协议
甲方：
乙方：
以下简称：甲方、乙方
甲方负责土建工程的施工，乙方负责安装工程的施工。为了保证双方都能以高速度、好质量地完成施工任务，明确双方责任特定协议如下：
（1）甲、乙双方在施工中应相互协商共同研究提高施工效益，避免不必要的重复用工、用料、保证施工质量和进度。
（2）甲、乙双方应根据有关文件规范要求协商研究，做好工程的安全防护措施，并各自做好安全交底，各负其责。
一、甲方责任：
1．负责施工现场生产的统一协调管理，为乙方提供正常的施工环境。
2．统一安排适应本工程要求的现场临时设施及材料堆放场地。
3．提供施工现场的垂直运输及零星材料如水泥、沙子、钢筋等包干使用。
4．帮助乙方零星修补，墙面电箱盒补槽、结构大梁电气管口修补等零星修补。
5．提供施工现场生产、生活用水电；
6．统一办理中间验收和竣工验收。
7．对土建施工图中规定预留的孔洞进行预留。
二、乙方责任：
1．配合甲方共同搞好现场进度、质量、安全文明，保证工程顺利进行。
2．注意节约措施，避免不必要的水、电、材料浪费。
3．协助甲方一次性定位好结构上的予留洞口（300毫米以下）。
4．乙方在施工现场的临时设施及材料堆放地应保持清洁整齐，积极与甲方配合，保持施工现场的良好形象。
5．及时与甲方联系做好自行完成工程量报验各种资料，必须齐全合格。
6．主体施工完毕后的埋设电气槽坑应自行填补达到土建验收要求。
7．服从现场统一调度，不违章强行施工，承担因自身责任造成的各种损失费用；
三．配合服务费：乙方付给甲方配合服务费，配合服务费比例为% ，依据乙方所完成工程量的税前造价（不含设备费、甲供材）为基数计算，本配合费包含生产用水电费；
四．付款方式：甲乙双方根据建设单位合同按付款条款分期支付；
未尽事宜双方本着友好的态度协商解决。
本协议一式伍份，甲、乙双方各执二份。监证方一份。
甲方：乙方：
监证方：
2011年6 月22日
项目施工配合协议书 甲方：********建设投资集团有限公司 乙方： 1、为项目的建设单位，为该项目建设工程的发包方。项目名称： 项目地点： 2、甲方与建设单位于 2015 年 07 月 08 日签订《建设工程施工合同》（编号： HM-GC-2015-3），该合同约定甲方的承包范围 为。 3、乙方与建设单位于年月日签订《建设工程施工合同》（编号：）， 该合同约定由乙方的承包范围为。 4、甲、乙双方法律关系：甲方、乙方均为项目建设单位直接发包的工程 承包方，双方法律地位平等，相互独立，相互平行。 5、甲方率先进入该项目场地进行施工，并出资铺设水、电线路，提供其他施工必需设 备，完成施工前期的准备工作，使该项目现场具备进场施工条件，为后进场的乙方提供方便和服务。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿和诚实信用原则，甲、乙双方就该项目建设工程施工配合事宜，协商一致，订立本协议。 一、相关费用 1.1配合费：本协议配合费是指施工现场所产生的甲、乙双方之间的配合费用，即甲方 先进入施工现场为后进场的乙方提供水、电线路以及其他设备设施的使用，并向乙方收取一定的费用。（注：该配合费不包括乙方在施工中实际使用水电的费用） 1.2乙方应于本协议签订后3日内向甲方一次性支付上述配合费元整。 1.3水电费用：乙方应向甲方支付实际水电使用费，电费按每度元结算，水费按每 吨元结算；相关水电计量表由乙方安装，水电费用每月结算一次。 二、安全施工 甲方、乙方必须严格贯彻国家、政府主管部门颁布实施的法律法规及各项规定，严格
按照安全标准组织施工。 安全生产标准：省级文明工地 在工程施工过程中，因甲方原因引发的安全生产事故，由甲方承担全部的安全责任； 因乙方原因引发的安全生产事故，由乙方承担全部的安全责任。甲方、乙方相互之间对安全事故不承担连带责任。 三、文明施工 甲方、乙方必须严格贯彻国家、政府主管部门颁布实施的法律法规及各项规定，加强科学管理，坚持文明施工。 文明工地标准：省级文明工地 若因甲、乙双方中任何一方原因导致该项目文明工地评审不达标的，该方应向对方支付违约金元。 在施工期间，任何一方因噪音、污水排放、创卫、治安、计划生育等工作违反相关主管部门要求的，由该方承担全部责任。 四、纠纷处理 对各自施工过程中产生的工伤、工资、材料款等纠纷，甲方、乙方应各自及时、妥善处理，不得影响对方正常施工，否则，应赔偿对方的因此而造成的经济损失。 对上述纠纷，甲方、乙方各负其责，相互之间不承担连带责任。 五、其他约定 在履行本协议过程中发生争议的，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，向本协议签订地人民法院起诉。 本协议自甲、乙双方签字盖章后立即生效，并由该项目建设单位盖章确认。 本协议一式五份，甲方、乙方各执二份，建设单位备案一份。 甲方：*****建设投资集团有限公司 授权代表人： 乙方： 授权代表人：
协议书 甲方(即总包单位): 乙方（即分包单位): 经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意,达成以下协议： 第一条配合费标准: １、经甲乙双方协商一致,建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：),在乙方施工的全过程中,除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效. 第二条总包单位义务: 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包 单 位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据,否则由此造成的损失由总包单位负责; 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施: １、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位
无偿使用; 3、总包单位应对本工程(包括指定分包工程）的安全及文明 施工、成品保护、现场安全保卫负责． ４、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任; 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、 配合工作。 如:A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工 作。 6、提供通道与场地(如现场已铺设的脚手架等),负责安排作 业面. 及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务： １、及时缴纳配合费,服从总包单位关于安全文明施工的统一安排; 2、遵守总包单位规章制度; 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作.
