装修合同违约金规定
篇一：装修合同
施工合同
发包方（甲方）：负责人：
电话：
承包方（乙方）：设计师：
电话：
签订时间：2017 年月日
签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规的相关规定，为明
确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同
第一条工程项目
1. 工程名称：
2. 工程详细地址：
3. 工程施工范围：按报价范围内施工
4. 建筑面积：
5. 工程造价：人民币（大写）元整（RMB）
第二条施工准备
甲方工作：
1. 甲方协助乙方办理物业相关手续、提供建筑图纸及有关隐蔽障碍物的资料。
2. 施工现场临时水电及垂直运输由甲方承担。
3. 开工前3天，向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
4. 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、洽商、
登记手续和其他事宜。
5. 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审
批手续，乙方配合。
6. 协助乙方在相关部门办理施工进场手续。
乙方工作：
1. 负责施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。
2. 组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
3. 编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），
4. 负责在装修期间保持公共地方清洁及负责将施工废料弃置于由物业管理处指定的垃圾收集处。
5. 指派谢坤为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项装修事宜。
6. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算书。
7. 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。
8. 施工中未经甲方同意或有关部门批准不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
9. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第三条工程期限
1.根据工期和使用需要，商定工程总工期为天（以物业核发的进场施工许可证的时间为起始时间）。
2.如遇下列情况，工期相应顺延：
1）按施工准备规定，甲方未协助乙方办理临时水电及垂直运输，影响进场施工；
2）因甲方提出增减项目而造成较大设计变更，因而影响进度；
3）在施工中如因停电、停水3小时以上或连续间歇性停水、停电1天以上，
影响正常施工；
4）非乙方原因而对隐蔽工程验收不及时影响下一道工序施工；
5）未按合同规定支付预付款、工程款而影响施工；
6）不可抗力的因素而延误工期。
第四条工程质量
1. 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定的安装工程验收质量标准为质量评定验收标准。
2. 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
3. 乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
1）由乙方提供给甲方要求封样的材料，施工材质应按封样样品购买，未按要求购买严禁使用；
2）隐蔽工程必须经甲、乙双方检查，方可进行下一道工序。
第五条工程价款的支付与结算
1、支付与结算方式：
1）本合同签订后日内，甲方支付
给乙方合同总金额%的预付款，
计人民币（大写）元（RMB）
2）施工天内，甲方支付给乙方合同总金额%的工程款，
计人民币元整（RMB ）；
3）工程竣工验收完毕后天内，甲方支付给乙方合同总金额%的工程尾款，
计人民币元整（RMB）；
2、如甲方拖欠工程款或尾款，应向乙方支付拖欠金额的的违约金。
3、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担一切经济损失。
4、如因乙方原因拖延工期，应向甲方支付未完成工程量的工程金额的日千分之伍的违约金。
第六条施工与设计变更
1、乙方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，履约中甲、乙双方签字认可的相关文件（会议纪要、补充协议等），作为施工的补充
依据，与合同具有同等的法律效力。
2、由甲方及时同乙方等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，待甲方认可后，乙方应按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机构设备调迁、材料及配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。
3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方同意后方可实施。
4、在施工过程中的洽商，乙方给甲方递交的洽商单日内未作出答复，则视为甲方默认。
第七条工程验收
1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由
此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。
2、施工中有单项工程因不可抗力或其它原因不能按时完成，乙方可以申请单项甩项验收，并不作违约处理。
3、工程竣工验收后，甲方方可使用，如工程未经甲、乙双方验收，甲方提前使用或擅自动用，则视为验收合格。乙方验收通知书送达甲方3 日内，不进行验收，则双方视为验收合格移交，由甲方承担工程保管及其他一切责任。
4、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，在保修期内凡因乙方施工造成的质量缺陷应由乙方无偿保修，保修时间自通过竣工验收之日算起，保修期壹年。
第八条违约责任
合同甲、乙双方签收字认可后，任何一方不得以任何理由单方终止合同或减项，否则违约方应向守约方支付合同总造价的30%的违约金。
第九条纠纷解决办法
1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿意通过调解或者协商解决，或协商、调解不成时，可向人民法院起诉。
第十条附则
1、本合同一式贰份，甲乙双方各执正本壹份。
2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求，待保修期满后合同终止。
3、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作本合同的补充合同，与本合同具有同等法律效力。
4、工程总造价金额根据实际施工项目做增减项金额调整，增减项金额在二期款中一次付清。
5、工程竣工验收合格后，乙方和甲方必须签订工程保修卡，如无此保修卡，
乙方的维修人员可以拒绝提供保修服务。
