当前位置:文档之家› 建筑工程合同的主要内容

建筑工程合同的主要内容

【tips】本文由李雪梅老师精心收编整理,同学们定要好好复习!

建筑工程合同的主要内容

市场经济发达国家和地区使用的建设工程合同一般都有标

准格式,即适用于本国本地区的合同文本,如美国建筑师学会制订发布的AIA系列合同条件,英国土木工程师学会编制的ICE合同条件和国际咨询工程师联合会编写的FIDIC土木工程施工合同条件等。

1.美国AIA系列合同条件 AIA是美国建筑师学会(The American Institute of Architects)的简称。该学会作为建筑师的专业社团已经有近140年的历史,成员总数达56000名,遍布美国及全世界。AIA出版的系列合同文件在美国建筑业界及国际工程承包界,特别在美洲地区具有较高的权威性,应用广泛。

AIA系列合同文件分为A、B、C、D、G等系列,其中A 系列是用于业主与承包商的标准合同文件,不仅包括合同条件,还包括承包商资格申报表,保证标准格式,B系列主要用于业主与建筑师之间的标准合同文件,其中包括专门用于建筑设计、室内装修工程等特定情况的标准合同文件。C系列主要用于建筑师与专业咨询机构之间的标准合同文件。D 系列是建筑师行业内部使用的文件。G系列是建筑师企业及项目管理中使用的文件(见附表一:AIA系列标准合同文件一览表)。

IA系列合同文件的核心是一般条件(A201)。采用不同的工程项目管理模式及不同的计价方式时,只需选用不同的

建筑工程项目投资合作合同协议范本模板

编号:____________ 建筑工程项目投资合作协议 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 丙方:_______________________ 签订日期:___ 年____ 月 ____ 日 甲方:(以下简称甲方)

乙方:,身份证号码:(以下简称乙方) 丙方(乙方的担保人):,身份证号码:(以下简称丙方)。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,经甲、乙、丙三方友好协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用、互惠互利的原则,双方就__ 项目投资合作事宜达成如下协议,共同遵守。 第一章项目概况及合作条件 第一条工程项目概况 1.1本工程项目名称: 1.2本工程项目总建筑面积为平方米,工程总造价为人民币元(大写:)。第二条投资合作条件及本工程前期费用补偿 2.1乙方以承担本工程项目所需全部资金为投资合作条件。 2.2甲方以所属公司资质、管理团队及人力资源作为投资合作条件。 2.3本工程项目所需全部资金包括:本工程所需材料费、人工费、意外伤害保险费、向建设方交纳的保证金、民工保证金、安全保证金、依法应缴纳的税金、管理费、甲方管理人员工资及其他相关费用。 2.4本工程项目前期费用(包括但不限于前期业务费、公关费、现勘费、律师费等支出)已由甲方支付,经协商由乙方于年月日前向甲方支付一次性前期费用包干补偿费万元,此费用在本工程项目合作期间无论盈亏,乙方均不得要求甲方退还。 第二章项目投资收益分配和亏损分担 第三条投资收益分配和亏损分担 3.1本工程项目收益分配:甲方按本工程总造价的和 % 计算收取固定利润,作为甲方管理成本 收益;乙方在扣除甲方所分得的固定利润和本工程的材 料费、人工费、税金、管理费等各项成本费用后,剩余部分作为乙方的工程项目利润,对乙方取得的工程项目利润按税法由甲方扣取企业所得税和投资收益所得税后,余款为乙方的投资收益所得。

建筑施工安装合同协议书范本

甲方单位: 乙方单位: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商签订本协议书。 1.工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程工期:___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日 2.工程造价:___________元/m2。 2.1 以上单价为包干价,结算以现场实际施工建筑面积计算。 2.2 工程进度款按建筑面积___________m2计算。 2.3 以上单价包含乙方施工时产生的一切费用,如人工、材料、机械、材料搬运上楼及税金等一切费用。 3.工程结算及进度款支付:乙方材料及人员进驻工地现场之日,甲方支付乙方工程总价30%;乙方施工完毕之日,甲方支付乙方工程总价50%;工程验收合格及结算完毕之日,按照实际完成工程量支付至工程总价97%,工程质保金为工程实际总价的3%。 4.施工质量标准:施工质量以甲方及质检站验收合格为准。 5.双方义务及权利:施工现场安全及施工过程管理由甲方负责。 6.甲方委派__________(联系方式:______________)为驻现场项目经理; 乙方委派__________(联系方式:______________)为项目负责人。 7.协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。

