屋面防水合同范本
着经济的发展,屋面防水建筑施工技术有了较大的改进,但是,屋面漏水问题依旧存在。那么屋面防水合同怎么写呢?以下为大家整理的屋面防水合同范文，感谢您的欣赏。
屋面防水合同范文一
甲方：：
乙方：
依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北理工新型材料有限公司10KV配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、工程概况：处理湖北理工新型材料有限公司10KV配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点：宜昌市猇亭区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称：湖北理工新型材料有限公司10KV配电房防水屋面处理
3、工程内容：新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm 厚，-15°)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、主材选用及工程价款等：
1、选用材质：3mm“SBS”防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、施工厚度要求：采用外3mm厚“ SBS ”防水卷材
4、全部包工包料，单价为 27元/平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷材?(GB18242-20xx)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工文明施工
安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始
前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为三年;
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。
十四、违约责任：
1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、在保修期间(保修期为三年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
7、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
8、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项：
1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
甲方负责人签字：乙方负责人签字：签约日期：签约日期：
屋面防水合同范文二
建设单位：四川省省直属机关事务管理局(以下简称为“甲方”) 承包单位：(以下简称为“乙方”)
为保障甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：
一、工程概况：
1、工程名称：四川省法制办屋面防水改造工程。
2、工程地点：督院街。
3、工程内容：
A、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做SBS防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。
B、墙面：、找平层、新做SBS防水卷材、保护层压光。
C、具体做法详见施工图。
二、工期和质保期：
1、按甲方要求，遇雨顺延。
2、防水工程质量保修期5年。
三、承包方式：
1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。
2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。
四、甲方责任：
1、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
五、乙方责任：
1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。
2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
六、合同价：
合同价暂定：18.5万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。
本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx)及其配套文件和20xx年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《成都市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。
七、付款方式：
合同签定乙方进场后，按工程总造价的 30 %工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工一年以后支付。
八、违约责任：
甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。
九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：甲方代表签字(盖章)：
乙方：乙方代表签字(盖章)：年月日
屋面防水合同范文三
甲方：
乙方：
为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。
第一条：工程概况
1.工程地址：湖北随县开发区
2.工程项目：公司综合楼楼面·厕所地面防水。
3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。
4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。
第二条：工程价格：1.屋面SBS每平米8元(含燃气)
2.厕所丙纶布每平米元
第三条:质量要求
1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。
2..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。
第四条：工程工期
1. 工程时间：自20xx年10月26日开工，至20xx年10月30日竣工。
2. 如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元。
第三条：付款方式
