附件三：装饰、设备标准
1、外墙：保温砂浆外墙保温，外墙面为美涂士外墙漆。
2、内墙：混合砂浆抹面。
3、顶棚：混合砂浆抹平。
4、地面：水泥砂浆抹平搓毛。
5、门窗：入户门为防盗门，室内各房间预留门洞口。外墙窗采用85系列中空塑钢窗，飘窗内设不锈钢防护栏杆。
6、厨房：顶棚用水泥砂浆抹平，墙面及地面用水泥砂浆抹平搓毛，上下水管接通，无洁具。
7、卫生间：顶棚用水泥砂浆抹平，墙面用水泥砂浆抹平搓毛，地面做防水处理，上下水管接通，无洁具。
8、阳台：采用85系列中空塑钢窗，全封闭阳台，阳台地面墙面顶棚粉刷标准同房间。
9、电梯：巨人通力电梯。
10、其他：交房之日起，水通电明，电路暗线，开工插座到位，普通白炽灯。小区为全封闭小区，主要路口有闭路监控系统，小区配置有健身器材等。
附件二：公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明
分摊的公共部位与公用房屋建筑面积由以下两部分组成：
1、公用设备间、电梯井、管道井、楼梯间、公共门厅、走道等功能上为整栋建筑服务的公共部分和公用部位及公用房屋等。
2、套（单元）与公用建筑之间的分隔墙，及外墙（包括山墙）水平
投影面积一半的建筑面积。
实际面积以县房产管理部门计算核定的为准。
本《提前解除终止<服务合同>的协议》(以下简称“终止协议”)由下列双方针对：年月日，乙方在执行项目过程中，发生事件，签定如下协议： 甲方：________________________________________ 地址：________________________________________ 法定代表人/负责人：____________________________ 乙方：________________________________________ 地址：________________________________________ 法定代表人/负责人：____________________________ 鉴于： (1)甲方和乙方于年月日签署了《服务合同》； (2)经甲方及甲方客户要求，并经甲方和乙方协商一致，双方同意按照本协议约定的条款和条件提前终止解除该《服务合同》。 通过双方友好协商，达成如下一致意见： 1、合同解除及责任承担 （1）甲方向乙方提出并同意，自本协议签署之日起解除双方已签署的《服务合同》。自本协议签署之日起，该协议不再对双方具有法律约束力，一方相应免除另一方在《服务合同》项下的各项义务； （2）乙方同意像甲方支付违约、赔偿金，金额总计人民币元（大写： 圆整），除此之外，乙方不再对甲方负有任何其他钱款、费用。 2、甲方和乙方共同承诺及保证 （1）解除《服务合同》不会导致一方产生对另一方的任何责任负担; （2）解除《服务合同》不会导致任何一方被提起诉讼、仲裁或其他法律程序或行政程序;不会导
致任何一方存在诉讼和潜在纠纷的可能性。 3、管辖法律：仲裁 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 4、本合同自甲方盖章、乙方签字生效。本合同一式贰份，双方各持壹份。 甲方：乙方： 授权代表：授权代表： 日期：日期：
购房合同写的交房日期 篇一：购置新建商品房的交付时间确定 购置新建商品房的“交付使用”时间如何确定 字体:[大中小] 来源:中国税网作者:何晓霞日期:2010-07-29 某企业从房地产开发商处购置一套新建的商品房作为办公使用，根据《国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关政策规定的通知》规定第二条第一款规定:“购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起计征房产税和城镇土地使用税。”企业不知以下几个时间哪个才是对“交付使用”时间的准确理解。 1.开发商向购房者交房的时间； 2.与开发商签定的购房合同约定的交房日期； 3.购房者装修后迁入使用时间；
4.购房者由在建工程转固定资产的时间； 5.购房者取得房产证的时间。 何为“交付使用”，在相关的税法规范性文件中并没有做概念性的解释。 所谓商品房，是指经政府有关部门批准，由房地产开发经营公司开发的，建成后用于市场出售出租的房屋。商品房的交付使用是商品房买卖的重要环节。交付使用的时间和条件，买卖双方通常会在合同中作出明确约定。根据《城市商品房销售管理办法》第三十条规定，房地产开发企业应当按照合同约定，将符合使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。所以，开发商交付房屋，必须满足一定的条件。《城市房地产管理法》明确规定：“房地产开发项目的设计、施工，必须符合国家的有关规定标准和规范。房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用”。交付必须经过竣工验收合格，这是法律上对房
屋出卖人向房屋使用人或产权受让人进行交付时应当满足的最低条件，当然，双方当事人也可以在合同中约定高于此线的交付条件及标准。 根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释 [2003]7号)文件第十一条规定：“对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。”因此我国商品房买卖中所使用的“交付使用”的概念指的是：出卖人依合同约定将房屋交给买受人实际占有，买受人因此行使对房屋的占有权利。 现就以上5种不同的时间简要分析如下： 一、开发商向购房者交房是一个笼统的概念，房屋交付使用具体时间应以开发商与购房者签字确认的房屋交付使用通知书中注明的交付日期为准。开发商向购房者交房，应签定《房屋交付使用通知书》，并将房屋的钥匙交给购房
