一、单项选择题
1.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ C ）顺序
解释。
A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书
B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单
D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
2.单机无负荷试车的确认权在（ A ）。
A.工程师
B.承包人
C. 设计人
D.发包人
3.工程质量保修期限，应（ C）的时间确定。
A.按当事人双方具体约定
B.按法规规定标准
C.由双方约定且不低于法定标准
D.参照行业通常习惯
4.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施
工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付（B ）万元。
A.4.2
B.2.2
C.2.0
D.0.2
5.关于“保留金”，下列说法错误的是（ A ）。
A.在业主手中
B.用于承包商违约赔偿费
C.应从首次支付进度款时起扣
D.不属承包商的工程款
6.FIDIC合同条件规定，在颁发整个合同工程的移交证书后84天内，承包商应向工程师报送（ B ）。
A.最终报表
B.竣工报表
C.结清单
D.临时支付报表
7.依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是（C ）。
A.预付款的金额不少于合同价22%
B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函
C.预付款保函金额要大于预付款额
D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10%的月开始扣回预付款
8.下列关于监理人义务的说法错误的是（ C ）。
A.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作
B.如果调换总监理工程师，必须首先经过委托人同意
C.为保证监理行为的公正性，任何情况下监理人及职员不应接受与监理工程有关的报酬
D.监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动
9.因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（B ）。
A.不退定金
B.按设计费一半支付
C.按全部设计费支付
D.不支付设计费
10.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（ A ）。
A.发包人追加合同价款，相应顺延工期
B.发包人追加合同价款，工期不予顺延
C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期
D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延
二、多项选择题
11.合同不当履行中的保全措施包括（ AD ）。
A.代位权
B.代理权
C.追认权
D.撤销权
E.拒绝权
12.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中（ AB ）的效力。
A.清理条款
B.结算条款
C.质量条款
D.风险条款
E.目的条款
13.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对（ACE ）有建议权。
A.生产工艺设计变更
B. 工程分包人的资格
C.设计标准
D. 调换承包人工作不力的有关人员
E.规划设计
14.下列有关监理合同双方关系的说法正确的是（ ADE ）。
A.由非监理人原因使监理工作延误
B.监理合同的变更只需委托人同意
C.当事人一方要求解除合同时，应当在一周内通知对方
D.变更合同必须采取书面形式
E.监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任
15.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可（CE ）
A.留置该工程
B.拍卖该工程
C.与发包人协议将该工程折价
D.请仲裁机构将该工程依法拍卖E
E.申请法院将该工程依法拍卖
16.下列叙述中正确的是（ ABCD ）。
A.工程师对进度计划的认可不免除承包人的责任
B.工程师逾期不确认承包人提交的进度计划视为同意
C.工程师对进度进行协调和控制
D.承包人负责设计的施工图提交工程师签认后方可使用
E.发包人委托设计人完成的施工图，经承包人审核后使用
17.合同鉴证的作用包括（ ABCD ）。
A.有利于纠正违法合同
B.可以使合同的内容更完备
C.预防和减少合同纠纷
D.督促当事人认真履行合同
E.对合同履行尽心担保
18.按照《合同法》的规定，下列属于要约邀请的是（ ABD ）。
A.价目表的寄送
B.招标公告
C.递送投标书
D.无价格的商业广告
E.发出中标通知书
19.施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用（BCD ）。
A.最高报价衡量法
B. 标底衡量法
C.复合标底衡量法
D.无标底衡量法
E.成本价衡量法
20.邀请招标与公开招标比较，具有（BCDE ）等优点。
A.竞争更激烈
B.不需设置资格预审程序
C.节省招标费用
D.节省招标时间
E.减少承包方违约的风险
答案及解析
一、单项选择题
1.答案：C订立合同时已形成的文件有：
（1）施工合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标书及其附件；
（4）施工合同专用条款；
（5）施工合同通用条款；
（6）标准、规范及有关技术文件；
（7）图纸；
（8）工程量清单；
（9）工程报价单或预算书。
合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。
通用条款规定，上述合同文件原则上应能够互相解释、互相说明。但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。由于履行合同时双方达成一致的洽商、变更等书面协议发生时间在后，且经过当事人签署，因此作为协议书的组成部分，排序放在第一位。如果双方不同意这种次序安排，可以在专用条款内约定本合同的文件组成和解释次序。
2.答案：A由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，因此，安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车。承包人应在试车前48小时向工程师发出要求试车的书面通知，通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字确认。