甲方单位:(公章)乙方单位:(公章) 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行 账号:账号: 合同订立时间:________年______月______日 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义: 1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工

建设工程承包合同范本

建设工程承包合同 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程内容: 山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区一期1#、2#、3#车间室内地面、散水、坡道设备基础 二、工程地点:山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工,至年月日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工; (2)设计范围内重大设计变更; (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度; (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款

1、工程总价:人民币元整(¥元)。工程价款按实际施工建筑面积,实际施工面积待完工后,以甲乙双方实际验收的为准(以每平方米13元(结算单价:每平方13元计算) 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作,双方以现场市场价进行协商处理。 3.如遇下列情况,合同总价作相应调整: (1)合同总价内经双方确认的暂估价变化; (2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化; (3)重大设计发生变更; (4)在施工中新增加了工程项目; (5)其它_________。 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在地面灰土完工后三日内验收、测量实际施工面积,同时向乙方支付工程总价20%,即人民币元整(¥元); 2、甲方在砼完工后三日内验收并向乙方支付工程总价30%的款项,即人民币××元整(¥元); 3、散水、坡道全完后三日内验收并支付合同总价款的30% 4、工程验收结束后,甲方在三日内向乙方支付合同总价款的10% 5、保质期一年,保质期满余额付清。 六、工程验收 1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在3天内安排验收工作,并告知乙方参加验收,乙方验收后应向甲方出具验收合格单并且测量乙方完成工程的实际施工面积,并向乙方出具乙方完成工程的实际施工面积结算单。乙方自提出申请验收报告3天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收,并且以甲方测量的施工面积为准。 2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。

(完整版)建设工程施工合同第三部分专用条款填写范本

第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序: 1.本合同协议书; 2.冷冻机房造价谈判会议纪要;3.本合同专用条款;4.本合同通用条款;5.标准规范及有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。 2.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称:按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规 范执行。 发包人提供标准、规范的时间:/ 国内没有相应标准、规范时的约定:/

3、图纸 3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前7日内提供施工图肆套 3.2发包人对图纸的保密要求:/ 使用国外图纸的要求及费用承担:/ 二、双方一般权利和义务 4、工程师 4.1监理单位委派的工程师 姓名:王晓江职务:总监理工程师 发包人委托的职权:质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。 需要取得发包人批准才能行使的职权:暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。 4.2发包人派驻的工程师 姓名:吕汉亭职务:工程师 职权:现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系,批准监理工程师暂停施工和经济技术签证。 4.3不实行监理的,工程师的职权:无

5、项目经理 姓名:赵军文职务:项目经理 6、发包人工作 6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: ⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备 ⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:已具备 ⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已开通 ⑷工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前将上述资料以书 面形式提供承包人

2020年最新建筑施工合同样本(正式版)

合同编号: 建筑施工合同样本 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 签订地点:_____________________ 签订日期:_____________________合同编号:_____________ 工程名称:________________ 发包方:(甲方)__________ 承包方:(乙方)__________ 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-**-0201),就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程名称:________________________________ 工程地点:________________________________ 工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。 承包范围:________________________________ 承包方式:________________________________ 1.2工程性质(指基建、技改、合资等):________ 批准文号(有权机关批准工程立项的文号):__________ 1.3定额工期总天数:________天。

1.4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日开工。 竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日竣工。 1.5质量等级:__________________________________。 1.6合同价款:本合同工程承包造价为________元。 金额大写:__________________________________。 第二条合同文件及解释顺序。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下: 1.协议条款; 2.合同条件; 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程,甲方提供的工程量清单; 7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求; 8.国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第三十条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字,标准和适用法律 3.1合同语言:本合同文件使用汉语。

建设工程安装合同模板范本

合同编号: 建设工程安装合同 签订地点: 签订时刻:年月日 发包人(以下简称甲方): 法定代表人(负责人):

住所: 承包人(以下简称乙方): 法定代表人(负责人): 住所: 资质等级: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,经双方协商一致,订立本合同。 1 定义 1.1 发包人:指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2 承包人:指被发包人同意的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3 设计单位:指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.4 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指