提前交房协议书 甲方：于都家家兴房地产开发有限责任公司 乙方：陈跃祥 现甲方开发的博文公馆项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议： 一、交房约定 1、提前交房时间为2016年8月30日； 2、乙方自愿认购甲方开发的博文公馆项目2号楼1402房物业(以下简称“该物业”)，该物业建筑面积约为102.71平米(此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价)，该套房屋暂定总价为人民币伍拾肆万柒仟玖佰叁拾捌元整(￥547938.00）总价按双方约定售价根据实际面积多退少补。 3、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担; 4、因博文公馆项目未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。临时用电费用由乙方自行承担; 二、乙方义务 1、住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等施工单位未正式移交
房地产开发公司，乙方不得破坏且有义务保护商业楼房的公共部位和共用设施、设备; 2、乙方在装修过程中，因乙方原因如搬运装修材料、装修人员故意或过失等造成项目的公共部位和共用设施、设备等损坏，乙方承担全部责任，造成甲方经济损失乙方全额赔偿; 3、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修工队人员必须注意安全，发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任。 4、其它事项请遵守物业公司相关规定。 三、甲方权利 甲方未正式向全体业主交付房屋之前，有权制止乙方下列行为： 1、危及自身及他人生命财产的行为，如野蛮施工、高空抛洒垃圾等行为; 2、私自碰接水、电、暖、排水、天然气、电话线、有线电视、光纤、网线、消防或其它弱电等行为; 3、擅自靠近甲方的施工区域、塔吊施工范围等行为; 四、违约责任 1、乙方违反本协议规定，甲方有权进行处罚，情节轻微者给予警告，情节严重甲方有权单方面终止本协议并制止乙方进入项目地直至正式交房阶段，乙方不得对此提出异议，情节是否严重由甲方认定。 2、乙方自愿承担在装修房屋期间造成的自身损害等所有责任，
提前交房补充协议 甲方（卖方）： 住所：邮编： 乙方（买方）：年龄：性别： （买方的名称要与购房合同上面的一致，夫妻关系的都要签字。） 身份证号码： 住址： 鉴于： 1、根据甲乙双方于年月日签订的编号为：的《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》，乙方自愿向甲方购买位于苏州工业园区（镇）公安编号幢室的商品房（以下简称“房屋”），名义层为层，实际自然层为层，该房屋的约定预测建筑面积为_____________平方米。经苏州工业园区国土房产局认定的房屋测绘机构实测面积为：房屋建筑面积 __________平方米、共用部位分摊建筑面积________平方米。 2、甲乙双方签订的前述《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》约定的交房日期为年月日。现因乙方强力要求提前交付房屋，甲方为满足乙方的请求。故甲乙双方商定于年月日前交付该房屋。 甲乙双方经过友好协商，就提前交付房屋相关事宜进行如下约定： 1、乙方承诺，乙方至甲方处办理房屋提前交接手续时，视同甲方已经满足了甲乙双方签订的编号为的《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》第六部分第十五、十六、十七条约定的所有房屋交付条件、履行了《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》关于房屋交付时间、房屋交付程序的所有相关约定，房屋交接验收所需证明文件或出示的证明文件已齐全。不论之后，甲方是否按照原合同具备交付条件，乙方均视同甲方已履行合同义务。
2、乙方在提前交付日应按照双方《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》的约定及甲方的要求办理交房验房手续。 （1）房屋交付之日（乙方领取房屋钥匙）的第二日起该房屋的风险责任及物业服务费由乙方承担。（物业费的起算以交付的第二日开始。）（2）在交付日乙方应履行交付手续：签订前期物业合同、缴纳物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费等。房屋买卖价款、物业费用、维修基金、办理房地产权属证书所涉及的所有税费均依照房屋实测面积为准进行计算。如乙方未能完全履行上述义务的，甲方有权推迟交房。 （3）乙方委托由《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》约定的第三方办理、申领房地产权属证书的，乙方应在提前交付日将办理权属证书的材料提供给甲方。代办房地产权属证书费用由乙方承担。甲方确定按照《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》约定的交房日期之日起180日内取得房地产权属证书。 （4）甲乙双方于年月日签订的编号为：的《苏州工业园区商品房（毛坯房）买卖合同》（包括《补充条款》）与本《提前交房补充协议》具有同等法律效力，若有任何不一致之处，以本《提前交房补充协议》为准。 签订日期：年月日 甲方：乙方：
