当前位置:文档之家› 建设工程勘察合同样本范本

建设工程勘察合同样本范本

建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]

合同编号:

工程名称:

工程地点:

勘察证书等级:

发包人:

勘察人:

发包人委托勘察人承担任务。

根据《中华人民国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条:工程概况

1.1 工程名

称:

1.2 工程建设地点:

1.3 工程规模、特

征:

1.4 工程勘察任务委托文号、日期:

1.5 工程勘察任务(容)与技术要求:

1.6 承接方

式:

1.7 预计勘察工作

量:

第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察工作围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4 提供勘察工作围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1 本工程的勘察工作定于年月日开

工,年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

4.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

4.2.1 收费标准及付费方式

4.2.2 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。本工程勘察费预算为元(大写),合同生效后7天,发包人应向勘察人支付预算勘察费的50%作为定金,计元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度 %时,向勘察人支付预算勘察费的 %的工程进度款,计元;勘察工作外业结束后天,发包人向勘察人支付预算勘察费的 %,计元;提交勘察成果资料后28天,发包人应一次付清全部工程费用。

第五条:发包人、勘察人责任

5.1 发包人责任

5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 在勘察工作围,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。

5.1.4 若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

5.1.5 工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费元。

5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见)5.3);发包人若要求在合同规定时间提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。

5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。

5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

5.2 勘察人责任

5.2.1 勘察人应按国家技术规、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 %。

5.2.3 在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

5.2.5 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资料义务。

5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第六条:违约责任

6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50以时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第八条:其他约定事项:

第九条:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决;

(一)提交种裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式份,发包人份、勘察人份。

发包人名称(盖章):勘察人名称(盖章):

发包人住址:勘察人住址:

邮政编码:邮政编码:

联系人:联系人:

::

传真:传真:

E-Mail: E-mail:

开户银行:开户银行:

银行:银行:

法定代表人:法定代表人:

(委托代理人)(签字):(委托代理人)(签字):

签订日

期:年月日

签订地点:

建设工程勘察合同(1)标准版本

文件编号:RHD-QB-K3591 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 建设工程勘察合同(1)标准版本

建设工程勘察合同(1)标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 建设工程勘察合同 订立合同双方: 建设单位:____以下简称甲方; 勘察单位:____勘察院,以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地 完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协 商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_____________。

第二条勘察的范围、进度和质量________。 第三条甲方的义务 1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件, 提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时,甲方必须在__年__月__日向乙方提交由设计单位提 出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份,提交由建设单位 委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。 3.甲方必须在__年__月__日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平 整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料

由乙方踏勘后提出明细表)。 4.甲方必须在__年__月__日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、 采青苗等项目的赔偿手续。 5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察 人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲 方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施 工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由 乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交

建设工程勘察合同正式模版

建设工程勘察合同正式模版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-032022

建设工程勘察合同正式模版 项目名称:____ 项目建设地点:____ 合同编号:____ (由承接方编填) 委托方:____ 承接方:____ 签订日期:____ 建设部 国家工商行政管理局制定 委托方____(以下简称甲方) 承接方____(以下简称乙方) 甲方委托乙方进行____勘察任务。根据《中华人民共和国经济

合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工程____勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守。 第一条工程勘察范围 1.1 本工程项目勘察委托文号、日期 1.2 工程建设地点 1.3 技术要求 1.4 预计工程量 第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料 项目名称 文件资料份数 提供日期 年月日 一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件

二、提交工程项目的坐标与标高资料 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果 勘察成果名称 提交日期 提交份数 年 月 日 3.1 勘察成果规定提交4份,超过4份另行计算。 3.2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延。 第四条取费标准及拨付办法 4.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行议定。

上海市建设工程勘察合同(示范文本)

上海市建设工程勘察合同 项目名称: 项目建设地点: 合同编号: 委托方: 承接方: 签订日期: 监制 上海市工商行政管理局 上海市建设委员会

说明 一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位,统一使用本合同。 二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐 全。 三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同 制定,上海市建筑业管理办公室印制,任何单位不得翻印。