定的履行本合同的代表。 1.5 项目经理:指承包人在指定的负责施工治理和合同履行的代表。 1.6 工程:指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。 1.7 合同价款:指发包人承包人在合同中约定,发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.8 工程期限:指发包人承包人按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。 1.9 开工日期:指在合同中约定的,承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期:指在合同中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.11 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套讲明和有关资料)。 1.12 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场因此及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.13 书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等能够有形地表现所载内容的形式。 1.14 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 1.15 小时或天:本合同中规定按小时计算时刻的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时刻);规定按天计算时刻的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日或者其他公休假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时刻为该日24时。

2020年建设工程合同范本

2020年建设工程合同范本 【篇一】 发包人(全称):__________________ 承包人(全称):__________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:__________________ 工程地点:__________________ 结构形式:_________层数:_________建筑面积:_________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 工期:_________天 开工日期: 竣工合同:

四、质量标准 工程质量标准: 五、合同价款 1、合同总价(大写):_________(人民币)元(小写): _________元 (其中:工程暂列金额_________元,计日工_________元,材 料暂估价和专业工程暂估价_________元,安全文明施工措施费 _________元,总承包服务费_________元。) 2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4:) 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: (1)本合同 协议书 ; (2)中标 通知书 ; (3)投标函及投标函附件; (4)本专用合同条款; (5)本通用合同条款; (6)技术标准和要求;

(7)图纸; (8)已标价工程量清单(附件4:); (9)招标文件、招标文件澄清及修改; (10)其他合同文件。 双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。 八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:_________年_________月_________日 合同订立地点: 本合同双方约定后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章) 地址:_________地址:_________ 邮政编码:_________邮政编码:_________ 法定代表人:_________法定代表人:_________ 委托代理人:_________委托代理人:_________

建筑工程施工合同(专用条款)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑工程施工合同(专用条款) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

一、词语定义及合同文件 1、名词解释 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序:执行《协议书》的相关条款。 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称:国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标准及《施工 及验收规范》。 发包人提供标准、规范的时间:开工前五天 国内没有相应标准、规范时的约定:有特殊要求的标准或规范由发包人在工程开工前提供。 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:在工程正式开工前五日内,向承包人提供 安装施工图贰套,土建施工图壹套。 发包人对图纸的保密要求:无。 使用国外图纸的要求及费用承担:无。 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名:职务: 发包人委托的职权:

需要取得发包人批准才能行使的职权: 5.3发包人派驻的工程师 姓名:职务:工程师 职权:监督工程进度及工程施工质量 5.6不实行监理的,工程师的职权: 7、项目经理 姓名:刘庆职务:项目经理(副总工程师) 8、发包人工作 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:设备、管道的安装满足施工进度要求。 (2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:承包方在施工中使用的水、电、电讯,发包方在施工场地内指定具体使用点。 (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:在施工期间,发包方应保证施工运输要道畅通。 (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间:无 (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:在承包人正式进场施工前,应办理完施工许可等有关手续。 (6) 水准点与座标控制点交验要求:无 (7) 图纸会审和设计交底时间:无 (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑) 、古树名木的保护工作:无 (9) 双方约定发包人应做的其他工作:无 8.2发包人委托承包人办理的工作:无 9、承包人工作 9.1承包人应按约定时和要求,完成以下工作: (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无

标准版建筑工程工程合同范本(word模板).docx

编号:_________________ 标准版建筑工程工程合同范本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

发包方:(以下简称甲方)承建方:(以下简称乙方)甲方为改善居住条件,拟在自家宅基地新建一栋三层房屋,该工程由乙方承包施工。为明确双方的权利与义务,甲乙双方经充分协商,达成如下协议,以便双方共同遵守。 一、工程内容根据甲方意图,甲乙双方经充分讨论,甲方提供房屋平面设计图,以口头方式对房屋布局、结构形式、建设规模、装修装饰样式、施工作业范围等工程概况作了约定,主要内容如下: 1、结构形式:框架结构,层数为三层; 2、建设规模:占地面积约110㎡,建筑面积按施工完毕后实地量度房屋主体面积; 3、施工作业范围:从基础至楼顶、按约定内的土建、装饰等具体为:内外墙面抹灰及内外墙贴陶瓷砖(除室内厕所、厨房贴至上天花顶位外,其余室内墙壁贴至窗台下沿线),所有阳台底部粘帖马赛克;室内全部地面粘贴地砖。 二、工程承包方式及价格 1、本工程为包工不包料,人工为每平方390元,工程总造价按实际主体建筑面积量度计算,除房屋建筑建设工程外,其余需建筑或修复的施工,双方再自行协商协定建设费用; 2、施工用水、用电由甲方负责,发生的水费、电费由甲方承担; 3、甲方只提供用水用电设施设备,其余在建造过程中所需的一切设施及工具由乙方负责。 三、工程期限本工程自________年____月____日开工至________年____月____日交工,工期合计____日历天,因下雨、停水、停电或其它特殊原因误工的,工期顺延。 四、工程质量 1、乙方严格按照国家建筑施工相关要求进行施工,工程达到合格标准。