1.工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金，
2.工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。
第四条：施工安全：
1.乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的不安全后果负全责。
2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。
第五条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .
甲方:
乙方：
年月日：
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 常用版公司劳动合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（用人单位）：_________ 乙方（劳动者）：_________ 名称：_________ 姓名：_________ 法定代表人（主要负责人）：_________ 身份证号码：_________ 户籍地址：_________ 通讯地址：_________ 通讯地址：_________ 经济类型：_________ 联系电话：_________ 联系电话：_________ 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。一劳动合同 期限 （一）合同期双方同意按以下第_________种方式确定本合同期限：1．固定期限：从XXX____月____日起至XXX____月____日止。 2．无固定期限：从XXX____月____日起至法定终止条件出现时止。 3．以完成一定工作任务为期限：从_________起至_________工作任务完成时止。该工作任务完成的标志为_________。 （二）试用期双方同意按以下第_________种方式确定试用期（试用期包含在合同期内）： 1．无试用期。 2．试用期从XXX____月____日起至XXX____月____日止。（劳动合同期限三个月以上不满XXX的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限在XXX以上不满XXX的，试用期不得超过二个月；XXX以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。）二工作内容和工作地点
销售合同 甲方(采购方)： 乙方(供应方)： 本合同由甲、乙双方共同协商，并根据以下各项条款达成一致而签订。 货物情况 供货时间与地点 1．供货时间为签订合同之日起30日历日内。 2．供货地点为甲方所在地，xxx。 包装要求 1．乙方提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付货物有质量问题，甲方有权拒绝或要求更换。 2．每个包装箱内的清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。 付款 1．合同付款货币为人民币，总额为xx元整。 2．乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方于收货后10日内付清上述货款： （1）发票； （2）质量证书； （3）详细配置、数量清单； （4）验收证书。 伴随服务
1．乙方随同货物交付提交所供货物的技术资料。应包括每套设备的中文技术文件，例如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册/或服务指南。 2．乙方在交货时就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。 3．伴随服务的费用含在合同价中，不单独进行支付。 4．乙方提供24个月的保修服务。 质量保证 1．乙方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是最新的、投标文件所述同一产品，并完全符合投标文件关于质量、规格和性能要求。 2．在质保期内，如果货物数量、质量或规格与投标不符，或证实货物有缺陷的，甲方应以书面形式向乙方提出。 3．乙方在收到甲方书面通知后十五天内应免费更换有缺陷的货物或部件。 4．乙方在收到甲方书面通知后十五天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担。 违约责任 1．乙方应按规定的时间交货和提供服务。甲方应按规定的时间付款。 2．如甲、乙双方无正当理由而拖延交货、付款，将受到以下制裁：加收误期赔偿或解除合同。 3．在履行合同过程中，如果任一方遇到可能妨碍按时付款、交货和提供服务的情况时，应在情况发生后 2 天内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。对方在收到通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货、付款时间。 4．除合同条件第八条规定外，无责方可要求违约方赔偿，赔偿费按货物总价以每天的千分之三计收，直至交货或付款为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分
合同编号：YT-FS-2143-43 家装合同范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
家装合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 成都市家庭居室装饰装修工程施工合同来源：作者：时间：1970/01/01 合同编号：_____施工合同发包方（甲方）：____住所地址：______联系方式：______手机号（bp机号）：______施工合同承包方（乙方）：_____ 合同编号：_____ 施工合同发包方（甲方）：____ 住所地址：______ 联系方式：______ 手机号（bp机号）：______ 施工合同承包方（乙方）：____ 单位地址：______ 法定代表人：______ 工程监理人：______ 联系电话：______ 工程设计人：______
联系电话：______ 工程项目经理：______ 联系电话：______ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下条款： 第一条工程概况 1．1 工程地点及面积：_______ 1．2 工程造价：￥_____元，大写（人民币）：____ 1．3 工程承包方式：双方商定采取下列第_____种承包方式。 （1）乙方包工、包全部材料。（见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表） （2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表，附件五：乙
