建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料
一、单项选择题
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。
A、债权人与债务人
B、代理人与被代理人
C、权利与义务
D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A、施工企业
B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理
D、具体的施工人员
3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ D ）
A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系
4．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ A ）
A．索赔意向通知B．现场同期记录C．索赔报告D．索赔证据
5、下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权B土地使用权C、房屋D、交通运输工具
6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B ）家。
A、2、
B、3
C、5
D、7
7．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是（D ）
A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失
C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担
8．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当（B ）A．立即给予答复B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复D．提出处理意见
9．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（ D ）
A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请
B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人
C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延
D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延
10、合同争议的解决顺序为（A ）
A、和解—调解—仲裁—诉讼
B、调解—和解—仲裁—诉讼
C、和解—调解—诉讼—仲裁
D、调解—和解—诉讼—仲裁
11、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。
A、报价
B、能力
C、监理人员数量
D、设备
12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）
A、正常工作
B、附加工作
C、额外工作
D、义务工作
13．FIDIC合同条件在传统上主要适用于（B ）
A．国内工程施工B．国际工程施工C．国际和国内询价采购D．有限国际招标
14．在FIDIC合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是（ C ）
A．总包单位B．承包商C．雇主D．设计单位
15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
16、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ D ）
A、没收全部定金补偿损失
B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
17．签订保证合同的当事人应该是（C ）
A.债权人与债务人B．保证人与被保证人C．债权人与保证人D．保证人与债务人
18．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是（C ）
A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼
19．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括（ A ）
A．准确性B．综合性C．时效性D．复杂性
20．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括（C ）
A．主体B．客体C．时间D．内容
21、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（C ）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
22、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B ）
A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
23．合同关系的内容是指（B ）
A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人
24．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是（A ）
A．等价有偿原则B．诚实信用原则C．自愿原则D．合法原则
25．根据《合同法》，下列合同成立的是（ C ）
A．要约通知到达受要约人B．要约通知发出C．承诺通知到达要约人D．承诺通知发出
26、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ B ）。
A、拒付货款并索赔
B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款
D、待供货方补足数量后再付
27、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A ）。
A、工程保修期
B、承包商的施工期
C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
28．下列关于合同成立地点的说法中不正确的是（D ）
A．双方当事人签字盖章地为合同成立地B．采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地
C．债务人的经常居住地为合同成立地D．口头协议的承诺生效地为合同成立地
29．因重大误解订立的合同，当事人一方有权（A ）
A．请求人民法院撤销B．请求人民法院确认无效C．解除合同D．变更合同
30．乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使（C ）A．债务权B．撤销权C．代位权D．抗辩权
31、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（C ）
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
32、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D ）。
A、由承包商承担的风险责任
B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
33．具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（ A ）
A．发包人B．承包人C．工程师D．设备供应商
34．下列关于合同文件的表述中，不正确的是（ D ）
A．专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B．合同文件中专用条款的解释优于通用条款
C．合同文件之间应能互相解释、互为说明D．专用条款与通用条款是相对立的
35、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B ）
A行政法律关系 B 民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系
36、在工程建设监理活动中，监理单位是（B ）
A业主的代理人B业主的委托人C施工合同的当事人 D 绝对独立的第三人
37．在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任是代表（ C ）
A．社会公众B．建设行政主管部门C．建设单位D．工程质量监督站
38．监理委托合同中，属于委托人权利有（B ）
A．生产工艺设计认定权B．选择工程分包单位的认可权C．施工质量的检验权D．工程建设有关协作单位协调主持权39．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是（D ）A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位
40．FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括（ B ）
A．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B．因施工需要，施工机械日常检修时间变更
C．合同甲工程量改变D．工作质量和其他特性的变更
41、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B ）
A主合同B从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同
42、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）
A按裁决自觉执行B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉D向合同管理机关申诉
43．一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（C ）
A，3个月B．6个月C．12个月D．24个月
44．对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为（ D ）
A风险回避B．风险控制C．风险保留D．风险转移
45、监理招标的宗旨是指对监理单位（A ）的选择。
A能力B报价C信誉D经济实力
46．仲裁裁决的作出应当依据（B ）
A．全体仲裁员的意见B．多数仲裁员的意见C．首席仲裁员的意见D．仲裁委员会主任的意见
47．在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格（C ）
A．由业主提出，工程师批准执行B．由工程师提出，业主批准执行
C．由承包商提出，工程师批准执行D．由承包商提出，业主批准执行
48、中标的承包商将由（B ）决定。
A评标委员会B业主C上级行政主管部门D监理工程师
49、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A ）组织试车。
A建设单位B设计单位C施工单位D设备供应单位
50．在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括（ A ）
A．工期B．费用c．工期和费用D．工期、费用和利润
51．在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是（ D ）A．承包人B．工程师与发包人共同C．工程师D．发包人
52、业主在（B ）合同中承担的风险最小。
A 可调总价B不可调总价C单价D成本加酬金
53、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（C ）。
A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔
C业主与承包商之间的双向索赔D不包括承包商与分包商之间的索赔
54．在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是（A ）
A．雇主B．承包商C．分包商D．设计单位
55．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指（ A ）
A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务
56、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( A )为准。
A.招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释
C、招标单位在会议上的口头解答
D、发给每个投标人的书面质疑解答文件
57、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( B )。
A、正常工作
B、附加工作
C、额外工作
D、意外工作
58．要式合同必须采用（D ）
A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式
59．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的是（B ）
A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成
C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议
60．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人，称为（C ）
A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效
61、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A、建设用地征用完毕，施工图纸完成
B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C、招标文件已经编制好
D、建设资金、建材、设备来源已经落实
62、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。
A、提供的投标担保有瑕疵
B、货物包装方式不符合招标文件的要求
C、个别地方存在漏项
D、明显不符合技术规格要求
63．合同的保全发生在（B ）
A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后
64．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是（A ）A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内
65、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A、节省招标费用
B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险
D、竞争激烈
66、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( A )。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C、中标通知书、投标书、协议书、图纸
D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
67．下列表述中，不属于无效合同的是（D ）
A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益
C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同
68．建设工程竣工验收应具备的条件不包括（ B ）
A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件
C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告
69、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( C ) 承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同
70、FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A、开工日起至颁布发接收证书
B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工
C、颁发接收证书日起至颁发履约证书
D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书
71．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是（C ）
A．安装工程一般不超过合同价的10% B．建筑工程一般不超过合同价的10%