3.答案：C保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人双方应针对不同的工程部位，在保修书内
约定具体的保修年限。当事人协商约定的保修期限，不得低于法规规定的标准。
4.答案：B若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受
到的损失能够得到合理的补偿。
5.答案：A合同内以履约保函和保留金两种手段作为约束承包商忠实履行合同义务的措施，当承包商
严重违约而使合同不能继续顺利履行时，业主可以凭履约保函向银行获取损害赔偿；而因承包商的一般违
约行为令业主蒙受损失时，通常利用保留金补偿损失。履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义
务的责任期限（包括施工期和保修期）。
6.答案：B颁发工程接收证书后的84天内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。
7.答案：C预付款的数额由承包商在投标书内确认。承包商需首先将银行出具的履约保函和预付款保
函交给业主并通知工程师，工程师在21天内签发“预付款支付证书”，业主按合同约定的数额和外币比
例支付预付款。预付款保函金额始终保持与预付款等额，即随着承包商对预付款的偿还逐渐递减保函金额。
8.答案：C监理人义务的规定中指出，非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同
约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性。
9.答案：B因发包人原因要求解除合同。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开
始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
10.答案：A承包人对发包人供应的材料设备的检验通过后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包
人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期。
二、多项选择题
11.答案：AD保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确
保其债权的实现而采取的法律措施。这些措施包括代位权和撤销权两种。
12.答案：AB合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人
可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止，不影响合同中结算
和清理条款的效力。
13.答案：ACE监理人在执行监理业务时，可以行使建设工程有关事项和工程设计的建议权，建设工程
有关事项包括工程规模、设计标准-、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求。
14.答案：ADE任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更。
如果委托人要求，监理人可提出更改监理工作的建议，这类建议的工作和移交应看作1次附加的工作。建设工程中难免出现许多不可预见的事项，因而经常会出现要求修改或变更合同条件的情况。例如改变工
作服务范围、工作深度、工作进程等，特别是当出现需要改变服务范围和费用问题时，监理企业应该坚持
要求修改合同，口头协议或者临时性交换函件等都是不可取的。在实际履行中，可以采取正式文件、信件
协议或委托单等几种方式对合同进行修改，如果变动范围太大，也可重新制定一个合同取代原有合同。
当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。
15.答案：CE发包人收到竣工决算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催
告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包
人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的
价款优先受偿。
16.答案：ABCD我国目前的建设工程项目通常由发包人委托设计单位负责，在工程准备阶段应完成施
工图设计文件的审查。施工图纸经过工程师审核签认后，在合同约定的日期前发放给承包人，以保证承包
人及时编制施工进度计划和组织施工。施工图纸可以一次提供，也可以各单位工程开始施工前分阶段提供，只要符合专用条款的约定，不影响承包人按时开工即可。
17.答案：ABCD合同鉴证的作用有以下几点：
（1）经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同；
（2）经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷；
（3）经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率。
18.答案：ABD要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定，不
含有合同得以成立的主要内容，也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商
业广告、招股说明书等，即是要约邀请。
19.答案：BCD 综合评分法可以较全面地反映投标人的素质。报价部分的评分又分为标底衡量、用复
合标底衡量和无标底比较三大类。
20.答案：BCDE 邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省
时间；由于对投标人以往业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风险。为了体现
公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有
关证明材料，作为时评标的评审内容之一（通常称为资格后审）
