工程建设招标设标合同协议书合同协议书条件第规定部分三
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
解除履约
解除履约时的付款
如果在发出中标通知书后，发生双方无法控制的任何情况，以致双方中任何一方不可能或不合法履行各自的合同义务，或根据管理该合同的法律，双方解除合同而不再继续履约，则合同如已按第65款规定终止时，应由业主支付承包人的已建工程的款额应与第65款规定的应付款额相同。
监理工程师的决定
如果业主与承包人之间发生了争端，这些争端无论是与合同或工程施工有关的或由其产生的无论在施工过程中或完成工程后，无论是在放弃合同、终止合同之前或之后，包括对监理工程师的意见、指令、决定、证书或估价有争议的问题，首先应书面通知监理工程师及抄送另一方。通知应说明是根据本款规定作出的。在收到通知84天内监理工程师应将其决定通知业主及承包人，其决定也应注明是据本款作出的。
除合同已被放弃或被终止外，承包人应在各种情况下以全力进行工程施工。除监理工程师的决定按下文规定通
过友好解决或仲裁裁决修改外，承包人及业主应对监理工程师的决定付诸实施。
如果业主或承包人任何一方对监理工程师的任何决定不满意，或监理工程师在收到通知后的84天内未作出决定，业主或承包人在收到决定后70天或在此之前或在上述84天到期后的第70天或在此之前根据具体情况，通知对方及抄送监理工程师供其参考，要求根据下过规定对争端开始仲裁的意向。这一通知担下述规定使发出通知的一方有权要求述有关的争端开始促裁。按款规定，无此通知，仲裁不能开始。
如果监理工程师已对争端事项向业主及承包人发出了通知，而在接到监理工程师就此事的通知后70天内，承包人和业主均未发出要求开始仲裁的意向通知，则所说的监理工程师的通知应是最终对业主及承包人双方有约束的决定。
友好解决
在按款规定发出开始仲裁的意向通知后，除非双方就争端不能首先友好解决，仲裁方可开始。除非双方另有协议，无论争端是否友好解决，仲裁应在通知书发出后的第56天以后方可开始。
仲裁
有关下面的任何争端：
（a）如果监理工程师所做的任何决定未能按照第款规定成为最终决定并具有约束力；以及（b）未能在第款规定的期间内达成友好解决，则应递交仲裁，仲裁在北京或中国的工程所在地，依据中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁规则或在香港进行。
上面所说的仲裁人有全权公开、复查和修改监理工程师有关对争端所做的任何决定、意见、指示、判决、证明或估价。
双方中任何一方在向仲裁人申诉的证据或论据均不应限于与争端有关的任何事项。监理工程师按上述规定做出的任何决定，均不应取消他作为证人在仲裁人面前就上述提交仲裁人的与争端有关的任何问题作证的资格。
仲裁可以在工程完成之前或竣工之后进行。但业主、监理工程师和承包人义务在工程施工过程中不得因正在进行中的仲裁而改变。
未能执行监理工程师的决定
如果在款规定的期限内，业主或承包人未发出要求开始仲裁的意向通知，且与此有关的决定已作为最终决定并有约束力，则如果一方按上述决定执行，另一方在不影响任何其权利的条件下，可据款规定将该违约提交仲裁。第和款的各项规定不适用于任何这类提交。
编号：______________ 工程合作协议书 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 丙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月______ 日 甲方: 乙方: 丙方:
后, 鉴于： 1. 甲方已与 ________________ 公司签订了 ________________ 工程承包合同。 2. 甲、乙、丙三方现均有意向共同投资合作承揽 ______________ 工程。 甲、乙、丙三方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包 工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。 第一条合伙宗旨 在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围 包工包料的方式合伙承包 工程，对外以 公司的 名义岀现。 第三条合伙期限 合伙期限为 个月，自 年 月 日起，至 年 月 日止。 第四条出资额、方式 1. 甲、乙、丙三方同意以 _____________________ 名义对外开展业务，共同管理、共同经营、共享 利益、共担风险。 2. 因本工程预算所需资金为 ________ 万 元，经过友好协商合作项目由三方按以下岀资金额与比例 共同投资： 1） 甲方岀资 ______ 万元，占合作项目投资比例 ________ % 2） 乙方岀资 ______ 万元，占合作项目投资比例 ________ % 3） 丙方岀资 ______ 万元，占合作项目投资比例 ________ _% 签字之日起 _____ 天内，甲、乙、丙三方应足额将自己出资款汇到工程资金管理方指定的账户。 后期因工程进展需要，如岀现资金缺口，各方以同等比例继续投资。 利润分享与风险承担方式按以下第 _________ 条约定。 第五条盈余分配与风险承担 1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂 靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临 时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支) 所获利润按 _________________ 比例分配。 2、风险承担：本着风险共担的原则，如本工程岀现亏损或施工中间岀现的有关处罚，各方合伙 人按 比例承担。