建设工程联合施工协议书 甲方： 乙方： 甲方成功承接工程，针对本工程项目的实际情况，甲、乙双方联合经营该项目的施工任务，依照有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经过双方友好协商达成如下协议，以共同信守。 第一条联合经营的原则 甲乙双方本着互惠互利、风险共担、效益分成的原则，对工程合作经营，双方共同履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同，共同享有和承担甲方与业主所签订的建筑工程合同中的各项权利和义务，充分发挥甲、乙双方的优势。 第二条项目概况 1、工程名称： 2、工程地点: 3、施工内容： 4、合同造价： 5、承包方式： 6、施工工期： 7、质量标准： 第三条联合经营形式 1、甲方以工程的施工权和自身的品牌、信誉、业绩、资质作为对该项目的投入。整个工程以甲方的名义进行项目登记注册、办理施工许可证和其它有关手续，完成施工任务，办理工程结算和回收工程款。
2、乙方参与该项目全过程的经营活动，并向甲方交纳合同价款%的应急储备金，在本协议签订后日内付清，整个工程对外债务还清后七个工作日内无息返还。 3、甲方派驻项目管理人员所需现场办公设施、生活设施等由乙方免费提供，若乙方无法提供，则由甲方自行解决，产生的费用由乙方负担，在拨付乙方工程进度款时直接扣除。 4、甲方派驻项目管理人员发生费用：项目部派驻管理人员（项目经理、总工、安全总监、成本会计、质量员、资料员等人员）工资标准按 照万元/月包干，工程竣工后结算期间甲方职能部门配合乙方办理结算等相关事宜配合费用按照万元/月包干，该两笔费用随工程进度款同步扣除。 5、参照甲方与业主签订的《工程施工合同》中约定的工程款支付方式并实际收到发包人支付的工程款时，甲方在扣除本条第3、4款所述费用及第九条中所有应由乙方承担的款项、固定上缴、税金、政府部门收取的规费及相关费用后，将其作为最高额控制支付对外债务。支付方式为按照乙方上报并经甲方审批的资金使用计划予以支付，确保材料款、租赁款及人工费支付到终端。 第四条项目部组成和管理 1、甲方派出项目经理和技术、质量、安全、财务管理人员与乙方派出的项目管理人员共同组建项目经理部，该项目经理部即代表双方履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同，其成员在工程管理中紧密合作。 2、项目经理部机构的设置按照十一冶建设集团有限责任公司《施工项目管理手册》的要求配置。 3、包括乙方派出人员在内的项目经理部全体成员必须遵守甲方的各种规章制度，项目经理部所有施工人员和管理人员必须佩戴统一制作的有标识的上岗证，办公场所和现场布置使用甲方规定的统一标识。
施工配合协议书 甲方：黔西南州宏源物业有限公司（以下简称甲方） 乙方：黔西南州新空间装饰有限责任公司（以下简称乙方） 甲方将对乙方在兴义供电局 改造工程进行监督并协助乙方与兴义供电局相关部门的协调工作，根据有关法律、法规，在自愿平等、协商一致的基础上，特签订此施工配合协议书。 一、双方的责任、权利、义务 （一）、甲方： 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主 管部门的相关规定，增强安全生产意识，确保实现安全生产目标。 2、不向乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要 求，不得压缩合同约定的工期。 3、对乙方的安全工作进行督促、配合、检查、指导，有权 在乙方施工过程中，随时进入现场进行安全检查，并责令对安全问题进行整改。同时，有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 4、发现乙方违章作业或不按流程操作，忽视施工质量，甲 方有权立即停止其工作，并根据情节轻重给以处罚。
5、协助乙方办理招标、合同签订、工程配合、结算等相关 手续。 6、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技 术交底，并做好记录及相关资料，办理开工许可证并协调好相关部门作好开工前准备。 7、对乙方在施工地以外所产生的环境污染进行清理，如有 设施设备造成损坏，有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 （二）、乙方 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主 管部门的相关规定，增强安全生产意识，确保实现安全生产目标。 2、在进行安装、调试、高空等工作时，必须认真执行国家 有关的安全生产法律法规和行业技术规范。 3、除不可抵抗的自然因素外，由于乙方的责任造成的一切 安全事故和损失，全部由乙方负责。 4、应当设立安全生产管理机构或配备专职的安全生产管理 人员，并对施工进行全过程的安全监督监察，负责安全生产问题的落实、监督、整改。 5、必须接受甲方对施工作业地点的安全检查，对于甲方在 安全管理、工程质量等方面提出的问题，必须落实责任人、整改时间和整改措施，认真进行整改，整改后满足