C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30% D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30% 72．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，若重新检验发现工程质量不合格时，则应（A ）A．由承包人承担其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用，工期不予以顺延
C．由承包人承担其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用，工期应予以顺延
73、在工程施工中由于( B )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力
B、承包方的设备损坏
C、设计变更
D、工程量变化
74、委托任务并负责支付报酬的一方称（B ）。
A 承包人
B 发包人C出资人D出工人
75．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失的承担方是（ A ）
A．发包人B．承包人C．设备供应人D．发包人和承包人
76．勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不同的委托任务。下列选项中错误的是（ B ）A．GF-2000-0203版本适用于岩土工程、水文地质(含凿井)、工程测量和工程物探
B．GF-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测
C．GF-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计D．GF-2000-0210版本适用于专业建设工程的设计
77、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C ）。
A 建设单位
B 施工单位C招标代理D设计单位
78、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。
A报价B能力C人员数量 D 设备
79．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B ）
A．正常工作B．附加工作C．额外工作D．意外工作
80．FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目的合同条件是（A ）A．新红皮书B．新黄皮书C．银皮书D．绿皮书
81、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）。
A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D成本加酬金合同
82、在进度控制中，（B ）不属工程师的任务。
A督促承包人完成工程扫尾工作B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D参加竣工验收83．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ B ）
A．现场同期记录B．索赔意向通知C．索赔报告D．索赔证据
84．依据国内工程变更价款确定的一般原则，下列说法中错误的有（C ）
A．合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款
B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款
C．承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更
D．由发包人提出变更价格，经工程师确认后执行
85、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（B ）。
A 拒付货款并索赔B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付
86、工程分包的说法错误的为（A ）
A 是违法的B是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
87．可以为施工承包商提供履约担保的单位是（C ）
A．建设行政管理机关B．监理协会C．企业法人D．学校
88．下列有关和解的描述中，错误的是（B ）
A．和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的B．和解有第三方的介入，有利于合同争议的解决
C．和解的方式和程序十分灵活D．和解解决争议节省开支和时间
89、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（A ）
A 工程保修期B承包商的施工期 C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知
D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
90、自中标通知书发出（C ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A 15天
B 21天
C 30天
D 35天
91．工程价款控制程序分为三个阶段，下列说法错误的是（B ）
A．约定预付款方式属于准备阶段B．工程师确认己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段
C．承包人提出已完工程量报告属于施工阶段D．工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段
92．合同关系的内容是指（B ）
A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人
93、保证方式没有约定或约定不明确的，按（A ）承担担保责任。
A、保证
B、连带保证
C、违约
D、合同
94、当事人采用合同书形式订立的，自（C ）合同成立。
A、双方当事人制作合同书时
B、双方当事人表示受合同的约束时
C、双方当事人签字或盖章时
D、双方当事人达成一致意见时
95．接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（ B ）
A．要约到达受要约人之前到达要约人B．承诺通知到达要约人之前到达要约人
C．承诺通知发出之前到达要约人D．承诺通知到达要约人之后到达要约人’
96．依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是（ C ）
A．实际履行和损害赔偿可以同时使用B．违约金和定金不能同时选用‘
C．违约金是承担违约责任的必备形式D．违约金和损害赔偿可以同时使用
97、确定中标人后（B ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A、15天
B、21天
C、30天
D、35天
98、下列说法不正确的是（C ）。
A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。
B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。
C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。
D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。
99．根据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是（ B ）
A．招标与投标B．要约与承诺C．讨价还价D．出价与承揽
100．施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（ A ）
A．发包人承担全部费用，工期相应顺延B．发包人承担全部费用，工期不予顺延：
C．承包人承担全部费用，工期不予顺延D．承包人承担全部费用，工期相应顺延
101、监理招标主要是对监理单位（B ）的选择。
A、报价
B、能力
C、监理人员数量
D、设备
102、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（B ）。
A、正常工作
B、附加工作
C、额外工作
D、意外工作
103．按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（ B ）
A．工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B．工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C．工程师未确认，承包人应修改进度计划D．工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示104．在对施工合同解除后的善后处理中，错误的是（ C ）
A．有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失B．承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作
C．原合同中有关结算、清理的条款失效D．已经订货的材料、设备不能退还的货款由发包人承担105、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（D ）。
A、包括开工日期
B、包括竣工日期
C、包括合同工期的总日历天数
D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数
106、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
107、在进度控制中，（B ）不属工程师的任务。
A、督促承包人完成工程扫尾工作
B、向有关部门递交竣工申请
C、协调竣工验收中的各方关系
D、参加竣工验收108、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（C ）
A、固定价格合同
B、可调整价格合同
C、固定价格加酬金合同
D、成本加酬金合同
109．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（C ）A．按委托人认为受到的损失计算赔偿B．扣除合同约定的全部监理酬金
C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D．应当双倍返还定金
110．某工程设计合同，双方约定设计费为l0万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人（B ）
A．1万元B．3万元C．5万元D．7万元
111、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（B ）。
A、拒付货款并索赔
B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款
D、待供货方补足数量后再付112、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（A ）。
A、工程保修期
B、工程施工期
C、工程装修期
D、工程停工期
113、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（A ）给予补偿。
A、业主
B、承包商
C、工程师
D、特殊分包商
114．FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于投资规模相对较小的民用和土木工程项目的合同条件是（D ）A．新红皮书B．新黄皮书C．银皮书D．绿皮书
115．索赔按照处理的方式可分为（D ）
A．工期索赔和费用索赔B．工程延误索赔和工程变更索赔
C．合同内索赔和合同外索赔D．单项索赔和综合索赔
116．在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师初审，总监理工程师批准后实施的是（ C ）
A．计划变更B．重大变更C．重要变更D．一般变更
117．担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（C ）
A．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
B．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C．保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
D．保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
118．合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交（B ）A．合同公证书B．仲裁协议书C．履约保函D．合同担保书
119．下列不属于建筑工程合同信息管理特有特点的是（ B ）
A．时效性B．科学性C．综合性D．复杂性
120．合同法律关系的构成要素不包括（ C ）
A．主体B．客体C．时间D．内容
121．下列合同不属于双务合同的是（ C ）
A．买卖合同B．租赁合同C．赠与合同D．建设工程合同
122．依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是（B ）
A．传真B．登记C．电子邮件D．信件
123、工程分包的说法错误的为（A ）。
A、是违法的
B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为
C、是允许的
D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
124、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D ）。
A、由承包商承担的风险责任
B、给予费用补偿并顺延工期
C、给予费用补偿但不顺延工期
D、给予工期顺延但不给费用补偿
125．按照《合同法》的规定，下列行为不属于要约邀请的是（C ）
A．价目表的寄送B．招标公告C．递送投标书D．无价格的商业广告
126．根据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是（B ）
A．招标与投标B．要约与承诺C．讨价还价D．出价与承揽
127．合同的转让不包括（ D ）
A．合同权利的转让B．合同义务的转移C．合同权利义务的概括转让D．合同权利义务内容的改变
128、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（B ）。
A额外服务B附加服务C延长服务D非监理服务
二、多项选择题
1、必须进行招标的项目包括（CDE ）。
A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目
C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目
D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
2．某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，则承包商可索赔的费用包括（ABCDE ）A．人工费B．材料费C．机械费D．管理费E．利润
3、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB ）。
A、需经工程师确认后才能执行
B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担
C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
D、采用改进措施后，必须顺延工期
E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准4．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为（BDE ）
A．专业承包合同B．可调整价格合同C．分包合同D．成本加酬金合同E．固定价格合同5．《建设工程施工合同》由哪三部分组成？（ABC ）
A．协议书B．通用条款C．专用条款D．工程质量保证书E．承包人承揽工程项目一览表
6、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE ）。
A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容
C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同
D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理
7．下列关于不可抗力的描述中，正确的是（AD ）
A．因不可抗力不能履行合同的，可以部分或全部免除责任B．一般天气的变化是可以算作不可抗力
C．因当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可以免除责任
