市政道路、施工道路工程劳务分包合同甲方：_________________________________________（以下简称甲方）
乙方：_________________________________________（以下简称乙方）
本合同的签订为乙方对市政道路劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接
受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对
_____________________ 市 _____________________ 区当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。有关本项工程施工及责任义务等，经甲方双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。
一、工程项目和承包范围
1、工程名称：
2、工程地址：
3、承包范围：作内容的所有的道路工程施工，以及设计变更和甲方要求增加的工作内容。
二、承包方式
1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合；
2、包所需的工具、机械、材料（包括但不限于：振动棒、平板震动器、磨光机、刮
尺、铁板、扳手、铁锤、斗车、铁锹、扫帚、槽钢、下雨覆盖用薄膜、湿模及养护用水管、雨衣雨鞋雨天施工防护用品、施工照明灯具电线等）；混凝土输送设备除外。
3、签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉施工图纸及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因垂直运输及水平运输的问题而提出额外补偿。
4、甲方需乙方完成合同外内容时，必须由甲方驻现场项目经理发出指令及书面签字确认方可进行施工（现场工长指令无效），否则甲方不予承认乙方所完成工程量，另合同内单价不任任何原因，均不予调增，，单价为包干价（含人工、机械、燃料动力费涨幅风险），合同外需定价内容需由现场项目经理报送公司定价，经公司总经理批复后甲方才承认乙方合同外单价，否则甲方一律不予承认。
5、项目部有权按照乙方人数随时分配、调整工程范围，乙方必须无条件服从项目部分配，不得以任何理由借口要求增加费用等。
6、结算说明：乙方必须按照甲方要求编制有详细计算过程的结算书，若乙方不按要求编制，甲方有权退回乙方报送结算书直至合格为止，另乙方报送金额大于甲乙双方核定结算金额的 %（含 %），甲方有权按照超出部分从最终结算款中反扣回来。
7、任何合同外增加总价五万元以上内容，盖项目章及项目管理人员签字无效，若签证，变更工作内容或需修改单价应拿公司补签合同，补签合同按原合同流程。
三、工作内容：承包市政工程必须按甲方要求完成图纸包括的全部工作内容，才能按规定单价结算。
四、合同单价
1、DN150-250给排水管（自来水管），综合单价按36.86元/m计（按图施工，全包人工）；
2、安装钢管预留管，综合单价按元/条（按图施工，全包人工）；
3、水泥路面综合单价按元/m2计（包人工，包槽钢、光面机、滚筒、石
粉层、水泥砼层，完工后包清理施工区域垃圾，包距缝）；
4、HDPE DN300-600管双壁波纹管（1000米以上），综合单价按36.86元
/m计（按图施工，全包人工）；
5、HDPE DN700-800管，综合单价按元/m计（按图施工，全包人工）；
6、砂井按统一综合单价按元/座计（总计座），规格高度米以上
米以下（按图施工，全包人工）。
五、结算方式
1、甲方根据乙方工作内容，结算价款即为包干单价乘以经甲乙双方确认的施工图纸（按《广东省10建筑定额》及国家、地方相关文件计算），乙方要求结算部分不得留有需收尾的工作。工程量计算依据以设计院施工图中结构尺寸
计取，不以实际完成面计取。
2、乙方进场后按每月进度及完成工程量支付，经甲方验收确认合格后，付已完工程款的 %；工程完工初验后付至 %；办理全部结算后一个月内付至 %，其余 %作为保修金，乙方全部工作完成且竣工验收合格后三个月内付清。如
个月内出现质量问题，则乙方应无条件维修，否则甲方有权另请人员维修，维
修费用从保修金中扣除后支付乙方余款。
3、乙方应按合同节点向甲方提出进度款支付申请，并填写“施工任务完成情况确认单”，报甲方有关部门签字确认。甲方应在收到乙方进度款申请在15
个工作日内审核完毕，并支付进度款。支付工程款时扣除该节点工人生活费借支、办理各种证件的工本费（胸卡、出入证、平安卡等）、甲供材料、违约索赔、代工费、生活水电费等各款项（对违约索赔单拒不签字者，即视作违约索
赔生效）。
4、乙方在按合同节点向甲方申请进度款时，必须填写“建筑工人工资核算单”二份交公司财务部，实际应支付的人工费总额必须与实际工资表上的工资
总额相符合，工资表必须由工人签字按手印，如乙方工资表不符合以上要求，
甲方有权拒绝发放。
5、因供料不及时造成的误工，甲方不支付任何补偿费用；未经甲方现场负责人许可，不得出现任何形式的其它用工，否则甲方不支付费用。如项目部另
行安排的计时工按大元/工日、小工元/工日（每工日按小时计）。现场
签证单中，未标注大、小工日时，一律按小工日单价计算。
6、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。
7、乙方工作人员办理各种证件的工本费自行承担。如甲方垫付，在结算时扣除。
六、工程质量
1、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准及验收规范进行施工，工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定，达到合格标准。
2、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，申请总包质检人员检查合格后方可进行下一工序的施工。
3、若验收不合格，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。如因乙方施工质量达不到规范要求而被开
除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。
4、对结构缺陷修补应及时按要求进行修复。
5、若乙方在工程质量上达不到本项工程的各项施工技术规范/技术规格说
明书要求的质量/技术要求，并且经返工或修改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托修改
施工发生的费用加 %管理费由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。
6、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。
7、乙方要加强对工人的质量、安全、文明施工教育，提高工人的质量、安全、文明施工意识。
10、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工并签署《工作任务单》，需要加班时加班或加人时加人，乙方应积极配合，不得以任何理由推脱。如因乙方劳动力不足延误工期，甲方有权处元的违约索赔。