I will defeat you today, and I will defeat you without sleeping. This is our culture.勤学乐观天天向上（页眉可 删） 工程工程合同模板七篇 工程工程合同篇1 发包人(甲方)：×××公司 承包方(乙方)：×××装饰公司 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称：××× 1.2工程地点：__________ 1.3承包范围：经双方确认预算的工程内容及合同附件 1.4承包方式：包工、包料大包干 1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工 1.6工程质量： 1.7合同价款(人民币大写)：××万元
第二条甲方工作 2.1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明3份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。 2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线，古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。 2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。 第三条乙方工作
编号：_____________建设项目投资合作协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：________________________ 乙方：________________________ 丙方：________________________ 甲、乙、丙三方本着友好合作、优势互补、互惠互利的原则，同意共同完成如下项目的开发与建设。就本项目（以下简称项目）的有关事宜及各方的权利和义务，经三方协商一致达成如下协议： 第一条项目概况： 1. 项目位于________________________，为十四栋连排式的四层半砖混商住楼，建筑总面积约________平方米； 2. 项目计划总投资约人民币（以下金额为人民币）________万元（_________）； 3. 由________年________月起，项目建设为期________年，建设期间楼房开始对外发售。 第二条资金来源及其用途： 1. 乙、丙双方前期各投入资金________万元（________）合共________万元（________）作为购地款； 2. 在项目工程第一层楼面全部灌好之前，乙、丙双方再各投入资金_________元（_________）合共_________元（________），此款项用于办理过户等相关手续； 3. 甲方则负责乙、丙双方投入以外的资金缺口； 4. 三方投入的资金和回收的售房款项，交由甲方统一管理并用于项目的运作和建设。 第三条本金回收及利润分配： 1. 乙、丙双方各投入的________万元（________）用于办理过户等相关手续的资金，在银行贷款批下后的十五日内即可给付各方； 2. 乙、丙双方前期各投入的________万元（________）购地资金，等项目主体封顶后的________日内即可给付各方； 3. 项目顺利完成后计划甲、乙、丙三方可各获得________万元（________）的利润，在项目建设竣工后的________月内给付各方； 4. 各方如购买项目其中的一栋楼房的，则相应扣除购买方________万元（________）的房款，只支付其余的________万元（________）现金。 第四条各方分工和权利义务： 1. 项目运作期间，由甲方全权负责处理与之相关的一切事务。如有需要，甲方可请乙、丙双方给予必要的协助； 2. 项目运作及建设期间，乙、丙双方不宜任意干预甲方正常的管理运营，但可对不足之处向甲方提出建议；
建筑工程合作协议书范文 甲方： 乙方：XXXXXX 形象策划有限公司 甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则，经过友好协商就甲方委托乙 方设计策划服务事宜达成如下协议： 一、服务内容与价格 1服务内容： 项目尺寸P数单价合计 2.协议总额为RMB 元，大写人民币。 二、甲乙双方责任 1.甲方须提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及 咨询等；甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈；甲方须按协议 规定向乙方支付有关费用 2.乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定；乙方须严格按甲方要求，以专业水准进行协议规定之工作；乙方须遵守甲方商业（资料）机密。 3.乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案，供甲方确认，并在 双方沟通基础上进行修改至完善；
