监理工程师合同协议书
管理
TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
2012年监理工程师《合同管理》模拟题（2）
2012-02-06 11:36【】【】【】
单项选择题
1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤
销权，规定其撤销权消灭。A．1年B．2年C．3年D．5年
2、建设工程施工生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（）的市场价格履行。A．工程所在地B．施工单位所在地C．建设单位所在地
D．合同签订地
3、依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，在合同的交付期限内政府对价格进行调整时，应按照（）计价。A．原价格B．交付时的价格C．原价格和交付时价格中的较高者D．原价格和交付时价格中的较低者
4、施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使（）。A．先履行抗辩权B．先诉抗辩权
C．不安抗辩权D．同时履行抗辩权
5、债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院（）债务人的行为。A．变更B．代位
C．解除D．撤销
6、甲与乙签订了采购10吨水泥的合同，合同中约定由乙向甲交付8吨，向丙交付2吨。这种情况为（）。A．债务承担B．债务人向第三人履行债务C．由第三人向债权人履行债务D．债权转让
7、根据我国《合同法》的规定，既具有对合同未违约方进行补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（）。A．罚金B．赔偿金C．预付款
D．违约金
8、合同当事人约定了定金3万元，违约金4万元，收受定金的一方违约应返还
给付定金的一方（）万元。A．3 B．6 C．7 D．10
9、某工程总投资2100万，预计某一设备的采购价为300万元，就设备采购而言，（）。A．必须进行招标B．可以不进行招标C．必须采用询价来确定供应商D．只能通过公开招标来确定供应商
10、邀请招标的邀请对象的数目以（）家为宜。A．3 B．5 C．7
D．5-7
答案：1、A 2、A 3、B 4、D 5、D 6、B 7、D 8、B 9、A 10、D
2012年监理工程师考试《合同管理》备考试题（3）
2011-12-27 16:51 【】【】【】
1.依据委托监理示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（）。A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止B．发出终止合同通知，通知发出14日内到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C．发出终止合同通知，通知发出l4日内未得到答复，可在第-个通知发出35日内终止D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答
复，可进一步发出终止合同通知，通知发
2．在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应（）。A．无偿归监理人所有B．按使用前的原值付款后归监理人C．归还委托人，监理人无须支付费用D．归还委托
人，监理人支付折旧等费用
3．委托监理合同的通用条件是（）。
A．条件B．修改条件C．专用条件D．补充条件
4．监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括（）。A．开工令B．停工令C．复工令D．验收令
5．设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。A．从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B．从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止C．从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D．从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更
设计文件之日止
6．设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（）。A．和解
B．调解C．和解或诉讼D．仲裁或诉讼
7．发包人应为设计人提供的现场服务不包括（）。A．施工现场的工作条件B．生活条件C．设计人的现场津贴D．交通工具
8．设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。
A．10％B．20％C．30％D．40％
9．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
答案：1．D 2．C 3．A 4．D 5．B 6．D 7．C 8．C 9．C
2011-12-27 16:52 【】【】【】
1．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是（）A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包
人承担，工期给予顺延
2．所列条款的约定不区分具体工程的行业、地城、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指（）含义A．协议B．通用C．专用D．从
属
3．工程进度款的支付方式不包括（）
A．按月计量支付
B．按部位支付C．按里程碑完成的进度分阶段支付D．完成工程后
一次性支付
4．在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，错误的做法是（）。A．工程师可以拒绝验收B．承包人承担由此发生的费用C．承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程帅的要求重新采购符合要求的产品D．由此
造成工期延误不予顺延
5．工程师对隐蔽工程重新验收合格，则（）
A．承包人承担追加的价款，工期不顺延B．发包人承担的合同价款，工期顺延C．承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延D．发包人赔偿承包人的损失，
工期不顺延
6．工程施工中经常发生的变更是（）。A．设计变更B．进度变更
C．合同变更D．投资变更
7．由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以（）A．折价拍卖工程B．提交裁决C．起诉
D．停工
8．联动无负荷试车由（）来组织。A．发包人B．理论换算法
C．衡量法D．设计人
9．如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按（）规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。A．《标准化法》B．《合同法》C．《质量法》D．《建筑法》
答案：1．B．2．B 3．B 4．C 5．B 6．A 7．D 8．A 9．A
2011-12-27 16:53 【】【】【】
1．某采用FIDIC《施工条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方的验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（）A．4月15日B．5月1日C．5月15日D．5月18日
2．按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证书。A．本该进行检验日B．缺陷通知期内补充检验通过日C．工程实际移交日D．业主实际使用日
3．在FIDIC合同条件中，合同工期是指（）。A．合同内注明工期B．合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和C．发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D．发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日
历天数
4．给指定分包商的付款应从（）内开支A．进度款B．变更价款
C．预付款D．暂列金额
5．工程师判定风险责任的准则是（）。A．有经验的承包商在投标阶段能否合理预见B．风险事件的程度C．风险起因D．承包商抗风险能力
6.工程师发现承包商的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加
的费用和工期由（）承担。A．业主B．承包商C．工程师
D．指定分包商
