建设工程施工合同
发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
四、承包形式：第二条工程期限
一、合同工期总日历天数________ 天
开工日期：_年月日竣工日期：年月
日
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延
1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电
3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上;
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？）
双方同意按下述第_______ 方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方
应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同
包干价为________ 元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场
因素均不调整包干价。
1、本合同签订后 _日内，甲方支付____________ 元工程款；
2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_________ 元工程款；
3、余款_元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支
付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定
额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材
料价为准）进行计算，计算后的总价下浮 _____________________ %作为本合
同的结算价款。
1、甲方于_______________________ 支付___________ 元；
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工
程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金, 待保修期满后15个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加
盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和米购
一、工程材料、设备由乙方采购。（是否都是包工包料？）
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才
能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。（材料进场是不是要甲方确认？）
第五条施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方
应先行实施，并及时做好现场签证三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48
小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的
“合格”标准。
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第八条质量保修
一、本工程保修期限为____ 年，自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后—小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方保修联系电话：______________ ；乙方保修联系人：___________ 。第九条违约责任（乙方擅自修改图纸的违约责任，甲方延迟付款的违约责任均无）
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款
的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿 因此给甲方造成的损失。（可否作为解除合同条件？）
三、 协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的 20% 向守约方支付违约金。
第十条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民 法院提起诉讼。
第十一条附则
一、 甲方代表为 ____________ ，乙方代表为 ______________ 。
二、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双 方公章或合同专用章后生效。
乙方:
代表: 户名：
开户银行： 帐 号： 年 月 日
甲方: 代表:
工程咨询服务合同书 委托方（甲方）：xxxxxx 受托方（乙方）：xxxxxxxxx xxxxxx（以下简称甲方）委托xxxxxx（以下简称乙方）承担编制xxxxxxxxx可行性研究报告。 根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关工程咨询管理法规和规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条甲方委托乙方进行咨询服务的内容如下： 1、咨询服务的目标： 达到项目委托方和国家、地方有关部门对项目审批的要求。 2、咨询服务的内容： 2.1甲方委托乙方承担：编制xxxxxxxxxxxx可行性研究报告，经双方协商一致，签订本合同。 2.2完成上述项目的可行性研究报告编制工作，完成的报告经甲方认可后，按印刷文本的要求印制报告交付甲方。 2.3在项目进入评估工作阶段时，乙方有义务配合甲方对报告进行说明并对报告进行免费修改、调整和补充。 3、咨询服务的方式：以文字报告的方式提供服务。 第二条乙方应按下列要求完成咨询服务工作： 1. 咨询服务期限：在甲方要求的时间内完成“可行性研究报告”的编制工作；
第三条为保证乙方有效进行咨询服务工作，甲方应当向乙方提供所需技术资料。 第四条甲方向乙方支付咨询服务报酬及支付方式为： 1、咨询服务费（含评审费用）总额为： 00 元（人民币大写：零零元整）； 2、咨询服务费（含评审费用）具体支付方式和时间为：可研报告交付甲方当天支付全部咨询服务费00 元（人民币大写：零零圆整）。 第五条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。 第六条双方确定以下标准和方式对乙方的咨询服务工作成果进行验收： 1、乙方完成咨询服务工作的形式：以完成“可行性研究报告”文本的形式进行。 2、咨询服务工作成果的验收标准：按照甲方在项目委托时的要求和相关部门对项目进行审批时对“可行性研究报告”的规定执行。 3、咨询服务工作成果的验收方法：由甲方审查的方式进行。 第七条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可提交当地仲裁委员会仲裁。 第八条本合同一式6份，具有同等法律效力。 第九条本合同经双方签字盖章后生效。