若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认 可，乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计 方案，在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的所有的设计方案基础上，甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。4.甲乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为：年月日前。 三、付款方式 1 .本协议完成之时，甲方向乙方一次性付清协议总额即 RMB 元。 2.甲方须通过银行将本协议规定之有关款项电汇至乙方开户行：中 国XX银行北京建XX支行乙方开户名称：XXXXXX形象策划有限公司银行帐号：或通过XX银行现金快速汇款至：XX银行存 折号码：3.若甲方需在本协议规定工作全部完成前提前采用乙方已完成作品，甲方需另行向乙方支付所采用作品之服务收费。在乙方收到合同全款后，乙方向甲方提供合同金额的税局发票。 四、其它事项 1.甲乙双方均不得无故终止本协议，否则违约方须承担对方的经济损失。 2.甲方向乙方付清本协议全部款项后，乙方向甲方通过电子邮件提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清
建设工程施工三方协议书 适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包 建设方：___________________________________________ 总包方: ____________________________________________ 分包方：___________________________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 —、工程概况 : ____________________________________________________________________________ 二、承包方式：________________________ 三、合同工期 合同总工期为 ________ 日历天，各分段工期分别如下：________________________________________ 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算，合同造价暂定：人民币___________________ 元整，由建设方支付。本 工程不设预付款。保留金的5%质量保修期____________ 个月，待保修期满后14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付： ___________________________________ 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
工程投资建设合同书(正式版)新The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 一、项目概况 二、项目投资建设方式 三、项目回购方式 四、合同价格 五、工程开竣工时间 六、质量标准 七、组成合同文件 八、乙方向甲方承诺按照合同约定对本项目进行投资建设 九、合同文本一式十份 十、合同生效 投资建设合同主要条款 一、总则
二、项目概况 三、合同价格及支付 四、合同价格的调整 五、双方的义务和权力 六、对乙方的规定 七、工程建设 八、担保 九、融资 十、项目移交 十一、违约 十二、合同终止 十三、不可抗力 十四、争议解决 十五、其它条款 建设工程施工合同协议书 一、工程概况 二、工程承包范围
三、合同工期 四、质量标准 五、建安工程价款 六、组成本建设工程合同的文件 七、本协议书中有关词语含义与本项目bt投资建设合同和建设工程施工合同《通用条款》中的定义相同 八、承包人向发包人承诺按照合同约定竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任 九、发包人向承包人承诺按照本项目bt投资建设合同约定的期限和方式支付建安工程价款及其他支付的款项 十、合同生效 附： 建设工程施工合同通用条款 建设工程施工合同专用条款 请在此处输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here
编号：YB-HT-008159 建设工程施工合作协议书 Construction cooperation 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
建设工程施工合作协议书（发包人承包人） 建设工程施工合作协议书 发包人（以下简称甲方）：**房地产开发有限公司 承包人（以下简称乙方）：**建筑安装工程有限公司 为建设好**房地产投资建设的号楼工程，保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标，双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议，本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，请双方自觉遵守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：
