、三区（暂定名） 委托单位：（以下简称甲方） 设计单位：设计顾问（以下简称乙方） 第一条合同依据 1.1 《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及 其它有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 规划局2007规总022号《总平面设计方案审定通知书》及其它建设工程批准文件。 1.3甲方提供的《三期一、二、三区（暂定名）施工图设计任务书》； 1.4 合同附件为本合同不可分割组成部分。 第二条项目设计阶段及容 2.1乙方应积极协调配合其他设计单位共同完成本项目的设计工作。 2.2初步设计阶段，乙方完成的初步设计成果应提交甲方确认后开始施工图设计工作。乙方并负责完成方案报批之后的所有向政府部门报批报建图纸工作及报建配合工作。最终提交的设计文件应达到设计任务书及各阶段报审政府主管部门要求的深度。 2.3环境设计由景观设计公司负责；乙方应主动与景观公司协调配合，及时向景观公司提供图纸，并对景观设计图纸进行审核与反馈，以书面形式提出修改建议。同时，乙方负责景观设计总协调管理。 ?乙方负责提供包括建筑定位（建筑为底层平面）、室外标高、道 路、停车等总图给景观公司作为景观设计的条件图。 ?总图装置定位由乙方负责，并落实在最终总图施工图及提供给景 观公司的条件图。总图装置包括人行系统、车行系统、过街装置、 行道树、停车平面、组团出入口设计。为确保品质及与景观的衔 接，乙方参加甲方安排的与景观公司沟通协调会。 ?景观设计与建筑相矛盾的地方，以乙方为总协调，通过甲方组织 的沟通会议，最终双方图纸一致。 ?与景观公司的协调会根据需要不限次数，由甲方负责组织。 2.4其它政府规定必须由专业公司设计的容，且乙方不具备资质或甲乙双方均同意由其它单位完成的项目，可能包括燃气设计、电力设计等，视报建情况而定。根据专业需要由乙方完成土建配合设计；
合[2011] 编号： 项目委托设计合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
项目委托设计合同 设计委托方：（下称：甲方） 设计承接方：（下称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，就甲方开发的项目，委托乙方进行建设工程设计事宜，经双方协商一致达成以下协议，以资共同信守。 第一条委托范围及内容 1.项目名称： 2.项目地点： 3.建设规模：规划总用地面积：约平方米，总建筑面积约平方米（以批准的方案设计总建筑面积为准）。 4.设计范围：红线范围内的商品房、别墅、酒店式公寓、商铺及其他建筑物、构筑物设计；小区总体配套设施和辅助建筑（含售楼处、垃圾房、水泵房、配电房、门房间等）设计及景观绿化小品方案设计；符合人防要求的地下车库设计；不含室内二次装修设计及室内设计相关的机电等专业设计。（根据需要增减） 5.设计任务及承包方式为：全过程工程设计制，包括总体规划设计、单体及整体建筑方案、初步设计和施工图设计等全过程，并包括该项目的后期协调配合工作、现场服务。 6.设计内容：规划红线范围内的工程设计。 具体内容及标准见下表1：（根据需要增减）
1.甲方在每个阶段的设计开始前向乙方提交设计所需的基础资料及文件（见下表2）：满足设计要求 表2：
2.及时办理设计阶段设计文件的报建、报审工作。 3.负责与政府各相关职能部门的联络。 4.负责审定乙方提交的设计文件，包括规划方案设计、初步设计和施工图设计各阶段的文件，对设计中与甲方要求有距离的问题，甲方有权向乙方提出设计补充、修改或变更要求，但应在草图阶段提出。如乙方已开始正式制图，甲方应按实际情况支付适当修改费（只针对非乙方原因造成的修改或变更）。 5.负责重大设计变更的确认及设计变更的签证。 6.负责审核确认建筑装修标准及设备、材料的规格、型号及厂家。 7.甲方应根据本合同设计费的支付办法向乙方按期支付设计费。 第三条乙方的责任 1.乙方应向甲方交付下列表3的设计资料及文件： 表3： 件并传真给乙方的时间为准。甲方在每个阶段开始前，书面出具体确认文件。为配合施工及报建需要，乙方应甲方要求，可分阶段提交有关图纸。 2.乙方应根据甲方对项目分期发展的需要，协调各项设计工作及根据营销策划需要协助甲方做好产品说明等工作。
施工图委托设计合同范本 施工图设计为工程设计的一个阶段，在技术设计、初步设计两阶段之后。施工图委托设计合同怎么写呢?以下是由为你带来的“2018劳务外包合同范本”，更多内容请访问。 施工图委托设计合同范本(一) 发包人(以下简称甲方)：设计人(以下简称乙方)：发包人委托设计人承担项目建筑工程施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》。 1.2、国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。 1.3、建筑工程批准文件。 1.4、政府部门规定的相关标准。 第二条本合同项目的概况： 2.1、项目名称： 2.2、建设单位： 2.3、建设地址： 2.4、总投资：
