当前位置:文档之家› 土建工程清包工合同

土建工程清包工合同

土建工程清包工合同

合同编号:

发包方(以下简称甲方):法定代表人:

施工队(以下简称乙方):法定代表人:

依照《中华人民共和国合同法》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。

一、工程名:

二、工程地点:

三、工程范围

建筑面积共计平米(结款时以实际建筑面积为准)

四、承包性质:包工不包料

五、承包内容:

(一)基础工程

1、铺褥垫层

2、砼垫层

3、基础支模拆模

4、钢筋焊接、制作、绑扎

5、基础砼浇筑。(二)主体工程

1、主体的柱、梁、板支模拆模

2、主体钢筋焊接、制作、绑扎

3、主体砼浇筑。(三)二次结构

1填充墙砌筑2构造柱过梁钢筋制作、焊接、绑扎3过梁构造柱的支模拆模4过梁构造柱浇筑。

(四)内外装修工程(不包括水电暖、门窗、粉刷、防水)

内外装修必须按照图纸和甲方要求施工,且符合验收规范。

(五)主体施工放线并保质,保量,包安全,文明施工。

六、材料

乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在3天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

七、工期

从年月日起至年月日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延并付窝工费技工元/天,壮工元/天;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费元/天;因不可抗拒因素可顺延工期。

八、材料搬运

甲方材料送至乙方指定场地位置,乙方无条件搬运。

九、劳动力管理

a、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

b、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方承担。

c、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员。

d、未经甲方同意,除不可抗拒因素或天气因素外乙方不得停工或殆工。

十、施工机具

甲方提供施工所需的一切工具,并保证工具的安全性和良好使用性,甲方承担工具维修费。

十一、工地现场管理

1、甲方提供工人居住的房屋,并保证工人照明用电及吃水方便,工人应做到生活垃圾定点堆放。

2、乙方不承担任何工具及材料的丢失责任。乙方应做到材料分开放置,干一层清一层。

3、乙方应做到工具不乱丢,小型材料及时拾成堆做到少丢的原则

4、付款方式

本协议的承包价格按建筑平米结算,每平米价格为240元,结算时以实际建筑面积为准。

1、施工队进场,预支生活费:20000元(两万元整)。

2、主体框架按110元每平方米计算,每层930平方米。每层封顶后五天内支付本层工程款的85%。

3、二次结构每平方米45元,每完成三层结算完成工程量的85%。

4、内外装修每平方米85元,每完成三层结算完成工程量的85%。

5、主体剩余款项经主体验收合格后结清。二次结构剩余款项经二次结构验收合格后结清。内外装修剩余款项经验收合格后结清。

十二、违约责任

1、甲方不按时向乙方支付劳务款造成工人停工工期顺延并甲方承担一切责任。

2、乙方在施工过程中,完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。乙方必须严格执行操作规程如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。

十四、图纸变更

1、乙方按图纸正常施工中如有图纸变更甲乙双方应以书面形成文字。

2、图纸变更所增加的人工费应以书面形成文字。

以上两点作为结算依据。

十五、因乙方违章作业出现施工安全责任事故造成人员伤亡的,一千元以下由乙方负责解决,如出现严重事故由双方协商解决。

十六、本协议一式两份,甲乙双方各一份。本协议双方签字、盖章(按手印)生效。结清工程款后合同终止。

甲方:乙方:

签章:签章:

签定日期:签定日期:

建筑工程施工劳务清包工合同范本

建筑工程劳务清包工施工合同 发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务建筑法》和国家其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、现场情况: (1)、施工现场用水用电已接通;工程进出场道路已畅通,乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停放机械,并注意协调好与相邻施工单位的关系;供乙方使用的场地仅限于施工作业区内,乙方需要在作业区搭建临时设施必须经甲方同意;现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。 (2)、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接,施工用 水按甲方协调由乙方现场引接,水电接引费用由甲方承担。临时设施(除活动板房)的使用期限至本招标工程竣工为止,届时应立即拆除并清理干净,否则视为不具备竣工条件,不予组织验收。

(3)、安全文明施工:施工期间应遵守关于安全文明施工的有关规定,组织安全文明施工,施工垃圾不能到处堆积,更不能污及周围环境,如有违反由乙方承担一切责任。 4、甲方材料:钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。 5、承包形式:劳务大清包。 6、承包范围: (1)、主体基础地基垫层开始,主体工程(门窗、电梯、消防、水电安装、烟道安装、外墙保温、内外墙瓷砖、室内地砖、涂料、防水工程除外)的所有工作。包括:一级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、楼地面找平、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接(电渣压力焊、电焊、机械连接)、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、道路场地硬化等所有主体工程。 (2)、二次结构砌筑、植筋、后浇带预留及浇筑、内外墙粉刷(有外墙保温层时外墙抹灰只做到保温层以内刮糙)、抹灰。 第二条:工程价款与支付 1、本工程承包价格为:元/平方米(合同单价一次包死,固定不变,不再因为环境的变化和工程量的增减而变化)。 2、乙方应当在本合同签订日内人员机械进场开始施工。 3、付款方式:主体封顶支付已完工程量的%二次装饰完成后支付已完成工程量的%;竣工验收合格之后付款至全部款项的97%,

