2011年工程服务
框架协议
协议编号：
协议区域：
乙方名称：
甲方单位：
2011年1 月
目录
目录 (2)
第一章协议内容 (3)
第二章结算和支付办法 (4)
第三章工程委托 (4)
第四章责任和义务 (5)
第五章工期及质量要求 (6)
第六章不可抗力 (7)
第七章违约责任 (7)
第八章协议的变更和终止 (8)
第九章争议与仲裁 (9)
第十章其它事宜 (9)
附件一：合作工程文档管理制度 (10)
附件二：关于事故有关条文的解释 (11)
附件三：安全生产责任状 (12)
第一章协议内容
1.1协议的主要内容
1.1.1甲方：（以下称为“甲方”）
乙方：（以下称为“乙方”）
1.1.2框架协议内容包括：光缆、电缆、管道、综合布线工程的施工及维护。
1.1.3资源到位要求：协议生效后协议中乙方承诺的资源（施工及管理人员、施工车辆、工器具
及仪表等）在一周之内需及时到位。
1.2工程合作类型定义
1.2.1合作类型：设备、光缆、电缆、管道、综合布线的工程施工及维护，乙方都必须具备实力
进行合作。具体单项工程按照实际情况决定合作类型，以施工委托书为准。
1.2.2设备施工：严格按照设计及业主的要求施工。实施对设备的安装，施工要求符合通信工程
验收规范。
1.2.3光（电）缆施工：严格按照设计及业主的要求施工。实施对光（电）缆的敷设布放、安装，
施工要求符合通信工程验收规范。
1.2.4管道施工：严格按照设计及业主的要求施工。对管道工程的开挖、回填、敷设管材等。施
工要求符合通信工程验收规范，并遵守当地市政部门的管理条例，及时清理施工现场，文
明施工。
1.2.5综合布线：严格按照设计及业主的要求施工，实施对缆线的布放及安装，施工要求符合通
信工程验收规范。
1.2.6维护工程：协助甲方对业主的通信线路网络进行应急抢修、改道等的维护工程，以施工委
托书为准。
1.3框架工程的有效期
该框架协议执行有效期：2011年 01月01日至2011年12月31日。
1.4甲方在上述框架工程范围和有效期内将工程委托乙方完成。但下列情况下，甲方有权另行处理
（或调整委托份额）：
1.4.1涉及到甲方及业主核心利益的工程或干线以上工程。
1.4.2特殊情况下（包括但不限于乙方出现人力资源问题、工程质量问题以及客户投诉、市场关
系等原因），无法正常委托的工程。
1.4.3乙方无法按质按量完成优先区域或份额的工程时。
1.5工程费用：该费用价格为含税价，具体劳务单价为：
。
1.6具体工程的工期要求：详见每个工程的《施工委托书》。
第二章结算和支付办法
2.1乙方完成单项工程任务后负责工程验收，必须做好完整的竣工资料，办好缴料手续，向建设单
位取得验收证书。甲方会同乙方向建设单位办好工程结算及审计工作。
2.2工程量的核算以业主审计定案为准，结算费用为含税费用。
2.3甲乙双方之间发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2.3.1结算金额＝（工程费-培训费-扣减材料费-技术支援费-其他费±违约金）。
2.3.2工程费：指乙方按要求完成工程任务后甲方需支付的费用。
2.3.3培训费：甲方对乙方施工管理人员提供有偿培训的费用。
2.3.4扣减材料费用：乙方施工造成的对设备材料的损坏、丢失等导致业主对我方的赔款、扣款、
处罚的费用以及甲方对乙方的追溯处罚金。
2.3.5技术支援费：乙方由于自身原因而不能顺利完成承包内容，经乙方或用户要求甲方派人到
施工现场技术支援，乙方需向甲方支付技术支援费（不足一天以一天计）：在没有服务合
同的情况下，甲方以每人每天200-1000元 /天的标准收取提供给乙方的现场技术支援费。
若双方签订有服务合同，则甲方收取的技术支援费的标准以服务合同为准。
2.3.6其他费为：赔补费、材料费、搬运费及其他的非按工日结算的费用在劳务审核时扣除相应
的税金，具体计算方式为：
。
2.3.7违约金的计算详见“第七章违约责任”。
2.4支付方式：
2.4.1甲方应在业主对单项工程审计定案以后，业主到帐一个月之内付款90%，余额在一年质
保期后付清。
2.4.2付款方式：甲方通过银行转账汇款给乙方。甲方付款以乙方提供的帐户名称、开户银
行及帐号为准，如有变更，变更方应在合同约定的相关付款期限二十五天前，以加盖
财务专用章或乙方法人（负责人）的书面文件的原件通知甲方。
2.5对于以下情形，甲方将拒付相关合作费用：
2.5.1 乙方不能出具甲方提供的工程委托书。
2.5.2 要求将合作工程费支付到非乙方的帐户下，未出具“委托收款”证明。
第三章工程委托
3.1在本协议的范围内，乙方的施工必须获得甲方的工程委托书。
3.2工程施工前，甲方将工程委托给乙方。工程委托书中注明工程名称、工期要求以及工程合作类
型等。工程委托书双方签字生效，作为工程付款的必需材料之一。
3.3乙方必须无条件接受甲方在其赢得竞争性评估的框架工程范围内的工程委托；在乙方无正当理
由拒绝接受甲方的委托、无法完成区域范围内工程、未经甲方允许，乙方私自调动队伍到另外
的区域施工，每次处理乙方需支付甲方违约金壹万元。
3.4未经甲方允许和委托，乙方私自承接工程，甲方有权拒付该项劳务费。
3.5如因乙方原因造成甲方受到行业管理部门的处罚，乙方应给予甲方同样金额的赔偿。
3.6如工程进行过程中，工程量发生变化，以业主现场有效签证为准。
第四章责任和义务
4.1甲方的责任和义务
4.1.1负责施工任务的接洽和安排。
4.1.2指派人员做项目经理，负责对工地工程管理情况如：工程进度、质量、安全进行督促检查，
对质量不合格部分，有权要求乙方返工并进行处罚。
4.1.3配合乙方做好业主的协调工作。
4.1.4负责与乙方及时办理劳务费用结算。
4.1.5负责对乙方的安全文明施工管理和安全生产教育培训。
4.1.6对乙方施工的工程进度、质量、安全、文明施工和协议的执行进行监督、检查。
4.1.7负责与业主、监理、设计及有关部门联系。
4.1.8甲方有偿为乙方工程人员提供专业技能培训，培训内容和方式由甲方确定。培训由甲乙双
方另行签订培训合同。
4.1.9甲方负责向乙方有偿提供必要的各种技术支援，收费标准由双方商定或签署补充协议。
4.1.10在乙方施工资源不足以支撑工程量时，甲方有权利对工程另行处理，乙方必须承担因此给
甲方造成的成本上升及所有损失。
4.2乙方的责任和义务
4.2.1乙方必须无条件接受甲方委托其赢得内部招标的框架工程范围内的工程；乙方应准备各种
工程资料、负责准备工程所必备的各种工具、仪表。按通信工程验收规范及业主要求和最
新的质量标准施工。如因乙方原因造成设备、材料损坏、丢失，乙方应按照业主审计扣款
赔偿。
4.2.2如工程需要，乙方可以有偿借用甲方的仪器设备等，借支费用甲乙双方共同协商，签订有
偿借支备件补充协议。到期未归还的，超期一个月的按照设备原价的20%扣款；超期两个
月的按照设备原价的50%扣款。超期三个月以上的，甲方有权按照备件丢失处理。设备、
备件、材料损坏和丢失的，乙方应照价赔偿。
4.2.3乙方在施工过程中必须严格遵守甲方的各项工程管理制度，且在规定的时间内向甲方递交
各项工程报表。
4.2.4在框架工程的范围内，乙方承诺的工程技术人员的数量和质量必须保持一定的稳定性，如
需调入或调出工程技术人员，需经甲方书面同意方可进行。同时应自觉维护甲方、用户、
乙方的利益和形象，处理好客户关系。
4.2.5为保证框架内工程业务的顺利开展，乙方有义务建立与框架工程所在地甲方的业务接口，
服从甲方的业务流程需要，设置工程管理人员与甲方业务人员接口。
4.2.6乙方施工必须自觉遵守国家法律法规，如果乙方人员有偷盗、变卖业主通信器材的行为，
乙方将承担业主提出的所有赔偿和处罚费用，甲方视情况对乙方处罚1-5万元，并将当事