2.5、资金来源： 2.6、建设工期：约日历天 第三条本合同项目设计范围及内容： 3.1本项目的方案设计甲方已另行委托，乙方负责 承担本项目建筑初步设计之后直至完成施工图设计阶段 的全部工作内容，包括扩大初步设计(除建筑外各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计 出件报审，根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具 体要求及甲方要求完成本项工作内容。 3.2在方案交底之前，乙方负责总平面设计的报批 配合及方案设计阶段各专业的技术支持、对方案设计人 提交的各阶段成果给出合理化意见和建议的义务，并提 前参与和把控，保证减少对接工作的矛盾和缩短设计周期。本项工作于本合同生效时即时展开。 3.3设计服务具体内容均包括但不限于以下内容： 3.3.1表一： 3.3.2设计内容： 3.3.2.1建筑专业的施工图设计、结构专业全过程 设计、给排水专业全过程设计(配合泳池及景观水处理系统,并完成管道综合图 )、通风空调、防排烟专业全过程设计、消防、人防专业全过程设计、强弱电专业全过程 设计(不包含智能化系统及电信、有线电视外管网)、室
委托制作施工图合同协议书 委托方（甲方） 设计方（乙方）：一工上品（北京）装饰有限公司 甲方委托乙方承担项目装修工程施工图绘制，经双方协商一致，签订本合同。本合同依据下列文件签订： 1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 2 国家及地方有关工程设计的法律、法规和规章。 第一条:名称、标的 1.1 图纸名称：施工图。 1.2 图纸标的：室内装修装饰施工图.此项目共计建筑面积4000平米。 1.3 图纸范围：项目平面布局图、全套室内施工图。图纸质量：合格 1.4 不包括服务：以下服务并不包括于乙方的服务范围内。即由业主直接 委托有关单位进行。 ?现场工程施工管理 ?监理公司、其他专业设计，例如园林景观、造价顾问；对原建筑、结构及机电系统的改造专业设计及制图也没有包括本合约 范围 ?特别灯光效果设计，水景专业设计、自动灌溉系统设计及制图 ?厨房及其它配套设施设计及制图
?特别音响设计及制图 ?煤气系统设计及制图 ?店面招牌设计及制图 ?其它市政及配套部门负责的专业设计及制图 ?项目有关的采购 ?国内设计院报审资质、图签、盖章。 1.5 不包括的费用： ?上述收费幷未包括我司一切用于本司的垫资费，如特殊印刷、专业照相及一切资料供给业主作宣传工作等 ?附加服务可根据有关要求而提供以下附加服务, 需另行收取费用 ?因安装其间火灾或其它意外所造成损坏的系统，提供补救及修理的措施方法 ?在有关工程上的法律诉讼提供意见，作为证人或公证人等服务 ?国内的报批及报建费用 ?模型 ?物料采购 ?其它额外服务费用将由双方另议 ?交纳政府有关建设、施工、任何许可证费用
编号： 建设工程设计合同 （民用建设工程设计合同） 工程名称：____ _ 工程地点:____ _ 合同编号：____ ___ 设计证书等级：___ _________ 发包人： 设计人：_ ___ _ _ 签订日期：________ 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制
发包人： 设计人：_____________ 发包人委托设计人承担_ 地块扩初及施工图__工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其它有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2保定市城乡规划管理局市规管设字（2011）0021号建设项目规划条件及其它建设工程批准文件。 1.3 甲方提供的《保定东湖未来城项目施工图设计任务书》。 1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条项目设计阶段及内容 2.1保定东湖未来城项目设计分为建筑设计、景观设计、室内设计、标识设计等分项设计。建筑设计由上海联创国际设计有限公司和乙方共同完成；景观设计由景观专业设计公司完成；室内设计由室内专业设计公司完成；标识设计等由各专业设计单位完成。 2.2建筑设计分为规划及方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段及施工过程配合阶段。规划及方案设计由上海联创国际设计有限公司负责完成。各专业初步设计和全部施工图设计由乙方负责完成。建筑初步设计中关于地下室、附属设备用房及人防等内容由乙方进行深化设计。
