合同编号：
建筑工程劳务承包合同
发包人：（下称甲方）
承包人：身份证号码：（下称乙方）依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经过友好协商，就工程的钢筋分项劳务承包签订以下条款，并严格执行。
第一条工程概况
工程名称：
工程地点：
结构形式：
建筑面积：
第二条合同文件使用的语言、标准和适用法律
合同语言：本合同文件使用汉语。
适用法律法规：国家有关法律、法规和江苏省与南通市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
适用标准、规范：按国家和江苏省现行质量评定标准和施工技术验收规范标准执行。
第三条承包范围和方式
承包范围：工程钢筋成型、绑扎，包括本工程设计图纸、塔吊基础、临时设施、设计变更与甲方通知范围内所有钢筋工程（其中包括：所有主体结构及二次结构圈梁、过梁、构造柱、压顶、腰线条、挑板、小型结构、刚性屋面、地面钢筋网、后浇带变形逢修整、植筋用配筋，设计变更、安全文明施工等），具体以甲方划分的实际施工部位及范围为准。
承包方式：包工包辅材包小型工具。
3.2.1包清工：
各种钢筋机械的安拆(钢筋机械由承包人提供)；钢筋加工料场的清理、堆放；进场钢筋卸车堆放；钢筋翻样；所有主体结构与二次结构钢筋，钢筋成型加工、钢筋绑扎、绑扎用脚手搭拆、材料归库、闪光对焊连接、马凳安装、保护层垫块安装、砼浇筑过程中钢筋的看护与修复；钢筋电渣压力焊所用钢筋的垂直与水平运输；楼层工作面废弃材料回收整理、成品保护、验收跳板铺设；钢筋加工场的二次搬迁；后浇带钢筋整修；钢筋材料堆场的与文明施工；清理工作必须经甲方验收认可；材料分类分规格堆放整齐并协助配合甲方按标准做好工作；自身所需标高测放；节约材料。
3.2.2包辅材：绑扎丝、塑料垫片、塑料马凳、工作灯具、移动电箱；
3.2.3包小型工具耗用品：小型工具、耗用品、弯曲机、切断机、闪光对焊机、卷扬机（甲方只提供塔吊，其余机械、用具均由乙方提供）。
第四条施工工期
合同施工工期：甲方工程进度要求时间内完成全部工作内容。
具体进场日期以甲方代表的通知为准，工期从甲方发出进场通知后第二日开始计算。
工期延误处罚：乙方完工工期每延期一天，甲方将按结算价款的百分之一计罚乙方，甲方有权清退乙方所有施工人员。
甲方项目部与乙方签订的进度节点作为本合同附件（工期要求）。
第五条承包单价、结算方式与付款方式
综合单价：钢筋制作安装按元/吨，钢筋制作安装按元/㎡；综合单价中安全、质量、文明施工各元/㎡。综合单价含乙方为按合同要求完整履行完本合同第三条义务所需一切费用及由此引起的其他费用，含安全文明施工费、劳保费与人员调遣费，含施工人员养老金、医疗保险金等各项社会保险与个人所得税，本综合单价为一次性包死单价。
结算方式：施工阶段，由甲方项目部组织质检、安全、材料部门参加，对每完成的质量、进度、安全、文明施工进行评审会签，评审会签结果进入结算。如跨年度施工，则年底按实际完成部位与工作量预结。乙方全部施工完毕通过验收后双方办理最终结算手续，结算价为：钢筋制作安装按元/吨乘以实际施工钢筋用量（吨），钢筋制作安装按元/㎡乘以图纸建筑面积作为结算价（最终以甲方预算部审定的结算金额为准）。
付款方式：甲方负责职工工资表的制作和审批并对工资的发放负有监督责任，所有工资必须经施工人员本人及承包人签字交甲方后发放（因甲方对乙方人员认识有限，所以对于乙方人员混淆、工资发放错误等资金损失均由乙方承担，并确保乙方人员出勤天在28天/月以上）。每月生活费付款比例不大于当月实际审核完成工程量的20%；基本工资、借款、各类赔偿和罚款等在支付工程款时从中扣除。班组完成合同工作内容退场时，另支付实际完成工程量的10%；年底支付至85%。
因工程安全、质量、进度问题及影响整体工程文明施工，甲方或上级主管部门对乙方责任引起的各项罚款，一并在工程款中扣除。
承包工程范围以内不存在任何零点工，不再发生任何材料运输费用。乙方每施工一个建筑单体，提供5个出勤天的免费工由甲方统一调配使用，以解决文明施工中存在的而又不可预见的各班组间因责任不清而需甲方协调解决的问题（此部分用工不含乙方未按合同
约定而应承担的安全文明责任）。
对下列情况，劳务费可相应调整：
5.6.1 合同约定的工作范围以外施工项目、设计变更、甲方通知按以上约定结算方式
结算；本工程以外施工项目，定额人工单价元/工日；甲方签证的合同范围以外的零点工按元/工日结算。所有甲方指派的合同范围外的零点工，乙方必须在两个工作日内向甲方栋号长或甲方任务派发人提出签证申请并完成签字核实工作（必须有该栋号生产负责人的审核签字，三个以上点工须经公司预算部审核确认后方可，原件签完字即交甲方预算部存档），每月的月底一次结清当月零点工，否则逾期办完上述手续一律作无效用工，不予结算。
5.6.2 无故浪费材料，一经发现按所浪费材料原值的2倍进行罚款；钢筋施工损耗必
须控制在%的损耗率以内，超出部分按元/吨赔偿给甲方并接受甲方的处罚，在结算款中扣除。
5.6.3 如因乙方原因不能按甲方要求完成工作，甲方有权清除乙方退场，已完部分钢
筋单价按元/吨结算，其余一切费用乙方自行承担；甲方另行派人支援完成的，甲方将按每人每天元计算，从乙方工程款中扣除。
5.6.4施工过程中如发现合同内容未完成而放弃施工的，或者未按照甲方的要求施工
的，甲方除了在施工过程中限其整改并进行罚款以外，视情节轻重有权单方中止其施工合同，前期所做的已完工程量按元/吨结算。
如甲方交乙方使用的用具均由乙方自己保管、养护（开工前甲乙双方办理交验手续，保养所需材料甲方提供），工程结束交验后因乙方无故损坏和不还的，按市场价格在工程款中扣除。
乙方因完不成甲方要求的工期、质量、安全，甲方有权指派其它队伍施工或支援乙方，该部分人工费将按倍的合同单价从乙方工程款中扣除（如有不足部分由乙方交纳现金补足）。
第六条施工组织管理
乙方必须按国家及南通市人民政府关于对施工企业管理要求，人员必须90%以上为南通籍劳动人员且全部注册，费用由乙方负担。乙方须加强对所属施工人员的管理，严禁乙方再次转包，如发现层层分包，队伍必须清退。
乙方必须遵循服从甲方的现场管理有关规定，加强对自己施工人员的约束，严禁偷盗、嫖娼、打架等违法乱纪行为，一经发现甲方有权进行处罚，并对造成的经济损失进行赔偿，情节严重，触犯法律的交公安机关依法追究刑事责任。对有屡次违反内部治安、消防管理
规定的人员清除出现场。
乙方须配备各类专业管理人员以保证本工程的正常进行施工。
乙方施工人员要保证相对稳定（稳定率在90%以上）人员施工，不准合同外人员出入现场和生活区。
乙方委派为驻工地全权代表，代表乙方负责处理工程有关事宜。乙方人员进场后即向甲方提供乙方人员花名册与身份证复印件。乙方合同签订人每周在本工地的出勤天不得少于3天（每天在本工地的时间不少于8小时），如有事不能出勤必须向甲方项目经理请假并征得同意后方可缺勤，否则每次处以乙方元/次的罚款。
乙方分包项目负责人如果不合格，甲方有权将其开除，乙方应重新委派合格的项目负责人。
乙方必须严格按照审查后的施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量，保证工程进度，按甲方规定的工期如期完工。
如乙方安全、进度、质量、文明施工、组织管理中某一方面达不到甲方要求，甲方将从乙方承包范围内切除最好施工的部分给其他班组施工。对此，甲方将不承担任何责任与乙方的任何经济损失，乙方也将不提出任何权利主张。
第七条工程质量
本工程质量目标：。建筑工程质量依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）进行验收。达不到上述标准或出现质量事故，结算时甲方扣减乙方元/m2（建筑总面积）。
乙方应对工程质量负责，施工的工程应达到验收规范的标准，以甲方验收通过为准。甲方将对乙方施工部位按有关规定进行验收，钢筋绑扎点必须满扣。
因乙方原因造成工程质量不合格而返工甚至延误工期，乙方承担甲方的经济支出。乙方须及时进行自检。
