网架工程承包合同
NO：2016-
发包方：（甲方）
承包方：（乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就该工程承包施工事项协商一致订立本合同。
一、工程名称：
二、网架结构：螺栓球正放四角锥形网架，网架纵向M，横向长度M，总面积M2（应加上两边球的半径计算总面积）。
三、瓦面采用mm镀锌烤漆彩钢压形瓦，实际面积M2。
四、按甲方提供的图纸施工.
五、付款方式：
1、双方签订合同后，甲方即按总造价预付%的备料款，计元整。
2、乙方将杆（配）件等材料运至甲方工地时，甲方需付至总造价的%，计
元整。
3、网架起吊前，甲方需付至总造价的%，计元整。其余尾款待工程竣工验收合格后一周内一次性付清。
六、工期：开工前，甲方应提前天通知乙方，乙方进入现场后天内完工。
乙方按照甲方要求任命为本工程项目经理。
七、质量验收标准：按国家颁发的网架钢结构工程质量检验评定标准JGJ78—91执行或按图纸的技术要求。
八、双方责任：
1、网架安装前，甲方应提供合格的土建支承面，支承面的预埋铁件必须水平，表面平整，位置准确，并弹出轴线，标出标高。支承面的偏移不大于15mm，相邻支承面高差不大于5mm，最高、最低支承面的高差不得大于10mm。
2、网架安装前，甲方负责搞好施工现场的三通一平，水、电均由甲方免费提供，
同时给施工人员提供食宿方便，伙食由乙方自理。
3、乙方进场后，如因甲方的原因及下雨天气影响，造成乙方不能正常施工，均由甲方签证，工期顺延。
4、工程竣工时，甲方收到乙方验收通知后，甲方必须在三天内组织有关部门进行竣工验收，如验收合格，即以乙方送出的竣工验收报告日期为竣工日期。未经验收合格，甲方不得使用，否则视为验收合格。另需经第三方（质监部门等）介入验收，其发生的实际验收费用由甲方承担。
5、现场施工时，乙方应严格按照施工图要求及有关规范进行施工，确保工程质量。但甲方必须承担当地的制止干扰及维护社会治安等责任，以便确保工程顺利完工。
6、乙方在施工的过程中，必须做到安全生产，文明施工，如因乙方违章所造成的工伤事故，则由乙方负责。
7、乙方应及时向甲方提供本工程有关技术文件、资料、施工图纸及竣工资料。
八、违约责任：
由违约方支付合同总额的5%的违约金及赔偿对方因违约所造成的损失。
九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
十、未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议，补充协议作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。如发生争议，向原告企业所在地人民法院依法进行裁决。
十一、其它
甲方：乙方：
单位（盖章）：单位（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：传真：传真：地址：地址：银行：银行：帐号：帐号：
签订日期：年月日
编号：HL202084691 项目承包施工合同范本2020 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
项目承包施工合同 甲方：某某装饰工程有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况分包范围：工程分包方式：工期：年月日——年月日(共天)。 工程质量：本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工， 施工质量达到合格标准。合同价款(暂定)￥ 二、甲方责任： 1)由甲方工地项目部全权负责合同履行，对工程质量、施工进度进行督导、检查，组织人员进行技术、安全交底等，对隐蔽工程进行专项验收及变更签证 等其它管理工作。 2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作，协调各分包工队之 间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。 三、乙方责任： 1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训，佩带胸牌。安全帽上岗，工牌由甲方统一办理，并收取工本费XX元，XX元押
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程承包合同标准样本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方乙方甲、乙双方经过友好协商，就长安风情街123号店铺装修工程由甲方承包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例的原则》，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议1、工程概况11工程名称12工程内容13工程施工日期________年____月____日至________年____月____日14质量等级合格15合同价款定为人民币元。 大写人民币元整。 此价格为不含税价格，按预算书项目，工程款项以最后实际面积核算为准，由乙方开立收据16任一方不可在未取得另一方同意前改变合同价款，若合同价款如因设计改变或其它因素增减，由甲乙双方协商后比照本合同122项办理。 2、合同文件组成合同正本、图纸、预算书3适用的法律《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》4、图纸图纸应由甲方审签方可使用;5、甲方工作51甲方在工程开工前应申请施工许可证，办理施工所需的各种证件、批件。 52清除施工场地内影响进场施工的障碍物。 53承担施工现场的水电费用。 54违约处理因甲方违反本条各款造成工期延误时，责任由甲方承担。 6、乙方工作61成品的保护要求对施工现场需要保留的设施及乙方已完工的部分工程，乙方有责任予以保护;否则，造成的损失由乙方承担。 62在乙方已完工的项目中，甲方已验收的或使用的，如遭受损坏时，由责任方承担。 7、工期71延期开工因甲方原因如变更方案而造成延期开工，可将竣工期限向后顺延;如甲方坚持按原竣工期限完工时，甲方除了提供赶工条件外，还应承担乙方的赶工费用如工人的加班费和新增工人的工资等费用。 72暂停施工因甲方原因如资金不按期到位而造成的停工，除总工期按竣工的天数向后顺延外，甲方还应承担乙方由此造成的实际损失;若因乙方的原因而造成停工，则由乙方自行负责赶工费用，竣工期仍保持不变。
