电力安装工程承包合同条例
篇一：电力安装工程承包合同(定稿)
电力安装工程承包合同
发包方(甲方)：同德实业（滁州）有限公司承包方(乙方)：滁州金科电力工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商一致，特签订本合同，以兹共同遵守。
第一条总则
一、工程名称：同德实业10/配电工程
二、工程地点：滁州市清流东路1479号
三、承包工程项目内容：
说明：1、本合同不含1#变压器低压侧到400v进线柜的母线安装
2、本合同不含本工程所有的土建配套部分的施工及电缆沟的挖填
3、原来临时用电的10KV电力电缆的重新挖埋及铺设，乙方工作人员应积极指导和配合甲方施工人员完成。
4、因临时用电切换，施工中间验收等事宜，不能长时
间停电；甲乙双方须共同协作，报供电公司妥善解决停电/送电时间。
四、工程总造价：
本合同工程范围内的合同总价：
（大写）柒万玖千贰佰陆拾捌元（￥：元）。
第二条工程期限
工程报建与设计
甲方委托乙方全部处理10KV/配电工程的相关事宜，包括报建和图纸设计等；乙方须在日内完成报建事宜，完成当地供电部门要求所需的一切手续。乙方须在日内完成经双方共同商定的图纸设计并送审通过。若因此而造成不能报建或报建延期导致整个工程延后，乙方应负违约责任；供电设备的图纸技术参数和质量要求由乙方负责提供并验收；不合格的设备要通知甲方，要求及时更换。
甲方与乙方签订合同后，施工现场具备施工条件后乙方开始施工，乙方计划从 20XX 年 12 月 15 日开工至20XX 年 1 月日工程施工完成；并通过本地供电部门竣工验收合格送电。
在施工过程中，如遇下列情况得顺延工期：
一、因天气或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方未能及时提供开工条件
第三条施工准备
一、甲方在开工前，应清除施工场地范围内影响施工的原有杂物，解决好施工用水源、电源和运输道路的畅通；
二、乙方在开工前应负责验收甲方提供的设备、和材料；并组织协调好各方的工作计划、要求等事宜；组织管理施工人员、负责施工现场、技术资料和施工图纸。
第四条设备、器具、材料供应
本合同工程安装所需的设备、器具、材料，均必须使用合格证，不合格的产品乙方不得施工安装；
第五条工程质量和检查验收
一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规
范、规程和标准进行施工，保证工程质量。
二、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案材料，并
发出《承包工程竣工验收通知书》，组织有关单位进行竣
工验收；验收标准以达到供电验收合格为准。
三、验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》，乙方将工程
移交给甲方管理。竣工验收中如达不到供电部门送电要求而需要返工的工程，一切费用均由乙方负责。双方商定为最终验收时间，竣工日期以甲、乙双方
最后检查验收合格的日期为准。
四、安全责任
乙方应对施工场地工作人员进行安全管理，并对他们的安全负责。
乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理制度，严格按规程标准组织施工，并接受行业安全人员依法执行的安全检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承担。
五.工程质保期：自工程竣工验收合格起一年。在质保期内因乙方安装原因造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承担。
第六条工程价款的支付与结算
一、本合同签订后，设备到场甲方支付给乙方合同总工程款的作为工程备用款，计人民币￥位，甲方再支付给乙方合同总工程款的 30 %，计人民币￥元，在工程竣工送电后三十日内，甲方再支付给乙方合同总工程款的，计人民币￥元整。
二、如甲方拖延工程款，而影响工程进度，造成乙方停、窝工损失的，应由甲方承担全部损失费。
第七条违约责任与奖惩规定
一、乙方的责任
1.乙方应保证施工质量及工期，因安装质量不合格而造
成的返工费用由乙方自理，因乙方的责任而造成的工期延误，承担违约责任；
2.由于乙方安装原因达不到协议书约定及本地供电部门要求的；乙方承担违约责任，赔偿其因违约给甲方造成的直接经济损失。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后，仍继续履行合同。
3.在规定的时间内未能完成工程最终验收或因安装质量不合格达不到本地供电部门要求，造成供电延期的情况时，罚款乙方元/天，以弥补甲方的损失。
二、甲方的责任
1、若未能按照承包合同规定，履行自己应负的责任，施工日期应作相应的顺延。
2、不按承包合同规定拔付工程款，按银行有关逾期付款的办法的规定，延付金额每日万分之五偿付乙方赔偿金。
第八条争议的解决方式
合同执行过程中如发生异议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁机关申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第九条附则
一、本合同执行过程中如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定，经过充分协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同；
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，至合同工程竣工验收，质保期后自然失效；
三、本合同正本一式二份，双方各执正本一份，副本一式二份，双方各执一份，分别报相关部门备案。
第十条合同附件
一、甲方提供供电公司批准的供电方案。
二、工程预（决）算书；
三、乙方单位开票资料
单位名称：滁州金科电力工程有限公司
开户银行：建设银行滁州广场支行
帐号：34001738608053001538
甲方（盖章）：乙方（盖章）
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
签约日期：年月日
签约地点：
篇二：电力安装工程承包合同
电力安装工程承包合同
工程名称：兆南熙园配电设备安装送电工程
建设单位：儋州兆南房地产开发有限公司
施工单位：海南海新机电设备厂
年月日
电力安装工程承包合同
签订合同
建设单位：儋州兆南房地产开发有限公司（以下简称甲方）施工单位：海南海新机电设备厂（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本安装工程施工事项协商一致，以明确施工过程中双方的权利、义务、责任和合法权益而订立本合同。第一条工程概况
一、工程名称：开闭所到环柜320米线路敷设及接火送电
二、工程承包范围：320米电缆敷设（详见《安装工程预算书》）三、合同价款：
本工程包干总造价：贰拾陆万陆仟贰佰零陆元柒角柒分（元）
第二条工程期限
一、工程的施工时间为乙方收到甲方工程款始计，至工程安装完毕具备验收条件共 60个工作日。
二、在施工过程中，如遇下列情况之一，双方应及时进行协商，并以书面形式确定顺延期限。
（一）天灾或人力不能抗拒的原因；
（二）因甲方提出更变计划或变更施工图纸的原因；
（三）供电局批准的停电时间不在合同期限内等原因；
（四）与第三方关系协调不妥而使施工无法继续；（五）其他非乙方原因引起的施工中断。第三条施工准备乙方在开工前应组织工程技术管理人员进行工程设计交底，并负责编制施工方案。第四条物资供应