资金来源： 二：工程承包范围 承包范围：桩基、土建和安装（桩基由甲方分包不收取任何费用） 三：工程承包方式 承包方式：包工包料施工，但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。（甲供材料款不进入直接费，乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量*所购材料市场*10.91%取费进入决算，（材料费检测和马造2008年2号文件的收费由甲方一次性支付壹拾伍万元人名币包干价）。水电主材（计取1%保管费加税金），门窗、消防系统、人防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工，乙方不对该部分进行工程预算，前述甲方分包工程应向乙方支付2%的配合费，配合费内容包括：留眼、补眼共用脚手架（不含分包单位需单独搭设的手脚架）和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效
项目联合合作协议书 甲方： 乙方： 丙方： 项目合作三方就共同参与事项，经平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据有关法律、法规，平等、自愿、公平公正的原则，达成如下协议，合作三方共同恪守。 第一条项目合作 项目合作三方，各方充分整合各自优势，就西南片区各类型工程项目展开合作，达成项目合作协议并取得实施。 第二条项目任务分工 合作项目在实施过程中，合作三方分工及职责如下： 1、甲方负责内容： (1)甲方作为合作项目承担单位，承担项目合作的平台； (2)协助乙丙两方完成合作项目的运作。 2、乙方负责内容： (1) 协调配合甲丙两方工作，负责项目具体运作； (2) 承担项目合作办公用场地； (3) 配合甲方在合作项目实施阶段的各项工作； (4) 项目运作的可能性的论证。 3、丙方负责内容：
(1) 提供合作项目的前期资讯； (2) 完善合作项目的前期资料及信息收集； (3) 协助甲乙两方运作合作项目所需的相关协助和洽商。 第三条项目利益分配方式及管理 1、如果成功合作项目，管理费分配比例如下： (1) 甲方获得合作项目管理费的 40% ； (2) 乙方获得合作项目管理费的 40% ； (3) 丙方获得合作项目管理费的 20% 。 2、项目合作资金管理 按公司标准的财务制度管理进行。 第四条保密 1、协议各方均负有保密的责任和义务，无论本协议是否变更、终止，三方均要对与合作项目相关的资料承担保密责任和义务；未征得项目合作各方书面同意，任何一方不得向外泄密或转让合作项目的任何内容。 第五条协议的变更和终止 1、任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知其余项目合作方。任何一方提出变更协议时，须与其余项目合作方协商，签订变更协议。 2、三方应严格遵守本协议，在项目实施过程中，若一方违反有关规定或协议约定，其项目合作方有权终止协议。 第六条违约责任 任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的条款均构成违约，如违约行为造成协议其他方的损失，违约方应赔偿其损失。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 房屋建筑施工合同书
编号：FS-DY-20405 房屋建筑施工合同书 发包人（全称）：______ 承包人（全称）：______ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______（工程全称）签定工程质量保修书。 第一条工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： _____________
____________. 第二条质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： ⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； ⒈ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年； ⒈ 装修工程为____年； ⒈ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年； ⒈ 供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期； ⒈ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年； ⒈ 其他项目保修期限约定如下：_________ ____________. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 第三条质量保修责任 ⒈ 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保
编号： 政府投资建设项目 委托代建合同 （示范文本） 项目名称： 项目委托人： 项目代建人： 项目使用人：
委托代建合同书 委托人： 代建人： 使用人： 根据《中华人民共和国合同法》,为保证政府投资建设代建项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，经委托人、代建人与使用人三方协商同意，签订本合同。 一、项目概况 项目名称： 项目总投资：（万元）（以批准的投资概算为准） 建设地点： 建设规模： 建设内容： 二、代建项目管理范围和内容： 三、代建项目管理目标 投资控制金额：（万元）（以代建人投标报价为准） 工程质量标准： 代建管理期限：个日历天 四、代建管理费 金额（大写）：元人民币 ￥：元 五、本合同由以下文件组成： 1、三方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件 2、委托代建合同书