D．当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方E．当事人不能预见的客观情况可以算作不可抗力
8．按照FIDIC合同条款的规定，以下关于保留金的说法，正确的是（ABC ）
A．保留金是业主按照合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，作为约束承包商严格履约合同义务的措施之一B．保留金分两次返还，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还
C．当承包商严重违约而合同不能继续履行时，业主可利用保留金补偿损失
D．履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限E．保留金累计扣留的最高限额为合同价款的10％
9、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE ）。
A、选择分包单位的权利不同
B、分包合同的工作内容不同
C、工程款的支付开支项目不同
D、业主对分包商利益的保护不同
E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同
10、索赔按目的划分包括（CE ）。
A、综合索赔
B、单项索赔
C、工期索赔
D、合同内索赔
E、费用索赔
11．关于工程分包，下列表述正确的是（ACE ）
A．建筑工程主体结构工程不允许分包B．提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包
C．总承包单位按总承包合同应对建设单位负责D．分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位E．禁止分包单位将其承包的工程再分包
12.按索赔目标分类，索赔可以分为：（DE ）
A.合同内索赔
B.单项索赔
C.工程变更索赔
D.费用索赔
E.工期索赔
13.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括：（BCE ）
A.仲裁申请书
B.请求仲裁的意思表示
C.仲裁事项
D.选定的仲裁员
E.选定的仲裁委员会
14、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( AE )。
A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作
15、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于( BDE )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A.承包人未能及时调配施工机械
B.发生不可抗力
C.雨季天数增多
D.工程量变化和设计变更
E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
16．依据合同的分类，下列合同中的归类正确的是（BCD ）
A．运输合同为无偿合同B．工程施工合同为双务合同C．寄存合同为实践合同
D．勘察设计合同为要式合同E．赠与合同为有偿合同
17．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的违约责任包括(ABE）A．合同继续履行B．采取补救措施C．支付双倍违约金D．返还财产恢复原状E．赔偿损失
18．按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，其后果责任包括（BCE ）A．设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B．设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金
C．设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D．设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E．设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费
19．履行合同的担保方式包括（ABCD ）
A．保证B．留置C．抵押D．定金E．违约金
20、索赔按目的划分包括(CE )。
A.综合索赔
B.单项索赔
C.工期索赔
D.合同内索赔
E.费用索赔
21、在施工合同中，( ABCDE )等工作应由发包人完成。
A.土地征用和拆迁
B.临时用地、占道申报批准手续
C.提供工程地质报告
D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表
22．目前建设工程施工合同争议的调解主要有（ ABDE ）
A．人民法院调解B．民间调解C．诉讼调解D．仲裁机构调解E．行政主管部门调解
23．在合同的不同分类中，建设工程合同属于（ ACE ）
A．双务合同B．单务合同C．有偿合同D．无偿合同E．有名合同
24、对于发包人供应的材料设备，( ABDE )等工作应当由发包人承担。
A.到货后，通知清点
B.参加清点
C.清点后负责保管
D.支付保管费用
E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购
25、招标人具备自行招标的能力表现为( BCE )。
A.必须是法人组织
B.有编制招标文件的能力
C.有审查投标人资质的能力
D.招标人的资格经主管部门批准
E.有组织评标定标的能力
26．下列情况中，属于效力待定合同的是（ADE ）
A．无处分权人处分他人财产的合同B．以胁迫手段订立的合同C．因重大误解订立的合同
D．限制民事行为能力人订立的合同E．无权代理人订立的合同
27．建设工程施工合同按合同所包括的工程或工作范围可划分为（ABD ）
A．施工总承包合同B．装饰工程施工承包合同C．分包合同D．建筑安装工程施工承包合同E．专业承包合同28、建设工程施工合同的当事人包括( BD )。
A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
E.材料供应商
29、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，( CE)发生的费用由承包人承担。
A.工程本身的损害
B.发包人人员伤亡
C.造成承包人设备、机械的损坏及停工
D.所需清理修复工作
E.承包人人员伤亡30．依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定，监理人在委托人委托的工程范围内，享有的权利包括（ADE ）A．选择工程总承包人的建议权B．工程规模的认定权C．工程设计变更的审批权
D．工程进度的检查、监督E．施工有关单位协调的主持权
31．承包商提出工程变更的原因和目的很多，主要分为两个方面的是（AD ）
A．对原设计图纸提出的设计变更B．对原工程费用提出的费用变更C．对原工程进度提出的工期变更
D．对原施工组织设计或施工方案提出的施工措施变更E．对原工程计划提出的计划变更
32、施工合同按照计价方式的不同可以分为( CDE )等。
A.总承包合同
B.分别承包合同
C.固定价格合同
D.可调价格合同
E.成本加酬金合同
33、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( ADE )。
A.申请验收
B.组织验收
C.提出修改意见
D.递交竣工结算报告
E.移交工程
34．合同法的基本原则有（ABCD ）
A．合同自愿原则B．合法原则C．诚实信用原则D．鼓励交易原则E．减少无效合同原则
35、被宣布为废标的投标书包括（ABDE ）
A投标书未按招标文件中规定封标 B 逾期送达的标书C加盖法人或委托授权人印鉴的标书
D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书
E 投标人不参加开标会议的标书
36、必须进行招标的项目包括（CDE ）
A私人投资的高级别墅B外国老板投资的基础设施的项目C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目
37．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为（ABCD ）
A．固定价格合同B．可调整价格合同C．单价合同D．成本加酬金合同E．专业承包合同
38、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE ）
A 监理合同可以是个人B监理合同的订立必须符合工程建设程序 C 监理合同的订立不需符合工程建设程序
D 委托监理合同标的是服务
E 委托监理合同的标的物是产生新的物质
39、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE ）
A 单项索赔B总索赔 C 明示索赔D工期索赔 E 费用索赔
40、合同法律关系的构成要素有(ABC )
A、主体
B、内容
C、客体
D、权利
E、义务
41、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）。
A、投标书未按招标文件中规定封记
B、逾期送达的标书
C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书
D、未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书
E、投标人不参加开标会议的标书
42、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE ）。
A、监理合同可以是个人
B、监理合同的订立必须符合工程建设程序
C、监理合同的订立不需符合工程建设程序
D、委托监理合同的标的是服务
E、委托监理合同的标的物是产生新的物质
43、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE ）。
A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容
C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同
D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理
44、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为（DE ）
A、单项索赔
B、总索赔
C、明示索赔
D、工期索赔
E、费用索赔
三、名词解释题
1．建设工程监理
指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位委托，承担某项管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。
2、工程承发包
由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任务在合同造价内按质按量的全面完成
3、建筑市场
指建筑产品承发包交易活动为主要市场、一般称作建设市场或建筑工程市场
4．不安抗辩权
指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据证明后履行方有丧失或可能丧失履行能力，在对方没有履行或没有提供担保前，有权终止合同履行的权利。
5．建设工程施工合同
即建筑安装工程承包合同，是发包人与承包人之间完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议。
6、建设工程招投
是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动
7、多方案报价法
利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法
9．索赔事件
又称干扰事件，指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的事件。
10．施工措施变更
指在施工过程中承包方因为工程地质条件变化，施工环境或施工条件的改变等因素影响，向工程师和业主提出改变原施工措施方案的过程。
11．一次裁决原则
裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予以受理。
12、施工管理费
在国际工程承包中的施工管理费、一般包括工作人员费、生产工人辅助工人工资、工资附加费、办公费、差旅交通费、文件宣传费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、检验试验费以及其他费用内容等
13、不平衡报价法
在不影响总标价水平的前提下、某些项目的单价可以定得比正常水平高些、而另外一些项目的单价则可以比正常水平低些、其目的是承包商可尽早收回垫支工程中的资金周转、另一方面是为了隐蔽报价规律的报价方法
14．双务合同
指当事人双方互负对待给付义务的合同
15．缺陷通知期
指从竣工之日起，通知工程或分项存在缺陷的期限；在此期间完成工程接受证书申请中知名的扫尾工作及完成修补缺陷或损害所需的工作。
16、建设工程投标
投标人根据所掌握的信息、按照诈骗辨认的要求、参与投标人的竞争，以及获得建设工程承包权的法律活动
18．合同价款
按有关规定和协议条款约定的各种取费标准计算、用以支付承包人按照要求完成工程内容时的价款。
19．基准日期
指递交投标书截止前28天的日期
20、工程转包
指不行使咸亨报人的管理职能，不承担技术经济责任、将所承包的工程倒与转给其他人承包的行为
21、施工索赔
施工合同的一方当事人，对在施工合同履行过程中发生的并非有自己责任的额外工作、额外支出工作或损失、依据合同和法律的规定要求对方当事人给予费用或工期补偿的合同管理行为
22、委托代理
是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理
23、定金
是指当事人双方为了担保债务的履行、约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保
24．风险转移
借用合同或协议，在风险事件发生时将损失的一部分或全部转移到有相互经济利益关系的另一方。
26、附加工作
指与完成正常工作相关、在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作
27．主合同
指不需要其他合同即可独立存在的合同
28..不安抗辩权
指当事人互负债务，有先后履行顺序的，先履行的一方有确切证据表明另一方丧失履行债务能力时，在对方没有恢复履行能力或者没有提供担保之前，有权中止合同履行的权利
29、指定分包商
是由业主指定、选定、完成某项特定工做内容并与承包商签订合同的特殊分包商
30、代理
是指代理人在代理权限内、以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为
31．不可抗力
指合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控制和克服的意外事件或自然灾害
32、留置
指债权人安照合同约定占有对方的财产、当债权人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并
享有处置该财产得到优先受偿的权利
33、建筑工程物资采购合同
是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间，为实现建设工程物资买卖，设立、变更、终止相互权利义务关系的协议34．管理信息系统
一个由人、计算机系统等组成的进行信息的收集、传送、储存、加工、维护和使用的系统。
35、风险管理
就是人们对潜在的意外损失进行识别评估并根据具体情况采取相应预防措施，以防患于未然，或在风险无从避免时寻求切实可行的补救措施，使意外损失降低到最小程度
36．诺成合同
当事人一方的意思一旦经过对方同意即能产生法律效果的合同
37．缔约过失责任
合同订立过程中，一方因违背诚信原则而给另一方造成损失时所要承担的责任。
四、简答题
1、施工合同的特点是什么？
1）合同标的的特殊性； 2）合同履行期限的长期性； 3）合同内容的多样性和复杂性； 4）合同监督的严格性
2．简述《建设工程施工合同》中工程进度款支付的程序。
1）工程量计量2）承包商提高报表3）工程师审核和签认4）业主支付
3、建设工程招投标的特点是什么？
1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争； 2）投标是在平等互利的基础上的竞争；
3）竞争的目的是相互促进、共同提高； 4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包
4．FIDIC施工合同文件由哪几部分组成？各组成部分的解释顺序是什么？
1）合同协议书；2）中标函；3)投标函；4）专用条件；5）通用条件；6）规范7）图样；8）资料表和构成合同组成的其他文件5．简述合同的法律特征。
1）合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为
2）合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的3）合同是当事人意思表示一致的协议
6、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？
1）合同第一性原则； 2）合同平等、自愿原则；3）合同的法律原则； 4）诚实信用原则； 5）公平合理原则
7．根据《合同法》规定，无效合同的范围主要有哪几种?
