2019监理《合同管理》考试真题
一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是( )。
A.项目法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
答案：D
2.下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是( )。
A.设计单位
B.工程咨询单位
C.监理单位
D.材料设备供应单位
答案：A
3.下列组织或机构中，不能成为合同主体的是( )。
A.政府机关
B.企业法人
C.项目监理机构
D.社会团体
答案：C
4.下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是( )。
A.施工合同
B.设计合同
C.买卖合同
D.勘察合同
答案：C
5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成( )。
A.表见代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理
答案：D
6.因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是( )。
A.由被代理人自行承担责任
B.由代理人自行承担责任
C.由第三人自行承担责任
D.由被代理人与代理人承担连带责任
答案：D
7.保证法律关系应当参加的主体至少有( )
A.保证人、被保证人
B.保证人、被保证人、债权人
C.被保证人、债权人
D.保证人、债权人
答案：B
8.在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为( )。
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效
答案：C
9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是( )。
A.非银行金融机构
B.国家机关
C. D.合伙企业
答案：B
10.设计合同中定金条款约定发包人向设计支付设计费的20%作为定金，则该定金自( )。
A.合同签字盖章
B.实际交付
C.发包人完成设计任务书审批
D.设计人收到发包人设计基础资料
答案：B
11.建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是( )。
A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标
B.投标人在投标截止日前撤回其投标
C.投标保证金的有效期短于投标有效期
D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金
答案：A
12.关于安装工程中一切险责任范围的说法，正确的是( )。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失
B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失
C.因超负荷造成的电气设备损失
D.因自然磨损造成的设备损失
答案：A
13.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是( )。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公示
D.资格审查办法
答案：C
14.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是( )。
A.行业标准施工招标文件应不加修改第引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因数、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无须好腻招标项目的具体特点和实际需要
答案：B
15.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )。
A.目的
B.时间
C.内容
D.方法
答案：B
16.在施工招标程序中，发售招标文件后的一个工作阶段是( )。
A.踏勘现场
B.召开投标预备会
C.组建评标委员会
D.递交投标文件
答案：A
17.关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是( )。
A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目
B.两阶段招标在第一阶段商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性
C.两阶段招标在第二阶段可以要求同时投技术标与商务标
D.两阶段招标在第二阶段对进行价格竟争
答案：D
18.关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）
A.以投标人同意延长时，可以修改投标文件
B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不変
C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审
D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金
答案：D
19.依法必须招标项目，评标委员会成员人教组成应当至少为( )。
A.三人以上单数
B.四人以上
C.五人以上单数
D.七人以上单教
参考答案：C
20.下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内商的是( )。
A.联台体投标的，是否具备联台体协议
B.资质条件
C.类似项目的业续
D.项目经理资格
答案：A
21.某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标相除前2位的投标大为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评际价为 4980万元，则中标人和中标价格分别为( )。
A.甲，5000万元
B.甲，490万元
C.乙，5030万元
D.乙，4980万元
答案：C
22.关于工程设计招标1!里的贼，正确的是( )。
A.—般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招际范围和定规模的顷目，对属于必领公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对投标人的资格不进行审查义
答案：B
23.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段**的说法，正确的是( )。
A.不同类型的建筑材料***作为一个合同包
B.允许供应商同时投标几个合同包
C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品
D.划分的合同包较小，有利于**供应商投标
答案： B
24.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是( )。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法
B.投标文件载明的交货期满足*要求的，***
C.评标时不考虑运输费用
D.评标时不对价格进行**计算
参考答案：A
25.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用
B.承包人必须具备法人资格
C.勘察工作范围由法规确定
D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式
答案：B
26.在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是( )。
A.解决施工中出现的设计问题
B.提供现场开展工作的必要条件
C.负责工程项目外部协调工作
D.支付设计合同的定金
答案： A
27.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是( )。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用
B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致
C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效
答案：B
28.关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号-致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
答案： B
29.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单
答案：C
30.下列合同文件中属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是( )。
A.专用条款
B.通用条款
C.中标通知书
D.合同协议书
答案：D
31.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是( )。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书
B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书
C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款
D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款
答案：C
32.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响相当属于( )承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.由专用条款约定的一方
答案：D
33.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由()投保为宜。
A.发包人
B.其中一个承包人
C.多个承包人
D.组成联合体
答案：A
34.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由( )的施工进度计划。
A.发包人审定
B.监理人批准
C.承包人投标文件提交
D.招标文件提出
答案：B
35.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指( )。
A.协议书中的签约合同价格
B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款
C.中标通知书的中标价格
D.承包人的投标报价
答案：A
36.关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是( )。
A.监理人受到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书
B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款
C.监理出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作
D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正
答案：B
37.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后( )天内通知承包人。
A.28
B.30
C.56
D.60
答案：A
38.关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满(包括延迟的期限终止)后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书。该证书由()
A.发包人出具经监理人审核
B.监理人出具经发包人签认
C.发包人和监理人共同签认
D.监理人签认
答案：B
39.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是( )。
A.承包人应当是独立承包人
B.承包人的分包工作需要征得发包人同意
C.承包人的分包工作需要经过承包人与发包人共同发包
D.承包人的全部承包工作内容均可分包
答案：B
40.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求、中标通知书、合同协议书、好专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行规定，应以( )内容为准。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.专用条款
D.发包人要求
答案：A
41.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是( A )。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保
B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意
C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D.发包人应当为承包人的施工设备投保
42.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是( D )。
A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划
B.发包人无权对设计文件进行审查
C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案
D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本
43.关于货样买卖合同的说法，正确的是( A )。
A.货样买卖适用于即时买卖合同
B.货样买卖应当封存样品
C.样品是交付标的物时的质量参考
D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担
44.建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为( A )。
A.买受人占有材料时
B.合同订立时
C.合同生效时
D.买受人支付全部材料价款时
45.建设工程材料采购合同，交付地点约定不明确，不能达成补充协议，也可能找到合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所有地，则交货地点为( D )。
A.标的物所在地
B.合同订立地
C.买受人订立合同时的营业地
D.出卖人订立合同时的营业地
46.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是( D )。
A.伴随服务属于辅助服务
B.伴随服务属于必然发生的服务
C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围
D.提供伴随服务不得收费
47.