甲方交给乙方的施工图纸、说明、安全技术交底等签字齐全的资料，均作为施工生产的有效依据，乙方应妥善保管，并按要求，合理组织施工，对于随便更改、自作主张、违章施工所产生的后果，乙方自负，并承担甲方的经济支出。
实际施工过程中，乙方必须按照施工图纸、设计变更洽商和甲方交底组织施工。若发现图纸、交底与实际情况不符时，应及时通知甲方并暂停施工，待甲方明确书面答复后方可继续施工，变更如需植筋保证该部分钢筋的成型和绑扎。
乙方承包范围内的工作内容全部完毕后，甲方应及时组织有关部门和人员进行工程总体验收。验收合格，双方办理交验手续。
分项工程验收前，要对成品钢筋实施保护。
第八条安全生产、安全事故处理及文明施工
甲、乙双方必须认真遵守国家及本市有关安全生产的法律、法规和对施工现场各项管理制度的要求。乙方与甲方签订安全施工生产协议书，甲方负责对乙方进场的全部人员进行安全教育，监督乙方施工人员在施工生产中必须遵守现行操作规程，在甲方负责人的统一领导下，相互密切配合、合理安排，保证工程施工的顺利进行。
乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方工人违章操作发生的事故，由乙方自行承担。
甲方安全人员有权按现行规章制度对乙方违反规定的施工人员实施罚款；在日常安全生产和文明施工检查中，因乙方责任受到上级主管部门、总包单位或其他职能部门的罚款，将由乙方承担此项经济支出。另附安全生产协议书。
乙方必须严格执行甲方有关施工现场环境卫生管理的有关规定，每日完工后，工完场清，施工垃圾堆放到甲方指定的现场某地点。回收施工废料运至甲方指定的现场某地点。如因乙方原因造成现场及周围环境污染的，乙方将承担由此造成的一切损失；乙方文明施工水平必须满足业主、甲方的要求，否则甲方有权要求整改，并对乙方进行处罚。
负责及时做好施工建筑物四围3m范围内的本班组施工遗弃物或高空作业面坠落物的清理工作。本班组材料堆场、加工场或仓库的材料、机具须按市级文明工地的要求标准进行放置，做好场内日常文明施工清理工作以确保符合日常上级检查要求。如未能按此要求做好相关工作，在上级来检查前被甲方发现不符合检查要求，甲方将勒令乙方即刻进行整改或直接调派其他班组进行支援，所耗费支援人工费将按元/工从被支援班组扣除支付给支援班组。
自备一定数量的专职文明施工人员负责本班组的文明施工工作。每层清理完毕须经该栋号生产与质量负责人验收合格确认并保留验收合格底稿，否则视为未按要求完成此工作，项目将视具体情况作出文明施工处罚。
乙方在施工生产过程中无重大伤、亡事故，轻伤频率不超过3‰，并经过上级主管部门检查、评比、鉴定认可。达不到上述标准，甲方扣减乙方元/吨，以分层实际评定为准签证生效（每次分层评定后的结果当日即交甲方经营部）。
工程施工现场必须达到文明工地。如因钢筋施工原因未能达到上述标准，结算时甲方扣减乙方元/吨，以甲方分层评定为准（每次分层评定后的结果当日即交甲方经营部）。
第九条双方责任与权限
甲方的责任和权限：
9.1.1 乙方工人进驻施工现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查；
9.1.2 甲方应及时提供乙方生产所必须的技术资料，并向乙方书面交底施工技术、质量、安全、文明施工、节约等要求，及时提供必备的机械和材料；
9.1.3 甲方应为乙方人员提供符合卫生标准的食宿条件，提供符合卫生标准的卫生设施，满足施工和生活的需要；
9.1.4 甲方应按合同规定按时办理劳务费的结算、付款；
9.1.5 因乙方不服从管理，造成严重损失时，甲方有权让乙方限期退场，并赔偿甲方的相应经济损失，已完成工作量按合同约定结算；
9.1.6 对乙方分部、分项工程施工技术、安全、质量交底进行监督，对乙方所完成施工部位及时进行验收。
9.1.6 对乙方不服从执行甲方指令，以任何理由拒绝继续完成或无力完成甲方要求的施工任务时，甲方有权将乙方立刻清退出场或指派其他队伍顶替乙方继续施工，并按倍的合同单价从乙方款项中扣除给顶替乙方施工的队伍，由此引起的一切相关损失和责任由乙方承担。
乙方的责任和权限：
9.2.1 乙方对于其确定劳动关系的工人必须认真审查，保证人员政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不能低于18周岁，不得超过60周岁；
9.2.2 乙方必须保证人员的相对稳定，保证按期、按质、按量完成甲方要求的生产任务，保证施工现场清洁，文明施工，符合国家、市府的有关规定，服从甲方的统筹安排。由于乙方责任，没有达到甲方要求的工期，甲方有权对乙方进行处罚；
9.2.3 乙方人员必须按施工图纸、设计变更洽商、有关说明进行施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理洽商变更手续后方可进行改动施工，擅自施工或造成返工的，乙方责任自负并赔偿甲方材料损失。在施工中应注意保护成品、半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其工具；
9.2.4 乙方对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料；
9.2.5 乙方对甲方的指令必须无条件服从执行，所需材料需提前1星期向甲方报计划，
对甲方发出的派工指令必须予以无条件服从执行保质保量完成。
9.2.6 施工期间，每月月底及时向甲方提交乙方本工程在施人员的当月考勤（须有施工人员本人签字，考勤不得伪造或代签），否则后果乙方自负，并接受甲方不少于元/次的处罚。乙方人员每月基本工资的发放必须按甲方规定的要求发放，否则后果乙方自负。
9.2.7 钢筋卸车配合，合理配料用料，乙方对钢筋的施工损耗控制负有不可推卸的责任。如超出约定的%损耗控制指标，乙方无条件接受甲方处罚。
9.2.8 乙方对因违反合同约定或甲方要求而引起的处罚，乙方无权拒签确认，处罚始终有效。
第十条争议
甲、乙双方发生争议时，友好协商解决。
第十一条其他
11．1乙方自带本班组所有进场施工人员两个月的生活费。
乙方试工期为20天，如试用期不合格，全部清退出场，试用期内将按完成劳务产值的70%结算，其余一切费用乙方自理。
甲方每批次钢筋进场后，乙方领用加工前双方办理领用数量签字手续。乙方加工过程中产生的钢筋废料由乙方进行保管，如工程需用钢筋废料必须有甲方仓库开具的同意废料领用单方可发放，并且做好与领用工长领用数量的过磅签字手续。
其他未尽事宜，双方协商解决。
本合同经双方代表签字盖章后生效，在乙方全部履行完本合同规定义务、甲方支付完乙方工程款后本协议即告失效。
本合同一式八份，甲方六份，乙方二份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
（盖章）（盖章或签字）
法人代表或法人代表或
授权委托人：（签字）授权委托人：（签字）
经办人：经办人：
联系电话：联系电话：
日期：年月日日期：年月日
合同编号：
劳务作业班组安全生产协议书
甲方
乙方
为全面履行甲乙双方签订的劳务作业班组合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及其他有关法律、法规，签订本协议。
本协议为工程钢筋工劳务承包施工合同的补充条款，在双方签订工程施工合同的同时签订本协议。经双方签字或盖章生效，与工程施工合同具有同等法律效力，双方应认真履行。
一、甲乙双方应共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下，定期由班组长牵头召开班组安全工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时必须先落实安全技术措施，防止事故发生。
四、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
五、发生事故应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告业主和上级主管部门，组成事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
