【转载】徐国良：中标合同的实质性变更和非实质性变更(2012-11-12 22:13:05)转载▼
标签：杂谈分类：博采众长
[论文摘要] 建设工程施工合同的变更不同于通常意义上的合同变更，根据《招标投标法》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同当事人中对中标合同的实质性内容进行变更是不允许的。对于实质性内容的含义，本文认为应当根据合同法并结合建设工程合同履行的特点来界定：在中标合同约定范围内因设计变更、自然条件、工程量、签证与索赔等因素依据中标合同约定对标的、数量、价款、履行期限进行变更，未损害其他未中标人的合法权益和社会公共利益，均属非实质性变更。另外，情势变更下应允许对合同实质性条款进行变更。最后，非强制招标项目一旦自愿采用招标方式订立合同，也不得进行合同实质性内容的变更。
[关键词] 招标投标；中标合同；合同实质性内容；实质性变更；非实质性变更
《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下称《解释》）第二十一条规定：“当事人就同一工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不
一致的，应以备案的中标合同作为结算工程价款的根据”。根据此规定，在建设工程中对中标合同的实质性内容进行变更是不允许的。但是《招标投标法》和《解释》都没有就什么是合同实质性内容作出规定，并且对实质性条款也未有明确的定义。由此，对建设工程中标合同进行变更是否合法的问题实际上并未得到很好的解决。使得参与建设工程施工活动的各方主体，在界定工程施工合同实质性内容等问题上产生了很大分歧，不仅难以保障合同当事人的合法权益，影响建设工程施工合同的正常履行，而且，如处理不当，势必侵犯其他未中标人的合法利益乃至国家利益和社会公共利益。因此，如何正确理解建设工程施工合同实质性内容，区别背离中标合同实质性内容变更与合同的非实质性变更，是摆在工程合同管理和法律职业人员面前的重要课题。
合同变更是合同法上的概念，有狭义和广义之说，狭义的合同变更则专指合同内容的变更，它并不包括合同主体的变更。它是指在合同成立以后，尚未履行或尚未完全履行以前，当事人就合同的内容达成修改和补充的协议。我国《合同法》在第77条规定合同的变更条件：“当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定”。因此我国合同法上的合同变更即属狭义的合同变更，仅指合同内容的变更。相关学说认为，我国法律上所谓的合同变更，与德国民法所称的合同变更相似，而与法国、日本民法所称的更改或更新不同。
民事合同强调意思自治、合同自由原则，这些原则不仅仅体现在
合同订立过程中，合同履行、合同解除、合同变更、合同转让等行为均须遵循合同自由原则。《招标投标法》“招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”的规定对合同自由原则进行了严格限制，即不允许合同履行过程中对合同内容有任何实质性的变更。
通过公开招标或者邀请招标等采购方式所达成的合同，履行过程中任何一方都不得改变合同实质性内容。当然，双方协商一致的改变也是在法律禁止之列。因为招标采购合同实质性内容的变更，对于所有参加投标而没有中标的承包商或供应商来说，是非常不公平的。目前国内招标投标应用最多的是在建设领域，建设工程施工合同基本上采用招标投标方式选择承包商。建设工程施工合同不同于一般合同的特点是它的标的相对不固定，设计变更、自然条件变化常常导致价款、履行期限的变更，建设工程本身的复杂性决定了合同在履行过程中有必要在一定程度上进行变更，如在建设工程设计和施工中随时都可能有不能预见的情况发生，需要根据在设计和施工过程中的具体变化以签订补充协议等形式对施工合同进行变更。因此建设工程在合同履行中存在着大量的合同变更，甚至实质性的变更也不可避免，如区分何实质性的变更和非实质性的变更在实践中是个难题。
何谓合同的实质性内容？《招标投标法》中没有作出解释，《合同法》和《联合国国际货物销售合同公约》都从承诺的法律后果这个角度对要约的实质性内容进行了界定，承诺对要约的变更区分为实质性变更和非实质性变更，非实质性变更的承诺一经送达，合同即告成立；实质性变更的承诺则被视为是一项新的要约，即使送达原要约人，
仍不能使合同成立，必须得到原要约人对此实质性变更接受时，合同才成立。
《合同法》第三十条规定“有关合同的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和争议解决方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。
《公约》第十九条第三款规定“有关货物的价格、付款、货物质量和数量、交货地点和时间、一方当事人对另一方当事人的赔偿责任范围或解决争端等等的添加或不同条件，均视为在实质上变更发价的条件。”
由此可见，招标投标法上的合同实质性内容的概念来自于合同法，应当首先从合同法上进行解释，结合建设工程合同履行的特点进行判定。
1、合同实质性内容的非实质性内容的变更
依合同法，更换了标的、数量、质量、价款、报酬、履行期限等，更改了违约责任；更改了解决争议的方式；更改了合同成立的时间地点等均为实质性变更：但建设工程施工合同的变更不同于通常意义上的合同变更，建设工程施工过程中经常遇到因设计变更、自然条件变化、工程量变化等因素导致标的、数量、价款、报酬、履行期限的变更，就属于正常的合同变更情形，应当按照实际履行的工程量结算工程款、变更工期，此种变更不属于实质性变更，招标文件中的合同文本往往包容这些变更，并约定了变更规则，只要建设工程中标合同中约定了相应变更条款，价款、工期的调整依据中标合同约定进行变更，
并未损害其他未中标人的合法权益和社会公共利益，因此属于招标投标法上的“合同的非实质性变更”。司法实践中不能把上述变更视为合同实质性变更。
但各种背离中标合同中价款、质量、工期、违约责任、解决争议方式等实质性内容的补充协议、签证与索赔，为合同实质性内容变更。如结算工程款标准和方式的变更超出中标合同约定。
建设工程施工合同在正常的履行过程中，发生非实质性内容变更的主要有二类：
1）在有关中标合同的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和争议解决方法等之外的变更，如提出要约人的法定义务，增加了说明性条款（但是要约人及时表示对此条款的否认，则构成实质性变更）。此类非实质性变更原则上没有加重当事人的负担。