A.工程师不属于雇主人员
B.工裎师在含间顏行期间独立工作
C.工程师的权力并不来自于雇主
D.工程师应当尽力帮助承包商解决问鑭
48.根指FIDIC 《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是( )。
A.工程师助手相当于我国的监理员
B.雇主可以直接向工程师助手指派任务
C.工程师可以向工程师助手付托部分权力
D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示
49.根据《英国工程施工合同文本》（ECC)，如果采用固定价格承包，则应当选择( )。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的标价合同
C.带有分项工程表的目标合同
D.带有工程最清单的目标合同
50.美国建筑师学会（AIA)合同文本中，关于风险阶型管理承包合同（CM)的说法，正确的是( )。
A.承包商不与分包商订立分包合同
B.不允许承包商将全部施工任务进行分包
C.采用成本加雨金的计价方式
D.采用单价合同的计价方式
二、项选择题(共30题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意)
51.建设工程合同管理的基本方法有( )。
A.逑立合同管理目标制度
B.建立合同管理评估制度
C.立合同管理行政审杳和备案制度
D.设立合间管理人员执业资格制度
E.推行合同示范文本制度
52.合同法律关系包含的要素有( )。
A.主体
B.内容
C.法律规范
D.法律亊实
E.客体
53.能够引起合同法律关系产生，更和小面的情形有( )。
A.当事人订立合法合同
B.法律对合同形成做出规定
C.合同一方当事人违约
D.行政机关做出罚款
E.人民法院对合同纠纷做出判决
答案：
54.关于民事代理的说法,正确的有( )。
A.代理人必须在代理范围内实施代理行为
B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为
C.代理人以自己的名义实施代理行为
D.被代理人对代理人的代理行为承担责任
E被代理人对代理人不当代理行为不承担责任
答案：
55.民法上“无权代理”主要包括( )的代理行为。
A.没有代理权
B.代理权授权范围不明
C.超越代理权
D.代理权终止以后
E授权代理时限不清
答案：
56.《担保法》规定的保证合同的主要内容包括( )。
A.被保证的主债权种类、数额
B.债务人履行债务的方式
C保证的期间 D保证担保的范围
E债务人履行债务的期限
答案：
57.《简明标注施工招标文件》使用的项目有( )。
A.小型项目
B.设计和施工由同一承包人承担的项目
C.技术要求复杂的项目
D.工期不超过12个月的项目
E对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目
答案：
58.根据《招标投标法实施条例》对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有( )。
A.工期较长
B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的
D.需要采用两阶段招标的
E.实施工程总承包的
59.关于招标投标过程中标底的说法，正确的有( BCD )。
A.招标项目均应编制标底
B.一个招标项目只能有一个标底
C.招标项目设有标底的，应当在开标时公布
D.标底只能作为评标的参考
E.可以根据标底确定最低投标限价
60.根据《标准设计施工总承包招标文件》发包人应当…( BDE )。
A.因国家标准变化而引起的变更
B.因国家有关部门颁发施工许可证
C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货
D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查
E.施工中发现了文物
61.关于设计招标程序的说法，正确的有( )。
A设计招标，般分为初华设计招标和施工图设计招标
B.设计招标的内容无其体的工作量
C.设计招标不官要求项目应当达到的技术指标义
D.设置评标因素时不应当过分要求投标价的高低
E.评标委员会无权对投标人进行费格审查
答案：ABD
62.关于设计招标项评标的说法，正确的有( ）。
A.通常采用综合评估法
B.基数标与商务标同时进行评审
C.不对投资估算进行评审
D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容
E.评标委员会无权对投标人进行资格审查
答案：AD
63.在大型工程设备的采购招标中。没有实质性..招标文件的情形有（）。
A.投标保证金金额不足
B.投标保...
C.资格证明文件不全
D.单价计算的结果与总价不一致
E.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致
答案：ABC
64.在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有( )。
A.选址意见书
B.场地规划红线图
C.场地工程勘察报告
D.有关水、电等供应情况的资料
E.有关公用设施的资料
65.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有( )。
A.独立处理单价的合理调整和索赔批准
B.在发包人授权范围内，负责发出指示，检查施工质量、控制进度等现场管理
C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务
D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理
E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
66.关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有( )。
A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价
B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准
C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价
D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生一定以外的增减，相应调整合同价款
E.基准日期即为投标截止日
67.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投标方式投保的，当发生保险事件时，对于损失赔偿不足的部分，采取的处理原则有( )。
A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方负责赔偿
B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿
C.不足的部分由发包人全部承担
D.永久工程损失的差额由发包人补偿
E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿
73.关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有( )。
A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬
B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用
C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工
D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任
E.分包人在施工现场接受承包人的管理
答案：ABDE
74.监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有( )。
A.审查分包人施工资质
B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施