六、班组长和班组人员应履行如下职责：
乙方对本工种的施工中安全工作负直接责任。具体内容如下：
1、配备专门的安全生产管理人员，明确责任人，随时检查安全生产情况并作好记录，如因乙方原因发生安全事故，由乙方负责。
2、施工人员进场前应组织学习有关安全生产的法律、法规，做到预防为主。对各种机械的使用进行安全操作规程的培训和安全技术交底，严禁新工人未培训进行操作，由此引发的安全的事故由承包方负责，在甲方处理工伤事故后，所发生的费用从乙方的工程款中扣除。
3、施工现场内严禁使用易燃易爆物品，同时禁止吸烟。
4、施工现场生活区与施工区应分离并符合消防规范要求及防火有关规定。
5、施工现场应配备消防器材和消防水源，并派专人负责。
6、乙方应负责现场施工人员的安全管理，如因乙方原因出现意外伤亡事故，由乙方负
责。
7、遵守甲方安全管理制度，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议。
8、按照甲方的要求制定本班组安全目标责任、管理规章制度，并向甲方备案。
9、按照甲方的施工组织设计和施工方案，组织实施本班组施工范围内的安全施工方案和安全技术措施。
10、对本班组的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方入场前的安全教育。
有人员调整时，要立即报告甲方，并进行安全教育。未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证的人员、残疾人及未满16周岁的童工、超过55周岁的老年人，如未进行此项工作发生安全事故，不管何方原因，均由乙方负全部责任，一切经济损失和赔偿由乙方支付。总包方在直接支付完工人基本工资后，优选支付赔款额，直至扣完为止，其余工人发生的纠纷由班组长负责，甲方可向法院起诉班组长的追加索赔的权利，包括班组长家庭的房屋、财产等。
11、按规定要求班组长负责操作中的安全检查。
12、负责班前安全教育和工种变换的安全教育，同时有针对性地进行安全技术交底。
13、向甲方申报劳动保护用品和机具设备的检查验收，经验收合格后使用。
14、按甲方要求设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水符合卫生要求。宿舍内禁止留宿不在本工地工作的所有人员，一经发现立即清除并给予班组长元/次的罚款。由甲方提供的临时宿舍床铺不允许承包班组的职工私自改变其搭设方向位置等，不允许其家属在现场居住，职工家属来工地一律在外自行租赁房屋，如违反每起罚班组长元，并清除出工地现场，否则每天按元收取房租，从乙方当月生活费中直接扣除。
15、在容易发生火灾的区域动火时，应事前向甲方申请，经批准并同时采取有效的防范措施后方可施工。储存使用易燃易爆器材时，应采用相应的消防安全措施。职工宿舍内严禁使用电炉、电饭锅等餐具，进行自行开小灶，宿舍内不允许使用电炉、取暖气进行取暖，一经发现给予没收，并每次处罚班组长元。
16、教育本班组职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作，施工中如因乙方人员违章指挥、违反安全纪律、违反操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。在日常安全检查中，如出现承包班组的职工违章作业和违章指挥等现象，甲方所有管理人员均有权给予制止，经管理人员等摄影曝光后，给予罚款，再由承包班组处罚工人。
17、不允许职工之间赌博，严禁职工之间打架，每发生一起，不论何原因罚承包班组长元/起，发生群架斗欧事件，不论何原因罚承包班组元/起。医药费由打架者自付。
18、乙方教育好本班组的职工，严禁盗窃工地上的所有物品，一经发现即移送公安机关处理，并按盗窃的金额给予承包班组长2倍—10倍的责任罚款。
29、发生安全事故后，如属乙方全部责任的由乙方自行处理，如不及时处理或不能处
理由甲方代为处理，费用从乙方工程款中直接扣除。未查明原因的由甲方先处理，乙方协助处理，查明原因后按责任原因甲方再进行处理。
七、此协议作为劳务合同附件，一式八份，甲方六份，乙方二份。
甲方：乙方：
（盖章）（盖章或签字）
法人代表或法人代表或
授权委托人：（签字）授权委托人：（签字）
经办人：经办人：
联系电话：联系电话：
日期：年月日日期：年月日
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 劳务钢筋承包合同简易版
劳务钢筋承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 发包方： (以下简称甲方) 承包方：身份 证号： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华 人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规 范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、 《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责 和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致， 签订本合同共同遵守。 一、工程名称：新增家属随军人员公寓楼 建设工程 二、工程地点：广州市梅花园梅园路109 号
三、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明 四、承包单价： 35.00 元/平方米(建筑面积) 1)无论本工程单体钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 2)本承包单价中，80%为农民工工资，其余20%为机具设备添置、维护、运输费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明施工费、管理费和利润等均包括在内。 3)如发生甲方直接外加工成型，具体价格双方协商，在乙方总价中扣除。 五、承包范围：(包含并不仅限于)
建筑工程钢筋工劳务承包协议书 发包人: (以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。 一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地址： 3．工程内容：施工图纸设计要求及施工范围内的全部钢筋工程、施工规范规定的全部钢筋工程(含基础、主体结构、楼顶屋架及造型、二次结构等钢筋加工、制作与绑扎，现场结构及二次结构墙体植筋项目，止水钢板带的安装及焊接)。 4．承包方式：包清工（包人工、小型施工机具、包安全、包工期、包质量、包文明施工等，甲方只提供一台吊车其他任何机械都由乙方自备）。甲方提供乙方住宿，但必须服从甲方统一安排。 5. 承包范围：但不限于以下内容 ⑴钢筋料表的编制。 ⑵设计图纸及设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑶施工规范及常规要求。 ⑷材料场内运输、装卸。 ⑸钢筋的下料、弯钩、加工成型、绑扎、标识牌制安。 ⑹钢筋的除锈、污物的清理。 ⑺成型钢筋的焊接。（包括：电弧焊） ⑻二次结构，如砌体工程的二次构造柱、圈梁等。 ⑼每道工序钢筋绑扎完成后，对该施工区域内的现场清理及堆放。 ⑽与其他工种的配合施工。 ⑾施工中所需机械设备完工后搬运到甲方指定地点（项目范围以内）。 ⑿文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养、维修等工作。 ⒀钢筋分类、分规格上架堆放整齐（现场甲方如有机械设备将给予适当协助，若无乙方需人工搬运至钢筋分类架上），材料标牌标色的悬挂，场内整洁等工作。 ⒁原材料、成型钢筋必须分类、分规格堆放。 ⒂短筋利用，短头，碎筋不得大于0.4%吨。超过部分的损失由乙方承担。 还包括其他与钢筋工程相关的一切工作。 二、合同工期 1.开工日期：20 年月日（以甲方书面通知进场日期为准）；
