( 工程合同)
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YB-BH-013664
2021年最新版新版监理合同范The latest edition of supervision contract in 2021
2021年最新版新版监理合同范本
合同编号：_____
发包方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
监理方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
为了确保工程建设质量，提高工程建设水平，充分发挥投资效益，促进工程建设监理事业的健康发展，发包方基于《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定，委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规，对_____工程建设实施的监督管理。
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义
1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。
2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
( ＧＦ－2012－0202 ) 建设工程监理合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：； 2. 工程地点： 3. 工程规模： 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：，注册号：， 身份证号码：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）；（￥）。
包括： 1. 监理酬金： / 。 2. 相关服务酬金： / 。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间：年月日。 2. 订立地点：。 3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。 委托人：（盖章）监理人：（盖章） 住所：住所： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人或其授权的代理人：法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）（签字或盖章）开户银行：开户银行： 账号：账号： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱：
爆破工程施工合同 发包人:杭州徐拓建设有限公司以下简称(甲方） 承包人:淳安县华远古建工程有限公司以下简称（乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》《爆破安全规程》等有关法律、行政法规，经甲乙双方友好协商,发包人将高铁新区文昌路青石湾段(省道路口）土石方开挖工程整体发包给承包人爆破施工。双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。 一、工程概况： 工程名称: 高铁新区文昌路青石湾段(省道路口）土石方开挖工程 工程地点:淳安县文昌镇。 工程内容：施工图纸范围红线内的露天土石方爆破开挖。 爆破工艺:岩石松动爆破。 二、承包范围： 1、指定范围内的露天土石方爆破开挖； 2、具体甲方指定红线内以测量为准的剩余土石方爆破开挖; 3、爆破后石渣挖运由发包人自行处理；
4、爆破总量:约7．０万/m３左右,最终以双方实测量为准; 三、合同工期: 1、合同工期总日历天数为:40天; 2、计划开工日期：２0１6年4月6日; 3、计划竣工日期:2016年5月15日; 四、工程质量级计量标准： 1、爆破后块粒：以设计为准,以发包方挖机能装车位限，块粒０.８立方以上乙方负责改小,块粒0.8以下乙方不负责。 2、发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。 五、合同价款及支付方式： 1、合同款:本合同为单价价款合同，合同单价为7．2元/立方米，不含任何税费（大写：柒元贰角／立方米）。 2、合同价款支付:发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付： (1）、在本合同生效乙方机械人员进场开始施工,甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。 （2)、甲、乙双方没有保证金和预付款，验收合格后30日内一次性支
（ＧＦ－2012－0202） 建设工程监理合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人（全称）： 监理人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：； 2. 工程地点：； 3. 工程规模：； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。 五、签约酬金 签约酬金（大写）：（￥）。 包括： 1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。 其中：
（1）勘察阶段服务酬金：。 （2）设计阶段服务酬金：。 （3）保修阶段服务酬金：。 （4）其他相关服务酬金：。 六、期限 1. 监理期限： 自年月日始，至年月日止。 2. 相关服务期限： （1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。 （4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程施工监理合同书 （合同编号：№：QNFJL） 工程名称：黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 人：黔西县财政局托委 监理人：达华工程管理（集团）有限公司
贵州分公司 2011 年签定日期日月1101 人：委托黔西县财政局 监理人：达华工程管理（集团）有限公司贵州分公司 №：QNFJL合同编号： 合同名称：黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程施工监理合同书 依据国家有关法律、法规，（以下简称委托人），委托达华工黔西县财政局 程管理（集团）有限公司贵州分公司（以下简称监理人），提供黔西县2011年 施工监理服务，经双方协商一致，订立本合同。度洪水乡农发水利农业工程一、工程概况： 1．工程名称：黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 2．建设地点：黔西县洪水乡长堰村、新桥村3．工程规模及特征：土地治理项目排灌渠系及农业工程 4．工程总投资（人民币，下同）383.08万元 5．工期：6个月 二、监理范围 1．监理项目名称：黔西县2011年度洪水乡农发水利农业工程 2．监理方式：巡视监理 3．监理项目投资：383.08万元 4．监理阶段：施工期 三、监理服务内容、期限 1．监理服务内容：按专用合同条款约定。 2．监理服务期限： 自2011年11月1日至2012 年4月30日。 四、监理服务酬金 监理正常服务酬金为（大写）柒万柒仟元（小写）77000.00元整。支付时间为：甲方在合同工程量完成过半后十天内，支付工程监理费（大写）肆万（小写）
