冲孔桩补强工程施工合同模板2020版

Template of construction contract for punch pile reinforcemen

t project 2020 Edition

甲方：___________________________

乙方：___________________________

签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

合同编号：XX-2020-01

冲孔桩补强工程施工合同模板2020版

前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

合同编号：__________

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

甲方现将冲孔桩底溶洞灌浆补强处理工程发包给乙方，经双方友好协商，

订立如下协议：

一、工程名称：__________冲孔桩底溶洞灌浆补强处理工程

二、工程地点：__________

三、承包范围：

乙方按照甲方的要求，对冲孔桩底溶洞进行钻孔、灌浆及双管旋喷补强处理。

四、承包方式：

乙方负责施工所需的机械、人力、添加剂、管材及消耗辅助材料，钻孔按___________元/米计取（包钻孔、扩孔、扫孔），灌浆及双管旋喷补强（包工不包料，水泥由甲方提供）按___________元/台班计，上述单价已含税金。

五、工期：

应在___________年___________月___________日前完工或按甲方要求变更。因甲方原因造成工程延误，则工期顺延。

六、付款方式：

甲方按乙方___________月实际完成量的___________%付进度款；工程完工，经甲方验收合格办理结算后___________个月内一次性付清工程余款。

七、双方责任：

1．甲方责任：

（1）甲方负责提供场地给乙方施工，并提供施工用水、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活水电费由乙方承担。

（2）甲方负责提供施工所需的水泥，保证施工正常进行。

2．乙方责任：

（1）按照甲方要求进行施工，并负责施工现场及人员安全。

（2）在整个施工过程中，乙方自行负责施工人员的吃住行，有关施工安全、治安事故、防火等均由乙方负责，与甲方无关。并按要求及时清理施工垃圾。

（3）对质量未合格的桩按甲方要求施工到合格

__________为止，因工程质量问题造成的一切经济损失概由乙方负责。

（4）负责保护现场甲方提供的材料，如有损坏、被盗、浪费，乙方按材料价的________倍偿还给甲方。

（5）根据设计要求及有关标准规定进行验收，如未能达到设计要求，乙方施工到达到标准为止。

（6）未按甲方要求完工，每拖延一天，向甲方支付元违约金。拖延超过________天，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按合同总价款__________%的标准支付赔偿金。

八、争议解决办法：

在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第

__________种方式解决：

1．向武汉仲裁委员会提请仲裁；

2．依法向甲方所在地人民法院提起诉讼

九、本协议在执行过程中有未尽事宜，双方可另签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

十、本协议经双方盖章签字后生效。本协议一式

___________份，双方各执___________份，具同等法律效力。

甲方：__________________ 乙方：

___________________

甲方代表：______________ 乙方代表：

_______________

签约日期：_______________年___________月

__________日

-------- Designed By JinTai College ---------