委托方(甲方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 承接方(乙方):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 甲方委托乙方承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程勘察,经双方协商一致签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民共和国合同法》。 1.2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段:2.1工程项目的名称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.2工程项目的地点:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.3工程项目的规模:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.4工程特征及附注说明:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. 5工程项目的勘察内容:详见本合同第五条和附件 《工程勘察委托书》 2.6工程项目的勘察阶段: (1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

《建设工程勘察合同(二)》[示范文本]

建设工程勘察合同(二)(示范文本) GF-2000-0204 [岩土工程设计、治理、监测] 工程名称:______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号:______________________________ (由承包人编填) 勘察证书等级:__________________________ 发包人:________________________________ 承包人:________________________________ 签订日期:______________________________ 中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制 发包人:______________________________________________________________________________ 承包人:_______________________________________________________________________________ 发包人委托承包人承担 _______________________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条:工程概况 1.1工程名称: _____________________________________________________________________________ 1.2工程地点: _______________________________________________________________________________ 1.3工程立项批准文件号、日期: _______________________________________________________________________________ 1.4岩土工程任务委托文号、日期: _______________________________________________________________________________ 1.5工程规模、特征: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.6岩土工程任务(内容)与技术要求: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.7承接方式: _______________________________________________________________________________ 1.8预订的岩土工程工作量: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

建设工程勘察合同常用版本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程勘察合同常用版本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工 程物探) 工程名称:_________ 工程地点:_________ 合同编________号:_________ (由勘察人编填) 勘察证书等级:_________ 发包人:_________ 勘察人:_________ 签订__________日期:_________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 __________ 年 __________月 发包人:_________ 勘察人:_________ 发包人委托勘察人承担:_________ 任务。 根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称:_________ 1.2工程建设地点:_________ 1.3工程规模、特征:_________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期:_________

1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:_________ 1.承接方式 1.7预计勘察工作量:_________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于 __________ 年 __________月 __________日开工, __________ 年 __________月 __________日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式

建设工程勘察设计合同(正式版)文本

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

建设工程勘察设计合同(正式版)文本The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项:此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名

称和日期,做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

建设工程勘察合同完整版

建设工程勘察合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建设工程勘察合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测] GF-2000-0204 工程名称:_________ 工程地点:__________ 合同编号:_________(由承包人编填) 勘察证书等级:____________ 发包人:___________ 承包人:___________ 签订日期:_________

建设工程勘察合同范本56696

建设工程勘察合同 (岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探) 工程名称: 工程地点: 勘察证书等级:

发包人: 住址: 法定代表人: 勘察人: 住址: 法定代表人: 发包人委托勘察人承担任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 (一)工程名称: (二)工程建设地点: (三)工程承包范围及内容: (四)工程立项批准文号: (五)工程勘察技术要求: (六)资金来源:

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资源,并对其准确性、可靠性负责。 (一)提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件); (二)提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图; (三)提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料; (四)提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图; 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式: (一)开工及提交勘察成果资料的时间 1.本工程的勘察工作定于年月日开工,年月 日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 2.勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知数或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。 (二)收费保准及付费方式 1.本工程勘察可选择以下第种方式计取费用; (1)预算包干; (2)中标价加签证; (3)实际完成工作量结算; (4)国家的收费标准中没有规定收费项目的,由发包人、勘察人自行议定。 2.本工程勘察费:为元(大写) 勘察人提交勘察成果资料后天内,发包人应一次性付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 (一)发包人责任

建设工程勘察合同范本

XXX项目建设工程 勘察合同 工程名称: 合同编号: 工程地点: 甲方: 乙方: 签订日期: 签约地址:

建设工程勘察合同 发包人(甲方): 勘察人(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合工程的具体情况,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担工程的地质勘察事宜达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条合同依据 本合同依据下列文件签订: 1.1 《中华人民共和国合同法》 1.2 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》 1.3 国家及地方有关建设工程地质勘察的技术标准、法规和规章 1.4 第二条勘察依据 2.1甲方向乙方出具的勘察任务书(附件一)