本合同采用由双方确定的工程总造价结算的包材料、包安装、包工期、包质量、包运输、包安全等全包方式承包。第五条结算方式
原设计图纸如有下列变更，即施工方案不能实施，则按实际发生的工程量结算：
一、电缆敷设路径走向、长度变更；二、10kV线路走向、长度变更；三、主要材料、数量或规格变化；
四、其他材料及施工费合计金额超过贰仟元。第六条付款方式
合同签订后三日内，甲方按《安装工程预算书》总造价向乙方支付工程预付款60%，计壹拾伍万玖仟柒佰贰拾肆元整（￥：元），以便乙方购置材料，方能进行施工；安装完毕并经甲方及供电部门验收合格，甲方按总造价向乙方支付工程进度款30%，计柒万玖仟捌佰陆拾贰元整（元）通电运行后七天内，甲方再支付乙方工程款项8%，计贰万壹仟贰佰玖拾陆整（元），剩余2%（元）留作质保金，质保期满七个工作日内付清。
第七条双方责任
一、甲方责任
（一）甲方应按本合同中的约定及时向乙方支付工程款，如未能按时交付工程款，则不享有乙方提供的任何服务。
（二）在工作现场积极配合乙方施工，提供必需的施工条件。（三）公路、人行道开挖高压电缆沟、直埋沟开挖、过路顶管、电缆分接箱安装用地、经过的土地由甲方负责与城建及其他相关部门协调解决；涉及到的任何青苗砍伐、青苗赔偿全部由甲方负责。若因上述原因造成工期延误乙方不负任何责任。
（四）有权或委托第三方在施工现场监督该项工程建设。（五）甲方在乙方安装、调试完毕并具备竣工验收条件后，甲方收到乙方验收通知之日起三个工作日内不验收的，视为乙方提供的材料及相关施工质量是合格的，是符合本协议约定要求的。
二、乙方责任
（一）乙方承担甲方工程所需安装材料的购置，并负责工程设备安装和调试。
（二）协助甲方协调本次工程内容范围内的外线产权方关系。（三）乙方负责将工程材料安全运抵甲方现场交付验收，并保证设备的原厂随机资料齐全，运输途中的风险由乙方承担。
（四）该工程经乙方协调供电局有关部门验收后，乙方
必须有完整的竣工资料移交甲方。
（五）在施工、安装、调试和保修期间，应按有关规定严格遵守操作规程，发生的人身和其它意外事故，由乙方自身原因造成的，责任由乙方自负。
（六）乙方负责自身工作层面安全措施及完工后的清场工作，积极消除事故隐患。
第八条工程质量及工程验收
一、乙方应严格按照设计图纸施工，执行中华人民共和国行业标准的有关规定，并执行现行的国家施工验收规范和质量检验标准。
二、验收依据
乙方提交有关的测试报告，经当地供电部门检测合格，甲方予以认可。
三、质保期：
本工程质保期为两年，如因质量问题造成的损坏，乙方保修包换（人为和自然灾害造成的损坏不在质保范围）。第九条合同有效期限及其它
一、本合同自双方签订之日起生效。
二、本合同一式肆份，均为正本，双方各执贰份。
三、本合同未尽事宜由双方友好协商后另签补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
甲方名称：
（盖章）
乙方名称：海南海新机电设备厂
代表人：（签字）开户银行：银行帐号：
代表人：（签字）开户银行：银行帐号：
签订日期：二〇年月日签订日期：二〇年月日篇三：电力工程承包合同书
工程承包合同书
发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（以下简称甲方）承包人：湖北业源电力安装有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
湖北鼎协建材科技有限公司电源建设工程发包给乙方，包工包料施工，验收合格后包接火。
第二条：施工方案
高压线650米（导线型号10KVJKLV-1×50）、配电变压器（S11-630KVA）（预付费柜一台、高圧柜两台、低压柜四台、低压计量一套）、高压电缆10KVYJLV-3×50/120米由乙方负责提供安装。
第三条：合同工期
1、经双方协商确定，工程期为30日，暂定于20XX年2
月15日起至20XX年3月15日止，具体开工由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生不可抗力的自然灾害和雨天，工期可相应顺延。
第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为58万元整，【元】（含供电公司需要收取的费用）。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及接火费用，青苗赔偿费用由乙方按国家规定予以补给。其中孝昌供电公司需要收取的费用由甲方委托业主单位向供电公司支付，该费用从工程总承包费用中扣除。同时乙方向甲方提供符合国家规定的发票。
3、付款方式：工程开工中期预付工程材料费40%，合计：22万元整，剩余36万元整工程竣工接火后一次性付清。
4、甲方将工程款拨付给湖北业源电力安装有限公司负责人季国东个人账户，以湖北业源电力安装有限公司下达个人收款授权书为依据。
第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、负责施工过程中的协调及费用。
第六条：乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检
查，确保本工程施工安全和质量。
2、承包人必须自行完成本合同工程，不得转包他人。
第七条：施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中，所有安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。
第八条：验收
工程竣工验收应以供电公司满足接火条件为准。
第九条：违约责任
甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，造成工程延期由甲方负责。
第十条：其它
本合同于20XX年11月13日由双方签订，自双方签字后生效。一式二份，双方各执一份。
发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（甲方）签字或盖章
承包人：湖北业源电力安装有限公司季国东（乙方）签字或盖章
年月日
篇四：配电安装工程承包合同
配电安装工程承包合同
甲方：
乙方：
为了明确责任，按质、按量、按时完成配电安装任务，依据中华
人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签定如下条款，共同遵守。
第一条工程概况
一、工程名称：；
二、工程地点：；
三、工程范围和内容：具体详见附件《电力工程预算书》；
四、工期：合同施工工期总日历天数天。自甲方支付预付款
之日起计算。乙方进场施工时间不能迟于甲方支付预付款之日起2天，但乙方完工时间不得超越本条款上述工期约定的期限；
五、承包方式：本工程采取乙方包工包料的方式承包。
第二条价款支付与结算
一、工程费用总价：元整
(￥元)，工程采取全部包干金额，一般不得调整，但由于设计变更，可调整合同工程价格。
详细见附件《电力工程预算书》。
二、甲方按下列方式向乙方支付工程款：
1、合同签定后，三天内甲方支付给乙方工程总价的30%作为工程预
付款，金额为元整（￥元），设备和材料
货到现场并经过甲方的验收后3日内甲方再支付工程总价的50% 的工程款作为工程进度款，金额为元整（￥元），余款待工程竣工验收后通电前5天内一次性支付给乙方，金额
为元整（￥元）。
2、款项的付款方式：甲方以[现金支付/转帐/电汇]的方式，将工
程款支付到乙方指定的以下帐户；
开户名：
开户银行：
帐号：
第三条工程变更
一、本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计、或增减工程项
目。任何一方提出变更工程设计，或增减工程项目的，应在建议改动工