2.3规划和方案设计阶段乙方需按照甲方要求提供技术支持和报批配合，确保提交的方案设计文件应达到甲方设计任务书及方案审批政府主管部门要求的深度。 2.4初步设计阶段，上海联创国际设计有限公司需完成方案设计交底等配合工作。乙方最终提交的初步设计成果经甲方确认后方可开始施工图设计工作。乙方须负责完成方案批复之后的所有向政府部门报批报建图纸设计工作及报建配合工作。最终提交的设计文件应达到甲方设计任务书及各阶段审批政府主管部门要求的深度。 2.5乙方提交的施工图设计图纸经甲方确认后方可进行外审。乙方最终提交的施工图应达到甲方设计任务书及国家相关部门要求的设计深度。 2.6本项目初步设计、施工图设计内容包括： ●住宅、公建单体（包括小区入口门卫室、幼儿园和市政站点等）等规划用地内所有需乙方设计的建构筑物及室外工程的全部施工图设计（含人防部分）。 ●室外工程设计包括本工程红线内总平面设计和室外管线设计等。市政站点用房包括且不限于：换热站、开闭所、变配电室、垃圾清洁站、消防水泵房、、弱电机房（含消防中控室）、中水处理机房等。 ●以上内容中涉及到的二次设计和精装修设计的配合工作。 2.7景观设计由景观设计公司负责；乙方应按照甲方要求与景观公司协调配合，及时向景观公司提供图纸，并对景观设计图纸进行审核与反馈，以书面形式提出修改建议。 乙方需提供包括建筑定位、室内外标高、道路、停车等内容的总平面图给景观公司作为景观设计的条件图。 ●总图装置定位由乙方负责，并落实在最终施工图总图及提供给景观公司的条件图内。总图装置包括人行系统、车行系统、过街装置、行道树、停车平面、组团出入口设计。为确保品质及与景观的衔接，乙方需参加
设计劳务合同 甲方： 乙方： 经过友好协商，甲乙双方就xx 项目各专业（建筑、结构、给排水、暖通、电气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。 1.协议设计内容组成： 设计内容：上述项目在业主提供的建筑方案后的建筑、结构方案优化、施工图设计及配合总平面图的设计，不含管线综合及小市政机电专业的设计。各阶段的图纸须符合有关法律法规及行政审批程序的要求，能取得相关政府部门的审批批件。（包含：建筑工程规划许可证、消防审核通过通知单、施工图审查证书，不含垄断行业设计。（如变配电所、人防工程等）） 2. 项目设计周期： 由甲乙双方协商本着实事求是和对项目负责的精神确定，可加入附表，原则上按照所需要的设计基础资料及报政府相关部门批复的时间和相应的批复后的时间控制。如果出现非乙方设计人技术性因素的原因导致设计周期延误，设计周期应该顺延，原则上顺延的时间同该原因延误的时间，但是要力争满足业主方提出的时间要求。 3．甲方支付乙方设计劳务费用标准： 上述合同范围内：各专业总面积为XXX万㎡（最终以施工图为准），以单价XX元/平方米费用计算，总计：XXXX万元（大写人民币），（以上费用为现金支出，不含任何税费）。乙方不承担因项目手续或甲方与房地产公司关系等原因带来的经营风险。 4.付费方式及进度 分三次支付， 第一次在本合同签署后三天内支付总劳务承包费用的30%； 第二次在施工图纸全套电子档交付后一周内支付50%； 第三次在施工图审查完毕并修改审查通过后一周，支付剩余20%，如果因为手续或项目开发方等的原因两个月内无法取得图审意见，甲方应该在乙方交付电子版施工图成果后两个月后一周内，支付上述20%的设计劳务费用， 5.甲方向乙方提供的设计基础资料应以文件的形式提供，方案要提供电子版，其它口头指令， 应另行提供书面形式文件；乙方向甲方提供的设计成果为电子版。
设计施工图委托合同 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担工程施工图深化设计，经双方协商一致，签订以下合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场 管理规定》。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 第三条甲方人应向乙方提交的有关资料及文件： 第四条乙方应向甲方交付的设计资料及文件：
第五条本合同设计收费估算为___ ____元人民币。设计费支付进度详见下表。 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。 3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算 设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1甲方人责任： 6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限5天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时问。
