桩基工程施工合同

工程项目襄阳光明国际电气有限公司2#仓库，5#、6#车间

总包单位_ 襄阳天邦建设建设工程有限公司__________________ 分包单位- 天津宇昊建设工程集团有限公司__________________

桩基工程施工合同

发包单位（以下简称甲方）：襄阳天邦建设建设工程有限公司

承包单位（以下简称乙方）：天津宇昊建设工程集团有限公司

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条工程概况

甲方在襄阳光明国际国际电气有限公司拟建2#仓库、5#车间、6#车间，该基

础工程采用独立基础、局部桩基础桩基，甲方委托乙方承担本次桩基工程的施工任务。

3. 承包范围：2#仓库、5#车间、6#车间桩基部分总承包。

第二条工程造价与承包方式

1. 工程预算总值：300000 （叁拾万圆整）

2. 承包方式：总承包

第三条工期

开工定于2016 年1 月15 日

竣工定于2016 年2 月15 日

对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延；

1. 工程量变化或设计变更；

2. 非乙方原因停水、停电、造成停工累计超过8小时；

3. 场地的平整、地基石的开挖、道路的疏畅造成的窝工；

4. 不可抗拒的外界因素。

第四条结算方式

1 •合同签定3日内，甲方支付给乙方工程预算总造价的10 % 作为乙方进场及备

料的费用款；

2. 工程完工，甲方支付给乙

方工程款到工程总造价的20 % ；

3. 桩基工程经检验合格，余款一个月内一次性付清。

第五条双方责任

甲方责任

1 •施工场地的平整、清除砼地面、开挖地基石及地下障碍物，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

2. 将施工所需水、电线路从施工场地外部接至施工场地，并保证施工期间水、电的需要。

3. 开通施工场地与城乡公共道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

4. 向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

5. 协调处理施工现场周围地下管线和邻

近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用乙方责任

1 .按甲方代表的要求，完成桩基的施工。

2. 向甲方代表提供施工计划和工程事故报告。

3. 按工程需要提供和维修夜间使用的照明、警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。

4. 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用。因乙方责任造成的罚款除外。

5. 按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

6. 保护施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因违反有关规定的损失和罚款（合同签定后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外）。

第六条工程质量及验收标准

1. 乙方必须严格按中华人民共和国国家标准“建筑地基基础工程施工质量验收规范” 及有关设计的规定进行施工，加强技术管理保证工程质量。

2. 为了共同把好质量关，甲、乙双方互派施工代表，随时检查施工进程，及时验收隐蔽工程有关质量。

3. 乙方应随时接受甲方代表及监理工程师的检查、验收，为检验提供便利条件。

4 .在施工中乙方工程符合质量要求，甲方代表或监理工程师当天未在记录上签字，可视为甲方代表或监理工程师已认可当天工程质量，乙方可继续进行施工。

5. 由于设计原因达不到验收要求，甲方负责修改设计，乙方按修改后设计重新施工。

甲方承担修改设计，拆除及重新施工的经济支出，工期相应顺延。

6•在竣工验收中，发现不符合质量要求，需返工的部分工程分清甲、乙方责任，研究修补方案，由乙方施工。因返工而造成的一切费用，由造成责任方承担。

7•双方对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁。

8 •工程验收标准按“建筑地基基础工程施工质量验收规范”及有关设计图纸进行验收。工程竣工后，由乙方通知甲方共同验收签署验收证书后，工程移交甲方管理。

9 •接受当地质量监督站的检查监督。

第七条安全施工

乙方按有关规定，坚持“安全第一，预防为主”，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和费用。

发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担。

在特殊地段、环境施工时，甲方应按有关规定提供相应防护措施，并承担有关的经济支出。

第八条合同的生效与终止

本合同自协议条款约定的生效之日起生效，并具有法律效力。任何一方不能单方面终止合同。在工程结算，甲方支付工程款完毕后，本合同即告终止。

本合同正本2 份,具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。本合同副本_J 份，由甲乙双方分送有关部门。

第九条违约责任

1. 甲方在约定付款时间内，未能及时清结工程款，甲方按每天1%0向乙方支付违约金。乙方未按合同规定完工，每超过一日，偿付给甲方每天1%o的违约金。

2. 由于甲方原因造成工程的变更、返工或窝工，其费用由甲方承担，乙方可延长工程工期，具体完工日期双方另行议定。

3. 因乙方原因造成工程质量低劣，工程拖延或工程损失，由乙方承担所发生的经济损失。

4. 因故终止合同，须经双方协商同意，未经双方同意，合同仍继续生效；未征得双方同意，单方终止合同的一方，须承担另一方的经济损失。

第十条：合同执行过程中如发生纠纷时，双方应及时协商解决。协商不成时可向经

济合同仲裁委员会申请仲裁

乙方（盖章）

甲方（盖章）