11、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准、验收规范及施工工序进
行施工，对于出现的质量事故，甲方有权酌情进行违约索赔处理。乙方对所承
担的工程，应先进行自检，如有质量问题应及时进行修补。如因乙方原因需要
返工，返工费用由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的一切损失。
七、工程工期
1、工程开工日期以甲方通知为准，乙方必须服从甲方的总体进度安排，如根据进度需要加班时必须加班工作，需要加人时必须加人，在甲方要求的时间
内完成全部工程的工作内容。
2、若乙方拖延工期，不能按期完成。每拖延一天处以1000元至10000元
罚款，对不按甲方要求作业拖延工期所造成的经济损失，乙方需赔偿甲方由此
造成的全部损失。
3、若乙方劳动力无法满足项目要求，甲方有权另请施工队伍代工，所发生的一切费用均由乙方承担。
4、乙方应积极配合其它作业班组的工作。
八、施工安全
1、乙方施工人员进入施工现场必须严格遵守安全文明施工的一切规定，认真落实各项安全措施。
2、乙方对进入施工现场人员必须进行安全生产方面知识教育，按甲方要求使用“三宝”用品，确保人身安全。
3、对工地出现的偷盗、吸毒、贩毒、赌博、卖淫嫖娼违法行为，甲方将移交公安机关处理，所发生的费用全部由乙方负责。
4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中，非因甲方原因造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方承担。
5、在施工过程中由甲方原因造成的安全事故，赔偿及医药费等所有费用
元（含元）以内的乙方自行承担所有费用，元以外的乙方按（）进
行赔偿。
九、文明施工
1、做到工完场清料净，工完场清：乙方所用的材料不准在外架上堆放，完工后清理所有与乙方施工有关的材料，按甲方指定地点堆放整齐，如在甲方规
定的时间内不进行清理或清理不到位，甲方有权另行安排人员清理，所发生费
用加 %管理费在乙方当期工程款中扣除。
2、对不按甲方要求施工，现场零乱，文明施工达不到标准的，甲方有权派人清理，所发生的费用加15%管理费，由乙方承担，不管乙方现场代表是否签
字认可，甲方均有权从乙方工程款中扣除。
十、甲方权利与义务
1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作。甲方现场代表为：，电话: 。
2、负责整个施工现场的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它劳务分包人之间的交叉配合，确保分包方按照经批准的施工组织设计进行施工。甲方
对乙方实施的劳务作业进行监督抽查，并提出整改要求。
3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制总、月、周、日施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施
工等方面的控制、监督、检查和验收。
4、负责工程提供测量控制轴线及标高点、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地；
6、按时提供图纸及设计变更，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
7、乙方工人进入施工现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。
8、负责与工程总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
9、提供乙方住宿，并在工人生活区设工人食堂，伙食费由乙方自理。生活区用电由甲方免费租借电表给乙方，月末双方抄表对数，电费在当期工程款中
扣除。（乙方在签订本合同前应根据自身工人人数充分考虑此笔费用，以做到
节约用电）
10、甲方负责提供塔吊、施工电梯等大型机械设备。
11、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支
付的款项。
12、如因甲方或业主原因造成的停工的，如一个月内之内超过3天，则甲
方不对乙方进行经济补偿；超过3天的，甲方按每人每天20元标准进行补偿（补偿天数=实际停工天数-3天）；超过15天的，甲乙双方可协商结算退场，
乙方不得索要退场费、误工费等任何额外补偿。 13、项目部有权按照乙方人数随时分配、调整工程范围，乙方必须无条件服从项目部分配，不得以任何理由
借口要求增加费用等。 14、在施工过程中，除工程量变更外，乙方不得另外要求增加费，例如提出若不增加费用将停工或指使工人堵路等行为，要求甲方口
头或书面增加费用，甲方为应付乙方及维护社会安定被迫签署书面补偿或口头
承诺的，在结算时一律不予支付此部分费用，并从乙方结算款中扣除总产值的2%作为违约金。 15、凡该项目乙方施工人员与甲方管理人员发生冲突（打架、
斗殴），非甲方主要责任，乙方除负责所有医药费用外，并单次支付2万元违
约金给甲方，并承担一切责任及后果。
十一、乙方权利与义务
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责，服从甲方管理，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；必须持有劳务公司或企业有效证
件[营业执照、资质证书、法人授权委托书等]，自觉遵守法律法规及有关规章
制度。
2、乙方在施工过程中，必须服从甲方、监理、业主代表对质量、进度、安全等全方位的管理，各项施工管理应严格按照甲方企业的质量保证体系的规定
标准实施，为确定各项工作的管理质量和力度，如因乙方人员违反安全操作规
程和文明施工规定等非因甲方原因所造成的一切责任事故，乙方应自行承担全
部法律责任及经济损失，如造成甲方损失的，还应赔偿甲方的一切经济损失。
所有损失甲方自行在工程款中扣除。
3、乙方现场代表为：____________电话:_____________，乙方现场代表必须常驻现场，及时解决在施工中出现的各种问题，并按时参加甲方的工程会议、质量安全文明检查等，迟到或早退按200元/次、无故未到按500元/次进行违
约索赔，未经甲方批准不得擅自离岗，否则按500元/次至1000元/次进行违约索赔。甲方工程会议记录（含生产会、专题会等会议）作为合同的有效部分对
双方具有约束力。
4、乙方进场施工时，需提交“建筑工人花名册”、进场人员身份证复印件及近照各两份，并提供工人有效身份证逐一查验。乙方施工人员年龄须在18至50岁之间，严禁患有高血压、恐高症等不宜登高作业的职业病患者入职工地，
花名册上要有工人本人亲笔签字及按手印。乙方中途增减工人，应立即向甲方
提供人员变更花名册，否则未办相关手续的乙方人员，甲方有权拒付工资。
5、若甲方为乙方提供统一的安全帽（黄色）、安全带、工作服等，费用按实从乙方当期工程款中扣除。
6、乙方人员进场前须办理“委托书”一份交与甲方存档，如乙方工人有不办理者，甲方可认为该工人不在本工地工作，工资不予发放，委托书为本合同