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程 钢筋分项由乙方实行劳务分承包。为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。 第一条承包要求及方式 1 、工程名称： 2 、工程地址： 3、承包形式：本工程采取包工不包料的分包形式，（扎丝、扎钩和钢筋所需机械等材料工具由乙方自理）把钢筋分项工程承包给乙方。 4、工作内容：乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规 范进行施工，包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。 （1）钢筋的翻样、制作、绑扎、安装，不包括钢筋对接但乙方要将制作好的需要焊接的钢筋搬运至对焊部位旁； （2）包括各种箍筋和光圆钢筋的板筋制作安装。 （3）所有钢筋原材料下车、堆放场地至加工场地运输及钢筋半成品运输； （4）合理利用钢筋、废钢材及时清理； （5）预埋铁件安装、钢筋锚拉筋制作； （6）浇捣混凝土时看钢筋； （7）施工过程中所发生的杂工；
（8）对每次验筋时业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员提出的质量问题及时整改，无正当理由乙方拒不整改，甲方有权采取整改措施直至更换劳务分承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失； （9）乙方必须保证制作，安装的钢筋通过验收业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员的质量验收。 4、承包工作要求 （1）乙方必须有强烈的安全、质量、进度管理意识，乙方现场管理人员是项目部管理人员之一，承包价已包含乙方现场管理人员工资。乙方现场管理人员必须同项目部齐心协力管好现场安全、质量、进度。乙方现场管理人员参加项目部每周的例会。对本分项工程负责。乙方现场管理人员必须得到甲方认可，才能行使管理权力。 （2）乙方现场管理人员必须具备良好的业务素质，良好的沟通能力，强有力的执行力。对乙方工人的管理符合项目部制定的要求。 （3）乙方现场管理人员必须履行好自己的职责，配合项目部管理工作，如乙方现场管理人员不配合项目部管理工作。或项目部认为此人不适合管理工作。项目部有权不理会此人，有权直接越过此人要求乙方承包人直接管理。有权支付工程款不经过此人。有权要求承包人本人亲自管理或另外指定有能力的人管理。 （4）乙方管理人员必须加强过程控制，对每个工程过程严加控制，把不合格项，事故控制在萌芽状态。过程精品，才有一个精品的结果。钢筋制作完成及时检查是否有不符合要求的地方，钢筋安装完成后及时检查钢筋安装情况。 （5）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。（7）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。（8）合理使用钢筋等材料，厉行节约，杜绝浪费，禁止大材小用、乱截乱裁，短钢筋尽量用完，尽量使用在挑梁钢筋上。 否则予以重罚款。发现浪费每次罚款元，严重浪费罚款元。
加工劳务合同 篇一：范本 合同编号：甲方：南京电力设备质量性能检验中心乙方：根据性能试验现场的需要，并依照有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，同意签订本合同，并共同严格遵守。 一、项目名称： 二、项目地点： 三、结算方式：按每人每天算一个工时，每个工时元。 四、双方权利和义务： 1、甲方按照性能试验现场的要求，委托乙方配合完成烟气温度、烟气动压、烟气静压、烟气流量、烟尘等现场测试工作。 2、甲方应组织乙方认真学习安规，经考试合格后，才允许进厂从事试验。 3、乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。 4、乙方工作时间根据甲方需要确定。 5、乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标准，必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规
定。 6、乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。 五、费用结算及支付 乙方共向甲方提供工时，甲方一次性支付给乙方加工劳务费共计：元（含税）。 六、合同的终止与解除 本合同双方结算完成，则合同自行终止。 七、争议解决方式 甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 六、文本及生效 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 2、本合同于甲方盖章、乙方签字之日生效。 甲方：南京电力设备质量性能检验中心乙方： （盖章）身份证号码： 签订日期：年月日 篇二：加工劳务承包合同 加工劳务承包合同 甲方（发包方）：________
建设工程施工劳务承包合同 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组（）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就夜红山电站工程项目劳务承包事项达成一致，订立本合同。 一、工作内容及工作范围 工程名称：夜红山电站工程 工程地点：远安县洋坪镇 工作范围及内容：钢筋制安（含：放样、锚固、电焊、钢筋制作安装、二次转运、焊条、扎丝），钢筋及所需的切断机、弯曲机等大型机具由甲方提供，乙方保管，小型手动工具由乙方自备。 二、质量标准 严格按照业主、监理方的技术交底的要求施工，执行国家现行的《水利水电建设工程验收规程》和《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》，本工程必须达到质量评定合格标准，在施工过程中，乙方必须接受甲方、业主及监理工程师的监督和管理，如乙方自作主张，不按照甲方的要求施工而出现的质量事故，所造成的返工损失、材料损失等费用均由乙方承担，甲方不给予任何补偿。 三、工期 开始工作日期： 2010年08月01日 结束工作日期： 2010年11月01日 四、工程款支付和结算 本工程必须达到合格工程，以实际完成工程量结算。 1、人工单价： 钢筋制安500.00元/T；大写伍佰元/T ; 2、结算：工程量以实际完成量为计算依据。工程开工正常并完成工程量的一半后，乙方可向甲方提出工程款支付申请，甲方按实际完成工程量的60%给予支付。剩余工程款待工
程竣工验收合格后，一次性结清。 五、施工管理（文明施工、安全管理） 1、甲方根据施工进展的情况，可对乙方下达具体的工程进度计划，进行技术质量、安全工作交底，如乙方不能认真执行，对签订的合同条款在没有能力履行的情况下，甲方有权终止合同，并对其完成的部分合格工程量按完成量价款的50%结算，并解除本合同。 2、作业人员进入施工现场，必须服从管理，严禁下河洗澡。严禁酒后上岗作业，违者罚款50元/人次。不准上下抛掷物体。施工现场不准打架闹事，违者视情节轻重罚款50-200元/人次。严禁违章指挥，由于违章指挥造成事故的，追究当事人相应责任。 3、乙方必须文明施工、安全生产，若发生安全事故，乙方承担主要责任，甲方承担连带管理责任。 4、乙方应对班组的工人行为负责，教育工人自觉遵守现场施工纪律制度。保证安全生产、保障职工生活的基本权力。与作业人员签订安全生产合同，并提供作业人员身份证复印件。 六、本协议从签订合同开工之日起执行，由项目部负责解释。 七、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，签字生效，具同等法律效力。 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 项目负责人： 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组 负责人： 年月日