7．关于业主的资金安排说法错误的是（）。A．承包商可以要求业主提供资金安排计划B．接到工程开工通知的28天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表C．第一份资金需求估价合同应在开工后28天内提交D．业主未按资金安排计划执行，承包商可提前21天以上通知业主
8．某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种地索赔属于（）A．总索赔B．道义索赔
C．默示索赔D．工程变更索赔
9．（）是指分析索赔事件的影响。A．分析索赔事由B．事态调查结果C．实际损失分析D．损害事件原因调查
答案：1．A 2．A 3．B 4．D 5．A 6．B 7．C 8．C 9．C
2012监理工程师考试《合同管理》备考试题（6）
2011-12-27 16:57 【】【】【】
1．法人应当具备（）等条件。A．依法成立B．有必要的财产或者经费C．有自己的名称、组织机构和场所D．能够独立承担民事责任E．经
上级行政主管机关批准
2．关系的主体包括（）。A．自然人B．法人C．行为
D．权利E．事件
3．可以是第三人做出担保的方式有（）。A．保证B．抵押
C．质押D．留置
4．“建筑工程一切险”的被保险人可以是（）。A．业主B．分包人
C．承包人D．技术顾问
5．根据《合同法》的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的（）条款仍然有效。A．质量B．结算C．仲裁D．标的
E．担保
6．合同履行中，承担违约责任的方式包括（）等。A．继续履行B．采取补救措施C．赔偿损失D．返还财产E．追缴财产，收归国有7．《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有（）。A．要约人确定了承诺期限B．要约已经到达受要约人C．要约人明示要约不可撤销D．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作E．要约人
明示要约可以撤销
8．下列叙述中正确的是（）。A．无相应承包资质等级的承包人订立的建筑工程合同是无效的B．表见代理的后果由代理人承担C．无效合同的确认权只归人民法院D．无民事行为能力的人不能订立合同E．合同当事人的法人合并，合同的权利和义务由合并后的新法人继承
9．合同不当履行的处理包括（）。A．因债权人致使债务履行困难的处理＆提前或部分履行的处理C．合同不当履行中的保全措施D．部分合同失效
的处理E．合同部分撤销的处理
10．合同可以终止的情况有（）。A．合同解除B．债务相互抵消C．债权人免除债务D．债权债务同归于一人E．债权人未请求履行
答案：1．ABCD 2．AB 3 ABC 4 ABCD 5．BC 6．ABC 7．ACD 8．ADE
9．ABC 10．ABCD
2012年监理工程师考试《合同管理》备考试题（7）
2011-12-27 16:58 【】【】【】
1．《招标投标法》规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。
A．满足招标文件中规定的各项综合评价的最低要求B．最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C．满足招标文件各项要求，并且报价最低
D．满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E．满足招标文件各项要求，
并且经评审价格最高
2．《招标投标法》规定的招标方式包括（）。A．公开招标B．询价比较招标C．直接发包D．邀请招标E．议标
3．下列应当作为无效投标文件的有（）。A．投标文件未按照招标文件的要求予以密封B.投标文件的关键内容字迹模糊C．未按照要求提供投标保证金D．投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章E．投标中报价发生细微偏差
4．对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。A．设计方案优劣B．投入、产出效益比较C．设计进度快慢D．投标报价是否最低
E．社会信誉是否良好
5．依据委托监理示范文本规定，（）属于额外的监理工作。A．合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B．由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C．由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D．应委托人要求更改服务内容而增加的工作E．出现不应由监理人负责，
致使暂停监理任务后的恢复工作
6．对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括的文件有（）。A．监理委托函或中标函B.建设工程委托监理合同标准条件C．建设工程委托监理合同专用条件D．在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件
E．双方来往的信件和书面文件
7．根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定，委托人的义务包括（）。
A．提供开展监理业务所需的外部条件
B．提供与本工程有关的设备生产厂名录
C．必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件
D．在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定
E．授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人
联系
8．委托勘察任务的工作范围包括（）。
A．工程勘察任务
B．技术要求
C．预计的勘察工作量
D．勘察成果提交的份数E．其他必要的相关资料
9．设计合同中，发包人的责任包括（）等。A．对设计依据资料的正确性负责B．保证设计质量C．提出技术设计方案D．解决施工中出现的设
计问题E．提供必要的现场工作条件
10．依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，对迟延履行合同期间发生的风险事件，下列说法正确的是（）。A．不免除迟延履行方的相应责任B．双方的风险责任均不免除C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
答案：1．BD 2．AD 3 ABCD 4 ABCE 5．CD 6．ABCD 7．ABDE 8 ABCD
9 AE 10．ACD
2012监理工程师考试《合同管理》备考试题（8）
2011-12-27 16:59 【】【】【】
1．依据施工示范文本规定，施工合同发包人的义务包括（）。
A．办理临时用地、停水、停电申请手续
B．向施工单位进行设计交底
C．提供施工场地地下管线D．做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
E．开通施工现场与城乡公共道路的通道
2．关于固定价格合同说法正确的是（）。A．合同的价款是不可调整的B．工程承包中采用的总价合同属于而单价合同不属于此类合同C．约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担D．双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法E．在约定的风险范围内合同价款不再调整
3．关于施工质量控制说法正确的是（）。
A．质量检查，达到约定的给予质量认可，达不到则予拒收B．双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定C．承包人应随时接受工程师及委派人员的检查D．检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担E．工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担
4．工程师可以就（）方面向承包人发出变更通知。A．更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B．增减合同中约定的工程量C．改变有关工程的施工时间和顺序D．其他有关工程变更需要的附加工作E．变更工程质量标
准
5．工程进度款的计算内容包括（）。A．实际完成的工程量价款B．工程师批准的索赔款C．本期应扣回的预付款D．设计变更调整的合同款
E．保修金的退还
6．交货质量检验中，约定质量标准的一般原则是（）。A．按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行B．无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行C．没有国家标准和部颁标准的产品，按企业标准执行D．按颁布的国家标准执行E．无国家标准而有当地标准的，按当地标准执行