40000.00元，全部工程完工并经验收合格后一次性付清余款（大写）叁万柒仟（小 写）37000.00元支付方式为：银行账户转账。 并下如工期延长造成的监理报酬调整按监理合同平均每月应付监理费数额增加，月拨付。 五、监理合同的组成文件及解释顺序 1．监理合同书（含补充协议）； 2．中标通知书； 3．投标报价书； 4．专用合同条款； 5．通用合同条款； 6．监理大纲； 7．双方确认需进入合同的其他文件。 六、本合同书经法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。 七、本合同书正本一式伍份，具有同等法律效力，委托人执叁份，监理人执贰份。 达华工程管理（集团）理人：监托委人：黔西县财政局 有限公司贵州分公司 法定代表人：法定代表人： 或授权代表人：单位地址：贵阳市延安中路40号 兴中元大厦12楼C座 单位地址：黔西县城关镇水西大厦 邮政编码：邮政编码： 0851）话：（电0857电话：（） 电子信箱：QQ 电子信箱： （0851）传真：传真：（0857） 开户银行：贵阳银行南明支行开户银行： 账号：账号： 0111年2011签订时间：月签订地点：日
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案 （多选题） 多项选择题 51．合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括（）。 A．自然人 B．企业法定代表人 C．企业法人 D．非企业法人 E．其他组织 52．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。 A．合同当事人违约 B．代理发生变化 C．法院判决 D．仲裁机构裁定 E．物价正常波动 53．根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。 A．招标代理 B．委托代理 C．法定代理 D．追加代理 E．指定代理 54．根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有（）。 A．抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿 B．抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿 C．抵押权已登记的，先于未登记的受偿 D．抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿 E．抵押权未登记的，按照债权比例受偿
55．招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。 A．有与招标工程规模和复杂程度相应的经历 B．有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员 C．有办理招标手续的人员及能力 D．有编制招标文件的能力 E．有组织评标的能力 56．建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。 A．投标截止H期前，投标人撤回投标文件的 B．投标人在投标有效期内撤销投标文件的 C．收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的 D．收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的 E．未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的 57．根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（）。 A．投标截止时间后招标人不同意开标的 B．投标截止时间止，投标人少于3家的 C．投标人投诉中标人的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人不接受评标评审结果的 58．建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有（）。 A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的 B．投标文件中总价金额与单价金额不一致的 C．不同投标人的投标文件异常一致的 D．不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的 E．不按评标委员会要求澄清，说明或补正投标文件偏差的 59．根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。A．评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段 B．初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应 C．评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求 D．初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
安全协议书 工程名称: 建设单位: 监理单位: 为了进一步贯彻“安全第一、预防为主、综合管理”的安全生产方针，严格执行安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，明确监理单位安全职责，确保项目施工中操作人员的安全与健康，保证施工顺利进行。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产管理条例》及省、市有关规定签订本协议。 一、建设单位安全责任 （一）建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 （二）建设单位不应对施工单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。 （三）建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
（四）建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。 （五）建设单位应按规定办理施工许可证。 （六）建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案： (1)施工单位资质等级证明； (2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明； (3)拆除施工组织方案； (4)堆放、清除废弃物的措施。 (5)实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。 二、监理单位安全责任 （一）编制具有针对性的监理规划和安全监理细则 1、编制的监理规划应包括安全监理内容，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。 2、对中型及以上项目和《安全生产管理条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程： (1)基坑支护与降水工程； (2)土方开挖工程； (3)模板工程； (4)起重吊装工程；
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)- (1) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程监理合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局