砌体工程施工劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及安全文明施工，双方本着平等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。 1、工程名称：砌体、抹灰分部工程 2、工程地点： 3、承包范围和单价： 3．1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。 如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。3．2承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。 3．3计算方式：按实际砌筑数量计算。 3．4承包单价：砌筑工程按实砌(块数)计算￥元/块， 抹灰工程按实抹灰（面积）计算￥元/㎡。 4、发包方权利和义务 4．1 甲方根据工程进度要求，及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4．2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。 4．3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。 5、承包方权利义务 5．1服从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。 5．2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时；现场熟练技工数量不得低于3人，不含后台辅助工。 5．3严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检，并会同甲方复验。 5．4与甲方签订施工合同后，及时合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。 5．5合同约定的时间开工、竣工和交付。 本工程自年月日开工，年月日结束，日历天天。5．6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。 5．7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失，承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。 5．8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将承担一切责任和经济损失。
建筑工程劳务大清包合 同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
项目 劳务分包合同 甲方： 乙方： 签订地点: 签订日期: 2011 年 2 月 20日 合同条款 甲方：项目部（以下简称甲方） 乙方：劳务有限公司（以下简称乙方） 甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子，自带相应的机械及措施材料进入项目施工现场，承揽该项目的劳务施工任务。依照《合同法》和《建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积： （竣工后按施工图纸标注建筑面积计算为准）。 4、结构特点：框架剪力墙 二、合同工期
（开工时间以实际为准） 4、乙方必须对合同签订的控制工期的总进度计划（后附）进行分解，分解为月、周进度计划，并报甲方审批备案。乙方进度必须按甲方进度计划按期或提前完成，如未能按期完成月进度计划的相应工程量，每延误一天罚款1000元，并在每次拨款时直接扣除，若在下个月将上月延误的工期赶上，返还上个月的工期罚款，以此类推。 5、甲方每两个月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求或工期在双方认定的总工程进度表上，延误30天以上，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，同意先退场后结算，按乙方已完成工程量折算60%进行结算，并且自愿放弃向当地人民法院和仲裁机构主张权力。 三、劳务承包范围、方式和工作内容 1、承包范围：完成各栋号所有工程施工图和变更单等图纸文件内的结构、装饰工程，并与该工程内甲方分包的工作进行配合、衔接。 2、承包方式：包清工及施工机具（带措施材料及辅材）。包含但不限于下列内容，人工及机械设备、模板、架材、安全通道、钢筋棚、木工棚、防护棚；包总包配合、工程管理、安全防护、文明施工（含购置及悬挂标语、标牌等）、材料装卸（含甲方供材）、后勤及各种技术措施费、冬雨季施工费、施工垃圾清运、现场保卫工作、职工宿舍、伙房及临时用房、保险费用、利润、税收等一切费用； 3、承包工作内容 3.1.包人工 除消防、通风管道（厨卫间通风道除外）及排烟、栏杆工程、水电、保温、防水工程、内外门窗工程、涂料工程、卫生洁具、电梯、太阳能以外的基础（含人工清槽）、主体、装饰工程、整体人工带辅料清包。 包含但不限于±300mm以内的人工清基、底板砖胎模、模板分项工程、钢筋分项工程（含各类焊接及机械连接、扎丝）、混凝土分项工程（含养护薄膜）、架子工程（含安全网密目网）、砌体工程(抹灰面挂钢丝网，除钢丝网外，钢钉及其辅材材料费乙方自理)、砌体工程的拉结筋及构造柱植筋（含植