6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。 在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。 6.1.4甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。 6.1.5甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。 6.2乙方责任： 6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。 6.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。 6.2.3乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。 6.2.4乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 第七条违约责任： 7.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 7.2甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过3天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均按7.1条规定支付设计费。 7.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重
施工图纸设计合同 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（设计人）： 依照中华人民共和国相关法律法规及平顶山市的相关规定，为进一步明确责任，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，甲乙双方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款、充分勘测工程现场的基础上双方达成如下协议： 一、工程概况 投资开发，位于，总占地面积约亩，拟投资建设建筑物的总建筑面积约万m2，本合同为满足需求施工图纸设计。 二、合同范围 2.1、所需全部工程的施工图纸设计，包含但不限于以下内容：桩基、地基与基础、 主体结构、地下车库、门卫、大门、会所、建筑装饰装修、建筑及建筑屋面、建筑造型、建筑给排水及消防、建筑电气、建筑智能化、通风、空调及排防烟、幕墙、电梯、外墙保温、门窗、防水、庭院内附属构筑物、庭院管网（含天然气路径）、地下车库安装专业综合管线布置，室外绿化景观工程、道路等分部分项工程的施工图纸设计（人防工程除外）。 2.2、为甲方的施工招标工作提供技术支持及在施工过程中提供现场技术指导。 2.3、设计人承担施工图纸的审查工作（按政府规定，通过有相应资质的蓝图施工图审查机 构审查）。 2.4、其它见合同相关约定。 三、合同价款 3.1、设计费收费模式： 以建筑主体工程的建筑面积为单位收取设计费，采用浮动考核的计费模式，结算综合单价=基准综合单价（1±20%），即：设计人提交的成果，按本合同约定进行考核时，根据考核结果，发包人可扣除总基准设计费的20%，也可增加总基准设计费的20%对设计人进行奖励。 3.2、合同价款： 设计费的基准综合单价为元每平方米(￥元/m2），合同暂估总价 万元。（最终设计费以实际施工图面积为准计算）
施工图设计委托合同范本 施工图设计为工程设计的一个阶段，在技术设计、初步设计两阶段之后。施工图设计委托合同怎么写呢?以下是我整理的施工图设计委托合同，欢迎参考阅读。 施工图设计委托合同范文篇一 兹有 (以下简称甲方)和李桂松(以下简称乙方)就甲方委托乙方进行工程项目制作施工图事宜达成以下协议：乙方的制作标准及相应价格： 1.平面图以1:50、1:100比例为标准;立面图以1:30、1:50的比例为标准;节点大样根据详细程度以1:1、1:5、1:10、1:20为基础进行调整。 2.图纸取费标准 3.图纸质量以我公司提供的样板为准，如有其它要求协商解决。 4.如涉及甲方原因修改图纸，修改累计量在10%-49%按图纸50%费用收取，修改累计超过50%按整张图纸费用收取。 甲方应向乙方提供的材料： 1. 相关建筑图纸电子版(如无电子版需提供蓝图，) 2. 确认签字的效果图