人移交当地司法机关处理，有权终止与乙方的合作关系。
4.2.7对乙方施工人员的要求：
4.2.7.1乙方法人（负责人）必须具有三年以上通信施工经验，其他施工人员必须要有50%
以上从事过通信施工经验或通过了甲方的业务技能培训。
4.2.7.2应配备有项目经理、技术员、质检员、安全员和材料员（可兼任），分工明确，职
责分明。
4.2.7.3所有施工人员必须购买人身意外伤害保险。
4.2.8 无论乙方以何种方式承包甲方的任何工程，乙方施工人员的人身和财产安全完全由乙方负
责，乙方需要明确安全责任人，并对危险作业进行现场安全监控和危险源的防范。特别是
乙方从事如登高、电源等特种作业的员工必须持国家认可的特殊工种上岗证，并给员工配
备适用的个人防护用品。
4.2.9 乙方负责赔偿工程中因乙方原因给用户及其他第三方造成的人身财产损失，并负责承担相
应的法律责任。
4.2.10 工程施工时如用户提出特殊的要求，在未得到甲方授权许可情况下，乙方不得擅自向用
户越权承诺与工程有关的内容（如工程责任、材料界面、进度、安全因素等），但必须将
用户要求及时向甲方反馈。
4.2.11 乙方应自觉遵守国家与当地法律法规，自觉遵守甲方的安全管理规定，如《通信工程和
维护安全生产操作指导书》等。
第五章工期及质量要求
5.1具体工期以委托书上确认的期限为准。因设备、材料未按时到达现场或设备质量原因，工期可
相应顺延。
5.2乙方应按工程图纸施工，如有变动必须得到业主和甲方的书面认可后进行。工程质量按通信工
程施工标准和规范执行，如工程质量达不到甲方的要求，甲方有权提出返工和停工，由此造成的损失由乙方负责。
5.3对于乙方实施的所有工程，甲方有权对乙方工程的施工质量、安全进行抽检，对于抽检结果不
合格的，甲方有权要求返工并扣款。达不到甲方要求的，甲方将扣除质量违约金。
5.4经甲方抽检，发现乙方在连续三个月内有三次工程抽检不合格，甲方有权按区域或客户群停止
给乙方的委托；发现乙方在连续三个月内有五次工程抽检不合格视为乙方违约，甲方有权终止与乙方的框架合作协议，并对其框架标工程的范围进行重新评估和选择单位。
第六章不可抗力
6.1不可抗力必须是指一方不可控制的、不可预见的、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害：
地震、洪水、雷击、火灾等；战争或准战争状态、恐怖活动、戒严、骚乱等。
6.2 如双方开始合作后，由上述不可抗力因素造成的乙方工期延误，则此类延误将被视为不可抗力，
乙方不承担违约责任，但必须设法及时通知甲方及用户。
6.3 不可抗力因素致使无法及时将施工材料运至现场或不能及时提供技术支援而导致工期延误。甲
方不承担违约责任，但必须及时通知乙方及用户。
6.4 在不可抗力事件结束后十日内，受不可抗力影响一方应以挂号或传真的方式将有关部门出具的
证明送达至对方，否则对方可不予承认其遭受不可抗力影响，并需承担违约责任。
6.5 如不可抗力事故连续120天以上时，双方应通过友好协商解决双方的合作问题。
第七章违约责任
7.1乙方违约责任：
7.1.1质量违约金：按照附件《合作工程质量管理制度》执行。
7.1.2文档违约金：按照附件《合作工程文档管理制度》执行。
7.1.3工期违约金：如因乙方原因造成工期延误，乙方在委托书要求时间内，或者是在开工初期与
用户的协商的时间内无法完工的，工期违约金按延误天数以每天本工程总承包费的0.5%计
算，最高不超过本工程总承包费的10%。如因甲方原因引起的工期延误除外。
7.1.4协议违约金：乙方因违反甲方的流程制度、相关规定或协议规定造成事故或其他严重影响甲
方声誉的事件，乙方应为此承担违约责任，并支付协议违约金。
7.1.4.1事故类：乙方在出现的重大事故时，必须及时向甲方通报。甲方根据事故的类型、情
节和影响面对乙方做如下处理：
特大事故：处理协议违约金2万元以上；
重大事故：处理协议违约金1万元-2万元；
一般事故：处理协议违约金1万元以下；
其他说明：（1）对于事故级别按照附件《关于事故有关条文的解释》执行；
（2）对甲方和用户有话费等其它有形损失的由乙方承担全部赔偿责任。
7.1.4.2其他严重事件：乙方在工程施工过程中，如出现客户投诉、客户不满、及其他影响甲
方声誉的事件，由甲方派员进行调查，如证据确凿，根据问题对甲方影响的严重程度，
比照上述7.1.4.1条款对乙方作出相应协议违约处理。
7.1.5甲乙双方视诚信为最高合作原则，在双方合作期间，如乙方有欺诈甲方和客户的行为包括但
不限于上岗考试舞弊、冒名顶替上岗、重大事故隐瞒不报、重复申请付款、完工文档、勘测
文档弄虚作假等，一经查实，甲方有权立即终止合作。情节严重的，甲方保留进一步追究乙
方法律责任和经济索赔的权力。
7.1.6乙方拒不履行协议约定的义务，或者事实上无法履行协议约定的义务，甲方有权解除包括受
影响的本框架协议及框架协议项下的所有其它协议在内的全部或部分协议，同时乙方须向甲
方交纳解除协议部分涉及的相关工程的20%作为违约金。如果因乙方上述行为给甲方带来了
经济损失，则乙方须给予全额赔偿；同时甲方保留由于乙方上述行为而引起的客户索赔、商
业信誉受损等情况下向乙方进一步索赔的权利。
7.1.7未经甲方允许，乙方私自调动施工队伍到另外的区域施工，每一人次处以协议违约金壹万元。
7.1.8乙方故意不接受甲方在其赢得竞争的框架工程范围内的工程或勘测委托，第一次处以协议违
约金1万元；第二次处以协议违约金10万元，且甲方有权将部分乃至全部区域(或份额)工程
划给其他单位。
7.1.9由于乙方原因造成甲方客户强烈投诉，并要求乙方从该区域或客户群撤出，如乙方与甲方客
户无法达成谅解共识，甲方有权应甲方客户要求停止或部分停止在该区域或客户群内给乙方
的委托。
7.1.10其它因乙方没有完全履行其责任和义务而造成严重后果的，将比照上述违约处理条款进行处
理。
7.2守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金或赔偿金时，书面通知违约方其处理意见，并说
明具体违约金或赔偿金额；如违约方对违约金或赔偿金额有异议，应在收到通知后一周内通知对方，双方应在收到对方的通知或答复后尽快协商明确违约责任。违约方应在确认责任后一个月内将违约金支付给对方，或者在工程费结算时统一处理。
7.3违约行为涉及考核得分处理的，参考甲方最新公布的《合作单位考核得分管理办法》执行。
7.4甲乙双方可以行使代位权、撤销权、抗辩权等《合同法》所规定的权利以维护自己的权益。
7.5在上述违约期的计算中，应扣除第七章中不可抗力因素所造成的延迟。
7.6若因违约方的违约行为给对方造成的损失超过按本章计算的违约金的，违约方还应就超过部分
向对方赔偿。
7.7一方放弃行使或未能行使本协议规定的任何权利不表明该方放弃其按本协议规定应当享有的其
它任何权利。
第八章协议的变更和终止
8.1甲、乙双方当一方有正当理由要求变更或解除双方签署的该合作协议，须提前一个月以书面形式
通知对方并协商解决，双方应签署协议变更（下面9.2条除外）或协商解除的协议，但协议的解除不得损害第三方的利益，双方应为此做出合理安排。乙方如果没有提前一个月以书面形式通知甲方或无故单方面变更或解除本协议，甲方有权扣除乙方该框架工程中委托工程费的10％作为赔偿金，并保留追诉权。
8.2甲方在以下条件下有权单方面解除本协议，但需要提前十天书面通知乙方。
8.2.1乙方未经甲方及其授权部门的书面许可，将本协议的全部或部分转给第三方。
8.2.2乙方的服务不能满足甲方或用户的合理要求。
8.2.3乙方有欺诈甲方和用户的行为。
第九章争议与仲裁
9.1因执行框架工程合作协议所发生的和该协议有关的一切争议，双方应首先友好协商解决。如果
