甲方合同编号：【】
乙方合同编号：【】
中国移动广东公司通信工程设计合同项目名称：
甲方：中国移动通信集团广东有限公司XX分公司
乙方：
签订日期：
第一部分通用条款
为了使本地传输网工程顺利地按预定计划完成、工程设计管理和进度上都得到确切保证和受控，进一步明确双方在工程设计过程中的权利、义务和责任，经双方协商，一致同意签订本设计合同，共同遵守，互相监督执行，促进本工程建设；
第一条本设计合同的合同文件及解释顺序见《通用条款》第三条。第二条合同签订依据：
2．1《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计市
场管理规定》、《中华人民共和国电信条例》；
2．2国家及地方有关建设、通信工程勘察设计管理法规和
规章；
2．3通信工程立项批准文件；
第三条设计依据
3.1 中国移动通信集团广东有限公司给乙方的区域中标入围
函，甲方给乙方的设计竞赛结果通知、设计委托书等相关文件；
3.2 甲方提交的基础资料；
3.3 甲方与第三方签订的供货合同；
3.4 信息产业部、广东省通信管理局、中国移动通信集团公司
或中国移动通信集团广东有限公司制订的相关行业技术标准、
技术体制、验收规范等；
3.5 双方认可的来往传真、电报、会议纪要、电子邮件、信函
等；
3.6 设计单位调查收集的有关资料；
3.7 《邮电基本建设工程设计文件编制和审批办法》（1992年
1月邮电部编制）
第四条合同文件的优先次序：构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优
先次序来判断：
4.1 专用条款;
4.2 通用条款；
4.3 区域中标入围函（文件）；
4.4 甲方的项目竞赛要求及设计委托书；
4.5 区域入围投标书及项目竞赛复函；
第五条乙方在承担甲方具体单项工程设计任务时，甲方的责任如下：
5．1甲方应向乙方提交设计相关的基础资料及文件，并对
其完整性、正确性及时限负责，且不得要求乙方违反国家
有关标准进行设计；
5．2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料
错误，或作较大修改，以致造成乙方重新设计时，双方除
另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费；
5.2.1 一阶段设计或施工图设计出版之前发生变更，返工费为零；
5.2.2 一阶段设计或施工图设计设计文件出版后发生变更：若站点需整体迁移（对于设备类工程），或是总长超原设计1/3的管线路由发生改变（对于管线类工程），则设备类工程的变更费用按迁移站点原设计费用的50%计取，管线类工程的变更费用按路由发生改变段落的原设计费的50%计取。其他情况下按发生变更部分的总工程费×5.0%计取设计变更费用，若需重新出版设计文件，则设计变更总费用按Max （发生变更部分的总工程费×5.0%，1500元人民币×新设计册数）计算，其中新设计册数是指新出版的设计内容不同的设计文件总册数。
5．3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，甲方无需向乙方支付任何费用；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付相应费用：
5.3.1 两阶段设计
5.3.1.1 未进行设计勘察，甲方不需支付设计费用；
5.3.1.2 完成设计勘察并出具勘察意见表，但初步设计文件未出版，甲方需支付费用为：工程费
X5.0%X50%X30%（勘察工作费率）；
5.3.1.3初步设计文件出版后至施工图设计文件出版前，甲方需支付费用为：工程费X5.0%X40%；
5.3.1.4 施工图设计文件出版后，甲方需支付费用为：工程费X5.0%X80%；
5.3.2 一阶段设计
5.3.2.1未进行设计勘察，甲方不需支付设计费用；
5.3.2.2 完成设计勘察并出具勘察意见表但设计文件未出版，甲方需支付费用为：工程费X5.0%X50%X30%（勘察工作费率）；
5.3.2.3 设计文件出版后，甲方需支付费用：工程费X5.0%X80%；
5．4甲方要求乙方比单项合同中规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期；5．5甲方需遵循“设计会审后才能施工”的原则及时组织设计会审，会审后及时下达会审纪要，以便乙方及时出版修正设计；
5．6甲方应严格履行与乙方所签定合同中的职责；
5．7甲方应及时审核乙方提供书面的勘察设计计划书及勘察纪要，并与乙方明确勘察纪要中存在的问题；
5．8甲方应及时审核工程的标书（包括工程要求、技术规范）制定、验收标准（包括厂验标准、工程验收标准、工
程割接方案等）制定、工程验收、技术整改方案；
5．9甲方有义务帮助乙方协调与甲方合作的其他单位的关
系，及时提供设计工作中所需的各项技术资料；
5．10甲方应及时审核修正设计文件，如无问题应在两周
内下达设计批复文件并抄送乙方，同时甲方应根据工程进
度及时安排工程初验。如因甲方原因导致设计批复下达1.5
年后未能组织工程初验，乙方有权要求甲方支付合同初验
余款；
5．11两阶段设计中的初步设计阶段，甲方不得要求乙方
指明建筑材料、设备的生产厂或供货商，以免引起争议；
5．12甲方应向乙方明确乙方需提供的相关图纸；
第六条乙方在承担甲方具体单项工程设计任务时，乙方的责任如下：
6.1 乙方应严格按照国家规定和合同约定的技术规范、标准
进行设计，保证设计质量，并严格按照工程单项合同中规
定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件；
6.2 如果在合同签订时不能确定设计文件的交付时间，则乙
方原则上应在甲方所安排的设计会审时间前三到五天内提
供设计文件，并根据会审纪要按时出版修正设计；
6.3 乙方应在工程勘察工作前三天向甲方发出书面的勘察
计划书，介绍参加本次勘察工作的人员构成、时间安排、
勘察内容和需要甲方配合的相关工作，在勘察结束后及时
向甲方提供勘察纪要。勘察纪要要求乙方、甲方的工程、维护部门人员等多方联合签字方有效，否则由此产生的所有纠纷的责任和经济损失均由乙方承担。乙方必须派出完整的勘察队伍（其中一定要包括本次工程的设计人员），对现网设备的勘察必须落实到可利用的设备物理位置、端口、走线路由及对利用该端口可能发生的影响给出明确的说明，了解现网的组网原则及现网相关设备使用情况、本次工程设备的使用需求等；
6.4 乙方需积极配合与甲方合作的其它设计单位的设计工作，及时提供设计协调配合所需的各项技术资料；
6.5 配合甲方进行工程的询价、技术合同核对、对外谈判、厂验、国内外技术考察直至建成投产各个阶段；由于乙方失误造成甲方出现设备重大性能缺陷或设备定货多、缺、错等现象，乙方应根据甲方损失程度向市公司支付赔偿金，赔偿金数额由双方根据实际情况另行签约商定处理；
6.6 配合甲方进行受委托工程的标书（包括工程要求、技术规范）制定、验收标准（包括厂验标准、工程验收标准、工程割接方案等）制定、工程验收、技术整改等工作；
6.7 对甲方工程进行中，因管理、施工等各种原因所引起工程质量问题，应尽快协助解决；
6.8 乙方应保证向甲方提供的所有设计文件均是由其自主设计的，不会有知识产权方面的纠纷；
6.9 乙方不得将所承包的设计任务分包或转包给别的设计单位；
6.10 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量、事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金额数视合同双方实际协商结果另行签约商定处理；