工程项目承包协议书 甲方： 法定代表人委托代理人（工程处长、分公司经理） 乙方（项目承包人）： 为了确保甲方承接的工程项目能圆满完成施工任务，甲乙双方在严格遵守国家有关法律规定和公司经营管理办法、合同管理办法的前提下，本着平等、自愿的原则，经双方协商一致，订立如下条款： 一、工程概况 1、工程名称： 2、建设单位： 3、施工地点： 4、甲方与建设单位签订的施工合同造价元。 二、工程项目承包内容： 1、施工内容：按甲方与建设单位签订的施工合同内容。 2、开竣工： 3、工程质量： 4、安全目标：死亡事故为零，重伤事故为零，一般事故频率控制在15‰以内，安全达标合格率100%。
三、项目承包结算： 1、承包方式： 2、项目承包价：以甲方与建设单位签订的施工合同造价（工程决算定案后按定案价）为计算墓基数，乙方按照%的比例向甲方上交费用，扣除上交后，为该项目的承包价（除本条款第3条外一性性包死），即元（大写：）。 乙方上交的费用包含二项内容：（1）劳保统筹费（2）公司管理费；除以上二项费用以外，其他发生在工程上的所有税金、费用等均由乙方承担。 3、变更部分：工程变更部分，乙方必须向甲方办理和提交建设单位的有效签证以及工程监理签字的书面材料，最终以计入工程决算定案造价为证据，在进行项目承包结算时，扣除相应上交比例，可调整乙方的项目承包价。 4、上交兑现：劳保统筹费乙方在第一次收取工程款时一次性上缴给公司，其他上缴根据每笔回收工程款的数额，不低于本协议规定的其他上交比例，逐笔完成上交兑现任务。在工程款回收率送到80％时，乙方必须完成全部上交兑现任务。 5、工程保修金：甲方按工程定案价的5%扣留乙方工程保修金。保修期内乙方负责维修并承担所有费用，保修金不足维修的，可从乙方交纳的履约保证金中支付。保修期满、
2020工程总承包合同（标准版） 工程总承包合同(一) 日期：年月日 地点：市本合同经下述双方签署： 1.市卫生局局长先生(以下简称甲方) 2.建筑工程承包公司海外工程部经理先生年月日由建筑工程承包公司授权(以下简称乙方)出生地：(国家)国籍：(国家)总部：(国) 市在a国的通讯地址：信箱 鉴于甲方要兴建学校平方米的教学楼(该工程为楼房，包括全套 家具、设备、空调)进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。 所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。 二、合同金额 本合同金额为第纳尔(兑换美元的比例为70%)。 这个金额是用单位乘实际工程量的方法计算出来的，这仅是对“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付。 临时报表的书写方法应是在合同中一致同意的。对乙方的支付要根 据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期 内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格。 三、合同工期
乙方必须根据本合同第号附件的说明，在自移交场地之日起的 380天内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。如果甲方由于某些不可抗力的原因而认为不可能按期完工的话，可 从书面形式通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。如果乙方 证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。 四、移交场地 根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各执一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定期限内 缺席，甲方可照常起草纪要，并将机要的复印件寄给乙方。起草纪 要之日为乙方接收场地之日。 五、查看工地 乙方承认在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了的所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这 些因素造成的后果均由乙方负责。 六、履约保证金 乙方应自被通知中标的第二天起的三十天内，向甲方寄存履约保证金，金额为该合同在总额的20%，或在指定的期限内将以前寄存 的投标保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对 甲方产生义务。 用现金、信用支票，或按合同第十条规定的条件提供保函作保均可。按第五十六条规定，保函须在合同整个执行期中都有效，直到 最后交付工程为止。 该保证金始终由甲方保存，用于乙方完美施工和履行甲方权利的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后，最多一个月内，按可能业经 被扣除的金额的相同额度补足保证金。否则，甲方有权没收保证金 的余额，或者从乙方手中收回工程，由甲方自行施工而由乙方承担 费用，甲方有权索赔，只要用挂号函件通知乙方即可，无须诉诸法 院或采取其他措施。