第一部分协议书 委托人（全称）：_________________________________________________ 监理人（全称）：________________________________________________ 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、法规，遵循平等、白愿、公平和诚信的原则，双方就下 述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 —、工程概况 1. 工程名称：—； 2. 工程地点：; 3. 工程规模：; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费： 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工 程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即： 附录A相关服务的范围和内容 附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名：曾土海,身份证号码： 330822196310232 ，注册号：33014609。 五、签约酬金 签约酬金（大写）贰拾伍蔼元整（￥ 250000 ）。 结算方式： 1、厂房及专家中心、多功能厅、职工宿舍、公共设备车间， 按建筑面积每平方拾元。 2、所有附属按决算0.9个点给予结算 1.监理酬金：/。 2.相关服务酬金： /。 其中：
合同编号：建设工程监理合同 工程名称： 委托人： 监理人： 签订时间：年月日 签订地点：
编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则： 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化，并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明： 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致，或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时，要详细写明委托阶段内每项具体监理工作，可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括：检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法，对于合同14.1加盖单位印章的规定，原则上我方单位应使用合同专用章； 六、填写要求： 1、条款必须齐全，不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款，填入“无”或“/”。
合同编号：___________ 建设工程委托监理合同（示范文本GF-- 2000--0202） 甲方：__________________________________ 乙方：__________________________________ 签订日期：_________ 年______ 月_______ 日第一部分建设工程委托监理合同 委托人______________________ 与监理人___________________________ 经双方协商
一致，签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称本工程”概况如下： 工程名称：________________________________________________ 工程地点：________________________________________________ 工程规模：________________________________________________ 总投资：________________________________________________ 二、合同中有的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义 相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分： ①监理投标书或中标通知书； ②本合同标准条件； ③本合同专用条件； ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围 内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。 本合同自___________ 年____ 月____ 日开始实施，至____________ 年 完成。
动力站房管网工程施工合同 发包人（全称）：潍坊瑞驰汽车系统有限公司 承包人（全称）：山东国舜建设集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：潍坊瑞驰汽车系统有限公司动力站房管网安装工程工程地点：潍坊瑞驰汽车系统有限公司 二、工程承包范围 承包范围：动力站房管网施工项目 三、合同工期 开工日期：以监理工程师下达开工令为准 竣工日期：以开工令确定的开工日至约定完工日为准 合同工期总日历天数：天。 四、质量标准 工程质量标准合格 五、合同价款： 金额（大写）伍拾壹万元整 ￥：510000.00元
六、约定条款 （一）、词语定义及合同文件 1．合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序： ①本合同书 ②承包人报价及材料报价单 ③标准、规范及有关技术文件 ④图纸 ⑤双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（或先由监理公司作出解释）；双方意见仍不能一致的，按约定的争议解决方式解决。 2．语言文字和适用法律、标准及规范 ①本合同使用汉语。 ②适用法律和法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设安全生产管理条例》等现行的有关法律、法规及规定。 ③适用标准、规范：现行的施工规范和质量检验收标准。 3．图纸:发包人向承包人提供原设计方案图。 （二）、双方一般权利和义务 1．工程师
YOUR LOGO 工程监理聘用合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程监理聘用合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方(聘用单位)：*******(以下简称甲方) 乙方(受聘人)：***(以下简称乙方) 甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。 第一条、合同期限、合同有效期： 自*年*月*日至*年*月*日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。 第二条、乙方工作岗位及职责： 1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。 2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。 3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。 4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