综合练习题（一） （二）单项选择题（每题1分，共10分） 1．在买卖合同中，当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内通知出卖人；买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起（C）内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的除外。 错误!未找到引用源。A.6个月 错误!未找到引用源。B.1年 错误!未找到引用源。C.2年 错误!未找到引用源。D.4年 2．下列合同中属于无名合同的是（B）。 错误!未找到引用源。A.互易合同 错误!未找到引用源。B.旅游合同 错误!未找到引用源。C.技术咨询合同 错误!未找到引用源。D.多式联运合同 3．如甲公司向乙公司发函称：“我公司现急需某品牌和型号的彩电400台，如贵公司有货，请速来函，我公司将派人前来联系。”该函件属于（A）。 错误!未找到引用源。A.要约邀请 错误!未找到引用源。B.要约 错误!未找到引用源。C.反要约 错误!未找到引用源。D.承诺 4．定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（C）。 错误!未找到引用源。A.5% 错误!未找到引用源。B.10% 错误!未找到引用源。C.20% 错误!未找到引用源。D.30% 5．甲为乙保管彩电，仅因疏于注意而导致彩电被摔坏，则（A）。 错误!未找到引用源。A.构成违约责任而不构成侵权责任 错误!未找到引用源。B.构成侵权责任而不构成违约责任 错误!未找到引用源。C.既构成违约责任，也构成侵权责任 错误!未找到引用源。D.既不构成违约责任，也不构成侵权责任 6．甲有一古画，先与乙订立了一份买卖合同，后觉得乙出价不高，又与丙就同
《合同法》综合练习 题及答案
《合同法》综合练习题及答案 一、单项选择题 1.合同法不适用于（B） A.出版合同 B.收养合同 C.土地使用权合同 D.质押合同 2.在下列哪种情形中，在当事人之间产生合同法律关系（C） A.甲拾得乙遗失的一块手表 B.甲邀请乙看球赛，乙因为有事没有前去赴约 C.甲因放暑假，将一台电脑放入乙家 D.甲鱼塘之鱼跳入乙鱼塘 3.租赁合同是（A） A.双务合同 B.无偿合同 C.无名合同 D.为第三人利益订立的合同 4.下列情形中属于效力待定合同的有（A） A.10周岁的少年出售劳力士金表给40岁的李某 B.5周岁的儿童因发明创造而接受奖金 C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 D.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍 5.甲和乙合作开办了宏都干洗店，丙将一件皮衣拿到干洗店清洗，交给正在营业中的甲，并向甲交付清洗费100元。该合同关系的主体是（D） A.甲和丙 B.乙和丙 C.甲、乙和丙 D.宏都干洗店和丙 6.在以招标方式订立合同时，属于要约性质的行为是（B） A.招标 B.投标 C.开标 D.决标 7.某商店橱窗内展示的衣服上标明"正在出售"，并且标示了价格，则"正在出售"的标示视为（A） A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.既是要约又是承诺 8.合同终止以后当事人应当遵循保密和忠实等义务，此种义务在学术上称为后契约义务。此种义务的依据是（C）
A.自愿原则 B.合法原则 C.诚实信用原则 D.协商原则 9.某企业在其格式劳动合同中约定：员工在雇佣工作期间的伤残、患病、死亡，企业概不负责。如果员工已在该合同上签字，该合同条款（A） A.无效 B.是当事人真实意思的表示，对当事人双方有效 C.不一定有效 D.只对一方当事人有效 10.当事人采用合同书形式订立合同的，自（C） A.双方当事人制作合同书时合同成立 B.双方当事人表示受合同约束时合同成立 C.双方当事人签字或者盖章时合同成立 D.双方当事人达成一致意见时合同成立 11.无权代理中，被代理人的追认权在性质上属于（A） A.形成权 B.抗辩权 C.支配权 D.请求权 12.某甲的儿子患重病住院，急需用钱又借贷无门，某乙趁机表示愿意借给2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同（D） A.因显失公平而无效 B.因显失公平而可撤销 C.因乘人之危而无效 D.因乘人之危而可撤销 13.下列附条件合同效力的描述，正确的是（C） A.附生效条件的合同，自条件成就时失效 B.附解除条件的合同，自条件成就时生效 C.在附生效条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同生效 D.在附解除条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同继续有效 14.应合同当事人的请求，由人民法院予以撤销的合同（B） A.自人民法院决定撤销之日起不发生法律效力 B.自合同订立时起不发生法律效力 C.自人民法院受理请求之日起不发生法律效力 D.自合同规定的生效日起不发生法律效力
2008年7月高等教育自学考试 采购法务与合同管理试卷 本试卷分为两部分。满分100分;考试时间165分钟。 第一部分为案例题,请分析案例回答。第一部分有两道必答题,每道题25分。共50分。 第二部分为选答题,第二部分共有四道题,请回答其中任意两道题。每道题25分,多答题目不计分。共50分。 2004年5月1日,宏达有限公司总经理王林去上海出差,参观一个纺织品交易会时遇见绿叶制衣集团公司副总经理李潇,李潇就是五林的大学同学,两人多年未见,中午聚餐时李潇说:“公司生意一直不错,最近又接了一个美国贸易公司的订单,但现在公司面料存货不多了,我这次来就想采购一批布料”五林听后表示,她公司正巧有一批布料要外销,价格公道。于就是两人一拍即合,口头达成了布匹买卖协议,其中约定:宏达公司向绿叶公司出售布匹5万米,绿叶公司在收到全部布匹后支付给宏达公司货款人民币10万元,由宏达公司负责办理货物托运手续,交给李潇指定的承运人某物流公司。 口头约定后,宏达公司很快就从仓库调动了5万米布匹交给承运人某物流公司。2004年5月10日,货物运抵绿叶公司所在地,某物流公司通知绿叶公司提货。然而,绿叶公司收到布匹之后,一直未向宏达公司付款。为此,宏达公司打了几次电话催款,绿叶公司说,由于赶上雨季,运出的布匹受到雨淋而变潮发霉,已无法使用,因此,绿叶公司拒绝付款,并要求宏达公司尽快派人来处理这批发霉的布匹。 王林得知这个消息后,于5月13日飞往绿叶公司所在地查瞧布匹,经与技术人员商议后确诊布匹就是因路途遭雨受潮而发霉的,基本已无法正常使用。对于这个问题,王林认为,货物就是按时发出的,宏达公司已经履行了合同,因此不需要承担任何责任,绿叶公司仍应依约付款,绿叶公司听到这话后,断然拒绝付款,并额外要求宏达公司支付布匹占用的仓库保管费用人民币3万元,双方分歧很大,王林与李潇商谈过几次,但一直没有达成共识。眼见货款一天一天拖下去,宏达公司终于失去耐心,于6月1日向绿叶公司所在地法院提起民事诉讼,绿叶公司得知此事后,也向法院反诉宏达公司。 宏达公司向法院诉求绿叶公司支付全部货款,并承担王林来查瞧布匹的交通费与住宿费以及相关的诉讼费用。绿叶公司则要求宏达公司立即妥善处理这批5万米的布匹,并支付有关的仓库保管费用。在答辩状中,绿叶公司认为口头合同就是无效的合同,这个合同自始无效,所以这批布匹买卖的风险应由宏达公司承担,而宏达公司坚持认为口头合同就是有效的合同,一经订立,双方应该按照约定履行合同。谁违约,谁就要承担违约责任,受案法院经过开庭听取原被告双方的意见,查询有关证据,最后判决绿叶公司应宏达公司支付全部