6.11 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的合同金额；
6.12 乙方交付设计文件后，按规定参加甲方组织的设计审查，并根据审查结论做必要的修正或补充。乙方交付修正设计文件后，需负责处理有关设计变更问题；
6.13 两阶段设计中的初步设计阶段，乙方不得指明建筑材料、设备的生产厂或供货商，以免引起争议；
6.14 乙方提供的设计文件名称、本合同中的工程名称以及甲方的工程建设任务书中的工程名称三者应保持一致；
6.15 乙方提供的施工图纸应包括网络图(含全省、本地网)、业务网结构图、光缆路由图、传输网络结构图、传输系统配置图、通路组织图、网管图、同步图、机房平面及走线图机房平面布置图（包括本工程设备安装位置、相关设备的安装位置、定位参考物的位置、走线梯（线槽）位置、相关尺寸等）、本工程列柜的熔丝分布图、各类线缆
的准确走线图和以上未提及但本行业范围内公认要提供的
图纸，同时乙方可根据具体工程情况增补充乙方认为有必
要提供的图纸。
6.16 乙方应在电信维基网（http://biz.doczj.com/doc/9b126502.html, ）建立企
业空间，并把本企业相关的产品图片、产品介绍、数据参
数等资料更新到企业空间。同时应登记和及时更新管理人
员和售后服务联系人信息、建立在线客服系统及时解答相
关问题。
第七条双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转
让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方
承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第八条本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双
方当事人可由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同
中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向
人民法院起诉。具体解决方式在专用条款中约定。
第九条违约责任
9.1 甲方应按合同规定的金额和日期向乙方支付合同费用，
每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约
金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工
作，并书面通知甲方；
9.2 甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方应及时书面通知乙方，同时应支付应付的合同费用；
9.3 由于乙方自身原因，延误了合同所规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收本合同应收金额的千分之二。若由于乙方设计的延误影响甲方工程实施，造成损失的，甲方有权索赔。赔偿金额数视合同双方实际协商结果另行商定；
9.4 如乙方交付的设计文件粗糙、错漏较大、无法交付会审或指导施工，或未能通过会审，甲方有权拒收，乙方须无偿重出该设计。由此造成的设计延期交付，影响施工进度，概属乙方责任，甲方有权索赔。赔偿金额数视合同双方实际协商结果另行商定；
9.5 设计中如遇人力所不能抗拒之因素或非乙方原因，确难按期完成时，乙方须提出书面报告，甲方据实际情况确定延长期限；
9.6 若因乙方设计存在知识产权问题，发生纠纷的，概属乙方责任，由此影响市公司工程，造成损失的，甲方有权索赔并保留解除本合同的权利，乙方需支付合同金额的双倍作为赔偿金额；
9.7 若乙方未能履行本合同6.1条款，经甲方书面投诉后仍
无效，致使相关合同继续履行已无意义或已不可能，甲方
有权终止单项合同，拒付相应部分设计费，并有权索赔。
乙方需支付合同金额的双倍作为赔偿金额；
9.8 乙方违反本合同6.9条款，甲方有权收回相应的设计项
目，拒付相应部分设计费，并有权索赔，乙方需支付合同
金额的双倍作为赔偿金额；
9.9 双方中若有一方违反本合同第七条款，另一方均有权索
赔。赔偿金额为本合同金额的双倍；
9.10 双方中若有一方明确表示无法履行合同规定职责，
另一方有权终止合同，并有权索赔。赔偿金额为本合同金
额的双倍；
第十条合同生效及其他
10.1 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解
决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同；
10.2 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、
对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，可
吸收承担有关设计任务的乙方人员参加。出国费用，除制
装费外，其他费用由甲方支付；
10.3 甲方委托乙方承担合同内容以外的工作服务，应另
行签订协议并支付费用；
10.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及
时协商解决；
10.5 双方履行完包含本合同的通用条款及专用条款中所规定的所有义务后，本合同即行终止；
10.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为整体合同的组成部分，与整体合同具有同等法律效力；10.7 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；
10.8 本合同的签署人必须为合同签署双方的法人代表或是法人代表的授权人(须附授权书)。
第二部分专用条款
第十一条甲方（全称）：；乙方（全称）：；乙方资质：；第十二条甲方委托乙方承担单项工程设计，工程地点
为。
第十三条本合同工程规模、设计阶段、设计周期、设计范围及甲乙双方的界面要求:
13.1 工程规模: ;
13.2 设计阶段：两阶段设计/一阶段设计;
13.3 设计周期：;
13.4 设计范围（文字描述设计工作内容同时附设计各专
业的分工界面图，例如传输线路专业的设计范围、传输设
备专业的设计范围、电源专业的设计范围等）：;
13.5 界面要求：
13.5.1 在整个工程设计过程中，甲、乙双方的信息传递和
交换，一般要求以书面形式、传真方式。在双方认可的情
况下也可以采用电子邮件方式；
13.5.2 甲、乙双方需确定联系人名单及电话，并互相交换，
如有变更及时通知对方；
13.5.3 本合同甲方联系人: 联系电话: ;
13.5.4 本合同乙方联系人: 联系电话: ;
第十四条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间：
注：甲方下达设计批复后，乙方必须如数归还甲方提供的资料、文件。
第十五条设计文件（初步设计、施工图设计、一阶段设计）分发表如下表所示，乙方负责为甲方分发设计文件，并分别寄达
甲方相关部门和市公司，同时乙方应将设计文件刻成光盘
共份同时提供给甲方。
第十六条费用构成
16.1 费用计取公式、计算过程中的相关数据及计算结果:
费用计取公式=
设计费=
16.2 本工程合同金额为元人民币(大写：
圆整)