工程施工配合费协议 总包单位（甲方）： 西安山河建筑有限公司 分包单位（乙方）： 陕西建工安装集团有限公司 为保证 阳光尚苑 ????及幼儿园消防系统工程的安全、顺利施工，结合本工程具体情况，经双方友好协商达成以下协议。 第一条 总包配合服务费 ??、本工程配合费经双方约定为 元（ ）。 ??、经双方同意，乙方于进场时一次性支付甲方总包配合费。 第二条 甲方义务 ??、甲方对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。 ??、甲方应提供办公室、会议室，并配备会议桌椅等办公设施。 ??、甲方应提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。 ??、甲方应提供工地内垂直运输，提供零星水泥、钢筋等辅助材料。 ??、甲方应提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口，不再收取电费、水费； 从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决。 ??、甲方应提供标高、定位线等。 ??、甲方应提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合。 ??、甲方应按设计图纸及相应变更，对施工内容优先安排施工，并及时移交乙方。 第三条 乙方义务 ??、乙方应严格按施工现场安全、文明规定要求施工人员。 ??、乙方应服从甲方安全、文明现场施工管理，并派 同志负责协调、配合双方的工作。 ??、乙方应服从监理单位管理。 ??、乙方应精心施工，保证安全，杜绝安全事故。 ??、乙方应注意其他部分工程的成品保护，破坏无偿修复或赔偿。 ??、乙方应负责施工范围内的工程资料及验收。
??、乙方应进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。 ??、乙方应负责将施工范围内的垃圾运到甲方指定的垃圾堆放点，甲方负责清运。 第四条 安全责任 ??、如阳光尚苑 ????及幼儿园消防系统工程发生安全事故，由双方协商解决或参照国家法律或行业规定执行。 第五条 争议或纠纷 ??、本协议在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方协商解决。 ??、协商调解不成时，可向工程所在地申请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。注：本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲乙方各执一份。 甲方代表人（签章）： 乙方代表人（签章）： 年 月 日
外墙保温及涂料配合费协议书 甲方： 乙方： 二标段外墙保温及涂料工程由南建设单位通过公开招标，乙方中标施工，为了确保整个二标段工程能保质按期完成，经甲乙双方商定，就施工配合费用双方达成如下协议： 一、乙方在施工现场的施工质量、进度、安全、现场文明等管理由乙方自行负责，与甲方无关，且进场前必须与甲方签订安全责任书。如乙方的施工质量、工程进度、安全生产、文明施工等方面原因，给甲方整个工程造成影响，乙方除承担因此给甲方造成的直接、间接损失外，还将承担5000-50000元罚款。 二、施工配合费及支付方式： 1、总包管理费由甲方在工程竣工结算时按乙方中标价（597.3万元）的 2%计取； 2、施工配合费：按乙方中标价（597.3万元）的1%向甲方缴纳； 3、由于原外墙保温在甲方中标范围内，故甲方代缴的意外伤害险、民工 大病医疗险，乙方按中标价（597.3万元）的1.63‰返还甲方； 4、工程社会保障费业主已按甲方中标价（包括乙方的施工内容）的3% 代缴，如业主在支付工程款时扣回此费用，乙方将按同比例返还甲方。 5、支付方式：乙方进场后两周内向甲方支付第2、第3条费用。 三、施工配合费包括的内容及要求： 1、乙方施工工期：开工日期为2012年11月25日，竣工日期为2013年1月4日，总工期为40天（不受天气、气候及其他外界任何因素影响）。 2、甲方在40天工期内提供工地内的现有垂直运输设备（如塔吊、施工电梯），乙方可以在甲方的协调下使用，场外及地面或楼面的运输由乙方自行负责，超过40天工期后的垂直运输设备使用按3000元/每天另行支付租金； 3、甲方在40天工期内提供现有的外脚手架的使用，如乙方根据自身的施工需要及投标施工方案要求增加的防护及内脚手架由乙方自行负责，超过40天工期后的外脚手架使用按10000元/每天另行支付租金； 4、甲方提供施工及生活用水、用电（一级配电箱）的接口，由乙方自
汽车库土方工程 施工配合协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 丙方：（以下简称丙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，甲方现将汽车库工程的机械土方开挖及回填施工项目发包给丙方承包施工；机械挖不到的地方及土方修整则由乙方施工。 经甲、乙、丙三方友好协商，就机械土方施工及配合的有关事项共同达成以下协议条款，供三方遵照执行： 一、工作内容及职责 一）、乙方的工作及职责 1、负责总包管理及协调； 2、负责土方施工的定位放线和标高测控工作； 3、负责机械挖不到的基坑（槽）土方人工修整（含机械挖不到的承台、基础梁、排水沟、电梯井坑、集水坑等土方的人工开挖），并将土方堆放到开挖底面边缘； 4、负责基坑坑底留置土的人工开挖，并将土方堆放到开挖底面边缘； 5、提供给丙方基坑土方工程所通过的报验批准施工方案； 6、协助丙方土方工程的资料归档和汇总； 7、负责土方开挖后的基坑排水； 8、负责基坑周边的位移、沉降监测工作，并做好监测记录； 9、负责牵头组织监理、甲、乙、丙四方队3、4项土方工程量的确认工作。 二）、丙方的工作及职责 1、负责基坑（槽）土方的机械开挖，并将土方运输到乙方指定的场地内任一堆放点集中堆放，开挖工作面及尺寸应服从乙方有关人员的指挥； 2、负责基坑及室内回填土的机械取土、运输、分层回填压实、整平，土方的回填必须回填到乙方要求的图纸设计标高，回填取土点必须按照乙方指定的场内地点进行； 3、各栋号土方开挖及回填的施工进度及顺序应服从乙方工作人员的现场指挥； 4、丙方负责机械土方施工所需的便道施工（若需要），并自行与甲方做好经济确认工作；
协议书 甲方（即总包单位）： 乙方（即分包单位）： 经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议： 第一条配合费标准： 1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。 第二条总包单位义务： 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责； 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施： 1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿 使用；