合同编号：YT-FS-1775-86 建筑工程施工监理合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工监理合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 【篇一】 发包方：______ 监理方：______ 依据《中华人民共和国合同法》，____（以下简称发包方）与____（以下简称监理方），就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义 1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。 2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。 4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。 5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。 6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。 7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。 8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。 9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。 10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。 11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署
2015年建设工程合同管理真题及答案解析--注册监理工程师 (1/50)单项选择题 第1题 工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是( )。 A.施工合同 B.监理合同 C.勘察合同 D.仓储合同 下一题 (2/50)单项选择题 第2题 在借款合同中，货币表现为合同法律关系的( )。 A.主体 B.客体 C.权利 D.义务 上一题下一题 (3/50)单项选择题 第3题 下列合同法律关系的客体中，属于行为的是( )。 A.建筑材料 B.建筑设备 C.勘察设计 D.知识产权 上一题下一题 (4/50)单项选择题 第4题 招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由( )承担责任。 A.招标代理机构 B.招标监管部门 C.投标人 D.招标人 上一题下一题 (5/50)单项选择题 第5题 根据《担保法》，不能作为质押担保的是( )。 A.建设用地使用权 B.股权 C.注册商标专用权 D.专利权 上一题下一题 (6/50)单项选择题 第6题
某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过( )万元。 A.60 B.80 C.350 D.300 上一题下一题 (7/50)单项选择题 第7题 下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是( )。 A.台风导致脚手架坍塌 B.雷电引起火灾 C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏 D.洪灾引起的沉降 上一题下一题 (8/50)单项选择题 第8题 关于标准施工招标文件的说法，错误的是( )。 A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为 B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用 C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为 D.标准施工招标文件具有强制性 上一题下一题 (9/50)单项选择题 第9题 技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是( )。 A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标 B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段 C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价 D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案 上一题下一题 (10/50)单项选择题 第10题 关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是( )。 A.若招标项目设有标底，开标时应当公布 B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价 C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件 D.可以投标报价超过标底上下15％作为否定投标的条件 上一题下一题 (11/50)单项选择题 第11题 工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是( )。 A.申请资格预审日起，至开标日止 B.购买招标文件日起，至开标日止
（ＧＦ－2012－0202） 1 2 3 4 建设工程监理合同5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 住房和城乡建设部 19
制定 20 国家工商行政管理总局 21 22 23 24 25 26 27 28 29 第一部分协议书 30 31 32 委托人（全称）六盘水市红果合顺报废汽车拆解有限公司 33 监理人（全称）：四川江阳工程项目管理有限公司 34 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、35 法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关36 服务事项协商一致，订立本合同。 37 一、工程概况
1. 工程名称：盘县； 38 39 2. 工程地点：； 40 3. 工程规模：； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。 41 42 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 43 44 45 三、组成本合同的文件 46 47 1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 48 49 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工50 程）； 51 4. 专用条件； 52 5. 通用条件； 53 6. 附录，即： 54 附录A 相关服务的范围和内容 55 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
56 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 57 四、总监理工程师 58 总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册59 号：。 60 五、签约酬金 61 签约酬金（大写）：（￥）。 62 包括： 63 1. 监理酬金：。 2. 相关服务酬金：。 64 65 66 六、期限 1. 监理期限： 67 68 自年月日始，至年月日止。 69 2. 相关服务期限： （1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日 70 71 止。 72 （2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日73 止。 74 （3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日75 止。