第十七条乙方在获得承接甲方单项设计工作任务时，在签署合同之后一周内，出具银行担保函给甲方，担保函中担保金额为
合同总金额X10%，为工程质量担保金。担保函有效期需
至工程竣工验收期满后一个月止。
第十八条合同金额由甲方负责拨付给乙方，具体拨付方式如下：18．1甲方下达设计批复后1个月内支付合同金额为：首
付款=合同价款X50%；
18．乙方根据本合同第6.16条款，在电信维基网
（http://biz.doczj.com/doc/9b126502.html,）建立企业空间，并完成本合同所涉及
的产品和服务的更新，同时双方完成工程初验后的1个月
内，甲方向乙方支付合同金额为：初验款=合同价款
X30%；
18．3在工程竣工验收合格后支付尾款，尾款将根据通信
工程合作考核办法酌情支付。若考核分在90以上（含90
分），则将全额支付，即：尾款=合同总价X20%；若考
核分在80-90分（含80分），则尾款=合同总价
X20%X90%；若考核分在70-80分（含70分），则尾
款=合同总价X20%X80%；若考核分在60-70分（含60
分），则尾款=合同总价X20%X50%；若考核分在60分
以下，则尾款将全部扣除，即：尾款=0。（对乙方服务质
量的评估办法和标准见附件1和附件2。）；
18.4甲方支付上述款项前，乙方应向甲方开具正式发票。
发票开具要求请见附件《中国移动通信集团广东有限公司
供应商须知》。
第十九条合同生效及其他
19.1 本合同由双方代表签字盖章后立即生效，本合同一
式陆份，甲方叁份，乙方叁份；
19.2 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止；
19.3 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合
同的组成部分，与本合同具有同等法律效力；
19.4 在履行合同过程中产生争议时，双方任何一方可向
广州仲裁委员会提请仲裁；
19.5 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充
协议与本合同具有同等效力；
19.6 本合同的签署人必须为合同签署双方的法人代表或
是法人代表的授权人(须附授权书)。
第二十条其他补充条款
甲方名称：乙方名称：
中国移动通信集团广东有限公司
分公司
（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
附件一：合作单位考核办法（暂行稿）; 附件二：设计单位考核标准;
通信工程劳务分包框架合同(2017版) 工程承包人:**市电信工程局有限公司**项目部 (以下简称甲方) 劳务分包人 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规。就甲方承建该区域通信工程,因劳动力不足、乙方愿提供劳务一事,经双方在平等自愿的基础上协商一致,特订立本劳务分包合同 1.施工范围 1.1工程名称:有线电视网络*乡支公司电信普遍服务工程 1.2工程地点 1.3工程施工内容:线路施工 1.4工程时间:2017年至项目结束 1.5工程量:具体由甲方按量分派 2.承包性质 施工劳务分包 3.合同文件 3.1合同文件组成如下 3.1.1合同正本 3.1.2补充协议一(安全、治安、环境方面); 3.1.3陕西通信科技类有限公司印章管理补充协议 3.1.4工程质量保修书(包括质量保证金收取方式及时间); 3.1.5诚信合同协议。 3.2 当合同文件出现含糊不清,在不影响工程进度的情况下由双方协商解决。 4. 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 4.1合同语言 本合同文件使用汉语 4.2适用法律法规 使用本合同文件的法律是中华人民共和国有关法律法规。 4.3适用标准、规范: 4.3.1按国家标准规范及本工程技术规范和设计要去4.3.2已颁发实施的其他国家标准
和通信行业标准 4.3.3建设单位要求的其他标准、规范。 4.3.4施工队如虚报工作量,公司一经发现将扣除本工程工程款50%工程款 5.保密条款 本协议所涉及具体条款未经甲方同意,乙方不得向第三方出示。如发生以上情况,乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任,同时甲方有权解除合同 6.甲方责任 6.1向乙方提供必要的商务支持,如遇路由上重大事宜负责共同协商处理。 6.2实行本区域工程项目负责制,委派工程项目负责人对乙方分包的工程质量,工程进度,工程材料进行控制、监督和管理。甲方实施前述行为并不免除乙方承担的工程管理及相应责任。 6.3收到建设方工程款后及时将劳务费支付乙方。 6.4审核工程项目有关的竣工材料及工程量 6.5甲方指派为本区域工程负责人,联系电话 6.6甲方承担此项目的中标服务费和履约保证金。 7.乙方责任 7.1收到有关建设单位批复施工图纸后,抓紧编制好施工组织方案,并提交建设方与甲方讨论认可。 7.2及时做好施工准备工作,配备必要的施工专用设备及施工人员,按照批准施工方案统筹施工。同时需要配备建设方指定或认可的劳动保护用品。 7.3施工中与赔补有功的事宜由乙方自行解决,并自觉接受有关部门建设方和工程承包人的管理、监督和检查。 7.4在施工阶段应该及时按建设单位或甲乙要求提供工程日报和周报(包括工程进度、质量、安全)并进行工程量确认。 7.5工程竣工后,交回工程余料,做好材料平衡表,必须向甲方提供完整的竣工资料一套(电子档与纸质原件)。 7.6由建设单位或甲方要求的人员培训,乙方必须无条件参加,并取得相应资格证书,培训费用由乙方自理。若不按要求执行,甲方有权处以1000元/人/次的罚款。 7.7乙方必须为员工办理相关社会保险、意外伤害保险(保额不低于60万)如运营商有额外要求时,按照运营商要求执行;乙方应及时支付所属劳务人员薪金、福利等劳务报酬,由此引
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 通信工程施工合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
以下是通信工程施工合同模板文章，供大家参考！ ［提示］合同范本请点击以下链接： 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 委托方（甲方）: 承接方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律，法 规的规定，结合室内装饰的特点，经甲，乙双方友好协商， 甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 一、甲方委托乙方按以下第种方案承担室内设计： 1. 甲方委托乙方承担住宅室内设计，地址，房型，用途，使用面积平方米。设计收费按使用面积计算。 2. 甲方委托乙方承担公共空间室内设计，地址，用途， 建筑面积平方米。设计收费按建筑面积计算。 二、甲方委托乙方承担室内设计，设计收费标准为每平 方米元，收取设计费共计人民币元。 三、甲方应在签订合同之日首期付50湫计费，并与乙 方约定上门测虽的时间和地点。乙方在测虽后天内完成初 步设计方案，包括平面布置图，顶面布置图及局部效果图各 一张。