程项目施工日3个工作日之前书面通知对方，经双方协商并签订书面《工
程项目变更单》后，由甲方报原设计单位签发变更通知，并经有关供电
行政管理部门批准后，方可变更。
二、由于设计变更以及设计错误造成的返工，工期顺延，并甲乙双
方应采取适当的措施减少或消除该等影响而造成的损失。
第四条工程验收
一、验收标准：甲乙双方同意按施工图纸及施工技术文件，以下列
标准对工程进行验收
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20XX；
2、《建筑安装工程质量检验评定标准》CB50303—20XX；
3、《电气装备安装工程高压电气施工及验收规范》GB50254--1996。
二、验收方式：工程验收分两次完成
l、隐蔽工程验收：乙方需在隐蔽工程完工之日起三个工作日内，书面通知甲方办理隐蔽工程的检查验收，在甲方指定的时间及地点，双方派代表共同验收。隐蔽工程验收合格之前，乙方不得进行下一工程项目的施工，否则因此而造成的损失由乙方承担。
2、竣工验收：工程竣工后，乙方应于工程竣工之日起
三个工作日内，书面通知甲方以及工程所在地的供电行政管理部门进行三方验收。甲乙双方同意，工程验收以供电行政管理部门所出具的验收意见为验收依据，工程经供电行政管理部门的验收合格的，视为工程验收合格。
三、工程经验收不合格的，乙方应按工程质量标准进行返工至验收合格，因返工而产生的相关费用由乙方承担，并工期不作顺延。
四、工程竣工验收合格，停电接火时间待供电局通知，装表后乙方将工程交付甲方使用。
第五条工程的保修
一、保修期限：工程保修壹年，从竣工验收合格后，乙方将工程交付甲方使用之日起计算。若工程在试运行24小时期间内出现用电故障的，保修期限顺延。
二、在保修期内，由于工程质量引起用电故障的，乙方必须在甲方电话通知后2小时内到达现场并进行维修处理，因保修而引起的费用。
包括维修、材料等费用由乙方承担。
第六条双方责任
一、甲方责任：
1、工程开工前，甲方协助乙方做好施工准备工作，协助乙方向有关部门提交施工及报装所需的资料；
2、甲方协助乙方依照城市规划及有关规定办理施工所
需的手续。
二、乙方责任。
1、根据甲方提供的资料，及时做好各项施工准备工作；
2、严格按照施工图纸和技术说明书等技术文件进行施工，确保工程质量，以及按施工进度的规定按期施工，按合同规定的期限完工并交付验收；
3、根据甲方要求负责完成供电部门的用电报装和报验等工作，并确保能通过供电行政管理部门的验收；
4、做好安装后的保修服务，出现用电故障后必须在甲方报告后2小时内到达现场并进行维修处理。
第七条违约责任
一、乙方的违约责任：
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿维修或返工至达到工程验收合格标准；
2、如因乙方原因造成工程延误的，则工期不顺延；
3、工程不能按合同规定的工期交付使用的，每逾期一日，则乙方应按甲方已付工程款的千分之三(3‰)向甲方支付违约金。甲方有权从
尚未支付给乙方的工程余款中扣除乙方应向甲方支付的违约金。
二、甲方的违约责任：
1、合同签定后，即视为双方均已接受本合同内的所有
条款，如甲方单方面取消本合同，甲方必须赔偿乙方的损失，并且乙方有权要求甲方赔偿乙方由此所带来一切损失；
2、如因甲方原因造成工程延误，则竣工日期得以顺延。
3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的损害或其他向题，由甲方承担责任；
4、甲方没有按合同规定支付工程款，每逾期一日，则按逾期未付工程款的千分之三(3‰)向乙方支付违约金。甲方未按合同约定付清工程款，乙方向甲方发出要求付款的通知书，甲方收到乙方通知之日7个工作日内还未付清工程款的，乙方有权将主要设备拆回来，所造成的损失及费用由甲方承担。
第八条不可抗力
一、“不可抗力”是指双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。受“不可抗力事件”影响而寻求免除本合同项下履行责任的一方，应在5日内以书面形式向对方通报理由，经有关部门证明后，可以允许延期履行、部分履行或不履行，并可以根据情况部分或全部免予承担违约责任；
二、当本合同的履行因前述定义中的“不可抗力”而被延迟或受到阻碍时，受到不可抗力影响的一方在被延迟或受阻碍的范围内不需为此
篇五：电力安装工程承包合同
电力安装工程承包合同
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为明确双方责任，分工协作，互相促进，加快工程进度，保证安装工程任务的完成。经双方协商，本工程由甲方委托乙方负责承包施工。特签定本合同，作为处理建设过程中的有关问题和办理竣工，验收及工程付款的依据。
工程业务范围
1、工程名称： 10KV配电线路及设备安装工程。
2、工程项目：湖南省丽拓生物科技有限公司 10KV线路及变压器安装工程。
（1）本工程由乙方按工程设计施工图及任务书进行施工。
（2）工程量：A：敷设YJV22-70电缆75米。
B：新装S11-500KVA干式变压器一台,新装综合计量柜一台、电容柜一台、低压出线柜二台（每台各400A开关二组），接地保护装置一套。
3、承包方式：
1)甲方负责配电房的修建,乙方提供修建配电房的图纸和方案。其他均由乙方采用包工包料的形式大包干。
2）业扩报装由乙方负责；甲方只负责协助办理进窗手续,提供办理进窗手续所需的相关资料，并密切配合乙方对
合同编号：YT-FS-6380-15 电力建设工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 签定时间： 按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明 确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合 该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、工程名称：东兴用电工程 2、工程地点：城东 3、工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期 工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷 器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开 关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施 工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施
放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元￥ 三、建设工期 5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。 6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延; (1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。 (2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