经协商不能达成协议，则应将争议提交南昌仲裁委员会进行仲裁。
9.2在仲裁期间，除必须在仲裁过程中进行解决的问题外，协议其余部分应继续履行。
9.3仲裁裁决为终局的，对甲、乙双方均有约束力。
第十章其它事宜
10.1乙方对本《招标书技术与商务规范书》的答复，将作为赢得标的后与甲方签署的相关协议的有
效附件。
10.2双方签署协议后，招标书中承诺的投标保证金自动转为工程服务合作协议履约保证金。如果签
署合作协议后乙方拒绝履约或实际上无法履约，甲方可据此收取违约金。
10.3本协议一式四份，甲乙双方各执两份。本协议附件是协议不可分割的组成部分，与本协议具有
同等的法律效力。
10.4未尽事宜由双方协商签署补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
甲方：（公章）乙方：（公章）
甲方代表签字：乙方代表签字：
开户银行：
帐号：
日期：年月日日期：年月日
附件一：合作工程文档管理制度
1目的
明确乙方编制竣工文档的责任，提高竣工文档编制的及时性、规范性、完整性、准确性。
2适用范围
适用于与甲方合作的所有分包商。
3工程文档移交
在单项工程完工后乙方需向甲方提交资料文档，及时向甲方资料编制部门移交本工程所需的全部纸面文件。
4 提交资料文档要求
1）、及时性：单项工程完工7天内，乙方必须将竣工草图、隐蔽工程签证、开工报告、完工报告、验收证书、材料平衡表提交给甲方资料编制部门。
2）、规范性：乙方提交的所有文档必须按照甲方资料编制部门要求制作，否则视为不规范。
3）、完整性：文档内容必须完整，不得缺项、漏项。
4）、准确性：竣工草图必须线条清楚，道路、参照物等标明清晰与现场一致，数据准确。材料平衡表中的材料名称必须齐全，物料的领用数量、使用数量、退料数量需准确无误，且退料单
上必须要有业主仓库管理人员的签字认可。各种数据必须实事求是，不得弄虚作假。
5）、隐蔽工程签证必须要有业主权威部门人员的签字和加盖公章。
6）、对于不符合要求的文档，甲方资料编制部门有权拒绝接收，并要求乙方返工整改。
5文档质量违约处理原则
及时性：竣工文档每延迟一天提交，处以违约金100元/天。诺延迟7天以上不交，则本单项工程按80%结算工程费
规范性：竣工文档制作不规范，被甲方资料编制部门退回一次，处以违约金100元/次，如果连续三次被退回，则本单项工程按80%的费用结算工程费。
完整性：提交的资料必须完整，缺少一项处以违约金100元。
准确性：提交的文档必须准确，如在验收过程中发现图纸与现场不一致，导致该单项工程审计率高于10%，则按该单项工程审计后的80%的费用结算。
附件二：关于事故有关条文的解释
为正确理解贯彻工程服务框架协议书，现就协议中7.2.4.1条例解释如下：
一、本附件为乙方在承担由违规操作造成的安全生产事故（以下简称事故）责任外，由甲方进行的
经济处罚。
重大事故：
1. 人员死亡；
2. 盗卖电缆；
3. 有理由被投诉至集团公司或总公司；
4. 因性质恶劣被新闻媒体曝光；
5. 下述障碍历时达10 分钟以上的通信障碍事故：
①一、二级干线一个或一个以上系统阻断；
②智能网设备、STP 设备、本地网汇接局、关口局、智能网、县局交换机瘫痪；
③数据通信网瘫痪；
④无线市话网瘫痪。
严重事故：
1.造成人员五级伤残（含五级）以上；
2.有理由被投诉至省公司；
3.下述障碍历时达10 分钟以上的通信障碍事故：
①本地网传输系统阻断；
②二千门以上交换机瘫痪；
③网关、市话汇接局、长途交换机一个或一个以上方向中继群中断；
④数据网一个或一个以上节点阻断；
⑤无线市话网一个或一个以上系统瘫痪、基站控制器瘫痪；
⑥本地网无线接入网站点阻断；
⑦10000 等各种电信支撑网、网管系统瘫痪；
⑧重要电路阻断。
一般事故：
1.造成人员五级伤残（不含五级）以下；
2.有理由被投诉至市公司；
3.上述重大、严重通信事故以外的其它通信障碍事故。
说明：1、伤残等级依据市级以上医院所开的伤残检验单；
2、省公司指省级通信单位合作方，市公司指市级通信单位合作方。
附件三：安全生产责任状
为加强通信工程施工安全生产管理，预防各类安全事故的发生，保障员工生命安全和企业财产安全，保证施工生产顺利进行，特签订本合作供方年度通信工程安全生产责任状：
1、牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。各合作供方负责人必须把施工安全生产列入重要议事日程，坚持每半月至少要召开一次施工安全生产工作例会，分析施工安全形势状况，安排施工安全生产工作阶段任务。会议要求留有分析、记录、签到表、照片等痕迹，同时必须传达甲方相关制度与案例。
2、合作供方必须依法为施工人员办理相关工伤社会保险和意外伤害保险，覆盖率100%。
3、各单项工程开工前，合作供方负责人或技术员在向施工人员进行施工技术交底的同时，必须进行安全技术交底，使施工人清楚该单项工程施工作业时需要注意的安全要求和事项，并做好交底记录，列为受检的重要内容。
4、合作供方负责人对单项（或单位）工程施工安全生产直接负责，安全员协助其负责工程施工安全生产工作，有权利制止和纠正施工人员的违章作业行为。各施工人员对分配的施工作业工序安全操作负责，有权拒绝和纠正项目经理、施工负责人、安全员的违章指挥行为。
5、一切施工活动必须有安全措施，无安全措施不得安排开工。特别是重要地段施工雨汛期、寒暑期等季节性施工，重要施工工序，在线网上割接高空作业，多工种交叉作业，特殊作业等，施工前必须有针对性安全措施。无针对性安全措施，不得安排施工作业，以保证人身及通信设备安全。
6、正确使用日常性安全防护用品用具（如安全帽、保安带、测电笔、工作胶鞋等），并确保有效性。
7、正确使用电动施工器具（如发电机、抽水机、潜水泵、电钻、电锤、风镐等）使用前和使用中要注意相关标准电压与功率，手持电动工具则必须接漏电保护，防止短路、断路而引起的触电、电击伤亡等。
8、正确使用其他日常性施工用具（如喷灯、梯子、脚扣、吊线坐板、绝缘剪钳、锤子、板手、绳索、千斤顶等）并要确认其安全可靠性。
9、室内室外作业，墙上梯上作业时，必须遵循施工流程，预防溅伤，崩伤、坠伤、溺水、触电
等事故的发生。
10、城区管道作业时，必须设置围栅、警示标识、安全开启、关封井盖及检测水深、有害气体等，预防人孔外物体坠伤和人孔内有害气体毒伤。保障施工人员、过往行人及管道光、电缆安全。
11、各种精密仪器、仪表，各类施工器具的安全使用、搬运、装卸、摆放、维护、保管等，遵循有关操作规程与维护守则，并要做好防震、防碰、防潮、防盗等工作。
12、施工人员在野外作业阻工纠纷，食宿歇息时，必须遵守相关安全生产守则与社会治安条例，加强自我防护和自我防治，防止外侵袭、蚊叮虫咬、不洁食物、有毒气体的伤害。
对安全生产工作不重视，管理不到位，工作不负责任，导致发生安全生产事故的，由合作供方负责人承担事故责任及所有经济损失，同时按规定给予相应的经济处罚，严重的依法追究责任人刑事责任。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
年月日年月