1）一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益2）恶意串通、损害国家、集体或第三方利益
3）以合法形式掩盖其非法目的4）损害社会公共利益5）违反法律行政法规的强制规定
8．建设工程竣工验收应具备的条件是什么?
1）完成建设工程设计和合同中规定的各项内容2）有完整的技术档案和施工管理资料
3）工程使用的主要建材、配件和设备进场试验报告4）有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件5）有施工单位签署的工程保修书
9、不可抗力的范围包括哪些方面？
因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雨、雪、供水、地震等自然灾害10．我国工程建设中主要开展的工程担保有哪些?
1）投标担保2）履约担保3）预付款担保4）业主支付担保
11．简述无权代理的主要表现形式。
(1)根本无权的代理(2)授权行为无效的代理分）(3)超越代理权范围进行的代理(4)代理权消亡以后的代理
12、订立施工合同应具备的条件是什么？
1）初步设计已经批准；2）工程项目已列入年度建设计划；3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；
4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实； 5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发
13．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？
1）设计变更；2）施工措施变更；3）计划变更；4）条件变更；5）新增工程
14．简述FIDIC施工合同条件中规定的有关争议解决的方式。
(1)提交工程师决定(2)提交争端裁决委员会决定(3)双方协商(4)仲裁仲裁
15、变更价款的确定程序是什么？
设计变更后、承包人在工程设计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更
16．简述工程变更的分类。
通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为：1）设计变更；2）施工措施变更；3）计划变更；4）条件变更；5）新增工程
17. 简述合同争议仲裁的基本原则
1）以事实为依据，以法律为准；2）先行调解；3）保障当事人平等的行使权力；4）自治原则；5）一次裁决；6）独立仲裁18．合同在工程项目管理中的地位与作用主要体现在哪些方面?
1）合同是工程项目管理的核心2）合同是承包双方履行义务，享有权利的法律基础
3）合同是处理工程项目实施过程中各宗争执和纠纷的法律依据
19．简述《建设工程施工合同(示范文本)》的组成。
协议书、通用条款、专用条款；并附有承包人承揽工程一览表、发包人供应材料设备一览表和工程保修书三个附件
20．简述FIDIC施工合同条件中基准日期的概念及与之相关的规定。
基准日期是作为评判某种风险是否属于承包商在投标阶段所应考虑到的分界日，如果事件发生在此之前，就由承包商应承担责任；如果事件或情况发生在该日期之后，其结果导致承包商施工成本增加，则业主应予以补偿
21、设计招标有什么特点？
1）招标文件的内容不同 2）对投标书的编制要求不同 3）开标形式不同 4）评标原则不同
23、简述合同变更中应注意哪些问题？
1）业主或工程师的口头变更指令。2）业主和工程师的认可全必须限制。3）工程变更不能免去承包商的合同责任4）工程便更不能超过合同规定的工程范围。 5）应注意工程变更的实施，价格谈判和业主批准三者之间在实践上的矛盾性6）合同内容的任何变更都必须经过合同管理人员或由他们提出、再商讨变更，签订变更协议过程中，承包商必须提出变更补偿问题24．简述合同成立的概念和基本要件。
指当事人就合同主要条款达成了合意；1）存在双方或多方订约当事人2）订约当事人对主要条款达成了合意
3）合同成立一般要经过要约和承诺阶段
五、计算分析题
1．在某工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处理。承包商因排除
孤石，土方工程量由原来的2700m3增至3600m3，原定工期30天。合同中工程量增减的约定幅度为10%。请问针对这一事件，承包商是否可以提出索赔？承包商可索赔的工期为多少天？
分析：可以索赔工程量=3600-2700（1+10%）=630m3 630 / 索赔工期=2700/30 得：索赔工期=7天
2．通过公开开标，某外国建筑施工企业甲公司承揽了A集团公司办公大楼工程的施工，承、发包双方采用FIDIC施工合同条件签订了该工程项目的施工承包合同。合同总价2600万元，合同工期13个月。同时，业主与监理单位签订了委托监理合同。该工程在施工过程中，陆续发生了下例事件：
事件l开工时，因业主不能及时提供图纸，使工期延误8天；
事件2因季节大雨导致工程全面停工4天；‘
事件3因异常恶劣天气导致工程全面停工3天；
事件4因工程师对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格。
问题：（1）如果承包方针上述l～3事件提出索赔要求，是否能得到监理工程师的批准?说明理由。
（2）在事件4中，工程师的做法是否妥当?对于“隐蔽工程复检合格”的结果该如何处理?
（3）经工程师认定的索赔工期为多少天?
分析：（1）是；由于业主原因造成的工期延误，故应批准工期和费用的补偿。
（2）是；按规定发包人承包由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失、工期延误
（3）事件1赔付工期8天，事件2赔付3天，事件4 赔付2天
共赔付8+3+2=13天
3．某六层商住楼施工，通过公开招标，业主分别与承包商签订了工程施工合同，与监理单位签订了委托监理合同。承、发包双方在专用条款中，对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都作出了规定。约定工程量增减的约定幅度为10％。
对变更合同价款确定的程序规定如下：
(1)工程变更发生后的7天内，承发包应提出变更工程价款报告，经监理工程师确认后，调整合同价款；
(2)若工程变更发生后7天内，承包商不提出变更工程价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；
(3)工程师自收到变更价款报告之日起7天内应对此予以确认。若无正当理由不确认时，自报告送达之日起，l4天后该报告自动生效。问题：(1)变更合同价款应按什么原则进行确定?
(2)该合同中所述变更价款的程序规定是否符合《建设工程施工合同(示范文本)》的规定?如果不符合，应如何修改?
(3)在该工程的基础施工过程中，土方开挖时遇到了不明软土层，监理工程师指令承包商进行处理。承包商因处理软土层土方工程量由原来的3000m3增至3600 m3，原定工期40天。在监理工程师批准的进度计划中，土方工程为关键工作。针对这一事件，承包商是否可以提出索赔?说明理由。并计算承包商可索赔的工期为多少天?
分析：（1）合同中已有适用于变更的价格，按合同已有价格变更合同价款
（2）不符合；把（1）~（3）中的“7”天改为“14”天
（3）可以；施工条件的变更造成的价款的增加承包商可提出索赔；
索赔工程量=3600-3000（1+10%）=300天300 / 索赔工期=3000/40 可索赔工期=4天
4．某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元／台班，折旧费为l00元／台班，人工单价为40元／工日，窝工工费l0元／工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工30个工日，材料费5000元，则施工单位
可向业主提出直接费补偿额为多少元?
分析：因停电造成赔付：人工=20*10=200元机械=2*100=200元
因业主指令增加新工作补偿：人工=30*40=1200元机械=5*800=4000元材料=5000元合计：10600元；总共可补偿10600元
5．某项目合同约定采用调价公式法进行结算。合同价为80万元，并约定合同价的70％为可调部分。可调部分中，人工占40％，材料占45％，其余占15％。结算时人工费、材料费价格指数分别增长了l0％、l5％，其他未发生变化。则该工程实际结算款额为多少万元?
分析：
可调部分=80*70%=56万元
人工=56*40*（1+10%）=24.64万元材料=56*45%（1+15%）=28.98万元其他部分=56*15%=8.4万元
不可调部分=80*（1-70%）=24万元
实际结算款额=24+8.4+28.98+24.64=86.02万元
6．某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工60工日，机械停工2个台班；增加配合用工20工日，机械1个台班。合同约定人工单价为30元/工日，人员窝工补贴费l2元／工日，机械台班单价为1000元／台班，折旧费200元，台班，包括管理费、利润等在内的含税综合费率为l7％。计算承包商可得该项索赔金额。
分析：（1）窝工：人工=60*12=720元机械=2*200=400元
增加人工=20*30=600元机械=1*1000=1000元直接索赔=720+400+600+1000=2720元（2）其他=2720*17%=462.4元
（3）总赔付金额=2720+462.4=3182.4元
7．某建设项目业主与甲施工单位按照FIDIC(1999版)施工合同条件签订了施工总包合同，合同工期为200天。合同中保函手续费为20万元，工程延期时，保函手续费相应增加。合同履行过程中，发生了下列事件：
事件l：因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30天。
事件2：因异常恶劣气候停工l0天。
事件3：因季节性大雨停工5天。
事件4：因设计分包单位延期交图停工6天。
上述事件均未发生在同一时间。
问题：
1．上述各事件发生后施工单位能否获得相应的工期和费用补偿，为什么?