建筑安装工程承包合同

L TP-94-009 合同编号: 建筑安装工程承包合同 发包方: 承包方: 青岛市工商行政管理局监制

建筑安装工程承包合同 发包单位:(简称发包方) 承包单位:(简称承包方) 发包方经批准进行的建筑工程,由承包方承担,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,共同遵守。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条承包的范围和内容: 1.建筑工程(包括房屋建筑及构筑物)共/ 个单位工程,建筑面积/ ㎡。 2.安装工程名称 以上工程均按施工图设计内容范围承包。 第四条工程造价 承包的工程总造价元(单位工程造价见承包工程项目表)。如果合同期内发生劳务、材料价格调整、取费标准变动按文件规定执行。 第五条承包方式 本工程按下列第 1 项方式进行承包施工: 1.包工包料 2. / 3. / 第六条施工期限 本工程按工期定额和有关规定,施工工期日历天,定于 年月日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害,工期另行协商。 第七条双方的主要责任 一、发包方 1.办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证。 2.确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。 3.开工前接通施工现场水源、电源、拆迁现场内民房和障碍物(亦可委托承包方承担)。 4.组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,按合同规定在

开工前十五天内将设计图纸份、标准图份及有关技术资料送交承包方,审定施工组织设计。 5.按双方协定的分工范围和要求,供应材料和设备。 6.向经办银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应),按时办理拨款和结算。 7.派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签证,解决应由发包方解决的问题以及其他事宜。 二、承包方 1.负责施工现场的平整,施工界区内的用水、用电、道路和临时设施的施工。 2.按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理,做好施工前的各种准备工作。 3.及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知,提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。 4.严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间竣工和交付。 5.已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在交工前应负责保管,并清理好场地。 6.按照有关规定提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,办理竣工结算。 7.在合同规定的保修期内,对属于承包方的工程质量问题,负责无偿修理。 第八条材料设备供应 1.发包方负责供应水泥、木材、钢材和施工期间建筑材料预算价格调整表以及规定由建设单位供应的材料设备。按设计要求的品种、规格、型号供应到承包方指定地点。因品种、规格不全,需由承包方调剂代用时,必须经设计部门签证,由此而发生的量差、价差和运费由发包方负责。因材料设备供应不及时影响工程建设,工程竣工时间顺延。 2.承包方负责地方材料和市场采购物资。市场采购物资需到外地采购时,差价运费由发包方承担。 3.乙方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准,并附有出厂合格证或化验单。否则进行材质检验,费用由供应方负责。 4.双方供应的材料设备均执行建设行政主管部门颁布的材料预算价格。

《建设工程施工合同示范文本》通用条款

《建设工程施工合同示范文本》通用条款 2011-3-10 10:54 中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款 1 一般约定 1.1 词语定义 合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。 1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。 1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为“投标函”的文件。 1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的,用以对投标函解释说明的,称为“投标函附录”的文件。 1.1.1.6 技术标准和要求:指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。 1.1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸,包括配套的说明。 1.1.1.8 已标价工程量清单:指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单,包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。 1.1.2 合同当事人和人员 1.1. 2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。 1.1. 2.2 发包人:指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1. 2.3 发包人代表:指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。 1.1. 2.4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

建筑工程合同书范本正式版

YOUR LOGO 建筑工程合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

建筑工程合同书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 总承包人:_________(以下简称甲方),地址: _________,电话号码: 分包人:_________(以下简称乙方),地址:_________,电话号码: 甲方与乙方达成协议,因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信,本总包合同的各条规定及相关事实,甲乙双方应充分如实告知相关当事人,甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:工程范围:附件二。 第四条:价款 4.1工程总价:人民币元整,大写为(此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算,合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包