工程部电话：
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：（签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：单位地址：
电话：
开户银行及账号：
日期：年月日
单位地址：电话：开户银行及账号：日期：年月日
篇二：装修违约
装修工程合同违约金标准
一直以来，家装市场的装修合同版本形式五花八门、非常杂乱，于是家居装修纠纷成了“家常便饭”，想弄清谁是谁非又缺乏依据。目前，在省建设厅的支持下，由建筑装饰业协会会同相关部门，经过专家调研和反复论证，已经制订出了统一的新版装修合同示范样本，现已交由省工商局合同分局审核，于近
期推出并在全省范围内实行。新版装修合同示范文本在装修合同的权利与义务两方面进行细化，明确了双方的义务，并在很多方面首次实现了创新之举，体现公平、公正原则，保护广大消费者的切身利益。
新合同将规定承包方资质
新版装修合同中明确规定，工程承包方应该具备行政管理部门核发的营业执照，并具有建设主管部门批准的装饰装修工程的施工资质或行业协会的相应资格。
装修双方义务将明确界定
新版装修合同示范文本界定了发包人（一般为装修业主，下同）与承包人（一般为装修公司，下同）的义务。对发包人，要求其无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖，负责垃圾场外运输及处理等义务。此外，还禁止发包人的一些行为。例如，随意改动房屋主体和承重结构；在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙
体等。
而对承包人，限制性条款也很多，例如，不得扰民及污染环境；因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停电等，由承包人承担修理和损失赔偿的责任；负责将装修垃圾装袋并及时清运到物业指定位置等。
双倍赔偿“走”进装修合同
新版装修合同文本对发包人和承包人提供的材料分别作出了规定。即对发包人提供材料，发包人负责采购供应的材料、设备、应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，发包、承包双方应办理交接手续，承包人发现发包人提供的材料、设备有质量问题或规格差异、应及时向发包人提出，发包人仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由发包人承担。发包人供应的材料按时抵达现场后，由承包人负责保管，由于保管不当造成的损失，由承包人负责赔偿。
而对承包人提供的材料，该合同示
范文本规定，承包人供应的材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经发包人同意，承包人不得挪作他用。如承包人违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍数额赔偿给发包人。
装修工期延误责任见“分晓”
新版装修合同示范文本规定，对因工程变化或设计变更，不可抗力以及发包人同意工期
顺延的其他情况，造成的竣工日期延误，经发包人确认，工期应当顺延。对发包人未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的或者发包人未按合同约定支付工程款影响正常施工的，工期自然顺延。此外，新版装修合同文本还规定，因承包人责任不能按期完工的，工期不顺延，因承包人原因造成工程质量存在问题的，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。家装工程保修期：两年
新版装修合同文本特别规定，工程验收合格后，在正常条件下室内装饰工
程保修期限为两年。而在验收方面规定：双方进行竣工验收前，承包人负责保护工程成品和工程现场的全部安全。双方未办理验收手续，发包人不得入住，如发包人擅自入住视同验收合格，由此造成的损失由发包人承担。
装修违约金标准为2‰
新版装修合同文本关系到成千上万的装修业户的切身利益，因此公平性和公正性尤显重要。新版装修合同示范文本在违约责任上也作出了规定，一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律法规受到处罚的，最终责任由责任方承担。一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
发包人无正当理由未按合同约定期限支付第二次、第三次工程款，每延误一日，应向承包人支付延迟部分工程款2‰的违约金。由于承包人责任延误工期的，每延误一日，应向发包人支付整个
合同工程造价金额2‰的违约金。
篇三：房屋装修合同及清单
篇一：房屋装修合同及预算清单
房屋装修合同
委托方（甲方）：承接方（乙方）：装修项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：二、形式结构：
三、委托方式：包工包料
四、施工内容：祥见本合同附件《装饰工程预算表》五、施工时间：60天
六、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
七、工程造价：共计人民币叁拾壹万壹仟柒佰陆拾玖元人民币（元）。此费用已含材料费、人工费、工程管理费等，
如有预算外费用双方商定。八、付款方式：为确保工程质量，施工结束后暂扣1万元质量保证金，至年1月30日内无任何施工质量问题，甲方将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，
九、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。附：工程预算表
甲方：乙方：
签字（盖章）：签字（盖章）：联系电话：联系电话：
年7月20日年7月20日
附：
工程预算表
制表单位：制表时间：年7月20日篇二：房屋装修合同简单
房屋装修合同
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程项目：宅装修项目
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1.工程地址：
2.总计施工面积：平方米。
3.委托方式：包工包料
4.工程开工日期：年月日
5.工程竣工日期：年月日
第二条：工程价款
工程价款（金额大写）。
第三条：质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
第四条：材料供应
乙方提供所有材料设备，所有材料及设备详见装修清单。
第五条：付款方式
合同一经签订，在工程完工前付清
所有款项。
第六条：工程工期
如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1％作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1％作为误工费支付给乙方元。
第七条：工程验收
乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在7天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。第八条：其他事项
1. 甲方责任