四、甲方与乙方经过沟通对乙方完成的初步设计方案达 成一致后，填写方案进程表（见附件），并由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方应在年月日至年月日共 天内完成全套装潢设计图及施工图纸。 五、甲方所付的设计费不包含变动建筑主体等的结构设计。甲方如需变动建筑主体，增加房屋负荷，必须由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图，并报请物业及相关部门书面同意后，方可进行室内装饰设计。 六、全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写方案进程表，由双方签字确认。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间顺延或由双方另行约定。 如果甲方推翻原设计方案，要求重新修改设计方案，应协商增加相应的设计费，并另行约定设计时间及进程，签订补充协议。 七、双方在对设计方案和图纸确认后，甲方必须签字认可，乙方必须将整套图纸交给甲方并办理交接签证手续。 八、施工过程中，乙方应委派设计师去现场进行一次性放样及施工方案交底，并不少于三次去现场指导施工，以达到设计效果。 九、违约责任: 1. 乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付给甲方设计费总价的3%勺违约金。
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 第一条本合同期限类型为固定期限（固定期限/无固定期限/以完成一定工作任务为期限），自 20XX 年月日起至 20XX 年月日止。其中，试用期（有/无）， 自年月日起至 年月日止。 第二条甲方安排乙方从事的工作内容为通信工程施工，检修维护，设备安装，后勤服务，工作地点为。 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务。 第三条甲方安排乙方执行不定时工时工作制（标准工时/综合计算工时/不定时）。 第四条甲方应在每月_30__日发放乙方的工资，并由乙方签字确认。甲方于每月 5 日前以现金或转账形式及时足额支付乙方工资，工资（计时/计件）标准为。其中，试用期期间的工资标准 为。甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定乙方的所得收入计算方式：总收入=基本工资+综合考评分红<总体原则按劳分配>
第五条甲方应当按照国家和地方有关规定为乙方缴纳社会保险费，具体项目为。乙方负担的部分由甲方负责代扣代缴。 第六条甲方为乙方提供安全生产培训，并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的，应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。甲方为乙方提供专项培训费用，对其进行专业技术培训，双方可以订立专项协议，约定服务期。 乙方违反服务期约定的，应当按照约定支付违约金。 乙方发生工伤时，甲方应当及时采取措施使乙方得到救治，并按照《工伤保险条例》的规定，向乙方支付相应的工伤待遇。 第七条甲乙双方应当按照《劳动合同法》的相关规定履行、变更、解除、终止本合同。符合《劳动合同法》有关规定情形的，甲方应当依法支付乙方经济补偿。乙方在履行劳动合同期间，因个人失职给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。 第八条甲方违法解除或者终止本合同，乙方要求继续履行本合同的，甲方应当继续履行；乙方不要求继续履行本合同或者本合同已经不能继续履行的，甲方应当依法按照经济补偿标准的二倍向乙方支付赔偿金。乙方违法解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。保守商业秘密的约定： 不能泄露甲方的商业秘密<甲方不允许公开或告知他人的信息等> 第九条甲方有下列情形之一的，乙方可以随时解除劳动合同：（一）在试用期内的；（二）甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；（三）
工程合作施工协议书 甲方: 乙方: 电话： 身份证号码： 依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规，结合工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方工程施工的事宜，签订如下合同，共同遵守执行。 一、工程项目 1.工程名称:移动工程 2.工程地点:定西市岷县 二、甲方责任 1.甲方负责协调及工程结算工作。 2.甲方负责监督工程实施的管理工作，负责审核工程实施计划。 3.指定工程项目负责人，协助办理工程变更、验收和工程实施的其他事宜。 4.甲方有权监督乙方施工质量，甲方代表可对正在施工和已施工完的部分进行质量检查。 5.施工过程中因建设杆路、光缆占用当地村民土地而产生的赔偿由甲方承担。 6. 工程验收合格后，甲方需向乙方提供工程验收合格证明。
三、乙方责任 1.乙方不得将所承担的项目部分或全部转包第三方。 2.参加甲方组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度计划。 3.负责工程材料管理工作，严格按质量要求和材料配比进行施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。由于客观原因造成甲方提供的工程材料的剩余，剩余部分须在工程结束后退回甲方仓库并双方签署工余料签收证明。 4.严格按照施工图及其说明组织施工，出现工程变更时，必须由甲方单位确认。 5.如出现工程质量问题，乙方必须无条件返工，直至工程质量良好为止，甲方不承担返工费用。 6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，杜绝发生施工安全事故，妥善处理施工中发生的争议。 7.工程竣工未移交之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 8.乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员名单及资料作备案，在施工人员发生变更时应及报甲方备案。发生劳资纠纷时，由乙方承担法律责任。 9.参加验收，编制结算和竣工文件，配合甲方进行相关验收移交工作。 四、工程工期
通信管道工程合作协议 发包方（甲方）：__________ 承包方（乙方）：______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条、工程项目 1、工程名称：单项工程 2、工程起止点： 3、承接专业及数量： 4、专业界面及内容： （1）、通信线路工程：包括通信管道施工定位测量、路面开挖、回填、 清淤泥、清除障碍物、水泥包砼、砖砌手井、铺设PVC管。做井、井 位编号、试通、提交竣工资料等相关验收和移动送审所需资料事项。 （2）、所有工程包括验收（包含材料、顶管、包含所有协调问题）。 5、承包范围和承包方式 （1）承包范围：工程施工以及完成本工程的所有工作（包含报建、材料、顶管、协调、竣工资料、验收和移动结算送审所需资料）； （2）承包方式： ①乙方实行包工包料（包括辅助材料）、包质量、包进度、包安全、包协调赔偿、包路由勘查、包报建（包括所需的图纸资料、设计、验线费用）、包办理产权手续、包综合赔补、包特殊路段处理（含过桥、顶管、水泥包圭寸、炸石、钢管材料等）、包路面恢复等的全包方式。 ②乙方负责通信管道工程的报建（以发包方名义报建）和施工，不享有本合同通信管道的所有权和使用权。新建管道必须与发包方指定的现有管道或电力槽道相连，一般情况下发包方单独占用管井，管首家在不具备单独占用管井条件时可与其它管道需求单位共井。 ③乙方负责通信管道工程通过有关验收（包括所有资料和费用）；乙方