2）中标合同约定范围内的变更。如上所述，建设工程施工过程中遇到设计变更、自然条件变化、工程量变更、签证与索赔，属于正常的非实质性内容的合同变更情形。对合同履行过程中非实质性内容的变更，发包人与承包人之间可以通过签证、索赔等形式进行。工程签证是工程承发包双方在施工过程中按合同约定对支付各种费用、顺延工期、赔偿损失所达成的双方意思表示一致的补充协议，互相书面确认的签证即成为工程结算或最终结算增减工程造价的凭据。当双方对待签证事项意思表示不能达成一致、出现争议时就产生了索赔，处理索赔仍然要依据合同。但是超出中标合同实质性内容约定的的签证、
索赔、变更，属于合同实质性变更，
2、情势变更下允许对合同实质性条款进行变更
招标投标法虽然规定了不得签订背离合同实质性内容的其他协议，但并不是说通过招投标签署的合同绝对不能做实质性内容的变更，此种变更只要不违背该条立法宗旨，就应认定为合法。如果合同成立后的客观情况与招标投标时发生了根本性的变化，即招投标时的条件都已不具备时，当时所体现的社会公共利益、公众安全和第三人的合法权益也发生了根本性变化，此时如果不允许双方当事人对合同实质性内容作出变更，则不符合招标投标法第46条的立法宗旨：即一方面在于有效维护社会公共利益和公众安全，防止国有资产流失和政府官员的腐败；另一方面在于保护其他未中标人的合法权益。
中标合同实质性内容发生合法变更的关键是要有法定或中标合同约定的变更事由，并同样办理备案手续。如合同履行的相关情况发生了重大的或者根本性的变化，也超出了合同签订时各方所预计的情形，如建材价格的重大波动，这时应允许当事人对合同实质性内容予以变更。《建筑法（修订征求意见稿）》第31条第1款规定了“合同发生重大变更的，发包单位应自合同变更后15个工作日内，将变更协议送原备案机关备案。”上述文件的规定意味着中标合同的变更必须经过法定程序，即到建设行政主管部门备案，接受监督。
建设工程的特殊性在于其复杂多变，其完全有可能随着设计和施工的不断推进而进行修正，在此情况下允许对中标合同进行变更符合合同的目的。但需要注意两点：第一，要正确认识情势变更，只有在
根据中标合同无法继续履行或者继续履行成本过大的情况下适用，而且情势变更下也只能根据具体的情况变化作相应的调整，以适度为限。第二，基于市场变化导致的合同变更原则上不予准许，因为市场变化的风险广泛存在于各种商业活动中，风险损失理应由合同当事人自己来承担，而不能定势地适用情势变更原则来对合同进行变更，除非市场风险导致了合同实际上不能履行、或履行合同将导致显失公正的情形发生，如建材价格的剧烈波动。
3、非强制招标工程的合同变更
依法不需要招投标工程，也未经过招投标程序的情形。如直接发包等。笔者认为，这种情况下的合同变更，不论是否涉及合同的实质性内容，因并未侵害社会公共利益和第三人权益，只要双方达成合意且符合法定有效要件，均具有法律约束力。且是否备案不影响合同效力。
依法直接发包而签订的建设工程施工合同不适用《招标投标法》、《解释》21条规定。由于没有采取招投标方式，在中标合同之外另行签订协议，并不损害招标投标公开公正的原则。国外也仅仅是针对涉及公共利益及政府采购的项目，规定必须通过招投标方式以进行严格的监管，而对于私人投资且不涉及公共利益的领域，政府监管就变得甚为宽松。
很多人甚至一些专家误认为《招标投标法》只适用强制招标项目，犯了一个低级错误。
《招标投标法》第二条规定：在中华人民共和国境内进行招标投标活
动，适用本法。即适用境内全部领域的招标；适用对工程、货物和服务等所有对象的招标；适用政府机构、国有企事业单位、集体企业、私人企业、外商投资企业以及其他非法人组织等招标；适用利用国有资金、国际组织或外国政府贷款及援助资金、企业自有资金、商业性或政策性贷款、政府机关或事业单位列入财政预算的消费性资金进行的招标。也就是说，只要是在我国境内进行的招标投标活动都必须遵循《招标投标法》的规定。全国人民代表大会法律工作委员会编写了《招标投标法释义》一书（以下称“《释义》”）。立法机关的工作部门编写的这本《释义》应该是一个权威的解释。
《释义》第二部分第一章总则对《招标投标法》第二条说明如下：“…招标投标法以招标投标活动中的关系为调整对象。凡在我国境内进行的招标投标活动，不论是属于该法第3条规定的法定强制招标项目，还是属于由当事人自愿采用招标方式进行采购的项目，其招标投标活动均适用本法。当然，根据强制招标项目和非强制招标项目的不同情况，招标投标法有关条文作了有所区别的规定。有关招标投标的规则和程序的强制性规定及法律责任中有关行政处罚的规定，主要适用于法定强制招标的项目…”由此可见非强制招标项目一旦自愿采用招标方式订立合同，也不得进行合同实质性内容的变更。
对于自愿招标项目，其招标投标活动作为一种特殊的商业活动，涉及多个投标人参加，投标人参与投标花费了人工和成本，对投标人的劳动应予以保护，参与各方均应该遵守诚实信用原则，规范其招标投标活动有助于维护市场经济竞争秩序。因此需要在《合同法》之外用《招
标投标法》来规范这种特殊的要约和承诺。
综上，对实质性内容变更的把握，直接影响到合同变更的效力。故依法规范地履行合同、变更合同，不仅对双方的合法权益保护，更对规范我国混乱的建筑市场具有积极的意义。
参考文献
1．欧阳光、肖琦编著：《招标投标法律实务》，北京：法律出版社，2007年版。
2．王家福、谢怀轼等：《合同法》，中国社会科学出版社2000年版。3．黄松有主编：《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》，人民法院出版社2004年版。第37-38页。
4．孙小光：《<关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释>的理解与适用》，《公检法办案指南》2004年第12辑，第59 5．宋宗宇：“建设工程招投标的法律约束”，《现代法学》，2000年第2期。
4．《中华人民共和国招标投标法》起草小组：《招标投标法操作实务》，法律出版社2000年版。
作者简介:徐国良, 浙江大学光华法学院研究生,京衡律师集团事务所律师,1962年5月7日生,杭州市人,工学学士、法学硕士。邮编(310007)
合同主体变更三方协议 甲方： 乙方： 丙方： 甲、乙、丙三方依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，在遵循自愿、平等原则的基础上，经三方平等友好协商，现就甲、乙双方于2017 年7 月 1 日，在签订地点签订的合同编号为《*********合同》（以下简称为“既有合同”），将既有合同中甲方所有的权利、义务全部转移给丙方事宜达成如下协议： 1、本协议自从2018年1月1日起生效，丙方将取代甲方成为既有合同的一方。因此各方同意，丙方获得既有合同下原来甲方拥有的各种权利和利益，以及承担既有合同下甲方承担的各种义务和责任。并按照既有合同约定履行甲方未履行的责任和义务，并享受自变更之日起原甲方未享受的权利。 2、甲、乙、丙三方确认，乙方完全免除甲方在变更之日之后既有合同下的任何责任和义务。 3、乙、丙双方之间不再另行签订新合同，双方仍须按照原甲、乙双方签订的《*********合同》享受权利、履行义务。 4、本补充协议未约定事项，按照原甲、乙之间签订的《*********合同》中的内容执行。 5、本协议一式三份，三方各执一份。 6、本协议包含附件两份：1.合同主体变更通知书、2.既有合同。本协议自甲、乙、丙三方签字盖章后生效。