7．FIDIC合同中，工程师可从承包商应得的工程款内扣减给业主带来损失的款项的情况有（）。A．不合格材料B．重复检验费C．折价接受部分有缺陷工程D．未改正质量的错误行为E．提前竣工
8．业主或承包商无法预测而保险公司又不承保的风险包括（）。A．战争B．革命或内战C．放射性污染(非承包商原因) D．承包商或分包商雇员引起的混乱E．一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
9．承包商合理延长合同工期的条件可能包括（）。
A．不可预见的外界条件
B．业主延误移交施工现场
C．后续调整引起的延误D．涉及公共部门原因引起的延误E．因季节性
大雨导致延误
10．对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意以下几点（）。A．划清施工进度拖延的责任B．被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容C．无权要求承包人缩短合同工期D．工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期E．被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影
响工期
答案：1．ACE 2．CDE 3．ACD 4．BCD 5．ABCD 6．ABCD 7．ABCD
8．ABC 9．ABCD 10．ABC
2012年监理工程师《合同管理》模拟题（1）
2012-02-06 11:35 【】【】【】
单项选择题
1、建设工程施工关系的客体是（）。A．物B．施工C．行为
D．智力成果
2、下列关于代理的叙述，不正确的是（）。A．代理的民事责任由被代理人承担。B．代理人以自己的名义实施代理行为C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D．代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示
3、下列选项中不可作为抵押物的是（）。A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．土地所有权C．抵押人所有的机器设备交通工具D．抵
押人的房屋及地上附着物
4、根据我国《担保法》的规定，保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。A．合同B．连带责任保证C．法律D．一般保证
5、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。A．业主B．承包
人C．监理人D．发包人
6、公证机关进行公证一般适用（）原则。A．公平B．诚实信用
C．自愿D．公开
7、订立合同过程中，（）不是要约邀请。A．中标通知书B．招标公
告C．商业广告D．寄送的价目表
8、要约的撤回应在（）取消要约的意思表示。A．签订合同之前
B．合同成立之后C．要约发生法律效力之前D．要约发生法律效力之后
9、对格式条款的理解发生争议的，对格式条款有两种以上理解时，应当作出（）的解释。A．有利于格式条款提供一方B．不利于格式条款提供一方C．不利于格式条款接受一方D．格式条款无效
10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，应承担（）责任。
A．违约B．隐瞒C．缔约过失D．违法
答案：1、C 2、B 3、B 4、B 5、B 6、C 7、A 8、C 9、B 10、C
2012年监理工程师《合同管理》模拟题（3）
2012-02-06 11:42 【】【】【】
单项选择题
1、评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则（）。A．投标有效B．投标无效，退还其投标保证金C．评标委员会代签D．投
标无效，没收其投标保证金
2、招标人的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名
第六的排名人放弃投标时，应当（）。
A．仅允许排名前五名的投标人参加投标
B．改变预审合格，只设合格分，不限制合格者数量C．由排名第七的递补，维持六家投标人定量评审D．重新进行资格预审
3、鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用（）的方式招标。A．公
开招标B．邀请招标C．设计方案竞选D．直接委托
4、采用评标价法对投标书的评审是以（）的标书为最优。A．最低的投
标报价B．合理的投标报价C．最低的评标价D．最高的评标价
5、建设工程委托监理的专用条件是对（）中的某些条款进行补充．修正。
A．监理委托函B．中标函C．标准条件D．
6、依据委托监理合同示范文本规定，属于附加监理工作是（）。A、调解合同争议B、发生不可抗力后恢复施工前的监理工作C、由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间D、非监理人自己的原因而暂停监理业务后的恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间
7、委托监理合同的有效期是（）。A、完成正常监理工作预定的时间
B、是以约定的日历天数为准
C、在专用条款中约定
D、以监理人是否完成了
附加．额外工作的义务来判定
8、在监理合同的履行过程中，因委托人的过失给监理人造成经济损失8万元，该合同中委托人向监理人约定支付监理酬金总额15万元，监理人已缴纳税金2万元，委托人应承担的赔偿金额为（）万元。A．23 B．15 C．13
D．8
9、属于正常监理工作酬金中直接成本的是（）。
A．业务费B．监理人员的差旅费C．办公费D．经营业务费
10、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）。A．设计人收到定金B．合同签订C．设计人勘察现场
D．厂址选择
答案：1、D 2、C 3、B 4、C 5、C 6、C 7、D 8、D 9、B 10、A
2012年监理工程师《合同管理》模拟题（16）
2012-02-06 13:59 【】【】【】
多项选择题
1、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（）。A．申请验收B．组
织验收C．提出修改意见D．递交竣工结算报告E．移交工程
2、FIDIC施工条件规定，下列的（）文件属于对业主和承包商有约束力的合
同文件组成部分。
A．合同协议书
B．中标意向书
C．专用条件
D．图纸
E．表
3、工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商（）。A．必须执行B．可以不予理睬C．可以执行D．可以要求工程师重新考虑E．可以依据
合同提交仲裁
4、FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期．费用．利润补偿的情况有（）。A．延误移交施工现场B．不可预见的外界条件C．非承包人原因检验导致施工的延误D．业主提前占用工程E．不可抗力事件造成
的损失
5、竣工结算中发包人应承担的违约责任有（）。A．发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任B．发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款C．发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以直接占有该工程D．发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿E．承包人就该工程折价或者拍卖的价款按合同约定享有优先受偿权
6、在安全施工方面，（）等应当由发包人承担。A．安全防护措施费用B．提出安全防护措施C．实施安全措施D．因承包人措施不力造成的事故责任E．因发包人原因导致的安全事故责任
7、设备制造阶段的监理任务包括（）。A．使用原材料质量的确认B．制造过程重要试验结果的质量确认C．审查供货方提供的月报表D．对发运设备前包装质量的检验E．货物运抵现场后进行开箱检验
8、FIDIC施工合同条件的“”文件中，可包括（）等的约定内容，作为对当
事人双方有约束力的文件组成部分。
A．工程款调价的方法
B．必须遵守的施工环境限制
C．施工中检验的内容、方法
D．各工程部位应达到的质量E．业主选择指定分包商施工部位的说明
9、承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。A．由于业主原因造成费用增加和工期损失B．由于工程师原因造成费用增加和工期损失C．由于分包商原因造成费用增加和工期损失D．按约定提交了索赔意向E．提交了索赔报
告
10、下列对指定分包商的叙述，正确的有（）。A．指定分包商由业主或工程师选定B．分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围内的工作C．业主或工程师直接对指定分包商进行监督管理D．给指定分包商的付款应从暂列金额中开支E．即使承包商发布错误指令，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害，承包商也不承担责任