2018年辽宁省普通高中学生学业水平考试模拟试卷 数 学 试 卷 （本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分，满分100分，考试时间90分钟） 注意事项： 1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上. 2. 答案一律写在答题卡上，写在试卷上无效.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回. 3. 回答选择题时，选出每个小题答案后，用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动，用橡皮擦干净后，再选择其他答案标号. 参考公式： 柱体体积公式Sh V =，锥体体积公式Sh V 3 1 =（其中S 为底面面积，h 为高） ： 球的体积公式3 3 4R V π= （其中R 为球的半径）. 第Ⅰ卷 一、选择题：本大题共12小题，每小题3分，共36分，再每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。 1．已知集合}3,2,1{=P ，集合}4,3,2{=S ，则集合P S ? A. }3,2,1{ B. }4,3,2{ C. }3,2{ D. {1,2,34}， 2．函数f (x) 的定义域是 A. {x |x 2}-> B. {x |x 2}-< C. {x |x 2}-1 D. {x |x 2}1 3. 已知角β的终边经过点P(1,2)-，则sin β= A. 2- B. 1 2 - C. - 4.不等式(x 2)(x 3)0+-<的解集是 A. {x |2x 3}-<< B. {x |3x 2}-<< C. {x |x 2x 3}或<-> D. {x |x 3x 2}或<-> 5.某超市有三类食品,其中果蔬类、奶制品类及肉制品类分别有20种、15种和10种, 现采 用分层抽样的方法抽取一个容量为n 的样本进行安全检测，若果蔬类抽取4种，则n 为 A. 3 B. 2 C. 5 D. 9 6．某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为
《合同法》综合试题(附答案)
合同法综合试题及答案( 一) 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共30分) 1.下列选项中体现合同关系相对性的是( ) A.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力 B.债务人无偿处分其财产使债权人的债权受到侵害，债权人可请求人民法院撤销债务人的处分行为 C.债务人向债权人交付标的物被第三人毁坏时，债权人追究第三人的侵权责任 D.当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任 2.在确定无名合同的法律适用时，首先应考虑适用( ) A.合同法的一般规则 B.类似的有名合同的规则 C.买卖合同的一般规则 D.交易习惯 3.甲明知自己的车子被盗，仍然积极地与乙磋商订立车子买卖合同，致使乙花费一定的订约费用，甲对乙的订约费用可基于( )获得赔偿。
A.违约责任 B.侵权责任 C.缔约过失责任 D.违约责任或缔约过失责任 4.甲对乙声称：“我正在考虑卖掉家中祖传的一套家具，价值10万元”，乙立即向甲表示：“我愿意以10万元价值购买此套家具”。下列判断正确的是( ) A.甲对乙的表示构成要约 B.乙对甲的表示构成承诺 C.甲对乙的表示构成承诺 D.乙对甲的表示构成要约 5.我国《合同法》对要约生效的时间采取( ) A.发信主义 B.到达主义 C.了解主义 D.以上答案都不对 6.甲向乙发出要约，乙于5月10日收到要约，于6月15日发出承诺，当时已超过了承诺期限，该承诺于6月20日到达甲处。甲随即通知乙该承诺有效，通知于6月26日到达乙处，则合同于( )成立。 A.6月20日 B.6月15日 C.6月26日 D.5月10日
合同法分则考试题(doc 24页)
一、单项选择题 1．甲公司与乙公司签订买卖合同，约定甲公司向乙 公司交付500吨货物，双方未就所有权转移另行 约定，那么买卖合同标的物所有权转移时间为( )。 A．500吨货物交付时 B．甲公司与乙公司的合同生效时 C．甲公司与乙公司的合同成立时 D．乙公司向甲公司付讫货款时 2．2008年5月20日，甲公司与乙公司签订一份货 物买卖合同。合同约定，乙公司于5月30日到 甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至6月30日才去提取该批货物，但6 月25日甲公司的库房因洪水被淹没，致使乙公 司应提取的全部货物毁损。根据《合同法》的规
未约定利息。王某还款时，张某索要利息，王某 以没有约定为由拒绝。根据《合同法》的规定，下列关于王某是否支付利息的表述中，正确的是( )。 A．王某不必支付利息 B．王某应按当地民间习惯支付利息 c．王某应按同其银行贷款利率支付利息 D．王某应在不超过同期银行贷款利率3倍的范 围内支付利息 6．甲企业于2008年1月1 El从乙银行借款1000万 元。期限为1年零9个月，但双方在借款合同中 没有约定支付利息的期限，在依照《合同法》有 关规定仍不能确定的情况下，甲企业支付利息的 期限为( )。 A．在返还借款时一并支付利息 B．每季度的最后1 日支付
c．前6个月的最后1日支付2／3的利息，借款 期限届满时支付剩余的1／3利息 D．在届满1年时支付一次，剩余9个月期限届 满返还借款时再支付一次 7．根据合同法的规定，借款人提前偿还贷款的，除 当事人另有约定外，计算利息的方法是( )。 A．按照借款合同约定的期间计算 B．按照借款合同约定的期间计算，实际借款期 间小于1年的，按1年计算 C．按照实际借款的期间计算 D．按照实际借款的期间计算，但是借款人应当 承担相应的违约责任 8．根据《合同法》规定，租赁合同的租赁期限不得 超过( )。 A．20年 B．30年 C．40年 D．50年
谈谈公务员，事业编，工作人员，合同工，临时工的区别亲爱的战友们，一年了，大家都在彷徨中期待。不管过线还是没过线，大家都要放平心态！我是连排就没过线。当然不是我没考好，是档案分数太低。大家肯定都关心公务员喝事业编的问题。个人总结了一下发给大家。愿有所帮助借鉴。其实，说实在的，很多朋友并不是很分的清楚，公务员，事业编，工作人员，合同工，临时工的区别。我把我知道的大概说下，说的不对，大家补充吧。
一，先解释什么是公务员。根据新出台《公务员法》，满足以下三个条件的，为国家公务员。1，吃财政。2，行使国家行政权利。3，在编在职（行政编制）。只有满足以上全部条件者，才为公务员。公务员分两种，政务类公务员和业务类公务员。我们一般都说的是后者，两类公务员可以简单的理解为，前者为官，实行任期制；后者为大头兵，实行常任制，在公务员中称非领导职务，具体又分为，主任科员、副主任科员、科员、办事员等级别，享受相应的待遇，不是领导。就这么