3、专用合同条款 4、通用合同条款 5、中标通知书 6、投标书及其附件 7、招标文件及其附件（或描述代建项目的技术性文件） 8、初步设计文件及其审查批复文件 9、标准、规范及有关技术文件 构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。 六、本合同中的有关词语含义与本合同[第二部分通用合同条款]中赋予它们的定义相同。 七、委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为代建人提供项目建设的必要条件。 八、代建人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照代建工作范围和内容，承担代建任务。 九、使用人承诺，遵守本合同中的各项约定，协助代建人完成代建工作。 十、本合同一式份，具有同等法律效力，三方各执份。 委托人：（签章）代建人：（签章）使用人：（签章） 法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）法定代表人：（签章） 地址：地址：地址： 邮编：邮编：邮编： 电话：电话：电话： 本合同签于年月日 第一部分通用合同条款
工程合作协议书 甲方：______________________________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：身份证号 乙方：身份证号 甲、乙方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包供暖管道安装工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。 第一条合伙宗旨 在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围 包工的方式合伙承包供暖管道安装工程，对外以_张掖万辉建筑安装有限责任公司 _公司的名义出现。 第三条合伙期限 合伙期限为__ __个月，自____ 年月日起，至____ 年月日止。 第四条出资额、方式 各方均以现金方式出资，各出_______，计人民币__ _ _元（____ 元）作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。 第五条盈余分配与债务承担 1．盈余分配：各方以包工的形式承包本工程，在扣除各种成本（建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、施工水电费、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，甲占，乙占。 2．债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由合伙盈利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占_______。 第六条各方的的权利 1．甲方权限是： (1)刘外开展业务，订立合同，负责工程的全面工作； (2)对合作事业进行管理； (3)对各项开支进行签字； (4)支付合伙债务；分配合伙盈利。 2．乙方的权利： (1)全面工程施工进展的管理；
编号：FS-HT-05018 建筑工程合同书(标准版) Construction engineering contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
建筑工程合同书(标准版) 总承包人：______(以下简称甲方)，地址：______，电话号码： 分包人：______(以下简称乙方)，地址：______，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于______年______月______日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。
第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。 4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。 第五条：工程期限 5.1开工日期： 5.2竣工日期：(以竣工报告为准)交付日 5.3合同总工期：天 5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通
工程项目投资合作协议书 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日 甲方：居住地： 身份证号码：
乙方： 居住地： 身份证号码： 甲、乙双方经平等协商，就合伙___________________ 工程事宜，达成如下一致，供各方信守。一、合伙宗旨 在合法合理的前提下，搞好______________ 工程建设，进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以____________ 公司中标合同确认的项目内容及范围为准； 甲、乙双方合伙承包的项目，对外以_______________ 公司名义出现。 三、合伙期限 合伙期限自_____ 年___月___日为始至_____ 年___月___日为止。 四、出资额、方式及比例 投资协议最重要的部分便是出资问题，因此一定要在协议中载明出资的方式，以此方式认缴的出资额是多少，确定该出资额所占的出资比例等。其中，最为重要的是，出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后，因各种原因而迟迟不予缴付出资，从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定，或使迟延履行出资义务人逃脱责任。 1、方以__________ 出资，出资额为________ 人民币万元。该款为起动项目的前期费用， 占全部出资比例%； 2、方以___________ 出资（含当地协调社会关系），占__ %。 五、利益分享和风险承担在盈余分配问题上，投资人通常不会忽略，但对于投资项目给第三人造成