2.2 国家现行岩土工程勘察、设计规范,如《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ 72-2004)等。 2.3 本地岩土工程勘察/技术规范(有则补充,比如《贵州建筑岩土工程技术规范》(DB2246-2004)等等) 第三条勘察工程概况 3.1 工程名称: 3.2工程地点: 3.3工程规模: 第四条勘察内容、深度及质量控制 4.1 勘察内容: 4.1.1工程地质调查与测绘、勘探及报告编制。 4.1.2 根据《岩土工工程勘察规范》、其它现行规范规程以及甲方下达的相关图纸和勘察要求,收集已有资料、现场勘察、制定勘察纲要,进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、勘测等勘察作业,以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件。 4.1.3 对场地土层、岩石、地质构造的分布及成因进行勘察与评价;对场地工程勘察进行分级;对场地土、岩石进行分类与鉴定;要查明场地特殊地质情况如地下洞涵、阴河、地下废弃埋藏物、地下文物等;对场地不良地质条件和地质灾害如岩溶地形、滑坡、危岩与崩塌、孤石、泥石流、活动断裂等进行勘察与评价;要探明特殊岩性、土质等;要查明场地地下水水位(包括设计水位标高与设防水位等)、地下水腐蚀性等进行勘察与评价。 4.1.4 对结构超限项目,乙方尚应对场地地震安全性进行勘察与评价,并提供安评报告。 4.2 承包方式: 乙方以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、

建设工程勘察合同详细版

建设工程勘察合同详细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-090418

建设工程勘察合同详细版 合同编号:____________ 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探]》(GF-2000-0203)及《建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]》(GF-2000-0204)进行修订,制定了《建设工程

勘察合同(示范文本)》(以下简称《示范文本》)。 为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条,主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成

建设工程勘察合同(完整版)_1

合同编号:YT-FS-7991-42 建设工程勘察合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建设工程勘察合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 (岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探) 工程名称:______ 工程地点:______ 合同编号:______ (由勘察人编填) 勘察证书等级:____ 发包人:______ 勘察人:______ 签订日期:______ 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局监制 二0XX年三月 发包人_____

勘察人_____ 发包人委托勘察人承担_________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称:________ 1.2 工程建设地点:________ 1.3 工程规模、特征:___________ 1.4 工程勘察任务委托文号、日期:______ 1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:________ 1.6 承接方式:________ 1.7 预计勘察工作量:______ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

建筑工程勘察合同范本(2021版)

Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. (合同范本) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 建筑工程勘察合同范本(2021版)

建筑工程勘察合同范本(2021版) 说明:本合同书适用于合同双方同意签署协议后,约束合同双方的履行责任,合作终止以及相关业务明确规定,如果需要,可以直接下载打印或用于电子存档。 工程名称:__________ 工程地点:__________ 合同编号:__________ (由勘察人编填) 勘察证书等级:__________ 发包人:__________ 勘察人:__________ 签订日期:__________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二○年月 发包人__________________________________ 勘察人__________________________________

发包人委托勘察人承担___________________________ ________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称:___________________________ 1.2工程建设地点:_________________________ 1.3工程规模、特征:________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期:__________________ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:________________ 1.6承接方式____________________________ 1.7预计勘察工作量:________________________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建

建设工程勘察合同.doc

建设工程勘察合同 项目名称:______________________ 项目建设地点:__________________ 合同编号:______________________ (由承接方编填) 委托方:________________________ 承接方:________________________ 签订日期:______________________ 建设部 国家工商行政管理局制定 委托方__________________________(以下简称甲方) 承接方__________________________(以下简称乙方) 甲方委托乙方进行____________________勘察任务。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工程__________勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守。 第一条工程勘察范围 1.1 本工程项目勘察委托文号、日期 1.2 工程建设地点 1.3 技术要求

1.4 预计工程量 第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料 项目名称 文件资料份数 提供日期 年月日 一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件 二、提交工程项目的坐标与标高资料 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果 勘察成果名称 提交日期 提交份数 年 月 日 3.1 勘察成果规定提交4份,超过4份另行计算。 3.2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延。 第四条取费标准及拨付办法 4.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定