的组成部分。
7、如乙方违约或中途退场，不管何种原因中途退场，不得以任何理索取退场费用及补偿，对所完成工作量按 %的结算工程款支付给乙方，另 %作为违
约索赔处理。未完成的零星工作量，在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。
8、乙方进入工地绝对不准打架、斗殴，否则甲方有权对打架、斗殴双方各处以不少于元的违约索赔；乙方不得以工程款支付不及时等任何理由而停工、拉闸断电、攀爬塔吊、围堵道路、建设单位、政府机关等场所，若出现上述情
况之一，将予以不少于元的处罚，并承担由此引起的一切责任及经济损失。
甲方只对乙方签约者负责，不同工人发生任何经济方面关系，如乙方管理不善，造成工人闹事到甲方，每发生一次违约索赔元，如发生严重后果，乙方应负
一切责任。
9、甲方所提供乙方使用的大型机械，如不是正常使用的损坏，而是乙方人为损坏，维修费用加15%管理费从乙方劳务费中扣除。
10、如乙方现场人员不服从甲方管理人员指挥，甲方有权对乙方进行元/次的违约索赔。情节严重者，甲方有权终止合同，所完成的工作量按 %结算。
11、乙方材料进场及材料堆放应服甲方的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用甲方及其它分包的任何物料。对甲方所供材料，乙方应限额领用
妥善保管，节约
使用，甲方定期对乙方所用材料进行核算（加定额损耗），超出部分加％管理费从乙方工程款中扣除，节约部分予以奖励。
12、乙方负责对自身所有成品及半成品的保护工作而不另外发生费用。
13、竣工交付及其他工序完成后，发现本分包工程发生施工质量问题时，乙方应及时派人修改、处理，所发生的费用由乙方自理。如乙方修改、处理后
仍不能达到国家工程验收标准的要求，甲方有权委托他人完成修改工作，发生
的费用按照双倍标准在分包工程款中扣除。
14、乙方不得让与施工无关人员进入施工现场及生活区，不得在生活区留宿家属及无关人员，绝对不能入住小孩。否则一经发现，对乙方每留宿一人一
天（或一人一次）违约索赔元/次至元/次。
15、乙方不得擅自在现场、生活区开火做饭，擅自在宿舍接驳电线，否则一经发现，违约索赔元/次至元/次，并没收炊具、灶具及大功率用电电器。
十二、合同有效期
本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。本合同自双方代表签字并加
盖公章之日起生效，完成约定的全部内容、结清工程价款、质保期满之日终止；
十三、解决合同纠纷的方式
本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可采
用以下第种方式：（1）向仲裁委员会提请仲裁，（2）甲方所在地人民法院提起诉讼，（3）向工地所在地的人民法院提起诉讼。
（注：签订合同时，乙方已熟读本合同条款，并已预测自供材料及人工费
的波动等因素）
甲方：乙方：
甲方代表签字：乙方代表签字
日期：日期:
合同及协议书会签表 合同编号：STYDDHT-013 工程名称：东莞生态园大道市政道路工程第二标段施工项目：市政供水管网工程劳务合同
合同编号：STYDDHT-013 劳务承包合同书 (市政供水管网工程施工项目) 金中天集团港航有限公司 东莞生态园大道市政道路工程第二标段项目经理部 年月日
市政供水管网工程施工劳务承包合同书 发包方（下称甲方）：金中天集团港航有限公司东莞生态园大道二标项目部 承包方（下称乙方）：市政供水管网工程施工队 根据工程施工的需要，甲、乙双方在平等自愿、公正和诚实信用的原则下，乙方愿意按照甲方要求，并在充分了解工程施工现场实际情况和熟悉工程施工图纸的基础上；就“东莞生态园大道市政道路工程第二标段工程”中的【市政供水管网工程项目】施工项目由乙方承包。为明确承包内容及双方的责任、权利、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和本工程项目实际情况，保证工程能够高速优质按期完成施工任务；经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵照执行。 一、工程内容及承包范围 （一）工程内容：东莞生态园大道二标市政管网项目劳务施工。 （二）承包范围： 1、东莞生态园大道二标市政供水管网项目依据施工设计图纸和说明书、图纸会审记录及设计变更通知书为准。 2、管道安装包括管件配套安装、阀门及消防栓安装、试压、冲洗、防腐、刷油、管件加工（沟槽土方开挖及回填除外）。 3、为完成承包内容所作的一切小型机具、技术、工期、安全、质量、气候措施、保质期的维护、修复施工质量缺陷的一切工序及相应的一切工序及相应的一切施工配套工序概由乙方负责。 4、在施工过程中不可预见因素在内。【应认为，承包人在签订合同之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以有关资料进行了察看和审核】。 二、技术标准与质量标准 1、技术标准：按照国家建设部颁布的有关《施工技术规范》、《验收规范》和业 主《招标文件技术规范》、设计图纸及技术专用条款和补充条款等进行施工。 2、质量标准：按照国家建设部颁布现行的《市政工程质量检验评定标准》验收 ，符合“优良”等级。施工过程中乙方必须严格按甲方审定的施工方案、技术规范、规程、标准和甲方的技术交底、及各项管理制度认真进行施工。若乙方工人不按照图纸要求及技术规范、规程、标准等要求所造成施工的质量事故及一切经
GF—2015—0210 合同编号：2017-42 建设工程设计合同示范文本 （专业建设工程） 合同协议书专用合同条款 工程名称： 工程地点： 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期：年月 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
目录 合同协议书 (2) 专用合同条款 (6) 1.一般约定 (6) 2.发包人 (8) 3.设计人 (9) 5.工程设计要求 (11) 6.工程设计进度与周期 (11) 7.工程设计文件交付 (12) 8.工程设计文件审查 (13) 9.施工现场配合服务 (13) 10.合同价款与支付 (13) 11.工程设计变更与索赔 (14) 12.专业责任与保险 (15) 13.知识产权 (15) 14.违约责任 (15) 15.不可抗力 (16) 16.合同解除 (16) 17.争议解决 (17) 18.其他 (17) 附件 (18)
合同协议书 发包人（全称）： 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程批准、核准或备案文号。 3.工程内容及规模： 4.工程所在地详细地址： 5.工程投资估算： 6.工程进度安排： 7.工程主要技术标准：按国家现行相关设计规范、规定。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：报批图。 3.工程设计服务内容：。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。 三、工程设计周期 计划开始设计日期：20年月日。