2．甲施工总包单位可索赔的保函手续费为多少万元?
分析：1、事件1为不可抗力，可获得相应的工期和费用补偿
事件2为异常气候条件，可获得工期补偿
事件3为可预见事件，属于承包商应承担的风险，不能获得补偿
事件4属业主责任，可获得工期和费用补偿
2、事件1和事件4可获得费用补偿
补偿工期=30+6=36天
保函手续费=(30/200) *20=3.6万元
Sub- Clause 13.7 - Contract Price and Payment - Payment. Delete the two occurrences of“56”in this clause and replace with“60”． The payment countTy referred to in this clause is the People's REepublic of China and the nominated bank shall be in Shanghai． Sub-Clause 13.8 - Delayed Payment The Financing charges referred to In this clause shall be calculated using the annual rate of the standard borrowing rate of the central bank of China． Sub-Clause 14.2 - Variations - Vlaue Engineering add the following paragraph to the end of the sub－clause： “In calculating the adjustment to the Contract Price In such a proposal the Contractor shall apportion to the benefit of the Employer that percentage of any saving（if any）resulting from the proposed variation as is stated in the Appendix to Tender．” Sub-Clause 14.3 - Variations - Variation Procedure Add at the end of the Sub－clause after“under Sub－clause 14.2 if applicable”： “and may，at his discretion，have reference to the rates and prices In the Bill of Quantllles contained in Schedule l. Insert a final paragraph as follows： “Where a variation, or an element of a variation provides for the Contractor to substitute one purchased item（or sub-contract work package）for another where there is no difference In cost other than in the purchase price，programme or any associated risk to the Contractor in using the substituted item（or sub-contract work package）then，for the avoidance of doubt，the valuation of that variation（or element of variation）shall be the difference in purchase price between the two items（or sub-contlact work packages）which would normally be demonstrated to the Employer through evidence of quotations properly sought and received by the Contractor. Sub-Clause 14.5 – Provisional Sums Add the following new paragraph: “（c）Work to be executed on a Dayworks basis for which payment will be made as follows：The Employer's Representative may，If in his opinion It Is necessary or desirable，issue an instruction that any varied work shall be executed on a Daywork basis．The Contraclor shall then be paid for such work under the terms set－out In the Daywork schedule included in Schedule 5. The Contractor shall furnish the Employer's Representative such receipts or other vouchers as may
建筑工程合同（含 FIDIC ）条款复习资料 、单项选择题 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系 A 、债权人与债务人 B 、代理人与被代理人 C 、权利与义务 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是 A ?代理与被代理关系 B ?雇佣与被雇佣关系 C ?委托与被委托关系 4 ?依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 A .索赔意向通知 B .现场同期记录 5、下列财产中， （ A ）不得抵押。 A 、土地所有权 B 土地使用权 C 、房屋 28 天内，承包人应向工程师递交（ A ） C. 索赔报告 D ?索赔证据 D 、 交通运输工具 6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A 、 2、 B 、 3 C 、 5 D 、 7 7 ?下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是 （D ） A .工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B .工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失 C .工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D ?工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担 8 ?被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当 （B ） A ?立即给予答复 B ?在24小时内给予答复 C .在48小时内给予答复 D ?提出处理意见 9 ?根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是 （D ） A ?承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前 5天向工程师提出申请 B. 工程师在接到延期开工申请后 48天内应以书面方式答复承包人 C. 承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延 D. 承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延 10、 合同争议的解决顺序为（ A ） A 、和解一调解一仲裁一诉讼 C 、和解一调解一诉讼一仲裁 11、 监理招标主要是对监理单位（ A 、报价 B 、能力 12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ） A 、正常工作 B 、附加工作 C 、额外工作 D 、义务工作 13. FIDIC 合同条件在传统上主要适用于 A. 国内工程施工 B .国际工程施工 C .国际和国内询价采购 14．在 FIDIC 合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是（ C ） A .总包单位 B .承包商 C .雇主 D .设计单位 15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。 A 、 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B 、 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 A 、施工企业 B 、施工企业的法定代表人 C 、施工企业的项目经理 D 、具体的施工人员 D 、法人与自然人 D ．监理与被监理关系 B 、 调解一和解一仲裁一诉讼 D 、调解一和解一诉讼一仲裁 B ）的选择。 C 、 监理人员数量 D 、设备 D .有限国际招标
fidic施工合同条款 篇一：FIDIC施工合同 篇一：fidic施工合同条件2010 施工合同条款 通用条款2010年6月 仅供参与银行使用 2010年6月30日发行 fidic 2010版权所有多边发展银行协调版 国际工程师联合会 通用条款 目录 1 一般规定 定义 解释 通信交流 法律和语言 文件优先次序 合同协议 权益转让
文件的照管和提供 拖延的图纸和指示 业主使用承包商文件承包商使用业主的文件保密事项 遵守法律 共通过的和各自的责任银行检查和审计 2业主 进入现场的权力 许可，执照,或批准 业主的人员 业主的资金安排 业主的索赔 3 工程师 工程师的职责和权力工程师的授权 工程师的指示 工程师的撤换 决定 4 承包商 承包商的一般义务
履约担保 承包商的代表 分包商分包合同利益转让合作 放线 安全程序 质量保证 现场数据 中标合同金额的充分性 不可预见的外界条件 道路通行权和设施 避免干扰 进场路线（进厂通路） 货物的运输 承包商的设备 保护环境 电，水，气 业主的设备和免费提供的材料进度报告 现场保安 承包商的现场作业 化石