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 砌体工程承包合同(招标用) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人：以下简称：（甲方） 承包人：（以下简称“乙方y 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就砌筑工程承包事项经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称：紫悦台花园 二、工程地点：佛山市顺德区容桂街道容英路以西、新有路以北 三、本项目工程范围： 四、合同工期： 开始工作日期：2016年3月里5日结束工作日期：2017年2月1日 五、承包前提： 先做一层砖砌体样板墙体，样板楼层必须按规范要求达到优质水平，符合公司实测实量标准，方可续下层和整幢内墙砌体施工，如质量达不到公司实测实量标准，则甲方不给予结帐，乙方无条件退场。 六、承包工程内容 主体砌砖（内外墙砌、节点砌筑），按设计要求及施工方案（包括现场临时变更要求）相关的泥普工工作，包括在施工过程中该工程所必需的安全生产、文明施工等工作。 1、砌体分项：植筋（含植筋胶、钢筋下料、现场植筋工艺所需的一切工作）、预制三角砖及门窗口砖、门过梁，现浇砖墙腰带、现浇窗台压顶、圈梁、构造柱、卫生间翻边、筛砂、搭设操作架、墙基找平150M内砖块搬运、搅拌砂浆、立皮数杆（或在框架柱上弹墙体垂直边线、画皮数杆），砌体安装、预制构件，预留洞口、封堵槽钢洞、洞管（空调管）、嵌缝密实、活洁墙面，活扫落地砂灰再利用，拆除架子等工作，台阶、花台、散水或明沟砌体按补充设计施工。施工工序必须保证窗台板（100mm厚）浇筑后，再施工窗台墙，严禁倒置施工。 以上工作容包括砂、搅拌、运输，所需活动架（含6米高及以上）搭拆，落地灰及时利 用、工完场活等一系列工作；包括部分设计变更返工。 2、落手活、成品保护：拉进幢号砖必须堆放整齐，并对每日做好落手活工作、余料及时利用，半截碎砖灰当日用完，不准过夜。随时保持砖块堆放整齐、场地活洁，每层放线派
建筑工程大清包施工劳务分包合同 发包人：(简称甲方) 承包人：(简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》的规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方充分协商，就各自的权利和义务达成一致，特订立本合同，甲乙双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程地点：天仓岭 2、结构形式：框架 3、工期要求：按施工进度计划工期安排 4、建筑项目：衢州山城国际度假村酒店及1#楼，2#楼，3#酒店配套房。 承包方式：包人工费、包施工机械、包周转材料、包质量工期、包安全文明施工，负责分包工程的施工技术管理。 二、承包范围与工作内容 1．承包范围：承包除防水、门窗工程、外墙幕墙、内外墙涂料、雨水管、木构架、安装工程(水、电、暖通、消防、电梯)以外的所有图纸文件设计内容及变更内容在内的劳务总承包。乙方负责工程施工所需的施工机械，周转材料及耗材主体施工用小五金、垫块、支撑、扎丝止水螺杆及拉结筋植筋等。乙方按规定组建劳务施工项目经理部，负责施工技术管理。 2、承包工作内容： (1)人工费：人工配合机械挖土、清土、沙石回填，人工室内填合建筑物内配合
夯实。工程结构的钢筋制作与绑扎，模板支、拆、砼浇筑及养护，所有砌体工程，内外墙抹灰保温、楼地面细石混凝土找平、外架搭设，施工现场内材料的装转运，安全文明施工。 (2)施工机械：包括塔吊、井架，钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切割机、调直机)砼浇捣设备(振动器、平板振动器)木工设备（大电锯、手动电锯)，砼浆搅拌机，砂浆拌合机，抽水泵，小型设备施工机具等。承担机械设备的备案和报批。 (3)周转材料：模板、方木、外钢管脚手架内钢管支模架及支撑用钢管、扣件，二级配电柜以下的配电、配线、电缆、照明灯，以及其他零星周转性材料。 三、结算办法及承包单价 1．综合清包单价：按图纸建筑面积400元／m2。竣工结算按以建楼房实际建筑面积为准。 2．上述承包单价包括人工工资、劳务承包管理人员工资差旅费、辅助材料费、夜间施工津贴，一次包干不作任何调整。 四、乙方在工程开工前，交付工程民工工资保证金30万元，待全部承包范围的清工工程完成合格后一次性退回。 五、付款办法 工程款支付，从±0.00以上开始付款，支付每层工程清工款60 %，四层（不含地下二层）完工支付±0.00以下工程清工的50%，工程结顶后再支付±0.00以下的20%，清包内容的工程量全部完工合格后支付至清工款的90%（装修完成70%工程量，付总工程款80%），在竣工验收合格后付至清工款的95%，剩余部分竣工一年后付清。建设单位工程款到位后，立即支付给乙方。 六、民工意外保险由甲方参险，若发生工程安全事故一切责任由乙方承担。
发包人（以下简称甲方）：______________________________ 法定代表人：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：________________________ 代表人：__________________________________________ 为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议： 一、承包的方式：风险抵押、个人承包 乙方同意向甲方交纳风险抵押金_____万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。 二、承包的期限：自_____年____月_____日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。 三、承包工程项目概况： 1、工程名称：___________________________ 2、工程地址：___________________________ 3、建设单位：___________________________ 4、设计单位：___________________________ 5、承包范围：招标文件中规定的内容（含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加