企业公司用工合同范本常用版 Model employment contract of enterprise 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
企业公司用工合同范本常用版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 甲方因经营管理需要，经过考核，聘请乙方为公司管理人员，遵照国家有关劳动法律法规，经双方友好协商，达成以下聘用协议： 一、甲方聘请乙方为公司的. 二、聘用合同期限从乙方到甲方工作时起至退休时止。 三、乙方的xx待遇。 四、乙方的职权范围。 五、甲方的基本权利与义务： ㈠根据生产经营管理的需要和本公司的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。
㈡保护乙方的合法权益，按合同规定付给乙方xx、奖金、津贴及保险福利和其他约定的补贴。 ㈢做好乙方工作前的培训并提供符合国家安全标准的工作卫生条件。 ㈣依照国家及公司管理规定对乙方进行奖惩；在乙方违法乱纪、不认真履行职责的情况下，甲方可以终止与乙方的聘用合同关系；在乙方不能胜任工作的情况下，甲方有权对乙方的工作进行调整，乙方必须服从安排。 ㈤其他法律法规和公司规章制度规定及合同约定的权利义务。 六、乙方的基本权利和义务 1、享受法律法规和合同规定的待遇，在职权范围内充分行使权利，不受任何非法和无理的干扰。 2、遵守国家法律法规和甲方的规章制度，在工作职能范围内，服从甲方的工作分配、安排。按时、按质、按量的完成甲方下达的工作任务或经济指标。 3、保守甲方的商业秘密，如乙方泄露秘密，给甲方造成损失的，除承担法律责任外，还要赔偿甲方的经济损失。
最新实用常用合同范本大全 篇一：常用合同范本大全 供用电合同 供电单位(简称供电方)：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 用电单位(简称用电方)：____________________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 为了协调电力供、用双方的关系，明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理地使用电力，根据《全国供用电规则》的规定，经供、用电双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条受电地点、受电电压、受电容量及限期 1.受电地点： 2.受电电压：____千伏____线三相交流____千伏。(其中，35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5%;10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7%;低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的±5%～10%。电网容量在300万千瓦及以上者，供电周率允许偏差为±0.2周/秒;电网容量在300万千瓦以下者，供电周率允许偏差为±0.5周/秒。)
3.受电容量：三相变流____千伏安，其中____千伏安____台，____千伏____安台，??。 4.合同期限：合同期限为年，自____年____月____日起至____年____月____日止。 第二条用电方新装、增容与变更用电 1.用电方新装或增加用电，均应向供电方办理用电申请手续，并按规定办理有关事项。 2.供电方为新装或增加用电的用电方确定的供电方案，高压的有效期限为____年，低压的有效期限为____个月，逾期注销。用电方如有特殊情况，应及时与供电方协商延长。 3.用电方新装或增加用电，应按国家有关规定，向供电方交纳帖费，以分担电力部门为适应用电增加而进行的输电、变电、配电工程建设或改造的部分费用。专线供电或用户已列入基建项目的工程，由用户投资建设。 4.用电方投资建设的输电、变电、配电设施，建成送电后，其产权归属，按《全国供用电规则》的规定办法确定。 5.用电方提出减少用电容量，供电方应根据用电方所提的期限，保留其原容量，保留期最长不得超过____年。在保留期限内恢复用电时，再交付帖费;超过保留期限要求恢复用电时，按新装、增容手续办理。按变压器容量计算基本电费的用电方，必须停止整台或整组变压器的运行，方可认定为暂停用电。自暂停用电期满之日起，无论用电方申请恢复用电与否，都应交付全部基本电费。
家装施工合同范本（完整） 合同编号：_______________ ______年___月___日 发包方（以下简称甲方）： 住址： 联系方式： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 联系方式： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭装饰的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 一、工程基本情况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程面积： 4、工程期限： 开工日期：______年___月___日； 竣工日期：______年___月___日。 二、工程价款
总工程款：本合同总工程款根据《装修工程工程预算表》定为 元人民币整（¥：___________），实际结算以合同价格（具体内容在乙方进场施工过程中根据实际填写并由甲方与乙方指定人员共同确认）为准 三、工程图纸 乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可施工。 乙方必须严格按甲方认可的图纸施工（安装）。 甲方向乙方提供设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、设计方各执一份。 四、材料供应 1、本工程所需，按报价单规定应由甲方自购的施工材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场，采购数量由乙方提供，如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家，由此造成甲方的损失由乙方承担，如材料数量不够，由甲方补够，工期不变。甲方供应材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料，没有甲方签字确认，不支付费用。 