建设工程勘察合同填写范例

建设工程勘察合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探] 工程名称:(集团)有限公司建设项目 工程地点:五桥街道办事处芦家坝村十三组 合同编号: 2009-16 勘察证书等级:甲级 发包人:长龙实业(集团)有限公司 勘察人:煤田地质七总公司 签订地址:天圣有限公司 签订日期:二00九年四月二十九日 工程勘察市场管理委员会制 发包人:长龙实业(集团)有限公司(以下简称甲方) 勘察人:煤田地质一七总公司(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担长龙实业(集团)有限公司建设项目工程的岩土工程勘察任

务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,确保工程勘察质量,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称:长龙实业(集团)有限公司建设项目 1.2工程建设地点:市万州区五桥街道办事处芦家坝村十三组 1.3工程规模、特征:见《总平面图》(1:500)。 1.4工程勘察任务(内容)与技术要求:详见勘察任务委托书。 1.5承接方式:招标。 1.6预计勘察工作量:布置73个钻孔,预计钻探总进尺800.00米左右。 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。 2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及现状具体位置分布图。 2.5甲方不能提供上述资料,由乙方收集的,甲方需向乙方支付相应费用元。 第三条乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按规定勘察,提交成果资料6份。甲方要求增加/ 份,乙方按人民币/ 元取费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 2009 年04月30 日或甲方下达的通知为准开工, 2009 年05 月25日提交勘察成果资料,由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 ,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 ;或按工程中标价人民币/ 元(大写: / 元)计取勘察费。 / 元(大写: / 元)包干使用。

建设工程勘察合同(住建部2016版)

建设工程勘察合同(住建部2016版) 政府示范文本 要点 发包人委托勘察人根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土 工程条件,可以签订本合同。 合同编号: 建设工程勘察合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总 局对《建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探]》(GF-2000-0203)及《建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]》(GF-2000-0204)进行修订,制定了《建设工程勘察合同(示范文本)》(以下简称《示范文本》)。 为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。(一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条,主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技 术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定,就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解 除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。上述条款安 排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程勘察管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体项目工程勘察的特殊要 求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进 行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约 定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本, 合同当事人可结合工程具体情况,根据《示 范文本》订立合同,并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务,承担相应的法律责任。 《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/ 监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动,岩土工程设计也可使用《建设 工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)。 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 三、合同工期 四、质量标准 五、合同价款

重庆市建设工程勘察合同

建设工程勘探合同 [岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探] 工程名称: 工程地点: 合同编号: 勘察证书等级: 发包人: 勘察人: 签订地址: 签订日期: 重庆市工程勘察市场管理委员会制

发包人:(以下简称甲方) 勘察人:(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,确保工程勘察质量,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程建设地点: 1.3工程规模、特征: 1.4工程勘察任务(内容)与技术要求: 1.5承接方式: 1.6预计勘察工作量: 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。 2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及现状具体位置分布图。 2.5甲方不能提供上述资料,由乙方收集的,甲方需向乙方支付相应费用元。 第三条乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按规定勘察,提交成果资料 6 份。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1本工程的勘察工作甲方下达的通知为准开工,日提交勘察成果资料,由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等)时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》(2002)定

建设工程勘察合同(一)范本正式版

YOUR LOGO 建设工程勘察合同(一)范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

建设工程勘察合同(一)范本正式 版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探 工程名称:_________工程地点:__________ 合同编号:_________(由勘察人编填) 勘察证书等级:____________发包人:___________ 勘察人:___________签订日期:_________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局 -------------------------------------------------------------------------------- 发包人________________________ 勘察人________________________ 发包人委托勘察人承担_____________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条:工程概况 1.1 工程名称:__________________

建设工程勘察合同文本标准版本

文件编号:RHD-QB-K4660 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 建设工程勘察合同文本 标准版本

建设工程勘察合同文本标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 建设单位(甲方):______________ 地址:____________邮码____________电话 ____________ 法定代表人:____________职务____________ 勘察单位(乙方):______________ 地址:____________邮码____________电话 ____________ 法定代表人:____________职务____________ 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分

协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 __________。 第二条勘察的范围、进度和质量__________。 第三条甲方的义务 1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时,甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。 3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准

相关主题