建筑工程模板安装合同范例

建筑工程模板安装合同范例 各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局,直辖市建委(建交委)、工商行政管理局,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门建设司,有关中央企业:为规范建筑市场秩序,维护建设工程施工合同当事人的合法权益,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》。 热门城市:汉中律师佛山律师开封律师丹东律师信阳律师亳州律师广安律师聊城律师巴彦淖尔律师 模板安装工程施工合同中包含了工程概况、承包方式、承包单价及承包内容、施工工期,工程质量等级及评定等信息,规范了双方的权利和义务促进工程安全生产,文明施工。是施工中的必要合同,下面是小编整理的一份建筑工程模板安装合同范例。 建筑工程模板安装合同范例 合同编号:春城项第号

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方承建的“ ”工程的施工项目,今由乙方承包负责该项目的所有模板安装工程施工。为了明确甲、乙双方的职责与义务,确保工程按期按质完成施工,经双方友好协商,达成如下协议,望共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称: 工程地点: 第二条:承包方式 本工程模板制作安装工程的承包方式为:包工包机械包料。即由乙方提供安装一切材料,包括模板、骨料、支撑及辅助材料等;提供一切施工机具,并负责模板工程的制作、安装、拆除、清理全过程的工作。负责钢筋预留孔洞(含拉结筋植筋,植筋经有资质单位检测合格)的钻洞。 第三条:承包单价及承包内容 一、承包单价

1、乙方所承包的施工内容,按模板与混凝土的接触面积计算,模板安装及钢管支撑包工包料的单价为元/m2;工程量以施工图纸(包括设计变更、增减项目)作为计算基准;该单价为质量达到优良的价格。 2、该单价为一次性包干价,乙方不得以任何理由或借口,要求增加其它费用。 二、承包内容 1、乙方的承包范围:的所有模板施工项目。还包括线条、栏板、压顶、过梁、构造柱、水箱、化粪池、室外围墙、花池、踏步台阶及设计变更增加的构件等零星构件的模板安装工程。 2、乙方承包单价内容包括:负责模板工程的加工制作安装等全过程施工工作;所有材料垂直和水平人工搬运费、垂直和水平运输的机械、模板制作的施工机械及辅助材料由乙方自行提供,费用自理。 3、乙方承包单价内容包括:负责钢筋预留孔洞(含拉结筋)的钻洞,若乙方不预留孔洞,由此增加的植筋人工费、植筋所用的胶水费、植筋的拉拨试验费等三项费用的一半由乙方负责,该费用在工程结算时一次性扣除。 4、乙方承包单价内容包括:模板制作安装所用的辅助材料,包括螺栓、螺帽、垫片、PVC套管及塑料垫片、铁钉、蝴蝶卡、

建设工程造价合同范本

建设工程造价咨询合同 建设工程造价咨询合同 (示范文本) 第一部分建设工程造价咨询合同 ______________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务: 1.项目名称: 2.服务类别: 二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分: 1.建设工程造价咨询合同标准条件; 2.建设工程造价咨询合同专用条件; 3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。 四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。 五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。 六、本合同的建设工程造价咨询业务自 年月日开始实施,至年月日终结。 七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。 委托人:(盖章) 咨询人:(盖章) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

住所:住所: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 邮政编码:邮政编码: 电话:电话: 传真:传真: 电子信箱:电子信箱: 年月日年月日 第二部分建设工程造价咨询合同标准条件 词语定义、适用语言和法律、法规 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。 1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。 2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。 3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。 4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。 第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。 咨询人的义务 第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。 第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

建筑工程专用条款合同

建筑工程专用条款合同 一、词语定义及合同文件 1、名词解释 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序:执行《协议书》的相关条款。_______ 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称:国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标 准及《施工及验收规范》。 发包人提供标准、规范的时间:开工前五天 国内没有相应标准、规范时的约定:有特殊要求的标准或规范由发包人 在工程开工前提供。 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:在工程正式开工前五日内,

向承包人提供安装施工图贰套,十建施工图壹套。 发包人对图纸的保密要求: 使用国外图纸的要求及费用承担:无。 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名: _________________ 职务:___________________ 发包人委托的职权: ______________________________________ 需要取得发包人批准才能行使的职权:_______________________ 5.3发包人派驻的工程师 姓名: ________________ 职务:工程师_______ 职权:监督工程进度及工程施工质量 5.6不实行监理的,工程师的职权:__________________________ 7、项目经理 姓名:刘庆职务:项目经理(副总工程师) &发包人工作 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:设备、管道的安装满足施工进度要求。