通信管道工程合作协议 发包方（甲方）：__________ 承包方（乙方）：______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条、工程项目 1、工程名称：单项工程 2、工程起止点： 3、承接专业及数量： 4、专业界面及内容： （1）、通信线路工程：包括通信管道施工定位测量、路面开挖、回填、 清淤泥、清除障碍物、水泥包砼、砖砌手井、铺设PVC管。做井、井 位编号、试通、提交竣工资料等相关验收和移动送审所需资料事项。 （2）、所有工程包括验收（包含材料、顶管、包含所有协调问题）。 5、承包范围和承包方式 （1）承包范围：工程施工以及完成本工程的所有工作（包含报建、材料、顶管、协调、竣工资料、验收和移动结算送审所需资料）； （2）承包方式： ①乙方实行包工包料（包括辅助材料）、包质量、包进度、包安全、包协调赔偿、包路由勘查、包报建（包括所需的图纸资料、设计、验线费用）、包办理产权手续、包综合赔补、包特殊路段处理（含过桥、顶管、水泥包圭寸、炸石、钢管材料等）、包路面恢复等的全包方式。 ②乙方负责通信管道工程的报建（以发包方名义报建）和施工，不享有本合同通信管道的所有权和使用权。新建管道必须与发包方指定的现有管道或电力槽道相连，一般情况下发包方单独占用管井，管首家在不具备单独占用管井条件时可与其它管道需求单位共井。 ③乙方负责通信管道工程通过有关验收（包括所有资料和费用）；乙方
负责提供移动结算送审所需资料。 (3)______________________ 施工工期：开工日期：_________________ 年_____________________________ 月_______ 日，竣工日期： ____________ 年 月日(施工期初定个月) 4、按建设单位指定设计院出具的设计方案施工。 5、工程质量和验收标准：按建设单位的要求进行施工和验收。 第二条、双方代表 1、甲方任命为甲方代表。 2、乙方任命_______为乙方代表。 第三条、甲方责任 1、按合同约定的支付条款，按时向乙方支付合同规定的金额； 2、甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于 工程进度或质量不符合甲方要求的，有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利；对乙方的整改不及时进行处罚并扣违约款。 3、负责对接建设单位的各项工作； 4、对乙方进行考核。 第四条、乙方责任 1.按工程需要做好施工所需的施工围蔽和安全工作； 2.在施工中乙方严格服从甲方委派的管理人员的合理指挥。 3.按建设单位的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量，做好现场施 工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通，本合同已含一切费用，所以凡施工期间的施工质量、安全事故、文明施工等均由乙方承担全部责任，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门； 4 .乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部责任，
通信工程劳务分包框架合同(2017版) 工程承包人:**市电信工程局有限公司**项目部 (以下简称甲方) 劳务分包人 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规。就甲方承建该区域通信工程,因劳动力不足、乙方愿提供劳务一事,经双方在平等自愿的基础上协商一致,特订立本劳务分包合同 1.施工范围 1.1工程名称:有线电视网络*乡支公司电信普遍服务工程 1.2工程地点 1.3工程施工内容:线路施工 1.4工程时间:2017年至项目结束 1.5工程量:具体由甲方按量分派 2.承包性质 施工劳务分包 3.合同文件 3.1合同文件组成如下 3.1.1合同正本 3.1.2补充协议一(安全、治安、环境方面); 3.1.3陕西通信科技类有限公司印章管理补充协议 3.1.4工程质量保修书(包括质量保证金收取方式及时间); 3.1.5诚信合同协议。 3.2 当合同文件出现含糊不清,在不影响工程进度的情况下由双方协商解决。 4. 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 4.1合同语言 本合同文件使用汉语 4.2适用法律法规 使用本合同文件的法律是中华人民共和国有关法律法规。 4.3适用标准、规范: 4.3.1按国家标准规范及本工程技术规范和设计要去4.3.2已颁发实施的其他国家标准
和通信行业标准 4.3.3建设单位要求的其他标准、规范。 4.3.4施工队如虚报工作量,公司一经发现将扣除本工程工程款50%工程款 5.保密条款 本协议所涉及具体条款未经甲方同意,乙方不得向第三方出示。如发生以上情况,乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任,同时甲方有权解除合同 6.甲方责任 6.1向乙方提供必要的商务支持,如遇路由上重大事宜负责共同协商处理。 6.2实行本区域工程项目负责制,委派工程项目负责人对乙方分包的工程质量,工程进度,工程材料进行控制、监督和管理。甲方实施前述行为并不免除乙方承担的工程管理及相应责任。 6.3收到建设方工程款后及时将劳务费支付乙方。 6.4审核工程项目有关的竣工材料及工程量 6.5甲方指派为本区域工程负责人,联系电话 6.6甲方承担此项目的中标服务费和履约保证金。 7.乙方责任 7.1收到有关建设单位批复施工图纸后,抓紧编制好施工组织方案,并提交建设方与甲方讨论认可。 7.2及时做好施工准备工作,配备必要的施工专用设备及施工人员,按照批准施工方案统筹施工。同时需要配备建设方指定或认可的劳动保护用品。 7.3施工中与赔补有功的事宜由乙方自行解决,并自觉接受有关部门建设方和工程承包人的管理、监督和检查。 7.4在施工阶段应该及时按建设单位或甲乙要求提供工程日报和周报(包括工程进度、质量、安全)并进行工程量确认。 7.5工程竣工后,交回工程余料,做好材料平衡表,必须向甲方提供完整的竣工资料一套(电子档与纸质原件)。 7.6由建设单位或甲方要求的人员培训,乙方必须无条件参加,并取得相应资格证书,培训费用由乙方自理。若不按要求执行,甲方有权处以1000元/人/次的罚款。 7.7乙方必须为员工办理相关社会保险、意外伤害保险(保额不低于60万)如运营商有额外要求时,按照运营商要求执行;乙方应及时支付所属劳务人员薪金、福利等劳务报酬,由此引
通信工程合作协议 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日甲方：负责人：
职务： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 乙方： 负责人： 职务： 地址： 电话： 传真： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式 涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 鉴于双方本着互惠互利的原则，就乙方投资建设甲方_________________ 项目内的通信设备、 网络布线及后期通信业务的开展与网络维护，经友好协商，达成如下合作的协议： 第一条协议的范围、内容及时间应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