答案：1、ADE 2、ACDE 3、CDE 4、AC 5、ABD 6、AE 7、ABCD 8、BCDE
9、ABDE 10、ABD
一、单项选择题(共50题,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是() A.项目法人负责制 B.招标投标制 C.工程监理制 D.合同管理制 答案：D 2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是() A.设计单位 B.工程咨询单位 C.监理单位 D.材料设备供应单位 答案：A 3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是() A.政府机关
C.项目监理机构 D.社会团体 答案：C 4.下列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是() A.施工合同 B.设计合同 C.买卖合同 D.勘察合同 答案：C 5.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成() A.表见代理 B.法定代理 C.指定代理 D.委托代理
6.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。 A.由被代理人自行承担责任 B.由代理人自行承担责任 C.由第三人自行承担责任 D.由被代理人与代理人承担连带责任 答案：D 7.保证法律关系应当参加的主体至少有() A.保证人、被保证人 B.保证人、被保证人、债权人 C.被保证人、债权人 D.保证人、债权人 答案：B 8.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为() A.一般保证
B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效 答案：C 9.下列组织或机构中，不能作为保证人的是() A.非银行金融机构 B.国家机关 C.***** D.合伙企业 答案：B 10.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自()之日起生效。 A.合同签字盖章 B.实际交付 C.发包人完成设计任务书审批 D.设计人收到发包人设计基础资料
重庆轨道交通环线一期工程 合同管理 监理实施细则 编制：____________________ 审核：____________________ 审批：____________________ 中咨监理·重庆赛迪联合体
重庆轨道交通环线一期工程监理总部 2014/04/30
目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、合同管理目标 (3) 四、开工和竣工 (3) 五、工程延期及工期延误 (4) 六、暂停施工及复工 (4) 七、工程变更 (5) 八、单项预算 (10) 九、价格调整 (10) 十、索赔 (10) 十一、合同争议 (12) 十二、变更流程图和合同管理用表 (12)
一、工程概况 重庆轨道环线一期工程线路全长约32.548km；线路起于重庆西站，沿凤中路向北接入沙坪坝与一号线和九号线形成换乘，通过高家花园大桥跨嘉陵江接入江北区；线路继续向东接入重庆北站，与三号线和十号线形成换乘，通过朝天门大桥接入南岸区，沿涂山路到达上浩车站至海棠溪区间敞开段（不包括高架段）。 环线一期工程设站22座，均为地下车站，平均站间距1.55km。线路敷设方式基本以地下线路为主，除利用高家花园大桥及朝天门大桥下层轨道交通专用层上跨嘉陵江及长江外，其余均为地下线路，地下线路长约30.190km，高架线路（含过江大桥）长约2.381km，敞开段及路基段长约0.299km。 环线一期工程规划设一段一场，即涂山车辆段以及马家岩停车场；全线在重庆北站附近011地块设周家院子主变电所1座（与4、10号线共享）；在大竹林设控制中心（环线、4、5、 9、10号线共享）。 二、编制依据 1、《中华人民共和国合同法》 2、建设工程委托监理合同和施工承包合同 3、施工招标文件 4、标准施工招标文件（2007版） 5、重庆轨道交通环线一期工程监理工作制度、规定及办法汇编 三、合同管理目标 强化合同管理，兑现合同承诺，自觉履行与业主签订的《监理委托合同》，监督承包人全面履行《施工承包合同》。根据有关政策、法律、法规、技术标准和合同条款，公平、公正处理合同问题，使工程项目在合同的约束下实现进度、投资、质量、安全目标的要求。 四、开工和竣工 （一）、因发包人原因不能按时开工，发包人不负责赔偿承包人延期开工损失费，但工期可顺延。 （二）、未经工程师批准，不得有工程临时延期或最终延期，否则承包人将承担违约责任。 （三）、由于发包人原因导致工期延误的，发包人不负责赔偿承包人工期延误的损失费用，但工期可顺延。
监理及施工合同管理制度 受控状态: 受控 发放编号: 生效日期: 2007-03-01
监理及施工合同管理制度 页次/总页数3/7 总则 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 监理单位和施工单位为项目开发的重要组成部分，同开发企业签订有关工作 合同。为明确其在项目开发过程中的权利和义务，须在合同签订时，按照相 关规定书面落实双方的权利和义务。造价控制中心为合同监管的归口部门。 监理合同管理 实行监理的建设工程项目具体范围：按2001年1月17日建设部令第86号 及省、市人民政府建设行政主管部门规定。 监理单位的确定一般通过招标方式进行。项目监理部人员组成：工程造价在 5000万元以下的应由4-7人组成，1亿元以下的应由6-8人组成，5亿元 以下的应由7-10人组成，5亿元以上的应由8-12人组成。 监理企业在编制监理规划时，应当制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、 内容、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位技术总监、 现场代表和施工企业各一份，并抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委 托的工程质量监督机构。 监理合同自开始实施至完成，多层及小高层建筑监理时限为一年，高层建筑 根据《工期定额》确定合理的监理期限。 监理费的计算：按附表费率的60%计取。附：监理费率一览表（中间值采
用插入法计算） 成片开发建设且同期开工的同类项目尽量委托一家单位实施监理， 但无论有 几家单位参与监理工作，均按该项目的总造价计算监理费率。 合同中应注明项目监理部人员名单，包括专业、证号、职称等，若更换人员 因监理人合理化建议使工程实际费用降低或避免损失，按工程费用实际节省 监理人若发现施工单位在工程施工过中偷工减料、以次充好，可向集团公司 技术总监匿名举报，经查实后奖励第一发现人最低 5000元，如果非监理单 位人员发现上述情况至工程隐蔽时或 8小时后监理人仍没能发现，则建议监 监理人就上述奖罚办法实施中遇到的各种问题可向集团公司技术总监反映。 排除不可抗力因素，如非监理方原因造成工程延期，甲方支付延期费，按双 对现场的原材料、半成品、构配件严格把关，控制议价材价格，根据进度询 2.6 2.7 应书面提出并经建设单位技术总监同意。 2.8 额（避免损伤额）的20%奖励监理人。 2.9 理公司对责任人和项目总监通报批评，对责任人罚款 2000元逐出工地。 2.10 2.11 方指定并实到的人数，每人每天 200元。
中国移动广东公司通信工程监理合同项目名称： 甲方：中国移动通信集团广东有限公司XXX分公司 乙方： 签订日期：
第一部分通用条款 一、总则 为了使[××]工程顺利地按预定计划完成、工程监理管理和进度上都得到确切保证和受控，进一步明确双方在工程监理过程中的权利、义务和责任，经双方协商，一致同意签订本合同，共同遵守，互相监督执行，促进工程建设； 第一条本监理合同本设计合同的合同文件及解释顺序见《通用条款》第三条。 第二条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。 （2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人，本合同中等同于“甲方”。 （3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人，本合同中等同于“乙方”。 （4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 （5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。 （7）“工程监理的正常工作”是指双方在单项工程监理合同中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。 （8）“工程监理的附加工作”是指：1、委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；2、由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或延长时间而增加的工作。 （9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据委托方的要求监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。 （10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 （11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 第三条合同文件的优先次序：构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优 先次序来判断： 3.1 本合同专用条款; 3.2 本合同通用条款