甲方：（章） 法定代表人： 委托代理人（签字）： 乙方：（章） 法定代表人： 委托代理人（签字）： 丙方：（章） 法定代表人： 委托代理人（签字）： 合同主体变更通知书 *********公司： 因我公司业务调整，我公司相关业务将转交给***************公司执行，各项转交工作将于2018年1月1日前完成。 转交工作将影响到贵公司与我公司于2017年7月1日在签订地点签订的《*********合同》。因合同主体变更所产生的所有事项均由《合同主体变更三方协议》明确。特此通知贵公司变更以下信息。
施工合同变更补充协议书 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据叠翠苑6#楼的实际情况遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，经双方协商并依据叠翠苑6#楼项目中标合同第条“本合同如有补充和变更以补充和变更协议为准”的约定订立本变更补充协议。除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准（对本协议另外签订的补充协议除外）。 一、工程建设地址：嵩县城关镇西关村 二、工程概况： 工程名称：叠翠苑6#楼 建筑面积：建筑面积暂定为26518㎡（含地下室面积） 机构类型：框剪结构，地上二十四层，地下一层为地下室 三、工程承建范围： 1.施工内容：施工图纸所含的建筑、结构、给排水、电气（含 弱电埋管）、消防等全部工作。 2.施工范围：上下水、电至外墙散水外一米。 四、工程承包方式：包工包料 1.本工程建安工程造价采用单位面积包干价，即1290元/㎡
（此价格含文明施工增加费、二次运输费和其它取费及税金，不含社保金，社保金由甲方交纳）工程造价暂定为人民币34208220元。 2.本工程建筑面积以实际竣工面积为准。建筑面积的计算以国标GB/T50353-2005为准. 3.本工程预算材料价格因甲方预算价与市场存在差距，甲方应按市场价补足差价。 4.本工程建安造价为包干价，在施工期间如出现材料价格波动，主、辅材以签约当月洛阳市嵩县造价管理处发布的信息价为准，超过±5%可以调整。 5.施工过程中出现的设计变更增减即现场签证按08定额以实结算，人工费调整按53元/工日。 6.单位面积建安造价中不含以下项目： 6.1住户内的厨、卫、卧室的木门； 6.2电梯及电梯安装、调试； 6.3弱电调试及中央空调的安装调试； 6.4煤气及煤气安装、调试； 6.5卫生洁具； 6.6景观照明； 6.7以上各项乙方应负责工程前期的一些辅助工程及暗配管（包括穿铁丝、线盒、钢套管、预留洞）等。 7.基中部分主辅材料的要求如下；
合同主体变更补充协议 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于甲、乙双方于年签署了《租赁合同》，现甲、乙、丙三方经过友好协商，就《租赁合同》的主体变更事宜作相应调整，特签订补充协议如下： 第一条甲、乙、丙三方同意，自2014年7月1日起，《租赁合同》中甲方的权利与义务全部转由丙方享有和承担，即《租赁合同》的出租方由甲方变更为 丙方。甲方不再享有《租赁合同》中约定的各项权利，亦不承担《租赁合 同》中约定的各项义务。 第二条《租赁合同》中其它条款内容均不作变更。 第三条自协议签订之日起_7_日内，甲方应将乙方已交履约保证金人民币（人民币）交接给丙方，乙方不再另行支付履约保证金至丙方。《租赁合同》期 满后，丙方按照《租赁合同》中约定的条件将上述履约保证金退还乙方， 甲方不再承担退还履约保证金的责任。 第四条乙方按照《租赁合同》中的约定，将2014年月日起的每期租金支付给丙方，丙方在收取乙方每期缴纳租金后，向乙方开具发票。 第五条由于甲方将标的物的全部经营管理权委托给丙方，《租赁合同》期满后，由乙、丙双方直接协商决定租赁合同续签事宜。 第六条本补充协议作为《租赁合同》的补充协议，具有同等法律效力；如本补充协议与《租赁合同》相冲突，以本补充协议为准。 第七条在本协议履行过程中发生的纠纷，各方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本协议签订地的人民法院提起诉讼。 1 / 2
第八条本协议一式叁份，协议三方各执壹份，具有同等法律效力。本协议于三方法人或授权代表签署盖章之日起正式生效。 甲方（盖章）: 法定代表人（或授权代表）（签字）： 日期： 乙方（盖章）: 法定代表人（或授权代表）（签字）： 日期： 丙方（盖章）: 法定代表人（或授权代表）（签字）： 日期： 2 / 2
合同主体变动协议 令狐采学 甲方： 法定代表人： 公司住址： 联系人： 德律风： 乙方： 法定代表人： 公司住址： 联系人： 德律风： 丙方： 法定代表人： 公司住址： 联系人： 德律风： 鉴于： 甲方与乙方于年月日签署了《》，约定。 现甲乙丙三方经协商一致，就甲乙双方所签署的《》中乙方的权利与义务归纳综合转让予丙方一事，达本钱合同主体变动协议如
下： 一、甲方同意乙方将《》中乙方的权利与义务归纳综合转让予丙方，由丙方享有《》中乙方的全部权利并承担全部义务；丙方同意全部受让《》中乙方的全部权利及义务。 二、自本协议生效之日起，甲方、乙方两方已按《》约定履行完毕的权利义务视为已在甲方与丙方双方之间履行；甲方、乙方两方按《》约定未履行完毕的权利义务，由甲方与丙方双方依《》约定继续履行。 三、甲乙丙三方进一步确认，甲方已支付乙方的人民币万元整的款项所对应的权利与义务由丙方享有及承担，甲方无需再向丙方支付前述用度，前述用度由乙方与丙方之间自行解决，与甲方无关。未来《》约定的付款义务以及对应权利由丙方享有及承担。丙方指定收款银行账户如下： 开户行： 账户名称： 银行账号： 丙方应在甲方后续付款前向甲方提供等额的增值税专用发票，如丙方逾期提供发票或提供发票不合适要求，甲方有权顺延付款期限，其实不承担负何违约责任。 四、本协议内容系甲乙丙三方真实意思暗示，三方对本协议所有条款有清楚认知并充分理解其内容，也对相关的法令、律例及其他规范性文件有足够了解，不存在任何误解、欺诈、胁迫的情形。 五、本协议叁方盖印即生效。本协议一式叁份，各方各持壹份具有同等法令效力。本协议作为《》不成联系的组成部分，与《》具有同等法令效力。 （以下无正文）