负责提供移动结算送审所需资料。 (3)______________________ 施工工期：开工日期：_________________ 年_____________________________ 月_______ 日，竣工日期： ____________ 年 月日(施工期初定个月) 4、按建设单位指定设计院出具的设计方案施工。 5、工程质量和验收标准：按建设单位的要求进行施工和验收。 第二条、双方代表 1、甲方任命为甲方代表。 2、乙方任命_______为乙方代表。 第三条、甲方责任 1、按合同约定的支付条款，按时向乙方支付合同规定的金额； 2、甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于 工程进度或质量不符合甲方要求的，有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利；对乙方的整改不及时进行处罚并扣违约款。 3、负责对接建设单位的各项工作； 4、对乙方进行考核。 第四条、乙方责任 1.按工程需要做好施工所需的施工围蔽和安全工作； 2.在施工中乙方严格服从甲方委派的管理人员的合理指挥。 3.按建设单位的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量，做好现场施 工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通，本合同已含一切费用，所以凡施工期间的施工质量、安全事故、文明施工等均由乙方承担全部责任，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门； 4 .乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部责任，
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、 编辑或修改 通信工程外包合作协议 甲方(发包方)：_________________ 法定代表人：_________ 住址：___________________ 电话：___________________ 乙方(承包方)：___________________ 法定代表人：_____________ 住址：_______________________ 电话：______________________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程项目 1、项目名称：___________________________。 2、工程名称：___________________________。
二、工程地点 地点：___________________________。 三、工程期限 1、本合同总工期为20___年____月___日开工，至20___年__月__日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 （1）施工现场不符合安全施工。 （2）设计范围内重大设计变更。 （3）人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度。 （4）甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的_________天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在_________天内予以确认和答复，逾期不予答乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款工程总价：___________人民币元整(￥__________元)。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价_________%作为预付款，即人民币__________________元整(￥__________________元)。 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价_________%的款项，即人民币__________________元整(￥__________________元)。 3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即__________________人民币元整(￥__________________元)。 六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应
通信工程施工合作协议 甲方：河南万象信息工程有限公司 乙方： 甲乙双方在平等互利的基础上，经过充分友好的协商，同意乙方挂靠甲方企业资质，从事甲方经营许可证范围内的经营项目，为明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项，甲乙双方订立本协议，如下条款： 1、乙方作为甲方具有一定施工能力的施工队伍，代表甲方在 郑州移动市区分公司内负责各单项预埋管线及线路工程的施 工，乙方按照施工合同的开票金额(每个单项合同)向甲方交 纳 %管理费。 2、乙方通过甲方所承接施工的工程，根据工程建设单位要求， 按期保质保量如期完成，凡是用包工、包部分材料的工程项 目，自购材料部分工程协调由乙方自行解决，乙方应自觉向 国家交纳各种税费。完善工程管理，乙方必须按甲方要求进 行工程施工。 3、乙方应妥善保管和使用建设方提供的工程所有材料,乙方 负责施工中材料领取，及剩余材料的核对移交，办理相关的 签字手续，同时报甲方备案，甲方可根据乙方审计后工程核 对乙方工程使用材料，如发现乙方倒卖工程材料、剩余料， 凡因工程材料严重影响到甲方形象及信誉者，甲方将按照司
法程序办理有关手续，上报公安检察机关。 4、乙方从事的工程施工活动应符合国家的法律、法规，不得 有违法行为，否则后果自负。乙方要维护好甲方的形象，不 得做有损甲方形象的事，否则甲方有权单方终止合同，并追 究乙方的经济责任。 5、乙方经营要符合国家《合同法》《安全生产法》等法律、法 规的有关规定，乙方使用人工，必须与人力资源有限公司签 订劳务派遣合同，明确乙方为用工单位，人力资源有限公司 为用人单位。乙方与其人员所发生的一切争议由乙方负全部 责任，甲方不负任何连带责任。 6、乙方的业务费自行承担。经营上实行内部独立核算，自负 盈亏，债权债务自行承担。 7、乙方所承接的工程项目，不得以任何形式进行转包，否则， 所产生的后果由乙方负全部责任。 8、未经甲方允许，乙方不得以甲方名义在其所在地以外的地 方承接任何工程，工程施工中所产生的任何问题由乙方负全部 责任，甲方不负任何连带责任如有上述情况情节严重甲方有权 终止与乙方的合作。 9、乙方应认真负责进行施工，确保各工程项目的质量和安全， 对发生的质量安全、伤残亡事故由乙方负一切责任，包括民事 赔偿法律责任、行政法律责任、刑事法律责任，乙方不得以任 何理由与甲方进行纠缠，甲方不负任何民事赔偿法律责任、行