爆破监理合同书 委托方：（甲方）中铁 监理方：（乙方）宝润 经双方协商，甲方委托乙方对宝润实施安全监理。为了明确双方责任和义务，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《爆破安全规程》（GB6722-2014）、《爆破作业项目管理要求》（GA991-2012）、《XXX爆破作业项目安全评估、安全监理实施办法配套工作细则》及有关法律法规，遵循公平、公正和诚实信用的原则，订立本合同，以利双方遵照执行。 一、监理工程概况 1、工程名称：宝润。 2、工程地点：内蒙古呼和浩特市 3、监理范围与内容： （1）审查爆破作业单位的爆破施工组织设计方案、技术措施、进度计划、施工质量、安全保证措施、文明施工措施；监督、审查爆破作业单位是否按（评估）批准的设计方案施工。 （2）爆破有害效应是否控制在设计范围内。 （3）审验爆破作业人员资质、作业人员持证上岗情况；制止无资质、无证人员从事爆破作业。 （4）监督民用爆炸物品领取、清退制度的落实情况。 （5）监督检查爆破作业单位执行爆破安全规程及国家有关标准和规范的落实情况，发现违章指挥和违章作业，有权停止其爆破作业，
并向业主和公安机关报告。 （6）审查施工单位提交的《爆破物品购买许可证》、《爆破物品运输许可证》、《爆破物品储存许可证》，条件不具备不批准开工。 （7）检验所购置的炸药及起爆器材的质量，是否在有效期内，性能指标是否符合标准。 二、爆破工程监理有效期 1、爆破监理有效期年月日至年月日。 2、本监理工程按月进行。 三、监理费用及支付方法 1、监理费：依据《XXX工程爆破安全评估、安全监理实施办法配套工作细则》的收费规定，工程爆破安全监理可以按月收费，也可以按爆破次数收费，本工程按月收费，费用为每月人民币大写： 贰万伍仟元整，小写：25000元。 2、支付方式：按预付方式付款，合同签订后实施爆破前支付费用，乙方开始监理工作；甲方没有支付监理费用，乙方不予相应监理工作，本合同自然终止。 四、甲方的权利与义务 1、负责处理外部协调工作。 2、支持配合监理单位的工作，对监理单位所作出的指令、批复、通知等有关文件及时签认。 3、向现场监理人员提供与本工程相关的各类资料。 4、解决现场监理人员的办公、生活设施、交通及食宿费用。
合同编号：_________公路工程施工监理合同范本2019最新版 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共6 页
公路工程施工监理合同范本2019最新版甲方： 乙方： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 为保证__高速公路___立交改造工程的工程质量，___投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于___年__月__日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对___高速公路___立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。 2、检测依据 第 2 页共 6 页
（1）施工图设计文件； （2）《公路工程质量检验评定标准》； （3）《公路工程施工监理规范》； （4）其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责 （1）按合同规定支付试验检测费用。 （2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。 （3）提供现场试验条件，如：协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 （1）严格按照有关技术规范进行试验。 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工 第 3 页共 6 页
HT-2018-0103 合同编号: 公路工程施工监理合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________
甲方： 乙方： 为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量，______投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。 2、检测依据 （1）施工图设计文件； （2）《公路工程质量检验评定标准》； （3）《公路工程施工监理规范》； （4）其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责 （1）按合同规定支付试验检测费用。 （2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。 （3）提供现场试验条件，如：协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 （1）严格按照有关技术规范进行试验。
（2）合同签定后，5天内进场进行检测工作，检测工作时间为整个工程工期______年_____月____日至______年_____月_____日。 （3）乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告，一式____份。 （4）自行负责试验检测人员及设备安全。 （5）检测报告应客观反映施工水平。 （6）对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。 以上费用由乙方承担。 5、试验检测费用 （1）检测费用由甲方支付。 （2）检测费用包干价____万元(大写：____万元整)，此费用不包含桥梁荷载检测费用。 （3）支付方式：此费用分三次进行支付。第一次，协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方____万元（大写：____万元整）；第二次，本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方____万元（大写：____万元整）；第三次，本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方___万元（大写：____万元整）。 6、违约责任 （1）违反本合同第3条约定，甲方承担违约责任。 （2）违反本合同第4条约定，乙方承担违约责任。 7、争议的解决方法在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的，双方商定，采用以下方式解决：本合同所发生任何争议，申请地方仲裁委员会仲裁。 8、其他
监理合同(最新示范文本)
（ＧＦ－2012－0202） 建设工程监理合同 （示范文本） 住房和城乡建设部
制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人（全称）：黄麓镇人民政府 监理人（全称）：广东建设工程监理有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：巢湖市2016年县级土地整治项目—黄麓镇新增耕地及增减挂、工矿废弃地复垦项目监理 2、工程地点：巢湖市黄麓镇 3、工程规模：施工中标价45万元整 二、词语限定 本合同中相关词语的含义与通用条件中的定义下解释相同。 三、组成本合同的文件 1、协议书； 2、投标文件； 3、专用条件； 4、通用条件； 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方共同签署的补充也是本合同的文件的组成部分。 四、签约酬金