建设工程施工合同补充协议 甲方：西藏中安房地产开发有限公司 法定代表人： 住址： 乙方： 法定代表人： 住址： 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《建筑工程施工合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。 第一条工程概况 1、工程概况 工程名称： 工程地址： 建筑面积： 结构类型： 设计单位： 监理单位： 2、工程内容及承包范围：一切工程必须按照图纸施工。 乙方承建范围不包括门、窗、外墙保温、电梯、总平及室内装修，但电梯井门的门套应由乙方负责。 3、合同工期： 开工日期（暂定）：2014年9月25日 竣工交付正常使用日期：2016年05月31日 合同工期总有效日历天数天。 如果停电超过24小时以上，由甲方提供备用电源，电费或油费由乙方承担。 变压器的防护由乙方负责。 甲、乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑；可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素；甲方分包工程的合理工期；设计变更对工期的影响；劳务市场变化的影响。 4、质量标准：
本工程质量标准：合格。 5、合同价款： 合同单价为2000元/平方米（大写每平方米贰仟元），合同总价估计为（人民币小写）：元，（人民币大写）：元，最终双方以实际施工的建筑面积进行结算。 6、履约保证金及退还 （1）为保证乙方能按约履行，乙方应当向甲方提交履约保证金600万元（大写陆佰万元），于2014年10月1日前向甲方交付600万元（大写陆佰万元）。（2）工程施工进度完成11层时，甲方退还保证金的30%，主体封顶后，甲方退还保证金的30%，由甲方工程竣工验收后退还保证金的40%。 7、乙方应当对其全部施工人员参加工伤保险等社会保险，若发生人员伤亡事故，一切均由乙方独立承担责任。 8、乙方应当按国家规定到工程施工地的劳动行政管理部门缴纳工人工资支付保证金。乙方应当向甲方提供其施工人员给甲方出具的《承诺书》，承诺不得向甲方索取劳动报酬。 9、本合同签订后，由乙方补办招投标、中标手续，并且承担由此而发生的全部费用。 10、组成合同的文件： 组成本工程合同的文件及其解释顺序为 （1）本补充协议 （2）《建设工程施工合同》协议书、专用条款 （3）中标通知书 （4）投标文件 （5）招标文件 （6）《建设工程施工合同》通用条款 （7）标准、规范及有关技术文件 （8）施工图纸、设计变更 （9）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并优先解释适用。 第二条工程管理人员 1、甲方人员 甲方驻工地代表： （1）甲方应当派驻与本工程性质和规模相符且有丰富经验的代表参与工程
合同签订主体变更补充协议 1330 《合同》主体变更协议 协议编号： 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于甲乙双方于年月日签订了《合同》（以下简称原合同，原合同编号：），为积极、有效地履行原合同，经友好协商，甲、乙、丙三方一致同意并达成协议如下： 1. 乙方希望将原合同转让予丙方；三方同意，乙方将原合同项下之所有权利及义 务转让给丙方。
2. 丙方愿意接受乙方对原合同的转让，承担原合同项下未履行之义务，行使相关 权利； 3. 4. 甲方同意乙方在本协议约定条件下将原合同转让给丙方。如果适用，自本协议签署生效之日起，可由丙方作为合同一方当事人与甲方单 独签署原合同项下的条款及相关附件，并据以执行。 5. 6. 在本协议签署前所产生的一切权利及义务，乙方仍负有连带责任。本协议与原合同一起解释及适用。除本协议上述约定外，不构成对原合同的取 代，原合同在其未被修改的范围内仍对本协议实际合同履行方具有完全的效
力。 7. 本协议一式三份，甲方执一份，乙方、丙方各执一份，自三方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 代表人签字：代表人签字： 日期：年月日日期：年月日 丙方： 代表人签字： 日期：年月日本协议包含下列附件：甲乙双方已签署的原合同； 合同主体变更补充协议
甲方： 地址： 法定代表人：乙方： 地址： 法定代表人：丙方： 地址： 法定代表人：丁方： 地址：
法定代表人： 鉴于甲、乙双方于年月日签订了《房屋租赁协议》（以下简称“原协议”），现甲、乙、丙、丁四方经过友好协商，在平等自愿的基础上，就原协议的主体变更事宜作相应调整，特签订补充协议如下： 第一条甲、乙、丙、丁四方同意，自年月日起，原协议中乙方的权利 与义务全部转由丙、丁两方享有和承担，即原协议的承租方由乙方变更为丙方和丁方。乙方不再享有原协议中约定的各项权利，亦不承担原协议中约定的各项义务。 第二条原协议第四条第一款中约定的100000元（大写：拾万元）履约保证金由丙、 丁两方在本协议签订之日起_7_日内交由乙方，甲方无需退还履约保证金给乙方，丙、丁两方也无需另行支付履约保证金给甲方。原协议期满后，甲
合同编号： 施工合同的补充协议范本 签订地点： 签订日期：年月日
施工合同的补充协议范本 发包人：___承包人：____ 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《"安顺市普定县双龙苑商住楼工程"建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。 一、工程概况 1、工程名称：________ 2.工程地址：________ 3.建筑面积：________ 4.结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。 5.设计单位：________ 6.监理单位： ________ 二.工程内容及承包范围 1. 外墙面砖改为外墙漆 2. 客厅推拉门取消 3. 本工程为满七层，结构找坡 4. 楼梯踏步为水泥砂浆面清光 5. 外墙40 × 40 深灰色栅格取消 6. 厨房与阳台之间门带窗(MC2324)取消，阳台改为封闭式厨房。