3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施 工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程 的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任； 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合 工作。 如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。 6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作 业面。 及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务： 1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排； 2、遵守总包单位规章制度； 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。 第四条纠纷解决办法：
总、分包配合服务协议 总包单位： 分包单位： 为了更好得完成_______________________________ 工程,本着平 等互利得原则、依据广东省有关建设工程规定与《中华人民共与国合同法》《中华人民共与国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，总包方为业主直接发包得分包单位提供现场配合管理服务。对配合管理得内容与责任，经总、分包双方得友好协商达成如下协议： 第一条总包单位得工作： 一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联得尺寸、标高等数据, 否则由此造成得损失由总包单位负责。 二、总包单位负责施工现场生产得统一协调管理，为分包单位提供正常得施工环境；总包单位统一安排适应本工程要求得现场临时设施及材料堆放、加工场地。在分包工程施工前，按分包单位得要求完成有关得土建项目施工，提供具备各分包工程施工得条件。 三、总包单位负责向分包单位提供所有必要得施工条件与设施 （包括但不仅限于以下所列项目）: 1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责； 2、总包单位设置于现场已有得起重机械、人货电梯、脚手架， 各指定分包方可以在一定得协调下无偿使用。但地面或楼面得水平运输由各分包单位自行解决。为工程设备得安装就位，如总包单位现有
得起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由 各指定分包自行承担，或者由其再委托总包单位。 3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）得质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、分包工程施工过程中及完工后，总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护；在交叉施工过程中，米取措施保护分包工程成品，分包工程得成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成得损失承担连带责任。 5、总包单位负责与分包单位施工得 _________________ 工程有关 得配合工作。 如:A、填补石膏板吊顶安装设备后留下得缝隙； E、为相关设备利于日后检修在周围预留必要得检查口； C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞得工作。 等类似与________________ 施工相关得工作。 6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程得具体要求，尤其就是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾得地方进行协调并找出解决办法。 7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全与文明施工进行管理。 8、总包单位负责组织与主持与分包单位有关得协调会议，并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。 9、提供通道与场地（如现场已铺设得脚手架等）,负责安排作业面
房建工程总承包管理配合协议书 为切实加强总分包管理，保证大学城项目工程建设有序进行，按照《工程施工总承包管理办法》（以下简称“总承包管理办法”）及其他相关管理办法，房建七标段施工总承包单位______________（以下简称总包单位）与专业分包单位（以下简称分包单位）签订如下协议： 专业分包工程施工内容 专业分包施工工程内容为业主指定分包的专业工程施工任务，具体以业主与专业分包单位签订的施工合同规定的内容为准。 总分包单位的权利义务 基本规定 总包单位按照与业主签订的合同及总承包管理办法在计划、工期、质量、安全、现场管理、文明施工、工程技术资料管理等方面对分包单位进行统一指挥、组织管理和协调服务，分包单位必须无条件接受，并遵守总包单位现场的各项管理规章制度。 总包单位有权按总承包管理办法及广州大学城其他管理办法的规定进行各项管理。 双方均享有与业主签订施工合同以及总承包管理办法所规定的其他权利，并承担相应的义务和责任。 总包单位一般义务 井架、塔吊等垂直运输工具 总包单位应向分包单位无条件提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械，包括机驾人员的操作，但进出垂直运输工具的装卸货工作由分包单位负责。但如分包单位因自身需求要总包单位另行搭设井架、塔吊的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。 施工脚手架、排栅 在施工脚手架尚未拆除前，总包单位应无条件提供现有的脚手架和爬梯等设施给分包单位使用。分包单位必须配合工程总体进度计划要求提前提出这些设施的使用计划。