或调整的工程内容。） 6、建筑面积：____平方米 7、施工工期：总日历工期：____天，以开、竣工报告为准，业主工期若延期，工期顺延。工期与业主合同有关规定不一致的，按业主合同和有关通知执行。超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场，则视为违约。 8、分段任务：________年________月________日前完成基础 _________年________月________日前完成主体结构封顶 _________年________月________日前完成装修 _________年________月________日前交付使用 如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。 四、承包的指标 1、成本指标：本工程承包价款确定为____万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。 2、质量指标：一次验收合格率100%。 3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。 4、进度指标：满足总承包合同的要求， 5、其他约定：_______________________ 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责 （1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接。开工前交施工设计图纸__套及相应的施工技术资料给乙方。 （2）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料
文件编号：RHD-QB-K6022 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 工程承包合同标准版本
工程承包合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或项目所有人（一般称工程业主或发包人）委托国外的工程承包人负责按规定的条件承担完成某项工程任务。国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式，是国际技术贸易的一种方式，也是国际劳务合作的一种方式。之所以将这种方式作为国际技术贸易的一种方式，是因为国际承包工程项目建设过程中，包含有大量的技术转让内容，特别是项目建设的后期，承包人要培训业主的技术人员，提供所需的技术知识（专利技术、专有技术），以保证项目的正常运行。
一．工程承包合同的基本内容 招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式，而是采取另一种合同方式，这种合同是由一些有关文件组成的，通常称为合同文件 （contract documents）。 合同文件包括：招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知书和协议书等。 按照国际上通用的"合同条件"，一般包括以下内容： １．监理工程师和监理工程师代表权责条款 合同中应该规定，发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包人，监理工程师是发包人的代理人，在监理工程师中选定监理工程师代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。 ２．工程承包的转让和分包条款
合同编号： _____________ 砌体工程施工承包合同
砌体工程施工承包合同 （简称甲方） （简称乙方） 工程的混凝土浇筑、全部砌体工程分包给乙方施工， 为明 确双方经济及安全责任， 确保工程质量及进度计划在施工内完成。 经双方协商，签订如下合 同条款，双方共同执行。 一、 承包方式及承包范围 方式：甲方以包工不包料的小包干形式分包给乙方施工。 范围：以施工图为依据、图纸会审记录，设计变更及甲方修改通知单全部内容包干，包 质量、工期、包安全及文明施工（工期按项目部施工计划工期） 。 二、 承包单价、内容及质量要求 1、 承包单价：本工程按工程建筑面积（按有关规定的计算规则计算建筑面积）每平方 米 元/m 2计算人工费。单价内包括自带的小型机械、及徒手工具（平板式震动器、 插入式震动器、灰桶、擦板及压光用铁灰板以及机械连接的电缆、插头、线等） 。 2、 承包内容： （1） 按本工程施工图纸会审后经确认的本工程施工图纸的内容施工。 （2） 按本工程设计施工图纸的要求，全部混凝土工程；全部砌体工程（临时设施、水 池搅拌机支设、塔吊基础浇筑、塔吊基础围墙砌筑、 楼层楼栋路面等清理及一些零星项目） 。 （3） 负责本项工程材料垂直运输的指挥。 （4） 负责本项工程混凝土浇捣前模板的淋水并冲洗干净柱头、柱脚的杂物。 （5） 在每项混凝土施工完成后，应清理干净混凝土余渣，并按要求安排专人保养。 （6） 本项目的工作范围、具体安排由甲方视现场实际情况决定。 （7） 混凝土表面二次磨面、养护（包括覆盖物） 。 （8） 模板拆除后，楼面、楼梯、窗台飘板等杂物、泥浆、混凝土块、渣土的清理（木 工爆模 的混凝土块木工班清理）。 预留水电空暖孔洞凹槽，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其他建筑垃圾并装袋运至地 面指定地点堆放等。同时做好砖缝灰浆养护工作。 本分项工程各部位施工前、施工过程及施工后的一切应负责的工作。 若工地现场发生杂项工作应优先满足乙方工人。 杂项工作每天8小时，每人每天 元 计算人工费 发包方： 承包方： 甲方根据施工需要将