7. 其余均按原图施工 三.合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记) 1.开、竣工日期 1.1开工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。 四.付款方式 本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。 五.合同生效与终止、争议处理 1. 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。 2. 本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。 3. 本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。 4. 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成
编号： ________________ 合同主体变更协议书 甲方：___________________________ 乙方：__________________________ 丙方：__________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月 ____ 日
甲方：_________________________________________________________ 乙方：_________________________________________________________ 内万：_________________________________________________________ 鉴于： 1、甲方、乙方签订如下合同（下称原合同）： 甲方与乙方于年月日签订《》（合同编号）。甲方与乙方于年月日签订《》（合同编号）。 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律相关规定，现甲、乙、 丙三方就以上两份合同主体变更问题相互协商一致，达成如下协议： 1. 甲、乙、丙三方一致同意将原合同中的乙方变更为丙方。 2. 本协议签订后，丙方应按原合同（包括补充协议）及本协议的约定，直接向甲方履行原合同权 利义务，甲方付款之前，丙方需提供经甲方认可的正规发票（后附甲方和丙方账户信息）。 3. 乙方应对丙方基于履行原合同（含补充协议）对甲方所负的一切债权债务，承担连带责任。 4. 本协议及原合同履行过程中发生纠纷，三方应进行友好协商，协商不成的，可向本协议签订地 人民法院起诉。 5. 本协议一式份，甲方执份，乙、丙各执份，每份均具有同等法律 效力，自协议签订之日起生效。
甲方： 乙方： 丙方： 鉴于： 1、甲乙双方于______________签订了《房屋租赁合同》（合同编号：_______，以下简称“租赁合同”）。 2、经甲乙丙三方协商，一致同意将《租赁合同》对中的承租方，由乙方变更为丙方。 为了明确甲乙丙三方的权利义务，经友好协商，三方就《租赁合同》主体变更事宜，达成如下协议： 一、自______________起，《租赁合同》的承租方由乙方变更为丙方，即变更为“_______（身份证：_____________________）”，从变更之日起，《租赁合同》中承租人的全部权利义务，均概括性转移至丙方（包括但不限于租金的缴纳等） 二、三方一致同意：______________前，《租赁合同》中承租人的权利义务，由乙方享有和承担；______________起，《租赁合同》中承租人的权利义务，由丙方享有和承担。 三、乙方和丙方之间的债务或纠纷与甲方无关，乙方和丙方不得以债务或纠纷未解决，而拒绝履行《租赁合同》。 四、丙方承诺：自承租人变更之日起（即______________起），丙方严格履行《租赁合同》约定的各项条款，并遵守甲方各项管理制度（包括但不限于商业管理制度、物业管理制度等）。 六、未尽事宜，三方协商处理。协商不成，本协议任意一方均有权向本协议签订地人民法院提起诉讼。 七、本协议内容与《租赁合同》内容不一致的，以本协议内容为准，《租赁合同》其余内容不变。 八、本协议一式_______份，甲方执_______份，乙方及丙方各执_______份，自三方签字盖章后生效，均有同等法律效力。 甲方： 代理人： 通讯地址： 电话：
乙方：丙方：身份证号码：身份证号码：通讯地址：通讯地址：联系电话：联系电话：签订地点： 签订日期：
建设工程合同补充协议 篇一：建设工程施工合同补充协议 建设工程施工合同补充协议 建设单位: 施工单位： 日期：XX年月日 建设工程施工合同补充协议 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建。为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，一致同意在原签定的《建设工程施工合同》（简称标准合同文本）的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规，签订该工程建设工程施工合同补充协议（以下简称本合同）如下，并且标准合同文本与本合同有不一致之处，以本合同为准。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、建设地点：
3、建设规模：㎡ 4、层数： 5、工程结构形式： 6、工程承包范围：设计院设计的本项目工程施工图中所包含的建筑物2m以内的土建、给排水、采暖工程。 甲方分包的范围：人防防爆门、单元进户电子对讲防盗门、楼梯间单元防火门、住户防火单开防盗门；电梯；塑钢窗；幕墙；外墙瓷砖或涂料、装饰石材、设备，消防水电工程。 7、承包方式：包工包料。按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。 8、合同工期：开工日期：；竣工验收日期：。 9、质量标准：合格，主体工程市结构优质奖。 10、合同价款：本合同造价暂定为人民币（大写）万元，小写元。 第二条工程造价确定及结算方式 一、计价依据 本工程为定额计价，采用定额计价方式结算。 执行XX年黑龙江省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》，以
建筑工程施工合同补充协议 甲方： 乙方： 甲乙双方经过协商，甲方现将开发的龙山鸿郡住宅楼 工程承包给乙方，为明确双方的权利义务和经济责任，依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》达成如下协议，供双方信守执行。 一、工程概况及施工标准： 1、工程名称：龙山鸿郡A区楼及地下车库 2、工程地点： 3、工程规模：建筑面积(暂估) ㎡ 4、施工标准：根据施工图纸、设计变更、国家现行技术标准、施工规、市《提高建筑工程质量有关规定》进行施工。 5、工程质量：合格标准。 6、工程日期：工程开工日期年月日，竣工日期定于年月目。 二、工程承包围： 施工图以的装饰装修、土建(不含土方开挖、回填及外运部分，人工清理基槽10%土方计入结算)、给水、排水、采暖、电气工程；化粪池、室外排水等工程。 二、结算方式：