5 指定的分包商 指定分包商的定义 对指定的反对 给指定分包商的支付 付款证据 6 职员和劳工 职员和劳工的雇佣 工资标准和劳动条件 为业主服务的人员 劳动法 工作时间 为职员和劳工提供的设施健康和安全 承包商的监督 承包商人员 承包商人员和设备的记录妨碍治安的行为 外国职员和劳工 食物供应 水供应 病虫害治理措施 酒或药品武器和弹药
节日和宗教 丧葬安排 禁止强迫劳工 禁止童工 工人雇佣记录 工人的组织 禁止歧视，机会平等 7 设备，材料，和工艺实施方式 样 检查 试验 拒收 修补工作 设备和材料的所有权 矿区（土地）使用费 8开工，延误和暂定 工程开工 完工时间 进度计划 完工时间延期 当局引起的延误
自考合同法资料 《合同法》复习资料 1 合同:是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。其特征为:?是一种合意;?是发生法律上效果的双方民事行为;?是发生民法上效果的民事行为。 2 合同的要素:?合同的成立必须要有两个或两个以上的当事人;?各方当事人须互相作出意思表示;?各个意思表示是一致的，也就是说当事人达成了一致的协议。 3 有名合同:是指法律上已经确定了一定的名称及规则的合同。无名合同:又称非典型合同，是指法律上尚未确定一定的名称与规则的合同。法律适用:在适用法律时，有名合同直接适用合同法的规定，无名合同则适用合同法总则的规定，并可以参照合同法分则或其他法律最相类似的规定。 4 双务合同:是当事人双方互负对待给付义务的合同。单务合同:是合同当事人仅有一方负担给付义务的合同。在法律上区分单、双务合同的意义:?在是否适用同时履行抗辩权方面不同;?在风险的负担上是不同的;?因一方的过错所致合同不履行的后果不同。 5 有偿合同:是指一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价的合同。无偿合同:是一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任何报酬的合同。其区分的意义:?确定某些合同的性质;?义务的内容不同;?主体要求不同。 6 诺成合同:是指当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果的合同。实践合同:又称要物合同，是除当事人双方意思表示 一致以外尚需交付标的物才能成立的合同。其区别:诺成合同自双方当事人意思表示一致时起合同即告成立，实践合同在当事人交付标的物以后才能成立。
7 为订约人自己订立的合同:是指订约当事人订立合同是为自己设定权利，使自己直接取得和享有某种利益。为第三人利益订立的合同:是指在特殊情况下，订约当事人并非为了自己设定权利而是为第三人的利益订立合同，合同将对第三人发生效力。为第三人利益订立的合同的特征:?第三人不是订约当事人，他不必在合同上签字，也不需要通过其代理人参与缔约;?此种合同只能给第三者设定权利，而不能为其设定义务;?此种合同的订立，事先无需通知或征得第三人的同意。 8 合同的相对性:在大陆法中称为“债得相对性”，是合同主要在特定的合同当事人之间发生，只有合同当事人一方能基于合同向与其有合同关系的另一方提出请求或提起诉讼，而不能向与其无合同关系的第三人提出合同上的请求，也不能擅自为第三人设定合同上的义务。 主要包括三方面的内容:?合同主体的相对性。指合同关系只能发生在特定的主体之间，只有合同当事人一方能够向合同的另一方当事人基于合同提出请求或提起诉讼。?合同内容的相对性。指除法律、合同另有规定以外，只有合同当事人才能享有某个合同所规定的权利，并承担该合同规定的义务，除合同当事人以外的任何第三人都不能主张合同上的权利。具体引出三个规则:?合同规定由当事人享有的权利，原则上并不及于第三人;?合同当事人无权为他人设定合同上的义务;?合同权利与合同义务主要对合同当事人产生拘束力。?合同责任的相对性。指合同责任只能在合同关系的当事人之间发生，合同关系以外的人不负违约责任，合同当事人也不对其承担违约责任。包括三方面内容:?违约当事人应对因自己的过错造成的违约后果承担违约责任;?在因第三人的行为造成债务不能履行的情况下，债务人仍应向债权人承担违约责任;?债务人只能向债权人承担违约责任，而不应向国家或第三人承担违约责任。 9 合同法:是调整平等主体之间的交易关系的法律，它主要规范合同的订立、合同的效力及合同的履行、变更、解除、保全、违约责任等问题。其适用范围:?适
学习FIDIC施工合同的心得体会 FIDIC合同条件是在国际工程承包活动中享有权威地位，被称为“土木工程合同的圣经”。随着中国加入WTO后中国建筑市场的扩大开放以及对外承包工程的需要，我国的众多工程项目将按照国际惯例采纳FIDIC合同条件。 要理解FIDIC合同的特点和理论基础。FIDIC合同的最大特点是：“程序公开，公平竞争，机会均等”。FIDIC合同的理论基础是：承包商可以不考虑自己不知道的事情，例如：材料的上涨、下降或不可抗力以及政府法令修改造成的费用变更等导致损失的因素。我们做投标报价的时候，要具体项目具体分析（包括工程市场，劳务市场，交际礼仪，合同条件，以及政治、经济、宗教、外汇政策等等，“以供领导决策只用”），尽量做到合理报价。 要在合同、企业管理上下功夫，中医安全、注意质量。纠正观念的差异，一般说来绝对不提倡“超质量标准，提前工期“，单更不允许偷工减料，要讲规范，多看图纸，要仔细研究合同，以合同书跟业主进行交流和合作。 FIDIC是国际咨询工程师联合会的法文缩写，中文译为“菲迪克”。他的总部设在瑞士洛桑。FIDIC是一种先进的合同管理形式，是集工业发达国家土木建筑上百年的经验，是把工程技术、法律、经济和管理等有机结合起来的合同条件。它的合同条件一般分为通用合同条件和专用合同条件两部分组成。 通用合同条件大致划分为：涉及权利义务的条款，涉及费用管理的条款，涉及工程进度控制的条款，涉及质量控制的条款和涉及法规
性的条款五大部分。其中的25大项分别是：定义与解释、工程师及工程师代表、转让与分包、合同文件、一般义务、劳务、材料、工程设备和工艺、暂时停工、开工和误期、变更、添加和省略、索赔程序、承包商的设备、临时工程和材料、计量、暂定金额、制定的分包商、证书与支付、补救措施、特殊风险、解除履约合同、争端的解决、通知、业主的违约、费用和法规的变更、货币与汇率。当然，还有考虑补充的条款，如贿赂、保密、关税和税收的特别规定等。 仅有通用合同条件还是不够的，具体到某一工程项目，有些条款应进一步明确，还必须考虑工程的具体特点和所在地区的情况予以必要的变动。专用合同条件中的条款的出现可能是基于以下原因：(1)在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步说明的信息，如果没有这些信息，则合同条件就不完整。（2）在通用合同条件中说到专用合同条件中可能包含有补充材料的地方。但如果没有这些补充条件，合同条件仍不失琦完整性。（3）工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款；（4）工程所在国的法律或特殊环境要求通用合同条件所含的条款有所变更。 国际承包工程行业涉及到的FIDIC合同包括以下几种：红色封皮主要是土木施工方面的，正式名称为《土木工程施工合同条件》，海外通常叫红皮FIDIC合同；黄色封皮是机电工程方面的，正式名称为《机电工程合同条件》，常叫黄皮FIDIC合同；白色封皮是涉及咨询方面的，正式名称为《业主与咨询工程师模式协议》，也叫白皮FIDIC 合同；另外，交钥匙项目专用的一个橙皮的FIDIC合同，正式名称为
FIDIC 简介 F e d erati on Intern ati on ale FIDIC 是国际咨询工程师联合会(F e d e ation In ter natio nale Des Ing e nieurs Co nseils) 的法文 缩写。FIDIC 的本义是指国际咨询工程师联合会这一独立的国际组织。习惯上有时也指FIDIC 条款或FIDIC 方法。 一、FIDIC 的机构 FIDIC 是国际上最有权威的被世界银行认可的咨询工程师组织，目前有50 多个成员国，分属于四个地区性组织，即ASPAC —亚洲及太平洋地区成员协会，CEDIC —欧共体成员协会,CAMA —非洲成员协会集团,RINORD —北欧成员协会集团。 FIDIC 总部设在瑞士洛桑、主要职能机构有：执行委员会(TEC) 、土木工程合同委员会(CECC) 、业主与咨询工程师关系委员会(CCRC) 、职业责任委员会(PLC) 和秘书处。 二、FIDIC 的出版物 (一) 土木工程施工合同条件，(通常称为FIDIC 条件) 1957 年，国际咨询工程师联合会首次出版了标准的土木工程施工合同条件，在此之前还没有专门编制的适用于国际工程的合同条件。第一版以当时正在英国使用的土木工程师学会的《土木建筑工程一般合同条件》为蓝本。由于该标准合同的封面为红色，很快以“红皮书”而闻名世界。 第 2 版于1963 年发行) 只是在第一版的基础上增加了用于疏竣和填筑合同的第三部分，并没有改变第
1 版中所包含的条件。 第 3 版于1977 年出版。对第 2 版作了全面修改。得到欧洲建筑业国际联合会、亚洲及西太平洋承包商
2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分，考试时间l50分钟。 考生答题注意事项： 1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。 4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A．返还财产 B．赔偿损失 C．追缴财产 D．扣押财产 2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于 A．2000．1．1 B．2000．2．1 C．2001．1．1 D．2001．2．1 3．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A．20 B．30 C．50 D．60 4．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．缔约 5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是 A．不平衡报价法 B．突然袭击法 C．区别对待报价法 D．多方案报价法 6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A．代表承包人向发包人提出要求的通知 B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫 D．做好施工现场保护工作 7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 A．24小时 B．36小时 C．48小时 D．72小时 8．在工程实施过程中，对于损失小、概率大的风险，一般采取的处置措施是 A．风险回避 B．风险控制 C．风险转移 D．风险自留 9．FIDIC是_______的简称，FIDIC合同条件主要是针对 A．国际开发工程师联合会大型工程项目 B．国际技术工程师联合会中型工程项 C．国际咨询工程师联合会，大型复杂工程项目 D．国际工程师联合会中型复杂工程项目