提前终止合同协议书 甲方：_______________ 乙方：_______________ 通信地址：_______________通信地址：_______________ 法定代表人：_______________法定代表人：_______________ 授权代理人：_______________授权代理人：_______________ 电话/手机：_______________电话/手机：_______________ 传真：_______________传真：_______________ 电子邮箱：_______________电子邮箱：_______________ ___年___月___日，甲方与乙方签署了《红微博文化艺术网络营销推广战略合作服务协议》，约定由乙方负责协助甲方做好网络营销推广及网络公关工作，为甲方的市场营销提供专业服务。双方的合作期限为一年，协议有效期为___年___月___日至___年___月___日。甲乙双方经协商一致，同意于___年___月___日提前终止本协议，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守： 第一条甲、乙双方同意，提前终止双方于___年___月___日签订的《红微博文化艺术网络营销推广战略合作服务协议》。
第二条协议提前终止后，原协议约定的知识产权保护及保密条款继续有效，双方仍需严格遵照执行。 第三条价款结算及支付方式： 1、甲方应于___年___月___日前一次性向乙方支付服务费用___万元(人民币大写：___万圆整)。乙方在甲方付款前，应向甲方开具等额发票。 2、乙方在收到此笔款项后，甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。 第四条违约责任 1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。 2、乙方违反本协议约定，侵犯了甲方知识产权及商业秘密等有关秘密，给甲方造成损害的，应承担因此给甲方造成的全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。 3、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则，视为乙方根本性违约，乙方应双倍退还甲方已支付的服务费用。
开发商： 业主方： 我公司开发建设位于的房地产项目，现栋对外预售，我公司保证在项目竣工验收时达到如下品质标准： 一、容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率和建筑密度施工建设，不违反规划超面积建设或占用规划公共空间修建建筑物或构筑物。 二、结构：栋楼房（具体楼栋）采用结构形式，保证结构稳固，安全可靠。 三、用材与工艺： 1、房屋外墙全部采用材料，或米高度以下部分采用材料，其他为材料（如楼栋有差异应分别说明）； 2、房屋楼道、门厅、入户大堂等公共部位地面使用铺装； 3、小区公共通道、广场等地面使用材料浇筑或铺装； 4、房屋门窗及玻璃用材（品种、品牌）； 5、使用各种管线的品牌，管径大小。 四、门厅和入户大堂：面积㎡，高度，装修情况（分楼栋说明）。 五、建筑节能：外围护墙采用保温方法；外门窗采用保温方法；外遮阳系统；太阳能热水系统；是否使用地下水热泵供暖系统；其 他。
六、公共用房和空间： 保证向小区全体业主提供如下公共用房： 1、物业用房㎡； 2、业主公共活动用房㎡，其中归全体业主所有的基本公共活动用房㎡； 3、其他公共用房㎡； 4、所有房屋架空层不砌封，而是用作休闲、健身、娱乐、绿化、公共停车之用； 5、其他公共空间。 七、绿化与景观： 1、严格按园林部门方案施工，突出风格； 2、绿地率%，绿化面积㎡，其中屋顶绿化面积㎡，绿化造价不低于元/㎡. 3、园林小品建筑：亭处、廊榭处、桥处、水景处、雕塑座； 4、乔木主要有等种，树径㎝以上的株，㎝以上的株。 八、安保设施： 监控系统的设置，品牌； 门禁系统的设置，品牌； 其他安保设施的设置。 九、给排水设施： 供水保障情况，其中二次供水系统采用方式，小区高楼层水压达到，使用材料与管径； 排水系统的设计情况，施工情况，使用材料与管 径。
银茂新天地小区延期交房补充协议书 甲方：房地产开发有限公司 乙方： 丙方： （以下简称甲方、乙方、丙方。） 由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用，为了维护乙方的权益，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经充分协商，签定本协议，由双方共同遵守。 一、本协议内容作为《银茂新天地小区购房合同》的补充协议执行，与购房合同具有同等法律效力。 二、交房时间 1、甲方必须于2015 年10 月30 日前所有业主交房。 2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件并符合商品房交付条件，验收合格。 三、证件办理
甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所 必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》，保障业主应有的合法权益，于交房时办理完毕；并 按照合同规定，于交房同时办理房产证及土地证。 四、违约赔偿 1、2015 年4 月30 日到2015 年5 月31 日的违约金按照购房合同执 行。 2、2015 年6 月1 日至2015 年10 月30 日期间的违约金，不再按购 房合同执行。购房合同上单价为3500 元/平方米以下的业主（含3500 元/平米），违约金从2015 年6 月1 日起，每天按业主所购房总房款额的万分之贰计算，购房合同上单价为3500 元/平方米以上的业主，违约金从2015 年6 月1 日起，每天按业主所购房总房款额的万分之叁计算。 3、2015 年10 月30 日未按期交房，不再按购房合同执行，违约金 从2015 年10 月31 日起，十一月份每天按业主所购房总房款额的万分之四计算，十二月份每天按业主所购房总房款额的万分之 五计算，以此类推直到交房为止。或抵扣车位使用权（使用期限 与房屋产权一致）或物业管路费用。 五、违约金支付方式
提前终止合同协议范本 乙方应在本协议签字后七日内与甲方有关部门(原所在部门、劳资、财务、后勤等)办理完工作交接、物品归还、账务交接、偿还财务借款等事项(见《员工离职工作交接、款物清偿一览表》)。如有乙方负责办理的对外业务没有清算完毕，乙方应负责将往来账目核对清楚，并将由对方盖章、签字确认的对账单(或欠款证明)交甲方财务部门。否则，由此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。 _____年_____月_____日，甲方与乙方签署了《__________合同》，合同有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，甲乙双方经协商一致，同意于_____年_____月_____日提前终止此合同，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守： 乙方应在移交承租房屋同时，将该房屋装修施工图纸以及其他与该房屋有关的图纸、资料等全部移交给甲方。 第一条甲、乙双方同意，提前终止双方于_____年_____月_____日签订的《__________ 合同》。 本协议由双方签字盖章，并经鉴证机关审查证明后生效。协议书一式___份，由双方各收执___份，鉴证机关收存一份，送___份。 第二条价款结算及支付方式： 1、甲方应于_____年_____月_____日前一次性向乙方支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间的__________费用
_____元(人民币大写：__________ 元整)。乙方在甲方付款前，应向甲方开具等额发票。 原《》【此处填写甲乙双方之前签订的合同/协议名称】自___年___月___日解除，自解除之日起，原合同/协议中约定的双方权利义务终止; 2、乙方在收到此笔款项后，甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。 第三条违约责任 乙方于_________年_________月_________日前将铺位退回给甲方使用，如乙方不按时退租，每逾期一天，需向甲方支付_________元(_________)违约金，逾期达七天，甲方有权无偿收回铺位，由此产生的一切损失和责任由乙方负责。 1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。 2、乙方违反本协议约定，侵犯了甲方商业秘密等相关秘密，给甲方造成损害的，应承担因此给甲方造成的全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。 3、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则，视为乙方根本性违约，乙方应双倍退还甲方已支付的__________费用。
《商品房买卖合同》补充协议 出卖人： 买受人： 出卖人与买受人签订了《商品房买卖合同》（以下称“合同”），现双方对该合同补充如下： 一、面积差异 该商品房的建筑面积已经房管部门预测为平方米。房屋交付后，产权登记建筑面积与合同约定的建筑面积发生差异的，以产权登记为准。双方同意按照建筑面积每平方米元结算房款，多退少补。 双方同意不适用合同第五条的约定。 二、逾期付款 买受人未按合同约定的时间交付部分或全部房款或按揭首付款，出卖人交房的时间和办理所有权证书的期限可以顺延。 买受人未按合同约定的时间交付部分或全部房款的，每逾期一日按合同第六条约定的应付款项的万分之一向出卖人支付违约金。但是，买受人逾期付款超过90日的，自第91日起买受人每日按合同第六条约定的应付款项的万分之二向出卖人支付违约金。买受人逾期付款超过90日的，出卖人有权在两年内解除合同，出卖人解除合同的，买受人除按合同第六条约定的应付款项的10%向出卖人支付违约金外，房屋已交付的，买受人应予返还。 买受人未按合同约定的时间办理完毕按揭手续且未以现金等出卖人认可的其他方式支付的，适用上一款约定。 办理完毕所有权证书前，买受人未按贷款合同的约定偿还银行贷款致使出卖人被扣划保证金或承担其他担保责任的，出卖人可以向买受人追偿并有权在两年内解除合同。合同解除后，房屋已交付的，买受人应予返还，已交付的房款出卖人不予退还。 国家对按揭贷款或税收政策的变化，不构成买受人逾期付款或不能办理按揭的抗辩，对合同履行有影响的，买受人自行解决。 合同解除的，买受人应当与出卖人共同到房产管理部门办理撤销备案手续。 双方同意不适用合同第七条的约定。 双方同意不适用合同第七条的约定。