协议编号：LX-FS-A55342 通信施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
通信施工合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(甲方) 承包方：(乙方) 依照合同法和原邮电部颁发的“626”号文件等有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同并严肃履行。 一、建设内容 (1) 工程名称 二、计价方式 (1)参照结算表价格按实结算。 (2)款项支付与移动结算同步。 三、建设工期
(1) 根据移动公司要求，在规定的期限内完成。 四、违约责任 (1)甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如预期不付，按银行的短期贷款率偿付给对方逾期付款违约金。 (2)发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成的，可申请调解，或者直接向人民法院起诉。 五、其他 (1)本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。 (2)本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议。 (3)本合同自双方签订之日起生效。 (4)其他相关本项目的约定 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
xxxx 通信工程承包合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 原则，为明确甲乙双方的权利和义务，保证工程顺利实施，经双方协商同意签定本合同。 第一条工程项目 一、 项目名称： 二、 工程名称： 三、 工程地点： 四、 工程项目批准单位： 项目主管单位： 五、 承包范围和工程内容： 中国联合网络通信有限公司温州市分公司确定在 ________ 年实施 ______ 的设备安装工程。 本合同承包范围为 ______ 主设备、配套设备安装工程H 包拆、装基站数量暂估计为: 基站部分：附件一； 电源部分：附件一； 具体安装数量根据工程需要进行安排，具体单价以 准，请见附件。 施工单位承包的工程内容为 __________________ 联网传输设备安装。具体工程内容如下： 1、 基站设备安装工程 基站主设备（BTS ）、传输设备（光端机或微波设备）的硬件安装：设备立架安装，走线架 安装，天、馈线安装，电源线和信号线的布线、编、绑、焊、标签制作、跳线制作以及配合 割接的跳线工作；配合测试及网络优化的 BTS 天线调整，配合微波打通的天线对调工作。 直流电源设备（开关电源、蓄电池）的硬件安装：设备立架安装，走线架安装，电源线和信 号线的布线、编、绑、焊、标签制作、配合电源系统割接工作； 基站用蓄电池的容量试验 （不 含补充电工作，费用含在安装费里）。 基站监控器安装。 以上基站主设备及配套设备的搬迁、拆除工作。 2、 以上设备安装竣工资料的收集、整理和编制并提请建设方签证的工作；安装工程量 表及时提请建设方（市分公司） 签证，工程完工时编制结算表，送温州分公司网络建设部和 审计部进行审核。 第二条双方责任 为了保证工程按期进行，双方对即将开工的安装现场进行施工前检查并填写 情况表》，双方根据此表决定施工与否。 一、甲方责任： 1、 提供完备充分的施工条件。 2、 负责采购所有安装主要材料。 3、 将工程所需设备及相关材料及时运抵施工现场，交由乙方签收、保管和使用。 4、 指派工程项目现场代表，对施工进行现场协调和管理。 5、 合同签订后提供完整的安装图纸、施工资料。 6、 组织承、发包双方及设计单位及有关部门参加施工交底会，做好会审纪要，在开工 甲方: 乙方: 年省公司统一招标核定价为 基站设备及配套电源设备安装、 基站 《现场准备
通信管道工程合作协议 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条、工程项目 1、工程名称：单项工程。 2、工程起止点： 3、承接专业及数量： 4、专业界面及内容： (1)、通信线路工程：包括通信管道施工定位测量、路面开挖、回填、清淤泥、清除障碍物、水泥包砼、砖砌手井、铺设PVC管。做井、井位编号、试通、提交竣工资料等相关验收和移动送审所需资料事项。(2)、所有工程包括验收（包含材料、顶管、包含所有协调问题）。 5、承包范围和承包方式 (1)承包范围：工程施工以及完成本工程的所有工作（包含报建、材料、顶管、协调、竣工资料、验收和移动结算送审所需资料）； (2)承包方式： ①乙方实行包工包料（包括辅助材料）、包质量、包进度、包安全、包协调赔偿、包路由勘查、包报建（包括所需的图纸资料、设计、验线费用）、包办理产权手续、包综合赔补、包特殊路段处理（含过桥、顶管、水泥包封、炸石、钢管材料等）、包路面恢复等的全包方式。 ②乙方负责通信管道工程的报建（以发包方名义报建）和施工，不享有本合同通信管道的所有权和使用权。新建管道必须与发包方指定的现有管道或电力槽道相连，一般情况下发包方单独占用管井，管首家在不具备单独占用管井条件时可与其它管道需求单位共井。 ③乙方负责通信管道工程通过有关验收（包括所有资料和费用）；乙方负责提供移动结算送审所需资料。
(3)施工工期：开工日期: 年月日，竣工日期：年月日（施工期初定个月） 4、按建设单位指定设计院出具的设计方案施工。 5、工程质量和验收标准：按建设单位的要求进行施工和验收。 第二条、双方代表 1、甲方任命为甲方代表。 2、乙方任命为乙方代表。 第三条、甲方责任 1、按合同约定的支付条款，按时向乙方支付合同规定的金额； 2、甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。 对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有要求乙方加快施工进度 和整改工程的权利；对乙方的整改不及时进行处罚并扣违约款。 3、负责对接建设单位的各项工作； 4、对乙方进行考核。 第四条、乙方责任 1．按工程需要做好施工所需的施工围蔽和安全工作； 2．在施工中乙方严格服从甲方委派的管理人员的合理指挥。 3．按建设单位的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通，本合同已含一切费用，所以凡施工期间的施工质量、安全事故、文明施工等均由乙方承担全部责任，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门； 4．乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部责任，按
甲方合同编号：【】 乙方合同编号：【】 【】工程施工合同 发包方（甲方）：**********通信公司 承包方（乙方）：【】公司 【】年【】月【】日 目录
第二条合同文件及解释顺序 (1) 第三条图纸 (3) 第四条甲方代表 (4) 第五条乙方代表 (5) 第六条甲方工作 (7) 第七条乙方工作 (7) 第八条进度计划 (9) 第九条延期开工 (10) 第十条暂停施工 (10) 第十一条工期延误 (11) 第十二条质量检查和返工 (12) 第十三条工程质量 (12) 第十四条隐蔽工程和中间验收 (13) 第十五条材料检验和中间检验 (13) 第十六条合同价款的调整 (14) 第十七条工程预付款 (14) 第十八条工程量的核实确认 (15) 第十九条工程款（进度款）支付 (15) 第二十条甲方供应材料设备 (16) 第二十一条乙方采购材料设备 (17) 第二十二条设计变更 (18)