大清包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，双方就劳务承包事宜协商一致，达成本合同条款，共同执行。 一、工程概况 工程名称： 建筑面积： 结构类型： 工程地点： 二、承包方式及承包资质 大清包工程（包括人工费、周转材料费、辅材及耗材费、机械及设备费，工程内容祥见本合同第伍条）乙方必须有相应的有效劳务资质。 三、工程计价方式及结算依据 1、A.主楼以综合包干单价按建筑面积计算，含税单价元/㎡,不含电费。（大写：）（不含电费）面积按实际按施工完成建筑面积计算。 2、施工过程中的设计变更增减项及施工图纸以外的用工以现场
签证为准，现场签证按施工班组承包单价为准进行结算，按工程量无法结算的，按计时工数量计算。 3、乙方必须对施工材料、施工质量严格把关，材料要控制在定额规定的损耗范围之内，超出部分从乙方工程款中扣除。经过闪光对焊能二次利用的钢筋必须利用，不得浪费。 四、工程承包范围 1、乙方承包工程范围为：施工图所有施工项目及工程图纸会审纪要范围内的工程内容（即基础、主体结构、砌体、内粉刷、屋面等所有土建工程，每层自己制造的垃圾清运）。 2、下列工程内容不属乙方承包范围：灌注桩、水电暖、消防、防水层（卫生间、厨房、地下室外墙、屋面）、外墙保温层、电梯、门窗、涂料、批白、批顶、粘砖、铁艺栏杆、变形缝。 五、工程承包内容及材料供应方式 1、甲方供应材料如下： 1.1钢材、砼、水泥、砌块、砖、砂石及所有的成品、半成品主材、外加剂以形成工程实体材料， 1.2屋面保温及隔热材料。 2、下列施工内容及辅材有乙方购置使用，费用均包含综合包干单价之中： 2.1、钢筋卸车、加工、垫块、马凳、安装、焊接（含电渣压力焊、闪光对焊），并包括钢筋加工所有使用机械、电焊机、扎丝、辅材。钢筋加工必须在施工现场制作，钢筋制作严格按新规范执行。
工程承包合同书 篇一：工程项目承包合同范本 工程项目承包合同 发包人（以下简称甲方）： 法定代表人： 承包人（以下简称乙方）： 代表人： 为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议： 一、承包的方式：风险抵押、个人承包 乙方同意向甲方交纳风险抵押金万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。 二、承包的期限：自年月日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。 三、承包工程项目概况：
1、工程名称： 2、工程地址： 3、建设单位： 4、设计单位： 5、承包范围：招标文件中规定的内容（含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加或调整的工程内容。） 6、建筑面积：平方米 7、施工工期：总日历工期：天，以开、竣工报告为准，业主工期若延期，工期顺延；工期与业主合同有关规定不一致的，按业主合同和有关通知执行；超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场，则视为违约。 8、分段任务：年月日前完成基础 年月日前完成主体结构封顶 年月日前完成 年月日前交付使用 如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。 四、承包的指标 1、成本指标：本工程承包价款确定为万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。
2、质量指标：一次验收合格率100%。 3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。 4、进度指标：满足总承包合同的要求, 5、其他约定： 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责 （1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、 地方社会环境资源的联系衔接；开工前交施工图纸套及相应的施工技术资料给乙方。 （2）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料租赁合同等。 （3）协助乙方组织竣工验收、竣工决算和评优申报； （4）负责组织项目管理期间和终结时的考核审计；兑现项目承包人经济收益（包括薪金）或实施经济赔偿处罚； （5）协助乙方选聘项目管理人员，组建项目经理部，配置其他生产要素； 2、甲方的权限 （1）有权对乙方的施工管理工作进行指导、检查、监督、协调；不定期对工程进度、质量、工程检（试）验资料、工程资金的使用等.进行监督、检查。
砌体劳务分包合同
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《合同法》和《砌体工程施工质量验收规范》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分磋商，在自愿、公平、诚信的原则下达成共识。 一、工程概况 1、工程名称：周口监狱警苑小区2#、3#住宅楼工程 2、工程地点：河南省周口市西华县光明路以北 3、工程内容：加气砼砌块墙体、门窗过梁、圈梁、压顶、构造柱、卫生间导墙施工等（包括模板制作、安装和拆除、钢筋下料绑扎，拉结筋的放置、混凝土浇筑振捣及砌体脚手架搭设拆除），内外墙全部抹灰工程。具体做法以设计图纸和技术交底为准。 二、承包方式 1、本工程采取包工不包料方式承包。 2、甲方提供以下材料：塔吊、物料提升机、搅拌机、灰浆车、钢管、扣件、脚手板、方木，砂、石、水泥、砖、加气块、钢筋，施工用水电。 3、乙方必须自备以下机具工具：铁锨、插入式振动棒、手锯、扳手、铁锤、线坠、施工线、砌块切割打磨工具、铁丝、钢钉、扎丝、水平尺、卷尺、铝合金靠尺、灰桶、灰刀、安全帽、等其他除第 2 点甲方提供的机具外的其它需用料具。