2013年监理工程师《建设工程合同管理》真题及参考答案文字版 一、单项选择题（共50题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1. 关于保证人资格的说法，正确的是（）。 A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人 B.企业法人得分支机构一律不得作为保证人 C.医院可以作为保证人 D.学校不得作为保证人 2. 关于连带责任保证的说法，正确的是（）。 A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任 B.连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任 C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任 D.主合同的债务人经审判应履行债务，其债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以要 求连带责任保证人承担责任 3.关于抵押的说法，证券的是（）。 A.抵押的财产不转移占有 B.抵押的财产应当为抵押人所有 C.徒弟所有权可以作为抵押物 D.抵押合同应自登记之日起生效 4．某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖。得款2000万元。 银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。 A.全部归银行所有 B.返还施工企业550万元 C.返还施工企业600万元 D.返还施工企业750万元 5..关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。 A.投标保证有效期应从投标时算起 B.投标保证有效期应从开标日起算 C.投标保证有效期不得延长 D.投标保证有效期应长于投标有效期 6.关于合同形式的说法，正确的是（）。 Ａ.合同法对合同形式的要求是以要是为原则
临时房屋租赁合同 出租人：（以下简称甲方） 承租人：（以下简称乙方）甲乙双方经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、甲方将临时房屋出租给乙方使用。房号为号楼，面积为m2。 二、租赁期限：从年月日至年月日止。 三、每月租金为：元。 四、乙方交付房屋租赁保证金为：，保证金不计利息。 五、租金支付方式：租金每季年支付租金一次，乙方每次租金缴纳应于租赁开始的十天前支付清下一租赁期限段的租金。甲方开具租金收据。 六、双方的权利和义务 （一）、甲方的权利义务 1、甲方依照本合同约定将租赁房屋交付乙方使用。 2、甲方根据本合同约定向乙方收取保证金、租金并开具收据。 3、乙方有下列情况之一，甲方有权终止合同，收回房屋。因此而造成的损失由乙方赔偿： A、未征得甲方书面同意将承租的房屋擅自转租； B、将承租的房屋擅自拆改结构、损坏房屋及设施； C、不按时缴纳租金； D、利用承租房屋进行违法活动的。 （二）乙方的权利和义务 1、乙方应依照合同约定，使用租赁房屋，并交纳保证金和租金。 2、乙方负责租赁房屋及附属设备设施的维护并承担费用，损坏应负责修复或者赔偿。 3、乙方负责支付所租房屋的水、电、气、通讯、物管等房屋租赁使
用过程中发生的一切相关费用。 4、合同期满，乙方履行完本合同约定义务，结清相关费用和恢复房屋原状后收回保证金。 5、房屋租赁期限满，乙方需继续租用的，应当提前一个月与甲方协商一致，重新签订租赁合同。 七、乙方逾期交付租金，除补足租金外，每逾期一天，还须按租金的每日万分之五向甲方缴纳滞纳金。 八、合同争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议、纠纷，由双方协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。 九、其他约定： 1、因政府建设需要拆除该临时建筑致使本合同不能继续履行，双方解除合同，甲方不赔偿乙方任何损失和费用。 2、本合同未尽事宜，双方协商解决。 3、本合同经双方签字盖章后生效。 4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 出租人（签名）：承租人（签名）： 委托代理人（签名）：住所： 身份证号码： 签订地点：签约时间： 房屋租赁合同 编号：20160421006 出租方：（以下简称甲方）身份证号： 承租方：（以下简称乙方）身份证号：
2018年监理工程师考试《建设工程合同管理》--真题与答案解析 一、单项选择题 1、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。 A、项目法人责任制 B、招标投标制 C、工程监理制 D、合同管理制 【正确答案】A 【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。 2、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。 A、法人应在政府主管部门备案 B、法人应具有规定数额的经费 C、法人应有自己的组织机构 D、法人应抵押与经营规模相适应的财产 【正确答案】C 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。参见教材P5。 3、关于法律事实的说法，正确的是（）。 A、法律事实不包括事件 B、罢工属于法律事实中的行为 C、法院判决不属于法律事实中的行为 D、合同当事人违约属于法律事实中的行为 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误，法律事实包括行为和事件；选项B错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C错误，发生法律效力的法院判决属于行为；选项D正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。 4、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。 A、法定代理 B、委托代理 C、指定代理
D、延伸代理 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。 5、关于保证人资格的说法，正确的是（）。 A、公民个人不得作为保证人 B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人 C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 D、学校在一定条件下可以作为保证人 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P10。 6、关于抵押的说法，正确的是（）。 A、抵押物只能由债务人提供 B、正在建造的建筑物可用于抵押 C、提单可用于抵押 D、抵押物应当转移占有 【正确答案】B 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。 7、关于留置的说法，正确的是（）。 A、留置权可以通过合同的约定产生 B、留置权不以债权人合法占有对方产为前提 C、行使留置权后留置财产的所有权归债权人 D、施工合同不可实施留置权 【正确答案】D 【答案解析】本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）