编号：_____________提前交房合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（房产开发方）： 乙方（房产购买方）： 现甲方开发的未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议： 一、交房前提 1、乙方自愿认购甲方开发的项目号楼单元楼户（初测房号为）物业（以下简称“该物业”），该物业建筑面积约为平米（此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价），双方约定售价为元/平米，该套房屋暂定总价为人民币元（总价按双方约定售价根据实际面积多退少补）。 2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担； 3、依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业之前向甲方预交： （1）两共基金（总房款的2%）：人民币（大写）（￥元）； （2）契税（总房款的3%）：人民币（大写）（￥元）； （3）物业费用（4元/月/㎡）：人民币（大写）（￥元）； （4）装修保证金：人民币（大写）（￥元）； （5）垃圾清运费（2元/㎡）：人民币（大写）（￥元）； （6）临时用电费用（1元/度）：人民币（大写）（￥元）； （7）年度供暖期的采暖费用（14.5元/㎡/6个月）人民币（大写） （￥元）； （8）甲方为乙方垫付的按揭公证费：人民币（大写）（￥元）；
附件一： 一、专项工程技术要求及品牌标准以本项目1-佃#楼为样板，具体要求如下: 1、外墙及屋面保温：材料符合设计要求，承包人的工程质量必须达到该类工程验收规范标准（合格），保证通过宿迁政府部门的专项验收。 2、铝合金门窗: 2.1承包人根据施工蓝图及有关变更对门窗进行二次深化设计（可参照本项目 1-19#楼门窗），二次设计方案报建设方审定后作为生产加工依据。未经建设方 审定擅自生产，一切损失由承包人负责。 2.2铝合金门窗生产、安装以及材料必须符合现行有效的国家以及行业的相关规 范、标准、要求，且必须符合工程所在地有关政府部门的相关规定、要求和招标 文件的要求，否则，须无条件重新制作、生产、安装，直至符合合同约定的要求， 因此造成的工期延误及损失由承包方承担。 2.3装配后的整体门窗密圭寸性能，保温节能，抗风压性能需达到国标、宿迁市对住宅 的检测合格标准、本项目建筑节能设计专篇规定，但不限于以上标准，如标准之 间有矛盾，以要求最高者执行。 2.4乙方提供的所有门窗所采用部件及材料均应有原产地证明及检验合格证。 乙方提供给甲方的所有门窗必须为全新、无缺损且未经使用过的产品。 2.5材质要求 2.5.1铝型材: 2.5.1.1不准使用再生铝型材。型材应具备安装纱窗轨道。 2.5.1.2采用南山品牌型材，断桥隔热型材；铝窗型材壁厚>1.4mm不含涂层厚度）。 铝门型材壁厚>2.0mm（不含涂层厚度），平开门窗原则采用60 系列，推拉 门窗米用90系列，固定窗及简易幕墙米用100系列，但必须满足国家及地 方规范要求，由承包单位提供断面图样及效果图，型材系列选型必须按规 定进行计算复合，并附有关计算书并取得原设计认可。 2.5.1.3采用系列断面以封样为准（参照 1-19#楼门窗）。 2.5.1.4规格以封样为准（参照1-19#楼门窗）。 2.5.2型材表面处理：粉末喷涂
提前交房协议书 甲方：________________________________________; 乙方（姓名）：__________________身份证号码：________________________________ 乙方自愿购买甲方开发位于怀化市花溪东路鸿大·第六区3号楼的房产，因乙方强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议： 一、乙方购买物业 乙方自愿购买甲方开发的位于怀化市花溪东路【鸿大·第六区】_____栋_____层_____号房，建筑面积______平方米（乙方所选上述物业实际建筑面积以房产测绘单位测定结果为准。） 二、甲乙双方约定楼价： 乙方定购单位付款方式为按揭付款方式 \分期付款方式\一次性付款方式，优惠后销售单价为人民币元/平米；乙方已支付购房款为：人民币____拾____万____千____百____拾____元整（小写：￥元整）。 三、甲乙双方声明共同遵守如下规定： 1、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交付予乙方，在乙方按合同条款履行责任及义务并办理完相关购房手续时，视为乙方已如期收房、甲乙双方完成物业交接手续。 2、首期物业公司由甲方选定，乙方签署并遵守【物业管理业主公约】，并按时交纳物业管理费用。 3、自本协议签署日起，乙方所定购物业所产生的水电费用在水电入户办理前，由乙方承担，由甲方代收，水电入户办理后，由乙方自行交付。 4、乙方购买物业选择按揭付款方式的，需于甲方通知办理按揭手续日起七日内，准备齐办理按揭手续的相关资料并办理按揭手续。 5、乙方购买物业选择按揭付款方式的，乙方承若无不良信用记录等按揭手续办理的必备条件，在正式办理按揭手续时，如乙方不能按期办理或因乙方原因不能办理按揭手续的，乙方选择其他付款方式付款，并于甲方正式通知日起七日内补足购房款。 6、预收_____年_____月_____日至_____年_____月_____日一年的物业管理费用。 7、乙方缴纳装修保证金及装修垃圾清运费，其中装修保证金在乙方装修完成并经甲方或甲方委托的物业管理公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情况下全额退还。 8、如有其它费用等在正式交房阶段统一办理时交清。 四、违约责任 1、乙方选择按揭付款方式的，如因乙方原因不能按期办理或不能办理按揭手续情况的，乙方需选择其他付款方式于甲方通知日起七日内交清购房款，否则视为乙方违约，甲方有权收回此物业并另行出售，乙方已付房款做为违约金不予退还，物业已装修等产生费用由乙方自行承担，甲方保留要求乙方恢复物业原状的权益。 2、乙方违反本协议规定的，甲方有权进行处罚或收回该物业直至正式交房阶段。 3、装修期间，乙方注意自身安全等，因乙方原因造成自身或他人及公共部位损坏的由乙方自行承担。