必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
2.乙方责任
指派一名工作人员为乙方工地代
表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
第九条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5％作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条：争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十一条：合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10％交付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十二条：合同生效
1.本合同经双方签字后生效。
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
签约日期：2012年2月25日篇三：房屋装修合同范本含装修预算清单房屋装修合同
委托方：
承接方：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1. 工程地址：___。
2. 居室规格：房型，总计施工面积平方米。
装修合同违约责任篇一：工装装饰合同 装饰工程合同书 甲方（发包方）: 乙方（承包方）: 根据《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同，以资双方共同遵守： 第一条：工程概况 1、工程名称：工程地点： 2、工程内容及做法：（详见装饰装修工程预算及施工图纸） 3、工程承包方式：经双商定采取承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料。 第二条：工程期限 一、本工程以双方签订合同当日起，
年月日至年月日止，共计天。 二、在施工期间，如遇下列情况，经发包方确认后，工期相应顺延： 1、施工场地水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工； 2、凡发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延； 3、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工； 4、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； 5、增加工程量、修改设计图纸、项目内容，所造成的工期亦相应顺延； 6、人力不可抗拒的因素而延误工期。 第三条：工程总造价 本工程预算总造价为（￥），此工程总造价为包工、部分包料，结算时按
实际工程量的减增结算，若在预算基础上增加项目则另加上增加的总价，增加项目的单价根据双方在变更时所协定的书面造价结算。 第四条：工程付款方式 工程款的支付方式：转帐方式或现金支付 本工程自签订合同即日起，甲方应在天内付首付工程款人民币作为前期的开工准备；以后根据工程需要及进度要求拔款，当工程进展到一半完成工程的一半以上的第天时，甲方第二次付总工程价款的%，即人民币（￥）元，余下的工程款待工程完工验收使用后，甲方在天内一次性付清人民币（￥）元。如果甲方不按合同按时拨付工程款所造成的损失（如：工期工期延长、工人窝工材料损失等）由甲方承担。 其他付款方式：1、施工过程中增加工程项目的款项，以该项目完工验收核算的工程量为准，验收之日100%支付； 2、主材代购部分材料款的支付：除需要
2019简单版装修合同范本 【篇一】 委托方(甲方)： 承接方(乙方)： 工程项目： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址：___________________________________ 2.居室规格： 总计：施工面积____________平方米。 3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4.工程开工日期：______年______月______日 5工程竣工日期：______年______月______日 工程总天数：________天 第二条：工程价款 工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭 装潢工程材料决算清单》。 2.工程验收标准，双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另 签订补充合同。 第四条：付款方式 1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半 (年月日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费) 甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡， 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款 时，不得交付使用。 2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施 工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。 3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支 付给乙方。 4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。 第五条：违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金 付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 第六条：合同的变更和终止 1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双 方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出， 应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理 清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
合同编号: ___________ 标准版家庭装修合同范本 甲方： ______________________________________ 乙方： ______________________________________ 20 年月日