工程监理合同管理制度1 工程监理合同管理制度 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 合同管理既是工程监理的重要内容,又是必不可少的控制手段。因此，需要加强对合同的管理工作。 依照《合同法》和其他相关经济法规，制定合同管理制度规定如下， 一由专人负责各项合同的签订、执行和管理。 二：合同签订必须报主管领导批准。经领导同意签字、盖公章后方可生效。 三：在合同签订过程中，条文清楚完整，明确双方的责任、权利和义务。明确违约责任。本着平等互利，风险共担的原则双方恪守合同。避免违约行为，尽最大可能消除不利影响实现合同预期目标。 四：合同管理人员每月对施工合同的执行情况检查分析一次，并同时送到业主、施工单位。检查结果在监理月应 予以反应。。 五：由于水利工程耗资大、施工周期长、施工条件多变,又具有不可逆转的质量特性,所以在施工阶段强化合同措施,协调约束各方行为,是搞好监理工作的基本途径。因此应完善合同咨询、
定期检查和协商制度,以实现工程的建设目标。 六：当发生合同争议,监理工程师应本着有利于施工的正常进行,不损害工程质量,维护双方合法利益的原则,实事求是,公正合理地协商调解。 七：管理好监理委托合同:每月总监主持月度工作总结时,应检查分析监理委托合同的履行情况,督促每个专业工程师按照合同、监理大纲、监理规划及实施细则的要求。认真做好本职工作,遵守行业准则和职业道德,达到全面履行合同的目标。 八：对于合同执行中发生的问题和有争议的重大事项,总监应及时向监理单位反映,由监理单位主管领导出面进一步与合同双方协商,以求得争议及时解 决。。 九：合同管理人员应保守机密。做好合同归档和借阅工作，建立合同执行情况。根据实际情况，编写《合同执行情况》汇报。 十：认真做好合同文本的保管工作。合同档案应防潮、防蛀、防火、防盗。合同档案需专业人员保管，避免破损。 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢
抚州移动通信网络建设工程合同管理办法为加强抚州移动网络建设工程合同管理，保障抚州移动网络建设工程合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》的规定，结合抚州移动实际，特制定本办法。 一、抚州移动所负责的所有通信网络建设工程的施工、监理、租赁及相应的工程物资采购合同的管理，适用本办法。 二、本办法所称网络建设工程，是指移动通信基站土建（装修）、传输杆线、管道、设备安装、综合接入、交流引入、防雷接地等工程施工及相应的工程物资采购。 三、抚州移动综合部是工程合同管理部门，按职责负责贯彻国家有关法律、法规和规章，办理合同备案、推行合同示范文本、培训合同管理人员、监督合同履行、调解合同争议、依法查处合同违法行为，工程建设主管部门具体负责本办法的实施。 四、符合本办法第二条规定的合同，合同当事人应在项目业务开展前依法签订。项目通过招投标的，应在中标通知书（总经理办公会决策）发出30天内签订。 五、签订建设工程合同应具备下列条件： （1）招标的工程（或非集采的工程物资）应已完成招标程序，中标通知书（总经理办公会决策）已经下达； （2）直接发包的工程应已完成规定的审批手续及具备施工条件；
（3）集采工程物资采购合同必须提供省公司下发的相关文件依据； （4）符合法律、法规、规章规定的其他条件。 六、订立合同，应当遵守法律法规规章的规定，遵循公平和诚实信用原则，明确合同双方的权利和义务，对可能发生的问题或争议应约定解决的方式和处理原则。任何单位和个人不得非法干预合同的签订。 七、合同双方应在建设工程合同签订后当日将合同向综合部备案。备案合同的结算条款、合同价，作为项目竣工结算的重要依据。 八、建设工程合同一式四份，合同双方各执二份。 九、签订补充协议的，补充协议为原合同的组成部分，并应在签订后当内向综合部备案。 十、合同双方因合同履行产生争议的，双方应在保证项目质量的前提下协商解决争议；协商不成的，按合同约定申请仲裁或向抚州市人民法院起诉。 十一、建设工程合同管理实行跟踪检查制度，合同管理机关应加强合同的签订及合同履行过程的指导服务和监督检查。 合同当事人在合同签订、履行中有违反有关法律法规规章行为的，由合同管理机关按各自职责依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 十二、合同当事人对行政处罚决定不服的，可依法申请行政复议或向人民法院起诉。逾期不申请行政复议，也不向人民法院起诉，又
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 临时房屋租赁合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
临时房屋租赁合同出租人以下简称甲方承租人以下简称乙方甲乙双方经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、甲方将临时房屋出租给乙方使用。 房号为号楼，面积为2。 二、租赁期限从年月日至年月日止。 三、每月租金为元。 四、乙方交付房屋租赁保证金为，保证金不计利息。 五、租金支付方式租金每季年支付租金一次，乙方每次租金缴纳应于租赁开始的十天前支付清下一租赁期限段的租金。 甲方开具租金收据。 六、双方的权利和义务一、甲方的权利义务1、甲方依照本合同约定将租赁房屋交付乙方使用。 2、甲方根据本合同约定向乙方收取保证金、租金并开具收据。 3、乙方有下列情况之一，甲方有权终止合同，收回房屋。 因此而造成的损失由乙方赔偿、未征得甲方书面同意将承租的房屋擅自转租；、将承租的房屋擅自拆改结构、损坏房屋及设施；、不按时缴纳租金；、利用承租房屋进行违法活动的。 二乙方的权利和义务1、乙方应依照合同约定，使用租赁房屋，并交纳保证金和租金。 2、乙方负责租赁房屋及附属设备设施的维护并承担费用，损坏应负责修复或者赔偿。 3、乙方负责支付所租房屋的水、电、气、通讯、物管等房屋租赁使用过程中发生的一切相关费用。 4、租赁期间，防火安全、门前三包、综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。
5、合同期满，乙方履行完本合同约定义务，结清相关费用和恢复房屋原状后收回保证金。 6、房屋租赁期限满，乙方需继续租用的，应当提前一个月与甲方协商一致，重新签订租赁合同。 七、乙方逾期交付租金，除补足租金外，每逾期一天，还须按租金的每日万分之五向甲方缴纳滞纳金。 八、合同争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议、纠纷，由双方协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。 九、其他约定1、因政府建设需要拆除该临时建筑致使本合同不能继续履行，双方解除合同，甲方不赔偿乙方任何损失和费用。 2、本合同未尽事宜，双方协商解决。 3、本合同经双方签字盖章后生效。 4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 出租人签名承租人签名委托代理人签名住所身份证号码签订地点签约时间
2018监理工程师《合同管理》练习题引导语：企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。以下是小编整理的2018监理工程师《合同管理》练习题，欢迎参考! 1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 2.下列财产可以作为抵押物的是( )。 A.学校、幼儿园的教学设施 B.依法被查封、扣押、监管的财产 C.所有权、使用权不明或者有争议的财产 D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋 3.关于代理关系的表述，错误的是( )。 A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人
的授权范围进行代理 B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任 C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任 D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务 4.建设领域的各项制度实际上是以( )为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。 A.合同制度 B.法律依据 C.建设工程 D.道德要求 5.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给( )。 A.保证人 B.抵押人 C.承包商
D.分包商 6.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的( )。 % % % % 7.实行施工总承包的，由( )支付意外伤害保险费。 A.总承包单位 B.施工单位 C.被保险人 D.保险人 8.在建设工程中，( )是最为常用的一种担保方式。 A.定金 B.质押 C.保证 D.留置