建筑工程清包合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-3432-84 建筑工程清包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑工程清包合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方: 为发挥甲乙双方的技术优势,加快工程建设速度, 努力提高施工效率,按照《中华人民共和国经济合同 法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则,甲方 拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工,为明确 责任,经充分协商,在平等互利,自觉自愿的基础上, 甲乙双方共同达成如下协议: 一、工程名称及施工内容 1、工程名称: 2、施工内容:长螺旋钻孔压灌桩(商品砼) 二、工程地点: 三、工程承包方式 包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票),

乙方自带所有施工机具。 四、工程总量 约根桩,单桩工程结算=(有效桩长米)×桩截面积(按设计图纸计算)。 五、协议价款 1、按第一款施工内容,综合清包总价 六、付款方式 1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费 2、工程款按形象进度支付,施工时乙方借支必要的生活费和生产费,正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。 3、工程款以现金支付: 七、工程质量 乙方在施工过程中,必须按国家现行施工规范和总包单位及监理单位的要求进行施工。如在施工过程中,场地有障碍物,致使桩位偏差与乙方无关。甲方

工程清包合同

编号:建设工程劳务合同书 合 同 书

河南国基建设集团有限公司 建设工程劳务合同书 发包方:(简称甲方) 劳务分包方:(简称乙方) 甲方为了保证完成工程施工任务,需要乙方省县(市)乡(镇)名技工名力工配合施工,依照国家、省、市政府的有关规定,本着平等自愿、协商一致的原则,经甲、乙双方协商订立本合同。 一、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3施工期限:2010年4月1日至2010年11月30日 1.4质量要求:执行国家混凝土工程施工质量验收规范GB50204-2002, 8.1、8.2、8.3中的相应标准 1. 5安全文明目标:市级安全文明工地 二、分包方式与范围 2.1劳务分包方式:乙方代为劳务分承包用工主体,包工不包料,床、炊具、小型工具、小型电动工具自理。

2.2劳务分包范围及工作内容:1、主体框架,所有涉及砼现浇的部位,包括定位、放线。模板制安、运输,钢筋加工、绑扎、运输。砼浇注、抹面、修整、清理,直至达到结构验收完成为止。2、周转材料的清理、修整,扣件修理、抹油,安全防护的搭拆必须按要求完成,并做好平时的维护和修补()。 三、工期、质量、安全 3.1乙方进场前必须一次性向甲方交纳工期保证金50 万元,质量保证金50 万元(进场5 天内交纳)。 3.2总工期270个日历天。以甲方要求的控制点为准,每五天一层为一个控制点,达不到要求,每一个控制点罚款1万元,并承担甲方与业主签订的《建设工程施工合同》中工期罚款额度100%,因甲方原因或不可抗拒的因素(甲方签证为准)工期顺延。 3.3工程质量标准市级优质结构,以国家砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002中8.0,8.2,8.3为准,如达不到质量要求,质量保证金不再退还,同时承担甲方与业主签订的《建设工程施工合同》中质量罚款额度的100%。 3.4安全生产按甲方与乙方签订的安全生产责任书执行。必须达到郑州市安全文明工地标准,否则罚款30万元,安全保证金不予支付。 四、甲方的责任和义务 4.1甲方负责提供乙方工地住房、材料堆场及其他设施,以满足乙方在现场的生产及生活所需。 4.2甲方负责施工现场水、电管线的布置和管理。 4.3甲方负责主轴线(控制线)、标高设置、技术交底,技术交底只交

装修清包工合同范本

装修清包工合同范本 发包方(以下简称甲方): 姓名(名称):住所: 联系电话: 承包方(以下简称乙方): 工程责任人联系电话: 开户行: 帐号: 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议: 1、工程地点: 2、形式结构:平层式:三室一厅一厨一卫 3、工程承包方式:全包 4、工程期限:天 开工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日 5、双方商定,本工程的价款为人民币(大写)肆拾万元。首付拾万元,叁拾万第二次付元。 6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,

办理移交手续。 7、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在 验收合格签字后,即填写工程保修单。 8、施工范围:四个房间(两个卧室、一个客厅、一个书房,四壁贴日本进口墙纸,其余公共地段刷美国大班漆,地面铺设 80x80的瓷砖,打地脚线,要求平整;客厅临街面用12公分以上双开玻璃门。一个厨房、一个卫生间墙面25x40铺瓷到顶,留 出吊顶空间,边角打磨,地面铺30x30的瓷砖,要求平整。两 个阳台地面铺设30x30瓷砖,要求平整。水、电、气、管线及 安装,管线必须是目前市场上最高端产品。露台76平米要求修建简易休闲厅3间,采用12公分以上玻璃墙。 9、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有 关资料送交甲方。甲方接到资料后____日内如未有异议,即视 为同意,双方应填写工程结算单并签字。 10、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国 家法律法规及本市有关政策,受到罚款或给对方造成损失的, 均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。 11、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时 通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的 损失。 12、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 13、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲乙

工程清包施工合同

工程清包施工合同 发包方: 承包方: 经甲乙双方友好协商,结合本工程具体情况,双方自愿达成如下协议。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程现状:本合同工程前期因施工有误造成后期施工出现较大难度。本合同面积大约3000平方米(具体以实据算)。 4、本合同施工取费为乙方人工清包工程,工作项目,只挂石材。不含龙骨干挂材料。 5、工期:自年月日至年月日止,共天。 6、工程质量标准:合格。 二、工程价款:外墙干挂清工人工费元平方米。石材按展开面积计算。最终结算清费,乙方不支付税费,脚手架费资料、资质费等其它费用。 三、甲方责任: 1、甲方负责提供本合同施工的脚手架,吊篮,干挂石材的其它材料,乙方不支付税费,保证金,甲方负责提供石材原料、石材尺寸等安全设备等工地所需物品。 2、如果龙骨不符合实际要求要整改,每平方支付乙方清工款45元,石材尺寸不符合墙面尺寸,需要重新切割每平方米10元。 3、因天气原因,停电误工,甲方应按实际情况相应顺延,不属乙方延工,无需支付损失。

4、因干挂材料进场误工,应按实际工作日顺延,不属于乙方责任。 5、若石材等工程需要材料超过三天,甲方应支付人工费每人每天200元,如超7天甲方承担工人路费并结清工程款,乙方撤场。 6、前期其它施工队已挂石材一切事情与乙方无关。 四、乙方责任: 1、乙方要按照甲方提供的材料认真施工,不得随意变更改换。 2、乙方保证在施工中,严格按照施工安全要求操作。 五、工程质量与验收;工程完工后,甲方立即验收,超过三天甲方不验收就视为合格。 六、工程款结算方式:乙方工人进场,甲方付乙方 元生活费。(最后结算抵顶)。工程进度平方米,一个接点付给乙方工程款的百分之九十。工程款验收即一次性付清余款。 七、违约责任:双方如有违约,向违约方支付总工程款30%违约金,不限于诉讼费、保全费、担保费、律师费、交通费、拍卖等费用。 八、产生纠纷应协商解决,协商不成,在当地人民法院处理。 九、甲乙双方签字生效,各持一份,具有同等法律效力。 甲方:(签字)乙方:(签字) 身份证号:身份证号: 电话:电话: 年月日

清包工建筑施工合同协议合同书

清包工建筑施工合同协 议合同书 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

景观清包工施工合同书 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将工程中的围墙及景观构筑物结构、硬质铺砖结构层工程发包给乙方,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议: 一、工程概况 1、项目地点: 2、工程名称:室外景观工程 3、承包范围:围墙施工、景观构筑物、硬质铺砖结构层。 4、承包内容:泥工工程 5、施工工期:从2018年6月1日起进场时间算起,至2018年月 日竣工,共计天。 二、承包形式及计价方法 包工不包料,按承包施工面积约56000平方左右,此面积为双方约定的合约面积,具体以现场核对测量为准。双方确定包清工单价: 1、围墙清工承包单价为200元/米(①此单价为按图施工费用、如图纸外增加围墙基础需增加基础部分的清工费用;②此单价包含粉刷,不含真实漆涂料)。 2、结构层混凝土浇筑统一为10元/平方(①包含土方修土及清理、石子铺设、立模板、混凝土浇筑;②此单价为统一价,及不论泵送、非泵送以及混凝土的厚度大小)。 3、景观构筑物砌砖0.7元/块(含砌体粉刷)。 4、景观排水沟50元/米(含粉刷) 5、景观独立构造柱或梁按1500元/个(含扎钢筋、支模板、混凝土浇筑及粉刷)

6、本单价为综合单价,已考虑材料垂直运输,搬运以及为完成该工程除材料的产生一切费用。乙方如发生在工程外的零星用工;或因甲方原因导致的返工产生的点工须由甲方现场管理人员三日内办好签证。 三、工程款支付及结算方式 1、甲方每月15日发放乙方上月施工人员生活费每人每月1800元。乙方每月提供施工人员身份证复印件及工资单发放该款项。 2、甲方每月15日需结清上月产生经甲方确认的零星点工。 3、乙方2019年8月二十日上报已完成工程量的报表送甲方有关人员审核,甲方在2018年9月1日前支付乙方完成工程价款的80%,以发放工人工资。 4、工程竣工验收合格后,甲方收到工程款后付到总工程款的95%。余款待质保期满后付清。 四、乙方责任 1.乙方在施工过程中擅自停工,窝工或因其它原因,致使廷误工期或施工质量无法达到优良要求及甲方、业主监理要求却无正当理由拒绝整改,甲方有权解除协议,乙方在接到解除协议通知书后二日内无条件退出工地现场,否则由此造成的损失均由乙方承担。 2.乙方如果中途单方退离工地,其工程结算时甲方按乙方所完成工程量的70%结算给乙方,其余部分扣作罚款及甲方由此而造成的损失。 3.由于乙方所做项目质量达不到要求或其它原因造成总包被(业主、监理)对甲方扣款或罚款,甲方有权将其损失加倍处罚责任方(乙方)(赔偿甲方名誉损失费)责任方无条件承担,款项由甲方在结算时自动扣除。 4、乙方负责施工工人的一切伙食、住宿费用及生活区水费电费、工人施工中所产生的其它一切费用。