第二十四条工程试运行 (19) 第二十五条竣工验收 (20) 第二十六条竣工结算及审计 (20) 第二十七条保修 (21) 第二十八条安全施工 (22) 第二十九条工程分包 (23) 第三十条保险 (24) 第三十一条税务及发票 (24) 第三十二条保密 (25) 第三十三条违约及索赔 (26) 第三十四条不可抗力 (29) 第三十五条争议 (29) 第三十六条合同生效、终止 (31) 合同附件： (31)
第一条工程概况 工程概况 工程名称：【】 MIS编号：【】 工程范围：【】 工程内容：【】 承包范围：【】 承包方式：【】 合同工期 开工日期（群体工程以第一个开工的单项工程为准）：【】年【】月【】日； 竣工日期（群体工程以最后一个竣工的单项工程为准）：【】年【】月【】日； 总日历天数：【】天。 实际开工日期以甲方书面指令为准，竣工日期相应顺延长，但合同总工期不变。 工程质量标准：【】 （选择顺序依次为：企业标准、行业标准、国家标准） 合同价款：本合同工程预算价为【】元（金额大写：【】），最终合同价款以审计定案值为准。 1.4.1施工费依据审定通过的施工图预算费用乘以乙方投标书中承诺的折扣率（本工 程折扣率为: %）计算。（如有多专业，分别计列）材料费依据审定通过的施工图预算费用计算。 1.4.2工程结算以甲方委托审计单位审定后的施工结算为准。（施工费=审定后的施工
通信工程承包合同范本 篇一：通信工程施工合同范本 通信工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围和内容：。
第二条甲方权利和义务 1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务； 2、提供必要的施工条件； 3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表； 4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查； 5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收； 6、按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条乙方权利和义务 1、必须具有经国家有关部门批准的
通信行业施工资质，并XXXXX公司XX 分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料； 2、应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据； 3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人； 4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包； 5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；
6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案； 7、严格按设计文件及《GB/T50312-2000》、《本地网通信线路工程验收规范YD5051-97》等规范要求施工； 8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责
通信工程外包合作协议完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
通信工程外包合作协议完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方(发包方)： 法定代表人： 住址： 电话： 传真： 乙方(承包方)： 法定代表人： 住址： 电话： 传真： 根据《中华人民共和国合同法》及
有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程项目 1、项目名称：_____________。 2、工程名称：_____________。 二、工程地点 地点：_____________。 三、工程期限 1、本合同总工期为________年 ________月________日开工，至_________年_________月________日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺
通信工程施工合同 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守. 第一条工程概况 1.工程名称：; 2.工程地点：; 3.工程范围和内容：. 第二条甲方权利和义务 1、组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务; 2、提供必要的施工条件; 3、负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表; 4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查; 5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收; 6、按合同约定按时向乙方支付工程款. 第三条乙方权利和义务 1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;
2、应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据; 3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人; 4、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包; 5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工; 6、合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案; 7、严格按设计文件及《gb/t50312-2000》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工; 8、做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任; 9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收.通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点.乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工.否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;
2020年通信工程施工合同样本（完整版） Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties?