建设工程监理合同备案管理办法（试行） 第一条为加强建设工程监理合同的管理，规范监理市场行为，促进工程监理行 业的健康发展，制定本办法。 第二条本办法所称的建设工程监理合同备案是指工程监理合同签订后，由建设单位 将所签订的合同文本报具有该工程项目管理权限的建设行政主管部门进行查验、存档的活动。 第三条在本省行政区域范围内进行建设工程监理合同备案、实施对建设工程监理合 同备案的管理，适用本办法。 第四条省建设行政主管部门负责全省建设工程监理合同备案的监督管理。 各市、县(区)建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程监理合同备案的监督管理。 第五条工程监理企业承揽工程监理业务后，应当与建设单位签订《建设工程委托监 理合同》(示范文本)，(以下简称《合同》)。 《合同》应具备下列主要内容： (一)委托监理的业务范围和内容; (二)监理的技术标准和要求; (三)双方的权利和义务; (四)违约责任; (五)发生争议的解决方式; (六)对合理化建议的奖励方式; (七)双方约定的其他事项。 第六条《合同》的签订应当满足建设行政主管部门、建设单位、工程监理企业留存 需要，其数量不得低于3份。《合同》应当执行《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(以下简称《规定》)，同时必须载明工程监理服务取费的内容。取费低于《规定》最低标 准的，合同无效。 第七条建设工程监理费实行专户管理。建设单位与工程监理企业签订《合同》后， 应当将确定的监理费用一次性打入指定的银行专户，由建设行政主管部门或其指定的机构 进行监管，并按建设单位确定的工程进度向工程监理企业支付。但最终工程的监理费用应 当以工程监理企业所监理工程的造价为基准，进行结算。 第八条建设单位与工程监理企业自签订《合同》10日内，应当填写《建设工程监理合同备案登记表》一式三份，与《合同》以及向指定的银行账户缴费的凭证一起报具有该 工程管理权限的建设行政主管部门进行备案。 第九条监理合同备案时，具有工程管理权限的建设行政主管部门应当查验下列内容： (一)监理企业在资质标准规定的范围内承担业务; (二)合同文本填写规范、有效; (三)监理取费符合《规定》要求; (四)已向指定账户打入监理费; (五)项目人员配备满足监理工作需要。 第十条符合备案要求的，建设行政主管部门应当在合同的封面上标注明确的标识。
监理工程.合同管理 一、合同分析要点 进行建设工程监理，监理工程师的权利和责任都来自于合同，所以监理单位应全力配合建设单位做好合同管理的工作内容，合同要点分析是进行合同管理的关键性工作。 合同要点分析如下： 1、工程变更 1)工程变更无论由谁提出和批准，均须按工程变更的基本程序进行处理； 2)(工程变更记录)必须经监理单位签认后，施工单位方可执行； 3)(工程变更记录)的内容必须符合有关规范、规程和技术标准； 4)(工程变更记录)填写的内容必须表述准确、图示规范； 5)工程变更的内容及时反映在施工图纸上； 6)分包工程的工程变更通过总施工单位办理； 7)工程变更的费用由施工单位报项目监理部，由监理工程师进行审核后，总监理工程师签认； 8)工程变更的工程完成并经监理工程师验收合格后，按正常的支付程序办理变更工程费用的支付手续。 2、工程暂停及复工 1)在出现以下5种情况时总监理工程师可以签发《工程暂停令》： ①建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工； ②为了保证工程质量而需要进行停工处理； ③施工出现了安全隐患，总监认为有必要停工以消除隐患； ④发生了必须暂停施工的紧急事件； ⑤施工单位未经许可擅自开工，或拒绝项目监理机构管理。同时，
应根据停工的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。 2)在监理合同有约定或必要时，签发《工程暂停令》前，征得建设单位的同意。 3)在施工暂停原因消失、且具备复工条件时，总监理工程师应及时签发工程复工报审表，指令施工单位继续施工。 4)由于非施工单位且非上述②、③、④、⑤条原因时，总监应在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与施工单位进行协商。 5)签发工程暂停指令后，监理工程师协同有关单位按合同约定，处理好因工程暂停所诱发的各类问题。 3、工程延期 1)项目监理部对符合施工合同文件规定的原因造成的工程延期事件给予受理。 2)项目监理部在工程延期事件发生后，施工单位按合同约定和在合同约定期限内提交工程延期申请和延期事件的详细资料及《工程临时延期申请表》的情况下，受理施工单位提出的延期申请。由总监签署工程临时延期申请表并通报建设单位。当施工单位提交最终的工程延期申请表后，项目监理部应复查工程延期及临时延期情况，并由总监签署工程最终延期审批表。 3)项目监理部在做出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与建设单位和施工单位进行协商。 4)项目监理部应依据： ①施工合同中有关工程延期的约定：②工期拖延和影响工期事件的事实和程度；③影响工期事件对工期影响的量化程度。确定批准工程延期的时间。
中国移动公司通信工程监理合同项目名称： 甲方：中国移动通信集团XXX分公司 乙方： 签订日期：
第一部分通用条款 一、总则 为了使[××]工程顺利地按预定计划完成、工程监理管理和进度上都得到确切保证和受控，进一步明确双方在工程监理过程中的权利、义务和责任，经双方协商，一致同意签订本合同，共同遵守，互相监督执行，促进工程建设； 第一条本监理合同本设计合同的合同文件及解释顺序见《通用条款》第三条。 第二条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。 （2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人，本合同中等同于“甲方”。 （3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人，本合同中等同于“乙方”。 （4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 （5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。 （7）“工程监理的正常工作”是指双方在单项工程监理合同中约定，委托人委托的监理工作围和容。 （8）“工程监理的附加工作”是指：1、委托人委托监理围以外，通过双方书面协议另外增加的工作容；2、由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或延长时间而增加的工作。 （9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据委托方的要求监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。 （10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 （11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 第三条合同文件的优先次序：构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优 先次序来判断： 3.1 本合同专用条款; 3.2 本合同通用条款
交通部监理工程师合同 管理考试 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
《合同管理》试题 一、单项选择题：（每题1分，共10分） 1、表格合同是当事人双方合意的内容及条件，主要体现为一定表格上的记载，不能全面反映当事人（）的简易合同。 A、意愿 B、权利责任 C、义务 D、权利义务 2、世行贷款公路项目主要采用（） A、单价合同 B、总价合同 C、成本加酬金合同 D、设计施工总承包合同 3、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过（）。 A、14天 B、7天 C、21天 D、28天 4、承包人独自参予的保险，按FIDIC条件应该是（）。 A、人身伤亡险 B、承包人装备险 C、工程一切险 D、第三方责任险 5、赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违约赔偿损失实际上是（）。 A、对违约方的一种惩罚 B、对守约方的一种补偿 C、对违约方履约的一种要求 D、对违约方的一种经济制裁 6、工程项目不允许采取的招标方式是（） A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、竞争性招标 7、《工程变更令》由（）下达。