3. 确认签字的方案手稿 4. 详细阐述设计方案及尺寸要求 制作流程： 1.双方签署合同，合同签署后三天内甲方向乙方支付50%合同款和提供制作所需的相应材料。详见合同上文。 2.乙方在收到甲方订金及相关材料后，开始进行施工图制作，时间为天。因为甲方原因修改图纸，施工图制作周期相应延长，具体时间双方协商确定。 3.甲方到乙方处检验图纸合格后支付合同余款。 4.付款交图。 违约责任： 1. 双方在签署合同前应明确双方的权利与责任，合同签署后应严格按照合同执行。 2. 若甲方违反合同条款，乙方都有权终止合同，且甲方所支付的定金归乙方所有。同样，若乙方违反合同条款，甲方有权终止合同，并要求收回订金，并向乙方索取与订金相同金额的款项作为赔偿。 3. 制作完成后甲方若不能按时缴纳余款，按每天合同金额的1%支付给乙方滞纳金。双方应秉承友好协商的精神进行合作，如有争议，应协商解决，如协商不能解决，则按照合同法执行。 甲方(盖章或签字)：乙方：
建设工程初步设计及施工图设计合同 工程名称： 合同编号： 发包人： 设计人：
签署日期： 发包人：（以下简称“甲方”） 住所： 法定代表人： 联系人： 联系电话：传真： 联系地址： 邮政编码： 设计人：（以下简称“乙方”） 住所： 法定代表人： 联系人： 联系电话：传真： 联系地址： 邮政编码： 【律师提示】：在合同文本中明确联系地址等信息，与本合同“通知与送达”条款的内容相对应，有利于减少因通知、文件送达等问题引起的争议。 根据《中华人民共和国合同法》以及其它规定，经合同双方友好
协商，签订设计合同如下： 第一条项目概况 1.1 项目名称： 1.2 项目位置： 1.3 项目用地: 1.4 项目规模： 第二条设计依据及标准： 。 【律师提示】：在本条中约定具体的设计依据及标准，如果不便于在此约定的，也可以在设计任务书中进行约定，并把设计任务书作为本合同的附件。 第三条设计内容： 。 【律师提示】：在本条中约定具体的设计内容，如果不便于在此约定的，也可以在设计任务书中进行约定，并把设计任务书作为本合同的附件。 第四条设计团队 4.1 乙方为本项目设计配备的主要人员如下： 【律师提示】：在本条中约定具体的人员组成，包括项目经理（项目总协调人）、建筑专业负责人、结构专业负责人、给排水专业负责人等。 4.2 为保证设计工作的顺利进行，双方对设计团队的稳定性约
定如下： 。 【律师提示】：设计团队的稳定性非常重要，因此双方有必要对 设计人员的稳定性进行约定，如约定双方认定的上述乙方人员不得随 意变动。乙方若有合理理由需要变动乙方人员，必须书面通知甲方， 并征得甲方书面同意后方可进行人员更换；甲方若有合理理由需要变 动乙方人员，必须书面告知乙方，经与乙方协商后进行人员更换。 第五条甲方向乙方提交的有关资料和文件 第六条乙方向甲方交付的有关资料和文件 第七条设计进度和成果提交 7.1 设计时间进度 7.2 成果提交形式及数量 7.3 成果提交时间 7.4 成果提交地点 第八条设计费及支付方式 8.1 设计费估算总额及计价方式 。 【律师提示】：涉及重要价款的约定，为避免实际履行过程中产 生歧义，建议同时使用大写汉字和数字表达两种方式。 8.2 设计费调整方式 , 。
合同编号： 项目施工图设计合同 （修订稿） 项目名称： 项目建设地点： 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 签订日期：年月日
目录 1.合同依据 2.项目概况 3.合作内容 4.服务和职责 5.费用、付款 6.设计进度 7.甲方向乙方提供的有关资料及文件 8.合同生效、终止、停建、缓建 9.违约责任 10.一般条款 附件一：《主要设计人员名单》 附件二：《阶段性图纸要求》 附件三：《施工图设计任务书》 附件四：宗地地形图（电子文件）
1．合同依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和 规章。 1.3相关建设工程审批文件。 2．项目概况 2.1项目名称： 2.2项目地点： 2.3项目定位： 2.4工程规模 2.5.1 占地面积：m2 2.5.2 容积率：≤ 2.5.3 绿化率：≥% 2.5.4 建筑高度（极限）：≤米 2.5.5 建筑密度：≤% 2.5.6 总建筑面积：平方米 备注：决算面积以政府相关主管部门认可的房屋测绘建筑面积为准。 3．合作内容 3.1设计范围 3.1.1总图施工图设计； 3.1.2单体工程：结构、建筑、设备（包含给排水、采暖、消防、电器照明、 防雷接地、通风空调、智能化方案设计等）、项目施工图； 3.1.3整体设计：建筑节能设计、项目红线范围内的日照分析复核、报建文体 设计、项目内交通道路方案设计、消防系统设计及消防设计的审核（要 求：报建以延吉市消防主管部门及其认可3的消防安装企业报审的图纸 为准）、室内装修、外装修的初步设计、室内交通设计（指地下室或架 空层的车位、行车线、指示线等）。 3.1.4区内外线施工图：管网综合图、雨水外线、污排外线、给水外线、采暖 外线、消防外线施工图设计。（据项目实况确定） 3.2设计工作内容 3.2.1规划及单体方案设计阶段： 3.2.1.1帮甲方收集与规划及单体设计有关的地方性规章、制度条例（包括 设计要求及各种报批、审图手续等）。 3.2.1.2及时派相关人员参与本项目规划及单体方案设计关键控制节点会