C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为
D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整
E.接收分包人的索赔报告
答案：AB
75.对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有( )。
A.单一的合同责任
B.减少发包人对承包人的检查
C.减少承包人的索赔
D.固定工期
E.减少设计变更
答案：ACDE
76.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有( )。
A.应当在工程竣工后、移交前进行
B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行
C.试验所必需的电力由发包人提供
D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责
E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责
答案：BC
77.关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有( )。
A.以取得材料所有权为目的
B.以取得材料使用权为目的
C.是双务合同
D.是实践性合同
E.是无偿合同
答案：AC
78.建设工程材料采购合间的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。
A.交付导致材料的所有权发生转移
B.材料毁损的风险，交付前由出卖人承担
C.如约定交付的是一段期间，出卖人可以在期间内随时交付
D.如约定交付的是一段期间，买受人可以在期间前随时交付
E.材料灭失的风险，在合同订立后即由买受人承担
79.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的有（）。
A.指定分包商由雇主或工程师选定
B.指定分包商应当与雇主、承包商共同订立分包合同
C.指定分包商完成的工作是招标文件中规定由承包商承包范内的工作
D.承包商不对指定分包商的施工协调收取管理费
E.承包商不对指定分包商的违约行为承担责任
80.根据《英国工程施工合同文本》(ECC)，属于核心条款的有( )。
A.承包商的的主要责任
B.工期
C.通货膨胀引起的价格调整
D.法律的变化
E.履约保证
1.根据本讲，世界上核大国解决问题的唯一出路是（）（3.0分） A.称霸世界 B.孤立主义 C.建立命运共同体 D.自我发展 2.时代的主题是（）。（ 3.0分） A.战争与革命 B.和平与发展 C.合作与共赢 D.合作与发展 3.根据本讲，（）是我国现代化思想的启蒙期。（3.0分） A.新中国成立 B.新文化运动 C.五四运动 D.辛亥革命 4.根据本讲，“不忘初心，牢记使命”中“初心”体现在（）。（3.0分） A.为人民服务 B.人民的愿望 C.国家强盛 D.文化繁荣 5.本讲提到，三个时代——三次飞跃，体现了“不忘初心，牢记使命”的新时代理论与实践的逻辑，逻辑起点在（）。（3.0分） A.历史
B.文化 C.经济 D.发展 6.根据本讲，马克思主义的唯物史观中，起最终决定作用的是（）（3.0分） A.生产力 B.生产关系 C.经济基础 D.上层建筑 7.我国的经济发展目前进入了（）时代。（3.0分） A.传统经济 B.计划经济 C.短缺经济 D.过剩经济 8.本讲提到，十九大的主题目的是（）。（3.0分） A.为中华民族谋复兴 B.实现共产主义 C.为中国人民谋幸福 D.摆脱贫困 9.根据本讲，“不忘初心，牢记使命”中“使命”体现在（）。（3.0分） A.人民的愿望 B.团结合作 C.世界和平 D.全心全意为人民服务 10.根据本讲，共产党的阶级基础是（）（3.0分）
A.资产阶级 B.农民阶级 C.工人阶级 D.统治阶级 1.根据本讲，从新时代的含义出发，新时代的关键词包括（）。（4.0分）） A.中国特色社会主义 B.现代化强国 C.共同富裕 D.民族复兴 E.世界舞台 2.根据本讲，以下关于当代中国的三次飞跃，说确的包括（）。（4.0分）） A.第一次飞跃：时代，理论上形成了中国化马克思主义——思想；实践上“富起来了” B.第一次飞跃：时代，理论上形成了中国化马克思主义——思想；实践上“站起来了” C.第二次飞跃：时代，理论上形成了中国特色社会主义；实践上“富起来了” D.第三次飞跃：时代，理论上形成了新时代中国特色社会主义思想；实践上要“强起来” E.第三次飞跃：时代，理论上形成了新时代中国特色社会主义思想；实践上要“富起来” 3.根据本讲，马斯洛将马克思三个需要理论演绎成了五个需求层次分析模型，下面属于马斯洛需求层次分析模型的是（）（ 4.0分）） A.生理需要 B.安全需要 C.社会需要 D.受尊重的需要 E.自我实现的需要 4.根据本讲，十九大提出新目标，要在本世纪中叶，建成社会主义现代化强国，现代化强国的要素包括（）。（4.0分））
一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是() A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 答案：D 2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是() A.设计单位 B.工程咨询单位 C.监理单位 D.材料设备供应单位 答案：A 3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是() A.政府机关
C.项目监理机构 D.社会团体 答案：C 4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是() A.施工合同 B.设计合同 C.买卖合同 D.勘察合同 答案：C 5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成() A.表见代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理
6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任 答案：D 7.保证法律关系应当参加的主体至少有() A.保证人、被保证人 B.保证人、被保证人、债权人 C.被保证人、债权人 D.保证人、债权人 答案：B 8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为() A.一般保证
B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效 答案：C 9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是() A.非银行金融机构 B.国家机关 C.***** D.合伙企业 答案：B 10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自()之日起生效。 A.合同签字盖章 B.实际交付 C.发包人完成设计任务书审批 D.设计人收到发包人设计基础资料
2019年监理工程师继续教育延续注册 市政公用工程24学时试卷1及答案（72分） 1.单选题【本题型共60道题】 1.输送蒸汽的供热管道进行吹洗时采用的介质是（B）。 A．热水 B．蒸汽 C．冷水 2.石灰稳定土养生期应不少于（B）。 A．3天 B．7天 C．14天 D．28天 3.管道工程施工测量放线，如有两个以上的施工单位共同施工，其衔接处相邻设置的（ C ）应相互校测 ，调整偏差。
A．开挖断面 B．边坡支撑 C．水准点和控制桩 4.垃圾填埋场渗沥液导排层最常用的排水材料是（C）。 A．碎石 B．中粗砂 C．卵石 5.采用机械压实时，分层的最大松铺厚度，高速道路和一级道路不应超过（C）cm。 A．20 B．25 C．30 D．35 6.城市路基植被防护，气温低于（A）不宜喷播作业。 A．12℃
C．18℃ D．20℃ 7.给排水构筑物施工质量的控制，地基处理和基坑开挖是关键，其目的是防止（B）。 A．混凝土开裂 B．不均匀沉降 C．上浮现象 8.基底验槽合格后，及时完成垫层施工，对深基坑要分段浇筑垫层， 每挖出一段就浇筑一段，起到（ C ）的作用。基坑垫层完成后仍然会变形，因此要在设计规定时限内完 成车站底板结构，以平衡基坑的变形 。 A．加固 B．支撑 C．保护