简易的工程承包合同范本 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 4、承包方式： 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场 施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本 工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程竣工验收后20 天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户 （以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设 计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如 发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人 必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包 人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提 前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发 包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部 按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本 合同规定的时间提交质量合格的.工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格， 承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单 位时，承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解 决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知 对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直 接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
改造工程施工合同范本 改造工程是建站项目中经常遇到的一种施工作业形式。那么改造工程施工合同应该怎么写呢?以下是我为大家精心整理的改造工程施工合同范本，欢迎大家阅读，供您参考。。 改造工程施工合同范本 发包方：(简称甲方) 承包方：简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位(甲方)和施工单位(乙方)的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。 第一条工程信息 1、工程名称： 2、工程项目批准文号 第二条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装; 2、楼顶均压带的拆除、安装; 3、楼顶避雷针的安装; 4、户内外接地线的敷设; 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。 第四条承包方式： 乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：
遇有人力不可抗拒的自然灾害;因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价： 第七条付款方式 工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定： 1)由乙方购置的主要材料，必须按有关规定，提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。 2)凡材料代用或改变，必须经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，费用由乙方承担。 3)隐蔽工程完工后，必须经监理人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认。如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。 4)乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙
.. .. .. .. 建设工程咨询服务合同示范文本（2018版）
. 学习参考. .. .. .. .. . 学习参考. .. .. .. .. 工程咨询服务协议书 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“客户”）与＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“工程咨询方”）经过双方协商一致，签 订本协议。 一、客户委托工程咨询方提供＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿（列委托服务内容）咨询服务，并已接受工程咨询方为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。
二、本协议书中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本协议书的组成部分： ①委托函或中标函； ②工程咨询服务协议书通用条件； ③工程咨询服务协议书专用条件； ④附件，即： 附件A——委托工程咨询服务范围； 附件B——客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务； 附件C——报酬和支付； 附件D——工程咨询方的人员与岗位； . 学习参考. .. .. .. .. ⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。 四、工程咨询方向客户承诺，按照本协议约定提供工程咨询相关服务。 五、客户向工程咨询方承诺，按照本协议约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 本协议书正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本＿＿份，各执＿＿份。 本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。
六、合同订立 1. 订立时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。 2. 订立地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 客户：电子信箱： 签于：年月日客户授权代表：工程咨询方法定代表人：：工程咨询方授权代表：：地址法定代表人：开户银行： 地址：：帐号开户银行邮编：： 帐号：电话：. 学习参考. .. .. .. .. 邮编：电子信箱： 签于：年月日电话：
工程技术咨询服务合同 中国XXXX公司和XX国XXXX公司 关于XXXX工程技术咨询服务协议书 编号： 日期：年月日 中国公司（以下简称“甲方”）为一方，XX国XX公司（以下简称“乙方”）为一方，双方就工程的技术咨询服务，授权双方代表按下列条款签订本协议书： 一、甲方请乙方就工程提供技术咨询服务，乙方愿意提供这样的服务。 二、乙方向甲方提供的技术咨询服务范围如下： 1.坝基岩体稳定、变形及基础处理措施。 2.大坝下游的防洪防冲和岸坡保护问题。 3.库岸滑坡涌浪问题及岸坡变形观测技术。 三、乙方的责任如下： 1.乙方应于年月份内派遣3名身体健康、能够胜任工作的专家来中国进行2 5天的技术咨询服务，派出技术咨询专家的名单应事先征得甲方同意。 2.乙方专家应到现场考察，并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题，在离开中国前，向甲方提出咨询报告初稿，并在离开中国后一个月内提出正式咨询报告一式五份，报告内容应包括附件一所列内容，并用英文书就。