安装工程清包工合同

安装工程清包工合同 接受劳务方(甲方)温州东瓯建筑劳务有限公司 提供劳务方(乙方):____________________________ 依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称:蒲州街道下埠农房集聚建设工程安装工程 二、工程地点:蒲州街道下埠村 三、工期:同土建工期。 四、承包劳务费用按每平米42元/平方米,面积按中标通知书暂定4万平方,如有增加面积(架空层不计算面积)按实计算,承包金额:约168万元。工程资料由甲方自行编制整理。该承包为清工总承包,单价为一次性包干,除联系单增加的工程量(仅限于建筑面积增加)可以调整承包总价外,其它原因一律不得调整单价。 第二条工程承包内容 乙方承包施工内容包括:本工程中全部安装的工作内容中的人工和机械工具,建筑给水排水、建筑电气、消防报警及联动系统、自动喷淋系统、人防通风及消防通风系统等(人防设备除外),弱电智能系统等。乙方投入工种及人数由乙方自行安排。如人防、通风工程由建设单位另行分包施工时,按人防 8 元/平方米、通风工程元/平方米减扣本合同承包价,如建设单位没有安排分包,甲方不得另行分包乙方已承包分部分项工程。 第三条工程款支付及工程结算 甲方按每月2000元/人支付乙方生活费,每半年再按每人4000元结算一次工资,工程竣工预验收时支付至总劳务费用的80%,工程竣工后按承包总价及增加工程量部分共同结算,扣除9万元保修金后30日内一次性结算付清,竣工满一年后15日内甲方退回乙方9万元保修金。 第四条工程质量 甲方根据国家现行的相关施工规范和图纸会审纪要等相关文件组织验收,乙方按照国家相关施工规范、施工图纸、进度计划、技术交底、安全交底要求,精心组织施工,保证工程质量,如因乙方施工原因造成质量不合标准,必须返工修理,其材料费损失,由乙方承担50%,误工费乙方自行承担;如工程质量低劣又无法补救的,由乙方承担全部工料损失和甲方由此造成的其它损失。 第五条安全生产及生活管理 一、甲方对乙方承担的工作要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,检查发现问题,甲方有权停止其工作并进行经济处罚。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工中如因违反相关安全规定而发生伤亡事故,由乙方负全部责任。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作器具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。甲方提供安全帽,如施工中遇到超高等情况无法操作时,甲方提供(如搭设脚手架等)安全生产条件,确保施工安全。 三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负全部责任。 四、乙方工人进场后,甲方只提供住宿,其它生活事宜由乙方自理,且必须符合甲方创标及安全管理要求。 五、施工中如有工伤事故发生时,费用在2000元以下时由乙方承担,费用在2000元以上时乙方承担75%所发生的费用,甲方承担25%所发生的费用。 第六条材料供应管理 乙方应根据甲方的进度要求编制自己的施工进度计划并据此提出相关材料计划,材料计划经甲方工程师和项目负责人审核后方可采购。乙方应及时提供材料计划并设专人向甲方办理用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方

建筑工程清包合同协议书

建筑工程清包合同协议 书 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

建筑工程清包合同发包方:———————————————(以下简称甲方) 承包方:———————————————(以下简称乙方)依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律法规的规定,甲方同意将本项目承包给乙方施工管理,为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚实守信的同等条件,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。 一、工程概况 1,工程名称:———————————————— 2,工程地点:———————————————— 3,工程结构:———————————————— 4,建筑面积:—————m2 二、承包方式与施工内容 1,方式:工程劳务清包,包括施工管理、操作工具、包质量、包安全、文明施工、包工期。 2,施工内容 本工程按设计图纸、技术文件和图纸会审,施工组织设计及设计变更和安全文明施工规定等进行施工。该工程从基础至屋面所有土建工程,均由乙方进行施工。 三、工期 按甲方要求的开工日期进场。进场日期为2017年8月18日。 四、质量要求

1,按设计图纸、技术交底、设计变更、规范规程等要求施工,达到验收合格标准。 2,乙方必须保质保量完成工程。 3,乙方在施工过程中,必须服从甲方现场施工员和有关管理人员的指挥,服从甲方相关人员的指导、检查、监督和意见,围护甲方声誉。五、承包价格 本工程承包单价均按实际建筑面积————元/m2计算面积大包干。六、安全和责任 1,乙方在施工过程中必须遵守安全操作规程,加强安全生产管理及职工安全教育。并对所承包的施工区域、施工地段的所属相关配套完成的每道工序,进行监督和检查验收,确保安全合格和无施工隐患后,方能进入本项工程的施工。如达不到施工安全要求,责令所属班组进行整改,直至整改合格方能作业。 2,乙方必须做到在施工操作前,坚持每天先交底,后检查并确保无安全隐患,操作过程中确保安全生产。杜绝安全事故的发生。 3,乙方施工人员如果在工地上打架斗殴,所发生的一切费用均由乙方承担,并且每发生一次罚款1000元,在工程款内扣除。 七、甲方职责 1,依照设计图纸等技术资料向乙方进行技术交底,并为乙方班组提供技术指导、咨询、监督,随时对工程技术、质量安全生产等各个环节进行检查监督,提供完整的蓝图三套。甲方负责三通,即水通、电通、路通。甲方提供龙门架及操作工人(工资由甲方支付)。

工程承包合同清包工

工程承包合同(清包工) 万成国际大厦幕墙安装合同发包方:XXXXXXXXXX工程有限公司(以下简称甲方) 承包方:XXXXXX、打胶、吊篮移位、工程临时窝工、卫生清理、收边收口和完成后的初步清理,图纸显示或未显示的部分内容,直至质检最终验收合格和保修,乙方充分理解并考虑在单价中。2、合同价款:劳务包干价石材幕墙单价为:108 元/㎡,面积约为㎡;玻璃幕墙单价为90 元/㎡,面积约为㎡;铝板幕墙单价为80 元/㎡,面积约为㎡;钢结构雨篷单价为130