提前交房协议书 甲方：（姓名）：__________________身份证号码：________________________________ 乙方（姓名）：__________________身份证号码：________________________________ 乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室的房产，因乙方生育问题要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议： 一、乙方购买物业 乙方自愿购买甲方位于同安区祥平街道51号201室房产 二、甲乙双方约定楼价： 乙方定购单位付款方式为按揭付款方式，总价为人民币85万元整；乙方已支付购房首付款为：人民币30万元整，剩余款项约定为银行按揭贷款后支付。 三、甲乙双方声明共同遵守如下规定： 1、签署本协议时，甲方将该物业钥匙交付予乙方，在乙方按购房合同条款履行责任及义务并办理完相关购房、按揭相关手续时，视为乙方已如期收房、甲乙双方完成房产交接手续。 2、自本协议签署日起（即钥匙交付日），乙方所购房产所产生的水电费用在水电过户办理后，由乙方承担；甲方居住期间即钥匙交付前所产生的水电费用，由甲方自行交付。 3、乙方购买房产余款选择按揭付款方式，需积极办理按揭手续并配合甲方进行银行放款相关手续，如乙方不能按期办理或因乙方原因不能办理按揭手续的，乙方选择其他付款方式付款，并于原购房合同约定时间内补足购房款。 四、违约责任
1、乙方选择按揭付款方式的，如因乙方原因不能按期办理或不能办理按揭手续情况的，乙方需选择其他付款方式于原购房合同约定时间内交清购房款，否则视为乙方违约，甲方有权收回此物业，乙方已付房款做为违约金不予退还，物业已装修等产生费用由乙方自行承担，甲方保留要求乙方恢复物业原状的权益。如与甲方协商经由甲方同意后的延迟可不视为违约。 2、该房产自钥匙移交起由乙方使用。 3、甲方保留该房产权益至购房尾款全额收到。 4、乙方支付给甲方全额购房款后，该协议失效。 五、其他 1、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力，与本协议具同等法律效力的文书还有：甲乙双方签订购房合同等。 2、本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： 地址：地址： 日期：日期：
提前终止合同协议书 甲方：上海天叙贸易有限公司 乙方： 甲乙双方于2018年1月16日签订合作合同，约定由乙方代理甲方babycare 品牌在浙江省母婴渠道的销售推广工作，合作期从2018年1月1日到2018年12月31日。现双方协商一致，同意于2018年8月15日提前终止此合作合同。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等，自愿的原则，就双方提前终止合同等事宜，作出如下约定：一、甲乙双方同意，提前终止2018年度合作合同，且在2018年范围内，甲方同意不在浙江省母婴渠道增设其他代理商。 二、协议提前终止后，原协议约定的知识产权保护及保密条款继续有效，双方仍需严格遵照执行。 三、价款结算及支付方式： 1、甲方对于乙方仓库所有不影响二次销售的及客诉的Babycare品牌产品进行回收，并退回babycare大仓。货品清点完成运走后7个工作日内，按甲方仓库最终的清点明细折合货款，付款到乙方指定账号。乙方收款账户如下： 银行：杭州银行秋涛支行账户名：杭州明越母婴用品有限公司账号：73258100520171 2、关于双方在原合同中约定的合同返利部分，甲方同意按照乙方实际完成的提货额的7%（季返）+3%（年返）进行核算。在收到货款及返利两笔款项后，甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）已全部结清。 四、违约责任：甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担2万元赔偿金。 五、争议解决：因本协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决;协商不成应向杭州市上城区人民法院提起诉讼。 本协议自双方签字、盖章之日起生效，本协议一式二份，双方各执一份为证，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 日期：日期：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 交房时自己要出示购房合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
交房时自己要出示购房合同 篇一：开发商交房时应提供“五证两书一表” 开发商交房必须提供“五证两书一表” 一、《建筑用地规划许可证》 建设单位向土地管理部门申请征用划拨土地前，经城市 规划行政主管部门确认，该项目位置范围符合城市规划的法律凭证。 二、《建设工程规划许可证》 有关建设工程符合城市规划需求的法律凭证。 三、《国有土地使用证》 经土地使用者申请，经城市各级人民政府颁布的国有土 地使用权的法律凭证。该证主要载明土地使用者名称、土地座落、用途、土地使用面积、使用年限、和“四至”范围。 四、《建设工程施工证》 建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一，无开工证的建筑属违章建筑，不受法律保护。（无以上4证，项目用地和建筑 违法） 五、《商品房销售（预售）许可证》 市、县人民政府房地产管理部门允许房地产开发企业， 销售商品房的批准性文件。没有此预售许可证，所填写的“购