三、工期：天 四、承包范围及工作内容 1、承包范围：全部砌体工程（包含所有墙体抹灰、过梁、圈梁、压顶、构造柱、卫生间导墙等）的施工、内外墙工程。具体范围以甲方最终审核确认为准。 2、工作内容： （1）熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具，班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含反复多次转运）。 （2）清理基层，拉线，吊线，立皮数杆，筛砂，调制砂浆，配合做砂浆试块，砌体外架翻板，选砖，铺浆，砌砖，搭拆所有砌体架子（含超高），勾缝，安放木砖或砼砌块、门窗过梁、圈梁、压顶、构造柱、卫生间上翻沿施工等（包括模板制作、安装和拆除、钢筋下料绑扎，拉结筋的放置、混凝土浇筑振捣及砌体脚手架的搭设拆除），预留水电空暖孔洞凹槽，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其它建筑垃圾并装袋运至地面指定地点堆放等。同时做好砖缝灰浆养护工作。 （3）除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额砌体工程应包含的其他工作内容。 四、承包价格 砌筑不分墙体类型均按元/m2结算，以上价格为包死单价，无论何种情况乙方均不得要求进行单价调整。本工程在合同承包施工期间不计任何临时用工。
建筑工程劳务承包 合 同 书
劳务分包方（乙方）： 二〇一三年月日 建设工程劳务承包合同书 为了保证完成********工程施工，需要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着自愿公平信用、协商一致的原则，甲乙双方协商订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： ******工程 2、工程地点： ******* 3、施工工期： 4、质量要求：合格 5、安全文明目标：杜绝重大伤亡等安全事故 6、建筑面积和工程量：总建筑面积约11041.26平方米，工程量依据合同约定面积计算方式为准。 二、劳务承包容与围
1、劳务承包方式：包清工、包辅材、周转材料、包机械、包质量、包工期。采用大清包形式。 2、劳务承包围及工作容： 2.1.人工费： 2.1.1.结构主体：基础垫层、室外回填土人工配合、基础（不包括防水层）、主体框架结构模板、钢筋、电渣压力焊、混凝土。 2.1.2.砌体：建施图中砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶、造型及零星构件部分的土建人工费。 2.1. 3.粉刷：室抹灰（毛面）、地坪（毛面）、天棚抹灰批顶、散水、台阶、坡道、屋面、外墙粉刷。 2.1.4.现场安全：按规规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏、或空间安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护、施工用电按规防护和维护。 2.1.5.文明施工：施工区、生活区的场地硬化人工配合、临时用电（含二级配电柜一下的材料）、用水的管理及维护保养、现场垃圾清运等。 脚手架：按规搭设脚手架（钢管，扣件，槽钢，预埋件，立网，兜网；硬防护，加固件，跳板等）。 2.1.6.配合其他承包方进行的预埋（装饰预埋件除外）。 2.2.施工机械工具费： 2.2.1.主要机械：塔吊、施工电梯、龙门架、包括塔吊、施工电梯、龙门架司机。 2.2.2辅助机械：搅拌机、砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。
GF-2017-0216 建设项目工程总承包合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就大唐盛世商务公寓、白云山、龙珠塔、半岛酒店项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程批准、核准或备案文号： 工程内容及规模： 工程所在省市详细地址： 工程承包范围： 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期)： 施工开工日期(绝对日期或相对日期)：
工程竣工日期(绝对日期或相对日期)： 四、工程质量标准 工程设计质量标准： 工程施工质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元（小写金额：元）。 详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效： 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字）（签字）
工商注册住所：工商注册住所： 企业组织机构代码：企业组织机构代码：邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 合同订立时间：年月日 合同订立地点：
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 标准版工程承包合同范本 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit.
工程承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 一、工程名称：有限公司围墙工程 二、工程地点： 三、承包方式：包工包料。乙方全面负责经营承包，自负盈亏。人员组织、施工进度、工程质量、安全生产均由乙方负责实施，所需费用均由乙方支付。如遇村民对围墙施工时闹事，发包方应予以调解平息，创造良好的施工环境。 四、承包范围和内容： 北侧、西侧围墙，不含铁艺栏杆的安装及油漆和挖土方等项目。具体施工范围以建设单位提供的施工图（附图）为准。 由于部分围墙土质为回填土，土壤承载力不足，如围墙砌筑完工后发生沉降或倾倒乙方概不负责。 五、价格及结算方法： 1、定价：北侧围墙（无钢筋砼基础）价格为300 元米，北侧围