公路工程 施 工 劳 务 承 包 协 议 工程名称： 合同编号：
公路工程施工劳务承包合同 合同编号： 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，且在乙方完全了解项目实际情况下，经甲乙双方公平、公正、友好协商，达成如下协议： 第一条、工程概况 一、工程名称： l、工程地点： 2、工程范围、技术要求及材料管理： (1)、XXXXXXX工程涉及20CM厚C30混凝土路面和错车道等. (2)、技术要求：要求乙方施工时必须振捣均匀，成品混凝土道路路面平整、拆模后道路断面不能有凹凸气泡及坑洞.当天打好的路面必须遮盖养护薄膜.压痕明显；道路断面必须达到20cm.道路线路弯曲合理，道路路肩由甲方负责施工. （3）材料管理：乙方必须按公司管理规定，遮盖当天剩余的材料，保证材料能够正常使用，若没对材料进行遮盖导致材料不能正常使用则乙方承担材料损失费. 3、工程承包范围：混凝土道路工程施工范围内所有施工内容；工作内容大致如下： (1)、原路基加宽(开挖、回填)；路基挡土墙；
(2)、原泥土路基人工(或机械)捡平、模板支拆；混凝土后台搅拌、运输(采用农用车或其他工具)、浇筑、振捣、收面、养护、成品保护；施工临时用水用电等： (3)、机械设备、机具用具：混凝土搅拌机、振捣器、振动棒、农用车、水泵、路面切割机(分隔缝使用)、木工机械、铁铲、锄头等；(4)、材料：电线电缆：二级、三级配电箱(严格按国家及地方相关规定配置，如空开器、漏电保护、开关、插座等)，手把线、照明灯具、水管、模板、彩条布、养护薄膜、警示带等. 注：即甲方只向乙方提供水泥、砂、石子、砖，其余均属于乙方承包范围(均已包含在综合单价内). 二、质量等级：达到国家现行施工及验收规范合格标准. 三、合同价款： 1、本工程按实际浇筑成型的混凝土方量，采用综合单价包干计价；综合包干单价为： XX.00元(人民币)／?.(大写：每平方米混凝土壹拾柒元伍角整)； 2、以上综合单价已包括人工费、材料费(含辅材)、机械费、进出场费、安全文明施工费、临时设施费、管理费、利润等全部费用. 第二条、工期要求 一、开工日期：本合同签定起算 竣工日期：20xx年2月1日前 (质保期：指本项工程全部竣工，业主初验收后一年质保的起、讫日期) 二、在施工过程中，如遇下列情况可顺延工期.
市政建设工程劳务承包合同 甲方: 乙方: 签订时间:二〇一三年二月二十三日 按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方在施工过程的权力、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点： 三、工程(劳务）承包范围和内容： 1、承担白潭湖大道总工程中道路工程（不含沥青面层）、给排水工程、电气工程、燃气工程、综合管线工程、交通工程及相关附属工程。(业主方指定的工程施工除外) 2、桩号范围: 四、承包方式: 本合同为单价合同,本工程按照乙方收到的最终施工图纸和正式变更方案施工。 合同单价以甲方最终的决算价格下浮15%。 第二条工程期限 本项目的工期按甲乙双方签订合同后10个月内完成,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成停、延工等）时,工期经甲方签证后顺延。 第三条承包的原则
一、按乙方承包工程项目,采用包工、包料,自行管理的原则，以双方确认的计量为拨款基本依据(出／弃土场建设费、营业税、城建费、教育附加费等其他相关工程税费不包含在总价内，由甲方承担)。 二、单项工程合格率必须满足图纸要求和现行国家标准。 第四条工程质量 一、合同工程质量，实行质量终身责任制。质量标准：达省部级优良工程质量标准,满足设计图纸各项参数要求。同时，质量要求：严格执行质量标准，争创行业一流，坚持优质服务，建造满意工程。质量目标：工程竣工验收合格率100%。优良率满足合同要求。 二、乙方在施工中,必须按设计文件、技术规范、质量要求进行组织施工。如果乙方没有达到合同所要求工程进度、质量，乙方应在甲方指导下采取补救措施来保证工期及质量的实现。若乙方在甲方规定整改日期内未能改变现状，甲方有权单方面终止合同并责令乙方限期撤离施工场地。乙方除承担相应的违约责任外，所完成不合格工程质量甲方不给予计量与支付。对甲方本级和上级领导及业务人员到工地检查时发现的质量问题。要求返工(修）的、乙方必须无条件返工（修）的、一切返工（修）费用由乙方承担，并接受甲方对发现的质量问题按规定处罚。 三、工程总体完工后，甲方扣留总工程款的5%作为质量保证金。待工程竣工验收合格、移交后乙方无违约时,一年后履约保证金一次性无息全部返还给乙方。 四、乙方必须有自己的施工和管理人员，测量设备、施工设备满足施工要求,负责总体工程质量。
工程设计分包合同 项目名称： 合同编号： 发包方：中国XXXXXXXXXXX公司 设计方： 签订地点： 签订日期：年月
目录 第一条定义 (1) 第二条合同签订依据 (2) 第三条工程设计依据 (2) 第四条合同文件的优先次序 (2) 第五条工作范围、技术要求及执行要求 (2) 第六条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 (3) 第七条乙方向甲方提交的工程设计文件、份数、地点及时间。 (3) 第八条合同价款 (4) 第九条付款进度与支付方式 (4) 第十条双方责任与义务 (5) 第十一条知识产权与保密 (8) 第十二条不可抗力 (8) 第十三条争议解决 (9) 第十四条合同生效及其它 (9) 第十五条合同附件清单： (9)
委托方（甲方）：中国XXXXXXXXXXX公司 设计方（乙方）： 鉴于甲方承担XX厂XXX项目的工程设计工作，鉴于乙方具有承担下述工程设计所需要的资质、业绩、能力，乙方愿意在甲方承担工程设计的该XXX项目中YYY（装置）部分提供工程设计及相应现场服务工作，并保证按合同约定完成上述工作。为此，甲方委托乙方承担上述工作，双方协商一致达成共识，签订本合同，共同执行。 第一条定义 本合同所用的下述名词和术语，除非根据上下文有其它明显含义，其定义为： 1.1“工程”是指甲方承担的XX厂XXX项目工程设计工作中委托乙方实施工程设计的 YYY（装置）部分。 1.2“委托人”是指委托工程设计业务的一方，及其合法继承人。本合同简称甲方。 1.3“设计人”是指承担YYY（装置）部分工程设计工作和责任的一方，及其合法继承人。 本合同简称乙方。 1.4“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何其他人或单位。 1.5“天”是指从任何一个午夜十二点到下一个午夜十二点的期间。 1.6“月”是根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应前一天的时间段。 1.7“合同价款”是指按合同有关条款约定的收费标准计算，用以支付乙方按合同要求实 施，并完成工作内容的价款。 1.8“设计文件”是指本合同范围内乙方应提供的所有图纸和技术资料。
合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：