签约酬金（大写）：壹万肆仟捌佰伍拾元整（小写：450000×3.3%=14850.00元）（监理费计算依据为工程概算投资额及发改价格[2007]670号文计费标准计算得出的监理收费基准价，对工程总投资500万元以下的项目，监理服务费＝工程造价×3.3％）。 五、期限 1、监理期限： 自年月日起至年月日止。 七、双方承诺 1、监理人向委托人承诺，按照本合同和投标文件约定派遣相应人员、房屋、资料、设备等，提供监理与相关服务。 2、委托人向监理人承诺，按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1、订立时间：年月日。 2、订立地点： 3、本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执三份。 委托人：（盖章）监理人：（盖章） 住所：住所： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人：（签字）的代理人：（签字） 开户银行：开户银行： 账号：账号： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱：
XXXX项目施工监理合同协议书2020年xx月xxx日
xxx工程施工监理合同协议书 本协议书由（以下简称“业主”）为一方，与 （以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。 鉴于业主已委托监理单位为工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议： 一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。 二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。 1.公路工程施工监理中标函或委托函 2.公路工程施工监理合同通用条件 3.公路工程施工监理合同专用条件 4.《公路工程施工监理规范》（JTJ 077-95） 5.公路工程施工监理招、投标文件 6.双方签认的补充或修正文件 7.其它文件 8.附件： 附件A——监理服务的形式、范围与内容 附件B——业主提供的监理工作条件 附件C——监理服务的费用与支付
其它附件 三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。 四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。 五、本协议书经双方签字盖章后，自年月日生效，至年月日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。 六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本 份。双方各执份。 业主：（盖章）监理单位：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）单位地址：单位地址： 邮编：邮编： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号：
监理合作协议书 甲方： __________ 乙方：________________ 身份证号码: _______________________ 为了充分发挥甲方在工程建设监理行业以及乙方在市场拓展和社会资源等方面的各自优势，本着互惠互利的原则，经双方共同协商，就乙方自主经营莆田市范围内甲方资质经营范围中水利工程施工监理业务的合作事宜达成一致意见，特订立本协议。 一、乙方经营范围：自主经营莆田市范围内甲方资质经营范围中水利工程施工监理业务。 二、上述经营范围内的监理业务由乙方策划、安排、并接受甲方监督、检查。乙 方业务需要甲方人员应付上级检查出场以及在施工监理中需甲方派员指导，总监按800 元/天、监理工程师按500元/天、其他人员按300元/天计费，车旅费按实际报销、吃住等由乙方负责。 三、乙方承接工程项目施工监理的经营，应做好成本核算，实行自主经营，独立核算，自负盈亏。 四、乙方应认真履行所签订的工程监理合同， 承担监理合同的经济和法律责任，工 程所需要的监理人员、办公设备及交通工具等由乙方自行配备，受甲方监督管理。 五、乙方应当为工程所需要的监理人员办理相关保险，并承担监理人员全部安全责任，严格遵守安全生产制度确保员工安全；工程经营过程中，乙方应及时发放监理人 员的工资、不得拖欠员工工资，由此造成劳动纠纷乙方应承担全部责任。 六、乙方承担的监理工程造成被通报，引起甲方不能参加监理工程的投标或不能 承接新的监理业务，乙方必须补偿给甲方壹拾万元人民币。 七、合同期内，乙方应向甲方上交履约保证金贰人民币,保证金半年支付壹元人民币，一年内付清。该款项如乙方无违约(公司无造成通报)双方解除合同后一个 月内退还给乙方。 八、乙方所承接监理项目所 签署监理合同必需由甲方签署，甲方根据工程监理的风 险评估，若风险较大的项目有权不予参与投标或不给予签署合同。 九、乙方按以下方式与甲方结算：
水利工程建设监理合同样本-最新范本 发包人：______ 合同编号：_________ 监理人：______ 签定地点：_________ 签定时间：____年____月____日 依据《中华人民共和国合同法》,__________（以下简称发包人）与__________（以下简称监理人）,就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同. 一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理. （一）工程概况： 1.工程名称：__________________________ 2.工程地点：__________________________ 3.工程规模及特性：_______________________ 4.工程总投资：静态：______________________ 动态：______________________ 5.工程总工期：_________________________ （二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务. （三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务. （四）工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日. （五）建设监理报酬为（大写）______元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付. 二、建设监理合同的组成文件及解释顺序. （一）监理委托函或中标函. （二）监理合同书. （三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件. （四）专用合同条款. （五）通用合同条款. （六）监理招标书（或委托书）. （七）监理投标书（或监理大纲）. 上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件. 三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效. 四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本___份,各执___份. 发包人：_______（盖章）监理人：_______（盖章） 法定代表人：_____（签章）法定代表人：_____（签章） 委托代理人：_____（签章）委托代理人：_____（签章） 邮编：________ 邮编：________ 电话：________ 电话：________ 传真：________ 传真：________ 开户银行：______ 开户银行：______ 账号：________ 账号：________