元/㎡,面积约为,㎡;本工程安装总价格约为人民币:贰佰贰拾柒万叁仟叁佰肆拾壹圆肆角陆分。此包干价涵盖乙方履行约定的义务,按照图纸完成合同约定的工作内容,如图纸中未详细标明的,则按国家相关规范进行施工,并做到按规范验收合格,承担自身风险。满足国家规范、行业标准和合同及图纸的要求,达到业主、监理、总包方满意及质量检测部门验收合格所产生的一切费用,包括人工费;安装费;技术措施费;现场制作费;抢工时的赶工费;材料进出场的装卸费;现场清理费;场内搬运费;保管费;保险费;成品保护费;风险包干费及吊篮移位费;以及完成该工作所

必需的任何合理的必不可少的工作所引起的费用,均以充分估计并考虑在单价价款中。3、制作安装所需的包括电焊机、切割机、磨光机、施工电箱等施工所需的一切机械工具、 1 设备及所需的电焊条、切割片、防锈漆、银粉漆、氧气乙炔等辅助材料也包含在本单价之中。4、安装承包价格明细表,以下安装报价分析表是每道施工工序的结算依据。1)、石材幕墙安装单价分析表序号项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 单位㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡面积单价合计备注1 2 3 3 1 4 8 9 5 48 4 1 2 8 108

工程包清工施工合同

工程施工合同 合同编号: 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 为了搞好工程质量,确保优质工程。根据中华人民共和国合同法及有关规定,结合本工程具体情况,特签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、分包工程范围及内容: 四、工程工期: 五、承包方式: 六、双方职责: 1、甲方职责: (1)、甲方委派项目负责人负责该工程全过程管理和协调,并负责同总包单位、设计单位和其他横向单位的联系以及解决属于甲方所要解决的问题。 (2)、“安全第一、预防为主”施工队进场,进行安全教育、培训,有记录、复印身份证,落手清工作天天落实到实处。 (3)、负责采购供应的材料,应符合设计要求的合格产品,按时供应到现场,通知施工队凭材料领用单领料。 (4)、负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见。如乙方不能整改或明显不能履行协议的,甲方可单方面终止本合同。 (5)、甲方应每月按乙方人数发放生活费,生活费发放标准元/月/人(每月20~25

日发放) (6)、由于非甲方原因造成本工程不能连续施工,甲方有权安排乙方去别的工程施工或暂停施工(甲方不签证工期补偿),乙方应服从甲方安排。若乙方不听从安排,甲方可单方面终止本合同。 (7)、工程完工后一个月内,甲方应与乙方结算完毕,工程款余额最迟在下年度春节前付清(仅限于清包工)。 2、乙方职责: (1)、乙方应服从建设单位、监理单位、总包单位、甲方对本工程有要求。 (2)、“安全第一、预防为主”遵纪守法、杜绝隐患。施工队身份证交甲方备案。工作中,凡违章造成事故,一切后果由乙方负责。落手清必须在工作范围内每日清。 (3)、“点工”发生,每月清,当月25日汇集“点工”数量、填写点工申报数由项目部送公司核审,确认“点工”数,隔月20日返馈给施工队,过时不予受理(“点工”单价为元/工日)。 (4)、装饰材料进入施工现场,由使用该种材料的施工队进行卸货堆放。装饰主要材料限额领用、填写正确,双方签证。作为项目完成结算重要依据。 (5)、乙方委派为本工程施工队负责人,负责本工程全部施工质量、安全、施工进度、标准化管理、结算、发放生活费等工作。发放生活费,结算等原始资料应上交一份给甲方备案。 (6)、乙方负责人需经本施工队全体职工委派并经全体职工签字认可,代表本施工队与甲方进行一切生产活动,经济活动联系、协调、决策。 (7)、乙方负责人必须遵守用工制度规定,不得擅自招用施工人员,如工程需要必须增加人员需经甲方同意,并且新进人员名单进入委托人签名行列。 (8)、单项工作完成后,施工队必须做好产品保护至竣工验收合格。

建筑工程施工劳务大清包施工合同范本

建筑工程施工劳务大清包施工合同 甲方: 乙方: 依照、《中华人发国合同法》和《中华人民国建筑法》及其他相关法律、行征法规、遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则,保证工程质量、安全进度和文明施工的要求,商标准、低消耗、优质高效的完成施工任务,经双方协商,就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同 一、劳务分包工作对象及提供劳务容 工程名称: 工程地点: 施工单位: 建筑面积: 分包围:主体基础地基垫层开始,主体工程(除防水、水电安装、烟道安装、外保温、外墙面砖、外、墙涂料、室瓷地砖、涂料均不包括。地下室防水螺杆与套同甲方采购乙方施工)的所有工作,包括:一级表箱以外所有表箱、施工用电缆、大小型施工机械、周转材料、四填士人工配合施工、模板、钢筋、险、架子(二搭二拆)、二次结构、屋面、安全网,楼地面找平、砌体、外抹灰外墙抹灰只做到保温以刮糙、室公共部位按施工图纸设计一次施工到位(涂料除外)、植筋、电渣压力;、机械连接、临建、道路场地硬化等所有主体工程。 分包劳务容:

主体:施工塔吊、电梯的基座施工、培吊指挥、现场电工、机修工、施工区及生活区的卫生工作、食堂工作、临建及文明施工(包括所有防护、工棚的搭拆)要求的所有工作;士0.000以下防水保护层的施工;楼层电渣焊钢筋的时装到楼层:止水条的安放、后浇带预留钢筋的保护施工缝钢丝网安设、临建;场地硬化;临电及机械的定期检查、保养及小型维修等。 模板工程:包括模板的配置、安装及拆除(含二次结构中的构造柱、国梁、过梁、压顶)、进场木工、层板、架管及辅料的装卸及整理堆放、棋板钻孔、方木、各类木工机械移位就位安装、预埋铁件安放固定螺杆丝口制作(原材料甲方提供,乙方加工制作)、预留孔的制作安装拆除、穿墙止水螺杆的割除、完工后洁理拔钉、各使用部件上油、洁理后在指定场地堆放整齐(包括螺栓清理维修和穿墙管材料)。以上所有材料、机械由乙方提供。 钢筋工程:包括国家、企业、地方性规要求的工作容及施工线的各准备工作全部在,进场钢筋的卸车甲方吊车配合,水平、垂直运输、制作成、绑扎接焊接接头(包括电渣焊)梅花支架。 混凝土工程:包括安放泵车、接拆清洗泵管、泵管固定架(泵车、泵管、布料机甲方提供)、布料机就位、泵车放料、险浇筑前的润模工作、脸浇筑、脸养护、施工缝处理、剪力墙棋板根部距地缝隙处理、布料机安放部位的钢管支撑加固、多余砼的有效处理(做预制过梁或地沟盖板),拆模后楼层洁理。 架子工程:所有钢管及槽钢、安全网等辅助材料、场运输:落地架地基础搭设;外架的搭拆(二搭二拆);塔吊施工电梯附墙平台、安全通道、四口五!恪边的搭拆:悬挑工字钢的尺寸固定点加悍(料台的油漆及安放及文明工地所包括的所有工作)。以I-.所有材料山乙方提供。 砌体工程:进场材料,场运输与砌体有关的所有的工程容。二、分二、 包工作期限 进场日期年月日,结束工作口期年月日,

最新标准的清包工合同范本

最新标准的清包工合同范本 (本文为你提供合同范本两篇。) 清包工合同(一) 甲方:业主 乙方:施工队 根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市保护消费合法权益条例》,《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。 一.概况 装饰施工地点: 住房结构:室厅厨卫阳台,施工面积___平方米 二.价格 清包工总费用:¥____元,大写(人民币):_______________元其中 水电工:____元 木工:_____元 瓦工:_____元 油漆工:____元 垃圾清运费:_____元 材料搬运费:_____元 其他费用(注明内容)_______________________元。经双方认可,在施工过程中施工内容如有小的变动,双方将不更改工程款,当有大的变更时应在变更前友好协商,按实另计。

三.工期 自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期__天。 以上规定工期为指导工期,为保证施工质量,原则上不少于以上工期,也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题,或因长时间特殊天气对某些施工项目确有影响的,则相应顺延竣工日期。如双方经过协商,对工期的延长达成一致意见,则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期,甲方允许乙方春节期间停工7至12天)。 四.设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。 2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。 五.材料 甲方负责采购需用材料,应为符合设计要求的合格产品。 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时将采购材料供应到现场供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。 如若甲方授权乙方购买所需材料,乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。 乙方应帮甲方收货并验收甲方所购建材的质量,核对数量和配件的准确性,发现质量或或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。 乙方应做好对施工完成的成品保护工作

水电工程清包合同范本

水电工程清包合同范本 【篇一】水电工程清包合同范本 甲方: 乙方: 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同: 一、工程概况 工程地址:工业城祠堂社区 工程内容:水电清包施工,即水电管路铺设,水压测试,强弱电开关面板和插座的安装,灯具等电器件的安装,水路各个龙头,台盆,淋浴喷头及各个房间下水安装到位。避雷、消防管道、消防箱及配件。工程质保: 1、严格按照水电规范要求施工,每道工序需经质检、监理验收合格为准。 2、水路、电路隐蔽工程质保5年,在此其间内出现问题,由乙方免费维修。 二、价格 清包工费:元/平方,大写:元/平方。 三、付款方式 1、前期水电管路铺设完工,水压试验合格付元。 2、工程竣工,水电验收合格,付元。 四、材料

1、水电材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌自主购买,乙方负责施工。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。 2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 3、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。 4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。 5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格五倍从人工费中扣除。 五、安全 施工当中,乙方必须服从甲方安全管理,严禁违规操作,否者出现任何安全事故责任都由乙方负责。 本协议一式两份,甲乙双方签字之日起生效。 甲方: 乙方: 20年月日 【篇二】水电工程清包合同范本 业主(以下简称甲方):____________联系电话:____________身份证 _________________ 施工队(以下简称乙方):_________联系电话:___________身份证 _________________

建筑工程清包工合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑工程清包工合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建筑工程清包工合同范本 篇一:土建清包工合同 同编号: 土建工程劳务承包合同 发包方(以下简称甲方):**建筑安装有限公司承包方 (以下简称乙方): 为了明确责任,按质虽完成建筑工程,根据《中华人民 共和国合同法》和《建 筑安装工程承包合同条例》等现行法律,结合本工程具体情况,经双方协商一致。 签订如下协议共同遵守。 -1- 1)图纸设计中建筑面积内的所有砌砖、内墙抹灰、搅拌砌砖砂浆和混凝土(商 品磴除外)、浇注混凝土、楼面找平、外脚手架搭设和拆除(围护架、挂安 全网、所有楼梯临边防护、基础临边防护)、屋面、散 水、室外台阶及台阶 上贴大理石、外墙保温刮糟(打底子灰)、工地文明施

