防护栏杆工程施工合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、合理和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，******承台及钢结构防护栏杆工程达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程内容：长沙油库码头承台及钢结构防护栏杆工程（主要包括：下料、焊接、焊缝打磨、油漆、安装等）。

二、工程价款

1、合同总价包干:防护栏杆工程按**万包干。

三、工期：2016年 7月 8日— 2016年 7月30日。

四、承包方式：包工包料包设备

五、付款方式

1、工程款以进度款的形式支付，完成所有工程量经验收合格，资料齐全后一月内，甲方支付到工程总价款的90%，其余10%的工程款在整体工程交工后三个月内付清。

2、甲方付款时，乙方需出具由工程所在地税务部门开具的全额工程发票。

六、甲乙双方责任

（一）甲方责任

1、对工程质量、进度、安全进行监督，协调施工现场各方关系。

2、负责提供施工用电电源。

3、组织竣工验收并办理各项工程验收接收手续。

（二）乙方责任

1、本工程质量目标是：达到设计、业主、监理以及甲方要求的质量

标准，并且达到相应的质量验收规范标准，乙方必须确保质量验收一次性合格的实现。

2、施工中检查、检验工程不合格或未达到甲方质量要求，乙方应按甲方要求进行返工、返修、并资行承担返工返修多用的材料等全部费用。

3、自行从总电源接通施工用电，并承担接通费用和用电电费。

4、为了确保本工程质量的实现，乙方应认真按照甲方安排组织施工，

随时接受甲方施工管理人员的检查、检验，并为检查、检验提供保证条件。对甲方提供的质量问题及时整改，否则，甲方有全采取整改措施至更换施工单位，责令乙方退场，并由乙方承担因造的成的一切经济损失。

5、业主、甲方、监理、设计或建管部门对乙方的施工质量能否满足工程质量目标或设计、规范要求表示疑虑并要求检验、检测时，乙方必须无条件接受检验、检测，并承担因乙方责任所在的一切费用。

6、乙方必须保证分项工程材料检验合格，所用材料、品种、质量、

性能应覆合设计和有关规范规程规定，并附有出厂合格证及有效检验

报告，现场抽检合格后方可使用，材料检测费用由乙方承担。

7、乙方要求对工人进行质量教育，明确质量标准，确保各分项工程质量达到合同要求。

8、乙方须保证分项工程验收合格，若因乙方材料、施工质量不合格，致使验收未通过而造成的一切责任由乙方全权承担。

9、乙方必须积极配合土建施工，接受甲方和土建施工单位的统一管理。乙方如不服从甲方或土建施工单位的统一管理，甲方有权单方解除协议。

七、违约

1、乙方超过协议约定的开工日期三日还不开工者，甲方有权单方终止协议。乙方工期每逾期一天承担协议总价5‰的违约金，乙方连续延误三天工期，甲方有权单方解除协议。因甲方原因影响工期，开工、完工工期顺延。

2、乙方安装施工工程质量达不到合格标准，甲方有权单方解除协议，并由乙方承担协议总价20%的赔偿金。

3、在工程施工过程中，因乙方人员、设备缺乏、技术力量薄弱造成工程进度缓慢，明显在协议工期内无法完成承包工程建设任务或工程质量缺陷较多的，甲方有权单方解除协议，另行安排施工单位施工，并要求乙方赔偿由其造成的损失，已完工分项工程款不予结算。

八、安全及文明施工

1、乙方组织好安全施工，对施工过程中造成的一切安全事故均由乙方承担全部责任及费用，甲方不承担任何责任及费用。

2、乙方随时负责清（整）理现场材料，保持物料码放整齐，现场整洁。

3、每检查出一次乙方安全文明施工不符合规范要求，每次扣减工程款500元。

九、其他

1、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2、本协议未尽事宜双方协商解决，可另行达成协议。

3、发生争议，双方友好协商解决，协商不成，可到工程所在地法院提起诉讼。

4、本协议一式2份，甲乙双方各持1份。

甲方：乙方：

年月日年月日