关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。
设计劳务合同 甲方： 乙方： 经过友好协商，甲乙双方就xx 项目各专业（建筑、结构、给排水、暖通、电气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。 1.协议设计内容组成： 设计内容：上述项目在业主提供的建筑方案后的建筑、结构方案优化、施工图设计及配合总平面图的设计，不含管线综合及小市政机电专业的设计。各阶段的图纸须符合有关法律法规及行政审批程序的要求，能取得相关政府部门的审批批件。（包含：建筑工程规划许可证、消防审核通过通知单、施工图审查证书，不含垄断行业设计。（如变配电所、人防工程等）） 2. 项目设计周期： 由甲乙双方协商本着实事求是和对项目负责的精神确定，可加入附表，原则上按照所需要的设计基础资料及报政府相关部门批复的时间和相应的批复后的时间控制。如果出现非乙方设计人技术性因素的原因导致设计周期延误，设计周期应该顺延，原则上顺延的时间同该原因延误的时间，但是要力争满足业主方提出的时间要求。 3．甲方支付乙方设计劳务费用标准： 上述合同范围内：各专业总面积为XXX万㎡（最终以施工图为准），以单价XX元/平方米费用计算，总计：XXXX万元（大写人民币），（以上费用为现金支出，不含任何税费）。乙方不承担因项目手续或甲方与房地产公司关系等原因带来的经营风险。 4.付费方式及进度 分三次支付， 第一次在本合同签署后三天内支付总劳务承包费用的30%； 第二次在施工图纸全套电子档交付后一周内支付50%； 第三次在施工图审查完毕并修改审查通过后一周，支付剩余20%，如果因为手续或项目开发方等的原因两个月内无法取得图审意见，甲方应该在乙方交付电子版施工图成果后两个月后一周内，支付上述20%的设计劳务费用， 5.甲方向乙方提供的设计基础资料应以文件的形式提供，方案要提供电子版，其它口头指令， 应另行提供书面形式文件；乙方向甲方提供的设计成果为电子版。
道路工程劳务分包合同 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 为了工程的顺利进展，明确甲乙双方的责任、义务。根据《劳动法》、《建筑法》和《经济合同法》经双方协商，就贵州遵义市赤水市农村公路组组通劳务分包达成以下协议： 一、工程名称： 二、承包方式：包工及小型工具(60挖机、铁铲等) 三、承包范围及工作内容： 配合机械土路床找平，严格按照贵州建工四公司施工标准及规范施工，支模(15cm高的钢模)、浇筑混凝土、压纹、割缝。 四、质量要求 1、严格按照国家现行施工及验收标准，严格执行甲方技术措施规范施工。 2、乙方必须达到质检，甲方、监理等的检查验收要求。 五、承包单价 商品砼浇灌单价为50元/m3，自拌砼，含运输砼到场浇灌价100元/m3(若使用自拌料方式时，若可搭动力电，由甲方出面协调搭电，若无动力电，发电机由甲方提供，油费用乙方自行承担)。 六、付款方式 该工程支付方式为每打完一条路，经交通局、贵州建工四公司验收合格支付80%的劳务款，至到下一标段公路完成后付清前一标段剩余20%的劳务款，与此类推，滚动付款。 八、双方责任 1、甲方负责提供图纸和技术人员，进行技术交底，检查验收工程质量，抓安全生产，文明施工。 2、乙方必须听从甲方统一指挥管理，如不能满足甲方工期要求、安全及文明施工要求，如果不按甲方施工要求，
由此产生的安全事故由乙方自负。甲方有权终止合同，并赔偿甲方相应损失。 3、乙方施工范围内必须负责场地的清洁。 4、乙方在施工期间所有工人必须佩戴安全帽，严禁任何情况下打架闹事，如有违反，对双方各罚款500-2000元，严禁偷盗，施工期间禁止工人饮酒，一经发现罚款500元/次，并将当事人逐出工地，严禁各种赌博和不文明现象。 5、乙方进场工人必须身体健康，符合劳动劳务标准，若施工期间发生任何疾病或意外身亡与甲方无关。 九、结算方式及变更 1、对于工程量的结算按现场实际发生工程量计算。 2、设计变更的项目合同单价收方，如果变更中的项目在合同中没有相对应的单价，则双方进行协商处理。 十一、违约责任： 甲、乙双方任何一方违反本合同约定，应支付违约金伍万元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任，非因双方原因造成违约除外。 十、本合同未尽事宜，甲乙双方签字生效，具有同等法律效力，所有工程完工费用结清后自行废除。 甲方：乙方： 身份证号码：身份证号码： 电话号码：电话号码：
建设工程施工劳务加工合同 项目名称:杭州市市政工程集团有限公司南通市光阳路（通京大道～园林路）工程道路、排水、挡墙工程承包人（全称）：杭州市市政工程集团有限公司 分包人（全称）：南通市永顺工程劳务有限公司 杭州市市政工程集团有限公司南通市 光阳路（通京大道～园林路）项目经理部
建设工程施工劳务加工合同 工程承包人（以下简称甲方)：杭州市市政工程集团有限公司 劳务分包人（以下简称乙方) 南通市永顺工程劳务有限公司鉴于甲方承揽修建杭州市市政工程集团有限公司南通市光阳路（通京大道～园林路）工程，并接受了乙方对本工程进行施工，在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保水保的前提下，甲方将所属道路、排水、挡墙工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条劳务分包人资质情况 1、资质证书 资质证书号码：C024*********-2/1 发证机关：南通市城乡建设局 资质专业及等级：钢筋作业分包劳务分包二级 复审时间及有效期：截至2015年12月5日 2、企业法人营业执照、法定代表人证书、安全生产许可证书 (注：以上证件复印件作为合同附件，附在合同内。) 第二条劳务分包工程项目及劳务报酬 1、分包工程项目 工程名称：光阳路道路、排水、挡墙工程 工程地点：杭州市市政工程集团有限公司南通市光阳路（通京大道～园
林路）工程 分包范围：道路、排水、挡墙工程 2、劳务报酬 1）劳务报酬计价方式：按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的分项工程工程量计算。 劳务报酬总价：人民币：两佰万圆整（大写）2000000.00 （小写）2）本工程的劳务报酬单价或固定总额，均为一次性总包干，不得调价。 3）劳务报酬单价或固定总额中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包项目所有工作内容需要的劳务、机具、水电费、安装、质检（自检）、管理、环境保护、劳动防护、调遣（进出场）、临时工程（建设、拆除与恢复）、缺陷修复、利润、施工结束后现场清理和其他应支付的所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。 第三条双方进驻工地机构及项目经理、技术负责人 1、甲方驻工地机构名称：杭州市市政工程集团有限公司 施工负责人：郭国良 2、乙方驻工地机构名称：南通市永顺工程劳务有限公司 施工负责人：邢建 对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求 1、当乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。 2、如果甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派的继任者，须甲方同意、认可。 3、乙方自行更换或甲方要求更换施工负责人或技术负责人，由于更换