如果你家里要装修的话，那必然是离不开装修合同的，一来你可以给承包方协商，二来 也明确你自己的责任，从而提高工作效率。以下就是小编为您精心整理的“标准版家庭装修合同范本”，内容仅供参考，欢迎阅读。 标准版家庭装修合同范本 甲方（发包方）： _______________ 身份证号：________________________________ 乙方（承包方）： _______________ 身份证号：________________________________ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 第一条工程概况 1、工程地点：_______ 市_______ 区（县）_____ 路________ 号_______ 楼_______ 。 2、住房结构：________ 型__________ 房 _______ 厅_______ ，施工面积__________ 方米。 3、工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如 下：总价款：_______ ，大写（人民币）： ________ 。其中：材料费：_________ ，人工费：，管理费：设计费：垃圾清运费：，税金：，其他费用：。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 4、工程承包方式：双方商定米取下列第____________ 中方式。 （1）乙方包工、包全部材料。 （2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料 （3）乙方包工、甲方包全部材料 5、工程期限__________ ，开工日期___________ 年_________ 月 ________ 日，竣工日期 _________ 年_________ 月_________ 日 第二条施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第_____________ 中方式提供： 1、甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为____________ 年___________ 月_________ 日， 图纸一式_______ ，甲方、乙方、施工队各执_________ 。 2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份，设计费 由甲方支付（此费用不在工程价款内）。 3、施工图纸双方签字后生效。
民事起诉状 原告： 住所地： 法定代表人：职务： 被告： 住所地： 法定代表人：职务： 案由：买卖合同欠款纠纷 诉讼请求： 1、原告请求依法判令被告给付原告货款元 2、请求判令被告支付逾期付款违约金元 3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。 事实与理由： 年月日原告与被告签订《购销合同》，原告为供方，被告为需方，供方为需方提供型号的，合同约定，货物的品名、规格、价格 数量总货款 结款方式：；需方如逾期未付款，每逾期一天，按应收货款的支付滞纳金给供方。合同签订后，被告未按照合同约定履行义务。从年月份开始拖欠原告的货款，原告为了双方能继续保持友好的合作关系，仍然按被告的订单如期将货物送至被告公司。从年月份至年月份被告拖欠原告货款如下：年月份，人民币元；年月份，人民币元；年月份，人民币元， 年月份，人民币；以上合计人民币元。原告曾多次要求被告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付。 综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠原告货款共计元，事实清楚,证据充分,足以认定；双方的债权债务关系
清楚，合法有效，应受法律的保护。《合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为，严重损害了原告的合法权益，应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分，人民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院查明事实后，给予支持。 此致 人民法院 具状人： 法定代表人： 年月日 附：1、本状副本份 2、书证份 3、其他材料份
委托方（甲方）：________ 承接方（乙方）：________ 住所地址：__________________________ ：________________________ ：______________________________ 住所地址：__________________________ ：________________________ ：______________________________ 工程项目：__________________________ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢（装修）。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1. 工程地址：________________________________________________ 2. 居室规格：____ 室____ 厅____ 厨____ 卫，施工建筑面积____平方米。 3. 委托方式：包工包料（除防盗门、灯具、地板材料费外） 4.工程价款（金额大写）：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。（备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。） 5. 工程开工日期：_______年_______月_______日 6. 工程竣工日期：_______年_______月_______日工程总天数：______天 第二条：施工容 1.客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。 2.主卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、阳台衣柜一个（带梭门）加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。 3.次卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。 4.厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶（铝扣板）、安装菜盆、混水阀、案
编号：FS-HT-05018 餐饮装修合同(标准版) Catering decoration contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
餐饮装修合同(标准版) 合同编号：_____ 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方餐厅装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程地点： 2、总施工面积：____平方米 施工内容：地面地砖垫层、地面地砖黏贴、加建10根立柱、9根横梁、粉刷户外墙板、户内水泥板、护墙板、修建室内周边水泥板吊顶、室内中间户内墙板。