互惠互利共同繁荣
2020年通信工程施工合同样本（完整 版） 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方（甲方）：铁通中心 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况， 经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程夕1称：； 2.工程地点：; 3.工程范围和内容：o 第二条甲方权利和义务
1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务； 2、提供必要的施工条件； 3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表； 4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查； 5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收； 6、按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条乙方权利和义务 1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料； 2、应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；
编号： 通信工程施工合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年___ 月____ 日甲方（工程发包方）：
乙方（工程承包方）：
为使甲方承接的合同内简称建设单位）年度本地传输网建设项目 建管道单项工程按预定计划顺利完成、工程施工管理和进度上都得到确切保证和受控，进一步明确甲乙双方在工程施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商，一致同意签订本合同，共同遵守，互相监督执行。 第一条承包工程规模、工程量划分原则、承包范围内容 乙方承包甲方承接的施工，工程地点为： 工程工期安排为：年月日一一年月日， 1、工程规模：根据甲方指定道路设计图纸施工，工程量结算按实际完成并最终交付建设单位使用的管程长度计算。 2、进度要求：如乙方因自身主观因素（施工管理不善、施工力量不足、施工资金不足）不能满 足甲方和建设单位关于工程建设施工安全管理、施工质量及进度管理要求，甲方可随时根据合同条款约束终止本合同实施另行委托他人施工，对乙方满足建设单位质量要求可以通过验收的段落，双方进行工程量即时结算。 承包范围：乙方需以合同单价包工包料（乙方负责水泥、沙、石、砖等管道工程建设所需辅材，甲方提供主材中井圈井盖、钢管、PVC 管及其它建设单位提供的材料）、包质量、包进度、包安全、包施工现场协调赔偿、包材料运输、包特殊路段处理（含过桥、水泥包封、炸石、架钢管等）的施工包干方式。施工内容：包括管道沟开挖铺管回填、路面破复、人（手）井砌筑、人手井喷字、管道试通、埋设标桩（此项根据建 设单位维护部门具体要求确定）等管道建设所需工作程序。 第二条承包责任与工作要求： 1、施工安全工作：乙方全权负责并承担一切施工安全责任及相关费用，包括施工人员和来往行人车辆安全、地下管线安全等； 2、保证工程质量达标：由于工程质量引起的问题，由乙方负责并承担相关费用，甲方有权对乙 方追加处罚； 3、按期完工并通过验收：在施工时限内，乙方保证其承包的施工段落全部完工并通过验收；
通信工程施工合同 合同编号： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称：； 2．工程地点：； 3．工程范围和内容：。 第二条甲方权利和义务 1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务； 2、提供必要的施工条件； 3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表； 4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查； 5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；
6、按合同约定按时向乙方支付工程款。最迟不得超过三个月 第三条乙方权利和义务 1、必须具有通讯线路施工能力，安全施工，规范施工。 2、应编制工程竣工图纸，并留底； 3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人； 4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包； 5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工； 6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案； 7、严格按设计文件及《GB/T50312-2000》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工； 8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任； 9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知
三网合一通信工程合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
**三网融合及无线信号覆 盖工程 施 工 合 同 承包方： 签订日期：年月日 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 为向小区居民提供高质量、方便快捷的通讯网络，满足该小区的通信及信息化需求，依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规，甲、乙双方本着精诚合作、诚实信用、平等互利、共同发展的原则，就乙方为甲方开
发建设的工程项目提供综合电信业务服务，以及相关的通 信资源使用事宜达成如下协议，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：**三网融合及无线信号覆盖工程 2、工程地点： 3、工程范围： （1）小区内通信设备和线路的方案设计和优化 （2）无线信号覆盖通信设施设计和施工 （3）按审核通过的设计方案，负责小区室内外所有通信设备、线路的采购及安装、调试（含机房），即：室内外设备安装、室 外管、线埋设及机房到各楼栋室内线路敷设及调试，还包 含通信行业协会要求的用户纤芯全熔；设计方案变更和审 核合格；本工程竣工验收合格，交付使用；因乙方原因小 区内线路增加及其它变更增加，投标总价不予调整；设计 报批的费用等。 第二条承包方式及质量要求 （1）、本工程采用一次性综合包干总价，不因任何因素 的影响而调整。 （2）工程采用清包工方式。 第三条资源相关信息 3.1楼宇或小区的具体信息如下： 名称：**三网融合及无线信号覆盖工程 工程地址：** 建筑面积：12万m2 建成时间（或预计建成时间）： 楼群数量：10栋住宅+2栋商业+地库
覆盖范围：住宅+商铺+地库以及有通信要求的建筑。 3.2小区需要乙方提供的通信资源： 1、宽带接入（FTTX+LAN）1200线 2、互联网专线1200个端口 3、其他业务需求无线通讯信号无死角 第四条甲方权利义务 4.1甲方负责建筑物进楼栋通道及住户内通信暗管、终端箱盒安装； 4.2合同签订后，甲方向乙方提供与施工相关的楼栋和小区规划图，楼栋平面图、弱电管线分布平面图、室外综合管网图及其它乙方通信施工所必要的相关图纸，以便乙方确定线缆引入方案。 4.3甲方有义务指定人员负责在乙方进行施工时进行现场协调配合，确保建设顺利进行，同时对乙方的线缆铺设，设备安装、调试、验收及相关维护工作提供支持与便利。 4.4甲方对小区开发完毕后，有义务通知接管的物业公司及业主委员会，并将移交事宜告知乙方，甲方应确保在物业公司接管楼宇管理后，并做好相应的协调工作。 第五条乙方权利义务 5.1乙方对其投资的设备、设施拥有永久的所有权，乙方有权在其建设的管道和桥架内进行线缆敷设、线缆替换、线缆运维工作。 5.2乙方应按期完成工程，并保证工程质量符合国家有关行业标准的要求。 5．3乙方提供的电信服务业务质量标准需符合国家工业和信息化部颁布的相关业务标准。