1、合作范围：甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为 ___________________ （以下 简该项目）。 2、合作内容：乙方为甲方该项目合作范围内所有通信设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护，负责通信运营商的业务接入，为甲方业主提 供全面优质的服务，保障甲方业主通信网络的正常使用。 3、合作时间：本协议自签订之日起生效，期限为 _________ 年。到期后双方如无异议，自动顺延。 第二条双方投资网络建设内容 1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。 2、甲方免费提供能够满足该项目通信设备需求的通信机房，机房需求见第五条。 3、乙方负责该项目通信网络建设的投入，按照有关技术要求负责该合作项目通信机房到用户端的投资及通信网络建设，包括：投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通 信设备，室内语音、数据综合布线系统，语音、数据面板及模块等。 4、乙方负责该项目投入使用后的通信网络的运营维护，详细内容在第六条中阐述。应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际 情况进行拟定。 第三条甲方的责任 1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸，在网络工程建设完工后，乙方具有保留上述图纸的权利，以便通信网络的运行管理维护。 2、甲方配合乙方对该项目进行设计、施工，并提供必要的条件，为该项目的日常维护和设备
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 第一条本合同期限类型为固定期限（固定期限/无固定期限/以完成一定工作任务为期限），自 20XX 年月日起至 20XX 年月日止。其中，试用期（有/无）， 自年月日起至 年月日止。 第二条甲方安排乙方从事的工作内容为通信工程施工，检修维护，设备安装，后勤服务，工作地点为。 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务。 第三条甲方安排乙方执行不定时工时工作制（标准工时/综合计算工时/不定时）。 第四条甲方应在每月_30__日发放乙方的工资，并由乙方签字确认。甲方于每月 5 日前以现金或转账形式及时足额支付乙方工资，工资（计时/计件）标准为。其中，试用期期间的工资标准 为。甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定乙方的所得收入计算方式：总收入=基本工资+综合考评分红<总体原则按劳分配>
第五条甲方应当按照国家和地方有关规定为乙方缴纳社会保险费，具体项目为。乙方负担的部分由甲方负责代扣代缴。 第六条甲方为乙方提供安全生产培训，并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的，应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。甲方为乙方提供专项培训费用，对其进行专业技术培训，双方可以订立专项协议，约定服务期。 乙方违反服务期约定的，应当按照约定支付违约金。 乙方发生工伤时，甲方应当及时采取措施使乙方得到救治，并按照《工伤保险条例》的规定，向乙方支付相应的工伤待遇。 第七条甲乙双方应当按照《劳动合同法》的相关规定履行、变更、解除、终止本合同。符合《劳动合同法》有关规定情形的，甲方应当依法支付乙方经济补偿。乙方在履行劳动合同期间，因个人失职给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。 第八条甲方违法解除或者终止本合同，乙方要求继续履行本合同的，甲方应当继续履行；乙方不要求继续履行本合同或者本合同已经不能继续履行的，甲方应当依法按照经济补偿标准的二倍向乙方支付赔偿金。乙方违法解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。保守商业秘密的约定： 不能泄露甲方的商业秘密<甲方不允许公开或告知他人的信息等> 第九条甲方有下列情形之一的，乙方可以随时解除劳动合同：（一）在试用期内的；（二）甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；（三）
[ ]通信项目工程监理框架协议 协议签订地：[ ] 甲方：中国电信[ ]公司 地址：[ ] 法定代表人/负责人：[ ] 联系人：[ ] 电话：[ ] 邮编：[ ] 乙方：[ ] 地址：[ ] 法定代表人/负责人：[ ] 联系人：[ ] 电话：[ ] 邮编：[ ] 甲乙双方通过友好协商，现就通信项目工程监理事宜达成一致，签订本框架协议并共同遵守。 《合同书》 第一条协议标的及业务安排 1.1甲方同意乙方作为甲方[ ]项目的供应商，在[ ]期限内按照本协议约定的条件和具体合同或订单的，承担具体通信工程（“具体项目”）的工程监理工作。 1.2就乙方承担具体项目监理工作事宜，乙方须按照本协议约定以及甲方或其下属机构要求，与具体项目的业主（“具体项目业主”，可能为甲方或其下属机构）另行签订《通信项目监理简易合同》（“具体合同”）或《通信项目监理框架协议订单》（“订单”）。 1.3乙方承担甲方具体通信工程监理工作时，应当同时履行本协议及具体合同/订单。其中： 1.3.1就乙方在具体项目中的监理工作范围，以具体合同/订单约定为准。 1.3.2就其他条款，除本协议另有约定外，如具体合同/订单与本协议不一致的，以本协议为准。
1.4双方同意，未经甲方和具体项目业主事先书面同意，乙方不得将本协议或具体合同/订单分包或转包给第三方。 1.5如采取“订单”的方式约定具体项目中的工程监理适宜，则具体项目业主与乙方应按第1.5.1条约定的方式对订单的法律效力进行确认并传回具体项目业主（该传真件与原件具有同等效力），以确认订单信息，且乙方应将订单原件在[ ]日内送达具体项目业主（否则，具体项目业主有权拒绝付款）。如乙方在订单发出[ ]小时后仍未回传订单或者对订单进行了任何修改，则具体项目业主有权予以拒绝，且不对此承担任何责任。 1.5.1订单确认方式为以下第[ ]种方式： （1）具体项目业主与乙方签字盖章。 （2）其他方式：[ ]。 1.5.2确认的订单一经传回，即对乙方具有约束力。未经具体项目业主同意，乙方不得再对所传回订单的内容进行变更或撤销。 1.6乙方存在下述情形之一的，甲方有权取消其供应商资格： 1.6.1乙方于本协议签订时及履行过程中不具备相应的监理资质。 1.6.2乙方擅自将本协议或具体合同/订单分包或转包给第三方的。 1.6.3[ ]。 1.6.4本协议约定的其他情形。 1.7本协议第1.1条约定的期限届满或甲方取消乙方供应商资格后，甲方及其下属机构不再委托乙方开展新的具体项目的工程监理工作，但乙方仍应按照本协议和具体合同/订单的约定继续履行已经签署的具体合同/订单。具体合同/订单终止、解除的，不直接影响本协议效力。 第二条下列文件均为本协议的组成部分（除另有约定外，效力顺序依次递减）： 2.1本协议《合同书》。 2.2监理招投标文件（如有）。 2.3本协议《专用条件》。 2.4本协议《标准条件》。 2.5具体合同/订单。 在实施过程中各方共同签署的补充与修正文件，视为本合同的组成部分。 乙方同意按照上述文件的约定，承担具体项目中的监理业务。 第三条甲方同意按照本协议及具体合同/订单注明的期限、方式、币种，向乙方支付报酬。 第四条本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。 本协议一式[ ]份，甲方执[ ]份，乙方执[ ]份，具有同等法律效力。
编号：HZ-20215571 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 通信工程合作协议范本专业版 The parties shall, when making a contract, have corresponding capacity for civil rights and civil conduct.