3、要求：线路安装10Ｍ2、5公分水管安装从厕所到厨房、 修建3米×4米×1.5米、走廊扩建3米×10.6米填方并打0.5公分水泥地板并有1米高的实心护栏且粉刷、地面地砖垫层、地面地砖黏贴、加建10根立柱、9根横梁、粉刷户外墙板、户内水泥板、护墙板、修建室内周边水泥板吊顶、室内中间户内墙板、餐厅左面打一道2.3米门并开一道1.3米×1.5米的方窗并用水泥粉光滑及1.3米×1.5米×0.8米台瓷砖（60×60）贴好、厨房干格打通并用水泥粉光滑、灶台4米2孔回风灶用瓷砖（25×33）贴好（水龙头、池各1个） 4、工程承包方式： 甲方请乙方装修餐厅；乙方负责材料的购买及装修，甲方负责验收。 5、工程期限____天，开工日期为_____年____月____日，竣工日期为_____年____月____日。 第二条工程价款 本合同工程价款（大写）_____万元整，甲方先支
编号：GR-WR-60006 装饰装修工程施工合同书 模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
装饰装修工程施工合同书模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 资质等级： 甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下： 1、工程概况： 2、工程名称：***地点**承包范围***承包方式***承包内容 3、工期 4、工程质量标准： 5、工程造价： 6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款： 7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_____日后如未有异议，
即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表九：工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。 8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。 9、违约责任 1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金; 2)、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责; 3)、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失; 上一页1 我们猜您还喜欢： nbsp;，，身份证编号：， 受赠人（乙方）：，，身份证编号：。 甲方是乙方的，为赠与房屋，甲、乙双方经协商一致，
装修合同范本简单版 委托方(甲方)： 承接方(乙方)： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进 行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程地点： 2、工程承包方式，双方商定采取下列第(1)种承包方式： (1)乙方包工、包全部材料; (2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。 (3)乙方包工、甲方包全部材料。装修房屋合同 3、总价款： 4、开工日期月年 第二条：质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求， 双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方 自负，施工质量由乙方负责。
5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方， 以便于工作衔接。 第三条：材料供应 1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同 中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用 于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格 有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由 乙方负责。 3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计 要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施 工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金 额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙 方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第四条：付款方式 1、合同一经签订，甲方即应付30%工程款;剩余70%尾 款待甲方对工程竣工验收后结算。甲方在应付款日期 不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清 工程价款时，不得交付使用。 2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订 补充合同，并由乙方负责并且施工变更令，通知施工工地 负责人。增减项目的价款，当场结清。 3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期 一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。 第五条：违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应 按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，
标准版房屋装修合同范本 标准版房屋装修合同范本 随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的标准版房屋装修合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。标准版房屋装修合同范本1 委托方(甲方) 承接方(乙方) 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址： 2.居室规格：房型，总计施工面积平方米。 3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4.委托方式：包工包料大包干交钥匙工程。 5.开工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，工程总天数：天。 第二条：工程价款 工程价款(金额大写)，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。 第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。 5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条：材料供应 1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明