3、甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料，则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中，如原定材料缺货时，乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。 4、乙方采购的材料，如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。 5、乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 五、工程款支付方式 1、合同签定后，在乙方进场（以发出开工报告为准）开始施工后5个工人日内，甲方向乙方支付工程造价的30%作为备料款。 2、工程完成50%以上（即在天花布线完成、墙面装修完成一半以上），甲方向乙方支付工程造价的20%的工程款；工程完成90%后（主要工作基本完成，剩余施工收尾准备验收工作），甲方向乙方支付工程造价的20%；工程竣工后,,乙方向甲方移交全部竣工资料,甲方审核无误后,甲方向乙方支付工程造价的20%工程款。 3、工程全部完工验收后二个月内,甲乙双方按实际工程量进行结算.甲方留下总造价的10%
公司房屋租赁合同范本常用版 公司房屋租赁签订合同需要注意什么?需要包括什么内容?下面是整理的关于公司房屋租赁合同范本常用版，希望可以帮助到你! 范文一 订立合同当事人双方： 出租方： (以下简称甲方) 承租方： (以下简称乙方) 根据国家有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方租赁商业房屋一事，甲、乙双方达成如下事项： 乙方必须依约缴纳租金及其他费用，如有拖欠，甲方有权向乙方加收滞纳金，滞纳金每天按实欠租金和费用的3%收取，如拖欠租金15天，视为违约，甲方有权收回房屋。 第一条：出租地址 6.2.6乙方在租赁期间，可以根据市场情况，在不改变酒店主体结构的情况下对酒店整体或局部进行改造和重新装修，乙方对酒店整体或局部进行改造和重新装修不当给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的相关损失。 甲方将，建筑面积为的房屋，出租给乙方作为场地使用，其经营范围在租赁期内不得擅自更改，否则视为乙方违约。乙方同意承租，租赁面积最终以产权管理机关核定的面积为准。 第二条：租赁期限 租赁期从年月日起至年月日止，共计年个月。 本合同期满后，在同等条件下，乙方有优先承租权。如乙方需要续租，须提前 60 天向甲方提出续租书面申请，双方重新议定租金后，方可签订续租合同。否则，视为乙方不再继续租赁。 第三条：租赁保证金 甲乙双方商定本房租赁保证金为元(人民币大写： )，在本合同签订之日起一次性支付。 甲乙双方商定在租赁期满或合同正常终止后十五日内，若乙方无拖欠房租及其他费用时，对商铺无损坏，并且将商铺拆除的隔墙恢复后，不影响房屋的二次租赁，甲方将租赁保证金全额退还给乙方(保证金不计息)。
房屋租赁合同 出租方： 承租方： 根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权 利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。 第一条房屋座落、间数、面积、房屋质量 第二条租赁期限 租赁期共＿＿年零＿＿月，出租方从＿＿年＿＿月＿＿日起将出租房屋交付承 租方使用，至＿＿年＿＿月＿＿日收回。 承租人有下列情形之一的，出租人可以终止合同、收回房屋： １．承租人擅自将房屋转租、转让或转借的； ２．承租人利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的； ３．承租人拖欠租金累计达＿＿个月的。 租赁合同如因期满而终止时，如承租人到期确实无法找到房屋，出租人应当酌 情延长租赁期限。 如承租方逾期不搬迁，出租方有权向人民法院起诉和申请执行，出租方因此所 受损失由承租方负责赔偿。 合同期满后，如出租方仍继续出租房屋的，承租方享有优先权。 第三条租金和租金的交纳期限 租金的标准和交纳期限，按国家＿＿的规定执行（如国家没有统一规定的，此 条由出租方和承租方协商确定，但不得任意抬高）。 第四条租赁期间房屋修缮 修缮房屋是出租人的义务。出租人对房屋及其设备应每隔＿＿月（或年）认真
检查、修缮一次，以保障承租人居住安全和正常使用。 出租人维修房屋时，承租人应积极协助，不得阻挠施工。出租人如确实无力修 缮，可同承租人协商合修，届时承租人付出修缮费用即用以充抵租金或由出租人分 期偿还。 第五条出租方与承租方的变更 １．如果出租方将房产所有权转移给第三方时，合同对新的房产所有者继续有 效。 ２．出租人出卖房屋，须在３个月前通知承租人。在同等条件下，承租人有优 先购买权。 ３．承租人需要与第三人互换住房时，应事先征得出租人同意；出租人应当支 持承租人的合理要求。 第六条违约责任 １．出租方未按前述合同条款的规定向承租人交付合乎要求的房屋的，负责赔 偿＿＿元。 ２．出租方未按时交付出租房屋供承租人使用的，负责偿付违约金＿＿元。 ３．出租方未按时（或未按要求）修缮出租房屋的，负责偿付违约金＿＿元；如因此造成承租方人员人身受到伤害或财物受毁的，负责赔偿损失。 ４．承租方逾期交付租金的，除仍应及时如数补交外，应支付违约金＿＿元。 ５．承租方违反合同，擅自将承租房屋转给他人使用的，应支付违约金＿＿元 ；如因此造成承租房屋毁坏的，还应负责赔偿。 第七条免责条件 房屋如因不可抗力的原因导致毁损和造成承租方损失的，双方互不承担责
装饰工程施工合同 工程名称： 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 年月日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他相关的法规，遵循公平、诚信的原则，经双方友好协商，就本装饰工程的有关事项达成一致意见，订立本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程地址： 2、规格：房型层（式）室厅厨卫 总计：施工面积平方米。 3、承包方式： 4、工程开工日期：年月日 5、- 6、工程竣工日期：年月日 7、工程总天数：天（不含国家规定的节假日） 第二条：工程价款 1.承包金额的构成： 2.工程总造价（金额大写），小写 元。 第三条：工程质量 1.双方约定，以国家行业标准《家庭装饰工程质量规范》为质量检查验收标准。 2.施工中，甲方如有特殊工艺要求或特殊质量要求，须与乙方商议并另行签定补充 协议，增加的费用按实际计入结算。 3.| 4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方负责；施工质量由乙方负责。 5.甲方如自聘工程监理，必须在工程开工前以书面形式通知乙方，以便于工作衔接。