钢筋工劳务分包合同 劳务分包施工协议总包方： 分包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本分包工程的特点和具体情况，经双方友好协商，达成以下施工协议。 第一部分工程概况一、工程名称：XX 6#、7#楼二、工程地点： 第二部分承包范围及主要工作内容一、承包范围： 1、钢筋制作、安装工程施工：图纸内结构钢筋制作、安装所有工作内容，含二次小型构件钢筋制安的土建工作内容。 二、主要工作内容⑴．熟悉施工图纸，钢筋翻样等准备工作⑵．钢筋制作安装、钢筋翻样全部工作内容。 ⑶．运输装卸：原材料卸料、场内全部水平及垂直运输，加工场及现场成品料的装卸、堆码整齐。 ⑷．清理：清理每次绑扎后多余的钢筋，扎丝及工作区范围内的废渣等垃圾。 ⑸．其它工作：配合甲方及其它工种及在砼浇筑过程中跟班检查、看筋、护筋等。
⑹．钢筋工程所需的平直机、切断机、弯曲机、对焊机、钢筋扳手、钢筋剪、等小型工具由乙方自理。 ⑺．乙方负责包扎丝等耗材用品。 ⑻．材料水平运距为200米内。 第三部分承包方式与结算办法一、承包方式： 1、包工不包料，包质量、工期、安全、文明施工及单项工序验收。 2、包小型机械：为完成本工程承包范围工作内容所需的所有小型机械台班费、扎丝等耗材费。 3、包安全文明施工：施工期间内施工现场打扫清理、及时清理钢筋头，合理计算断料，尽可能对废料清理利用，确保达到安全文明施工样板现场所有需要的一切工作。 4、包高层建筑超高降效：该部分工种人工降效费用。 二、结算办法： 1、结算单价：本工程主体结构工程钢筋工程采用单价包干： 295 元/T，钢筋损耗应控制在断料总量的2%内，超出或节余部分将由乙方按钢材材料单价的30%进行赔偿或奖励。其主体工程量、小型构件、预制构件、变更量据实结算。 2、结算方式：采用月度结算，即根据月度完成工程量按合同单价结算。 3、本工程范围内不允许发生计时工，如因甲方原因发生计时工必须通知项目经理，经项目经理批准后，按40元/工日
钢筋分项工程劳务分包合同 甲方: 乙方： 工程名称： 工程地址: 甲方将承建的工程的钢筋分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款；本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。 一、工程承包范围、内容? 1、本工程从基础→主体工程钢筋制作及安装工作。不包括二次结构及电渣压力焊接头。 ２、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料全部由甲方提供。 3、各种机械设备自备（含对焊机__1_＿台,断钢机_＿＿１＿台,弯钢机＿_２_台，焊机等），所有机具维修(包括配件、各类润滑油等)均由乙方自行负责。 ４、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输由乙方负责 二、承包方式：人工费承包 三、承包单价 本工程+0.０以下钢筋工程不论品种、规格、大小，一律以吨计算，+0,0以上钢筋工程不论品种、规格、大小,一律以㎡计算。 1、承包单价为＿＿450_元／吨。34元／㎡。 2、计算方法：吨位计算按图纸结算,建筑面积计算按建筑物投影面积计算,屋顶构架按一层建筑面积一半计算。 四、价款的结算 1、如工程质量未达优良,只按基价的％结算；如工程质量达到优良,按基价的100%结算,并全额获得质量奖。 2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖；反之，不能获得安全奖。 3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时,可获得进度奖;反之不能获得进度奖。 4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖；反之不能获得文明施工奖。
五、价款的支付 甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额的70 ％支付。预留的人工费主体封顶95%支付,余款待竣工后 3 个月内付清。 六、质量要求 1、料表准确,必须经甲方钢筋工长、技术负责人、项目经理审核后，方可下料。严格按照审核的料表先作试件，试件达到规范要求后，方可批量生产，所有制作过程中,不允许出现长材短用现象发生。 2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊必须先做试件，待试件合格后方可批量焊接,对焊、间隙焊、竖焊的同心度≤０.1d且≤2mm,无夹渣、弯曲现象发生。 3、绑扎质量：严格照施工图施工,不允许出现漏扎现象;垫块必须按80０×800间距，梁按800间距，板凳铁按@600×600梅花型布局，所有箍筋必须绑扎牢实，并要求横平竖直、无扭曲，按钢筋砼结构验收规范进行验收。 4、钢筋绑扎成型后，成品保护尤其重要，在砼浇筑过程中铺垫好木板，成品保护时乙方必须派人看守修复,此人必须具有高度责任心，否则甲方以100元/次处罚. ７、水电预留洞口处的钢筋必须按规范处理。 七、工期要求 工程施工时,乙方按照甲方编制的每天工作任务单必须按时合格完成，未完成时按300元/天进行处罚,不足一天者按一天计算。 八、安全要求 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,内容如下: １、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 ２、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度；安全生产岗位责任制度安全检查制度；安全生产奖罚制度;安全教育制度等。 3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。 4、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方
加工劳务承包合同 甲方（发包方）：________ 乙方（承包方）：________ 经发包人（以下称甲方）和承包人（以下称乙方）经过双方协商洽谈，在平等自愿的基础上，将_______________加工劳务承包给乙方，为明确甲乙双方的责任和权力特定如下协议以共同遵守。一、甲方应根据生产计划需要配备相应的机器设备供乙方无偿使用（包括全套生产.加工设备.生产电力.生产生活用水及柴油等）。甲方不得将废旧劣质设备供乙方使用，所配备设备在合同期满后由甲方自行处置，乙方无需支付所有设备的使用及折旧费用。 二、承包项目：__________加工包装。 三、工程总量及规格：月需求量_____平方米（按市场需求和设备生产能力酌情增减）。 四、劳务承包单价及支付方式： 承包加工单价为____________ 支付方式：甲方付款方式为每月结算（每月___日为当月的结算日），结算后10日内甲方按结算的数量结合单价计算支付乙方，若甲方未按约定时间将款项支付转入乙方帐户，乙方将按日息2%（大写：百分之二）向甲方收取违约金（国家法定节假日顺延），拒绝付款和付
款不及时乙方有权终止合同，造成的后果由甲方承担。 五、计量方式： 甲方拉走乙方生产加工的产品应指定人员在现场配合乙方进行现场计量收方并由甲方（或甲方全权委托人）书面签收确认，作为月底结算的凭据。 六、合同期限：自_____年＿月＿日起至_____年＿月＿日止。 双方的权利义务 双方在本合同履行过程中，应严格遵守本合同约定，根据互惠互利原则行使权利并履行义务。 七、甲方的权利义务 1. 生产期间加工生产的成品及产生的其他废料的所有权和销售权销售所得归甲方所有。如甲方未按本合同约定及时及时将乙方生产的产品运出销售对乙方生产供料，人员协调造成影响的，甲方承担责任。甲方如提供废旧劣质设备和原材料供乙方使用，以此造成的损失由甲方承担。 2.根据约定及时支付乙方承包费，并负责所提供的相应设备维修联系（维修费用由甲方支付）并对所有的人员在生产加工期间的安全、保险事项负责，乙方生产加工的一切干扰由甲方负责解决（包括但不限于工商、税务、公安、环保、安监、质检、当地村民等，甲方必须提供生产加工、销售经营所需要的一切手续）。 3. 除乙方违约外，甲方不得与第三人再行签订类似合同。 八、乙方的权利义务