但如分包单位因自身原因未能按工程整体进度计划要求，在总包单位拆除脚手架前进行相应工程施工，需总包单位推迟拆脚手架日期或另行搭设脚手架的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。 轴线与标高 总包单位有义务无条件为分包单位提供轴线和标高的控制点，包括在每层每房间及必要的位置设有标高控制线，以供分包单位作施工定位和高程使用。 施工场地管理 分包单位进场施工前，应向总包单位提出其施工及材料、设备堆放所需场地面积、部位等要求，以便于总包单位合理安排施工场地。对于临建设施，总包单位按《项目施工现场管理办法》对专业分包单位提出统一规格标准搭设的要求，并对现场场容场貌进行管理，分包单位不得私自乱搭乱建。 施工临时道路管理 现场施工临时道路布置由总包单位统一规划，必须符合《广州市建设现场文明施工管理办法》（穗建筑[1999]175号）规定，主干道及排水沟统一铺设、统一维护，确保施工道路畅通排水无阻。 施工用水、用电管理 总包单位应在每个施工（区域）楼层设置供水龙头，以方便于分包单位用水方便。 总包单位必要时有义务为分包单位提供高压水泵，同时派专人管理。 总包单位在各楼层均安设分电箱，以确保分包单位用电。 总包单位统一为其标段内所有分包单位代缴水电费。需要使用水电的分包单位进场后，向总包单位办理用水用电手续后，自行挂表使用，每月按规定向总包单位交纳水电费。 为了防备电网供电故障或电力供应不足，分包单位自行准备发电机以作临时供电用。 场地清理管理 分包单位应做好各自的剩余建筑材料、建筑垃圾的清理工作，建筑垃圾必须及时清运至总包单位的指定集中地点，由总包单位统一外运。由于分包单位未能及时按要求清运，影响总包或其他分包单位施工及现场安全文明生产，总包单位
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 施工配合协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：黔西南州宏源物业有限公司（以下简称甲方） 乙方：黔西南州新空间装饰有限责任公司（以下简称乙方） 甲方将对乙方在义义供电局__________________________ 改造工程进行监督并协助乙方与义义供电局相关部门的协 调工作，根据有关法律、法规，在自愿平等、协商一致的 基础上，特签订此施工配合协议书。 一、双方的责任、权利、义务 （一）、甲方： 1、认真遵守国家有关法律法规、地方性有关规定和行业主管部门 的相关规定，增强安全生产意识，确保实现安全生产目标。2、不向乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求，不 得压缩合同约定的工期。 3、对乙方的安全工作进行督促、配合、检查、指导，有权在乙方 施工过程中，随时进入现场进行安全检查，并责令对安全问题进行整改。同时，有权按照甲方及兴义供电局相关管理的有关规定进行处罚。 4、发现乙方违章作业或不按流程操作，忽视施工质虽，甲方有权 立即停止其工作，并根据情节轻重给以处罚。 5、协助乙方办理招标、合同签订、工程配合、结算等相关 手续。 6、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，
业主指定专业承包工程 施工配合三方协议 发包方：（以下简称甲方） 总承包方：（以下简称乙方） 分包方：（以下简称丙方） 甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合工程具体情况，达成协议如下： 一、工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程内容： 4. 承包范围：，具体见设计施工图。 5. 资金来源：自筹资金。 二. 工程价款 1.丙方按该分包工程合同价款的1.5％作为总承包配合费（暖通空调、电梯、人防设备等工程为扣除设备费后的合同价），0.5%作为施工水电费（或按实结算），总承包服务配合费及施工用电费由丙方分两次直接支付给乙方，进场前支付一半，第一次请款后支付另一半，乙方出具相应收据给丙方 2.丙方应在自身合同工期内完成工作，工期延长施工水电费应另行计费。 3.乙方为丙方提供的施工水电仅限于三方协议内乙方合同施工内容，如有增项洽商另行计费。 4.该分包工程竣工结算后，以最终结算价款计算总承包配合费和施工水电费，并在工程竣工后按实调整。 三、权利和义务 ①安全生产条款： 1.丙方进场前所有工人和后续进场工人均必须进行三级教育，相关材料存乙方备案，未进行上述工作私自施工者乙方不承担相应管理责任。 2.丙方应配备持证上岗的相应现场管理人员和安全员、电工等，根据乙方现场现有电箱规范用电。施工期间丙方必须保证施工现场安全及用电符合乙方及相关法律、法规中的安全和用电规范要求，并有责任定期进行安全检查。 3. 丙方承诺施工现场不得有生活住宿场所。