6.施工中若甲方需要更改施工内容或更改已选定的材料，须与乙方商议并另行签定 补充协议；若未经乙方同意，甲方强行要求作业人员更改施工内容所引起的质量问题、延误工期以及造成的损失或支出的费用，概由甲方负责。 第四条：材料供应 1.合同经双方签定生效后主材及特价材料不能更换。 2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用， 对工程造成的损失均由乙方负责。 3. 甲方负责采购供应的材料、设备应按时供应到工地现场。如延期供货，则工期顺延。第五条：付款方式 1.? 2.按付款方式表进行： 付款要 求 进程内容 签定合同 【 甲方必须支付乙方概算总造价款 的： 施工过程中，按工程进度 支付 付至预算总造价款的：（含补充协议） 竣工验收 - (含补充协议)
公司股份合作协议书 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 丙方：身份证号： 现有甲、乙、丙、三方合股（合伙）开办一家__________________，全面实施四方共同投资、共同合作经营的决策，成立股份制公司。经四方合伙人平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。 一、出资的数额： 甲方出资________出资的形式________出资的时间__________ 乙方出资________出资的形式________出资的时间__________ 丙方出资________出资的形式________出资的时间__________ 二、股权份额及股利分配： 三方约定甲方占有股份公司股份____%；乙方占有股份股份____%；丙方占有股份公司股份____%；三方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利，三方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后，甲乙丙可以提取可分得的利润，甲方可分得利润的____%，乙方可分得利润的____%，丙方可分得利润的____%，，其余部分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金，以加大资金来源，扩充市场份额，必须经四方方同意，并由甲乙丙三方同时进行。 三、在合作期内的事项约定 1、合伙期限： 合伙期限为____年，自_______年____月____日起，至______年____月___日止。如公司正常经营，四方无意退了，则合同期限自动延续。 2、入伙、退伙，出资的转让 A入伙：①需承认本合同；②需经三方同意；③执行合同规定的权利义务。 B退伙：①公司正常经营不允许退伙；如执意退伙，退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算；按退伙人的投资股分60%退
家装合同范本 业主(以下简称甲方)： 联系电话： 施工队(以下简称乙方)： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同 一、工程概况 工程地址： 二、价格 清包工费：￥5**元，大写：伍仟贰佰元整 其中水电工元 木工元 瓦工元 油漆工元 垃圾清运费元 三、付款方式 1、施工队进场，预支生活费：1**元 2、木工完成，付1000 元 3、瓦工完成，付1**元 4、工程竣工，付1800 元
5、保修金**元，从竣工之日起1年后支付 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作. 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可. 五、材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失. 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用. 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票. 4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失. 5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性. 6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场. 7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程. 8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作. 9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、工期 从20 年月日起至20 年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费**元/天
甲方： 乙方： 根据工程需要，本工程防水由乙方班组承包施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务承包工程施工事项经协商达成一致，订立本承包协议。 第一条承包范围及划分项目具体工作内容： 1、承包范围 MW供热机组15#机工程屋面防水工程。 2、工作内容： 主厂房、继电器室、燃油区屋面防水工程。 第二条工程期限 乙方根据甲方进度及工程所需组织进场施工，工期及进度必须无条件满足甲方工程总体网络计划进度及工程建设实际情况安排要求。乙方若未能在甲方规定的时间内，无正当理由造成工期延误的，乙方承担违约责任。 第三条工程承包方式及合同价 1、乙方完成本协议第一条第2款全部工作内容并能按甲方的进度计划按时完成，质量达到优良，做好安全、文明施工，综合单价乘以工程量方式结算结算。其综合单价中包括5%考核安全、质量、进度、文明施工，以有关部门对乙方安全、文明施工；进度；质量等考核情况，达到要求该5%全额结算，未达到或部分未达到要求按比例结算。 2、合同实施期间无论何种因素综合单价均不作调整，工程量按设计图纸尺寸计算。 3、凡涉及承包工程项目范围内不发生点工。非工程项目范围内的工作内容经甲方安排完成后需及时签证（三日内），不分普工技工单价按元/小时。