劳务钢筋承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
劳务钢筋承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：身份证号：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、工程名称：新增家属随军人员公寓楼建设工程
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 (钢筋工)劳务分包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
依照〈〈中华人民共和国合同法》 他 有关法律、行政法规，遵循平等、 结合本分包工程的特点和具体情况, 协议。 第一部分 一、 工程名称：七星香山花园 二、 工程地点：后湖 （简称乙 方） 、〈〈中华人民共和国建筑法》及其 白愿、公平和诚实信用的原则， 经双方友好协商，达成以下施工 工程概况 6#、 7#楼 第二部分 承包范围及主要工作内容 一、 承包范围： 1、钢筋制作、安装工程施工：图纸内结构钢筋制作、安装所有 工作内 容，含二次小型构件钢筋制安的土建工作内容。 二、 主要工作内容 ⑴.熟悉施工图纸，钢筋翻样等准备工作 ⑵.钢筋制作安装、钢筋翻样（包括平直、切断、弯曲、对焊、 钢筋材料的搬运和半成品的取放， 分类堆放挂牌，以及保证钢筋间距 的辅助卡具，安放塑料保护卡。清理楼层钢筋等）全部工作内容。 ⑶.运输装卸：原材料卸料、场内全部水平及垂直运输，加工 场及现场成品料的装卸、堆码整齐 ⑷.清理：清理每次绑扎后多余的钢筋，扎丝及工作区范围内 的废渣等垃圾。 （5）.其它工作：配合甲方及其它工种及在碌浇筑过程中跟班检 查、看筋、总包方：（简称甲方） 分包方： _______________________________________________
护筋等。 ⑹.钢筋工程所需的平直机、切断机、弯曲机、对焊机、钢筋扳手、钢筋剪、等小型工具由乙方白理。 （7）.乙方负责包扎丝等耗材用品。 ⑻. 材料水平运距为200米内。 第三部分承包方式与结算办法 —、承包方式： 1、包工不包料，包质量、工期、安全、文明施工及单项工序验收。 2、包小型机械：为完成本工程承包范围工作内容所需的所有小型机械台班费（含人工）、扎丝等耗材费。 3、包安全文明施工：施工期间内施工现场打扫清理、及时清理钢筋头，合理计算断料，尽可能对废料清理利用，确保达到安全文明施工样板现场所有需要的一切工作。 4、包高层建筑超高降效：该部分工种人工降效费用。 二、结算办法： 1、结算单价：本工程主体结构工程（含二次浇捣构件）钢筋工 程采用单价包干：295元/T （包括机械、扎丝），钢筋损耗应控制在 断料总量的2%内，超出或节余部分将由乙方按钢材材料单价的30% 进行赔偿或奖励。其主体工程量、小型构件、预制构件、变更量据实结算。 2、结算方式：采用月度结算，即根据月度完成工程量按合同单价结算。 3、本工程范围内不允许发生计时工，如因甲方原因发生计时工必须通知项目经理，经项目经理批准后，按40元/工日结算。
钢筋劳务分包合同模板 钢筋劳务分包合同模板 钢筋包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。那么签订钢筋劳务分包合同需要注意什么呢?以下是在为大家整理的钢筋劳务分包合同范文，感谢您的欣赏。 钢筋劳务分包合同范文一 发包方：(以下简称甲方) 分包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》有关规定，双方本着互赢互利的原则，经甲、乙双方同意，达成以下协议： 一、工程地点 黄陵县商业街原机砖厂家属区内。 二、开工时间 本工程计划开工时间为年月日，计划竣工时间为年月日。 三、承包方式 包清工、包安全、包质量、包进度。 四、承包内容 2#、3#、4#楼图纸内的所有钢筋工程量，从井桩开始至坡屋面封顶，包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。 五、合同单价
按建筑面积24.5元/㎡包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。 六、付款方式 乙方先垫资，在甲方资金能周转的情况下，可预借适当的工程款和生活费。 七、工程质量及任务 1、严格按照图纸及变更和有关验收规范进行施工，不能跳绑、漏绑、搭接长度满足规范要求，; 2、如不能按规定时间内完成任务，每推迟一天罚总工程款的2%。 八、安全管理 乙方在进入工地后，必须按照安全条例和项目部规定的有关安全方面的制度执行，定期进行安全教育。在不遵守安全制度所造成的一切安全事故伤亡，甲方一概不管，全部由乙方负责承担。施工场地内的工人必须佩戴安全帽，塔吊不能混吊材料，做到有安全隐患的地方绝对不施工。 九、材料管理 1、若不按图纸施工，不听从指挥所造成的反工浪费，材料必须加倍扣除; 2、下脚料合理利用; 5、对恶意造成材料浪费或偷盗现象，一经发现，十倍罚款。 十、服从管理 1、工队必须无条件服从项目部管理，进行有文字性的安全教育、
甲方(全称): 乙方(全称): 方将所承建的工程，本着互惠互利的原 则委托于乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》 及相关规定，双方本着自愿、诚信、平等的原则，经过友好协商，达成如下共识， 订立本协议，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围及内容： 第二条：施工内容及单价的确定 1、主钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。该 工作内容包括： ①钢柱、钢梁、吊车梁、柱间支撑、水平支撑、系杆、平台、钢爬梯的焊接、钢 梯的安装及构件的2次倒运，以上构件及高强螺栓、节点油漆由甲方提供。 ②吊车、机具、焊条、氧气、乙炔、普通螺栓、螺母、垫片以及调整柱底标高所 用垫板均由乙方自备且承担全部费用。 2、次钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。 该工作内容包括： ①檩条、拉条、撑杆、隅撑、雨篷、门框的焊接安装、窗框的焊接安装，以上构 件及节点油漆由甲方提供。 ②螺栓、螺母、平光垫、焊条、氧气、乙炔、工机具、均由乙方自备并承担全
部费用。 9、合同总金额为元（大写人民币元整） 10、现场发生不在合同范围内的临时用工由甲方现场项目经理签证认可后，技工按元/工日，普工按元/工日进行结算。 11、其他约定： ①甲方交予乙方的施工图纸范围内所有工程量均包含在乙方工作内容的单价中。 ②屋面板面积计算按以下原则: A现场复合玻璃丝棉，复合面积部分按屋面内板实际长度、宽度计算，外露出天沟部分上层板按单板计算面积。 B单板面积按屋面实际长度、宽度计算（不计搭接部分）。 ③以上工程量为暂估数，工程完工后按实际发生量结算，单价不变。 第三条：付款及结算方式 1、合同签定后，施工人员、机具进场甲方向乙方预付进场费10000元（壹万元）整。 2、主结构安装完毕，经项目经理验收认可签证后，甲方付至合同款中主结构安装费的60% 给乙方。 3、次结构安装完毕，经项目经理验收认可签证后，甲方付至合同款中次结构安装费的60% 给乙方。 7、工程全部完工，经公司组织检查验收合格并经项目经理签证后，甲方付至合同总价款的 80 % 给乙方。 8、工程竣工，交工资料交齐，经业主、监理等相关部门验收合格后，甲方付至合同总价款的95 % 给乙方。
