工程分包合同

合同编号：()

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）经甲方双方协商，甲方将工程分包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合政府相关部门有关规定以及本工程的具体情况，签订本合同。

一、工程项目

.工程名称：

.工程地点：

.承包内容及范围：

。

二、承包方式

按建设单位和设计单位确认的设计图纸及设计变更通知；采取包工包料、包工

根据实际情况确定）。

三、合同价款

.合同暂定总造价（大写）：元；

（小写）：元，实际以结算为准。

。

四、工程工期

、总工期日历天，具体开工日期以甲方通知为准。

、乙方必须满足甲方工程进度要求，在甲方规定的时间内完成指定范围的施工任务，必须达到甲方施工进度总计划要求。

、若施工过程中，乙方的施工进度不能满足甲方的计划要求，则乙方必须按照

甲方的要求无条件进行整改，以保证工程进度能满足甲方的要求；若乙方对此不予配合或乙方经整改仍无法满足施工进度的，需向甲方承担相应的损失赔偿责任，且甲方有权将部分工程直接发包给第三方进行实施，该部分价款直接从乙方应得款项中予以扣除。

五、工程质量

六、工程款支付

.

。

. 乙方收款账号如下：

开户行：

账号：

收款单位：

. 乙方在收款的同时需向甲方出具与合同签章单位名称一致的等额工程税务发票（发票抬头为：“中国建筑第四工程局有限公司”），若乙方未能提供相应发票的，甲方有权拒绝付款，乙方也承诺不得以此停工，若因此造成工期延误的，乙方负全部责任。

七、双方责任

.甲方责任（根据现场实际情况确定）：

（）．按合同规定及时向乙方提供施工图纸及有关资料，及时发出必要的通知并确认。

．按合同规定组织施工图纸会审并及时向乙方提供会审纪要。

．指派做现场代表，专人负责配合施工协调各分项工程施工单位之间的工作。

．。

．。

．。

．。

（二）乙方责任：

．严格按设计施工图纸及有关验收规范进行施工，不得转包，确保工程质量。

．所有设备材料，均须符合设计和有关国家规范要求，材料进场须提前申报甲方、监理，到场后须仓管登记，出示合格证、检测报告。编制施工方案经业主批准，于开工前一天交甲方一式两份。

．按施工安全规范的规定，采取预防事故的有效措施，确保施工安全，员工办理平安卡，及安全教育，上报人员名单办理进出场、住宿手续。为自有人员和设备进行投保，承担自身原因造成的安全、经济等全部责任。

．按施工进度计划施工，做到工完场清，确保施工工期。

．指派做现场代表，做好现场施工组织管理工作，保证施工现场的清洁和施工通道畅通。

．做好施工及隐蔽工程记录，负责按要求制作、整理本工程资料并向甲方提供。

．遵守各项现场管理规定，妥善保护周围建筑物、设备管线，加强成品保护，处理好施工带来扰民问题，文明施工。

．若本工程需要进行检测试验的，相关检测试验费用由乙方承担，若工程检测试验不合格的，产生的相关费用及损失由乙方承担。

. 若乙方人员发生重大伤亡及其他安全事故，双方均应尽力抢救，并保护号现场。乙方应自行按照国家有关规定对伤亡事故中的工伤职工或家属进行经济补偿，甲方不负任何经济和法律责任。同时，甲方有权对乙方的事故处理情况进行监督，若发现乙方对事故避不处理或处理不当，则甲方有权代乙方与伤亡事故中的工伤职工或家属进行协商，并从拟支付乙方的工程款项中扣除应当支付的事故费用，乙方对此不得有任何异议。

、其他：

八、竣工验收

.乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前天向甲方提出竣工验收申请。

.甲方在收到乙方竣工验收申请后天内组织验收，并在验收后天内予以认可或提出修改意见。验收不合格的，乙方应按要求修改后再次提请甲方验收，并承担因自身原因造成修改的费用。

.工程竣工验收合格，双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸向甲方移交，所有施工、竣工资料必须符合质检站及政府建设部门的档案要求，否则甲方有权不予支付剩余工程款。

九、工程结算

（根据实际情况拟定）

。

十、违约责任

1.因业主原因导致甲方逾期支付工程款的，乙方承诺不追究甲方责任，并同意继续施工，协同甲方向业主主张相关权利。

2.因乙方原因造成工期延误，每延误一天，按（根据本工程的情况及主合同约定的标准拟定）元天向甲方交纳违约金，因乙方原因造成工程停工，乙方向甲方承担因此发生的经济损失。

3.乙方保证工程质量达到（根据本工程的情况及主合同约定的标准拟定），若工程质量达不到要求，乙方支付违约金，并承担因此给甲方带来的一切损失。

4.乙方必须不计任何报酬配合甲方与业主的所有工作，包括施工现场临时设施的水电安装人工费。

5.分包资料由乙方整理完成，乙方必须每月日前向甲方移交本月的所有工程资料，在甲方收到本月工程分包技术资料后才支付工程款给乙方。

十一、保修条款

质量保修期自工程竣工验收合格之日起起开始计算，乙方对上述工程保修两年。乙方在接到甲方维修通知后日内派人到场处理。若超过该期限没有进行有效的处理措施，甲方有权委托他人进行维修，费用从质量保修金中扣除。

十二、争议

若因合同事宜发生争议，双方协商解决，协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉。

十三、其他

本合同未尽条款，执行甲方与业主签订的施工合同相关条款。

本合同壹式肆份，双方各执贰份，双方签字盖章后生效。

甲方（公章）: 乙方（公章）：

代表人: 代表人：

电话：电话：

签约时间：年月日