三涨水新建渠道及山塘整治工程
施工合同
甲方：松烟镇人民政府
乙方：
松烟镇三涨水新建渠道及山塘整治工程由松烟镇水利和移民工作站设计。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、《水利水电工程施工规范》、《水利水电建筑安装工程质量评定标准》、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(水工部分)等法律法规的规定和要求，结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商，达成如下施工合同条款。
一、名称和地点
1、名称：余庆县松烟镇三涨水新建渠道及山塘整治工程
2、地点：余庆县松烟镇新台村三涨水
3、工期：天，即：201 年月日开工，201 年月日前完工。
二、承包范围及内容
1、工程范围：余庆县松烟镇三涨水新建渠道及山塘整治工程项目
2、施工主要项目：新建渠道900m、断面为50×50，墙身厚20cm 砼。山涨水山塘整治1口。施工内容为土方开挖、M7.5浆砌石，护栏1米高二四墙两面清光，排洪公路桥1座。
三、承包方法
1、该工程采用包工包料单价承包。
2、本合同工程不允许转包或分包。
3、本合同不考虑物价调整。
四、工程结算方式
工程采取单价结算，对缺项、漏项的工程单元按同期工程单价
结算。附：工程结算单价表。
五、工程付款方式
工程付款方式：工程完工经镇级验收合格后甲方将一次性支付乙方。
六、甲乙双方的责任和义务
甲方责任：
1、甲方向乙方提供施工图纸壹套。
2、甲方协助解决乙方的施工用电、用水及施工住房等问题，费用由乙方自行承担。
3、甲方负责解决工程占地
乙方责任：
1、合同签订后，乙方及时即组织施工。
2、合同签订后三日内乙方需将施工组织方案、进度计划、工队安排、主要材料采购情况等报甲方监督执行。
3、临时工程由乙方自行负责。
4、乙方应严格按设计施工，若擅自更改设计或不按设计要求施工，造成工程质量事故由乙方负责出资处理。
5、乙方必须在甲方规定的施工范围内组织施工，隐蔽工程必须经甲方驻工地代表鉴证后方可进行下步工序施工。
6、乙方应及时支付民工工资，不得拖欠。
7、税费：乙方按国家规定的主动缴纳所承担的税金，纳税地点，余庆县税务机关。
七、工程质量
1、每处工程开工前需经甲方技术人员放线后方可施工，隐蔽工程在隐蔽前需经甲方同意后再进行施工。
2、工程所需的砂子、片石必须干净无杂质，并达到硬度要求，水泥采用325#水泥。
3、严格按图纸要求进行施工。
4、严格执行材料配合比。
5、其他按水利工程相关施工规范施工
6、乙方严格执行《中华人民共和国工程建设标准强性条文(水工部份)》有关条款规定及规程、规范要求。施工质量等级合格。
7、乙方的质量管理：乙方建立健全质量保证体系，配备专职质量检查人员，建立和完善检查制度。
8、乙方主要负责人、技术负责人、质检人员、安全人员必须长驻工地，并将以上人员报甲方备案。若乙方主要负责人有事需短时间离开，须向甲方请假。
9、工程施工严格按照图纸进行施工，如需变更，须经设计单位出具更改指令后方可执行。工程质量要求及验收要求，按《水利水电工程施工质量评定规程》以及《水利水电建设工程验收规程》进行检查验收。
5、本工程单元合格率达100%，凡抽查不合格的单元工程必须返工，返工一切费用由乙方自行承担。
八、文明施工
1、乙方应做好社会治安综合治理工作和环境保护及有关文明施工事项。
2、乙方应履行安全职责，设置必须的安全管理机构，配备专职安全人员加强施工作业的安全管理，制定安排操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护工具，并对职工进行施工安全教育。
3、工程施工中因施工方原因出现的安全事故的由乙方自行负责。
九、其它
1、本合同双方法定代表人(授权人)在本合同书上签字并盖章后生效。
2、合同履行期限：工程验收合格，双方履行完各自职责和义务后，本合同自然终止。
3、本月合同未尽事宜由双方共同协商解决。
4、本合同一式贰分，甲方一份，乙方一份。
甲方：松烟镇人民政府乙方：
法定代表人：法定代表人：本合同签订时间：年月日
xxx工程三方付款协议 甲方：xxx分公司 联系人： 联系电话： 联系地址： 乙方：yyy有限公司 联系人： 联系电话： 联系地址： 丙方：ccc公司 联系人： 联系电话： 联系地址： 甲方因某某某的需求，在某某位置内右侧新建工程项目。 1、甲方于年月日对外公开招标；年月日公布中标结果为公司（即：乙方）；甲、乙双方于年月日签订了《新建工程建设工程施工合同》（合同编号为，以下简称“原合同”）。 2、甲方于年月日向甲方集团公司请示因自身经营需求，需成立合资企业；甲方集团公司于年月日批复同意甲方成立合资公司；甲方于年月日与民营企业在工商行政管理局注册成立了有限公司（即：丙方），注册住所为项目所在地，甲方为丙方的控股股东。 鉴于甲方为丙方的控股股东，为正常推进新建工程施工工作，就补充增加合同内容、甲方委托丙方执行甲乙双方签订的原合同（合同编号为）、甲乙双方所签署的原合同条款与招标文件中所附合同条款所有不一致之处等相关事宜，经甲、乙、丙三方协商一致，达成如下条款： 一、补充增加合同内容
在原合同施工内容上，补充增加合同内容为：设计变更部分等在施工过程中增加的内容（详见附件）。 二、合同工期 原合同（合同编号：）约定工期为天，由于施工期间增加了合同外工程量，三方协商同意本协议因增加工程量，本协议增加工期为天，合计工程总工期为天。 三、工程合同价款 原合同金额（大写）：（人民币）（小写）：￥元。 补充协议增加金额（大写）：（人民币）（小写）：￥元。 本项目合同总金额=原合同金额+补充协议增加金额，即合同总计金额（大写）：（人民币）（小写）：￥元。 四、付款方式： 本补充协议按照原合同约定的付款方式，按比例申请支付。 五、责任义务 1、甲、乙、丙三方协商一致同意丙方与甲方行使原合同及本协议的权利和义务具有同等地位，乙方行使原合同及本协议的权利和义务不变； 2、甲、乙、丙三方协商一致同意对于原合同条款与招标文件中所附合同条款所有不一致之处，以招标文件中所附合同条款约定及本协议为准； 3、甲、丙双方同意认可乙方在施工过程中甲、丙双方所有人员签字确认或甲、丙双方签章同意的所有工程文件及资料，甲、丙双方同意不得要求乙方的所有工程文件及资料同时具有甲、丙双方的人员及甲、丙双方签章才有效，乙方的所有工程文件及资料只要有甲、丙双方任意一方的人员签字确认或甲、丙双方签章同意均为有效文件，均代表甲、丙双方真实意愿； 4、甲方将原合同及本协议约定向乙方支付合同款项的付款时间及价款的权利和义务交由丙方行使； 5、丙方同意接受甲方按照原合同及本协议约定向乙方支付合同款项的付款时间及价款的权利和义务； 应甲方要求，乙方同意接受丙方作为原合同及本协议的付款方，并向丙方开具与付款金额等额的增值税发票,如与国家税法有冲突，则需按国家税