码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条：付款方式 1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(________年____月____日)，甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费) 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。 第六条：工程工期 1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。 2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。 第七条：其他事项 1.甲方责任 1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。 2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对
装修合同纠纷民事起诉状 原告：风光无限，男，汉族，1972年1月28日出生，住址重庆梁平区清和街10#建苑23-102室。电话：15067218 被告：云浮，男，1992年4月3日出生，住址重庆梁平区凤区锦绣苑2-502室。电话：1397325 被告：马云涛渚，女，现年45岁，住址重庆梁平区凤区锦绣苑22#3-502室。电话：13325 诉讼请求： 1、请求依法判决两被告支付原告工程款195000元，并支付欠付工程款利息12480元（2011年4月15日至2012年4月15日按照中国人民银行同期贷款利率6.4%计算）。两项合计：207480元。 2、本案诉讼费用由被告承担。 事实和理由： 2010年12月初被告马云涛渚、云浮（系马云涛渚儿子）因需将明亮花园37号楼4、5、6楼装修成酒店（暂定名重庆锦成酒店），便通过朋友联系到原告协商装修事宜，双方达成初步装修意向后原告于2010年12月19日组织人员进场施工，后被告马云涛渚、云浮作为工程发包方于2011年1月8日与原告签订《室内装修合同》，约定装修施工内容：“除明亮花园37号楼4、5、6楼弱电、消防、套装门安装以外的所有装修装饰工程。”承包方式：“承包装修工程轻工，不含装修材料”，总价款380000元。合同工期2010年12月25日开工，至2011年4月5 日竣工。合同签订后，原告按照合同约定组织人员施工，并按照施工进度确保工期，完成合同约定施工内容。合同履行期间，被告先后支付原告合同价款185000元。工程竣工后，原告多
次要求被告支付下剩的合同价款195000元，但被告以各种理由借口推诿，因被告拖欠原告工程款致使原告雇佣的工人多次到原告家中闹事，严重影响原告的正常生活。无奈，诉诸贵院。 原告认为，双方签订的《室内装修合同》是双方当事人真实意思表示，合法有效。原告已履行合同义务，被告应当按照合同约定的固定价格支付下剩的工程款，两被告作为工程发包方以及重庆锦成饭店的设立的发起人应当共同承担清偿下剩余工程的责任。为了维护自身合法权益，原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定诉诸贵院，请求依法判如所请。 此致 梁平区人民法院 具状人： 2016年5月15日
个人装修合同范本简洁版 委托方（甲方）：_________承接方（乙方）：_________ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。 一、工程地点：____区____街____单元____室 二、形式结构：____层式____室____厅____厨____卫 三、工程项目： 1、四个房间（两卧室、两客厅）地面铺设80*80瓷砖，打地角线，要求平整；一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出 吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30瓷砖，要求平整；两个阳台地 面铺设30*30瓷砖，要求平整。 2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。 四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。 五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月 内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。 六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费 _________元人民币。 七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，____年____月____日至____年____月____日内无任何问题，将全额返还乙方。 工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天 内付清乙方人工费， 八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方：_________乙方：_________ 签字（盖章）：_________签字（盖章）：_________ 联系电话：_________联系电话：_________ ____年____月____日 委托方（甲方）：_________ 承接方（乙方）：_________ 工程项目：_________ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以 便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址：___________________________________ 2.居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨 ______卫，总计施工面积____________平方米。 3.施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4.委托方式：____________________________________________ 5.工程开工日期：______年______月______日 6.工程竣工日期：______年______月______日 工程总天数：________天 第二条：工程价款 工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附 件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________元； 2、人工费__________元；