4．丙方承诺在乙方指定场地按照统一要求搭设办公场所、临时库房和加工场地，办公室和库房要求采用不燃烧岩棉板材搭设。 5．丙方在施工过程中出现的违反乙方安全施工管理条规的违章记录及罚款单抄送甲方、丙方各一份，由丙方支付现金给乙方，乙方通知甲方收到罚款，甲方予以支付本次工程款。具体安全施工管理条规的罚款处理办法详见附件。 ②文明施工条款： 1.丙方的材料的进场及堆放需服从乙方统一管理。 2.丙方承诺无条件服从乙方级文明工地的创建及维持。 3.丙方在施工过程中出现的违反乙方文明施工管理条规的违章记录及罚款单抄送甲方、丙方各一份，由甲方从丙方工程款中扣除。 ③质量技术条款： 1.丙方承诺工程质量达到江苏省“杯”要求，并承诺提供满足相应要求的质量验收资料。 ④进度要求：符合总体进度和甲方要求。 ⑤成品、半成品保护条款： 丙方在施工中不得破坏乙方施工现场的成品及半成品，若有损坏需照价赔偿。如甲方对丙方下达的设计变更单、通知单等可能存在对主体结构有改动或损坏等情况，丙方施工前应提前通知乙方及监理，并在乙方及监理同意后方可施工，若丙方不赔偿或不遵守协议相关规定，则乙方有权禁止丙方相关部位的后续施工，所造成的一切损失由丙方承担。 ⑥丙方在使用乙方现场现有的塔吊、外脚手架、货梯前，应提前申请，乙方按照现场实际情况合理安排，乙方工程结束后，若丙方继续使用，双方另行协商费用。 ⑦丙方应及时向乙方提供本公司的有效资质证书复印件及相关施工现场管理人员名单并加盖公章给乙方，以便于乙方对丙方的现场统一管理。 ⑧除甲方指定外，乙方完成丙方分包工程后的修补及塞填缝等工作，费用由乙丙方自行协商，丙方直接交给乙方。 四. 工程支付方式 1. 付款证明文件包括： 1.1 丙方向监理及乙方项目经理递交已完工程量形象进度说明。 1.2 丙方根据确认的形象进度说明编制进度预算报表，含上月签证的，应附签证复印件，且乙方提出意见并附上丙方在乙方管理下出现的违章记录及罚款单。
广州大学城建设项目广州大学生活区房建项目 总承包管理配合协议书 合同编号：为切实加强总分包管理，保证大学城项目工程建设有序进行，按照《广州大学城房建工程施工总承包管理办法》（以下简称“总承包管理办法”）及其他相关管理办法，房建七标段施工总承包单位广州房实工程总承包有限公司（以下简称总包单位）与专业分包单位广州日立电梯有限公司（以下简称分包单位）签订如下协议： 一、专业分包工程施工内容 专业分包施工工程内容电梯安装，具体施工内容以业主指定的工作内容为准。 二、总分包单位的权利义务 1、基本规定 1．1、总包单位按照与业主签订的合同及总承包管理办法在计划、工期、质量、安全、现场管理、文明施工、工程技术资料管理等方面对 分包单位进行统一指挥、组织管理和协调服务，分包单位必须无 条件接受，并遵守总包单位现场的各项管理规章制度。 1．2、总包单位有权按总承包管理办法及广州大学城其他管理办法的规定进行各项管理。 1．3、双方均享有与业主签订施工合同以及总承包管理办法所规定的其他权利，并承担相应的义务和责任。 2、总包单位一般义务 （1）井架、塔吊等垂直运输工具 总包单位应向分包单位无条件提供井架、塔吊等垂直运输装置和机械，包括机驾人员的操作，但进出垂直运输工具的装卸货工作由分包单 位负责。但如分包单位因自身需求要总包单位另行搭设井架、塔吊的，
总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。 （2）施工脚手架、排栅 在施工脚手架尚未拆除前，总包单位应无条件提供现有的脚手架和爬梯等设施给分包单位使用。分包单位必须配合工程总体进度计划要求提前提出这些设施的使用计划。 但如分包单位因自身原因未能按工程整体进度计划要求，在总包单位拆除脚手架前进行相应工程施工，需总包单位推迟拆脚手架日期或另行搭设脚手架的，总包单位有权要求向分包单位收取相应的费用。 （3）轴线与标高 总包单位有义务无条件为分包单位提供轴线和标高的控制点，包括在每层每房间及必要的位置设有标高控制线，以供分包单位作施工定位和高程使用。 3、施工场地管理 分包单位进场施工前，应向总包单位提出其施工及材料、设备堆放所需场地面积、部位等要求，以便于总包单位合理安排施工场地。对于临建设施，总包单位按《广州大学城建设项目施工现场管理办法》对专业分包单位提出统一规格标准搭设的要求，并对现场场容场貌进行管理，分包单位不得私自乱搭乱建。 4、施工临时道路管理 现场施工临时道路布置由总包单位统一规划，必须符合《广州市建设现场文明施工管理办法》（穗建筑[1999]175号）规定，主干道及排水沟统一铺设、统一维护，确保施工道路畅通排水无阻。 5、施工用水、用电管理 （1）总包单位应在每个施工（区域）楼层设置供水龙头，以方便于分包单位用水方便。 （2）总包单位必要时有义务为分包单位提供高压水泵，同时派专人管理。 （3）总包单位在各楼层均安设分电箱，以确保分包单位用电。 （4）总包单位统一为其标段内所有分包单位代缴水电费。需要使用水
施工配合费协议书http://biz.doczj.com/doc/9616463164.html,work Information Technology Company.2020YEAR
总、分包配合服务协议 总包单位： 分包单位： 为了更好的完成工程，本着平等互利的原则、依据广东省有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，总包方为业主直接发包的分包单位提供现场配合管理服务。对配合管理的内容和责任，经总、分包双方的友好协商达成如下协议： 第一条总包单位的工作： 一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责。 二、总包单位负责施工现场生产的统一协调管理，为分包单位提供正常的施工环境；总包单位统一安排适应本工程要求的现场临时设施及材料堆放、加工场地。在分包工程施工前，按分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件。 三、总包单位负责向分包单位提供所有必要的施工条件和设施（包括但不仅限于以下所列项目）： 1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责； 2、总包单位设置于现场已有的起重机械、人货电梯、脚手架，各指定分包方可以在一定的协调下无偿使用。但地面或楼面的水平