建设工程承包合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程内容: 山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区一期1#、2#、3#车间室内地面、散水、坡道设备基础 二、工程地点：山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 （1）施工现场不符合安全施工； （2）设计范围内重大设计变更； （3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度； （4）甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款
1、工程总价：人民币元整（￥元）。工程价款按实际施工建筑面积，实际施工面积待完工后，以甲乙双方实际验收的为准（以每平方米13元（结算单价：每平方13元计算） 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作，双方以现场市场价进行协商处理。 3．如遇下列情况，合同总价作相应调整： （1）合同总价内经双方确认的暂估价变化； （2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化； （3）重大设计发生变更； （4）在施工中新增加了工程项目； （5）其它_________。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在地面灰土完工后三日内验收、测量实际施工面积，同时向乙方支付工程总价20%，即人民币元整（￥元）； 2、甲方在砼完工后三日内验收并向乙方支付工程总价30%的款项，即人民币××元整（￥元）； 3、散水、坡道全完后三日内验收并支付合同总价款的30% 4、工程验收结束后，甲方在三日内向乙方支付合同总价款的10% 5、保质期一年，保质期满余额付清。 六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在3天内安排验收工作，并告知乙方参加验收，乙方验收后应向甲方出具验收合格单并且测量乙方完成工程的实际施工面积，并向乙方出具乙方完成工程的实际施工面积结算单。乙方自提出申请验收报告3天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收，并且以甲方测量的施工面积为准。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
电力工程总承包合同 篇一：电力工程承包合同 电力工程承包合同 工程名称：安装工程发包人：承包人：合同编号：签订时间：签订地点：发包人（全称）：__________ 承包人（全称）：__ _ __ ___ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程地点：厂内__ 工程内容：_配电柜安装工程___ 资金来源：____自筹______ ___ 二、工程承包范围 承包范围：____包工包料____ 三、合同工期：
合同工期总日历天数___15__天 四、质量标准 工程质量标准：___合格____________ 五、合同价款（构成见附表） 金额（大写）：壹万圆整（人民币） ￥：__元 六、合同约定其它内容 1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。 2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。 3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。 4、工程结算支付方式： 工程竣工验收合格后一个月内，一
次性付清。 5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。 6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。 7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。 8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。 七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。 八、合同生效： 合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。 九、补充条款 1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则
合同编号：YT-FS-2966-62 电力建设工程施工合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设
建设工程承包合同（五） 甲方：________________ 乙方：________________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况 1．1 工程名称：________________ 工程地点：______________________ 工程内容：______________________ 承包范围：______________________ 1．2 开工日期：________________ 竣工日期：______________________ 总日历日期：____________________ 1．3 质量等级：________________ 1．4 合同价款：________________ 第二条合同文件及解释顺序 __________________________________ 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 3．1 合同语言：_________________________ 3．2 适用法律法规：_____________________ 3．3 适用标准、规范：___________________
第四条图纸 4．1 图纸提供日期：_________________________ 4．2 图纸提供套数：_________________________ 4．3 图纸特殊保密要求和费用：_______________ 第五条甲方驻工地代表 5．1 甲方驻工地代表及委派人员名单：_________________________ 5．2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：____________ 第六条乙方驻工地代表 ______________________________________ 工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任： 第七条甲方工作 7．1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求： _________________________________________ 7．2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： _____________________ 7．3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： _____________________ 7．4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：___________________________ 7．5 办理证件、批件的名称和完成时间：_________________________________ 7．6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：___________________________ 7．7 会审图纸和设计交底的时间：_______________________________________ 7．8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：_________________________