本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！！！ 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑！】 承包方（乙方）： 甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》，双方经协商一致，现达成以下补充协议：
第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为：(1)本补充协议及附件； (2)招标文件；(3)中标通知书；(4)投标文件；(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)预算书。 2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程，包括（但不仅限于）土石方工程及回填土工程、基础（桩基础部分除外）及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用，包括（但不限于）夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验（包括必要的破坏性实验）以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期，+0.00（天）、主体封顶（天）、全部竣工（天），要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划，确保所承包工程按期完工，乙方的进度计划中应包括各阶段工期并经甲方确认。由乙方申报并经甲方确认的施工进度计划视为双方对工期的约定，双方应严格执行。 3、各节点工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 4、各节点工期自甲方发出开工令之日起开始计算。 5、任何一阶段工期的竣工日明显将延误时，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成。 6、不影响关键线路或虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工
2014年彩虹村渠道整治维修承包合同 发包方：中江县白果乡彩虹村民委员会，法定代表人：李先有（村民委员会主任，以下简称甲方） 承包方：中江县白果乡彩虹村4组沈敏生。（以下简称甲方）为发展我村农牧业生产，切实做好蓄水、保水和用水工作。我村由于一是在2008年“5.12”地震中造成渠道垮塌严重，二是在2009年7月的爆雨及2013年“7.21”洪灾中多处渠道被冲垮。给我村的农业生产和畜牧业发展造成了严重的影响。每年一到放水时期，村民为放水、争水造成很多矛盾和纠纷。为了解决我村水利的问题，经村支部村民委员会研究决定，并经全体党员、村民代表讨论同意，2014年对严重垮塌地段进行整治修复。依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律行政法规和“一事一议”的规定，在平等互利、公平公正的基础上，签订如下合同，供双方共同遵守。 一、工程地点 彩虹村4、5、6、9、12社，共计5个社。5段。 二．承包范围： 1.翻砌条石； 2.新增条石；清基回填。 三．承包价格及质量要求： 承包价格按翻砌条石150.00元/M3计算，新增条石按250.00元/M3计算，（具体方量以实际收方为准），保证不垮不漏水，工程质量必须达到合格标准。出现质量问题，由乙方负责。四．合同工期：
开工时间：2014年2 月25 日开工，2014年4月30日竣工。五：资金来源：2014年彩虹村公共服务运行资金7000元。 六：付款方式； 工程竣工后，试放水不垮不漏，经乡村验收合格，按实际收方方量计算，报县财政局，用公共服务运行维护资金支付到乙方帐户上。七：其它事项 1. 乙方在施工中应注意安全，发生安全事故，（包括在工地以外） 由乙方自负，甲方不承担任何安全责任。 2. 本合同由甲乙双方协商所订，未尽事项，由甲乙双方协商解 决，双方共同遵守，不得违反。 3. 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交白果乡人民政府一 份。从签订之日起生效。在工程款全部结清后本合同自动作废。 甲方签字： 乙方签字： 2014年2 月20 日
输变电工程款项支付三方协议书 发包人： 承包人： 担保人： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由于康定富泰水电开发有限公司（以下简称“发包人”）银行基本账户正在办理变更等工作，无法履行与阿坝州明珠电力建设开发公司有限公司（以下简称“承包人”）在合同约定的履约保证金收取和工程进度款支付工作。发包人作为四川太平洋投资管理有限公司（以下简称“担保人”）的全资子公司，经三方协商一致，共同达成如下协议： 一、协议内容 1、该工程所有建设资金由四川太平洋投资管理有限公司负责担保，并代发包人完成履约保证金收取和工程进度款支付。 2、该工程往来款必须通过三方公司开户银行基本账户完成履约保证金收取和工程进度款支付。 二、权利与义务 （一）发包人的权利与义务