房合同、内部协议”等都是无效的。 六、“两书” 《商品房质H保证书》、《商品房使用说明书》。 七、“一表”是指《房屋竣工验收备案表》。 备案表上的每一项都必须报主管部门备案，如果缺少任 何一项的话，这个楼盘就属于“黑楼”，是不能入住的。 购房者填写购房合同时，一定要在购房合同第八条注明： 开发商向购房者交付房屋时提供“两书一表”时还要同时提 供“房屋竣工验收备案表” 购房者验房的时候不能只看开发商有没有这张备案表， 一定还要仔细察看各个分项有没有都备案，尤其是《消防验 收备案表》一栏是否通过。 《竣工验收备案表》对房地产开发商有着严格的约束作 用，只要将项目送交主管建设部门备案后，开发商就必须对 其建设的楼盘质虽终生负责，即使是十年20年以后出现质 虽问题，经查如果是开发商的过失，一样可追究其法律责任。 另外，开发商交房时还要提供市房屋土地管理局或区局 直属测绘队出具的《商品房面积实测技术报告书》（或《竣 工实测表》）、室内环境监测报告和《物业管理公约》（约定 物业管理的细节）。在此特提醒购房户，要看清证件的填发日期、盖章单位、
(声明：所提供的标准合同或协议文本及具体条款，不是最终法律文本，仅供参考，不建议直接使用，建议根据实际情况，在法律专业人士的指导下进行修改后再使用，就该合同不承担任何法律责任。) 房屋买卖协议书 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的原则上，就房屋买卖事项达成以下协议书条款： 甲方（出卖人）：________________________________________ 身份证号码：____________________________________________ 乙方（买受人）：_________________________________________ 身份证号码：____________________________________________ 一、甲方自愿将其拥有的房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下： 1、座落于， — 1 —
户型为，建筑面积为平方米，套内建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米； 2、该房屋甲方暂未取得房屋所有权证、土地使用权证等相关证件。有甲方与公司于年月日签订的合同（合同编号），该房屋的购房发票，契税完税凭证、维修基金缴费收据等相关凭据。 3、该房屋由甲方按揭购得（首付万元整，月供元），房屋用途为住房，权属为私产，房地产权证号为。甲方与开发商约定接房时间为年月日。 4、该房屋占用范围内的相应的土地使用权及相关权益随该房屋一并转让。甲方还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、其他设施、设备等转让给乙方，其转让价格已包含在下述房屋的总价款中，不再另行支付价款。 二、甲乙双方议定上述房屋转让价为人民币元整 — 2 —
提前交房协议 甲方：__________________身份证号码：________________________________ 乙方：__________________身份证号码：________________________________ 因乙方要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下提前交房协议： 一、乙方购买物业 乙方购买甲方位于________________________________________________房产，建筑面积______平方米（乙方所选上述物业实际建筑面积以房产测绘单位测定结果为准。） 二、甲乙双方声明共同遵守如下规定： 1、自本协议签署日起（即钥匙交付日），乙方所购房产所产生的水电燃气费用在交房办理后，由乙方承担；甲方居住期间即钥匙交付前所产生的水电燃气费用，由甲方自行交付；房子里有剩余的水电燃气费在钥匙交付时由乙方以现金的形式交付予甲方。 2、物业管理费用_____年_____月_____日至_____年_____月_____日甲方已交，自钥匙交付之日起剩余的物业管理费用由乙方以现金的形式交付予甲方。自_____年_____月_____日起物业费用由乙方来承担。 3、乙方注意自身安全等，因乙方原因造成自身或他人及公共部位损坏的由乙方自行承 担。 4、该房屋自钥匙移交起由乙方使用。 5、如果乙方不购买此房屋，应按当时租赁市场价格支付甲方相应的租金。 本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： 地址：地址： 日期：日期：