工程承包合同书 发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（以下简称甲方） 承包人：湖北业源电力安装有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖北鼎协建材科技有限公司电源建设工程发包给乙方，包工包料施工，验收合格后包接火。 第二条：施工方案 高压线650米（导线型号10KVJKLV-1×50）、配电变压器（S11-630KVA）（预付费柜一台、高圧柜两台、低压柜四台、低压计量一套）、高压电缆10KVYJLV-3×50/120米由乙方负责提供安装。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为30日，暂定于2014年2月15日起至2014年3月15日止，具体开工由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生不可抗力的自然灾害和雨天，工期可相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为58万元整，【580000.00元】（含供电公司需要收取的费用）。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及接火费用，青苗赔偿费用由乙方按国家规定予以补给。其中孝昌供电公司需要收取的费用由甲方委托业主单位向供电公司支付，该费用从工程总承包费用中扣除。同时乙方向甲方提供符合国家规定的发票。 3、付款方式：工程开工中期预付工程材料费40%，合计：22万元整，剩余36万元整工程竣工接火后一次性付清。
4、甲方将工程款拨付给湖北业源电力安装有限公司负责人季国东个人账户，以湖北业源电力安装有限公司下达个人收款授权书为依据。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、负责施工过程中的协调及费用。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，确保本工程施工安全和质量。 2、承包人必须自行完成本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中，所有安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。 第八条：验收 工程竣工验收应以供电公司满足接火条件为准。 第九条：违约责任 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，造成工程延期由甲方负责。 第十条：其它 本合同于2014年11月13日由双方签订，自双方签字后生效。一式二份，双方各执一份。 发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（甲方）签字或盖章 承包人：湖北业源电力安装有限公司季国东（乙方）签字或盖章 年月日
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力建设工程施工合同
编号：FS-DY-20192 电力建设工程施工合同 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条
款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 11．合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 12．经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预
建设工程承包合同修订版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-011954
建设工程承包合同修订版 建设工程承包合同协议条款 甲方：_______ 乙方：_______ 按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下 协议。 第一条工程概况。 １．１工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围： １．２开工日期：
竣工日期： 总日历日期： １．３质量等级： １．４合同价款： 第二条合同文件及解释顺序。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 ３．１合同语言： ３．２适用法律法规： ３．３适用标准、规范： 第四条图纸。 ４．１图纸提供日期： ４．２图纸提供套数： ４．３图纸特殊保密要求和费用： 第五条甲方驻工地代表。 ５．１甲方驻工地代表及委派人员名单： ５．２实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果
有）： 第六条乙方驻工地代表。 第七条甲方工作。 ７．１施工场地具备开工条件和完成时间的要求： ７．２水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： ７．３施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： ７．４工程地质和地下管网线路资料的提供时间： ７．５办理证件、批件的名称和完成时间： ７．６水准点与坐标控制点位置提供和交验要求： ７．７会审图纸和设计交底的时间： ７．８施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求： 第八条乙方工作 ８．１施工图和配套设计名称、完成时间及要求： ８．２提供计划、报表的名称、时间和份数：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：电力工程施工合同范本 电力工程施工合同 工程名称： 甲方： 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起60天 三、质虽标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要 求的工程质虽标准为依据，要求竣工验收单位工程质 虽合格率为100%优良率：安装工程为：85% 土建工程为
75% 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：。 2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款, 款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5利质保金，质保期满后付清。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%勺则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违 约责任，乙方延误一天工期须按合同价款％tj甲方支付违约 金。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权 利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场