4、承包单价： 人员完成全部工作；该价格已包含超高费。本综合价格包括：乙方管理人员工资、施工人员的工资；文明施工用工工资，其他用工工资，包括乙方自备的辅材费、工具用具使用费、施工时不同工种不同专业间的配合费，还包括竣工未交付前的成品保护费、乙方的人员差旅交通费、社保、医疗、等保险费、文明施工、夜间施工费、乙方合理的管理费、体检、利润、工程创优用工增加费、安全、文明生产费及奖金、应向政府部门缴纳税、规费、乙方机械及工具的修理费用，劳动保护用品购置费。 第四条工程价款结算 1、本工程资金来源：邯郸东郊热电厂工程项目部将利用安徽电建一公司对本工程工程的节点预付款和工程竣工结算工程款来支付本协议价款。 2、乙方每月日前上报上月完成工作量及乙方人员的出勤表交甲方审核，甲方每月根据乙方人员的出勤支付乙方人员生活费，不交者则视为乙方不需生活费。全部单位工程通过竣工验收，甲方与总包方办理竣工结算后支付%，余款作为质保金，质保期满后无发现质量问题个月内余款予以结清。 3、BSB 3+3防水卷材进场后按%支付材料款，其余%按甲方月进度支付。 第五条现场施工管理 由于本工程业主将采用项目监理制，乙方作为甲方的施工班组，应通过甲方，接受监理工程师在监理合同授权范围内的协调监理。
材料采购供应合同 供方：XX贸有限公司合同编号：0027 签订地点： 需方：签订时间： 供需双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量管理法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经协商达成一致，订立本合同。 一、产品名称、规格型号、数量、价格、金额： 注：其它材料价格详见合同附表 序 号产品名称规格单位数量 单价 （元 ） 合计金额 （元） 1 2 3 4 5 6 7 合计（元） 合计人民币大写：
质量要求、技术标准、供方提供的HDPE双壁波纹管及塑料检查井，符合工程设计要，由供方提供出厂检验报告、合格证书相关技术资料随货同行，检查井均为黑色。 二、交货方式、时间：需方提前7个工作日把进货计划报给供方。由需方负 责人（身份证号：）（附身份证复印件）签字确认，供方根据需方的进货计划备好货物，按双方约定的时间地点交货。 三、运输方式、供货方式到达地点和费用负担： 1、由供方在约定时间内负责运输至 项目部(收货签单人：身份证号码：（附身份证复印件）属下各施工现场，必须是普 通货车能进去的地方，签字人如有变动另行书面约定。需方提供一次性 的材料计划清单，供方承担运费，卸货由需方负责（如果二次增加材料计 划的，运费由需方承担，卸货由需方负责）。 2、供方按需方提供的材料计划清单供货，需方提供的计划清单应列明产品 的规格型号、各支管的口径及水流方向、数量、接收人及联系方式等。计划清单必须有项目负责人或材料科负责人签字确认并以传真或电子邮件方式发送给供方。 五、验收标准、方法：需方提货时，按验收外观尺寸必须符合合同第一条表格内的约定的规格尺寸，按双方协商标准验收。 六、对产品提出异议的时间和处理办法：需方应当在提货当日对产品数量、规格和外观提出异议，如有质量问题当日内对产品向供方提出书面异议。 七、结算方式： 1、结算方式：供方供货当日跟需方对账确认数量、单价、总价、合计金额，
编号：_________________ 电脑买卖常用合同范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
卖方(以下简称甲方)： 买方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《微型计算机商品修理更换退货责任规定》等有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 为使合同内容具体确定，请在选定项目前打√，空置内容请划去。 一、合同标的及价款 乙方向甲方购买下列微型计算机商品，各商品的具体配置详见随机清单： □笔记本计算机品牌型号单价元 数量台小计元 □台式计算机品牌型号单价元 数量台小计元
□其他相关商品1.品名型号单价元 数量台小计元 2.品名型号单价元 数量台小计元 3.品名型号单价元 数量台小计元 以上所选商品的总价款为：人民币(大写) 元，即(小写) 元 □赠品 二、支付方式 双方约定采用下列方式付款： □即时结清货款：合同标的交付时，以□现金□信用卡支付; □分期支付货款：合同订立时，首付人民币元，以□现金
□信用卡□其他方式支付; 余款支付方式 □其他方式 三、商品验收与交付 (一)验收方式：由甲乙双方共同验收。 甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号和编号，包括附件和赠品，通电调试，保证商品能运行预装的系统软件，符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经乙方确认后，验收完毕。 (二)交付方式 □自提提货地点; □送货上门送货时间：年月日; 送货地址;运费由方承担。
简单家装合同范本 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 工程项目： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方实行居室装潢。为保证工程顺利实行，根据国家相关法律规定，特签订本合同（包括 本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址：___________________________________ 2.居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨 ______卫 1、______室，计______平方米； 2、______厅，计______平方米； 3、______厨房，计______平方米； 4、______卫生间，计______平方米； 5、______阳台，计______平方米； 6、________过道，计______平方米； 7、其他（注明部位）____________，计________平方米。 总计：施工面积____________平方米。 3.施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和 施工图。 4.委托方式：____________________________________________
5.工程开工日期：______年______月______日 6.工程竣工日期：______年______月______日 工程总天数：________天 第二条：工程价款 工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________元； 2、人工费__________元； 3、设计费__________元； 4、施工清运费__________元； 5、搬卸费__________元； 6、管理费__________元； 7、税金（3.41%）___________元； 8、其他费用（注明内容）______________元。 第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本 合同附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。 2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30－1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4. 质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委 员会。 5. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工 质量由乙方负责。