3.乙方的专家在中国进行技术咨询服务的时间为二十五个日历包括四 个旅途日和三个周末日），每周工作六天，每天工作八小 4.专家在中国工作期间应遵守中国的法律和工作地区的有关规 5.乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后，应以电传通知甲方如下内容：报告寄出日期、邮单号。 6 .技术咨询报告如在邮寄途中丢失，乙方接到甲方通知后立即免费补寄。 四、甲方的责任范围： 1.考虑到本协议第二、三条所规定的乙方所提供的咨询服务，甲方支付给乙方一笔总费用，其金额为美元（大写美元整） 2.为乙方3名专家提供在中国境内食、宿及工作需要的交通。 3.提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件。 4.提供在中国工作所需的翻译人员。 5.协助办理专家出入中国签证和在中国居留、旅行手续并提供方便。 五、费用的支付 1.本协议书的费用以美元支付。 2.本协议总金额2 5%，计XX美元，在乙方派出的专家到北京后，甲方
建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共与国合同法》与《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中得权利、义务,经双方协商自愿签订本合同、 第一条工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 四、承包形式: 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期: 年月日 竣工日期: 年月日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上(每次连续４小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力得因素; 3、因人力不可抗拒得其她因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟得,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式(就是不就是有付预付款或进度款得时候乙方开不了票？) 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包
干价为元人民币(大写: )。任何政策性因素与市场因素均不调整包干价。 １、本合同签订后日内,甲方支付元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款; ３、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范与施工期(或材料定购期)得信息价(信息价不明确得以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后得总价下浮%作为本合同得结算价款。 １、甲方于支付元; 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款得９５％,留５%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据、 第四条建筑材料、设备得供应与采购 一、工程材料、设备由乙方采购、(就是否都就是包工包料？) 二、乙方采购得材料、设备,必须附有产品合格证与试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供得材料需要复验得,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求得,方可用于工程;复验不符合质量要求得,应退货处理,其复验费与退货损失由乙方承担。(材料进场就是不就是要甲方确认？) 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付得设计图纸、说明与有关技术资料,作为施工得有效依据,乙方不得擅自修改、 二、甲方因使用功能提出得变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
发包方（甲方）：承包方（乙方）：
甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行房屋装修工程，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况： 1. 工程名称： 2. 施工地址： 3. 施工面积： 4. 施工内容： 二、工程承包方式： 双方商定采取下列第种方式。 1. 乙方包工、包全部材料。（乙方提供所有工程材料明细表） 2. 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。（甲、乙双方均需提供各自采购工程材料明细表） 3. 乙方包工、甲方包全部材料。（甲方提供工程材料明细表） 三、工程付款方式： 1. 本合同签订之日甲方支付给乙方工程总价款的60%的工程款； 2. 工程量过半之日甲方再次支付给乙方工程总价款的35%的工程款； 3. 竣工验收合格之后甲方支付给乙方工程总价款的5%的工程款。 四、施工工期 工程期限天，开工日期自合同签订之日起。 出现以下情形经甲方确认后，工期可相应顺延： 1. 经双方协商，工程量变化和设计变更； 2. 遇特殊情况或不可抗力造成不能施工； 3. 由于物业或城管方面干预而停工；
4. 甲方不按时支付工程款造成缺料而无法施工。 五、材料设备的供应 1. 甲方提供的材料设备 甲方提供的材料设备若出现质量问题、规格差异，乙方向甲方提出后，甲方仍坚持使用而影响工程质量，其返工费用和工程质量等问题均由甲方承担，工期相应顺延。甲方负责供应的材料设备应按施工进度计划及时到场，若由此拖延工期，乙方不承担责任。 2. 乙方采购的材料设备 乙方采购的材料设备对工程质量造成损失均由乙方负责；但如果甲方指定乙方采购的材料设备引发工程质量及相应问题，乙方不承担相应引发的任何责任。 六、工程变更 1. 施工过程中甲方提出修改设计及追加工程项目时，须与乙方联系明确变更的项目内容、价款、工期后方能进行调整。由此产生工程变动而增加的费用，应在变更工程开始前遵照付款约定按比例付清相应款项。 2. 合同签订后，甲乙双方均不得擅自删减工程项目。如确需减项，必须提前与对方协商并征得同意。若甲方减项所用的材料乙方已订购或运到现场，甲方需要另外支付材料来回托运、损耗及退货费用。 3. 如本工程报价外的追加工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已经认可但没签字的，其所发生的费用同样生效。 七、工程质量与保修 1. 工程竣工后如出现质量问题(人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修一年；人为或不可抗力造成的损坏则需根据维修工作费用另行付款。 2. 因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方负责在甲方规定的时间内无偿返工，并达到工程质量标准。 3. 甲方在施工过程中可随时对工程质量及进度进行监督和验收。