墙（有钢筋砼基础）价格为370元米；西侧围墙（不含铁艺栏杆）价格为350元米。另按总造价上浮8%（含税金）结算。如围墙墙面抹灰局部取消抹灰，取消部分按实际8元平方米扣除。 2、付款方式：主体完工后完成部分除抹灰造价外，其余全部付清。 六、工程期限： 春节前主体全部完工，如有时间则完成所有的粉刷工程。 七、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，双方代表签字（盖章）后生效，竣工验收结清款项后失效。 八、未尽事宜，由双方协商解决。 发包人（公章）： 负责人：负责人：________年____月日 承包人（签字
砌体承包协议书范文 班组承包协议书发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）根据甲乙双方共同协商，甲方将所有的二次结构砌体工程承包给乙方施工。 双方本着平等、自愿、公正和诚信的原则，就详细的合作事项达成一致，具体如下 一、承包方式砌体工程单项清包。 二、承包范围结构内所有墙体的砌筑; 构造柱、梁、砼施工、半成品的预制、止水带浇筑、楼层清理等。 三、工期按甲方与总承包方签定的合同执行。 四、协议价款 1、按建筑面积包干元/平方米计算（其中文明施工1元/平方；优质工程奖 1 元/平方）；包含机械安装、临时用水用电在内。 2、分包范围以外发生的零星工程用工单价为______ 元/ 工日，（按 实际所发生的书面签证为准，当月结清，过期无效）。 3、如与砌体工程无关所发生零工必须有总包方认证方可生效。 五、付款方式 1、___ 年___月份、___月份不发生活费，由班组垫资;以后每月 发工人生活费 ___ 元; 收麦农忙时付在场每个工人 ___ 元。 工程主体结束交工付总劳务费的80 %，余款在当年年底结清。 2、预留2%质保金在两年内全部结清。
3 、在日常生活中，不得以任何借口来支付工程款。 六、安全标准 1、本工程为重庆市安全文明施工标化工地。 2、乙方对每个进入工地的施工人员进行意外伤害保险，乙方应遵 守甲方安全规章制度，提高安全意识，加强自我保护，在施工中发生轻伤事故（药费、医疗费在5000 元以内的，由乙方自行负责），轻伤以外安全事故按国家法律法规执行。 3、进场每个工人需交纳100元保险金参加集体保险，遗漏部分而得不到保险公司赔偿的由乙方全权负责。 七、质量标准乙方在施工中要按甲方的施工方案执行，若达不到施工方案中的规范标准，甲方有权要求乙方返工重做, 由此造成的工期与材料损失由乙方负责。 八、发包人的权利和义务 1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等各方面的交底。 2、负责各工种、工序间的协调与配合，发现违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。 3、发包方委托驻工地代表为; 技术负责人主要负责日常施工的管理、协调工作。 4、对乙方在合同执行期内无法履行或拒不履行合同约定的、不服 从甲方现场管理的、违章闹事者，甲方有权解除合同，并于三天内将乙 方清退出施工现场，所完成的工作量按合同承包价的50%结算。 九、承包人的权利和义务
清包五项劳务承包合同 甲方: 乙方: 根据?中华人民共与国合同法?及其她相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、公平、自愿的原则,经双方共同协商一致签订的本承包合同,具体条款如下: 一、工程概况 1、工程名称:亚布力国际温泉度假中心 2、工程地点:亚布力青云小镇 3、工程面积:14000平米 4、工程内容:绿化、管网、园林、景观 5、承包形式:清包五项人工费,实行单项计价,合计性包 死。甲方提供施工主材及部分机具(钢材、水泥、砂、 石子、木材、等) 6、质量标准:符合国家与哈尔滨市的质量验收标准。 二、竣工日期: 自2016年7月-----日,至2016年-----月-----日竣工。合同总天数------------天。 三、承包范围: 1、木工、钢筋工、砼工、架工、瓦工,现场零活等,不包 括装饰工程。 四、承包单价:
1、木工按模板的沾灰面积--------元∕平米、钢筋按吨 ------元∕吨、瓦工按每块砖-----元∕块、抹灰按平 米------元∕平米、砼按立方------元∕立方、架工议 价另记。 2、工程拨款按每月月底报量,下月十日拨款,工程完工 后30日内,工程总承包价的90％给付。余款10％等工 程全部交工一次性付清。 五、合同履约: 1、乙方应按合同约定的日期,进入施工现场。 2、安工程部预定的计划与要求增减人员,保证施工顺 畅。 六、甲、乙双方的责任与义务: 1、甲方向乙方提供完整的图纸一套,其余乙方自己复印。 2、甲方向乙方提供各种合格的材料。 3、甲方保证现场三通一平,土方开挖及回填。 4、甲方负责对乙方工程的进度、工程的质量、安全生产、文明施工的监督,检查指导工作。 5、甲方监督本工程的人工费支付到工人手中。 乙方的责任与义务: 1、必须服从甲方管理人员的正确领导与指挥,做到规 范化管理,搞好文明施工与安全生产。做到工完场清,节 约材料,对甲方提供的机具无条件的保养与维护,对甲方
工程项目承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程项目承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 现针对“恒洋·印象江南小区”消防工程项目，双方本着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同书。 一、合同签订人： 安庆市恒洋房地产开发有限公司(以下简称甲方) 江加帅(以下简称乙方) 二、项目名称：“恒洋·印象江南小