编号：__________ 市政道路工程劳务分包合同 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 本合同的签订为乙方对市政道路劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对区当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。有关本项工程施工及责任义务等，经甲方双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。 一、工程项目和承包范围 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围：完成本工程市政道路，施工道路，场地硬化的施工图纸及变更增减工作内容的所有的道路工程施工，以及设计变更和甲方要求增加的工作内容。 二、承包方式 1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合； 2、包所需的工具、机械、材料（包括但不限于：振动棒、平板震动器、磨光机、刮尺、铁板、扳手、铁锤、斗车、铁锹、扫帚、槽钢、下雨覆盖用薄膜、湿模及养护用水管、雨衣雨鞋雨天施工防护用品、施工照明灯具电线等）；混凝土输送设备除外。 3、签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉
施工图纸及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因垂直运输及水平运输的问题而提出额外补偿。 4、甲方需乙方完成合同外内容时，必须由甲方驻现场项目经理发出指令及书面签字确认方可进行施工（现场工长指令无效），否则甲方不予承认乙方所完成工程量，另合同内单价不任任何原因，均不予调增，，单价为包干价（含人工、机械、燃料动力费涨幅风险），合同外需定价内容需由现场项目经理报送公司定价，经公司总经理批复后甲方才承认乙方合同外单价，否则甲方一律不予承认。 5、项目部有权按照乙方人数随时分配、调整工程范围，乙方必须无条件服从项目部分配，不得以任何理由借口要求增加费用等。 6、结算说明：乙方必须按照甲方要求编制有详细计算过程的结算书，若乙方不按要求编制，甲方有权退回乙方报送结算书直至合格为止，另乙方报送金额大于甲乙双方核定结算金额的3%（含3%），甲方有权按照超出部分从最终结算款中反扣回来。例如乙方报送结算金额为______万，最终甲乙双方核定结算金额______万，差异：____________,超出比例：______,反扣金额为：______，最终结算金额为______万。 7、任何合同外增加总价五万元以上内容，盖项目章及项目管理人员签字无效，若签证，变更工作内容或需修改单价应拿公司补签合同，补签合同按原合同流程。 三、工作内容 承包市政工程必须按甲方要求完成图纸包括的全部工作内容，才能按规定单价结算。 四、合同单价 1、DN150-250给排水管（自来水管），综合单价按元/m计（按图施工，全包人工）； 2、安装钢管预留管，综合单价按元/条（按图施工，全包人工）； 3、水泥路面综合单价按元/m2计（包人工，包槽钢、光面机、滚筒、石粉层、水泥砼层，完工后包清理施工区域垃圾，包距缝）；
工程分包合同 甲方：北京金河水务建设有限公司门头沟区冯村沟水环境整治工程项目部 乙方：张广军 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，结合公路工程的具体情况，经双方充分协商，就工程分包达成如下协议： 第一条、工程名称及范围 工程名称：门头沟区冯村沟水环境整治工程（下段）施工第四标段—巡河路工程 工程范围：巡河路及5+000左岸筑堤单项工程总承包。 第二条、工期 2014年9月8日至2014年10月31日止。 总工期为54天。 第三条、工程分包单价 序号项目名 称 计 量单 位 综合 单价 工作内容备注 1道路工 程 m 2 220 元/m2 修整路床，路基级配填 筑，二灰基层回填碾压夯实， 沥青层摊铺碾压，路肩修整，
第四条、工程质量 4.1严格按本工程的施工设计图纸及补充技术规范组织施工。 4.2在施工过程中应遵守建设单位的有关规定，接受监理工程师的监督指导，服从甲方管理，确保工程质量达到设计要求和标准。 第五条、工程验收及计量 5.1工程完工对工程量统一计价一次，在质量优良的前提下给予计量，工程数量以双方实地测量和驻地监理工程师签字及认可为准。 5.2不合格工程不予验收，也不支付相关费用。乙方必须在甲方规定的期限内进行返工；若在规定的期限内不返工或返工仍不合格，甲方有权终止本合同，另行安排其它施工单位进行返工，费用由乙方承担。 5.3建设单位工程单价不明确的工程项目，待单价确定后再行计量。 第六条、工程进度 6.1乙方必须按建设单位要求的时间及甲乙双方签定的《单项工程进度目标责任书》，完成相应的工作量。若在规定的期限内不能完成甲乙双方约定的工程任务，因此而造成的一切损失由乙方承担，且甲方有权终止本合同，另行安排其它施工单位进行施工。
市政工程劳务分包合同 市政工程劳务分包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，鉴于与建设单位已签订的施工总承包合同，双方就工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包项目及方式： 将该工程道路、排水及附属工程由乙方以单包人工费方式承包施工。 4、承包范围：（1）、该工程所涉及到的全部人工工作内容。（2）、该工程所有工序范围内的安全、文明施工所涉及到的全部工作内容。 5、开工日期：20xx年月日 竣工日期：20xx年月日
总工期：天 6、质量要求：合格 7、工程人工总造价以甲方认定的最后结算为准。 二、合同文件使用语言文字、标准和法律 1、合同语言文字：汉语。 2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标cjj1-20xx、cjj3-90。 3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。 三、甲方执行本工程的代表：，联系电话 四、乙方驻工地代表：1、，联系电话； 2、，联系电话； 3、，联系电话； 五、乙方向甲方缴纳履约金￥5000元整，进场十日内付清，乙方所有工程合格竣工后7天内甲方将履约金退还乙方。 六、合同人工费结算办法 1、本工程人工费以结算总造价的8.0%结算（其中签证部分参与部分只按4%计算，另扣除实际油面的造价）。 2、其它事宜： 施工劳务费包括：安全文明、创卫、临时设施、夜间施工加班费、施工管理费、配合甲方测量所产生的人工费（含