1、发包人必须保证工程的真实性和合法性。 2、根据承包人上报的预付款、备料款和工程进度款申请及时审批，并通知担保人在7个工作日内支付相关款项。 （二）承包人的权利与义务 1、该工程在完成施工图交底和路径复测后，工程进场施工前办理完成履约保证金的支付。 2、按照合同约定及时完成预付款、备料款和工程进度款申请工作。 （三）担保人的权利与义务 1、担保人收到承包人的保证金后，在进场通知书规定时间仍不能开工的，发包人应退还承包人已交纳的保证金并承担合同继续有效的违约责任。 2、担保人退还保证金应从进场后第三个月发包人分两次退完，第一次退还40万元，退还时间为2016年04月01日。第二次退还40万元，退还时间为：2016年06月01日。 3、该工程在建设过程中担保人在收到发包人的付款申请后7个工作日内完成款项支付。 三、违约责任 1、鉴于发包人与担保人之间的关系，该工程发包人与承包人所发生的一切违约责任应由发包人与担保人共同承担。 2、承包人作为施工单位，发包人和担保人应严格按照合同约定支付工程款
编号：______________ 工程合作协议书 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 丙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月______ 日 甲方: 乙方: 丙方:
后, 鉴于： 1. 甲方已与 ________________ 公司签订了 ________________ 工程承包合同。 2. 甲、乙、丙三方现均有意向共同投资合作承揽 ______________ 工程。 甲、乙、丙三方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包 工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。 第一条合伙宗旨 在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围 包工包料的方式合伙承包 工程，对外以 公司的 名义岀现。 第三条合伙期限 合伙期限为 个月，自 年 月 日起，至 年 月 日止。 第四条出资额、方式 1. 甲、乙、丙三方同意以 _____________________ 名义对外开展业务，共同管理、共同经营、共享 利益、共担风险。 2. 因本工程预算所需资金为 ________ 万 元，经过友好协商合作项目由三方按以下岀资金额与比例 共同投资： 1） 甲方岀资 ______ 万元，占合作项目投资比例 ________ % 2） 乙方岀资 ______ 万元，占合作项目投资比例 ________ % 3） 丙方岀资 ______ 万元，占合作项目投资比例 ________ _% 签字之日起 _____ 天内，甲、乙、丙三方应足额将自己出资款汇到工程资金管理方指定的账户。 后期因工程进展需要，如岀现资金缺口，各方以同等比例继续投资。 利润分享与风险承担方式按以下第 _________ 条约定。 第五条盈余分配与风险承担 1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂 靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临 时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支) 所获利润按 _________________ 比例分配。 2、风险承担：本着风险共担的原则，如本工程岀现亏损或施工中间岀现的有关处罚，各方合伙 人按 比例承担。
施工合同补充协议_合同范本乙方： （以下简称乙方） 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合芦医庙商贸新村开发具体情况，为加快新农村建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。 一、补充协议如下： 1、甲方自建开发的50亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的未建房屋由乙方组织建设。
2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。 3、乙方对50亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成一个月内把房款交予乙方。超过一个月按建筑面积每平方米650元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第二个月内计算利息（按一分计息）。 4、房屋竣工时间及标准
5、乙方施工成本价暂按 600 元每平方米计。 6、乙方施工完成的自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。 7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。 8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。
9、本补充协议与甲乙双方之前签定的《 》相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。 10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。 11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲
方： 乙 方： 法定代表人：法定代表人： 签订日期：年 月 日
施工合同补充协议（二） 甲方：__________ （以下简称甲方） 乙方：__________ （以下简称乙方） 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》（下称“原协议”）中的定义相同