建设单位（甲方）：____________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 咨询单位（乙方）：____________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 为使____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。 第一条甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。 第二条乙方根据甲方要求，对________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于 ________年____月____日以前交付甲方。 第三条甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准，承付乙方咨询费 元。自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方____元，待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内，再付给乙方____元。 第四条为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。 第五条甲方的违约责任 1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。 2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额罚款____‰。 3.甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费；咨询工作尚未过半，按总咨询费的50％收费。 第六条乙方的违约责任
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 改造工程施工合同
编号：FS-DY-20261 改造工程施工合同 发包方：（简称甲方） 承包方：简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。 第一条工程名称： 第二条工程项目批准文号 第三条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装 2、楼顶均压带的拆除、安装 3、楼顶避雷针的安装 4、户内外接地线的敷设 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。 第四条承包方式：
乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延： 遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价： 第七条付款方式 工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：
建设工程咨询服务合同示范文本 （2018版）
工程咨询服务协议书 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“客户”）与＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“工程咨询方”）经过双方协商一致，签订本协议。 一、客户委托工程咨询方提供＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（列委托服务内容）咨询服务，并已接受工程咨询方为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。 二、本协议书中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本协议书的组成部分： ①委托函或中标函； ②工程咨询服务协议书通用条件； ③工程咨询服务协议书专用条件； ④附件，即： 附件A——委托工程咨询服务范围； 附件B——客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务； 附件C——报酬和支付； 附件D——工程咨询方的人员与岗位；
⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。 四、工程咨询方向客户承诺，按照本协议约定提供工程咨询相关服务。 五、客户向工程咨询方承诺，按照本协议约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 本协议书正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本＿＿份，各执＿＿份。 本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。 六、合同订立 1. 订立时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。 2. 订立地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 客户： 客户授权代表：法定代表人：地址： 开户银行： 帐号： 邮编： 电话：电子信箱： 签于：年月日 工程咨询方： 工程咨询方授权代表：法定代表人： 地址： 开户银行： 帐号：
邮编：电话：电子信箱：签于：年月日
改造修缮工程施工合同 发包方（甲方）：内蒙古新华发行集团股份有限公司 青山区新华书店 承包方（乙方）：鄂尔多斯市众慧装饰公司 青山区新华书店城市书坊改造修缮工程合同协议条款
甲方：内蒙古新华发行集团股份有限公司青山区新华书店 乙方：鄂尔多斯市众慧装饰公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方图书卖场改造修缮工程有关事宜达成如下协议： 第一条工程概况及工期 1.1工程地点：包头市青山区 1.2工程内容及做法： （1）石膏板、网格吊顶，改造照明。 （2）包柱、隔断，做背景墙、雅口、步梯墙围、阅读台。 （3）刮腻子，做硅藻泥、沙岩墙。 （4）具体做法按平面图、效果图以及甲方提出的要求规范施工。 1.3工程承包方式：乙方包工包料，并负责搬运、清运、保洁等。 1.4工程期限：工期共40天，施工日期由甲方根据实际情况提前5天通知乙方。 第二条工程款及支付方式 2.1甲乙双方商定本工程造价总计（大写） 元整，￥：元。 2.2本合同生效后，甲方按下表约定向乙方支付工程款
2.3工程验收合格后，甲乙双方填写工程结算单并签字盖章（附决算表），乙方向甲方开具发票（税金约定由甲方承担），结清工程全部款项。 第三条甲方工作 3.1开工前要为乙方入场施工创造条件，提供方便。 3.2负责提供施工期间的水源电源，保证乙方使用，费用由甲方承担。 3.3提供必要的施工图纸和具体的施工说明书。 3.4施工期间，甲方负责协调各施工项目和卖场营销人员配合，以不影响乙方施工。 3.5监督工程质量和施工进度，参与各种材料进场验收和交工验收。 第四条乙方工作 4.1施工中严格执行施工规范、质量标准及安全操作规程、防火规定，按期保质完成工程。 4.2严格执行室内装修施工现场管理的有关规定，保证施工现场整洁，每日完工后清理施工现场杂物、垃圾，不得污染环境。
编号：_______________ 建设工程造价咨询合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年 ___ 月____ 日