打围、扬尘、打扫、冲洗、抽水、闭水试验、环境清洁、搭建搅拌场等）。 3、因甲方造成的工伤医疗费用由甲方负责，若由乙方原因造成的工伤事故则一切损失由乙方负责。 4、零星用工或计量以实际收方为准，必须有甲方管理人员签字认可。 七、机械设备及其它 1、按约定：乙方自备其承包工程范围内所需的工具（斗车、夯机、振动棒、钢丝绳、液压葫芦、钢钎、农用车），工具数量必须满足工程进度要求，所发生的费用由乙方自理。 2、该工程所需的大型机械（装载机、吊车、压路机、挖掘机、土方运输汽车、搅拌机）甲方负责提供。 3、电缆线（每隔100m1个配电箱）由甲乙双方各备一半。 4、工程施工中所需的低耗物品由乙方自理。 八、工程款支付 1、工程款支付方式:现金或现金支票； 2、工程款支付金额和时间：在乙方进场后，甲方根据每月所完成工程量的80%支付劳务费。工程竣工验收合格后
公路工程劳务分包合同 合同编号： 甲方： 法定代表人或项目经理：地址： 电话：传真： 乙方： 法定代表人或负责人：家庭住址： 电话：身份证号码（附身份证复印件）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、劳务分包工程内容及预估数量： 四、工期: 五、完成工作的质量要求: 六、劳务分包价款以及计价方式：单价合同，以实际完成确认工程量和协议清单单价进行结算。 七、分包工程量的确定：完成工程数量依据《中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件》（2009年版下册）技术规范与业主对该项目专用技术条款的计量原则按设计图纸进行计算，乙方按照甲方的要求完成任务后应向甲方提交工程量清单，由甲方计量人员审核工程数量，有关人员进行技术、质检审核后（不免除乙方工程后续质量缺陷责任），并经甲方项目经理确认，双方签字即发生效力。如有争议，委托公路工程造价审计事务所进行审计（审计费甲乙方各承担一半），以审计结果确认乙方完成的工程量，如审计结果大于业主对甲方计量数以业主对甲方计量数为准。如工程量发生变更（增加或减少），依据此条款按实际数量执行。 八、工程价款的拨付及结算方式：在乙方完成的工程量确定后，由乙方按照本合同约定的清单价格向甲方项目经理提交结算清单（未及时提交结算清单造成的未计量支付责任由乙方自负），甲方计量员、技术员、试验员、质检员、材料员、会计、项目总工、项目书记审核后，由甲方项目经理确认后双方在结算清单上签字，并加盖项目部公章后生效。结算单一式三份，甲方两份，乙方一份。结算单作为甲方向乙方付款的唯一依据，甲方任何个人签字（包括项目经理）单据均不能作为结付依据。 支付以业主支付周期为准，每月20日进行当月结算，如业主未支付清的计量款，此为业主行为，乙方不得向甲方主张权利。业主支付后甲方按乙方完成额的85%支付，业主工程交工验收合格后支付10%，其余5%做为质量保证金。
市政工程劳务分包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，鉴于与建设单位已签订的施工总承包合同，双方就工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包项目及方式： 将该工程道路、排水及附属工程由乙方以单包人工费方式承包施工。 4、承包范围：（1）、该工程所涉及到的全部人工工作内容。（2）、该工程所有工序范 围内的安全、文明施工所涉及到的全部工作内容。 5、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总工期：天 6、质量要求：合格 7、工程人工总造价以甲方认定的最后结算为准。 二、合同文件使用语言文字、标准和法律 1、合同语言文字：汉语。 2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-2008、CJJ3-90。 3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。 三、甲方执行本工程的代表：，联系电话 四、乙方驻工地代表：1、，联系电话； 2、，联系电话； 3、，联系电话； 五、乙方向甲方缴纳履约金￥元整，进场十日内付清，乙方所有工程合格竣
工后7天内甲方将履约金退还乙方。 六、合同人工费结算办法 1、本工程人工费以结算总造价的8.0%结算（其中签证部分参与部分只按4%计算，另扣除实际油面的造价）。 2、其它事宜： 施工劳务费包括：安全文明、创卫、临时设施、夜间施工加班费、施工管理费、配合甲方测量所产生的人工费（含打围、扬尘、打扫、冲洗、抽水、闭水试验、环境清洁、搭建搅拌场等）。 3、因甲方造成的工伤医疗费用由甲方负责，若由乙方原因造成的工伤事故则一切损失由乙方负责。 4、零星用工或计量以实际收方为准，必须有甲方管理人员签字认可。 七、机械设备及其它 1、按约定：乙方自备其承包工程范围内所需的工具（斗车、夯机、振动棒、钢丝绳、液压葫芦、钢钎、农用车），工具数量必须满足工程进度要求，所发生的费用由乙方自理。 2、该工程所需的大型机械（装载机、吊车、压路机、挖掘机、土方运输汽车、搅拌机）甲方负责提供。 3、电缆线（每隔100m1个配电箱）。 4、工程施工中所需的低耗物品由乙方自理。 八、工程款支付 1、工程款支付方式:现金或现金支票； 2、工程款支付金额和时间：在乙方进场后，甲方根据每月所完成工程量的80%支付劳务费。工程竣工验收合格后三个月内甲方根据乙方所完成的总工程量支付95%，剩余的5%六个月内如无质量问题和返工现象一次性付清工程余款，如有质量返工问题，处理完工后再一次性支付余款。 九、进度、质量、安全、文明施工及其它 1、进度、质量、安全、文明施工与安全必须符合国家规范标准及本协议要求。如乙方在施工中未按技术要求施工造成质量不合格，进度缓慢或不听甲方建设方的指挥，甲方有权单方面终止合同，另行安排施工人员施工，由此造成的经济损失概由乙方负责，并视为乙方违约。
建设工程设计分包合同建设单位（发包方）： 工程项目名称： 设计总承包方（以下简称甲方）： 专业设计分包方（以下简称乙方）： 发包人委托甲方承担________________________________________工程项目设计，并由甲方全权负责工程项目设计的各专业设计的配套组织工作。发包人与甲方已就_________________________________________工程项目的设计签约总包合同，合同编号是______________________________，为此甲方委托乙方承担________________________________工程项目中的_________________________专业设计，经双方协商一致，签订本专业设计分包合同。 第一条合同总则 1.1本分包合同依据下列文件签订： 1.1.1《中华人民共和国合同法》。 1.1.2国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。 1.1.3发包人委托甲方承担____________________________工程项目设计合同。 1.1.4建设工程的批准文件。