运输由各分包单位自行解决。为工程设备的安装就位，如总包单位现有的起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由各指定分包自行承担，或者由其再委托总包单位。 3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、分包工程施工过程中及完工后，总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护；在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任。 5、总包单位负责与分包单位施工的工程有关的配合工作。 如：A、填补石膏板吊顶安装设备后留下的缝隙； B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口； C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。 等类似与施工相关的工作。 6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。 7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理。 8、总包单位负责组织和主持与分包单位有关的协调会议，并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。
正文： 破桩头施工协议书 破桩头施工协议书 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 现有_________工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包给乙方施工。现实具体协议如下： 一、甲方以每立方________________元（_________元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。 二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。 三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。 四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后3天内，以现金的方式一次性付清工程款。 五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。 六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。 甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________ 甲方代表（签字）：________ 乙方代表（签字）：________ 签订地点：________________ 签订地点：________________ _________年_____月______日_________年_____月______日 破桩头施工协议书 破桩头施工协议书
协调配合协议 甲方：湖南聚源实业集团有限公司 乙方：湘潭县射埠镇镇政府 为加快110KV石潭—留田—射埠，35KV射埠—乌石、35KV 新射埠—老射埠线路工程进度，经湘潭县人民政府协调，湖南聚源实业集团有限公司将以上三条线路的杆塔中的青苗补偿协调工作委托给乙方，达成如下协议： 一、征地补偿及青苗补偿协调的范围 根据国网湖南省电力公司下达的射埠输变电工程设计批复文件和全部图纸工程量： 1、110KV石留线途经射埠镇新建村，35KV射乌线途经射埠村白水村、新建村、余家村、长延村、方龙村，35KV射埠至射埠途经射埠村新建村和射埠村。 2、3条线路总长20公里，杆塔共计61基，其中铁塔20基，杆41基。 二、乙方责任 1、各类矛盾的具体协调工作。 2、及时协调处理整个工程建设施工过程中的各类地方矛盾和纠纷（包括但不限于工程建设所引起的水土保植、植被恢复、社会矛盾、环境保护等问题）。 3、如果施工过程中发生矛盾和纠纷需乙方进行现场协调处
理，乙方在接到电话通知后，必须在1小时以内到达现场进行协调处理。 三、协调费用 根据双方友好协商，甲方支付给乙方协调工作经费壹拾万元。 四、本工程需发生的补偿费用标准严格按照《湖南省人民政府<关于集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法>的批复》（湘政函【2013】84号）和湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知（湘政发【2012】46号文件，其补偿资金由甲方负责。 五、本协议自双方签字盖章生效。 本协议未尽事宜，双方协商解决，本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。 甲方代表：(签章) 乙方代表：（签章） 户名：湖南聚源实业集团有限公司乙方：湘潭县射埠镇政府 开户行：开户名：湘潭县射埠镇财政所 帐号：村账乡代理专户 开户行：中国农业银行湘潭射埠支行 帐号：01343 签订日期：年月日