简单的解释下吧，说的太详细，一页都说不完。 二，什么是事业编。事业编制是事业单位编制的总称，像学校就是典型的事业单位。事业单位分为自收自支、差额拔款、全额拔款三种类型。第一种，就是你的工资和福利全由自己单位的收入来支付。第二种，就是你的工资和福利有一部分是政府负担的，有一部分是自己单位的收入负担。第三种就是你的工资和待遇全部由政府负担，这种的事业编制就从形式上和公务员是一模一样的了。这里，大概得说下行政编
和事业编的区别，两者比较明显的区别，并非待遇和工资等方面，而是，行走路线不一样。行政编，走级别制，比如，副科，正科，副处，正处，一直往上。事业编，走职称，前几天人事部刚下发了事业编级别分类，分了10级，分别对应公务员级别。大家可以搜索着看看。我就不说那么详细了。还有其他的区别，都不是很大，理论上，事业编是不能任领导职务的，如果你是事业编，假如升你为处长，那么你的编制自然就转为了行政编制。这点大家务必分清，再有，事业编在省一级人事主
高二数学学业水平考试模 拟试题 The document was prepared on January 2, 2021
高二数学学业水平考试模拟试题 一、选择题：本大题共10小题，每小题4分，满分40分．在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的． 1. 已知集合{}1,2A =, {}1,0,1B =-, 则A B 等于 A .{}1 B. {}1,0,2- C. {}1,0,1,2- D. ? 2. cos120?的值是 A . 2- B. 12- C. 12 D. 2 3. 不等式2230x x --<的解集是 A . ()3,1- B. ()1,3- C. ()(),13,-∞-+∞ D. ()(),31,-∞-+∞ 4. 已知直线12:220,:410l x y l ax y +-=++=, 若12//l l , 则a 的值为 A . 8 B. 2 C. 12 - D. 2- 5. 函数sin 2y x =是 A . 最小正周期为2π的偶函数 B. 最小正周期为2π的奇函数 C. 最小正周期为π的偶函数 D. 最小正周期为π的奇函数 6. 在等比数列{}n a 中, 若362459,27a a a a a ==, 则2a 的值为 A . 2 B. 3 C. 4 D. 9 7. 如果实数x 、y 满足条件1,210,10.y x y x y ≤??--≤??+-≥? 则2x y +的最大值为 A . 1 B. 53 C. 2 D. 3 8. 已知某几何体的三视图如图1所示, 是腰长为2的等腰梯形, 则该几何体的体积为 A . B. C. D. 侧视俯视 图
合同法试题一 一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 l.无名合同是指( ) A.无名称合同 B.法律无明文规定名称与规则的合同 C.无内容合同 D.无形式合同 2.《合同法》规定：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。这一规定体现的是( ) A.适当履行原则 B.协作履行原则 C.经济合理原则 D.情势变更原则 3.上海某公司与宁波某公司订立一加工承揽合同，由宁波公司承揽加工3万件牛仔裤，合同中未约定履行地点，依合同法规定，该合同履行地应在( ) A.上海某公司所在地 B.宁波某公司所在地 C.上海某公司指定的地点 D.宁波某公司指定的地点 4.合同当事人互负债务，且无先后履行顺序之约定，当事人一方可在对方未履行之前，拒绝对方的履行请求，这被称为( ) A.先履行抗辩权 B.同时履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权 5.情势变更的前提，是合同成立后，作为该合同基础的事由发生了合同订立时不能预料的变化，而这种变化的原因是( ) A.由于主体不合格 B.由于意思表示不真实 C.由于违法 D.不可归责于当事人的原因 6.合同解除针对的标的是( ) A.无效合同 B.有效合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同 7.法律规定或者当事人约定解除权行使期限的，期限届满当事人不行使的，该权利 ( ) A.继续有效 B.效力待定 C.消灭 D.中止 8.合同的权利义务终止后，当事人根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，其依据是( ) A.诚实信用原则 B.自愿原则
法律顾问考试真题：合同法分则（单选）【真题试题】（2011年单项选择第2题） 1.下列合同中，不属于实践合同的是（）。 A.保管合同 B.赠与 C.定金合同 D.自然人之间的借款合同 【真题解析】本题考点是诺成合同与实践合同的区分与辨别。（1）诺成合同，又称不要物合同，是指只要行为人意思表示一致，就能成立的合同。（2）实践合同，又称要物合同，是指除意思表示一致之外，还需以物的交付为成立（生效）要件的合同。由于合同的本质在于信用，现代法上交易信用十分发达，所以签订合同时以诺成合同为常态，以实践合同为异态。根据相关法律，
以下合同为实践合同：①定金合同（《担保法》第90条）；②借用合同（《民法通则意见》第126条）；③自然人之间的借贷合同（《合同法》第210条）；④保管合同（《合同法》第367条）。特别注意：赠与合同（《合同法》第185条）属于诺成合同，也就是说赠与合同属于不要物合同，只要赠与人与受赠人意思表示一致，赠与合同就成立并且生效。关于赠与合同，要注意法律的变迁：《民法通则意见》第128条赠与合同规定为实践合同，与《合同法》第185条关于诺成合同的规定相冲突，按照新法优于旧法的原则，前者被废止。根据以上分析，本题选B.【真题试题】（2011年单项选择第11题） 2.甲、丙两公司签订了一批货物的买卖合同，约定由甲公司委托乙公司将该批货物从北京运往广州交付给丙公司。在运输途中，甲公司与丙公司解除该合同，将该批货物出卖给广州的丁公司。甲公司与丁公司约定，甲公司负责将货物运到广州后交货。合同签订后，货物在运输途中因地震而灭失。该货物损失的承担人是（）。 A.甲公司 B.乙公司
招标师《招标采购合同管理》考试试题与答案 一、单项选择题 1、招标采购合同规划的内容不包括()。 A.工程建设项目或政府采购活动目标和需求分析 B.项目建设可行性分析 C.合同订立及履行规划以及合同动态跟踪评估规划 D.初步合同规划 标准答案：B 答案解析：(1)合同规划的内容 招标采购合同规划的内容主要解决规划什么的问题。招标采购合同规划的内容必须以工程建设项目或政府采购活动的目标及招标人的需求为基础和原则，为最终实现整个项目的目标及招标人的需求而确定的规划工作所指向的对象。 从规划的流程看，招标采购合同规划的内容应涵盖项目前期调研、合同目标确定、合同体系设计、合同签订、合同履行以及跟踪评估的全过程。 招标采购合同规划的内容包括：工程建设项目或政府采购活动目标和需求分析、初步合同规划、工作分解、合同数量及种类规划、合同体系确立、合同要素确定、合同订立及履行规划以及合同动态跟踪评估规划等。 2、招标采购合同规划的主要目的是()。 A.确定招标合同单元，完成招标方案的编制，从而指导整个