9.顶管主要特点为（B）。 A．工期长，对环境影响小，综合费用低 B．工期短，对环境影响小，综合费用低 C．工期短，对环境影响大，综合费用低 D．工期短，对环境影响小，综合费用高 10.构造物回填应分层填筑，每层压实厚度不宜超过（D）cm，压实度应按相关规范和设计要求进行检测 ，当设计无要求时，应与路基顶面压实标准一致。 A．15 B．20 C．25 D．30 11.后张法有粘结预应力孔道灌浆的水泥浆强度应符合设计要求，设 计无要求时，应不低于（ B ）。
1.单选题【本题型共60道题】 1.根据《招标投标法》，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以（），并书面通知招标人。 A．补充、修改或删除 B．补充、删除或撤回 C．删除、修改或撤回 D．补充、修改或撤回 2.根据《工程监理企业资质管理规定》，以下工程类别的专业资质不可设立丙级的是（）。 A．房屋建筑工程 B．水利水电工程 C．市政公用工程 D．矿山工程 3.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，处（）以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。 A．10万元以上30万元以下 B．20万元以上50万元以下 C．50万元以上100万元以下 D．100万元以上200万元以下 4.根据《合同法》，（）不是按照合同的效力划分的。 A．赠与合同 B．效力待定合同
C．无效合同 D．失效合同 5.甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定甲公司先交货。交货前夕，甲公司派人调查乙公司的偿债能力，有确切的材料证明乙公司确实负债累累，根本不能按时支付货款。甲公司遂暂时不向乙公司交货。甲公司的行为是（）。 A．违约行为 B．行使同时履行抗辩权 C．行使先诉抗辩权 D．行使不安抗辩权 6.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理的方式不包括（）。 A．定期报告 B．旁站 C．平行检验 D．巡视 7.根据《注册监理工程师管理规定》，未办理变更注册仍执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令限期改正；逾期不改的，可处以（）元以下的罚款。 A．5000 B．8000 C．3000 D．10000 8.关于法律、行政法规、部门规章三者效力之间的关系是（）。 A．法律效力最高，部门规章次之，行政法规最低
1 ．现阶段高等教育发展主要矛盾是（）。 ?A． 优质高等教育资源短缺 ?B． 结构不合理 ?C． 高等教育资源均衡问题 ?D． 高等教育资源质量问题 我的答案：未做答 参考答案：A 答案解析：暂无 2 ．Futurelearn是由（）发起的大规模在线开放课程平台。?A． 日本 ?B． 巴西 ?C． 德国 ?D． 英国 我的答案：未做答 参考答案：D 答案解析：暂无 3 ．《中华人民国教师法》自（）开始实施。
?A． 1992年 ?B． 1994年 ?C． 1994年 ?D． 2014年 我的答案：未做答 参考答案：C 答案解析：暂无 4 ．（）年，中组部和教育部联合发布《高等学校领导人员管理暂行办法》。?A． 2016 ?B． 2015 ?C． 2017 ?D． 2018 我的答案：未做答 参考答案：C 答案解析：暂无 5 ．建立多样化的教育质量标准，要以（）为契机，全面改革人才培养模式。?A．
乡村振兴战略 ?B． 新时代教育改革 ?C． 供给侧结构性改革 ?D． 人才强国战略 我的答案：未做答 参考答案：C 答案解析：暂无 6 ．影响教师专业发展、影响教学质量的因素包括系统性因素、偶发性因素，其中，偶发性因素的特点是 （）。 ?A． 容易发现但不容易解决 ?B． 长期起作用 ?C． 不太容易发现 ?D． 经常影响教学质量 我的答案：未做答 参考答案：C 答案解析：暂无 7 ．本讲认为，（）是一次高等教育的盛会，吹响建设高水平本科教育的集结号。 ?A．
在大学百年校庆上的讲话 ?B． 新时代全国高等学校本科教育工作会议 ?C． 中央全面深化改革领导小组第15次会议 ?D． 在清华大学百年校庆上的讲话 我的答案：未做答 参考答案：B 答案解析：暂无 8 ．根据本讲，教师队伍建设存在的最大问题是（）。 ?A． 不平衡 ?B． 不充分 ?C． 不适应 ?D． 不满意 我的答案：未做答 参考答案：C 答案解析：暂无 9 ．教师作为专业人员，在专业思想、专业知识、专业能力、专业品德等方面不断更新、演进、丰富与完 善的过程被称为（）。 ?A．
2011全国注册监理工程师考试《案例分析》历年真题及答案详解5 某实施监理的工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元/m3，直接费为350元/m3，间接费费率12%，利润率10%，营业税税率3%，城市维护建设税税率7％，教育费附加费率3%. 施工合同约定：工程无预付款；进度款按月结算；工程量以监理工程师计量的结果为准；工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留；监理工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。 施工过程中，按建设单位要求，设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少，要求对合同中的单价作相应调整；建设单位则认为应按原合同单价执行。双方意见分歧，要求监理单位予以调整。经调整，各方达成如下共识：若最终减 少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15％，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价；新的全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1.2，其余数据不变。该混凝土分项工程的计划工程量和经专业监理工程师计量的变更后的实际工程量如表 5-3所示。 问题 1.如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，监理单位应如何处理？该项工程款在最终结算时应以什么为依据？ 答案：如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用达成协议，监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。该项工程款最终结算时，应以建设单位和承包单位达成的协议为依据（2分）。 2.监理单位在收到争议调解要求后应如何进行处理？ 答案：监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作： （l）及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证（1分）；
监理工程师2019年《案例分析》真题及答案(完整版) 试题一 某工程，实施过程中发生了如下事件。 事件1：总监理工程师对项目监理机构的部分工作做出如下安排。 (1)总监理工程师代表负责审核监理实施细则，实行监理人员的 绩效考核，调换不称职监理人员。 (2)专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。 事件2：施工单位向项目监理机构提交了分包单位资格报审材料，包括营业执照、特殊行业施工许可证、分包单位业绩及拟分包工程的 内容和范围。项目监理机构审核时发现，分包单位资格报审材料不全，要求施工单位补充提交相对应材料。 事件3：深基坑分项工程施工前，施工单位项目经理审查该分项 工程的专项施工方案后，即向项目监理机构报送，在项目监理机构审 批该方案过程中就组织队伍进场施工，并安排质量员兼任安全生产管 理员对现场施工安全实行监督。 事件4：项目监理机构在整理归档监理文件资料时，总监理工程 师要求将需要归档的监理文件直接移交本监理单位和城建档案管理机 构保存。 【问题】 1.事件1中，总监理工程师对工作安排有哪些不妥之处?分别写出准确做法。 2.事件2中，施工单位还应补充提交哪些材料?