8888工程建设单位指定分包工程 施工配合协议书 总包单位（全称）： 分包单位（全称）： 发包单位（888888888）指定 一、双方责任、权利 1、总包单位责任和权利 1.1、向分包单位提供（不少于每两层一个）相应的施工用水、用电接驳点，且用电负荷满足专业单位的要求。但接驳点以后的管道、线路、计量装置由分包施工单位自行负责安装、拆除并承担其所发生费用； 1.2、总包单位负责修建和维护的道路提供给分包单位使用并负责管理；保持道路畅通，负责安全保卫工作； 1.3、向分包单位提供施工所需的室内外水平及垂直控制墨线、控制标高； 1.4、提供现场材料、机具转堆场地；施工现场所有临时设施调配权。施工场地（包括人员、材料、设备、机械、环境）的管理权。 1.5、做好各专业工程施工完毕后的一次性砂浆抹灰面层修补、含塞洞和塞缝安装固定工作，但该工作不影响已完成的分包工程的施工质量。如因分包工程施工单位施工质量不合格，返工后造成需二次修补时，所发生的费用由分包单位负责。 1.6、提供分包单位使用工地现有的水平、垂直运输设施。以保证其它施工需要，不提供专业工程需要的特殊设施。 1.7、对分包单位的施工进度进行管理。包括对分包单位专业工程实际进度是否满足工期总控计划及节点控制计划的意见权。 2、分包单位的责任和权利 2.1、接受并服从总包单位对专业工程的计划、进度、施工场地、工地文明施工和安全生产、产品保护或照管、竣工资料的管理。协助甲方对自己施工区域的场地做好管理配合工作。 2.2、分包单位方报审的进度计划需首报总包单位，以核查该进度计划是否满足工期总控计划及节点控制计划，同时，分包单位报审一份配合服务计划。 2.3、接受总包单位对专业工程的施工进度、文明施工和安全生产、产品保护或照管的检查或监督，当总包单位提出建议时，应及时洽商及解决。 2.4、接受总包单位对专业工程的施工组织设计、竣工资料的审核和建议，当总包单位提出建议时，应及时洽商及解决。 2.5、自行负责材料、设备、机械的照管责任，时间从材料或设备进入该仓库起，
（消防培训方案）消防配 合协议书
协议编号：QG/WL-DC-WZ2011（分包工程配合协议）002号 卧龙·北江豪庭AB组团消防 分包工程配合服务协议
为了更好的完成卧龙·北江豪庭AB组团消防工程的建设任务，本着平等互利的原则、依据清远市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，为更好提供现场配合管理服务及对配合管理的内容和费用、分包单位水电费用、总包单位已替分包单位付清的政府规费（包括：建筑工程交易费、噪声排污费、担保费、保险费、印花税、劳动力资源费等），经甲乙丙三方的友好协商达成如下协议： 一、协议管理范围 同乙方与甲方所签订合同的承包范围。 二、分包工程质量 乙方所分包工程的质量必须达到甲方与乙方所签订的施工合同所约定的质量标准。 三、分包工程进度 3．1乙方所分包的工程必须按照由甲方、丙方及监理单位确认的进度计划进行施工。如因乙方原因导致工程工期延误，乙方承担违约责任，并赔偿由
此给甲方或丙方所带来的一切损失； 3．2乙方的施工不得影响丙方的正常施工，如果因乙方原因造成丙方工程延误，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方或丙方所带来的一切损失。 四、甲方责任 4.1甲方提供给丙方一份甲方与乙方签订的施工合同副本； 4.2甲方须支持丙方现场管理工作。如乙方在安全、工期、环保及文明施工方面达不到现场管理的要求，丙方对乙方采取的处罚措施，甲方配合支持丙方合理意见； 4.3甲方协助丙方控制乙方分包工程的工期、质量、安全； 4.4监督检查分包工程的质量并组织的对分包工程的验收； 五、乙方责任 5.1乙方进场前，必须先向丙方及监理单位提交进场施工人员的花名册，以及进场机具的规格数量，由丙方登记备案，未经登记的备案的人员及机具禁止进入施工现场； 5.1乙方必须服从并执行丙方对消防、安全、文明施工、环境保护等管理的有关规定和制度； 5.2乙方应遵守与甲方签订合同的各项内容及设计方、监理方的书面指示，精心施工； 5.3乙方对自身现场区域和施工方法的合理、安全、消防及工程质量负直接责任。乙方应向甲方、监理、丙方提交施工组织设计及施工方案； 5.4乙方应具备在清远市施工的条件，进清远手续齐全； 5.5乙方应服从甲方、监理、设计的监督指导；
施工总包单位与分包单位的配合费协议书 ?施工总包单位与分包单位的配合费协议书?1）协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求；? （2）总包单位在各分项工程施工前须与甲指定分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；? （3）提供必需的测量定位；? （4）按施工图（含分包工程施工图）、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋（线管须穿通铁丝），并做好标识，修补分包工程施工损坏内外墙。 ? （5）在分包工程施工前，按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；? （6）督促分包单位清理施工场地；? （7）总包单位负责向指定分包提供合同约定的所有合理设施，包括但不仅限于以下所列项目? （8）及时提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件；? （9）施工、生活用水用电供应（施工用水应接至施工现场），水电费由分包单位负责；? （10）提供办公和生活、加工用场地等；?
（11）提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程方使用，如需拆除应报甲方批准。 ? （12）总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 ? （13）在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；? （14）总包单位负责与甲方指定分包单位工程有关的堵补工作。 ? （15）总包单位须对工程整体进度负责，熟悉各甲方指定分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。 ? （16）甲方分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理；分包工程??施工过程中及完工后，甲方负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护。 ? （17）总包单位负责发放甲方、监理所发出的所述工程指令，并负责督促指定分包执行。 ?