招标采购实践活动 B.将项目分成若干个最小合同单位进行招标，从而最大程度节约时间 C.确定各个招标合同单元，完成招标方案的编制，从而计算出整个项目的资金预算 D.约定合同有效期，以免耽误工程 标准答案：A 答案解析：对于招标师而言，招标采购合同规划的主要目的是确定招标合同单元，完成招标方案的编制，从而指导整个招标采购实践活动。招标采购合同规划的每一项内容，都应当以此为行为准则和主轴。 3、总体合同结构分解的目标是()。 A.明确项目相关的所有合同的设备款项 B.明确项目相关的所有合同的资金预算 C.明确项目相关的所有合同的种类及数量 D.明确项目相关的所有合同的结算方式 标准答案：C 答案解析：2)招标采购总体合同结构分解 招标采购总体合同结构分解，是指在建构合同体系之前，通过明确工程建设项目或政府采购活动的总体目标以及合同总体需求，分析项目的技术特点、经济特点、管理特征等，并结合市场因素、竞争性因素等，依据有关法律政策、技术标准和规范，
高中学业水平考试数学模拟题（一） 班级 姓名 一、选择题：（本大题共10小题，每小题4分，满分40分。） 1．已知集合{1,2,3,4,5}=A ，{2,5,7,9}=B ，则I A B 等于（ ） A ．{1,2,3,4,5} B ．{2,5,7,9} C ．{2,5} D ．{1,2,3,4,5,7,9} 2．若函数()3= +f x x ，则(6)f 等于（ ） A ．3 B ．6 C ．9 D ．6 3．直线1:2100--=l x y 与直线2:3440+-=l x y 的交点坐标为（ ） A ．(4,2)- B ．(4,2)- C ．(2,4)- D ．(2,4)- 4．两个球的体积之比为8：27，那么这两个球的表面积之比为（ ） A ．2:3 B ．4:9 C ．2:3 D ．22:33 5．已知函数()sin cos =f x x x ，则()f x 是（ ） A ．奇函数 B ．偶函数 C ．非奇非偶函数 D ．既是奇函数又是偶函数 6．向量(1,2)=-r a ，(2,1)=r b ，则（ ） A ．//r r a b B ．⊥r r a b C ．r a 与r b 的夹角为60o D ．r a 与r b 的夹角为30o 7．已知等差数列{}n a 中，7916+=a a ，41=a ，则12a 的值是（ ） A ．15 B ．30 C ．31 D ．64 8．阅读下面的流程图，若输入的a ，b ，c 分别 是5，2，6，则输出的a ，b ，c 分别是（ ） A ．6，5，2 B ．5，2，6 C ．2，5，6 D ．6，2，5 9．已知函数2()2=-+f x x x b 在区间（2，4）内有唯一零点，则b 的取值范围是（ ） A ．R B ．(,0)-∞ C ．(8,)-+∞ D ．(8,0)- 10．在ABC ?中，已知120=o A ，1=b ，2=c ，则a 等于（ ） A 3 B 523+ C 7 D 523-二、填空题：（本大题共5小题，每小题4分，满分20分。） 11．某校有高级教师20人，中级教师30人，其他教师若干人，为了了解该校教师的工资收入情况，拟按分层抽样的方法从该校所有的教师中抽取20人进行调查.已知从其他教师中共抽取了10人， 则该校共有教师 人． 12．3log 43) 的值是 ．
合同法试题及答案 一、单项选择题(每小题1分，共10分，在每小题的四个备选答案选出一个 正确的答案。请将正确答案的序号填在括号内) 1．下列合同中，属于要物合同的是：( D )。 A．租赁合同 B．买卖合同 C．加工合同 D．借用合同 2．按照我国《合同法》第33条的规定，当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，若合同要成立，对确认书的要求是( C)。 A．可以在合同成立之后要求签订确认书，签订确认书时合同成立 B．可以在合同成立同时要求签订确认书，签订确认书时合同成立 C．可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立 D．可以不要求签订确认书，合同也成立 3．无处分权的人处分他人财产的合同属于( B )。 A．为自始无效合同 B．为效力未定合同 C．为可变更可撤销合同 D．以上都不是 4．合同履行费用的负担不明确的，由( A )分担。 A．履行义务的一方 B．接受履行的一方 C．合同双方当事人 D．协商确定 二、多项选择题(每小题2分，共10分。在每小题的五个备选答案 中，选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案 未选全或选错的。该小题不得分) 1．依照我国有关法律及行政法规的规定，须经审批机构审批方为生效的合同 有( ABE )。
A．中外合资经营企业合同 B。中外合作经营企业合同 C．涉外贸易买卖合同 D．技术引进合同 E．对外合作开采海洋石油资源合同 2．下列情况，属无效合同的有( CDE )。 A．因欺诈而订立的合同 B．因胁迫而订立的合同 C．损害国家利益的合同 D．无行为能力人订立的合同 E．当事人以合法形式掩盖非法目的合同 3．在权利质押中可以质押的权利有( ABCDE )。 A．汇票 B．存款单 C著作权中的财产权 D．依法可以转让的股票 E．依法可以转让的商标专用权 4．融资租赁合同的法律特征有( ABCDE )。 A．是转移财产使用权的合同 B．为双务合同 C．为有偿合同 D．为诺成合同 E．为要式合同 5．技术咨询报告包括就特定技术项目提供的合同种类有： ( ABCD )。 A．可行性论证合同 B。技术预测合同 c．专题技术调查台同 D．分析评价报告合同 E．关于风险分担合同 三、填空题(每空1分，共15分) l·合同法基本原则具有一般规范性和不确定性。 2．我国《合同法》第22条规定，承诺应当以通知的方式作出。
买卖合同 一、性质： （1）出卖人必须转移标的物于买受人； （2）买受人需向出卖人支付价款； （3）买卖合同是双务合同、有偿合同； （4）买卖合同是诺成合同；（可约定为实践合同）（5）买卖合同一般为不要式合同。 二、出卖人的义务 （1）交付标的物 （形态、主体、标的、期间、地点） （2）转移标的物的所有权 （动产：交付、例外、不动产：登记） （3）“一物多卖”场合的履行规则 （普通动产、特殊动产） （4）瑕疵担保责任 （物的瑕疵担保责任的构成、承担方式） （权利的瑕疵担保责任的构成、承担方式） 三、买受人义务 （1）支付价款 （数额、时间、地点、方式） （2）检验义务 （及时、期间、标准、通知、成立、落实） （3）保管义务 （条件） （4）及时受领义务 四、标的物损毁、灭失的风险负担 （1）交付前由出卖人承担，交付之后由买受人承担（2）交由承运人运输的在途的物，被出卖，除另有约定外，自合同成立时买受人承担（但在合同成立时知/应知却未告知买受人的除外） （3）因买受人原因不能按约定的期限交付的，自违约之日起承担 （4）特定地点交付的，出卖人将标的物置于交付地点，买受人违约没收取的，违约之日起承担 （5）因质量不合格使不能实现合同目的，买受人拒绝标的物/解除合同的，出卖人承担 五、标的物的利益承受（孳息归属） （1）交付主义（交付前归出卖人，交付后归买受人）六、特种买卖合同 （1）分期付款买卖 A.解除合同/请求支付全部价款的特约 （1/5、超过部分返还） B.所有权保留的特约（不适用于动产、取回条件、75%+善意、赎回期间） C.解除合同/损害赔偿金额的特约（各自返还、有过错赔偿损失（利益也算）、限制） （2）样品买卖（效力） （3）试用买卖 （概念：特征、不属于试用买卖的情况） （试用买卖的生效） （期间） （对买受人任渴的确定及其法律效力） （买受人不予认可）