1、本工程结算编制依据：2009届自治区建筑(安装)工程消耗量定额及基础价格、各项费用计取执行2009自治区建设工程费用定额；材料调差(除甲方供应的材料外)参照市建委发布的调差文件及相关文件执行；双方确定的关于结算的其他事项。 2、根据《（DYD15-801-2009）自治区建设工程费用定额》 之规定，建设单位直接发包的工程项目：门、窗、外墙涂料、消防、不锈钢栏杆、防水、电梯等工程，总包单位即乙方按分包的专业工程造价的2％计取总包服务费(不计算外购设备价值)计入材差。专业分包工程如计入乙方结算价款，需缴纳规费及税金按实结算，不下浮。甲方自行施工的工程不计入乙方结算价款。乙方只负责对本单位承担工程的安全、质量、进度等方面管理。甲方对专业分包工程进行全面管理，乙方按现场拥有的施工条件向分包单位提供配合服务。（分包造价产生应缴税金故计税；乙方实际控制不了分包，水电甲方提供）如门窗、外墙涂料需要利用结构外脚手架施工时，发生的脚手架租赁费用据实调整。 3、养老失业保险按相关文件规定执行，住房公积金如乙方缴纳凭缴费发票可以计入结算。（养老保险统筹划拨；住房公积金实缴纳；生育保险以工资形式发生，水利建设基金缴纳税务） 4、环保部门收取的环境检测费、排污费、现场垃圾清运费、『避雷检测费、桩检测费、静载检测费、水电费由甲方负责，检测发生的施工方配合费按实结算不下浮。 5、相关部门收取的安全文明施工措施费、人身意外伤害保险均
编号：_____________ 劳动合同主体变更协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 丙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：（新用人单位） 乙方（员工）： 丙方：（原用人单位） 甲乙丙三方经平等协商，就甲方今后取代丙方继续与乙方履行劳动合同一事，自愿达成如下协议： 一、自本协议生效之日起，乙丙双方现有劳动合同（以下简称“原合同”）中的丙方主体由甲方取代。即乙方和丙方在原合同下的权利和义务（也包括丙方和乙方签署的《岗位聘用协议》、《保密协议》、《培训协议》（如有），以及其他与原合同相关的合同类文件中规定的所有权利、义务）变更为由甲方和乙方继续履行，丙方的权利、义务均随之全部转移给甲方。同时，丙方不再作为原合同（原劳动关系）的当事人。 二、甲乙丙三方均承认，本协议签订后，丙方与乙方之间的原合同尚未履行部分，由甲方与乙方继续履行，此时未造成乙方与丙方的原合同解除，因此不产生经济补偿金问题。但将来一旦出现乙方与甲方之间的劳动合同被解除或终止，且按法律规定乙方应该获得经济补偿金时，计算甲方应向乙方支付的经济补偿金时，必须连同乙方在丙方的工作时间一起合并计算，作为乙方应获得经济补偿金总的工作时间。 三、本协议签订后，甲乙双方均应照原合同之约定继续履行原合同。与此同时，为了备忘，甲乙双方通过本协议附件（《劳动合同》）来重申和变更原合同中的要点内容。 四、本协议自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（签字）： 丙方（盖章）： 日期：年月日
合同主体变更协议 甲方： 法定代表人： 公司住址： 联系人： 电话： 乙方： 法定代表人： 公司住址： 联系人： 电话： 丙方： 法定代表人： 公司住址： 联系人： 电话： 鉴于： 甲方与乙方于年月日签署了《》，约定。 现甲乙丙三方经协商一致，就甲乙双方所签署的《》中乙方的权利与义务概括转让予丙方一事，达成本合同主体变更协议如下： 一、甲方同意乙方将《》中乙方的权利与义务概括转让予丙方，由丙方享有《》中乙方的全部权利并承担全部义务；丙方同意全部受让《》中乙方的全部权利及义务。 二、自本协议生效之日起，甲方、乙方两方已按《》约定履行完毕的权利义务视为已在甲方与丙方双方之间履行；甲方、乙方两方按《》约定未履行完毕的权利义务，由甲方与丙方双方依《》约定继续履行。 三、甲乙丙三方进一步确认，甲方已支付乙方的人民币万元整的款项
所对应的权利与义务由丙方享有及承担，甲方无需再向丙方支付前述费用，前述费用由乙方与丙方之间自行解决，与甲方无关。未来《》约定的付款义务以及对应权利由丙方享有及承担。丙方指定收款银行账户如下： 开户行： 账户名称： 银行账号： 丙方应在甲方后续付款前向甲方提供等额的增值税专用发票，如丙方逾期提供发票或提供发票不符合要求，甲方有权顺延付款期限，并不承担任何违约责任。 四、本协议内容系甲乙丙三方真实意思表示，三方对本协议所有条款有清楚认知并充分理解其内容，也对相关的法律、法规及其他规范性文件有足够了解，不存在任何误解、欺诈、胁迫的情形。 五、本协议叁方盖章即生效。本协议一式叁份，各方各持壹份具有同等法律效力。本协议作为《》不可分割的组成部分，与《》具有同等法律效力。 （以下无正文） 甲方： 签约代表： 乙方： 签约代表： 丙方： 签约代表： 年月日
房屋租赁主体变更补充协议 一、鉴于： 1、 甲方和乙方为 _______ 年—月—日订立的《房屋租赁合同》 （下称“既有合同”）的双方当事人。该合同附于本补充协议后。 2、 甲方在既有合同的租赁期内已将租赁房屋所有权转让给丙方， 且未事先通知乙方。 3、 现丙方在受让该租赁房屋的所有权后，各方同意由丙方取代 甲方成为既有合同的一方当事人，继续履行既有合同。 故各方签署该份补充协议，以变更既有合同的当事人。 1、自本协议生效之日起，丙方将取代甲方成为既有合同的一方 主体。因此各方同意，丙方将获得既有合同项下原由甲方享有的各项 权利和利益并承担原由甲方承担的各种义务和责任。 2、乙方将在本补充协议生效后，免除甲方基于既有合同享有的 各项权利和利益以及既有合同项下的各项义务和责任。乙方对甲方上 述义务的免除并不影本补充协议签署与 ______ 年__ 本补充协议的各方主体为： 甲方： ______________________ 乙方： ______________________ 丙方： ______________________ 地址 __________________________ 地址 __________________________ 地址 __________________________ 、权利义务关系
响乙方针对甲方在本补充协议生效前违反既有合同而提出索赔的权利。 3、根据中华人民共和国的相关法律、法规，甲方在房屋租赁期 间将租赁房屋出售的，乙方享有优先购买权。而甲方在出售房屋时并未事先告知乙方，损害了乙方的权利，故甲、乙、丙三方现就既有合同项下约定的房屋租金做如下调整： 将原有房屋月租金（含税）人民币____________ 整（￥）,每月下调人民币________ ，调整为月租金（含税）人民币______________ 元整（￥）。 4、其他各项内容均参照既有合同执行。 三、协议生效日期 本协议自签署之日起生效。 四、其他 1?本协议一式三份，由甲、乙、丙三方各执一份，均具有同等的法律效力。 2?本协议附件作为本协议不可分割的一部份，与本协议具有同等法律效力。