1.2 合同签订双方行使权利，履行义务应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法 规，尊重社会公德，不扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益。 第二条本合同与项目总承包合同的关系 2.1 发包人与甲方签订的设计合同中的技术要求及服务要求同样适合于乙方， 即为甲方对乙方的责任要求。 2.2 乙方承担工程项目中的_______________________专业设计，配合甲方完成此工程项目的设计，与甲方一起无条件的履行甲方对发包人在合同中的各项承诺。 第三条本合同工程设计项目的名称、 地点、规模、投资、设计阶段、设计内容、及设计深度与标准 3.1工程项目的名称：________________________________________________ 3.2工程项目的建设地点：____________________________________________ 3.3工程项目的规模： _______________________________________________ 3.3.1工程项目的用地面积：__________________________________________ 3.3.2工程项目的总建筑面积：________________________________________ 3.4工程特征及附注说明：
道路工程劳务分包合同 工程承包人包人）：________________________ 劳务分包人：___________________________________________________ _____________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于________________________与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承包合同包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关：________ 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：________________________________________ 工程地点：________________________________ 分包范围：________________________________ 提供分包劳务内容：
________________________________ 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定________ 等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 本合同； 本合同附件； 本工程施工总承包合同； 本工程施工专业承包合同。 6、标准规范 除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： ___________________________________________________ _____________ ___________________________________________________
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 劳务分包合同(景观工程) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
劳务作业发包人（以下简称发包人）:云南祥达房地产开发有限公司 劳务作业承包人（以下简称承包人）：云南利鲁环境建设有限公司 为明确双方之间的权利义务关系，依据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就建设工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称及概况 1.1工程名称：祥达花园A区景观工程________________________ 1.2工程地点：建宁东路延长线祥达花园A区工地 2、劳务作业承包范围及内容 2.1劳务作业承包范围：祥达花园A区红线内所有景观土建及水电工程； 2.2劳务作业内容： 建设工程中的景观设计方案、施工图及有关设计文件、包括设计缺项、漏项及设计变更后所有内容的施工作业。 自土方开挖开始，景观设计方案、施工图及有关设计文件并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料的限劄用量心交底所确定的内容。临时用水、电的（埋）架设（发包人只提供电源至主配电箱，施工用水主管接口，场地内其余用电、用水设施、管线材料及人机费由承包人自理）；见证取样、养护及检测；施工过程中的湖的收集整理、竣工文件的收集整理及验收、存档； 4、承包人委派的管理人员和劳务作业人员 4.1项目负责人：苏一波（职务：副总经理） 项目经理：张琦技术负责人：高小林 4.2承包人委派的管理人员必须称职、能胜任工作；管理人员未经发包人同意不得变更；管理人员需承包 人公司出具书面委派书。 4.3承包人委派的劳务作业人员技能、作业人员数量须满足该工程质量、安全、进度、文明施工、环境保护等方面的需要。 4.4在劳务作业过程中，承包人必须保证其劳务作业人员相对稳定，不能随意变动。 4.5承包人应教育其劳务作业人员遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，不得打架斗殴，不得偷盗劳裕乍业现场的物品等。如经发现，每人每次罚款1000元人民币，并处以警告一次，二次以上每人每次罚款2000元人民币，罚组长
编号： Xxxxxxxxxxx公司建设工程设计合同（xxxxxxxxx设计） 2017年月日
目录 第一部分合同协议书2 第二部分通用合同条款6 第三部分专用合同条款7
第一部分合同协议书 发包人（全称）：xxxxxxxxxxxxx公司 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxxxxxxxxx设计工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.设计面积：。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：施工图设计。 3.工程设计服务内容：详见附件1。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期 计划开始设计日期：2017年月 计划完成设计日期：按发包人进度要求 具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：固定总价合同； 2.签约合同价为： 合同固定总价（含税）：人民币（大写）（￥元）。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：。 设计人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口
分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范