项目一期供配电安装工程施工合同 补充协议 甲方：有限公司安徽分公司 乙方：安装有限公司 丙方：房地产开发有限责任公司 签订地点：** 甲方与丙方于2 年1 月日签订了《项目供配电安装工程施工承包合同》，经丙方同意，甲方将该合同项下甲方的权利义务全部转让给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙丙三方平等协商就有关事宜各方达成本协议，共同遵守。 一、义务范围及要求： 1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任，包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等，直至合同全部履行完毕为止。 2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力，乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任；且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。 3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任；并承担由此所产生的一切费用。 4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的款项。 5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。 二、具体款项及支付说明： 1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。 2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票，丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。 3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。 三、其他： 1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。 2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务；未经其他两方书面许可，任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。 3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时，本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时，则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行，不受影响。 4、未经三方书面确认,任何一方不得变更或修改本协议。
建筑工程总承包合同补充协议篇一：建筑工程施工总承包合同补充协议 建筑工程施工总承包合同补充协议 发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签订时间：XX年＿＿月＿＿日 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，保证工程顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，在完全理解本协议条款的基础上，特签订本《建筑工程施工合同补充协议》（以下简称协议书），以资共同遵守。 第一条、 1. 2. 3. 4. 工程概况工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建筑面积：建筑面积暂定为：＿＿＿＿＿㎡设计单位：＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿ 第二条、工程承包方式：包工包料 第三条、工程承包范围和内容 1. 承包方总承包工程范围和内容如下： 承包范围为：除甲方直接指定的项目施工单位外，其余施工图纸上的全部内容及甲方指定的施工任务。 甲方直接指定的项目工程：（电梯工程；消防、）第四条、工程质量标准为：优质 第五条、合同工期与要求 1、合同工期：＿＿＿＿天（日历天） 2、开工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日（具体以发包人取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准）。 3、竣工日期：XX年＿＿＿月＿＿＿日。 4、合同工期如遇下列情况，经甲方签证同意，可作相应顺延； 1）、因人力不可违抗因素而延误工期。 2）、非承包方原因累计停工超过15日时工期相应顺延。 第六条、合同价款确定 1、合同价款暂定：＿＿＿元/平方米，大写：＿＿＿万元整（人民币），暂定价不作为拨款及结算依据，最终结算以双方确认的预算及变更、签证等为依据。
土建工程施工合同补充协议范 本 What the parties to the agreement ultimately expect or achieve through the conclusion and performance of the agreement ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-024939
土建工程施工合同补充协议范本 甲方：____________实业发展有限公司 乙方：____________建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价：1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至______年______月______日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价