2020建筑施工合同范本

2020建筑施工合同范本 甲方: 乙方: 甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙方承包 施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守: 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写:元(),建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需 要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30%,完成第一层砖砌并捣制好楼面 付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付 到90%,预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐。 乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管 好材料,不得丢失。 六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。 七、注意安全 劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。假如乙方施工人员因自身原因或乙方 安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为75(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在年月日前完 成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。

[精品][word完整版]工程施工合同书通用版范本(建设工程施工合同)

合同编号: _________________ 施工合同书通用版样本 A contract is an agreement between the parties or both parties to establish, change or terminate the civil relationship. Contracts established according to law shall be protected by law. 甲方:_______________ 乙方:_______________ 时间:___年___月___日 (建设工程-建设工程施工合同系列,下载后任意编辑、使用)

施工合同书通用版样本 合同编号:_________ 工程名称:_________ 工程编号:_________ 发包方:_________ 承包方:_________ 签订时间:_________年_________月_________日 签订地点:_________ 根据《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同. 第一条工程项目 一、工程名称:_________ 二、工程地点:_________ 三、工程项目批准单位:_________批准文号_________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:_________ 四、承包范围和内容:_________(详见工程项目一览表);工程建筑面积_________(平方米);其它:_________ 五、工程造价:_________(万元),其中土建:_________(万元),安装:_________(万元). 第二条施工准备

建设工程垫资合同范本

篇一:建设工程施工承包垫资协议书 建设工程施工承包垫资协议书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》 等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则, 经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款: 一、工程名称:东方鼎臣广场 二、工程地点:上分线以东、发展大道以北 三、工程结构:框剪结构 总建筑面积约约6万平方米。 四、进场时间: 定于 五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部 内容)本工程不得分包、转包。 六、承包内容: 工程。 七、施工工期: 自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。 八、工程质量: 执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。 九、工程造价:本工程投资额约贰亿元人民币。 十、结算方式和计价标准: 1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《2004年建筑工程消耗量定额》、《2004年安装工程消耗量定额》,取费类别按工程类别。 2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据 实结算。 3、工人工资单价:执行元/工日。 4、施工措施费按取费标准的 %计算; 5、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。 1、本工程先由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,完成每个月工程量的总价支付其 %。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。 2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满 18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还 1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证 金万元,待正式施工合同签订后转为工程保证金。 2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。 3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。 4、具体事宜以正式施工合同为准。

建设安装工程施工合同

建设工程施工合同 甲方(全称)南通柴油机厂股份有限公司 乙方(全称)南通六建建设集团有限公司(柴油机厂项目部)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方新厂区东界河检石驳建设工程施工事项协商一致,订立一合同。 一、工程概况 工程名称:南通柴油机股份有限公司迁扩建工程 工程地点:钟秀东路延伸段、通州界西 工程内容:厂区东段界河碗石驳 二、工程承包范围 承包范围:碗石驳基础及板墙 三、承包方式 承包方式:包工包料 四、合同工期 开工日期:2042年7月25日 竣工日期:2012年9月5日 合同工期总日历天数40天 五、质量标准 工程质量标准:合格 合同价款 合同总价约1600, 000 (大写:壹佰陆拾万),工程量按实结算。实际总价待审计结算后下浮—%。 七、甲方代表:

八、乙方代表: 九、甲方工作 1>做好各环节的协调工作,使施工场地具备施工条件。 2、将施工用电、水接至约定地点,保证施工期间的需要。 十、乙方工作 1、服从甲方统一管理,按照甲方施工平而规划及要求堆放材料和 机具,搞好现场文明施工管理,保持施工现场井然有序,文明整洁。 2、按照甲方要求,做好各项准备工作,积极组织人员和机具投入 施工,努力提高工作效率,确保控制点和各项指标的实施。 3、严格按照施工图纸,施工规范及技术要求进行施工,确保工程 指令,在施工过程中定期按标准和规范进行自检,随时接受甲方的质量检查。 4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护工作,如 有损坏、破坏时,由乙方承担修补费用和损失。 5、做好己完成工程的成品保护工作,因乙方施工造成其他施工单 位的己完成工程损坏、破坏时,由乙方承担修补费用和损失费用。 6、做好安全防护和保卫工作,接受甲方的安全管理和检查监督, 杜绝重大安全事故的发生。 7、遵守当地政府、甲方有的关规定。 十一、进度计划 乙方必须按照工期要求及批准的进度计划组织施工,随时接受甲方的检查、监督。 十二、质量控制与交工验收 1>质量控制 按照施工图纸,设计说明和规范标准控制工程质量,随时接受甲方

相关主题