房屋装修拆除合同 篇一：装修拆除合同 装修拆除合同 委托方：（甲方） 受托方：（乙方） 一、甲、乙双方在自愿公平、互惠互利的基础上，就甲方南二环店装修工程前的室内拆除事宜，经双方友好协商、签订合同。 1、工程名称：室内拆除工程。 2、承包范围：甲方委托乙方对室内甲方所指定的拆除项目进行安全拆除工作及产生垃圾的清运工作。 3、工期为天 4、工程造价为元人民币（含正式税票）。 二、乙方责任： 1、听从甲方的一切合理安排，拆除达到甲方满意为止； 2、及时将拆除过程中所产生的垃圾收集并清运； 3、施工过程中，乙方应当遵守施工安全操作规程，负责施工现场的安全管理，避免甲方房屋和其它财产的损失； 4、施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容；
5、未经甲方允许不准将与施工人员无关的其他任何人员带入施工现场。 三、付款方式：室内装修拆除完毕、垃圾清理完毕，工程完工验收合格后，甲方一次付清拆除款，乙方开具正式税票。 四、安全：为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。乙方在施工过程中必须采取严格的安全措施，承担因安全措施不当造成的工程事故、人身伤亡等责任，并承担全部费用，与甲方无关。 五、违约责任：任何一方不得擅自解除或变更合同，否则视同违约，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部损失。 六、其它： （1）本合同未尽事宜，双方另行协商； （2）本合同的注解、附件、补充协议是本合同的组成部分，与本合同效力同等。 （3）本合同一式两份，甲乙双方各一份，经双方代表人签字并加盖公章后生效。 甲方：乙方：
公司装修合同模板（标准版） 发包方（简称甲方）：_________________________ 承包方（简称乙方）：_________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》， 行平等、自愿、公平、诚实守信的原则，经甲、乙双方协商，就本工 程承包事项达成一致签订本合同。 一、工程概况 1.装饰施工地点： 2. 住房结构： 3.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 4.承包方式包工包料。 5._______________ 工期：自_ 年_____ 月日开工，至 __________ 年_______ 月 _____ 日竣工， ______ 工期______ 天。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款：Y ________ ，大写（人民币）： ________________ 详见本合同装修工程报价单。 2.工程款付款方式按下列方式支付： （ 1 ）第一次，对预算设计认可签订合同之日施工方进场支付1000 元订金，第二次付款时扣除 （2）第二次施工过程中工期进度过半支付工程总造价50%合计________ 元
（3）第三次竣工验收当天支付工程总造价40%合计_____ 元 （4）第四次竣工后三个月工程无质量问题，剩于10%甲方支付乙方合计________ 元 （5）工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。 三、关于材料供应的约定 1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 四、关于工程质量及验收的约定 1.本工程执行DBJ08- 62 - 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30- 19xx《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制
编号：FS-HT-05018 简单装修合同(标准版) Simple decoration contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
简单装修合同(标准版) 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 工程项目： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址：___________ 2.居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨______卫 1、______室，计______平方米； 2、______厅，计______平方米；
3、______厨房，计______平方米； 4、______卫生间，计______平方米； 5、______阳台，计______平方米； 6、_____过道，计______平方米； 7、其他（注明部位）______，计_____平方米。 总计：施工面积______平方米。 3.施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4.委托方式：______________ 5.工程开工日期：______年______月______日 6.工程竣工日期：______年______月______日 工程总天数：_____天 第二条：工程价款 工程价款（金额大写）_______元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。 1、材料款_______元； 2、人工费_______元； 3、设计费_______元； 4、施工清运费_______元； 5、搬卸费_______元； 6、管理费_______元；
编号：FS-HT-05018 装修合同(标准版) Decoration contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
装修合同(标准版) 说明：本合同书适用于权利人明确其在规定限期内完成以房产为主要交易主体，可 用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 发包方（简称甲方）：_____; 承包方（简称乙方）：_____ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市合同格式条款监督条例》，《上海市建筑市场管理条例》，建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。 第一条工程概况 1．甲方装饰住房系合法居砖 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并持有布建委颁发的《建筑业企业资质证书》的企业。 2．装饰施工地点：______区（县）_____路