电力建设工程施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-610281电力建设工程施工合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位 1．批准文号：_________。
2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。 第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、
建筑工程承包合同 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方在XXXXXX建房屋一栋，建筑总面积约XXX 平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同： 一、承包方式 采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、1——7楼图纸，乙方负责包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、外墙贴瓷砖、后
墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。 三、承包价格 每平方米元，建筑面积按每层楼外墙计算 四、付款方式 完成第一层砖砌并倒制好楼面付XXXX元，完成第二至五层均付款XXXX元，经验收合格后付款。 五、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。 六、注意安全 文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。 七、工期要求主体工程工期为*****个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在*****年*****月*****日前完成主体工程，完工时间
不能超过*****天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。 八、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，约定本合同的质量保修期如下： 1、屋面防水工程，卫生间、房间和外墙面的防渗漏为X年。 2、电线、排水管道，设备安装为X年保修期，期满后，付清工程建筑剩余XX% 九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方签字(章)：乙方签字(章):
电力工程承包合同 发包方（简称甲方） 承包方（简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》之规定，结合电力工程承包的具体情况，经甲、乙双方协商达成一致： 1工程名称与概况 1.1工程名称：10KV 配电工程 1.2工程概况：……………，因其生产生活用电需要，新上1600KVA配变2台。 2承包范围 变压器出线配电柜出线接线端子及以上至10KV西郊线#35铁塔“T”接处，所需设备、材料的供应、安装和调试。 3合同价款及付款方式 3.1合同价款：1150000元（大写：壹佰壹拾伍万元），详细报价清单见工程预算书。（最终以工程决算为准） 3.2付款方式：甲方首付万元定金，甲乙双方签订合同后三日内再付万元，余款在验收合格、工程决算后，送电前一次性付清。 3.3合同价款编制依据：按照供电部门的供电方案答复和设计图纸计算工程量，定额套用《山东省安装工程消耗定额第二册电气设备安装工程》部分进行编制，费用根据一类取费，材料价格按市场价计取。 4合同履行时限及方式 4.1合同履行时限：开工日期自甲方工程款到账之日起，工期共计_____天。（其中，设备材料生产周期_____天，施工_____天）。 4.2合同履行方式：乙方按照确认后的供电方案、设计图纸，将工程所需设备、材料运送至施工地点，并进行设备、材料的安装、调试。 5合同的其他约定 5.1合同履行期间，若遇恶劣天气、群众工作、与施工地点周边协调关系和不可抗力等因素或申请停电批复等原因，导致工作无法继续工期应顺延。 5.2本合同不包括友邻单位联系及各种赔偿、协调等费用。乙方负责施工当中的群众工作、周边关系协调，但因此产生的协调、赔偿等费用由甲方负责。 5.3该工程未经三级验收或者验收不合格的，乙方原则上不得交付甲方使用。 5.4按照约定时间，甲方应为乙方提供箱变、电缆分接箱安装地点，定出电缆走径，并为施工安装提供最大程度的便利条件，尽力创造最佳施工环境。 5.5乙方应提供符合国家标准的设备、材料，并按照电力行业相关施工标准进行施工，保证工程质量，按期完成。 5.6甲方在不妨碍乙方正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 5.7乙方施工期间，安全责任自负。 6合同的生效与终止
电力工程建设合同书 发包人（甲方）： （以下简称甲方）承包人（乙方）： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿和诚信信用的原则，甲乙双方就电力电器（高、低压：含变压器、电缆，高、低压配电柜、配电箱及户表工程，见材料清单）安装工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、由乙方负责甲方华盛嘉园项目配电室高、低压电力电器工程、工程设计（供电部门设计，及华盛嘉园电力设计施工图）工程安装，及大冶市供电公司等所有相关手续的办理和移交以及保证有关部门验收合格，交付甲方正常使用。 二、由甲方负责提供合格的变压器（一台SCB/10/630KVA干式变压器、一台SCB/10/200KVA的干式变压器，含变压器外壳及配套的风机，高低压配电柜配电箱及低压电缆，含风机、电梯、电缆及相关的配电箱）。其详细材料见工程预算表。所有材料及设备必须符合国家有关
标准的合格产品 三、本电器户表工程126户，实行抄表到户，并实行远程监控系统，另根据物业所需装商用电表5户。由乙方负责以上电力电气材料的安装（甲方负责提供的所有电气材料要符合国家质量标准及满足甲方图纸设计要求，低压阻燃电缆及高低压配电柜由电力公司网购指定产品，所有的电缆柜、电源箱元器件均为。 四、由乙方负责以上电力电气材料的安装，高压电缆、变压器及高、低压配电柜等材料的调试、计量及大冶市供电公司的所有相关手续的办理落实（费用由乙方负责），乙方负责保证此工程的验收合格和及时送电。 五、本工程自签订之日起50天，安装完成即交付使用，延长工期每天罚款500元。工程如出现质量问题，乙方在接到甲方通知后及时抵达现场及时处理。 六、经甲、乙双方共同协商，此工程总承包金额为玖拾万元，甲方预付款壹拾万元，工程动工后，甲方付至总金额的50%，工程安装验收完成后，甲方付至总金额的80%，正式送电后总金额付清（预留伍万元待整个配电室高、低电气工程移交供电部门后付清），工程保质期壹年。 七、本工程乙方在施工过程中，必须遵守国家的安全规
编号：________ 建设工程承包合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共7 页