8、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。 A、委托合同 B、技术合同 C、承揽合同 D、买卖合同 9、建设工程合同是一种（）。 A、双务合同 B、有偿合同 C、诺成合同 D、要物合同 10、颁发有关整个工程的移交证书之后（）天之内，承包人应向工程师呈交一份竣工报表。 A、84天 B、65天 C、56天 D、21天 二、多项选择；（每题1分，共计40分） 1、合同的书面形式主要有（） A、电报 B、电话 C、电传 D、电子邮件 2、合同成立的要件主要有（） A、存在双方的订约主体 B、必须具有双方当事人 C、当事人对合同内容协商一致 D、应具备要约邀请和承诺阶段 3、要约邀请的主要形式有（） A、商品价目表 B、招标公告 C、投标书 D、广告 4、同时抗辩权制度具有的作用（）。 A、贯彻公平、平等原则，平衡合同当事人间利益 B、促进合同履行，维护交易秩序 C、贯彻诚实信用原则，增进双方协作 D、维护社会经济秩序 5、同时抗辩权适用的合同有（）
合同管理制度 合同管理既是工程监理的重要内容,又是必不可少的控制手段。因此，需要加强对合同的管理工作。 依照《合同法》和其他相关经济法规，制定合同管理制度规定如下， 一由专人负责各项合同的签订、执行和管理。 二：合同签订必须报主管领导批准。经领导同意签字、盖公章后方可生效。 三在合同签订过程中，条文清楚完整，明确双方的责任、权利和义务。明确违约责任。本着平等互利，风险共担的原则双方恪守合同。避免违约行为，尽最大可能消除不利影响实现合同预期目标。 四：合同管理人员每月对施工合同的执行情况检查分析一次，并同时送到业主、施工单位。检查结果在监理月应予以反应。 。 五：由于水利工程耗资大、施工周期长、施工条件多变,又具有不可逆转的质量特性,所以在施工阶段强化合同措施,协调约束各方行为,是搞好监理工作的基本途径。因此应完善合同咨询、定期检查和协商制度,以实现工程的建设目标。六：
当发生合同争议,监理工程师应本着有利于施工的正常进行,不损害工程质量,维护双方合法利益的原则,实事求是,公正合理地协商调解。七：管理好监理委托合同:每月总监主持月度工作总结时,应检查分析监理委托合同的履行情况,督促每个专业工程师按照合同、监理大纲、监理规划及实施细则的要求。认真做好本职工作,遵守行业准则和职业道德,达到全面履行合同的目标。八：对于合同执行中发生的问题和有争议的重大事项,总监应及时向监理单位反映,由监理单位主管领导出面进一步与合同双方协商,以求得争议及时解决。 。 九：合同管理人员应保守机密。做好合同归档和借阅工作， 建立合同执行情况。根据实际情况，编写《合同执行情况》汇报。十：认真做好合同文本的保管工作。合同档案应防潮、防蛀、防火、防盗。合同档案需专业人员保管，避免破损。 辽宁科大建设监理有限公司
监理考试模拟题,合同管理五 《合同管理》试题5 一、单项选择题：（每题1分，共10分） 1、表格合同是当事人双方合意的内容及条件，主要体现为一定表格上的记载，不能全面反映当事人（）的简易合同。 A、意愿 B、权利责任 C、义务 D、权利义务 2、世行贷款公路项目主要采用（） A、单价合同 B、总价合同 C、成本加酬金合同 D、设计施工总承包合同 3、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过（）。 A、14天 B、7天 C、21天 D、28天 4、承包人独自参予的保险，按FIDIC条件应该是（）。 A、人身伤亡险 B、承包人装备险 C、工程一切险 D、第三方责任险 5、赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违约赔偿损失实际上是（）。 A、对违约方的一种惩罚 B、对守约方的一种补偿 C、对违约方履约的一种要求 D、对违约方的一种经济制裁 6、工程项目不允许采取的招标方式是（） A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、竞争性招标 7、《工程变更令》由（）下达。 A、业主 B、工程师 C、现场监理 D、上级主管部门 8、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。 A、委托合同 B、技术合同 C、承揽合同 D、买卖合同 9、建设工程合同是一种（）。 A、双务合同 B、有偿合同 C、诺成合同 D、要物合同 10、颁发有关整个工程的移交证书之后（）天之内，承包人应向工程师呈交一份竣工报表。 A、84天 B、65天 C、56天 D、21天 二、多项选择；（每题1分，共计40分） 1、合同的书面形式主要有（） A、电报 B、电话 C、电传 D、电子邮件 2、合同成立的要件主要有（） A、存在双方的订约主体 B、必须具有双方当事人 C、当事人对合同内容协商一致 D、应具备要约邀请和承诺阶段 3、要约邀请的主要形式有（） A、商品价目表 B、招标公告 C、投标书 D、广告 4、同时抗辩权制度具有的作用（）。 A、贯彻公平、平等原则，平衡合同当事人间利益 B、促进合同履行，维护交易秩序 C、贯彻诚实信用原则，增进双方协作 D、维护社会经济秩序 5、同时抗辩权适用的合同有（）
2012年监理工程师《合同管理》真题及答案 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。 A.地震灾害导致施工暂停 B.恶劣气候影响施工安全 C.社会动乱影响施工进度 D.图纸设计错误导致的工程返工 2.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于( )。 A.委托代理 B.法定代理 C.指定代理 D.职务代理 3.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是( )。 A.施工投标保证 B.施工履约保证 C.施工预付款保证 D.质量保证金保证 4.甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为( )。 A.已经成立 B.完备形式后成立 C.效力待定 D.未成立 5.当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是( )。 A.招标公告 B.投标文件 C.宣传广告 D.招股说明书 6.《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是( )。 A.对方当事人降低注册资金 B.对方当事人银行贷款数额激增 C.对方当事人的法定代表人变更 D.对方当事人经营状况严重恶化 7.根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是( )。 A.一方因重大误解而订立的合同 B.双方协商一致订立的显失公平的合同 C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同 D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
监理工程师：建筑工程合同管理体系的协调 目前在我国各种大工程越来越多，业主为了成功的实现工程目标，必须签订许多主合同；承包商为了完成他的承包责任也必须订立许多分合同。这些合同从宏观上构成项目的合同体系，从微观上每个合同都定义并安排了一些工程活动，共同构成项目的实施过程。 在这个合同体系中，相关的同级合同之间，以及主合同和分合同之间存在着复杂的关系，在国外人们又把这个合同体系称为合同网络。在工程项目中这个合同网络的建立和协调是十分重要的，要保证项目的顺利实施，就必须对此做出周密的计划和安排。在实际工作中由于这几方面的不协调而造成的工程失误是很多的。合同之间关系的安排及协调通常包含以下几方面的内容。 1、工程和工作内容的完整性 业主的所有合同确定的工程或工作范围应能涵盖项目的所有工作，即只要完成各个合同，就可实现项目的总目标；承包商的各个分包合同与拟由自己完成的工程（或工作）一齐应能涵盖总承包责任。在工作内容上不应有缺陷或遗漏。在实际工程中，这种缺陷会带来设计的修改、新的附加工程、计划的修改、施工现场的停工，导致双方的争执。&考试大&为避免这种现象业主应做好如下几方面的工作。 （1）在招标前认真的进行总项目的系统分析，确定总项目的系统范围。
（2）系统地进行项目的结构分解，在详细项目结构分解的基础上列出合同的工程量表。实质上，将整个项目任务分解成几个独立的合同，每个合同中有完整的工程量表，这都是项目结构分解的结果。 （3）进行项目任务（各个合同或各个承包单位，或项目单元）之间的界面分析。确定各个界面上的工作责任、成本、工期、质量的定义。工程实践证明，许多遗漏和缺陷常常都发生在界面上。 2、技术上的协调 通常技术上的协调包括很复杂的内容，一般有以下几方面。 （1）几个主合同之间设计标准的一致性，如土建、设备、材料、安装等应有统一的质量、技术标准和要求。各专业工程之间，如建筑、结构、水、电、通讯之间应有很好的协调。在建设项目中建筑师常常作为技术协调的中心。 （2）分包合同必须按照总承包合同的条件订立，全面反映总合同的相关内容。采购合同的技术要求必须符合承包合同中的技术规范。总包合同风险要反映在分包合同中，由相关的分包商承担。为了保证总承包合同圆满的完成分包合同一般比总承包合同条款更为严格、周密和具体，对分包单位提出更为严格的要求，所以对分包商的风险更大。 （3）各合同所定义的专业工程之间应有明确的界面与合理的搭接。如供应合同与运输合同，土建合同和安装合同，安装合同和设备供应合同之间存在责任界面和搭接。界面上的工作容易遗漏，而