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则：
根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则：
根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。 合同主体变更协议书范本 合同变更是指当事人协商约定的合同的内容发生变化和更改的民事法律行为，而合同主体变更就是合同当事人发生了改变。那么合同主体变更协议书怎么写呢？本文给大家带来一篇合同主体变更协议书范文，请阅读了解。 一、合同变更补充协议 合同主体变更补充协议 本协议由以下两方于年月日在__签订
(协议范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-038566 施工补充协议范本Model construction supplementary agreement
施工补充协议范本 建筑工程施工补充协议书 发包人：（以下简称“甲方”） 承包人：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议，以供双方共同遵守执行。本补充协议与原合同一起使用，补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时，按补充协议约定执行。 一、工程概况： 1．1工程名称：。 1．2工程概况：本工程建筑总面积约平方米，其中商住建筑面积平方米，其它平方米，均为层住宅楼，均为砼剪力抗震墙结构，基础采用桩管基础。二、承包方式 2．1、本工程实行工程施工总承包，即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。 2.2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式（本补充协议允许调整的项目除外），工程建筑面积按约平方米计算，以本协议签订前甲方提供的图
纸为准，经双方协商，工程预算总价为人民币）（?nbsp; 万元），工程结算总造价按本协议5.1条确定。 2．3按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包，承包总价仅包含土建、水电安装工程。消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后，在同等条件下优先给乙方施工，若甲方委托第二家单位施工，则乙方按其承包结算价的3％收取总包配合费（本补充协议另有约定的除外），该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。 三、工程造价及结算方式： 3．1、工程结算依据：根据施工图纸，现场签证单，设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案等，按《广东省建筑工程计价办法2006》、《广东省建筑工程综合定额2006》、《广东省装饰、装修工程计价办法2006》、《广东省装饰、装修工程综合定额2006》、《广东省安装工程计价办法2006》、《广东省安装工程综合定额2006》、《广东省安装工程综合定额附录表2006》规定的计算规则计算。 3．2预结算办法：按相应工程类别套用：土建工程执行《广东省建筑工程计价办法2006》、《广东省建筑工程综合定额2006》《广东省装饰、装修工程计价办法2006》、《广东省装饰、装修工程综合定额2006》，安装工程执行《广东省安装工程计价办法2006》、《广东省安装工程综合定额2006》、《广东省安装工程综合定额附录表2006》及大亚湾或惠阳区造价站颁发的有关计价规定进行计价，材料价格按《惠阳或大亚湾工程造价信息》当期发布的信息价作为结算依据。3．3预结算取费标准： （1）按惠州市的《二类建筑、装饰工程综合取费标准表》和《二类安装工程综
合同编号：（可按照补充协议规则编号）补充协议（《原合同名称》主体变更） 甲方： 法定代表人： 注册地址： 乙方： 法定代表人： 注册地址： 丙方： 法定代表人： 注册地址： 甲、乙双方于年月日就(项目、工程名称)达成《原合同名称》（原合同编号）（以下简称：原合同）因（变更主体的事由），需要对原合同主体进行变更，从而实现权利义务转移，特签订本情况说明，以确保合同顺利履行，保护各方权益。 一、主体变更情况 1.甲方系原合同（发包方/委托方/买方等）方，乙方系原合同（承包方/受托 方/卖方等）方；丙方系乙方（乙丙公司关系） 2.（变更主体事由，一般为税务上的名头变更需要或是公司财务管理需要 等）； 3.根据乙方以上需求，三方协商同意将原合同乙方全部权利义务转移给丙方，乙丙双方对
原合同履行结果承担连带责任； 4.新合同签约方、发票开具方、收款方须保持一致，即统一为丙方。 二、效力及其他 1.本情况说明及附件均为原合同不可分割的部分，本情况说明与原合同内容如有冲突，以 本情况说明条款为准。 2.除本情况说明中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。 3.本协议一式6份，甲方执4份，乙方执2份，均具相同法律效力。本协议由甲、乙、丙 三方签字或盖章后生效。 甲方（委托方）：乙方（受托方）： 法人代表：法人代表： 委托代理人：委托代理人： 地址: 地址: 电话：电话： 丙方： 法人代表： 委托代理人： 地址: 电话： 签约日期：年月日
范本使用说明（本说明在使用时删去）： 本情况说明适用于合作方实际履行合同团队未变，但因为财务、税务上原因需要更改合同及发票名头的情况。变更实际的合作方不适用本说明。
合同编号：YT-FS-2598-68 施工合同补充协议模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工合同补充协议模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共 和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等， 双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲 乙双方协商一致，订立本协议并共同遵照执行。 一、由于乙方在工程施工中，发生合同外项目。 二、承包内容： 1、改移水管 2、水沟 3、硬路肩 4、临时网片的拆除 三、承包数量：见附件1。 四、承包总价：231235元。(大写：贰拾叁万壹仟