目 录 1一般规定 1.1定义 1.2 解释 1.3 通信交流 1.4 法律和语言 1.5 文件优先次序 1.6 合同协议书 1.7 权益转让 1.8 文件的照管和提供 1.9 延误的图纸或指示 1.10雇主使用承包人文件 1.11承包人使用雇主文件 1.12保密事项 1.13遵守法律 1.14共同的和各自的责任 2雇主 2.1现场进入权 2.2许可、执照或批准 2.3雇主人员 2.4雇主的资金安排 2.5雇主的索赔 3工程师 3.1工程师的任务和权力 3.2由工程师付托 3.3工程师的指示
3.4工程师的替换 3.5确定 4承包人 4.1承包人的一般义务 4.2履约担保 4.3承包人代表 4.4分包人 4.5分包合同权益的转让 4.6合作 4.7放线 4.8安全程序 4.9 质量保证 4.10现场数据 4.11中标合同金额的充分性 4.12不可预见的物质条件 4.13道路通行权和设施 4.14避免干扰 4.15进场道路 4.16货物运输 4.17承包人设备 4.18环境保护 4.19电、水和燃气 4.20雇主设备和免费供应的材料 4.21进度报告 4.22现场保安 4.23承包人的现场作业 4.24化石 5指定的分包人
5.1“指定的分包人”的定义 5.2反对指定 5.3对指定的分包人付款 5.4付款证据 6员工 6.1员工的雇佣 6.2工资标准和劳动条件 6.3为雇主服务的人员 6.4劳动法 6.5工作时间 6.6为员工提供设施 6.7健康和安全 6.8承包人的监督 6.9承包人人员 6.10承包人人员和设备的记录 6.11无序行为 7生产设备、材料和工艺 7.1实施方法 7.2样品 7.3检验 7.4试验 7.5拒收 7.6修补工作 7.7生产设备和材料的所有权 7.8土地(矿区)使用费 8开工、延误和暂停 8.1工程的开工 8.2竣工时间
本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ == 自考合同法复习重点 自考合同法复习重点【1】 第一章合同与合同法 一、合同：法律特征： 一、债：其产生的原因： 它起源于，当时将其分为 其法律特征 二、合同关系的组成要素： 合同关系的相对性(债的相对性) 合同的相对性规则内容： 三、合同法的调整范围：合同法的特征： 合同法与特权法关系： 四、 1950年9月27日，政务院财政经济委员会颁布了我国第一个合同规章 1999年3月15日，九届全国人大第二次会议通过了《中华人民共和国合同法》，共428条，于1999年10月1日生效 十、《民法通则》作为合同法主要渊源和基本规则主要体现：
十一、合同种类—A、双务合同：单务合同： 区分二者的法律意义： B、有偿合同：无偿合同： 区分二者的意义： C、有名合同：无名合同： 种类：区分二者的意义： D、诺成合同：实践合同： 二者的区别： E、要式合同：不要式合同： F、主合同：从合同： G、本约(本合同)：预约(预备合同)： H、为订约人自己订立的合同和为第三人利益订立的合同 第三人利益合同的法律特征： 十二、事实行为：民事法律行为： 自考法律专业合同法复习指导【2】 第一章合同与合同法 本章是关于合同及合同法的基础知识。 所谓合同。 又叫契约，是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
它具有三个方面的特征： 第一、合同是一种法律行为，是引起当事人之间民事权利义务关系产生、变更、终止的合法行为，而非事实行为。 第二、合同的目的和宗旨是在当事人之间设立、变更和终止民事权利义务关系。 第三、合同是当事人意思一致的;示，是他们之间的协议。 这里的意思表示一致是要求两个或两个以上的当事人均要作出意思表示，且其意思表示是平等、自愿、真实和完全一致的。 合同是债发生的最重要、最常见的原因之一所谓债是发生在特定主体之间的，以请求为特定行为的法律关系，是按照合同的约定或依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系享有权利的是债权人，负有义务的是债务人。 在债的法律关系中、债的主体、客体和内容都是待定的债的主体是指债的当事人，具有特定性和相对性债的客体是主体的权利和义务所共同指向的对象债的内容则是主体所依法享有的权利和义务。 由合同引起的债叫合同之债。 但无论是债的关系或合同关系，均须纳人法的调整范围之中。 合同法就是调整合同关系的法律规范的总称。 我国合同法是调整平等主体之间的交易关系的法律，是我国民法的重要组成部分。 它确认了我国现实法活中的15种有名合同，并进一步强调无名合同也适用其总则的热定、但值得注意的是，合同法只调整平等主体之间的交易关系。 婚姻、收养、监护等有关身份关系的技议应用其他法律的规定，而不适用合同法。
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils(红皮书--施工合同条件) General Conditions 1.一般规定 General Provisions 1.1 定义 Definitions 在包括专用条件和本通用条件的合同条件（“本合同条件”）中，以下措辞和用语的含义如下所述。除非上下文中另有要求，指当事人和当事各方的词包括公司和其它法律实体。 In the Conditions of Contract ("these Conditions"), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meanings stated. Words indicating persons or parties include corporations and other legal entities, except where the context requires otherwise. 1.1.1 合同 1.1.1 The Contract 1.1.1.1“合同(Contract)”指合同协议书、中标函、投标函、本合同条件、规范、图纸、资料表、以及在合同协议书或中标函中列明的其它进一步的文件(如有时)。 1.1.1.1 "Contract" means the Contract Agreement, the Letter of Acceptance, the Letter of Tender, these Conditions, the Specification, the Drawings, the Schedules, and the further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement or in the Letter of Acceptance. 1.1.1.2“合同协议书(Contract Agreement)”指第1.6款【合同协议】中所说明的合同协议(如有时)。 1.1.1.2 "Contract Agreement" means the contract agreement (if any) referred to in Sub-Clause 1.6 [Contract Agreement]. 1.1.1.3“中标函(Letter of Acceptance)”指雇主对投标文件签署的正式接受函，包括其后所附的备忘录(由合同各方达成并签定的协议构成)。在没有此中标函的情况下，“中标函”一词就指合同协议书，颁发或接收中标函的日期就指双方签订合同协议书的日期。 1.1.1.3 "Letter of Acceptance" means the letter of formal acceptance, signed by the Employer, of the Letter of Tender, including any annexed memoranda comprising agreements between and signed by both Parties. If there is no such letter of acceptance, the expression "Letter of Acceptance" means the Contract Agreement and the date of issuing or receiving the Letter of Acceptance means the date of signing the Contract Agreement. 1.1.1.4“投标函(Letter of Tender)”指名称为投标函的文件，由承包商填写，包括已签字的对雇主的工程报价。 1.1.1.4 "Letter of Tender" means the document entitled letter of tender, which was completed by the Contractor and includes the signed offer to the Employer for the Works. 1.1.1.5“规范(Specification)”指合同中名称为规范的文件，及根据合同规定对规范的增加和修改。此文件具体描述了工程。 1.1.1.5 "Specification" means the document entitled specification, as included in the Contract, and any additions and modifications to the specification in accordance with the Contract. Such document specifies the Works. 1.1.1.6“图纸(Drawings)”指合同中规定的工程图纸，及由雇主(或代表)根据合同颁发的对图纸的增加和修改。 1.1.1.6 "Drawings" means the drawings of the Works, as included in the Contract, and any additional and modified drawings issued by (or on behalf of, the Employer in accordance with the Contract. 1.1.1.7“资料表(Schedules)”指合同中名称为资料表的文件，由承包商填写并随投标函提交。此文件可能包括工程量表、数据、列表、及费率和/或单价表。 1.1.1.7 "Schedules" means the document(s) entitled schedules, completed by the Contractor and submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. Such document may include the Bill of Quantities, data, lists, and schedules of rates and/or prices 1.1.1.8“投标文件(Tender)”指投标函和合同中规定的承包商应随投标函提交的其它所有文件。 1.1.1.8 "Tender" means the Letter of Tender and all other documents which the Contractor submitted with the Letter of Tender, as included in the Contract. 1.1.1.9“投标函附录(Appendix to Tender)”指名称为投标函附录并已填写完毕的文件，附于投标函之后并构成投标函的一部分。 1.1.1.9 "Appendix to Tender" means the completed pages entitled appendix to tender which are appended to and form part of the Letter of Tender. 1.1.1.10 “工程量表(Bill of Quantities)”和“计日工计划(Daywork Schedule)”指资料表中如此命名的文件(如有时)。 1.1.1.10 "Bill of Quantities" and "Day work Schedule" mean the documents so named (if any) which are comprised in the