[标签:titlecontent] 甲方： 负责人： 职务： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 乙方： 负责人： 职务： 地址： 电话： 传真： 鉴于双方本着互惠互利的原则，就乙方投资建设甲方__________________项目内的通信设备、网络布线及后期通信业务的开展与网络维护，经友好协商，达成如下合作的协议：
第一条协议的范围、内容及时间 1、合作范围：甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为__________________（以下简该项目）。 2、合作内容：乙方为甲方该项目合作范围内所有通信设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护，负责通信运营商的业务接入，为甲方业主提供全面优质的服务，保障甲方业主通信网络的正常使用。 3、合作时间：本协议自签订之日起生效，期限为_________年。到期后双方如无异议，自动顺延。 第二条双方投资网络建设内容 1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。 2、甲方免费提供能够满足该项目通信设备需求的通信机房，机房需求见第五条。 3、乙方负责该项目通信网络建设的投入，按照有关技术要求负责该合作项目通信机房到用户端的投资及通信网络建设，包括：投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通信设备，室内语音、数据综合布线系统，语音、数据面板及模块等。 4、乙方负责该项目投入使用后的通信网络的运营维护，详细内容在第六条中阐述。 第三条甲方的责任 1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸，在网络工程建设完工后，乙方具有保留上述图纸的权利，以便通信网络的运行管理维护。
文件编号：RHD-QB-K5994 （协议范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 通信工程外包合作协议范本标准版本
通信工程外包合作协议范本标准版 本 操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方(发包方)： 法定代表人： 住址： 电话： 传真： 乙方(承包方)： 法定代表人： 住址： 电话： 传真：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程项目 1、项目名称：_____________。 2、工程名称：_____________。 二、工程地点 地点：_____________。 三、工程期限 1、本合同总工期为________年________月 ________日开工，至_________年_________月________日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 （1）施工现场不符合安全施工。
（2）设计范围内重大设计变更。 （3）人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度。 （4）甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的_________天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在_________天内予以确认和答复，逾期不予答乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款工程总价：___________人民币元整(￥___________元)。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价_________%作为预付款，即人民币___________元整(￥___________元)。 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付
通信工程施工合作协议 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为适应通信建设市场的发展，以实现强强联合，双方互赢为目的。依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包工程施工的事宜，签订如下协议，共同遵守执行。 第一条工程名称：中国联通广州分公司本地传输网二期主干光缆、接入光缆工程 工程地点：广州市 第二条工程范围：按设计施工 第三条工程开工日期：年月日 工程竣工日期：年月日 第四条工程质量：验收质量评定合格以上。 第五条合作方式：通过对乙方的技术力量、经营状况、工程业 绩的评定，并根据本工程的要求，甲方同意把乙方编组为：通信线路光、电缆及管道施工队。参与甲方所承接的通信工程项目的施工。 第六条工程内容：本项目包括以下内容： 1、通信管道工程：采取包工包部分材料的方式，具体为：包辅助材 料、管材、井框、井盖除外。 2、开挖自埋光缆：采取包工包部分材料的方式，具体为：包辅助材料。管材、井框、井盖除外。 3、架空光缆、墙壁光缆工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量（建设单位验收后的数值）数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。 4、顶管工程：：采取包工的方式，以实际完成的工程量（建设单位
审定后的数值）数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。 5、管道光缆、架空光缆、墙壁光缆布放工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量（建设单位验收后的数值）数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。 6、光缆成端、接续工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量（建设单位验收后的数值）数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。如与纤芯调查等其他成端、接续以外的工作需要另外计算劳务费。 第七条劳务费单价及结算办法 1、劳务费单价为综合单价，按项目分为： （1）管道工程：（不含水泥路） 3200.00 元/公里（包工包砖、沙、水泥材料） （2）开挖自埋（不含水泥路）： 20000.00 元/公里（包恢复）（3）开挖自埋（水泥路）： 32000.00 元/公里（包恢复） （3）架空杆路： 2200.00 元/公里里 （4）墙壁光缆： 3500.00 元/公里 （5）加挂光缆： 2000.00 元/公里 （6）管道光缆： 1300.00 元/公里(48芯以下) （7）管道光缆： 1400.00 元/公里(96芯以下) （8）光缆成端： 25.00 元/每芯（不足12芯安12芯机取，含接头不足12芯按12芯算每头） （9）纤芯调查等其他成端、接续以外的工作按每天每人120元劳务费计算。
智能化项目合作框架协议书 2018年—月—日
智能化项目合作框架协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方就智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设协商 并达成共识，以云计算、物联网、传感网，网络通讯技术为手段，以信息化为驱动，以居民、物业、周边商家、地产开发商、商业营销为主题构建智能化系统项目生态圈，进一步实现居民、物业、商业、开发的和谐统一、互利共赢，最终实现平安社区、宜居社区、文明社区、商业社区、绿色社区。甲乙双方就智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设的合作达成以下协议。 合作总体目标 以满足人民日益增长的美好生活需要为指导，充分发挥城市智慧型产业优势，集成先进技术，推进信息网络综合化、数字化、智能化、智慧化以及商业化，加快***智能化系统项目建设，全面提高社区资源利用效率、社区管理水平和市民生活质量，改变传统落后的生产方式和生活方式。经过若干年的努力，将***智能化系统项目建成为一个基础设施先进、信息网络通畅、商业智能分析、科技应用普及、生产生活便捷、城市管理高效、公共服务完备、生态环境优美、惠及全体市民的智能化系统项目。 合作内容 双方分阶段在以下领域开展合作： （一）智能化系统项目设计：智能化系统项目顶层框架设计、方案设计、建筑单体设计、建筑综合体设计、工程量预算清单编制、技术规范书等。 （二）智能化系统项目工程项目建设。 （三）智能化系统项目运维管理。
（四）智能化系统项目运营。 （五）智能化系统项目样板示范工程建设。 合作方的权利和义务 为实现上述合作，明确双方权利义务如下： （一）甲方权利和义务 1、支持乙方“智能化系统项目”工程项目建设，为建设过程中涉及配套的市政规划、建设审批、管道铺设、基站选址和环境评测等方面提供政策支持、资源优惠等便利条件。 2、加大***智能化系统项目信息资源和项目资源的整合力度，将信息资源和项目资源提供给乙方。 3、针对此次智能化项目，为智能化系统项目建设项目提供相应技术支持。 4、甲方为乙方现场调查、设计、测试、安装提供必要的条件， 以满足项目的实施需要及有效推进。 （二）乙方权利和义务 1、乙方将加积极配合智能化系统项目建设，为***经济持续发展、创造平安社区、宜居社区、文明社区、商业社区、绿色社区等方面发挥积极作用。 2、乙方将充分利用企业自身的核心优势，提升智能化系统项目的信息化应用水平。 3、乙方负责智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设，包含：智能化系统项目顶层框架设计、方案设计、建筑单体设计、建筑 综合体设计、工程量预算清单编制、技术规范书、智能化系统项目工程建设项目、智能化系统项目运维管理、智能化系统项目运营及智能化系统项目样板示范工程建设等工作。 4、乙方成立专业的设计团队、技术运营团队和工程项目建设管 理团队，全面负责智能化系统项目的整体运营、设计以及工程项目建设施工安装管理工作。 5、乙方配合甲方完成智能化系统项目样板示范工程建设。 6、乙方配合甲方完成新楼盘商业智慧营销策划及销售工作。