3.事件3中，施工单位项目经理的做法有哪些不妥之处?分别写出准确做法。 4.事件4中，指出总监理工程师对监理文件归档要求的不妥之处，写出准确做法。 参考答案 1.事件1中，总监理工程师对工作安排的不妥之处及准确做法如下。 (1)不妥之处：总监理工程师代表负责审核监理实施细则。 准确做法：由总监理工程师负责审核监理实施细则。 (2)不妥之处：总监理工程师代表调换不称职监理人员。 准确做法：由总监理工程师实行监理人员的调配，调换不称职的 监理人员。 (3)不妥之处：专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。 准确做法：由总监理工程师负责处理合同争议、处理索赔。 2.事件2中，施工单位还应补充提交的材料： (1)企业资质等级证书、国外(境外)企业在国内承包工程许可证; (2)专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 3.事件3中，施工单位项目经理做法的不妥之处及准确做法如下。 (1)不妥之处：深基坑分项工程施工前，施工单位项目经理审查 该分项工程的专项施工方案后，即向项目监理机构报送。 准确做法：施工单位技术负责人审查该分项工程的专项施工方案，并附具安全验算结果，施工单位还理应组织专家对该分项工程的专项 施工方案实行论证、审查后，向项目监理机构报送。
市政 1.单选题【本题型共60道题】 1.所有过度加热即沥青混合料出厂温度超过正常温度高限的（B ）℃时，混合料应予废弃。 A．25 B．30 C．35 D．40 2.垃圾填埋场必须进行防渗处理，其目的是（B ）。 A．防止空气污染 B．防止对地下水和地表水的污染 C．防止对填埋土体的污染 3.根据2004年3月18日建设部发布的218号公告，对塑料管道在市政给水排水管网系统中使用的规定是（B ）。 A．继续使用 B．推广使用 C．禁止使用 4.园林绿化工程大树移植成活率必须（D）。 A．≥80％ B．≥85％ C．≥90％ D．≥95％ 5.不属于钢质管道内防腐的常用方法是（C ）。 A．聚合物水泥砂浆涂层 B．水泥砂浆涂层 C．环氧煤沥青涂层 6.非承重的侧模应在强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除。一般控制在混凝土抗压强度达到（D ）Mpa以上时方可拆除。 A．1 B．1.5 C．2 D．2.5
7.采用机械压实时，分层的最大松铺厚度，高速道路和一级道路不应超过（C）cm。 A．20 B．25 C．30 D．35 8.农村广泛应用的由有机质分解形成的可燃气体是（C ），也属于再生能源和清洁能源。 A．人工燃气 B．液化石油气 C．沼气 9.钻孔灌注桩导管法灌注水下混凝土，应保证导管插入混凝土（B ）以上。 A．1.0m B．1.5m C．2.0m D．2.5m 10.花岗岩面层人行道铺砌砂浆，每（D ）或每台班至少留取1组砂浆试块。 A．100平方米 B．200平方米 C．500平方米 D．1000平方米 11.现浇钢筋混凝土构筑物池壁和顶板连续浇筑时，模板和支架应该是（A ）的系统。 A．两个混合 B．两个独立 C．两个相同 12.城镇燃气场站工程在设备调试前应要求施工单位编制试运转方案，经（A ）审批后方可实施。 A．施工单位技术负责人 B．监理工程师 C．建设单位驻现场代表 13.城镇燃气供应场站的储罐水压试验压力应为设计压力的（B ）。 A．1.15倍 B．1.25倍
1.单选题【本题型共60道题】82分 1.在长途直埋光缆敷设时，埋设标石应满足（）的要求。 A．普通标石应埋在光缆的正上方，转弯处标石朝向光缆弯角较大的一面 B．普通标石应埋在光缆的正上方，转弯处标石朝向光缆弯角较小的一面 C．普通标石应埋在光缆的正下方，转弯处标石朝向光缆弯角较大的一面 D．普通标石应埋在光缆的正下方，转弯处标石朝向光缆弯角较小的一面 2.发生工期拖延的原因有很多，对于非承包单位的原因造成的工期拖延，经过项目监理机构和建设单位认可同意延长施工工期时，这种工期拖延称为（）。 A．工程延期 B．工程延误 C．工作延时 D．工时延长 3.安装通信铁塔时，对采用发蓝连接的节点，法兰接触面的贴合率不低于75%，监理人员可用3塞尺检查，插入深度的面积之和不得大于总面积的（），边缘最大间隙不得大于8mm。 A．10% B．15% C．25% D．35% 4.邮政设备中的上包机安装时，装配后胶带机跑偏量不大于（）。 A．10cm B．5cm
C．0.05倍的胶带宽 D．0.1倍的胶带宽 5.绝大部分的费用索赔是不包括利润的，只涉及到直接费和管理费。只有遇到（）时，才可以索赔到相关利润。 A．工程变更 B．工程延期 C．工作延误 D．工期调整 6.直埋式光缆与其他地下管线交叉时，要求（）。 A．埋式光缆应尽量走其上方，与煤气暖气管道和上下水道交叉时应在穿越处电缆上铺红砖保护两端，至少密铺1米长 B．埋式光缆应尽量走其下方，与煤气暖气管道和上下水道交叉时应在穿越处电缆上铺红砖保护两端，至少密铺1米长 C．埋式光缆应尽量走其上方，与煤气暖气管道和上下水道交叉时应在穿越处电缆上铺红砖保护两端，至少密铺2米长 D．埋式光缆应尽量走其下方，与煤气暖气管道和上下水道交叉时应在穿越处电缆上铺红砖保护两端，至少密铺2米长 7.通信设备出厂前，应进行检查，符合要求后（）签认同意后方可出厂。 A．专业监理工程师 B．建设单位工程师 C．总监理工程师 D．设计师 8.监理单位应依据签订的通信设备采购阶段的委托监理合同，成立相应的通信设备采购阶段的项目监理机构，机构的监理人员应由熟悉采购工作程序的总监理工程师和通信专业监理工
2019 年监理工程师考试《建设工程案例分析》已经考试完毕，下面是本科目2019 年考试真题。 一、暂缺 二、某工程，施工单位通过招标将桩基及土方开挖工程发包给某专业分包单位，并与项目混凝土 供应商签订了采购合同。实施过程中发生如下事件： 事件 1：桩基验收时，项目经理机构发现部分桩的混凝土强度未达到设计要求，经查是由于预拌 混凝土质量存在问题所致。在确定桩基处理方案后，专业分包单位提出因预拌混凝土由施工单位 采购，要求施工单位承担相应桩基处理费用。施工单位提出因建设单位也参与了预拌混凝土供应 商考察，要求建设单位共同承担相应桩基处理费用。 事件 2：专业分包单位编制了深基坑土方开挖专项施工方案，经专业分包单位技术负责人签字后，报送项目监理机构审查的同时开始了挖土作业，并安排施工现场技术负责人兼任转职安全管理人员负责现场监督。专业监理工程师发现上述情况后及时报告总监理工程师，并建议签发《工程暂 停令》。 事件 3：在土方开挖工程中遇到地下障碍物，专业分包单位对深基坑土方开挖专项施工方案做了 重大调整后继续施工。总监理工程师发现后，立即向专业分包单位签发了《工程暂停令》。因专 业分包单位拒不停止施工，总监理工程师报告给了建设单位，建设单位以工期紧为由要求总监理 工程师撤回《工程暂停令》。为此，总监理工程师向有关主管部门报告了相关情况。 问题： 1.针对事件1，分别指出专业分包单位和施工单位提出的要求是否妥当，并说明了理由。 2.针对事件2，专业分包单位的做法有什么不妥?写出正确做法。
3.针对事件2，专业监理工程师的做法是否正确?说明专业监理工程师建议签发《工程暂停令》 的理由。 4.针对事件3，分别指出专业分包单位、总监理工程师、建设单位达到做法有什么不妥，并写出 正确做法。 答案： 1.(1) 专业分包单位提出的要求妥当。 理由 :因为预拌混凝t 是由施工单位负责采购，应由施工单位对其质量 负责。 (2) 施工单位提出的 要求不妥当。 理由 :施工单位负责采购的原材料，应对其质量负责。施工单位不能因建设单位共同参与预拌混 凝供应商考察为由,减轻自己应承担的责任。建设单位不承担该材料不合格的责任。 2.不妥之处 (1) “经专业分包单位技术负责人签字后，报送项目监理机构审查”。 正确做法 :实行施工总承包的，专项施工方案应当由总承包施工单位技术负责人及相关专业分包 单位技术负责人签字。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当组织召开专家论证会。 不妥之处 (2) “报送项目监理机构审查的同时开始了挖掘作业”。 正确做法 :达到 - 定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。