建筑工程项目合作协议书 甲方：江西海洲建设集团有限公司 公司地址： 公司电话： 法人代表： 法人代表手机号： 乙方：江西金石实业发展有限公司 公司地址： 公司电话： 法人代表： 法人代表手机号： 合同签订地址： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方在平等、自愿、互惠互利的原则基础上，就合作建设《武汉染料厂经济适用房项目》经过友好协商，达成如下协议条款，双方必须严格遵守：坚决执行；矚慫润厲锣瘗睞栃冼赖。矚慫润厲锣瘗睞栃疣赖賃。 一、项目概况 按照江西普发房地产开发公司与江西海洲建设集团有限公司于20XX年8月11日签订的《合作协议书》，经普发公司认可由江西金石实业发展有限公司与江西海洲建设集团有限公司共同承担《六号经济适用房项目》工程项目，该项目位于江西省赣州市章贡区工农路23号，用地面积5.2
亩，总建筑面积10042平方米，其中，一期用地面积为3. 17亩（即6110平方米），开发建筑面积为5000平方米，二期为经济适用房，建筑面积为30000米，其余为拆迁安置房，为27997. 4平方米。底商和地下层面积约为10000平方米。聞創沟燔鐺險爱雀谴净。聞創沟燔鐺險爱雀谴净祸。 二、合作形式 甲方同意将以上项目总建筑面积和总承包内容如桩基、水电、建筑工程、路面、管网、绿化消防等由甲乙双方共同出资建设；共同管理经营；共同分配受益的原则进行：残鹫楼静钱瀨濟淑塹籟。残鹭楼静链瀨濟淑塹籟婭。 1.共同出资本项目。预计前期投资3200万元，甲方出资1200万元，乙方出资20XX万元（其中200万资金成本扣除，实际用于工程建设1800万元）。酵铜极額閉镇桧猪訣锥。酵铜极額閉镇桧猪訣锥顧。 2.共同管理经营。根据工程进展需要，工程部由甲乙双方派员参加，其职责：工程项目审定；工程项目招标；工程设备租赁；工程材料采购等。工程材料的资金出入需甲、乙双方代表人签字后，根据工程进度情况，提交甲、乙双方负责人审批后方可付款。彈贸摄尔霁毙攬砖卤冼。彈贸摄尔霁毙攬砖卤冼诒。 3.共同分配受益。按照甲、乙双方协商的原则，前期总投资3200 万元，甲方投资1200万元，占37.5%,乙方投资20XX万元，占62.5%。乙方认为前期甲方在承接工程和现场施工组织方面作出了贡献，决算收益分配比例为各50%。上述款项双方合同签订后**日内将款项支付到双方共同确认的
工程合作协议书 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于： 甲方已与公司签订了工程承包合同。 甲、乙、丙三方现均有意向共同投资合作承揽工程。 甲、乙、丙三方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。 第一条合伙宗旨： 在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围： 包工包料的方式合伙承包工程，对外以公司的名义出现。 第三条合伙期限 合伙期限为个月，自年月日起，至年月日止。
第四条出资额、方式 甲、乙、丙三方同意以名义对外开展业务，共同管理、共同经营、共享利益、共担风险。 因本工程预算所需资金为80万元，经过友好协商合作项目由三方按以下出资金额与比例共同投资： 甲方出资20万元，占合作项目投资比例_25_%； 乙方出资30万元，占合作项目投资比例_37.5 %； 丙方出资30万元，占合作项目投资比例_37.5_%。 签字之日起天内，甲、乙、丙三方应足额将自己出资款汇到工程资金管理方指定的账户。 后期因工程进展需要，如出现资金缺口，各方以同等比例继续投资。 利润分享与风险承担方式按以下第__五_条约定。 第五条盈余分配与风险承担 1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按1:1:1比例分配。 2、风险承担：本着风险共担的原则，如本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，各方合伙人按1:1:1比例承担。
工程施工协议书 甲方：新疆北新路桥集团股份有限公司马云公路MY3标项目经理部 乙方： 资质证书号码：发证机关： 资质专业等级：复审时间以及有效期： 住所和单位地址： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，乙方在完全遵守甲方与业主签订合同条款的前提下，经双方友好协商，本着平等公平、自愿互利、诚实守信的原则，愿意按照国家有关规定、技术规范及甲方技术和管理的要求，承担部分工程的施工任务，中乙双方就有关事宜达成如下协议，以兹共同遵守： 一、工程概况 1.1工程名称：甘肃马云公路项訂MY3标 1.2工程地点：甘肃省定西市陇西县云田镇 1.3承包方式：采用单价固定的方式，该单价包括开工前期至工程竣工验收过程乙方为完成本协议项下分包工程所发生的一切费用。包括（但不限于）施工资料和检测等项目。 1.4工程内容及价格：详情见本协议附件施工项目及劳务费用单价表，表中工程量划分仅作协议价格计算依据，中方根据施工进度可进行调整，乙方必须服从。 二、工程质量要求 2.1工程质量等级：乙方所建工程质量标准为与业主签订的工程合同标准（以质检站检测标准并出具证书为准）。 2.2乙方应有相应的施工经验，施工技术人员、技术工人，具备相应技术资质及操作能力，特殊工种的操作人员必须持证上岗，人员数量应满足工程需要，否则山此而造成的事故、损失由乙方全部承担。 2.3本工程验收执行国家颁发的相关施匸规范、公路工程质量检验评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。 2.4乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%。工程质量保修期为2年，在质量