钢筋工班组承包合同 工程总包单位：(以下简称甲方) 工程劳务班组：(以下简称乙方) 身份证号码：住址： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式：清包（即包人工、包质量、包安全文明、包工期） 四、承包范围及承包内容： 1）从基础承包，剪力墙至屋顶花架施工图中所有的扎钢筋项目，包括二次结构的扎钢筋及屋面钢筋防水工程等项目，都由乙方负责完成，并在该承包价之内。 2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由钢筋工班组完成的工作。 3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在200 元以内不另计工程款，超过200 元按实际工程量计算。 4）本合同约定的其它应由钢筋工完成的工作。 5）与各工序工种之间的配合协作。 6）配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。 五、质量标准：合格，确保按照国家有关规定及验收标准进行验收并通过。 1）确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收通不过罚款200元/次，整改后再通不过罚款500元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，甲方有权作清场处理。 2）若甲方通知乙方清场，乙方必须在3日内无条件清场，按照已完成工程量的80%结账。
六、安全文明标准：嘉兴市经济开发区安全文明工地 1）进入施工现场，乙方必须遵守安全文明管理规定，如有违章操作的，甲方将视情节轻重进行罚款。2）严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元，班组与其他班组打架每次罚款1000元，情节严重的交公安部门处理。 3）工伤处理：乙方在施工过程中，由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责，与甲方无关；如因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。 七、进度指标： 1）乙方进场时间定为20 年月日，退场时间为20 年月日，施工工期为天（包括雨、雪天及节假日）。 2）标准层施工时间为天，因乙方原因造成未达到甲方的工期要求，每延误一天罚款500元，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。 八、设备管理 1）乙方自配工具：包括扎丝和扎钢筋所需要的一切机械，电线、开关都由乙方负责购买和操作，并在该承包价内，如：切割片，钢筋焊接及焊接材料（14.12毫米不碰接，10毫米以上的箍筋要乙方制作）；乙方包辅助材料：手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、手套、等劳动保护用品均由乙方自理，但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。 2）甲方提供乙方仓库及值班室各一间，门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还，如损坏照价赔偿，恶意破坏的处以罚款。 十、工程进度款及结算方式 1）付款方式： 工程至平均标准层二层付总款的 %，四层付总款的 %，通过中间结构验收付总款的 %，通过竣
工 程 劳 务 班 组 承 包 合 同 钢筋班组
甲方： 乙方： 身份证号码： 甲方为了加强工程项目的劳务管理，保证工程施工的有序进行，同时也为确保工程的安全和质量，以及施工进度能实现总承包人的目标工期，对工序班组实行劳务承包，现应乙方要求，甲方同意将本工程项目中的施工图纸内的所有的钢筋制安分项工程发包给乙方。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程中该施工事项协商一致，订立如下合同条款： 一、工程概况： 工程名称： 总建筑面积：㎡ 结构形式：框架结构 二、工程承包范围： 施工图纸散水沟以上内（还含图纸会审纪要、设计变更、技术核定单等）所有的钢筋制作（包括手工、机械成型、焊接等），安装（包括绑扎、机械连接、焊接）以及该工程中其它涉及钢筋制安的项目。三、承包方式：包干人工费及所有工具、机具（甲方提供的塔机、门架除外）、用具、低值易耗品。使用甲方提供的其它机具，甲方收取租赁费。 四、乙方人员配备： 乙方除班组长外，还需配备贰名副组长，姓名：身份证号：，姓名：身份证号：，达到班组每天有班组长在现场安排工作，并负责组织生产以及负责本组的安全文明施工，如没有班组长在现场，将予以处罚，班组长必须服从甲方施管人员的工作安排。 五、单价及所含工作内容：（一）单价：地下室以吨计算工程量,按680元/吨单价执行，地下室以上按建筑面积计算，按41元/㎡单价执行；（二）单价所含内容：1、分项工程不论工程量大小、部位，操作技术的难易程度，场内运输（垂直运输及水平运输已综合）远近或材料的20m以内二次转运（含塔吊20m以内不能吊到位的转运）及与其它工种的配合工作内容均包含在本合同单价内，超过20m的二转，现
钢筋工程劳务合同范本 合作双方经常涉及利益争吵，因此签订劳务合同是很有必要的。下面是钢筋工程劳务合同范本，为大家提供参考。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、政策之规定，甲乙双方就本工程钢筋劳务分包事宜协商一致，特订立本合同，共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称： 2、工程地址： 3、结构类型： 4、结构层数： 5、建筑面积： 二、工程承包范围： 本次报价所涵盖的承包范围为本工程图纸设计的所有钢筋工程劳务。设计变更、图纸会审纪要、技术核定单、技术交底等范围内的所有钢筋分项和为完成工程而需进行的辅助工作及配合其他专业分包队伍的配合工作。 三、承包方式及内容： 1、采用甲方负责项目管理、材料和大型机具机械，乙方包人工、
包辅材、包中小型工器具、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包交工验收的一揽子承包方式，采用固定综合单价形式。 2、钢筋工程的内容包括：配料、制作、绑扎、下料、工地内所有相关材料装卸车、转运，绑扎柱墙的脚手架搭拆，不得有50cm以上的废料，废料清理堆码，搭接电焊，对焊，垫块制作，机械安拆，钢筋后浇带除锈等所有钢筋工程相关的施工内容。 3、辅材辅机包括：电焊条、扎丝、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、钢筋剪钳、鸭嘴钳、切割机、切割片等所有相关辅材；钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋剪断机、车丝机等，还包括电渣焊、钢筋转运、焊接，自带焊机、夹具、电源电缆，包焊剂、二级箱以下的的电缆电线等。机械连接、马凳的加工，止水带的安装，钢筋收料，领料、卸车。 四、工程结算及合同条款： 1、主楼地下室：***元/吨，按实际钢筋吨位结算。 2、标准层：***元/㎡，按建筑面积结算。 3、商业楼及地下车库(含基础)：***元/吨，按实际钢筋吨位结算。注：以上单价均包含所有人工费用，机械费用，辅材费，电渣压力焊等费用。 五、结算及付款方式： 1、合同签订后，乙方一次性提交5万元工程保证金，在工程结构验收合格后，扣除罚款后一次退还。 2、按施工形象进度分阶段办理结算与付款，出±0.000按已完工