委托人（全称）： ___________________________________________ 咨询人（全称）： ___________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。 二、服务范围及工作内容 双方约定的服务范围及工作内容： 见附录 A 。 三、服务期限 本合同约定的建设工程造价咨询服务自 ______________ 年 _______ 月 _______ 日开始实施， 至 _______ 年 _______ 月 _______ 日终结。 四、质量标准 工程造价咨询成果文件应符合： ____________________________________________________________________ 五、酬金或计取方式 1. 酬金： ______________ （大写）（Y 2. 计取方式： _______________________ 六、合同文件的构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件 ： 1. 中标通知书或委托书（如果有）； 2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）； 3. 专用条件及附录； 4. 通用条件； 5. 其他合同文件。 第2页共3页 _____________________________________ 。服务范围及工作内容详 ____ ）。 酬金或计取方式详见附录 A 。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-021735 工程咨询服务合同模板(合同
工程咨询服务合同模板(合同范本) 工程咨询服务合同范文一 合同类型： 合同编号： 工程咨询服务合同范本 ( 试行 ) 项目名称：_________ 委托方：_________ (甲方、客户) 受托方：_________ (乙方、工程咨询单位) 签订日期：_________ 签订地点：_________ 中国工程咨询协会制 工程咨询服务合同范本 委托方(单位全称)：_______ 住所地：________ 法定代表人(或负责人)：_______ 开户名：________ 开户银行：________ 账号：________ 联系方式：________ 项目联系人：________ 通讯地址：____邮政编码：____ 电话：_____ 传真：_____ 电子信箱：________ 受托方(单位全称)：_______ 住所地：________ 法定代表人(或负责人)：
_______ 工程咨询单位资格证书级别及编号：____ 开户名：________ 开户银行：________ 账号：________ 联系方式：________ 项目联系人：________ 通讯地址：____邮政编码：____ 电话：_____ 传真：_____ 电子信箱：________ 委托方受托方双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和工程咨询行业有关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 根据委托方的委托要求，受托方应根据国家、地区及行业的有关政策、法规及规范要求，按时向委托方提交咨询成果。 第一条委托项目名称及合同类型 (一)委托项目名称：______ (二)合同类型 第二条咨询项目概况 (一)建设地点：______; (二)建设内容：______; (三)建设规模：______; (四)项目总投资：______。 第三条委托咨询服务的期限、地点及进度要求 (一)咨询的期限：自年月日始至年月日止; (二)咨询地点：_______; (三)进度要求：______。 第四条协作事项
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水_____小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续_____ 小时以上），影响正常施工；停水停电_____ 天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式: 双方同意按下述第方式支付本合同价款，本合同价款为_______________（含税或不含税价）. 第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为________________元人民币（大写：_______________________）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款； 2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；
3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式：本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款%，留%做质保金，待保修期满后个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。 二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 XX改造工程施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
以下是XX改造工程施工合同范本文章，供大家参考！ ［提示］合同范本请点击以下链接： 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书 发包方： 承包方：简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位和施工单位的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。 条工程名称： 第二条工程项目批准文号 第三条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟糟，接地极的安装 2、楼顶均压带的拆除、安装 3、楼顶避雷针的安装 4、户内外接地线的敷设 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。 第四条承包方式： 乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质虽。 第四条工程虽以预算所列工程虽为准。 第五条施工工期：自合同签订之日起30天内 遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延： 遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程虽增加
较大影响了工程进度。 第六条合同总价： 第七条付款方式 工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质虽 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质虽经双方检查验收合格率达100%。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定： 1 ）由乙方购置的主要材料，必须按有关规定，提供质虽合格 证或质虽检验合格后方可用于施工。 2）凡材料代用或改变，必须经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，费用由乙方承担。 3）隐蔽工程完工后，必须经监理人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，
合同编号： 签定地点： 签订时间：年月日建设工程造价咨询合同 委托方: 受托方:
建设工程造价咨询合同 根据合同法及有关法律、法规的规定，（以下简称“委托方”）和（以下简称“受托方”）双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，就委托方委托受托方进行委托方项目工程造价咨询事宜，达成如下协议，签订本合同，以资双方共同遵守。 1.委托的范围和内容 工程量清单、控制价、结算编制审核等造价咨询，工程监理、跟踪审计、可行性研究等服务。 2.成果要求 2.1.提交成果的内容： 成果文件必须符合： 1.符合合同协议书的规定； 2.符合造价主管部门发布的有关计价规定； 3.建设项目全过程造价管理咨询工作规程； 4.建设项目工程结算编审规程等等相关规定； 5.监理规范建设工程监理规范；