YOUR LOGO 通信工程合作协议范本专业版(1) The state maintains social and economic order by enacting laws, and agreements signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业协议系列，下载即可用
通信工程合作协议范本专业版(1) 说明：本协议书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范协议当事人的行为，依法签订的协议具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： 负责人： 职务： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 乙方： 负责人： 职务： 地址： 电话： 传真： 鉴于双方本着互惠互利的原则，就乙方投资建设甲方 __________________项目内的通信设备、网络布线及后期通信业务的开展与网络维护，经友好协商，达成如下合作的协议：第一条协议的范围、内容及时间 1、合作范围：甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为__________________（以下简该项目）。
2、合作内容：乙方为甲方该项目合作范围内所有通信设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护，负责通信运营商的业务接入，为甲方业主提供全面优质的服务，保障甲方业主通信网络的正常使用。 3、合作时间：本协议自签订之日起生效，期限为 _________年。到期后双方如无异议，自动顺延。 第二条双方投资网络建设内容 1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。 2、甲方免费提供能够满足该项目通信设备需求的通信机房，机房需求见第五条。 3、乙方负责该项目通信网络建设的投入，按照有关技术要求负责该合作项目通信机房到用户端的投资及通信网络建设，包括：投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通信设备，室内语音、数据综合布线系统，语音、数据面板及模块等。 4、乙方负责该项目投入使用后的通信网络的运营维护，详细内容在第六条中阐述。 第三条甲方的责任 1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸，在网络工程建设完工后，乙方具有保留上述图纸的权利，以便通信网络的运行管理维护。
工程合作施工协议书 甲方: 乙方: 电话： 身份证号码： 依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方工程施工的事宜，签订如下合同，共同遵守执行。 一、工程项目 1.工程名称:移动工程 2.工程地点:定西市岷县 二、甲方责任 1.甲方负责协调及工程结算工作。 2.甲方负责监督工程实施的管理工作，负责审核工程实施计划。 3.指定工程项目负责人，协助办理工程变更、验收和工程实施的其他事宜。 4.甲方有权监督乙方施工质量，甲方代表可对正在施工和已施工完的部分进行质量检查。 5.施工过程中因建设杆路、光缆占用当地村民土地而产生的赔偿由甲方承担。 6. 工程验收合格后，甲方需向乙方提供工程验收合格证明。
三、乙方责任 1.乙方不得将所承担的项目部分或全部转包第三方。 2.参加甲方组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度计划。 3.负责工程材料管理工作，严格按质量要求和材料配比进行施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。由于客观原因造成甲方提供的工程材料的剩余，剩余部分须在工程结束后退回甲方仓库并双方签署工余料签收证明。 4.严格按照施工图及其说明组织施工，出现工程变更时，必须由甲方单位确认。 5.如出现工程质量问题，乙方必须无条件返工，直至工程质量良好为止，甲方不承担返工费用。 6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，杜绝发生施工安全事故，妥善处理施工中发生的争议。 7.工程竣工未移交之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 8.乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员名单及资料作备案，在施工人员发生变更时应及报甲方备案。发生劳资纠纷时，由乙方承担法律责任。 9.参加验收，编制结算和竣工文件，配合甲方进行相关验收移交工作。 四、工程工期
设计服务合作框架协议书 甲方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 为了扩大甲方和乙方的咨询设计能力，保证设计质量，本着团结、合作、互惠、互利的原则，经过友好协商，决定进行技术合作，现将有关事宜协议如下： 甲方和乙方根据建设部印发的《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察设计合同》文本，结合工程的实际情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经双方协商一致，签订本协议。 一、协议的内容及有效期 1.1协议标的内容 1.1.1区域：全国。 1.1.2合作领域：传输、移动、数据、交换等通信专业的工程设计、勘察 等。 1.1.3协议有效期：签订协议即日起1年。 1.2 费用 ①由我院承接设计任务，外协单位完成全部设计，我院负责审核盖章
出版的，根据不同的专业和任务情况，付给外协单位项目合同签订额70%—75%。（完成关联交易额150万以下按合同签订额70%结算，150万（含）以上按合同签订额75%结算） ②由外协单位承接设计任务，我院完成全部设计并审核出版的，我院根据该项目合同签订额付外协单位20%市场开发费。 ③对于在合作项目上发生的特殊情况，双方协商解决。 二、本协议签订论据 2.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 三、甲方职责： 3.1、甲方对合作的工程项目实行全面、综合管理，保证出版的设计文件符合相关规定，满足客户的要求，保证工程质量及进度。 3.2、甲方严格按照已有的质量体系程序文件要求组织合同和质量评审，确保设计质量。布置工程任务时对可能出现的技术关键问题、设计深度等进行事先指导。 3.3、甲方负责签订设计合同和各项外部协议。 四、乙方职责： 4.1、乙方以甲方名义对外联系任何项目时，须事前上报甲方，由甲方出面承接（或授权乙方承接）。 4.2、合作项目经由甲方业务管理部下达，并接受甲方质量、生产方面
通信工程外包合作协议完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
通信工程外包合作协议完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方(发包方)： 法定代表人： 住址： 电话： 传真： 乙方(承包方)： 法定代表人： 住址： 电话： 传真： 根据《中华人民共和国合同法》及
有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程项目 1、项目名称：_____________。 2、工程名称：_____________。 二、工程地点 地点：_____________。 三、工程期限 1、本合同总工期为________年 ________月________日开工，至_________年_________月________日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 通信工程外包合作协议范本文档 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（发包方）： 法定代表人： 住址： xxxxx xxx : 乙方（承包方）： 法定代表人： 住址： xxxxx xxx： ***拟定时需要注意的： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不 同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，欢迎下载。实践中，需要根据双方 实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程项目 1、项目名称： ____________________________ 2、工程名称： ____________________________ 二、工程地点 点：_____________________________ 三、工程期限 1、本合同总工期为_________ 年日开工，至 # _________ __________ 日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 （1）施工现场不符合安全施工。 （2）设计范围内重大设计变更。