建筑工程承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据工程需要及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方权利，双方就本工程的施工事项协商一致，特签订合同，双方必须履行，共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程结构类型： 4、合同工期： 5、工程验收标准（等级）：合格 二、承包方式 分项工程包工不包料、包质量（包验收合格）、包小型工具。三、承包内容及质量要求 （一）、承包内容： 1、施工图纸所包括的基础、主体劳务施工内容。 2、内外脚手架、防护搭拆及维护施工。 3、除钢筋、水泥、砖、砂、石以外的辅助材料。 （二）、质量要求 1、钢筋工程 (1)
、乙方承担一切与钢筋施工有关的工作并按图施工，包括但不限于如下工作：钢筋现场装卸、堆码、加工、制作、焊接、转运(包括现场的二次转运)、安装、维护；钢筋加工房的布置，日常清理和维护。铁马凳的制作安装、保护层垫块安装等全部零星工程。负责混凝土浇筑时钢筋守护，如钢筋扫描不合格负责经济损失的50%。(2)、乙方自带的机具及材料包括但不限于以下内容：扎丝、卷尺、电渣压力焊焊药、焊条、焊机；钢筋加工机械和切割工具(断钢机、弯曲机、调直机、切割机、对焊机、电焊机)及其他与钢筋加工有关的工具等。连接各种钢筋加工机械及切割工具的电线，插头等。甲方只提供电源至二级箱，劳动劳保用品(如安全带、安全帽等)。 (3)、如由于乙方造成质量达不到要求或者钢筋焊接试件检验不合格，而需要整改，所产生的一切材料、人工费由乙方承担；并处以100至1000元/次罚款。 (4)、准确提供钢筋料表，误差在3%之内。如超过3%，超出部分按500元/吨赔偿。 (5)、材料节约：配料时不能随意下料，钢筋损耗控制在1%以内。超出部分按5000元/吨赔偿。 (6)、质量按《钢筋混凝土工程施工验收规范》规范检查，如检测不能达到90%，按总价的10％扣罚。 2、模板工程 (1)
（钢筋）劳务承包合同 劳务管理内部委托合同 委托方:四川腾达建筑工程服务有限公司新都富力桃园项目部（以下简称甲方） 受托人: （以下简称乙方） 为便于管理和工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规，本着自愿、诚信的原则，双方就四川省腾达县新都富力桃园A11 号楼主要建筑工程劳务项目的施工组织、队伍组建和管理达成协议 全面组建四川腾达建筑工程服务有限公司新都富力桃园项目部钢筋队伍，独立管理、自负盈亏，完成富力桃园A11 钢筋工程建设。 为了明确双方的责任和义务，我们就合同条款达成如下协议，并共同遵守。 第 1 条:项目概述 一、项目名称: 富力xxA11 栋（建筑面积约 平方米） 二。项目位置: xxxxxx路 3.开始时间:以实际开始时间为准 四.工程承包的内容: 1. 本工程设计图纸:联合审查总结、技术验证表、设计验证表、设计变更通知单中所有钢筋工程的放样、制作、安装工程包含在合同范围内。施工应严格按照施工
方案中的相关施工规范和规定进行。混凝土浇筑期间，应监督值班人员的操作。各类钢筋预埋、柱钢筋、梁钢筋等。应该受到保护。 2. 主体工程钢筋使用方案:放样、配料、下料、制作、连接、绑扎、焊渣清理、除锈、安装、调直、固定、梁柱钢筋、剪力墙钢筋定位。 3. 二次结构钢筋使用方案:放样、配料、下料、制作、连接、绑扎、焊渣清理、除锈、安装、调直、固定、梁柱钢筋、剪力墙钢筋定位。 4. 本工程装饰构造柱:空调侧板等竖向结构钢筋的制作和安装。包括:墙体拉杆、拉杆、门窗过梁等的制作和安装。 5. 完成所有钢筋的铁马制作、钢筋垫块制作和外框挑线铆钉环制作。 6. 完成本工程的所有焊接:立焊、闪光对焊、单面焊、机械连接。 7. 当钢筋进入现场时，派专人指挥钢筋下车。8. 钢筋绑扎完成后，清理所有剩余钢筋:绑线、焊条、焊渣、用竹跳板搭建人行通道。混凝土浇筑前，跳板应包装并堆放在指定位置。 9. 所有预留开口均应用钢筋切割，所有钢筋试件均应制作并焊接，试件应按甲方规定的时间完成，并堆放整齐于指定地点。
钢筋工劳务合同 发包人（实际承包人）：（以下简称甲方） 承包人（自然人）：身份证号：（以下简称乙方） 甲方独立承包施工的工程，同意将本项目的钢筋工工程分包给乙方施工。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，特订本合同，以便双方共同遵守。 一、承包形式：包工期、包质量、包安全文明、包员工的劳保费用。包协议中所有的内容，一次性包干，乙方自负盈亏，同时不得再另行转包。 二、承包价格：按建筑面积计算元/ m2。总价约元，其中工资元。以上价格含保险费、福利费、税金（乙方提供增值税专用发票）等。无论甲乙双方盈亏，均不得擅自变更承包价格，也不得向甲乙双方之外的其他人员主张本合同权利。 三、付款方式： 按照建设单位与施工单位签署的总承包合同的付款进度支付乙方工程款或甲乙双方另行协商。甲方进度款不足部分由乙方垫付。 四、甲方责任和义务： 1、提供施工图纸，水电，提供工期计划表。提供住宿和作业方便。 2、甲方派员对乙方的质量标准、安全文明，进行指导和检查。 3、按照约定及时支付工程款。 五、乙方承包内容和责任： 1、乙方自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝及钢筋保护层垫块、断线钳、焊条及其它本班组所用的零星材料等。乙方自备安全帽、安全带等安全工具。 2、乙方负责钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊、二级箱以下安全标准电线电箱。 3、工程上所有钢筋的工作内容:包括主体和二次结构钢筋翻样、配料、调直、除锈、场内运输、堆码、安装、原材料的卸车堆码；预埋钢筋的配料、焊接；设备基础钢筋工程；余料、废料及时分堆管理，如发现丢失浪费按价值五
钢筋工程劳务分包合同模板 建筑工程施工劳务承包合同发包人： 承包人： 工程名称： 签订日期：（钢筋工）*****************************工程 钢筋工施工承包合同书 发包方：******************有限公司（以下简称甲方）承包方：****** （以下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成协议任务，依据《中华人民 __经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律、法规和政策的规定，明确各自本身职责范围，经甲乙双方协商一致，乙方承担甲方************工程钢筋施工任务，并就具体事宜达成如下条款，共同遵守。 一、工程慨况 ******建筑面积********㎡。
二、工程单价 1、包清工，单价为*****元/m2。 三、工程内容 本工程从基础承台垫层开始直至工程结束所有钢筋制作、安装任务，包括材料的场内运输，乙方提供钢筋制安机具等。 四、工程工期、质量与安全 1、工程工期: 1.1从开工之日起单项钢筋，甲方要求晚上加班乙方必须服从（必须配合其他工种工作）超工期一天罚款****元，由于甲方 的原因造成工期延误，工期顺延。 2、工程质量 2.1乙方应按照施工图纸、变更、洽谈记录、合同约定及规范要求进行认真施工，安装准确确保工程质量，同时控制好钢筋保护层，
乙方在通知验收之前必须先做好自检工作，同时满足甲方、公司项目部及现场监理的检查。自检合格后报现场监理工程师，由甲方负责组织五大责任主体进行验收。 2.2工程质量验收不合格的，其返工所造成的人工费、材料费、门卫工资、合同工期的延误、机械设备以及其他工种的等一切费用由乙方负责赔偿。 3、安全 3.1乙方应做到安全生产、文明施工，听从现场管理人员技术指导，对施工现场的所有工人负安全管理和安全责任，如违反安全规章制度，责令立即整改并进行经济处罚（根据现实情况按公司规定处罚条例进行处罚）。 3.2乙方所有工人进入施工现场必须正确佩戴好合格的安全帽，安全帽由乙方自备。 3.3乙方使用的建筑辅助材料、机械设备、安全帽必须有质量合格证书、经公司安全科、设备科验收合格方可进场使用，否则以后影响安全责任、安全罚款等，由乙方自行负责赔偿。