合同制工作人员笔试试题库 一、单项选择题 1.井盖标有“网络通讯”字样井盖属于：（A） A网络通讯井盖 B.通讯交接井盖 C.网络井盖 D.通讯井盖 2.下列哪一类不属于部件类园林绿化的：（B） A.行道树B地灯C.街头坐椅D.雕塑 3.井盖标有“路灯”字样井盖属于（D）。 A.网络通讯井盖 B.电信井盖 C.网络井盖 D.路灯井盖 4.下列不属于事件市容环境的是（C）。 A.暴露垃圾 B.焚烧垃圾、树叶 C.沿街乞讨 D.道路保洁 5.下列不属于事件类市容环境的（D）。 A.暴露垃圾 B.积存垃圾渣土 C.道路遗撒 D.乱涂乱画 6.施工废弃料属于下列哪种分类( A )。 A事件施工管理 B事件街面秩序 C部件扩展部件 D事件市容环境 7.中心人员可以通过数字城管业务受理系统执行以下哪些操作（C） A. 案件受理 B. 案件立案 C. 案件派遣 D. 案件登记 8.发生案件派遣错误时，可通过哪项操作将案件撤回重新派遣。（A） A回退 B 办理 C 查询 D 申请 9.巡查员核查未完成应执行以下哪项操作？（A） A派遣B结案C巡查员核查D回退 10.责任单位延期申请案件，申请期限最长可达（A） A 3个月 B 六个月 C 7天 D 15天 11.下列属于事件市容环境类的是（A） A道路保洁 B 乱摆卖 C 施工占道 D 占道经营 12.Word文档以文件形式存放于磁盘中，其默认的文件扩展名为（C）。 A、txt B、exe C、doc D、sys 13.Word文档转换成纯文本时，一般使用（D）项。 A、新建 B、保存 C、全部保存 D、另存为
14.在Word中，选定文档内容之后单击工具栏上的“复制”按键，是将选定的内容复制到（C）。 A、指定位置 B、另一个文档中 C、剪贴板 D、磁盘 15.将回收站的文件还原时，被还原的文件将回到（A） A被删除的位置 B 桌面上 C “我的文档”中 D内存中 16.对处于还原状态的Windows应用程序窗口，不能实现的操作是（D） A最大化 B 最小化 C移动 D旋转 17.在计算机插U盘的接口通常是（C）标准接口。 A USP B UPS C USB D UBS 18.一个完整的计算机系统包括（D） A 计算机及其外部设备 B 主机、键盘、显示器 C 系统软件和应用软件 D 硬件系统和软件系统 19.在Windows系统中，回收站用于（C）。 （A）接收网络传来的信息。（B）临时存放使用的资源。（C）临时存放删除的文件夹及文件。（D）接收输出的信息 20. 回收站中的文件（A ）。 （A）可以还原（B）只能清除（C）可以直接打开（D）可以复制 21.在Windows中，关于文件夹的描述不正确的是（D）。 A文件夹是用来组织和管理文件的 B“计算机”是一个系统文件夹 C文件夹中可以存放驱动程序文件 D同一文件夹中可以存放两个同名文件 22.从高层决心和公众自觉方面看，大气污染治理的步伐不断加快。调整能源结构、产业转型升级，需要政府更有所作为，这是无可争议的重头。同时，作为每位公民却可做到少些抱怨，多些从自身做起，比如不放鞭炮、多乘坐公共交通等等。作者通过这段文字主要想表达的是（ B ）。 A.每位公民在大气污染治理中都应承担相应责任 B.大气污染治理需要政府与每位公民的共同努力 C.政府在大气污染治理中应承担起最主要的责任 D.政府与公民都已经开始积极投身于大气污染治理中 23.当前意义上的人民福祉已经不同于历史上简单的温饱状态，而是包括极为丰富的内容：既包括人民的权利和尊严，也包括人民的收入和消费，同时也涉及自由、安全、社会保障和精神生活等方面。这段文字主要说明了（A）。
采购合同管理练习题中英文对照20题－采购管理 1. To designate funds for a specific project objective or purpose is to: A. Appropriate B. Allocate C. Authorize D. Commit 为一个特定的项目目标或目的指定分配资金是要: A. 拨款 B. 定位 C. 授权 D. 委托 2. Which of the following least affects a contractor’s ability to perform the contracted activities after the contract is signed? A. A poor definition of contract deliverables B. The extent of project sub-contracting C. The complexity of the contracted effort D. The contract type 在已签完合同后,对于承包商去实施完成所签约的任务活动的能力,下列哪一项最没有影响力? A. 对合同交付物的定义出现问题 B. 项目分包的程度 C. 所签约的工作复杂性 D. 合同类型 3. Which of the following would you do if you wanted the contractor to start work on a project immediately? A. Issue a letter contract, but follow up as soon as possible with some type of a final contract B. Sign a Time and Materials contract for the entire effort C. Negotiate a Firm Fixed Price contract D. Negotiate a cost sharing arrangement 如果你想要承包商立刻开始进行项目工作, 你会做下列哪一事项? A. 先签发一封合同意向书, 然后尽快形成某种类型的最终合同书 B. 对整个任务工作,签一份个工时和原材料合同 C. 谈判达成实盘固定价合同 D. 谈判达成成本分摊办法 4. Which of the following is not a viable acquisition method? A. Request for Proposal (RFP) B. Invitation for sealed bids C. Negotiating a price through bargaining D. Purchase order 我们为采购员、销售员免费提供采购管理、采购流程、合同范本、销售管理、销售技巧、