最新-提前解除劳动合同协议书 劳动合同的解除，是指当事人双方提前终止劳动合同的法律效力，解除双方的权利义务关系。下面给大家带来提前解除劳动合同协议书范文，供大家参考! 提前解除劳动合同协议书范文一甲方：XXXX公司(简称;甲方;)乙方：XXX (简称;乙方;) 身份证号码： 现上文述及的甲乙双方，经协商一致后订立本《终止劳动合同协议书》(简称;本协议书;)，本协议书的条款如下： 1. 双方同意，自劳动合同届满日20XX年9月30日起，甲方终止与乙方签订的劳动合同，双方之间基于劳动关系的权利和义务随之终止。 2. 乙方的最后工作日为20XX年09月30日。乙方应不迟于最后工作日将属于甲方的文件、物品以及其他各种财产返还甲方并办妥甲方公司规定的正式离职手续。 3. 甲方同意支付乙方经济补偿金相当于乙方_____个月的月工资收入，合计人民币_______整(￥_____元)。 4. 除第三条规定的款项外，甲方无需再支付乙方任何经济补偿金、经济赔偿金及法律规定的其他款项，同时自20XX年10月1日起甲方也无需继续为乙方缴纳任何保险费用。 5. 若乙方如期按照第2条办理正式的离职手续并且交还所有属
于甲方的物品、财产及文件，甲方同意于20XX年10月1日之前向乙方支付第3条的款项。因这些款项应支付的个人所得税收由乙方承担，如果甲方有扣缴的法定义务，甲方可以在支付上述款项时直接予以扣缴。 6. 本协议书经双方签字(甲方盖章，乙方签字)确认后生效。本协议书一式两份，双方各执一份。 本协议生效后，甲乙双方的劳动关系至20XX年09月30日终止，甲乙双方基于劳动关系产生的一切权利义务已经结清，互无纠葛。 甲方：XXXXX公司乙方(签字)：________________ (盖章) 日期：日期： 提前解除劳动合同协议书范文二甲方： 乙方：性别：身份证号码： 因__________原因，乙方向甲方申请终止劳动合同，经双方协商，订立本协议，以便共同遵守。 一、劳动合同终止期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共计_____年。 二、劳动合同终止期间，乙方不在甲方的工作时间不计算本企业的工作年限。 三、劳动合同终止期间，乙方不享受甲方的工资、奖金、专业技术职务津贴等薪酬福利待遇。 四、劳动合同终止期间，乙方的社会保险关系﹙含养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险﹚仍在甲方，所有费用由
甲方（卖方）： 乙方（买方）： 甲乙双方签订的前述《山东省新建商品房买卖合同（预售）》（以下简称“《预售合同》”）约定的交房日期为年月日。现因乙方强烈要求提前交付房屋以便其尽早装修入住，甲方为满足乙方的请求，故甲乙双方商定于年月日前交付该房屋。甲乙双方经过友好协商，就提前交付房屋相关事宜进行如下约定： 1、确保该商品房经单体验收合格，并已取得房屋测绘报告。 2、确保该商品房供水、排水、通电。电话通信、有线电视、宽带网络线路敷设到户。该商品房楼前主要道路路面平整硬化。 3、甲方已经缴纳供暖和燃气的城市建设配套费。由于本项目为滚动开发建设，小区热交换站和各楼栋房屋的建设及交付存在时间差，若未能在提前交房日期前及时开通市政供暖和市政管道燃气，甲方将积极主动联系有关部门争取尽早开通。对提前交房时未能及时开通市政供暖和市政管道燃气的情况乙方表示充分理解和接受。 4、提前交房时《预售合同》第九条、第十条约定的交付条件未达标的，甲方确保在《预售合同》规定的交房时间内完成。 5、在该房屋按本协议交付时，乙方应按《前期物业服务合同》约定交纳物业服务费及相关费用、缴纳住宅专项维修资金及签署房屋交接确认书等。如乙方未能完全履行上述义务的，甲方有权不提前交房。 6、房屋交付交接之日的次日起，该房屋的的毁损、灭失等风险及由此造成其他经济损失均由买
受人承担。 7、主合同第二十条房屋（不动产）登记条款中涉及的相关时限以《预售合同》中约定的交房日期开始计算。 8、房地产开发项目竣工综合验收备案证明文件获取时间以《预售合同》中约定的交房日期为准。 9、附件七关于保修范围、保修期限和保修责任的约定的条款中涉及的相关时限以本协议中约定的交房日期开始计算。 10、甲乙双方签订的《预售合同》与本《提前交房补充协议》具有同等法律效力，若有不一致之处，以本《提前交房补充协议》为准。 甲方：乙方： 日期：日期：
二手房交房协议 甲方：(出售方) 身份证号码： 乙方：(购买方) 身份证号码： 甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致就乙方向甲方购买二手房，乙方将购房款付清交付给甲方后订立本合同。 1、甲方将位于××小区××楼××单元××室的自有住宅出售给乙方，该二手房出售总价为人民币××万元整(￥××元) 2、乙方现已将购房全款人民币××万元整(￥××元)交付给甲方。 3、甲、乙双方约定，甲方应当在收到全部购房款后于年月日前从出售房屋中搬出，此日期为房屋正式交付日期，将房屋交付给乙方。 4、甲方在搬出出售房屋前，若该房屋出现人为毁损、水灾、火灾造成财产损失及房屋损坏，由甲方承担一切赔偿、修复费用。 5、甲方在正式交付该房屋后向乙方提交房屋全套钥匙，双方共同清查确认电、水、煤气等度数。 6、甲方在将该房屋正式交付年月日前所产生的物业管理费、取暖费、水费、电费、燃气费等相关费用，应由甲方缴清。 7、甲方在将该房屋正式交付前因该房屋引发的纠纷由甲方自行处理，与乙方无关。 8、甲方在正式交付该房屋后向乙方提交房屋全套钥匙，双方共同清查确认电、水、煤气等度数。 9、如需甲方应协助乙方办理的该房屋物业管理及其他相关入户手续时，甲方应给与协助办理 10、甲方应向乙方提供房屋的维修基金发票、物业管理费押金等相关收据。 11、甲方出售房屋时一并转让的室内配套家具、电器与乙方清点登记，不得在搬出所出售房屋时将室内家具、电器损坏，否则按物品原价赔偿。具体物品由双方清点，现登记如下： 12、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。 13、本合同自甲乙双方签订之日自之日起生效。甲、乙双方在履行本合同中若发生争议，应协商解决。协商不成的，由房屋所在地人民法院起诉管辖。 甲方(签章)：乙方(签章)： 日期：日期