发包人：四川置地发展有限公司 设计人：中国建筑设计研究院有限公司 发包人委托设计人承担“万国万春”商住区(暂定名)建筑方案规划图设计报建至施工图设计、施工服务的全程设计服务，经双方协商一致，签定本合同。 第一条本合同依据下列文件签定： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容： 2.1项目名称：“万国万春”商住区(暂定名) 2.2项目地址：四川省。 2.3项目规模：建筑面积：总建筑面积约12120000 m2 其中：别墅电梯建筑面积约2600000㎡。 多层电梯住宅建筑面积约7400000㎡。 商业会所（二层）建筑面积约120000㎡。 地下室（一层）建筑面积约2000000㎡。 [以上项目面积均以房管局产权面积为准] 本项目工程分两期实施建设，其中一二期工程的设计人具体设计工作界
线由发包人在《初步设计及施工图设计任务书》中或另行书面通知设计人。 2.4设计项目的分项名称、规模、设计内容及设计费（币种为人民币）分类等见下表 2.5发包人委托设计的具体工作内容（包括但不限于以下工作内容）： 2.5.1设计内容有建施、结施、水施、强电、弱电、空调、通风、设施、消防、总平（围墙、大门、雨污及化粪池等）、展示区样板房、建筑外观（含
灯光）、广告位、人防工程设计等施工全套文件及各栋建筑相应清单及设计概算等文件；同时包括园林景观、燃气、市政、自来水、冷冻等专业设计配合工作； 2.5.2配套部份有会所、商业、住宅等的公共部分以及项目总平、总平相关配套用房、展示区样板房、各类设备设施用房及小区配套用房、商业环境等的设计，相关二次装修及景观的配合； 2.5.3本项目的各专项的专业设计，如防水、地基加固、玻璃幕墙、室内外各种幕墙及干挂、室内外各种涂装、钢构、内外隔热、各功能区景观设计等有关本项目在实施中的各种专业专项设计的配合工作（包括出图）； 2.5.4提供各类设备设施的技术参数； 2.5.5本项目设计过程中的各种户型及组合、各栋立面及组合、各种结构形式、基础选型等由设计人提出相关方案、经济技术分析、优化方案等供发包人选择并进行优化对比； 2.5.6本项目最终设计成果满足于结构本身需要外，设计人员应以节约为原则进行设计，满足发包人的各项技术及经济指标要求，并符合发包人施工图设计任务书的要求； 2.5.7设计人的设计工作及成果务必配合并满足发包人对营销、市场及报建工作的需要，并及时提供相应的工程设计图纸及资料。 2.5.7发包人对设计人的各种设计要求另详《初步设计及施工图设计任务书》，其中的各项规定、技术及经济指标、各种质量要求等均为本合同的有效组成部份。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
2020施工图设计合同范本 甲方： 乙方： 本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》 具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。 一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线 的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批 准文件和修改意见复印件转乙方备存。 6、乙方在收到甲方出图通知后完成施工图设计，并提交甲方审核。甲方审核施工图后，如需乙方修改设计则由甲方提出书面意见。 7、由甲方组织设计交底，乙方配合参加并签字可交底记录 8、在工程施工、销售过程中，如需修改设计则由甲方提出书面 意见。 9、乙方进行现场配合 二、施工图设计的组织
1、施工图设计过程中，双方应明确各自的项目负责人，形成一 对一的工作关系。乙方应组织项目组，并提交一份各专业负责人名单。 2、施工图设计过程中，如其中一方的项目负责人或专业负责人 更换、休假、出差或调离，应口头通知对方，并应有相应的人员顶 替 3、施工图设计过程中，如乙方项目负责人或专业负责人出现设 计错误或配合不力，甲方有权要求乙方更换相应人员，并书面通知 甲方。 4、双方同意本项目甲方项目负责人为：; 乙方项目负责人为：0 三、施工图设计的依据 1、甲方对其认可的文件、方案、图纸等应尽可参保持前后一致，并加盖公章;如无特别说明，皆应作为施工图设计的依据;如有不一致，应有书面说明并以最后一次为准。 2、甲方应向乙方提供的资料 (1)设计范围内准确、完整的地形图、地界坐标和地质资料 (2)本项目的审定总体方案及相关政府部门的批准文件 (3)本项目的施工图设计要求 (4)本项目的竖向规划 (5)本项目的市政管网综合图 (6)如甲方对建筑的材料、设备有特别要求，应做出说明，并提 供相关资料。 3、施工图设计过程中，应由甲方确认并作乙方设计的依据 (1)建筑单体方案