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 屋面防水施工合同范本 The purpose of the contract is to specify the work that both parties must complete within the specified time limit
屋面防水施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下： 一、施工期限： 自xx 年xx 月xx 日起至xx 年xx 月xx 日止。逾期、日罚金￥元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。 二、施工方式：乙方包工、包料。 三、结算方式： 乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。 四、质量责任： 因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。 因漏水而损坏室
内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。 五、甲方责任： 非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。 六、乙方责任： 1.乙方施工人员必须持证上岗。 2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。 3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。 七、质保要求： 乙方应保证使用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保证施工质量达到优良。 八、未尽事宜，双方协商解决。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 十一、本合同自签订之日起生效。 甲方：乙方： 负责人：负责人： 经办人：经办人： 年月日年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公司劳务合同范本常用 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
公司劳务合同范本常用 甲方：_______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
朋友，公司劳务合同该这么制作呢？以下是由小编为大家精心整理的“公司劳务合同范本常用”，仅供参考，欢迎大家阅读，希望能够对大家有所帮助。 公司劳务合同范本常用 签订日期：_______________ 年日 甲方：限公司 乙方: __________________________________ 性别：_______________________________________ 居民身份证号码：________________________________ 鉴丁甲方业务发展的需要，雇佣乙方为限公司提供劳务服务，经双方协商订立正式《劳务雇佣合同书》如下： 一、合同期限 第一条本合同丁__________ 年日生效，期限 ,其中试用期至 ______ 年日止。 如双方需要，可在合同期满前一个月协商续签劳务雇佣合同。如合同期已满，双方不再 续签合同，但受雇方从事的有关工作和业务尚未结束，则合同应顺延至有关工作业务结束。 二、甲、乙双方的义务和责任 第二条乙方同意根据甲方工作需要，承担位（工种）工作。 第三条乙方工作应达到甲方规定该岗位职责的要求和甲方对该岗位之特别规定（详见《岗位责任书〉〉）的标准。 第四条乙方每周工作时间为，每天工作J、时；乙方应按照工作职责 保证完成甲方规定的工作和任务。 第五条乙方应接受甲方的绩效考核。
常用合同范本大全 合同Contract，又称为契约、协议，是平等当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致产物，是两个以上意思表示相一致协议。下面是，请参考！ 出质人甲方：_________ 质权人乙方：_________ 为确保_________年_________字第_________号借款合同以下简称借款合同履行，甲方愿意以其有权处分财产作质押。乙方经审查，同意接受甲方质押。甲、乙双方根据有关法律规定，经协商一致，订立本合同，共同遵守执行。 第一条甲方以“质物清单”附后所列之财产设定质押。 第二条甲方质押担保贷款金额为_________币别_________元整，贷款期限自 _________年_________月_________日至_________年_________月_________日。 第三条甲方对质押财产依法享有所有权，并于_________年_________月_________日将质押物或权利凭证交付乙方占有并同时向乙方支付保管费_________元。 第四条质押担保范围包括因借款合同而产生借款本金、利息包括法定利息、约定利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权费用、因借款人违约而给债权人造成损失和其他所有应付费用。 第五条本合同效力独立于被担保借款合同，借款合同无效不影响本合同效力。 第六条质押期间，乙方有妥善保管质押物义务，因乙方过错导致质物价值减少，应当： 一在借款人全部履行借款合同债务后，乙方向甲方赔偿; 二如借款人未能全部履行借款合同债务，乙方赔偿责任可因未得到履行借款合同债务而部分或全部抵消。 第七条非因乙方过错导致质物价值减少，甲方应在30天内向乙方提供与减少价值相当担保。 第八条质押期间，未经乙方书面同意，甲方不得赠与、转让、兑现、再质押或以其他任何方式处分本合同项下质物。经乙方书面同意，甲方转让、兑现质物所得价款应优先用于向乙方提前清偿其所担保债权。
编号：_____________家装合同范本免费下载 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