3.质量控制 受托方在接受、完成委托方的委托工作过程中，应建立严格的内部质量控制体系，确保咨询成果的准确。 委托方将不定期对受托方的质量控制体系、架构提出合理化建议，受托方须充分、及时整改。 4.计价与支付 计价 委托方在受托方正式提供咨询服务结论时依据省物价局有关工程造价咨询服务收费标准，按工程总造价的‰（元包干）用现金或转帐形式付清全部咨询服务费，并在合同签订生效之时预付元，结算时多退少补。 .支付 受托方向委托方提交的服务、工作成果文件经委托方验收合格并书面确认后工作日内，委托方向受托方一次性支付，该次咨询服务涉及的咨询服务之全部服务费。 5.委托方权利与义务 5.1.按相关规定提供受托方咨询审核工作所需的全部资料，并对所提供资 料的完整性和真实性负责。 5.2.协调受托方获取现场资料。在受托方要求下，委托方组织受托方人员
工程施工合同范本(简易) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：乙方： 代表：代表： 年_____月_____日年_____月_____日
改造工程合同 甲方（“发包方”）： 乙方（“承包方”）： 签署时间：合同编号： 根据中华人民共和国相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本合同项下工程实际情况，为明确各方的权利、义务，甲乙双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。 1 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 施工地点： 1.3 工程承包范围及内容：装修、综合布线改造施工 1.4 工程承包方式：本工程采用“包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施 工、包环境保护、包甲方与乙方合同中所涉及到的合同内容、全面负责本合同范 围内的全部工作内容”。 2 工期 2.1 乙方接到甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 工期：本工程从年月日开工，至年月日竣工，共个日历日。 2.3 如遇下列情形之一，经甲方书面同意后，可以考虑延长工期： 2.3.1 因不可抗力影响； 2.3.2 重大设计变更、修改而导致工程量大幅度增加； 2.3.3 因甲方原因导致的工期调整。 3 工程价款 3.1 本合同总金额为人民币大写：（小写：￥元）； 3.2 付款方式 3.1.1 合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价的60%，即人民币（小写： ￥元）。 3.1.2 工程整体完工验收后5个工作日内，甲方支付合同总价的40%给乙方，即
人民币（￥元）。 3.1.3 乙方提供壹年免费质保。 3.3 每次申请付款时，乙方应提供符合甲方要求合法有效的发票。因乙方未能及时提 供发票或提供的发票不符合甲方要求而导致的迟延付款责任由乙方自行承担；乙 方提供的发票不符合要求导致甲方无法正常抵扣税金的损失，由乙方承担，甲方 可从对乙方的未付款项中直接扣除。 3.4 对于以下情形，甲方将拒付相关款项： 3.1.4 乙方要求将费用支付到非乙方的账户下，即“委托收款”； 3.1.5 双方关于付款的金额存在分歧。 3.5 乙方收款账户信息如下： 户名： 开户行： 账号： 乙方上述账户信息发生变更的，应在变更之日起3个工作日内通知甲方；乙方未通知或未及时通知甲方的，仍以上述收款账户为有效收款账户，甲方付款至上述账户即视为付款义务履行完毕，由此导致的所有不利后果由乙方自行承担，给甲方造成损失的乙方应予以赔偿。 4 甲方权利和义务 4.1 甲方委派（联系电话：）为现场管理人员。甲方委派的现场管理人员具有如下职权： 4.1.1 对工程实施进行监督、检查； 4.1.2 与其他各方进行联络和协调； 4.1.3 未在本合同中列明的权利，甲方委派的现场管理人员不得行使，乙方也不 得要求甲方现场管理人员行使。现场管理人员超越权限范围的任何行为所导 致的一切责任甲方不予承担。 4.2 就工程承包范围内的有关工作，甲方可以随时向乙方发出指令，乙方应执行甲方 根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲 方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包 括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含甲方的罚款、重新安排队伍施工造 成的单价差、赶工费等）由乙方承担，乙方同意从工程结算款中扣除。
GJ—2002—0212 建设工程造价咨询合同 （示范文本） 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分建设工程造价咨询合同 _________________（以下简称委托人）与______________（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务： 1.项目名称： 2.服务类别： 二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 1.建设工程造价咨询合同标准条件； 2.建设工程造价咨询合同专用条件； 3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。 四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。 五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。 六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施，至年月 日终结。 七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。 委托人：（盖章）咨询人：（盖章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 住所：住所： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 电子信箱：电子信箱： 年月日年月日 第二部分建设工程造价咨询合同标准条件 词语定义、适用语言和法律、法规 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。 1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。 2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。 3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。 4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。 第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 咨询人的义务 第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。 第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。 1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；