***项目方案报建、扩初 及施工图设计合同 工程名称：***项目方案报建、扩初及施工图设计合同 工程地点： 发包方：***有限公司 承包方：
目录 第一条合同依据 第二条项目设计阶段及内容 第三条发包方基本职责 第四条承包方基本职责 第五条各设计阶段设计时限 第六条各设计阶段承包方工作职责及工作范围第七条各阶段设计费用及设计费付款方式 第八条惩罚与奖励 第九条保险与赔偿 第十条其它条款 附件一工程主要设计人员名单 附件二施工图设计深度标准 附件三设计单位服务承诺书 附件四承包方向发包方交付的文件资料目录 附件五设计付款进度协议正文
第一条合同依据 1．《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 2．《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3．发包方提交给承包方的《***有限公司施工图设计技术标准与成果标准》。 4．由甲乙双方最终共同确认的《设计任务书》为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。 第二条项目设计阶段及内容 1、工程名称： ***项目方案报建、扩初及施工图设计工程 项目位置： 工程规模：建设规模： 2、***项目设计分为建筑设计、环境设计等分项设计。含住宅、商业、会所、门卫、 垃圾房、变配电站等小区所有附属建筑及管网综合的施工图设计；环境设计由发包方另行委托的景观专业设计公司完成。 3、承包方的设计内容包括扩初设计（含建筑、结构、给排水、电气、暖通、燃气等 专业）、施工图设计（含钢结构、建筑节能计算书及日照分析报告等）及施工过程配合。扩初设计阶段是在方案设计阶段结束后，根据发包方发展思路和当地具体情况对方案设计进行反复调改和深化，最终承包方提交的扩初设计文件应达到发包方设计任务书及扩初报审政府主管部门要求的深度；施工图设计及施工过程配合由承包方负责，最终提交的设计文件应达到发包方设计任务书及施工图报审政府主管部门要求的深度。扩初设计的说明及图纸得到发包方书面同意后，承包方方可进行下阶段设计。承包方需将以上各阶段及过程节点设计成果（光盘，计算书）提交给发包方。 4、初步和施工图设计部分中的弱电部分（不含电信、有线系统设计），。若发包方另 行委托第三方公司进行设计，承包方应配合专业综合并盖章出图。 5、承包方应对地下室、地库和人防设计进行统筹管理，相关约定参见合同补充协议。 6、承包方负责配合规划方案公司进行规划及方案文本的制作并盖章。 7、承包方对于方案招投标的陪标方案进行方案设计，并配合招投标工作的顺利完 成。 8、环境设计由发包方另行委托的景观专业设计公司负责；承包方应主动与该景观设
After reaching a consensus through equal consultation, the agreement stipulates the obligations that must be performed and the rights that should be enjoyed by each other.施工图设计委托合同正式 版
施工图设计委托合同正式版 下载提示：此合同资料适用于日常场景中，在经过平等协商而达成一致意思后订立的协议，规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如若自身权益受到损害，可通过正当手段来维护自己的利益。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 施工图设计委托合同范文篇一 兹有(以下简称甲方)和李*松(以下简称乙方)就甲方委托乙方进行工程项目制作施工图事宜达成以下协议： 乙方的制作标准及相应价格： 1.平面图以1:50、1:100比例为标准;立面图以1:30、1:50的比例为标准;节点大样根据详细程度以1:1、1:5、1:10、1:20为基础进行调整。 2.图纸取费标准 3.图纸质量以我公司提供的样板为准，如有其它要求协商解决。
4.如涉及甲方原因修改图纸，修改累计量在10%-49%按图纸50%费用收取，修改累计超过50%按整张图纸费用收取。 甲方应向乙方提供的材料： 1.相关建筑图纸电子版(如无电子版需提供蓝图，) 2.确认签字的效果图 3.确认签字的方案手稿 4.详细阐述设计方案及尺寸要求 制作流程： 1.双方签署合同，合同签署后三天内甲方向乙方支付50%合同款和提供制作所需的相应材料。详见合同上文。 2.乙方在收到甲方订金及相关材料后，开始进行施工图制作，时间为天。因