建设工程承包合同范本 甲方（发包方） 乙方（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程内容 二、工程地点 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至××年××月××日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 （1）施工现场不符合安全施工； （2）设计范围内重大设计变更； （3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度； （4）甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认。 第2 页共7 页
四、工程价款工程总价：人民币元整（￥元） 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币××元整（￥元）； 2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币××元整（￥元）； 3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币××元整（￥元） 六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。 3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。 4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。 七、验收标准 本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标
工程承包合同 合同编号： 工程名称：110千伏送出安装工程工程发包人： 工程承包人： 订立时间：二〇一四年七月二十日订立地点：
工程发包人：（以下简称甲方） 工程承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程承包事项协商一致，订立本合同。 一、工程承包范围和工作内容 1.1 工程对象：110千伏送出工程安装工程 1.2 工程作业地点：衢州 1.3 工程发包范围：110千伏送出工程安装工程 1.4 承包方式：包工包料；包工期、质量、安全；包验收、移交、送电。 1.5 工程发包范围内容：协助甲方完成工程材料采购、工地材料运输、杆塔工程、架线工程、OPGW安装、附件工程、过渡、开口、老线路拆除、配合政策处理工作（不含赔偿费用结算）、跨越和停送电联系（不含其它单位配合费用结算）、压接试验（不含甲供材料试验）、竣工图和竣工资料的收集和制作、配合验收、消缺直至启动投产前等方面所需的劳务配合工作。 二、工程造价及支付方式 2.1工程包干总价款为：（人民币）（￥：万元），为双方最终确认价款一次性包干价，不考虑电缆材料的市场价格波动及其规格型号增大和人工调整等因素。本工程造价已经包含本工程的材料费、安装费以及本工程所发生的一切协调费用。施工过程中的签证、设计变更必须经按甲方流程办理，签证及设计变更涉及材料设备按合同价（中标价）执行，对于投标报价中没有的双方协商定价，签证及设计变更根据《全国统一安装工程预算定额2000年浙江省估价表》、《2003浙江省建设工程补充定额估价表》按实结算。 2.2工程签证参照甲方《202 3.02分包签证办法》文件执行。 2.3 重复进出场和误工均已包含在工日单价中，不予签证。 2.4 全部工作完成，经甲方认可后，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定，进行合同价款总额的结算。 2.5合同签订生效后，乙方提供合格的税务发票，乙方人员进场后，甲方向乙方支付工程总价款的30%作为预付工程材料款与劳务报酬；工作量完成60% 时再支付暂定工程总价款的50%；工程验收合格通过后，支付暂定工程总价款的80%；工程总价款经双方协商一致后，甲方按工程总价款的95%（累计支付值）支付给乙方，余5%为质量保证金，质保期1年，一年内无质量问题甲方支付乙方质保金（工程总价款5%）。 2.6税票开票地点：劳务分包方应开具工程所在地的税务发票。 三、工期 3.1 合同签订后，乙方应及时组织合格的劳务人员进场施工，计划开工日期为，具体开工日期以甲方批准的时间为准，其分包工作内容需在前完成，总日历工作天数为：天，并具备投产条件。
电力工程施工承包合同 建设单位：重庆大港电力设备安装有限公司（以下简称甲方） 施工单位：重庆北洲实业（集团）有限公司（以下简称乙方） 为了明确甲乙双方的权利和义务，本着平等互利、协调一致、等价有偿的原则，根据国家《合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：重庆融创基业房地产开发公司奥园八期800KVA施工箱变电缆追加工程 2、建设地点：经开区蔡家沟 3、主要工程内容：a：10KV高压进线电缆YJV35-50米采购、施放、敷设，电缆头制作及试验。 工程量以甲方提供的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。 本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍排除等部分由甲方自行负责解决。 本工程所涉及的土建工程，包括所有基础土建及电缆沟道或电缆通道所需要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。 第二条工程价款及支付方式
1、价款：经过双方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币1.6万元（大写：壹万陆仟元整）。 工程价款支付：经双方协商一致，决定采用以下1付款方式：（1）合同签订后，甲方在5个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款：（2）本合同签订后，甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的 / %；作为工程预付款；工程竣工，验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 / %；其他余款的/%合同价款作为工程质保金，由甲方在合同约定的质保期满后 / 个工作日内支付给乙方。 （3） 第三条承包方式：乙方在承包范围内包工包料、包干使用。 第四条主要设备、材料 1、甲供设备、材料需要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求； 2、乙供设备、材料需要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方提供的技术要求。 第五条工期 1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程有效工期25个工作日。 2、在施工过程中，如遇下列情况，工期应顺延：
电力工程承包合同 甲方：山东裕隆置业有限公司 乙方：临沂骏通电力工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以承包形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。 第一条工程名称：裕馨嘉园三期工地用地 第二条工程地点：莒南县淮海路 第三条工程内容： 1.安装调试200kVA箱变一台。 2.埋设10KV高压电缆80米。 3.装设高压开关一组。 第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或者民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。 第五条合同价款 合同价款总额（大写）（人民币），（小写）￥ 元。 第六条付款方式：甲方于合同签订后两日向乙方支付合同价款的80 %；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。 第七条甲方责任 1.甲方按合同规定拨付工程款。
