合同编号：

FTTH通信工程施工合同

建设单位：（简称甲方）

施工单位：（简称乙方）为了明确双方权利和义务，本着平等互利、协商一致、诚实信用的原则，甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，工程按包工、包料乙方总承包形式进行，为确保质量和工期，明确双方责任，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：

一、工程概况：

1．1 工程名称：

工程内容：此工程不包含（《光纤入户信息箱》的建设及整改工作和各栋楼层垂直、水平通信线路通道的建设，以及各栋弱电间到中心通信机房管道的建设。）】

1．2 计划开工日期：年月日

计划竣工日期：年月日

计划工期：光纤入户通信工程的整个建设计划在天内完工。

实际开工时间：以甲方提前一个月通知乙方进场时间为准，30天内完工。 1．3 设计、预算文件：按甲方提供的施工图施工；

二、工程承包方式：

1）包工包料方式；（材料规格为：两芯皮线光缆。）

2）整个 FTTH光纤入户通信工程按个信息点每户元包工包料计算（包括住宅.门面等通信布线）。

3）如遇增加信息点按合同信息点元计算。

三、适用法律和技术标准：

3．1 适用法律

《中华人民共和国合同法》

3．2 适用施工及验收标准、规范

《市内电话线路工程施工及验收规范》、《通信管道工程施工及验收技术规范》、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》；

四、工程质量及保障措施：

4．1 乙方按国家和部颁的施工及验收规范和施工图组织施工，严格保证施工4．2乙方使用的工程主要材料应遵循甲方工程管理部门确认的材料和本工程施工图要求执行，保证工程材料和设备质量；

4．3 乙方严格管理，精心组织，确保工程竣工日期。在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，顺延的期限由双方协商确认。

1）由于不可抗力，被迫停工；

2）因甲方变更计划或施工图，而不能继续施工；

3）其他由于甲方原因不能继续施工。

五、工程取费用标准及结算方式：

5．1 本工程费用的计算及收取，按重庆中亿置地有限公司和重庆霞光电信公司双方协商的包工包料结算方式，最终以总工程费进行决算。

5．2 本工程总工程费为元（大写：）。

5．3 付款方式：该工程在五日内付工程总费用的 50 %即人民币元（大写：）材料费和人工费；工程完工日内付工程总费用的 40 %即人民币元（大写：）材料费和人工费。验收合格签订多方联合平等接入协议后五日内付清工程尾款，工程总费用的 10 %即人民币元（大写：）材料费和人工费。

六、双方责任：

甲方：

6．1 按时提供工程相关的技术资料及施工条件。

6．2 指定同志为现场代表（电话：）检查工程质量，协助乙方处理工程施工中出现的问题。

6．3 按协议规定履行拨款事宜。

6．4 负责配合乙方组织通信管理单位竣工验收。

乙方：

6．5 作好施工前查勘，编制施工图等手续，按时进入施工现场。在施工期内作好对内外的一切协调工作。

6．6 做好施工材料的采购、检查、保管及运输工作，对材料质量负责。

6．7 加强对所属施工人员的安全生产教育，确保人身的安全，教育施工人员遵守通信纪律和操作规程，保证施工安全。凡因乙方原因发生的一切人身及财产事故和其他不良后果，概由乙方负责，甲方不承担任何责任。

6．8 严格按照设计要求施工，确保工程质量并按期完工。并作好交接工作。按规定提交竣工资料给通信管理协会，提请验收。

6．9 指定同志为施工现场负责人（电话：），具体组织现场施工并处理施工现场中出现的问题，保证施工进度及工程质量，负责与甲方协调处理施工中出现的问题。

6．10 在包修期内出现质量问题，乙方接到通知 8 小时内派人前往解决问题。

七、违约责任：

7．1 因主材质量影响施工质量的，乙方应予返工，直至达到验收要求，并承担由此给甲方造成的一切损失。因施工质量问题而返工的施工费用由乙方自行承担。

7．2 由于乙方原因延期竣工时间，每逾期1天，应向甲方支付合同总金额0.2%的违约金；若乙方仍停止施工或施工进度缓慢，以甲方两次书面通知为准，甲方有权终止合同，乙方承担由此给甲方造成的损失。

7．3 由于甲方的原因造成停工，停工损失费用由甲方承担，每逾期1天支付合同总金额0.2%的违约金。工期顺延。

7. 4如因甲方未按合同进度付款给乙方，该合同项目所施工资产权均属乙方，

乙方有权拒绝各通信单位进行接入，所造成一切后果由甲方全权承担。7．4 由于乙方原因造成停、窝工，全部损失由乙方自负。工期不得顺延。

八、解决争议的方式：

双方在履行本合同的过程中，如发生争议应协商解决。若协商解决不成，提交重庆市仲裁委员会仲裁。

九、验收办法及包修期：

9．1 工程按原邮电部颁发验收标准进行验收。施工单位提出竣工通知后，甲方应配合乙方在5日内组织通信联合小组人员进行验收。

9．2 保修期电信邮电部颁发的标准维修。

9．3 本协议一式四份，甲方执两份，乙方执两份，具有同等效力，双方签章后生效。本协议在工程保修期满后失效。

甲方：（签章）乙方：（签章）

负责人：负责人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

合同签订时间：2015年月日合同签订时间：2015年月日