二、多项选择题（共40题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分） 81.建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理（）等手续。 A.建设资金贷款 B.施工图文件报审 C.工程施工许可证 D.工程质量监督 E.大型施工机械进场许可 【解析】在工程开工前，建设单位应向建设行政管理部门办理三项手续，分别为：施工图文件报审、申办工程施工许可证、办理工程质量监督手续，有关建设单位在开工前、施工过程中、竣工时的质量责任的归纳，详见《轻松过关》第5页。 【答案】BCD 82.政府监督管理工程质量的职能主要体现在（）。 A.建立和完善工程质量法规体系 B.建立和落实工程质量责任制度 C.建设活动主体资格及承发包管理 D.建筑企业质量体系认证 E.控制工程建设程序 【解析】质量认证是通过一个公正的第三方认证机构对产品或质量管理体系作出正确、可信的评价。质量认证不是政府行为，因此，D项是干扰项。 【答案】ABCE 83.设计准备阶段监理工程师进行质量控制的主要工作有（）。 A.组建项目监理机构、编制监理规划 B.组织设计招标或方案竞赛 C.编制设计任务书，确定质量要求和标准 D.优选设计单位，配合业主签订设计合同 E.审核设计工作组织与任务分工 【解析】。E项是设计方内部的组织措施，是设计方（特别是设计总承包方）的工作内容，属监理方应“有所不为”的内容【答案】ABCD 84.应由监理工程师负责组织或主持的与设计质量控制有关的活动有（）。 A.施工图审核 B.施工图会审 C.设计交底准备 D.设计交底会议 E.设计交底会议纪要整理
2019年注册监理工程师《案例分析》考试题库【背景材料】 某施工单位承建的某污水处理厂工程项目已批准。该工程建设规模为日处理能力41.5 万立方米二级处理，总造价约为2.9 亿元，其中土建工程约为1.8 亿元。工程资金来源为：35%自有资金、65%银行贷款。 现邀请合格的潜在的土建工程施工投标人参加本工程的投标。要求投标申请人须具备承担招标工程项目的能力和建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级资质，地基与基础工程专业承包三级或以上资质的施工单位，并在近两年承担过 2 座以上(含 2 座)10 万立方米以上污水处理厂主体施工工程。同时作为联合体的桩基施工单位应具有三级或以上桩基施工资质，近两年相关工程业绩良好。 【问题】 1.建设工程招标的方式有哪几种?各有何特点? 2.哪些工程建设项目必须通过招标进行发包? 3.可以不进行招标，采用直接委托的方式发包的工程项目有哪些? 答案：1.建设工程招标的方式有公开招标和邀请招标两种。 公开招标的优点是：投标的承包商多、范围广、竞争激烈，业主有较大的选择余地，能获得有竞争性的报价，提高工程质量和缩短工期。其缺点是：由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而
且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。 邀请招标的优点是：不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时间;由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风险。为了体现公开竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一(通常称为资格后审)。其缺点是：由于邀请范围较小、选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较差。 2.根据《招标投标法》第 3 条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标： (1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目; (2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目; (3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 3.按照工程建设项目施工招标投标办法规定，属于下列情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务： (1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的; (2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的; (3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的; (4)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要
1.单选题【本题型共60道题】 1.大型工程项目可组建专门的合同争端评审委员会来处理工程承建合同的争端，其“合同争端评审书”（d ）。 A．具有强制约束力，双方当事人都必须执行 B．若当事人拒绝接受，只能提请仲裁不能提起诉讼 C．若当事人拒绝接受，只能提起诉讼不能提请仲裁 D．若当事人拒绝接受，可以提请仲裁或诉讼 2.监理单位是水利水电工程建设活动的主体之一，是（b ），也是质量责任主体之一。 A．工程质量实施主体 B．工程质量控制体系 C．工程质量反馈体系 D．工程质量保证体系 3.工程建设实施过程中的工程质量由（d ）负总责。 A．监理单位 B．设计单位 C．施工单位 D．项目法人 4.施工中有重大变更或图面更改面积超过（d ）时，应重新绘制竣工图。 A．10% B．15% C．20% D．25% 5.我国《建设工程质量管理条例》规定，未经（d ）签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，不得进入下道工序的施工。 A．项目经理 B．项目总工 C．业主 D．监理人员 6.国家重点工程竣工验收主持单位（b ）。 A．按国家有关规定执行 B．是水利部或水利部授权流域机构 C．是水利部或流域机构代表担任验收委员会主任委员
D．是水利部或流域机构 7.水电工程监理单位在工程投资控制中的主要工作是（c ）。 A．工程建安投资费用控制 B．工程变更费用复核确认 C．已完工程量的复核签证 D．工程承建合同费用控制 8.水电工程中的分部工程验收由（a）签署验收结论。 A．监理单位 B．设计单位 C．运行单位 D．建设单位 9.水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于（a ）。 A．一年 B．三年 C．五年 D．十年 10.执行监理单位的指示，是承建单位应承担的（b ）。 A．应尽义务 B．合同义务 C．法律义务 D．首要义务 11.分部工程验收由验收工作组负责，分部工程验收工作组由（a ）主持。 A．项目法人或监理单位 B．施工单位的总负责人 C．各方负责人共同 D．质量监督机构 12.水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（c ）内进行。 A．三个月 B．半年 C．1年 D．2年 13.在非常情况下，监理机构可以先通过电话或口头传递工程文件内容要点，并在随后的（a）内补传书面正式文件。