保修责任期内，乙方应按屮方书面返修通知书要求无条件将工程返修合格。如乙方迟延履行返修义务，中方有权另行委托其他施工方返修，所发生的全部返修费用及造成的损失均由乙方承担，返修工程费用从工程款、履约保证金中扣除，不足部分由乙方赔付。 三、工期 3.1本合同工期自2013 年10月15日开工,至2014年6月30日完工，总工期为「乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工。甲方根据施工进度可进行调整，乙方必须服从。 3.2乙方在2013年10月18日前完成临时建设,在2013年也月20日前按中方要求保证所有人员、设备进场，且能满足施工要求，如果乙方人员延期进场导致开工时间迟延，每迟延一日，乙方应向屮方支付违约金10000元;乙方延期进场超过十五日的，视乙方为违约，甲方有权书面通知乙方解除本协议，乙方支付的履约保证金不予退还。乙方签订合同询应向甲方提交近三年与本工程相类似的工程业绩、用于本工程的机械设备清单、主要管理人员和技术人员名单（附身份证复印件）。本协议履行期间不得随意更换。如发现清单人员名单与实际不符，乙方应限期改正，否则乙方应向屮方按5000元/人缴纳罚款:情节严重者的，中方有权解除协议，履约保证金不予退还，协议解除后的违约责任承担及清场参照本条3. 4.2项约定执行。工程完工后, 乙方人员或机械设备退场时，乙方必须向屮方提交书面报告，甲方同意后方能退场，否则，由此而造成的损失全部由乙方承担。 3.3工期顺延与延长 3. 3.1施工中因业主或甲方原因导致乙方无法正常施工的，本条约定的工期相应顺延； 3. 3.2工程施工内容增加的，中、乙双方在业主认可的追加工期范围内协商确定工期延长时间。 3.4工期延误的违约责任： 3.4.1若屮方在施工中发现乙方在规定期限内无力完成施工任务或达不到均衡生产能力（均衡生产能力：指总工程量与总工期平均月完成量），或存在质量问题及内部管理问题，甲方有权减少其工程量或解除合作协议要求乙方限期退场，协议解除后的违约责任承担及清场参照本条3.4.2项约定执行，同时乙方对因此造成的一切损失（包括另觅合作人的进场费及赶工期的费用等）均由乙方全部承担。 3.4.2乙方必须严格按屮方周、旬、月、季生产施工计划组织施工，完成甲方下达的阶段性施工进度计划。如乙方阶段性施工迟延完成超过15日的，或乙方连续两个阶段未如期完成施工任务的，或乙方超过本条第3. 1项约定的完工期限辽日仍未能交工的，乙方应向中方承担10000元/天违约金,并应于甲方规定时间内完成施工内容。 如乙方在中方规定的时间内仍未完成施工内容的，视为乙方根本违约，屮方有权书面通知乙
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 项目投资意向协议书 甲方：__________________________________________________ 法定代表人：__________________________________________________ 地址：__________________________________________________ 乙方：__________________________________________________ 地址：__________________________________________________ XX公司（以下简称乙方）拟根据自身长期投资建设农村专业市场的成功经验，着力打造区域边贸中心，在XX（以下简称甲方）辖区内投资新建XX，促进项目地农副产品流通，提升项目地物流业的发展水平。乙方经过对甲方辖区的投资、市场环境进行了综合考察，与甲方达成了在项目土地上开发建设XX项目的投资意向。为此，经甲乙双方平等协商，就该项目的投资开发事宜签订本协议，以资共同遵守。 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，本着诚信为本、平等互惠的原则，双方经充分协商，就引资XX项目，签订如下协议。 一、项目投资规模及内容 甲方同意乙方在XX内投资新建XX，该项目总投资约XX万元。主要建设内容是：总建筑面积约XX平方米（以施工图面积为准）：其中集贸市场XX平方米、新型农贸市场X平方米、一层商业经营性面积XX平方米。地面停车位XX个，标准摊位XX个，固定摊位XX个，可解决就业XX人以上。 二、投资开发方式 本项目采取以乙方投资建设为主，乙方同意XX项目内相关公共服务、公益项目等设施，由甲方依规按程序以项目选址地块土地出让价款等值价格全部回购。项目土地回购款在项目签订合作协议之后2个月之内XX项目相关公共服务、公益等设施作价不得超过乙方缴纳的土地出让价款；具体回购面积以县规划部门
项目合作框架协议书 甲方： 乙方： 为发挥甲方的资质资源和管理能力，并考虑到充分利用乙方在当地社会关系和施工经验及力量，本着遵章守法、互利互惠、平等合作、共同发展的原则，甲乙双方决定合作参加XX硅谷区域及周边相关建设项目工程的投标及工程中标后施工事宜。为明确双方的权利义务，经充分友好协商，甲乙双方就有关事项达成一致意见，来签订本合作协议书，双方应共同遵守。 一、合作的工程项目范围及方式 1、每项工程在报名前，双方互通信息，以防重报。 2、甲方使用自有资质和执照参加本项目的投标工作。本项目的投标与中标后施工的一切事宜，均以甲方名义实施。 3、本项目中标后，以甲方名义与业主签订施工合同，工程项目由双方协商组织实施，按中标的合同价（不包括中标合同清单中专项暂定金额及不可预见费暂定金额）向对方收取 %的管理费用。 二、双方职权和分工： 在工程联系及投标过程中 1、甲方职权和分工 （1）负责提供投标所需的营业执照、资质证书等有关证照及业主要求提供