计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程：1、甲供材料有：钢筋、
编号：______________ 渠道工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方：
为了保证小型农田水利工程的质量和进度，甲方将该工程 土石方开挖部分承包给乙方，甲、乙双方经过协商，根据合同法有关规定，订立渠道土石方开挖合同，条款如下： 合同期限从年月日起到土石方开挖完工为止。 一、承包单价： 1、承包施工的工作内容为土渠基础的土方开挖、铺设砂石料，砌体拆除、碎石垫层、平整渠底、 平整渠道两边马路、土石方回填、清理剩余土石方及砂石（上车）。每米单价元（）。 2、乙方必须保证在天完成所承包的土石方工程（因自然条件和天气影响除外）。 3、乙方所承包施工单价为包工不包料。 二、质量要求： 1、甲方提供乙方承包施工渠道的图纸及进行技术交底。 2、乙方必须按照甲方提供的技术指导要求进行施工，特殊地段下基础时须经甲方检查。 3、乙方必须保证所做工程的质量达到规范标准的质量要求，且外观线性要平整美观。 4、乙方承包施工工程的断面尺寸不得超过设计要求及规范规定。 5、施工过程中如乙方不按甲方技术要求进行施工造成返工由乙方全部负责。 三、工资支付： 1、承包施工的工程按工程进度且达到甲方要求进行结算，中途结算按已完成工程量进行支付, 工程完工后经甲方验收合格，支付剩余款。 2、如因乙方中途退场，甲方不支付乙方工资。 四、其他要求： 1、乙方必须按照国家有关安全规定进行施工，施工中出现的一切安全责任事故由乙方自行负责
编号：_____________ 工程款还款三方合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 丙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：____________________________________________ 乙方：____________________________________________
内万：____________________________________________ 鉴于： 1、甲方与乙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程施工合同》，由乙方承包甲 方_________________ 的施工工程，甲、乙双方共同确认，截止到本协议签订之日止，甲方尚欠乙方的工程款为________ 万元人民币。 2、甲方与乙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程施工合同》，由乙方承包甲 方________ 项目的施工工程，甲、乙双方共同确认，截止到本协议签订之日止，甲方尚欠乙方的 工程款为________ 万元人民币。 3、乙方与丙方于_______ 年_________ 月_________ 日签订《建设工程分包合同》，由乙方将甲方_ ________ 施工工程分包给丙方，现因该工程乙方欠丙方的工程款为________ 万元人民币整。 甲、乙、丙各方经协商一致，针对三方之间工程款转让以及支付等事宜达成如下协议： 一、对于甲方所欠乙方全部工程款中的人民币 ____________ 万元，乙方同意甲方仅支付___________ 万元即可，对于该________ 万元与_________ 万元之间的差额人民币__________ 万元乙方同意放弃，并保证不再以任何理由要求甲方支付该已放弃的_____________ 万元款项。 对于前述________ 万元款项的支付，乙方同意由甲方按本协议第四条的约定直接支付给丙方。 二、对于甲方所欠乙方的全部工程款人民币 __________ 万元在扣除本协议第一条提及的____________ 万元后的剩余款项人民币__________ 万元，乙方同意甲方仅支付人民币 ___________ 万元即可，对于该万元与万元之间的差额人民币万元乙方同意放弃，并保证不再以任何理由要求甲方支付已放弃的万元款项。关于前述_________ 万元款项的支付方式及时间等由甲、乙双方另行签署协议进行约定。 三、甲、乙双方确认甲方应支付给乙方的工程款总额为人民币________ 万元。自本协议签订之 日起，甲方除承担本协议所约定的人民币__________ 万元款项外，甲方不再拖欠乙方任何工程款及 其他款项，乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款项（包括但不限于工程款、利息、违
建设工程合同补充协议 篇一：建设工程施工合同补充协议 建设工程施工合同补充协议 建设单位: 施工单位： 日期：XX年月日 建设工程施工合同补充协议 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建。为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，一致同意在原签定的《建设工程施工合同》（简称标准合同文本）的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规，签订该工程建设工程施工合同补充协议（以下简称本合同）如下，并且标准合同文本与本合同有不一致之处，以本合同为准。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、建设地点：