工及临时设施搭建和 拆除、卸陶粒砖及施工工地上材料的搬运等劳动力(甲 方不为乙方承担任何 杂工费用)。 四、质n验收 1.质虽均需达到一次性合格的验收要求,如监理每发一 份监理整改通知单,项 目部对相应的责任班组处以500元罚款。 2.发生因质虽问题引起的返工使下一道工序人工材料 增加,乙方必须按市场价 对材料及人工进行赔偿。 3.项目部有权对不符要求的工程质虽视其实际情况责 令其整改、处罚,严重者 作出停工处理。因乙方原因造成停工,甲方的所有相应 停工损失费合计每天3万元(参万元),从乙方工程款内扣除,即停工造成的损失由乙方承担。 -2- 2.待20XX年本工程所有建筑主体完工并通过五方验收后两周内,甲方向乙方支 付至实际工程虽总价的50% (即63.00元每平方米)。 3.待本工程竣工验收交付业主后的两周内,甲方向乙方

清包工合同范本(合同借鉴)

清包工合同 承包方(以下简称甲方):联系电话: 施工队(以下简称乙方):联系电话: 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签订如下合同: 一、工程概况 工程地址:x核心建筑工程 二、价格 清包工费:加气块墙体抹灰工程, 9米以下墙体抹灰¥元/平方米,9米以上墙体抹灰¥元/平方米,按照实际抹灰面积收量。 三、工程范围 咸宁仙鹤湖项目核心建筑工程所有抹灰工作范围。 四、付款方式 1、工程完成工程量的 % ,付全款的 % ,工程完成工程量 的 % ,付全款的 %,工程完工,验收合格后按实际发生收量,结算费用。 2、按施工总额的 %作为保修金,从竣工之日起1年后支付。 五、施工 甲方负责交底工作,如发现图纸与实际不符,应通知甲方项目颈部,协商后再行施工,不允许自作主张更改交底,如自行更改,所产生的后果由乙方自行负

责,乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表,并严格按照施工进度计划表施工。 六、材料 1、甲方负责提供(水泥砂浆、界面剂、砂子、水泥等;) 2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。 3、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。 4、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。 5、甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。 七、工期 从 2017 年 9 月日起至 2017 年月日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方按照损失扣除费用。 八、垃圾清运 垃圾应由乙方清运堆放一起,保证进出方便。 九、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件,每月向甲方报工人工资表。 2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜,乙方自行负责施工人员吃住。。 3、乙方指定由为工地现场负责人,联系电 话。

监控施工清包工合同范文

甲方: 乙方: 甲方现委托(以下简称乙方)承担。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,本着平等互利、等价有偿的原则,经过认真协商达成本协议。 一、工程概况 1、工程名称: 定州市人民医院住院部监控项目 2、工程地点: 定州市 3、工程内容: 定州市人民医院住院部监控安装调试清工 4、合同签订地:定州人民医院 二、双方的责任和义务 1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、施工标准、办公场地、并提供施工现场专用的 有安全防范措施的仓库,以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务: ①提供设备清单。 ②按时支付工程进度款。 ③按时对工程施工及工程进度实施监控督查。 ④对需要现场协调/沟通/处理的事件,应积极应对。 2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料,在保证工程质量和工程进 度的前提下,完成设备的安装及调试工作,保证设备的正常运行和验收。 三、工程期限及变更 1、工期自开工之日起至验收完毕,共日。 2、由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,必须向乙方出具工程联系单,确认修改 详细清单、工程量的变更等事项。如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方按照原设 计方案施工。 3、由于乙方因场地特殊原因、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目,必 须向甲方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更等事项。如乙方不出具工程联 系单,甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。 4、工程中甲方对监控点进行增减,则由甲方向乙方出具工程联系单。 5、在实际施工过程中,根据具体情况,甲乙双方友好协商解决。 四、施工费用及付款方式 1、监控安装调试施工费用总计:元(小写:元)。 2、本合同签订之日起日内,甲方支付乙方本合同总造价 %的进场预付款。 3、施工进度达到总项目50%或完成全部的布线施工,甲方向乙方支付本合同总造 价 %的工程进度款。

土建工程清包合同(完整版)

合同编号:YT-FS-7244-38 土建工程清包合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

土建工程清包合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明 确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(以下简称甲方):法定代表人: 施工队(以下简称乙方):法定代表人: 依照《中华人民共和国合同法》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。 一、工程名: 二、工程地点: 三、工程范围 建筑面积共计平米(结款时以实际建筑面积为准) 四、承包性质:包工不包料 五、承包内容: (一)基础工程 1、铺褥垫层 2、砼垫层 3、基础支模拆模 4、钢筋焊接、制作、绑扎 5、基础砼浇筑。 (二)主体工程

