合同编号：供电公司10千伏及以下配网工程（土建、电气安装）施工发（承）包合同项目名称：建设单位：承包单位：签订日期：城乡配电网建设与改造工程承发包合同书发包单位（以下简称甲方）：承包单位（以下简称乙方）：为规范和加强配网工程的管理工作，确保工程的质量、安全和进度的有关要求，经双方协商，甲方同意由乙方承包安装工程。

为明确双方的责任、权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，双方应共同遵守。

合同条款如下：第一条工程项目一、工程名称：二、施工地点：三、工程内容：详见工程预算书及施工图纸。

第二条施工准备一、甲方1、合同签订 __天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的施工图 ____套。

2、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要。

进行承、发包双方施工技术交底及填写施工安全技术交底记录表。

二、乙方1、施工管理人员和材料、施工机构进场。

2、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品送甲方。

3、严格执行安全施工、操作规程，保证施工期间的安全，承担由本方原因造成的安全责任及经济损失。

第三条工程期限：一、根据国家工期定额和使用需要，工程期限计算的起止时间是:___年月日开工，____年月日竣工。

二、开工前乙方向甲方发出开工申请书，经监理核准、甲方批准后方可开工。

三、在履约过程中，如遇下列情况，经甲、乙双方签证认可后，工期可相应顺延：1、凡甲方负责提供的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要维修、配、代、换而影响进度。

2、不属包干范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

3、非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。

4、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

5、人力不可抗拒的因素而延误的工期四、乙方应在规定的工期期限前准备好工程结算资料，向甲方提出验收和结算申请。

第四条工程前期工作根据甲、乙双方协商，甲方委托乙方协助办理工程的前期工作，包括开挖报建、拆迁赔偿、青苗赔偿等。

其中所发生的费用，经与有关受赔单位磋商后，甲、乙双方应书面确认。

如需由乙方代支的，则由乙方交款后，由受赔单位出具有效凭据，待工程结算时，甲方按实际发生金额向乙方支付代支费用。

第五条工程质量一、乙方承包的任务，非经甲方同意，不得分包给第三方。

二、本工程质量经双方研究要求达到：优良标准。

三、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和公司颁发的电气安装工程施工及验收的标准进行施工，并接受甲方派驻代表和监理工程师的监督。

甲方委托监理公司派驻代表对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

四、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程。

2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。

对材料改变或代用必须经原设计单位同意并正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程。

3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表、监理工程师检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并会同甲方、监理中间验收。

5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表。

一般质量事故的处理结果应送甲方备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施。

第六条设备、材料的供应和验收1、甲方提供设备、材料：变压器、断路器、10千伏隔离开关、避雷器、10千伏熔断器、10千伏电流互感器、10千伏电容器组、计量装置（含电表、表箱、计量箱）、漏电开关等设备和导线（地线）、塔材、电杆、电缆及附件、绝缘子、标准金具、镀锌铁件、拉线、螺丝、底拉盘等材料。

2、乙方包工、包材料（除甲供设备、材料）、包质量、包工期、包安全。

3、甲方供应、乙方采购的材料、设备必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。

经复验符合质量要求的方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。

如因设备、材料质量不良影响总体工程质量、进度或造成返工和损失，由供方（采购方）负全部责任。

第七条施工费用：1、施工费以公司审批的预算价乘以中标下浮系数为施工费合同价，为人民币：_________ 万元_____________。

按此造价作为支付工程进度款依据。

2、结算说明：2.1本合同总价款为暂定价，工程结算以施工图预算加设计变更及符合规定的现场签证为依据，并按照中标下浮数进行下浮后作为最终结算价款，其中青苗赔偿不下浮。

2.2现场签证执行《工程签证补充管理办法》（结算〔2005〕792号）（见本合同附件1）。

第八条支付方式：工程价款的支付和结算必须划（汇）入乙方的合同开户银行：______________办事处，帐号：_______________________。

否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。

乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。

1、合同签订生效，具备开工条件后，施工队伍进场，甲方支付乙方工程总造价30%预付款。

2、开工后，乙方应按甲方或甲方派驻代表要求每月定期上报工程进度。

否则，甲方有权拒付工程进度款，由此造成的工期延误及损失由乙方负责。

甲方按月按工程进度支付乙方工程进度款，并逐步扣回工程预付款。

工程完工后，甲方支付乙方至80%工程总造价的进度款3、在乙方完工向甲方提供竣工验收资料后，可申请竣工验收，竣工资料的编写需参照公司颁发的《配网建设与改造工程施工资料规范》执行；该工程在通过甲方一级竣工验收小组验收合格后、预（结）算完成相关审定程序一个月内，一次性按审定造价结算。

4、结算时扣除数额为最终合同造价的5%作为保留金。

工程保修期满后28天内，由甲方派驻代表（监理工程师）开具保留金支付证书，并将一份复印件送乙方。

但乙方有任何未完工作，甲方派驻代表（监理工程师）有权拒开证书。

甲方根据保留金支付证书最终付款。

第九条工程验收一、竣工工程验收，以公司颁发相关电气安装工程施工及验收规范、竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。

三、工程竣工验收后，甲方方可使用。

第十条工程质量保修条件、期限：一、乙方应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

二、土建工程保修期为竣工验收合格之日起1年内，电气管线、设备安装工程保修期为竣工验收合格之日起2年内。

三、在保修期内，如属乙方提供的设备材料质量或施工方面等引起的使用质量，乙方应无偿及时给予修复。

四、乙方为修复缺陷和损坏而对工程设备进行的更换或修复而这种更换或修复在完成之日已经移交时，工程保修延长的时间等于由于缺陷或损坏而引起的工程不能使用的时间。

如果只是工程的一部分，则保修期的延长只适用于那一部分。

第十一条违约责任甲方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，如主要工程材料的供应、图纸说明书等技术资料等，除工期顺延外，还应赔偿乙方因此而造成的损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。

三、工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

四、在乙方已履行合同要求的情况下，甲方不按期拨付工程款，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。

同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担，工期顺延。

乙方的责任：一、乙方必须严格执行安全操作规程，保证施工安全，严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。

在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其在主要工程上拖进度 __天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方应以书面通知乙方，乙方在 __天内必须采取有效措施纠正。

否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。

因此所造成的实际经济损失或安全事故，由乙方负责。

二、乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。

否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。

三、工程（包括单项工程）由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。

工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。

如果工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。

并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。

如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。

由于修理或返工造成逾期交付的，按工程总额的0.15%每日偿付逾期违约金。

第十二条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。

协商不成，依法向当地人民法院起诉。

第十三条其它事项及补充条款一、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。

二、本合同____式____份，甲、乙双方各执正本____份，副本____份三、除签订本合同外双方另签订《施工安全协议》及《工程质量保修书》各___式 __份，甲、乙双方各执 ___份作为本合同的附件，并与本合同有同等的法律效力。

四、发包方与承包方在签订本合同前，承包方需向发包方交纳安全文明施工保证金作为工程安全质量担保。

凡在公司系统内从事10千伏及以下配网工程的施工单位必须向建设单位缴纳5%施工款（按照5%施工款预算金额）的安全文明施工保证金。

工程验收后28天内，则退还安全文明施工保证金。

五、合同附件还包括：1、法定代表人资格证明书或法人授权委托书；2、中标通知书；3、投标单位的综合单价报价书。

六、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。