（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度。 （4）甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在内予以确认和答复，逾期不予答乙方可视为要求已被确认。 ***拟定时需要注意的： 应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时， 应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 四、工程价款工程总价：民币元整（￥ 元）。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价%^为预付款，即人民币元整（￥___________________ 元）o 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价 %勺款项，即人民币元整（￥___________________ 元）o 3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付活全部余款，即 人民币元整（￥___________________ 元）o 六、工程验收 1、当该工程完工后，乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在 天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告 天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收。没有国家标准的，则
精心整理 通信工程劳务分包框架合同(2017版) 工程承包人:**市电信工程局有限公司**项目部(以下简称甲方) 劳务分包人(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规。就甲 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 一( 3.2当合同文件出现含糊不清,在不影响工程进度的情况下由双方协商解决。 4.合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 4.1合同语言 本合同文件使用汉语 4.2适用法律法规
使用本合同文件的法律是中华人民共和国有关法律法规。 4.3适用标准、规范: 和通信行业标准 工程工程款50%工程款 5.保密条款 ,乙方 6. ,工程进度 6.6 7. 7.1 方讨论认可。 7.2及时做好施工准备工作,配备必要的施工专用设备及施工人员,按照批准施工方案统筹施工。同时需要配备建设方指定或认可的劳动保护用品。 7.3施工中与赔补有功的事宜由乙方自行解决,并自觉接受有关部门建设方和工程承包人的管理、监督和检查。
7.4在施工阶段应该及时按建设单位或甲乙要求提供工程日报和周报(包括工程进度、质量、安全)并进行工程量确认。 7.5工程竣工后,交回工程余料,做好材料平衡表,必须向甲方提供完整的竣工资料一套(电子档与纸质原件)。 7.6由建设单位或甲方要求的人员培训,乙方必须无条件参加,并取得相应资格证书,培 7.7 酬, 7.8 7.9 7.10 7.12乙方指派为本区域工程负责人,联系电话 8.付款方式: 8.1根据附件1合同单价乙方在单项工程竣工15个工作日内报甲方初验后30个工作日内,甲方支付乙方单项工程款施工费的50% 8.2甲方与客户报建验收交维后支付至乙方单项施工费用的80%。
通信工程项目施工合作协议 甲方：上海通信科技有限公司 地址: 法定代表人: 授权委托人: 话: 真: 方: 址: 法定代表人: 授权委托人: 电话: 传真: 协议编号: 签订时间: 签订地点:
为明确甲、乙双方在合作过程中的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、互惠互利的原则，经双方友好协商，就双方合作事宜达成以下一致意见，以供双方共同遵守执行。 、合作地点： 二、合作范围: 1甲方负责：项目宏观管理、协调项目立项、乙供辅材、竣工文件及决算审计； 2、乙方负责：业主签约和协调、勘测设计、集成施工、工作量上报、售后服务及确保验收合格。 三、合作标准: 1、依照国家有关施工规范标准和邮电设计院以及甲方提供的其他相关施工规范和具体要求，依照工程施工图纸、施工说明等文件进行施工和开通及验收； 2、符合相关的甲方、建设方以及相关行业技术参数要求。 四、双方的权利义务 （一）、甲方的权利与责任 1、负责工程全方位的管理； 2、组织双方负责人会议，专题讨论解决合作过程中的相关问题； 3、对乙方的现场施工、开通、调测、验收及维护进行实时管理，发现问题及时提醒乙方立即改正； 4、积极配合乙方进行工程的正常施工； 5、根据合同约定和乙方开具的发票，承付相关费用； （二）、乙方的权利与责任 1、负责与业主签订施工协议书，以及提供相关完整证明和资料给甲方； 2、负责该工程内所有布线、天馈系统安装等配套设备的设计和施工等工作，如验收工程中出现施工质量问题，均由乙方负责返修，直至甲方和建设方验收合格为止； 3、应服从甲方施工现场管理人员的管理及指挥，并对施工中发现的问题及时与甲方沟通、解决问题务必做到高效和迅速； 4、应按照甲方和建设方要求，按时按质完成工程施工； 5、对所施工项目做好整体的施工计划，施工前递交给甲方“设计方案”和“施工大纲” 为甲方与建设方沟通提供便利条件；
建设工程施工 框架合同 工程名称： 发包人：中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司承包人：
第一部分协议书 发包人:（全称）中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 承包人:（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本框架合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 资金来源：自筹 二、工程承包范围 1. 承包范围:见双方所签《基建工程单项合同》。 2．不在本合同承包范围的工程内容： 3. 如存在不在本条第1款描述范围内而发包人有意让承包人承包的工程项目，双方将 另行签订补充协议。 三、合同工期 1．开工：以监理工程师签发的开工令时间为开工时间。 2．工程合同工期总日历天数：／日历天。 四、质量标准 工程质量标准：本工程质量等级要求达到国家规定的合格标准。 五、合同价款 合同暂定价款为：见双方所签《基建工程单项合同》。 具体合同价款按照专用条款第57条执行。 本工程实行包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收通过。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致。
七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 本合同订立时间： 本合同订立地点：深圳市滨河路9023号国通大厦。 发包人承包人约定本合同自双方签字盖章后立即生效。 十一、其他约定 十二、合同附件 本合同附件如下： 1、 2、 3、 4、 发包人：（公章）承包人：（公章） 中国移动通信集团（公章） 广东有限公司深圳分公司（公章） 地址：深圳市地址： 福田区滨河大道9023号国通大厦3楼 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码：
通信建设工程施工合同 通信建设工程施工合同第1篇合同编号：____________ 发包方（甲方）：__________________ 承包方（乙方）：__________________ 根据及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称：______________________________ 2．工程地点：______________________________ 3．工程范围和内容：________________________ 第二条甲方权利和义务 1．组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务； 2．提供必要的施工条件； 3．负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表； 4．指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查； 5．在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收； 6．按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条乙方权利和义务 1．必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；
2．应编制，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据； 3．乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人； 4．非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包； 5．精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工； 6．合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案； 7．严格按设计文件及、等规范要求施工； 8．做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任； 9．服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任； 10．线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。