2.甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。 第八条乙方责任 1按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的监督。 2按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。 3严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》，依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。 第九条验收及移交 1.工程验收:工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。（如因设计和材料存在问题，由乙方负责）。 2.工程移交：工程竣工验收合格后交付甲方。 第十条争议解决 因履行合同所发生的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。如协商不能解决争议，则应将争议提交合同签订的法院进行裁决。除非法院另有裁定，诉讼费用应由败诉乙方承担。在法院诉讼期
电力工程施工承包合同 电力工程施工承包合同1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，xx将xx县结xx村0.4kV～10kV线路工程承包给xx水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装 1、工程名称：xx社区水利配套基础设施（供电）工程 2、工程内容：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程 3、工程地点：xx村 4、设计单位：xx水利水电勘探设计院 5、工期：201x年月日至201x年月日 6、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准 7、合同价款（工程总造价）：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 1、合同语言：汉语
2、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。 3、适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 1、甲方项目负责人： 2、乙方项目负责人： 3、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 4、监理工程师代表： 第四条甲方工作 1、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。 2、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 3、开、竣工时间由甲方确定。 4、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。 5、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。 第五条乙方工作 1.按照国家电力工程质量验评标准，担负玉树县结古镇禅古新村建设0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。 2.与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对
电力工程施工合同 合同编号: 甲方（建设单位）：####生态农业有限公司 乙方（施工单位）：####电气有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。 一、工程概况 1、工程名称：####生态农业有限公司项目用电工程 2、工程地点：@@@@ 二、工程承包方式及内容 1、乙方承包方式：工料全包。 2、工程内容：该工程为交钥匙工程。乙方负责为#####项目用电工程架设20KV用电线路，主要包括架空线路、线杆、电缆（线）敷设、采购和安装 100KVA变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施，并负责办理相应的供用电手续，直至当地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。（详见工程造价预结算书所列项目） 三、工程工期 1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。 2、如遇下列情况，工期相应顺延。 （1）、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。 （2）、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。 （3）、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时，乙方工期可以顺延。
四、图纸资料 1、甲方向乙方提出要求，乙方应向甲方提供图纸资料，本合同缔结后 工日内，乙方向甲方提供线路施工图两套，其中施工现场图1套。 2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。 3、工程预算书壹份。 五、材料设备供应 材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方承担全部责任。 六、工程质量 1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。 2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。 3、工程质量：合格工程。 七、工程价款 以上两台100KVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整（小写：126000元整）。含正规发票。 八、工程费用结算方式 1、付款方式：转账（合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整；完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款） 2、开户银行及帐号 乙方： 开户银行： 账号： 九、甲方应承担的主要工作及责任 1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。 2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。 3、提供材料的堆放场地。 4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。 5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。