贰佰叁拾伍元整) 五、支付方式：执行原合同条款。 本协议一式四份，甲方三份乙方一份，双方签字盖章后协议生效，工程竣工验收合格后协议自行失效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
合同主体变更函范本 合同变更函 合同主体变更通知书 ***********公司: 我 (旧)公司于年月日与贵公司签订的周转材料租赁合同，合同编号为:因我公司自身原 因，现将全部权利义务于年月日转至公司。原合同项下(旧)公司的权利义务由******(新)公司承继，现就有关事宜通知如下: 1、原*****旧)公司与贵项目部签订的周转材料租赁合同(合同编号:)继续有效，其权利义务，债权债务自年月日由(新)公司承继，并继续履行至合同终止。 2、截止年月日双方已确认累计产生租赁费元，共支付租赁费元，其余未付款项元及后期产生的所有租赁费用由******(新)公司代为承继。并请贵公司将租赁费用直接付至******(新)公司账户内，开户名称: 账号: 开户银行: 由此产生的一切经济及法律责任由****(旧)公司承担，与贵公司无关。 3、******(新)公司全部接受原合同内容中乙方应承担的责任与义务。 附件:公司营业执照副本、税务登记证并加盖各自公章、双方法人身份复合件加盖公章本人签字。 (旧)公司名称(章) 法人签字: 日期: 变更后公司名称:(章) 法人签字: 日期:
合同主体变更确认函 ********(转载于:http://biz.doczj.com/doc/a917226915.html, 写论文网:合同主体变更函范本)*(新)公司: 我公司已于年月日接到********(旧)公司发来的《合同主体变更通知书》，经我公司研究后，同意 ********(旧)与我公司于年月日签订的《周转材料租赁合同》项下*********(旧)的全部权利义务于年月日起转至*********(新)公司。我公司将继续履行该合同，并同意与贵公司直接履行该合同，相关款项我公司将与贵公司直接办理结算。 特此确认。 *********公司 日期: 变更后公司名称:(章) 法人签字: 日期: 篇二:合同主体变更(转让合同)通知函 关于变更合同主体(转让合同)的通知 [ ]公司: 贵公司与[ ]公司于[ ]年[ ]月 [ ]日签署了《[ ]协议/合同》(“协议/合同”)(合同编号:[ ])。现因[ ]，协议/合同中的[ ]公司自[ ]年[ ]月[ ]日起变更为[ ]公司，其他条款均维持不变，协议/合同将对贵公司和[ ]公司具有约束力。[ ]公司将根据协议/合同，继续向贵公司履行协议/合同义务，确保贵公司合同权利。 [ ]公司银行账户信息: 开户行:[ ]
《建设工程施工合同》补充协议 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方于2007年—月 _日签订了关于甲方开发的“ _______________________ ”项目_期_号楼工程的《建设工程施工合同》，双方经协商一致，现达成以下补充协议： 第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为：（1）本补充协议及附件；（2）招标文件；（3）中标通知书；（4）投标文件；（5）《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）预算书。 2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程，包括（但不仅限于）土石方工程及回填土工程、基础（桩基础部分除外）及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用，包括（但不限于）夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验（包括必要的破坏性实验）以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期，±0.00（天）、主体封顶（ __ 天）、全部竣工（ _______________________________________ 天）， 要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划，确保所承包工程按期完工，乙方的进度计划中应包括各阶段工期并经甲方确认。由乙方申报并经甲方确认的施工进度计划视为双方对工期的约定，双方
房屋租赁合同主体变更协议篇一：房屋租赁主体变更补充协议 房屋租赁主体变更补充协议 本补充协议签署与______年____月____日 本补充协议的各方主体为： 甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿丙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 一、鉴于： 1、甲方和乙方为______年___月___日订立的《房屋租赁合同》（下称“既有合同”）的双方当事人。该合同附于本补充协议后。 2、甲方在既有合同的租赁期内已将租赁房屋所有权转让给丙方，且未事先通知乙方。 3、现丙方在受让该租赁房屋的所有权后，各方同意由丙方取代甲方成为既有合同的一方当事人，继续履行既有合同。 故各方签署该份补充协议，以变更既有合同的当事人。 二、权利义务关系 1、自本协议生效之日起，丙方将取代甲方成为既有合同的一方主体。因此各方同意，丙方将获得既有合同项下原
由甲方享有的各项权利和利益并承担原由甲方承担的各种义务和责任。 2、乙方将在本补充协议生效后，免除甲方基于既有合同享有的各项权利和利益以及既有合同项下的各项义务和责任。乙方对甲方上 述义务的免除并不影响乙方针对甲方在本补充协议生效前违反既有合同而提出索赔的权利。 3、根据中华人民共和国的相关法律、法规，甲方在房屋租赁期间将租赁房屋出售的，乙方享有优先购买权。而甲方在出售房屋时并未事先告知乙方，损害了乙方的权利，故甲、乙、丙三方现就既有合同项下约定的房屋租金做如下调整： 将原有房屋月租金（含税）人民币_________元整(￥ ) ,每月下调人民币_______元，调整为月租金（含税）人民币__________元整 (￥ ) 。 4、其他各项内容均参照既有合同执行。 三、协议生效日期 本协议自签署之日起生效。 四、其他 1.本协议一式三份，由甲、乙、丙三方各执一份，均具有同等的法律效力。 2.本协议附件作为本协议不可分割的一部份，与本协议