家装合同范本免费下载（1） 发包方（简称甲方）：_________________________承包方（简称乙方）：_________________________ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1.装饰施工地点： 2.住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。 3.装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 4.承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。 5.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款：￥_________元，大写（人民币）：________________详见本合同装修工程报价单。 2.工程款付款方式按下列方式支付： （1）第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付*****元订金，第二次付款时扣除 （2）第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元 （3）第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元 （4）第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元
屋面防水合同书 甲方： 乙方： 甲方有座落在__________需做屋面防水、厕所防漏。现承包给乙方，经甲乙双方协商一致，特签订合同如下： 工程名称： 工程数量：约_____平方米，结算时按实际面积计算。 承包方式：由乙方包工包料、屋面采用____厚SBS防水卷材承包该项工程，每平方米按_____元计算，厕所采用________材料按__________元每个或________元每平方米计算（其中不含税费）。 质量：乙方在施工过程中，保证按照防水操作规程施工，质量必须符合达到有关防水技术验收标准规范，____年内，如因施工或材料原因造成的渗漏返工，经鉴定是乙方施工技术或材料的原因；其工料由乙方负责。如经鉴定是甲方保护不妥；或人为破坏所酿成的漏水；一切开支费用由甲方全权负责 ! 施工：屋面在现有地面粉刷收汤较光滑的干净地面基础上粘铺SBS防水卷材一层；天沟满刮油膏一层，再粘铺SBS卷材一层。 付款方式：按单栋付款；施工队、材料进场后完成一栋屋面防水施工，下栋动工前付足前一栋防水款额____%。以此类推，本项目防水工程全部完工后____月内应付清所有防水款额。 工期按甲方要求进度，从_____年__月__日至_____年__
月__日完工，保证按时完成，但因人力不可抗拒原因，不能正常施工，按实顺延。 厕所防水工程全部完工后，乙方告知甲方，甲方应在一星期内组织人员对厕所进行试水。试水期为一星期。一星期后如甲方未对厕所试水提出异议，应在完工后半个月（15天）内给予乙方工程款一次性结算到位。 违约责任： 1、甲、乙双方签字后，必须严格履行合同约定，任何状况下如单方终止合同，违约方赔偿本项工程总造价的____%违约金给守约方。 2、甲方必须按合同约定进行付款，如因付款影响工程进度工期由甲方负责。因拖延付款所造成乙方的一切经济损失由甲方全权负责。 十、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商后列入备注内。 \ 十一、本协议自签订之日起具有法律效力。 十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效。 甲方签字： 乙方签字： _____年__月__日
合同 企业采购合同范本 精品合同文档均可编辑
企业采购合同范本精选 企业采购 供方：公司(以下简称甲方) 法定代表人： 住所： 邮编： 联系电话： 开户银行： 帐号： 委托代理人： 身份证号： 住所： 邮编： 联系电话： 需方：(以下简称乙方) 法定代表人： 住所： 邮编： 联系电话： 开户银行： 帐号： 委托代理人：
身份证号： 住所： 邮编： 联系电话： 鉴于甲方是在合法注册的，生产和经营的有限责任公司;销售产品; 鉴于乙方是在北京市合法注册的，生产和经营的有限责任公司，需要购买材料; 依据《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。 甲、乙双方经充分协商，达成如下协议，以资遵守。 一、甲方向乙方供应以下产品： 品名规格型号单位数量单价金额备注 总价款： 二、产品质量：上述产品应符合标准。 三、订货：乙方应于距所要求的最早交付日日前向甲方订货。甲方收到乙方订货单，应当以传真等书面形式向甲方确认。 四、运输与包装：由甲方负责运输和包装，费用由甲方负担。 五、交货的时间和地点：甲方交货期限为年月日至年月日。甲方应当于具备交付条件时及时通知乙方，并于乙方付款之日起五日内组织运输。乙方应当在送货单上签收。 六、产品检验： 1、甲方将产品送至乙方仓库后，乙方于收货之日起五日内进行检验，并将产品规格、数量、质量等不符合约定的情况通知甲方，并要求甲方予以更换或补齐数量。 2、乙方在两年内发现甲方出卖的产品存在隐蔽瑕疵，应当及时通知甲方，并要求更换或修复。
3、甲方出卖的产品有质量保证期的，在质量保证期内，乙方有 权要求甲方予以更换或修复。 七、结算方式及期限：乙方采取以下第种方式于甲方向甲 方支付货款： 1、乙方于订货时向甲方支付全部价款的%作为预付款，于 甲方通知乙方可以交货时向甲方支付剩余价款。乙方以支票、电汇 等双方认可的方式向甲方支付货款。甲方就该预付款和剩余价款的 支付分别向乙方开具发票。 2、乙方于甲方通知乙方可以交货时向甲方支付全部价款。乙方 以支票、电汇等双方认可的方式向甲方支付货款。甲方向乙方开具 发票。 八、不可抗力及风险承担： 1、甲方因不可抗力不能如期交货或不能交货时，应积极采取措 施防止损失扩大并及时通知乙方。甲方凭有权机关出具的证明，不 承担违约责任。甲方没有积极采取措施，或者未及时通知乙方，应 当对乙方损失承担赔偿责任。 2、产品损毁、灭失的风险，甲方在乙方仓库交付前由甲方承担，在乙方仓库交付后由乙方承担。 九、违约责任： 1、甲方逾期交付的，如乙方同意收取，视为甲方完全履行合同。如乙方认为不再需要购买该产品，甲方应退还乙方支付的预付款。 2、甲方交付的产品的规格与约定不符的，应当负责调换;数量 与约定不符的，对于多出的部分，乙方可以选择按价接收或者退还 甲方，对缺少的部分，甲方应负责补齐或减少相应价款。 3、甲方交付的产品质量与约定不符，乙方同意收货的，双方应 当按质重新约定价格。乙方不同意收货的，甲方应当更换。甲方不 能更换的，应退还乙方支付的预付款。 4、乙方迟延付款的，每迟延一日，按照迟延给付部分的万分之 四支付违约金。