一、应对老龄化社会——老年、慢病、护理、延伸护理管理 1、老年保健的重点人群不正确的是（A） A、离退休老人 B、高龄老人 C、独居老人 D、丧偶老人 E、患病老人 2、老年人患病的特点不包括（ B） A、起病隐匿，不易早期诊断 B、病情发展缓慢 C、临床表现不典型，易误诊 D、病程长、康复慢、并发症多 E、多种疾病同时存在 3、人口老龄化的原因不包括（ C） A、出生率下降 B、死亡率下降 C、医疗条件提升 D、平均寿命延长 E、以上都对 4、延伸护理包括（ A） A、时间延续、地域延续、学科延续、关系延续、信息延续 B、治疗延续 C、护理延续 D、服药延续 E、以上都不对 5、我国人口老龄化的趋势及特点不正确的是（ D ） A、老龄人口规模大 B、老龄化发展迅速 C、地区发展不平衡 D、男性老年人口数量多余女性 E、老年人口文化素质低 6、我国养老护理员的现状不包括（B） A、供求失衡 B、考核过于严格 C、队伍缺乏管理、缺乏必要的社会保障和福利保障 D、流失率高、待遇低、素质低 E、缺乏职业认同感和归属感
7、以下关于人口老龄化的影响正确的是（A） A、社会负担重 B、家庭养老功能增强 C、社会文化福利事业的发展与人口老龄化适应较好 D、老年人对医疗保健、生活服务的需求降低 E、退休延迟 二、老年慢性病家庭护理问题与对策 1、老年人在选择衣物时应选择（ B） A、紧身衣物 B、宽松衣物 C、连体衣物 D、厚重衣物 E、时尚衣物 2、当老年人在改变体位如起床、站立、坐起或行走中出现头晕时应（D） A、迅速行走 B、立即前往医院 C、立即平躺 D、立即扶物倚靠或蹲下，以防跌倒并立即通知他人协助 E、大声呼喊他人协助 3、老年人经常会发生哪种意外（ D） A、溺水 B、电击 C、气管异物 D、跌倒 E、以上都不对 4、老年人记忆减退的特点（ C） A、近期清晰、远期遗忘 B、近期、远期全部遗忘 C、近期遗忘、远期清晰 D、记忆时间短 E、记忆错误 5、老年保健的目的（ A） A、健康老龄化 B、治愈老年病 C、治愈慢性病 D、延长老年人寿命 E、促进心理健康 6、服用镇静安眠药应在（A ） A、床上服药 B、晚餐时服药
第一章建设工程合同管理概述 第二章建设工程合同管理法律基础 合同法律关系主体 合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织。 合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。 二、合同法律关系的产生、变更与消灭 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。 5、代理关系的终止 注意：委托代理中，被代理人死亡和丧失/恢复民事行为能力都不必然引起代理关系的终止。 二、担保方式 我国《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。 2、保证的方式 （1）一般保证：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。
抵押物 也即：只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任。 【有先后顺序】 （2）连带责任保证：在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。 也即：只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。【无先后顺序】 （3）当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。 5、保证责任 （1）保证范围 第一，保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。 第二，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。 （2）保证期间：一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。（注意：连带责任保证的保证期间规定相同） （3）保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。 （二）抵押 1、抵押的概念 （1）抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。 （2）其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。 抵押物 主债务 债务人 债权人 （主）债务人 债权人（抵押权人） （抵押人） （抵押权人） 第三人（抵押人） 2、抵押物
2012年监理工程师考试三项控制章节精讲7 第七章建设工程施工阶段的投资控制 ★★★★考点58、编制按时间进度的资金使用计划 编制按时间进度的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络进一步扩充而得，即在建立网络图时，一方面确定完成各项工作所需花费的时间，另一方面同时确定完成这一工作的合适的投资支出预算。 ★★★★考点59、绘制时间——投资曲线 时间-投资累计曲线的绘制步骤如下。 （1）确定工程项目进度计划，编制进度设计的横道图。 （2）根据每单位时间内完成的实物工程量或投入的人力、物力和财力，计算单位时间（月或旬）的投资，在时标网络上按时间编制投资支出计划，如下图所示。 （3）计算规定时间t计划累计完成的投资额，其计算方法为：各单位时间计划完成的投资额累加求和，可按下式计算： 式中Qt——某时间t计划累计完成投资源； qn——单位时间n的计划完成投资额； t——某规定计划时刻。 （4）按各规定时间的Qt值，绘制S形曲线，如下图所示。 ★★★★★考点60、施工阶段投资控制的措施 对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，仅仅靠控制工程款的交付是不够的，应从组织、经济、技术、合同等多方面采取措施，控制投资。 （1）组织措施。 1）在项目管理班子中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工。 2）编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。 （2）经济措施。