第一卷（选择题共60分） I．单项填空（共15小题；每小题1分，满分15分） 从A、B、C、D四个选项中，选出可以填入空白处的最佳选项。 1．—Hurry up! There's a bus coming! —Why run There will be ______ one in two or three minutes． A．another B．other C．the other D．any other 2．—The constant noise around here ______ me crazy! —Calm down．It's no use complaining． A．drove B．drives C．is driving D．had driven 3．It puzzles him why people here are so interested in what his job is．He ______ that question frequently．A．has asked B．gets asked C．is asking D．was asked 4．—Sunny had to give a speech in front of 500 people yesterday． —Whew! That's a big audience．She ______ have been nervous． A．must B．would C．might D．could 5．—I like your new shoes! —Thanks．I had to try on almost a dozen pairs ______ I decided to get them． A．as B．when C．after D．before 6．______ under the tree was a charming girl aged about seventeen or eighteen． A．Sat B．Sitting C．To sit D．Sit 7．There were several messages from people, most of _____ I didn't know, on my answering machine when I got home． A．those B．which C．whom D．them 8．Madonna ______ many albums and will probably make many more． A．records B．recorded C．had recorded D．has recorded 9．Education is ______ remains when we have forgotten all we have been taught． A．whether B．how C．that D．what 10．—Tom is very upset．I wish I ______ him the disappointing news． —I told you not to, but you wouldn't listen． A．didn't tell B．hadn't told C．haven't told D．wouldn't tell 11．The movie was so terrifying that she kept her eyes ______ through most of it． A．covering B．covered C．having covered D．being covered 12．the little boy knows so much about nature really surprises his teachers and classmates．A．How B．Why C．That D．What 13．According to some studies, EQ is ______ important, if not more important than IQ．． A．so B．very C．even D．as 14．While studying, fix your mind on what is really important, or you will ______remembering nothing．A．end up B．take up C．lead to D．stick to 15．Scientists have created the world's smallest "snowman" , ______ about a fifth of the width of a human hair．A．measuring B．measures C．measured D．to measure II. 阅读理解（共20小题；每小题2分，满分40分） 第一节（共15小题；每小题2分，满分30分） 阅读下列短文，从每题所给的四个选项（A、B、C和D）中，选出最佳选项，并在答题卡上将该项涂黑。 A “Hey, Jenna, do you think we’ll still be friends when we’re eighty-two” I asked my friend．It was clear that
合同法试题（二）及答案 一、单项选择题(每小题1分，共l0分，在每小题的四个备选答案选出一个 正确的答案，请将正确答案的序号填在括号内) 1．我国《合同法》规定属于实践合同的有( C )。 A．买卖合同 B．委托合同 C．保管合同 D．借贷合同 2．采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：( C )。 A．格式条款 B．诚信原则 C. 非格式条款 D. 法律规定 3．在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为 ( B )。 C A．承诺生效的地点 B. 经常居住地 C. 收件人的主营业 地 D．合同签订地 4．具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为( B )。 A. 诉讼时效 B. 除斥期间 C. 履行期间 D．以上都不是 5．违约行为是当事人( B )。 A. 违反法律规定的行为 B．违反合同约定的行为 C. 应当对合同 不能成立负有责任的行为 D．给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为 6．买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( B )。 A. 买受人承担 B．出卖人承担 C. 担保人承担 D．第三人承 担 7．当借款合同双方当事人不能确定支付利息期限时，借款期间不满(B ) C的，应当在退还借款时一并支付。 A．3个月 B．6个月 C．12个月 D．24个月 8．共同承担人对定作人( B )。 A. 不承担连带责任 B. 承担连带责任 C. 谁的过错谁承担责任 D. 由法律作出规定 9．委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于( B )。A