1、主体的柱、梁、板支模拆模 2、主体钢筋焊接、制作、绑扎 3、主体砼浇筑。 (三)二次结构 1填充墙砌筑2构造柱过梁钢筋制作、焊接、绑扎3过梁构造柱的支模拆模4过梁构造柱浇筑。 (四)内外装修工程(不包括水电暖、门窗、粉刷、防水) 内外装修必须按照图纸和甲方要求施工,且符合验收规范。 (五)主体施工放线并保质,保量,包安全,文明施工。 六、材料 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在3天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 七、工期 从年月日起至年月日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延并付窝工费技工元/天,壮工

工程施工合同范文包清工

基础圈梁工程分包合同 (包清工) 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方):王永全 经甲乙双方协商,甲方委托乙方承包基础圈梁施工工程,双方按照《中华人民共和国经济合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况签订本合同。 第一条工程项目 1.1工程名称:基础圈梁施工 工程地点: 建筑面积:平方米 承包范围:采用包清工。 1.2 工期 (1)本工程工期按照甲方要求规定工期完成。 (2)工期延误。由于以下原因造成工期延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。 A.甲方不能按协议条款的约定提供开工条件;

B.不可抗力; C.其他非乙方原因的停工。 1.3 质量等级合格。 1.4 合同价款:本合同为包清工,经甲乙双方确定综合单价为95元/米,工程总造价以竣工后实际收方为准(中间进度款按照图纸工程量计算的总价为依据)。 1.5 承包方式: (1)按定标价包人工,包工期,包质量,包安全。 (2)主要材料由甲方购买。 第二条图纸 甲方于合同签订后二天向乙方提供施工图纸 1 套。 第三条甲方责任 3.1工程开工前甲方协助乙方申请施工执照,办理乙方在施工现场的有关手续; 3.2 提供施工所需的场地; 3.3 向乙方移交施工场地原有水、电、热力、空调、消防、电讯等管道线路,并保证乙方施工工期间需要。

3.4 明确甲方工地代表为。 第四条乙方责任 4.1乙方向甲方提供工程进度表,乙方应按所提供工程进度表严格施工。 4.2 按甲方提供的施工图严格施工,如有工程变更需经甲方代表签字批准后施工。(甲方代表外人员签字无效。) 4 3 明确乙方工地负责人为王永全。 4.4 按协议条款的约定保护好建筑结构和相应管线、设备。 4.5 已竣工工程未交付甲方验收之前,负责成品保护,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。 4.6 保修期间由于施工原因造成质量问题,乙方接到甲方通知后两天内无条件保修。 第五条隐蔽工程和中间验收 5.1 工程达到中间验收或覆盖条件,乙方自检合格后,于验收前24小时通知甲方,甲方验收认可后,即可进行隐蔽施工,同时提供隐蔽验收所需资料。 5.2 甲方验收不合格,乙方在限定时间内修改后,重新验收。 第六条竣工验收

建筑工程劳务清包合同范本

建筑工程劳务清包合同 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全法》的相关规定,甲方将工程土建项目的劳务双包项目(包工包辅料)分包给乙方完成。为了保质保量地完成工程任务,明确双方责、权、利,经甲、乙双方共同协商,本着平等、互利、自愿的原则,特签订以下劳务合同,望共同遵照执行。 一、工程名称:上麻园岭社区居民活动中心 二、工程地点:湘雅路上麻园岭 三、建筑面积:约700平方米 四、承包方式:乙方按甲方提供的建筑施工图、图纸会审纪要、设计变更、技术洽谈实行全包干方式。现场施工管理、放线,即包工程质量、包安全生产、包工期、包劳务、包机械设备、包周转材料、包低值易耗品、包工程验收合格(包括木工、钢筋工、混凝土、外架、强电、弱电、给排水、消防、防雷、地面砖、墙面砖、外墙砖、内外墙粉刷、电渣压力焊、零星用工以及工程所需要的人工费+机械费+周转性材料、生产、耗材费、安全文明施工费、搭设临时设施、人工费围墙砌砖抹灰、钢管、铁丝、钉子和工人住宿房屋的搭设或住宿房屋租赁费)。 五、施工承包内容: 1、(1)甲方负责主材,即钢材、商品砼、水泥、砂、石子、砖、外墙面砖、地面砖;甲方负责以下部分分项工程,即总配电箱,总水表以内辅材、门窗、栏杆、防水、室内外油漆涂料。(2)其余工程:搅拌

机防护棚搭设、水泥防护棚搭设、场地硬化、主体、模板安装、内外架搭设,钢筋制作绑扎、1米以内室外散水(水沟、盖板、挖土)、辅材、低值易耗品、周转材料、临时设施、劳务用工等均由乙方负责。 2、乙方所用于本工程的振动棒、脚手架材料、模板材料、二三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、工具用具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。 3、施工用水由甲方负责提供接驳口,施工用水费由甲方承担。 4、施工用电由甲方提供一级配电箱及配电箱以内辅材。施工用电费用由甲方承担。 六、承包工期 1、开工时间:2016年7月20日 2、竣工时间:2016年9月19日 3、总工期:60天 本合同为单价包干合同,不以任何原因做调整。 七、结算及付款办法 1、结算方式 (1)经甲乙双方商定,本工程以清包工方式承包给乙方±0.00以上按____元/㎡进行结算。基础部分工程量甲、乙双方现场协商解决。 (2)乙方按照甲方规定的施工进度完成后,经甲方、监理、业主、质检、安监验收达到合同规定的质量及安全文明标准后,经甲方专职结算人员办理结算手续。 (3)乙方承包范围外的工程量,甲方应优先乙施工组,乙方需积极

相关主题