1）编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策。 2）进行工程计量。 3）复核工程付款账单，签发付款证书 4）在施工过程中进行投资跟踪控制，定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。 5）协商确定工程变更的价款。审核竣工结算。 6）对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测，经常与定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。 （3）技术措施。 1）对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。 2）继续寻找通过设计挖潜节约控制的可能性。 3）审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。 （4）合同措施。 1）做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与处理索赔事宜。 2）参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。 ★★★★考点61、工程计量 工程计量是指根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验。计量不仅是控制项目投资支出的关键环节，同时也是约束承包商商履行合同义务、强化承包商合同意识的手段。FIDIC合同条件规定，业主对承包商的付款，是以工程师批准的付款证书为凭据的，工程师对计量支付有充分的批准权和否决权。对于不合格的工作和工程，工程师可以拒绝计量。同时，工程师通过按时计量，可以及时掌握承包商工作的进展情况和工程进度。 ★★★★考点62、工程讲师均摊法、凭据法、估价法 所谓均摊法，就是对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量。如：为监理工程师提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。这些项目都有一个共同的特点，即每月均有发生。
2019年监理工程师考试《三控》基础知识点 施工图设计阶段监理工作 (1)督促并控制设计单位按照委托设计合同约定的日期，保质、保量、准时交付施工图及概(预)算文件。 (2)对设计过程进行跟踪监理，必要时，会同建设单位组织对单位工程施工图的中间检查验收，并提出 评估报告。其主要检查内容为： ①设计标准及主要技术参数是否合理;②是否满足使用功能要求;③地基处理与基础形式的选择;④结构选型及抗震设防体系;⑤建筑防火、安全疏散、环境保护及卫生的要求;⑥特殊的要求，如工艺流程、人防、暖通、防腐蚀、防尘、防噪声、防微振、防辐射、恒温、恒湿、防 磁、防电波等;⑦其他需要专门审查的内容。 (3)审核设计单位交付的施工图及概(预)算文件，并提出评审验收报告。 (4)根据国家有关法规的规定，将施工图报送当地政府建设行政主管部门指定的审查机构进行审查，并 根据审查意见对施工图进行修正。 (5)编写工作总结报告，整理归档监理资料。 施工质量验收的基本规定： (1)施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工 质量水平评价考核制度，并做好施工现场质量管理检查记录。 施工现场质量管理检查记录应由施工单位填写，总监理工程师(建设单位项目负责人)进行检查，并做出 检查结论。 (2)建筑工程施工质量应按下列要求进行验收： 1)建筑工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定。 2)建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 4)工程质量的验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关方进行验收，并应形成验收文件 小顽砼教育官方出品 官方微信：x i a o w a n t o n g 669
2019年监理工程师案例分析考试真题及答案 本试卷为案例分析题（共6题，每题20分），要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。 试题一 某工程分A、B两个监理标段同时进行招标，建设单位规定参与投标的监理单位只能选择A或B标段进行投标。工程实施过程中，发生如下事件： 【事件1】：在监理招标时，建设单位提出： （1）投标人必须具有工程所在地域类似工程监理业绩； （2）应组织外地投标人考察施工现场； （3）投标有效期自投标人送达投标文件之日起算； （4）委托监理单位有偿负责外部协调工作。 【事件2】：拟投标的某监理单位在进行投标决策时，组织专家及相关人员对A、B两个标段进行了比较分析，确定的主要评价指标、相应权重及相对于A、B两个标段的竞争力分值见表2014—2—1。 （GF-2012-0202）签订了监理合同，并在监理合同专用条件中约定附加工作酬金为20万元/月。监理合同履行过程中，由于建设单位资金未到位致使工程停工，导致监理合同暂停履行，半年后恢复。监理单位暂停履行合同的善后工作时间为1个月，恢复履行的准备工作时间为1个月。 【事件4】：建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工合同，施工单位按合同约定将土方开挖工程分包，分包单位在土方开挖工程开工前编制了深基坑工程专项施工方案并进行了安全验算，经分包单位技术负责人审核签字后，即报送项目监理机构。 问题： 1、逐条指出事件1中建设单位的要求是否妥当，并对不妥之处说明理由。 2、事件2中，根据表2—1，分别计算A、B两个标段各项评价指标的加权得分及综合竞争力得分，并指出监理单位应优先选择哪个标段投标。 3、计算事件3中监理单位可获得的附加工作酬金。 4、指出事件4中有哪些不妥，分别写出正确做法。 参考答案 1、事件1中：
2019最新监理工程师《案例分析》考试真题及答案 本试卷为案例分析题（共6题，每题20分），要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程。 试题一 某工程分A、B两个监理标段同时进行招标，建设单位规定参与投标的监理单位只能选择A或B标段进行投标。工程实施过程中，发生如下事件： 【事件1】：在监理招标时，建设单位提出： （1）投标人必须具有工程所在地域类似工程监理业绩； （2）应组织外地投标人考察施工现场； （3）投标有效期自投标人送达投标文件之日起算； （4）委托监理单位有偿负责外部协调工作。 【事件2】：拟投标的某监理单位在进行投标决策时，组织专家及相关人员对A、B两个标段进行了比较分析，确定的主要评价指标、相应权重及相对于A、B两个标段的竞争力分值见表2014—2—1。 表2014-2-1 评价指标、权重及竞争分值
【事件3】：建设单位与A标段中标监理单位按《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）签订了监理合同，并在监理合同专用条件中约定附加工作酬金为20万元/月。监理合同履行过程中，由于建设单位资金未到位致使工程停工，导致监理合同暂停履行，半年后恢复。监理单位暂停履行合同的善后工作时间为1个月，恢复履行的准备工作时间为1个月。 【事件4】：建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工合同，施工单位按合同约定将土方开挖工程分包，分包单位在土方开挖工程开工前编制了深基坑工程专项施工方案并进行了安全验算，经分包单位技术负责人审核签字后，即报送项目监理机
问题： 1、逐条指出事件1中建设单位的要求是否妥当，并对不妥之处说明理由。 2、事件2中，根据表2—1，分别计算A、B两个标段各项评价指标的加权得分及综合竞争力得分，并指出监理单位应优先选择哪个标段投标。 3、计算事件3中监理单位可获得的附加工作酬金。 4、指出事件4中有哪些不妥，分别写出正确做法。 参考答案 1、事件1中： （1）不妥。理由：不得以特定行政区域的监理业绩限制潜在投标人。 （2）不妥。理由：没有组织所有投标人考察施工现场。 （3）不妥；理由：投标有效期应自投标截止之日起算。 （4）妥当；理由：符合相关规定。 2、事件2中： （1）相对于A标段的加权得分；25、17、20、9、10、8； 综合评价得分：8925+17+20+9+10+8=89 （2）相对于B标段的加权得分；20、20、16、15、7、