_______弄（村）_______室。 3．住房结构：_______房型______套，施工面积_________平方米。 4．装饰施工内容：（见附件一《装饰施工内容表》）。 5．承包方式：__________（包工包料、清包工、部分承包）。 6．总价款：￥______元，大写（人民币）：_______; 其中：材料费：_________，人工费：_______; 管理费：_________，设计费：_____; 税金（3．41%）：_____，垃圾清运费：______; 其他费用_________; 双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部份的工程款按实另计。 7．工期： 自_______年_____月______日开工，至_______年_____月_______日竣工。工期_______天
装修合同纠纷起诉状范本 原告： 住所地： 法定代表人： 被告： 住所地： 法定代表人： 诉讼请求： 一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币______元，并支付原告上述款项自_____年_____月_____日起至实际支付之日止的利息损失（按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算）； 二、本案诉讼费用由被告承担。 事实与理由： _____年_____月_____日，被告将______厂房防腐工程发包给原告，并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》，合同约定：施工面积约为_____㎡，总工程价约为_______元，按实际施工面积结算工程款。在原告施工过程中，被告又增加了_____厂房三
楼、四楼的地坪防腐工程。合同对如何支付工程款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款____%作为合同定金；2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款___%，余下____%质量保证金，待保修期满一年后，一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____年，保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后，被告支付了____万元的定金。_____年_____月_____日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为______㎡，工程总价款为_____元。时至今日，该工程的保修期早已届满，但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱，至今未付。 综上所述，被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此，为使原告的合法权益得到保护，根据我国相关法律法规之有关规定，特向贵院提起诉讼，请依法予以判决。 此致 ______人民法院 具状人：_______ _____年_____月_____日
合同编号________ 新家庭装修合同范本简单版（三） 甲方：__________ 乙方：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！ 第1 页共4 页
发包方（简称甲方）：_______________ 承包方（简称乙方）：_______________ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址：___________________________________ 2.居室规格： 总计：施工面积____________平方米。 3.施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4.工程开工日期：______年______月______日 5工程竣工日期：______年______月______日 工程总天数：________天 第二条：工程价款 工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。 第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。 2.工程验收标准，双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 2 / 4
简单版装修合同范本 承接方(乙方)： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程地点： 2、工程承包方式，双方商定采取下列第(1)种承包方式： (1)乙方包工、包全部材料; (2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。 (3)乙方包工、甲方包全部材料。装修房屋合同3、总价款： 4、开工日期月年 第二条：质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。 5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，
以便于工作衔接。 第三条：材料供应 1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第四条：付款方式 1、合同一经签订，甲方即应付30%工程款;剩余70%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。 2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责并且施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 解除装修合同通知书 篇一：解除合同通知书 解除合同通知书 河南×××公司： 河南金合力律师事务所接受×××委托，依据中华人民共和国有关法律法规，就贵司与委托人之间关于“×××”店面装饰装修工程施工纠纷一事，特向贵司致函如下：根据现场查勘情况和委托人提供的资料证实：××年××月××日，贵司与委托人签订《建筑装饰装修工程施工合同》（YZh-96-0206），委托人将位于郑州市×××店面交由贵司以包工包料的形式承包装饰装修工程，合同价款为×××元，××年××月××日完工，工程质量达到合格。后双方又签订了工期延期单，将工期延至××年××月××日，超期一天扣×××元，并就工程质量和施工内容提出异议和整改意见，但至今该工程未能按期保质保量的完工。 委托人多次与贵司协商解决此事，但贵司的相关工作人员一直推脱至今，未能解决，严重影响了委托人对该店面的
使用，给委托人造成了房租、物业费、员工工资、预期可得利益、重新装修等等巨大损失。据此，我们依据委托人的授权郑重函告贵司如下： 1.解除委托人与贵司签订的《建筑装饰装修工程施工合同》（YZh-96-0206），限贵司两日内退出施工现场。 2.限贵司按照双方之间的约定于两日内就给委托人造成的各项损失予以赔偿（约5万元）。 望贵司在接到本解除通知书后能以诚信为本、本着客户利益至上的原则，及时退出施工现场、及时对委托人的各项损失予以赔偿。否 则，委托人将采取一切合理手段维权到底，包括投诉至相关管理部门、请求媒体帮助、起诉至法院等，直至问题解决。 特此函告 河南金合力律师事务所 律师：××× 20XX年8月7日 联系方式： 河南金合力律师事务所 联系人:×××电话：××× 传真：×××地址：××× 委托人×××电话：×××