的其他证明材料，完成本项目资格预审和投标文件的编制、资审，投标文件编制必须认真负责，严禁因文件问题而不能通过评审。 （2）负责资审、投标文件的购买与编制工作。 （3）负责投标保函的办理工作。 （4）甲方保证在上述项目中必须与乙方合作，未经乙方同意不得再与第三方合作。 2、乙方的职权和分工： （1）负责与业主联系并及时向甲方通报项目运作情况，确保甲方通过资格预审、运作投标事项。 （2）负责提供当时当地的地方材料价格信息及投标所需的关键报价资料，派专人配合甲方顺利完成投标工作 （3）承担投标文件的购买与编制费用。 （4）负责投标保证金的投入或投标保函办理和银行和手续费用。 3、投标报价：由于乙方熟悉项目的设计方案、材料价格、施工环境等信息，最终投标报价以乙方意见为主，双方共同确定。乙方承诺绝不以低于当时成本价的报价投标。 项目中标后 1、甲方职权和分工： （1）负责给业主开具工程所需的有关一切资料。 （2）负责以甲方名义与业主进行合同谈判。 （3）为更好的管理项目，应对各级主管部门对施工人员的检查，甲乙双方应提前进行协商，在合同谈判时甲方可申请项目主要人员由乙方人员替换，以
三方投资合作协议合同书 项目合作协议由：项目出资人简称甲乙和丙方 甲方：身份证：住址：_____________ 乙方：身份证：住址：_____________ 丙方：身份证：住址：_____________ 三方拟共同投资经营的项目位于并挂靠甲方的名义，提供相关手续及证件。 甲乙丙三方本着友好合作，相互支持，共谋发展的精神共同经营，三方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，达成如下投资协议，此协议需三方共同遵守，需公平，公正，保护三方的合法权益。 甲乙丙三方以现金出资的方式投资分别投资， 1.甲方出资为元整，占整体股份%， 2.乙方出资额为元整，占整体股份%， 3.丙方出资额为元整，占整体股份的%。主要经营建筑工程及周边。 甲乙丙三方在合作期间，需同习协力，风雨同舟，不谋私利，不偏私情，以快速发展，开拓市场为奋斗目标。 甲乙丙三方如果以营不善或其它原因造成损失或破产的，需共同承担全部责任，任何一方不得以任何方式逃避。 门店成立后，甲乙丙三方不得在没有得到另外两方同意后挪用资金或其它公共财务，在合作期间有任何问题，需三方共同协商解决，不得回避。 在合作期间，甲方管理和现金，乙丙方管理整体的运转。三方都有权参加整体经营管理和督导工作，有权知道所有的资金用处和门店运营情况。 整体开始运营后，甲方负责每月月底结算一次，除各项开支外，经营状况做到日清日结，盈利三方股份成% % %，如果甲方不能按时结清，乙丙有权终止协议并要求甲方赔偿。 本协议有效期为年，即年在合同有效期内不能以任何口撤资转让，如有一方违约，违约方应赔偿其它合伙人因此造成的经济损失。 本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。
合同协议书 广西壮族自治区河池公路管理局（以下简称“发包人”）为实施忻城至大化（河池南宁段）二级公路工程交通安全设施工程已接受恩施自治州华泰交通建设有限公司（以下简称“承包人”）对该项目№.B标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.第B标段由K31+000至K52+000，长约21km，公路等级为二级，设计时速为60km/h。交通安全设施工程施工，包括混凝土防撞墙、标志、标线、波形护栏、柱式护栏、轮廓标、公路界碑、里程碑、百米桩、道口标注、各类标志牌等。 2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）投标函及投标函附录； （4）项目专用合同条款； （5）公路工程专用合同条款； （6）通用合同条款； （7）技术规范； （8）图纸； （9）已标价工程量清单； （10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计； （11）其他合同文件。 3.上述文件将互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）仟零佰陆拾零万柒仟零佰叁拾叁元（￥元）。 5.承包人项目经理：于建国。承包人项目总工：郑校林。
6.工程质量符合公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）。 7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9.承包人应按照监理人指示开工，工期为730日历天。 10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，缺陷责任期满签发缺限责任终止证书后失效。 11.本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，发包人副本七份，承包人副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人：天峨至乐业二级公路龙滩承包人：湖南省永州公路桥梁建大坝至向阳段工程建设办公室设有限公司 （盖单位章）（盖单位章） 法定代表人法定代表人 或或 其委托代理人：（签字）其委托代理人：（签字）日期：年月日日期：年月日