FIDIC合同主要条款的解读 第1条一般规定 1.1定义 解读：很多人对合同的名词性定义不重视，“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗？”天天见到的事物，未必认识的透彻，把握的精确。 定义，其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延，特别是要规范其外延。只有清楚地说明了名词的涵盖范围（也即其外延）及与其他相关名词之间的边界，才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的，而哪些事情又是与这本事物无关的。对名词外延范围及外延边界理解有误，搞不清楚这个边界的精确位置，则必然导致合同理解的错误。 比如国内合同工程款（非FIDIC定义）定义，很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项，是一笔费用，一笔钱，所以在处理工程款相关事项时，就按款项事件来处理。实际上呢？这个款项有着严格的限定，它是与工程直接相关的，只有对应于款项的工程相关事项成立，才会有工程款这笔费用成立。忘记工程事项与工程款的对应关系，只说费用，导致超付等事件发生，就是没有清楚理解合同名词定义所致。 第1.1.1.1条合同 解读：本条主要讲明合同组件。与国内合同不同，FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起，包括投标人的中标投标书。这个装订过的合同有时会有数千页之厚。这样装订的好处是无论何时要查合同，只需要拿出一本东西就可以了。不象国内合同，到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。在合同装订
的文件最终没能进入合同文本，那这个失误就太低级了。 关于“合同”这个名词定义的外延，应该以其组件涵盖范围来理解。合同规定哪些文件算做合同组件，那么这个文件就是合同的一个部分，这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分，那它就不是合同。它的内容，也就不是合同范围。 合同文件能否成为合同组件，还有个法定生效的问题。在法律意义上，这个规定是很严格的。比如某个文件，图章完备齐全，但文件没有完成送达程序，就仍然不能算是有效合同文件。完成文件送达程序需要法定证据，比如传真记录、签收证明、邮政收据等。一般的快递公司的收件证明是不能作为送达证明的。只有拿到这样的快递公司送达对方的签收复印件，才算法定送达证明。这种名词定义外延边界上的细节把握，才真正体现了对合同名词理解的准确度。一点点的理解出入，都是“差之毫厘，谬以千里”。合约工程师千万不要忽略这种细节的研究与把握，包括定义与程序，否则很容易犯错误。 机械工业出版社出版的《FIDIC施工合同条件》在本条款中有一个词的翻译我觉得不太好，“schedule”翻译成“资料表”虽然涵盖面足够了，但资料表这个说法容易引起岐义。在中国人的感觉中，资料一般都只是做参考用的，通常不认为资料也会具有法定意义而成为合同依据。虽然“schedule”涵盖范围有明确定义，什么样的“资料”才能算得合同“资料表”不大会理解的错误，但毕竟在感觉上有点不理想。“schedule”一般是指先期提供，后期用来执行的表式，所以不如直接翻译成“图表”，或者“工作表”取工作用表之意。这样翻译虽然与图纸定义有重叠，但涵盖面与理解上，感觉要好一些。 第1.1.1.2条合同协议书 解读：合同协议书，简单了理解就是给合同当事人一个签字的地方。设计这样一个文件，将合同主架构搭起
天津2012年自考“建设工程合同(含F I D I C)条款”课程考 试大纲
天津市高等教育自学考试课程考试大纲 课程名称：建设工程合同（含FIDIC）条款课程 代码：0963 第一部分课程性质与目标 一、课程性质与特点 建设工程合同（含FIDIC）条款是高等教育自学考试中工程造价管理专业的一门专业课，是该专业的主干课程之一。本课程的学习对熟悉与掌握建设工程合同管理和从事工程项目造价管理相关工作具有十分重要的意义。 本课程重点介绍FIDIC合同条件及其适用范围，施工合同条件的一般规定，施工合同条件下合同各方及其义务和责任、质量管理、进度管理、支付管理、风行管理、索赔管理、争端的解决，以及其他相关内容，通过本课程的学习，可以使考生对上述内容有比较系统地认识，达到熟悉FIDIC合同条件与应用的基本内容。 本大纲是根据教育部制定的高等教育自学考试工程造价管理专业培养目标编写的，立足于培养高素质人才，适应工程造价管理专业的培养要求。本大纲叙述的内容尽可能简明实用，便于自学考试。 二、课程目标与基本要求 本课程的目标和任务是使学生通过本课程的学习，熟悉和掌握FIDIC施工合同条件条款内容及其应用的相关知识，为以后的学习和工作打下坚实的基础。 三、与本专业其他课程的关系 本课程是工程造价管理专业的一门专业主干课。本课程《工程造价实务》等课程相互联系；与《工程项目管理》课程从各自的侧重点介绍建设项目管理知识；共同构成本专业较为全面的知识体系。 第二部分考核内容与考核目标 第一篇总论 一、学习目的和要求 通过学习，学生可以获得有关合同条件的适用、施工合同中主要事项的顺序、词语定义合同文件、合同有关各方权利义务或职权等方面的知识，从而对施工合同条件有清晰的了解。 二、考核知识点与考核目标 （一）一般规定（次重点）
编号：FS-HT-05018 FIDIC土木工程施工合同FIDIC Civil Engineering Construction Contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
FIDIC土木工程施工合同 第Ⅰ部分 定义和解释 定义 1.1在本合同中，下列名词及术语，除上下文另有要求外，均应具有本款所赋予的含义： （a）（i）“雇主”指本合同条件第Ⅱ部分指定的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到承包人同意）。 （ii）“承包人”指其投标书已为雇主所接受的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到雇主同意）。 （iii）“分包人”指合同中指名承担得到部分工程施工的当事人、或经工程师同意分包了一部分工程的当事人及合法继承人，但不指分包人的任何受让人。
（iv）“工程师”指雇主任命的为执行合同规定的工程师任务，并在本合同条件第Ⅱ部分提出姓名的当事人。 （b）（i）“合同”指合同条件（第Ⅰ部分和第Ⅱ部分）、技术规范、图纸、工程量清单、投标书，中标通知书、合同协议书（如果已签订）及其明确列入中标通知书或合同协议书（如果已签订）中的其他文件。 （ii）“规范”指合同中包括的工程技术规范和根据第51条或由承包人提供经工程师批准而作出的修改或补充。 （iii）“图纸”指工程师根据合同规定向承包人提供的所有图纸，计算书和性质类似的技术资料，以及由承包人提出并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作与养护手册及其他性质类似的技术资料。 （iv）“工程量清单”指构成投标书一部分并已标价填好的工程量清单。 （v）“投标书”指承包人根据合同规定为实施并
2019年自考《合同法》备考知识点一 下面是2019年《合同法》备考知识点：合同与合 同法、合同法的基本原则，供参考。 本章是关于合同及合同法的基础知识。所谓合同。又叫契约，是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 它具有三个方面的特征： 第一、合同是一种法律行为，是引起当事人之间民事权利义务关系产生、变更、终止的合法行为，而非事实行为。 第二、合同的目的和宗旨是在当事人之间设立、变更和终止民事权利义务关系。 第三、合同是当事人意思一致的;示，是他们之间 的协议。这里的意思表示一致是要求两个或两个以上的当事人均要作出意思表示，且其意思表示是平等、自愿、真实和完全一致的。 合同是债发生的最重要、最常见的原因之一所谓债是发生在特定主体之间的，以请求为特定行为的法律关系，是按照合同的约定或依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系享有权利的是债权人，
负有义务的是债务人。在债的法律关系中、债的主体、客体和内容都是待定的债的主体是指债的当事人，具有特定性和相对性债的客体是主体的权利和义务所共同指向的对象债的内容则是主体所依法享有的权利和义务。由合同引起的债叫合同之债。但无论是债的关系或合同关系，均须纳人法的调整范围之中。 合同法就是调整合同关系的法律规范的总称。我国合同法是调整平等主体之间的交易关系的法律，是我国民法的重要组成部分。它确认了我国现实法活中的15种有名合同，并进一步强调无名合同也适用其总则的热定、但值得注意的是，合同法只调整平等主体之间的交易关系。婚姻、收养、监护等有关身份关系的技议应用其他法律的规定，而不适用合同法。学员学习本章内容时，应了解合同的概念和特征，债的概念及特征，了解合同关系的要素及相对性原理，理解合同的分类，了解合同法及其特征。 需要注意的具体问题是：(1)基础知识：合同的概念及特征;合同的要素;合同的分类及划分依据，并能举例说明之;合同法的概念及适用范围;合同法的特征：合同法的历史发展。(2)重点及难点问题包括：合同与经济合同的关系;债的概念及法律特征;债与合同的关系，合同关系的相对性原理;债的关系的三要素及其内容;合同法与物权法的关系;合同法与民商法的关系等。