3、建设规模：㎡ 4、层数： 5、工程结构形式： 6、工程承包范围：设计院设计的本项目工程施工图中所包含的建筑物2m以内的土建、给排水、采暖工程。 甲方分包的范围：人防防爆门、单元进户电子对讲防盗门、楼梯间单元防火门、住户防火单开防盗门；电梯；塑钢窗；幕墙；外墙瓷砖或涂料、装饰石材、设备，消防水电工程。 7、承包方式：包工包料。按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。 8、合同工期：开工日期：；竣工验收日期：。 9、质量标准：合格，主体工程市结构优质奖。 10、合同价款：本合同造价暂定为人民币（大写）万元，小写元。 第二条工程造价确定及结算方式 一、计价依据 本工程为定额计价，采用定额计价方式结算。 执行XX年黑龙江省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》，以
编号：HL202041535 工程施工合同补充协议书(标准版) The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
工程施工合同补充协议书 发包人：________ 承包人：________ 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。 一、工程概况 1、工程名称：________ 2．工程地址：________ 3．建筑面积：________ 4．结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。 5．设计单位：________ 6．监理单位： ________ 二．工程内容及承包范围 1．外墙面砖改为外墙漆 2．客厅推拉门取消
3．本工程为满七层，结构找坡 4．楼梯踏步为水泥砂浆面清光 5．外墙40×40深灰色栅格取消 6．厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。 7．其余均按原图施工 三．合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记） 1．开、竣工日期 1．1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。 四．付款方式 本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制 板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。 五．合同生效与终止、争议处理 1．除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。 2．本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
合作承包协议书范本 乙方只能在甲方所指定的进货渠道进货，不得到其它地方进货。通过市场的细分、有序的管理、合理地分配，有效支持网点商品供应，不得经营其它品牌产品和销售假冒产品。协议有效期内，乙方所属区域内网点的零售价格，在甲方建议价格范围内保持统一，不得随意大幅度调价。乙方有义务为甲方收集所需要的市场信息，或根据甲方的要求进行市场调查，并在规定期限内汇总上报甲方。妥善保存乙方的经营业务记录，以备甲方的核查。 第六条乙方有使用甲方授权范围内的商标、商标标识、VIS形 象设计及甲方提供的适当范围的经营技术和商业秘密的权利。乙方具有从甲方指定进货渠道进货并在协议规定的范围内进行销售的权利。具有因甲方提供的产品本身质量问题可无条件退换的权利，但属乙方经营问题则由乙方自理。获得甲方所提供的培训和指导的权利。独立处理协议约定以外事项的权利。在协议约定的范围内行使甲方所赋予的权利。承担市场物流、组织功能的乙方有权推荐、考核所辖范围内分销商或零售商。但推荐的分销商、零售商必须向甲方申请，签定协议、由甲方颁发证书后方可运营。 第七条在乙方违背本协议即违法经营、制假、售假、恶意窜货、侵犯甲方知识产权等严重侵害甲方合法权益等行为时，本协议视作立即终止。甲方有权采取对乙方的下列措施： 1、责令乙方自行承担费用拆除所有的灯箱及一切有关的装饰
用具、店面装修、宣传品等。乙方自行承担软件和硬件设备投资的一切损失 2、向有关执法机关提出执法请求，封存乙方所有的带有甲方商标标识的商品。 3、依法提请司法和执法机关追索乙方的赔偿责任和法律责任。与此同时乙方必须 (1)结清与甲方(甲方指定的供货商)的财务往来关系。 (2)不得再进行销售甲方的商品。 (3)必须承担客户后续服务成本，包括退货、维修、索赔等。 第八条甲方的商标，属甲方所有的知识产权，受国家法律保护。所有相关产品的标识，均属甲方所有。未经甲方事先书面专项授权，乙方不得使用甲方的名称、商标、公司司标等涉及公司知识产权内容、标识进行工商注册、招商、广告等；不得使用甲方提供的标识用于本协议以外的任何交易。乙方承诺不得擅自印刷有关商标、标识及促销广告发布；不得超越本协议所规定的权利范围，擅自制作总经销、总代理、代表处的证书、文件、名片、搁牌、铜牌等进行营业和运作；不得擅自改变统一的形象进行招牌、灯箱和有关标识物的制作和装潢。若乙方违反规定，甲方有权单方面终止协议，乙方除应按规定承担违约责任外，还应赔偿甲方遭受的一切损失。 第九条如双方因不可抗力，或非双方所能控制或所能预见事
编号：_________________ 工程款还款三方合同 甲方：___________________________ 乙方：__________________________ 丙方：__________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
甲方尚欠乙方的工程款为 2、甲方与乙方于 日签订《建设工程施工合同》 ，由乙方承包甲方 甲方尚欠乙方的工程 万元人民币整。 的施工工程，甲、乙双方共同确认，截止到本协议签订之日止, 万元人民币。 项目的施工工程，甲、乙双方共同确认，截止到本协议签订之日止, 施工工程分包给丙方，现因该工程乙方欠丙方的工程款为 甲、乙、丙各方经协商一致，针对三方之间工程款转让以及支付等事宜达成如下协议: 一、 对于甲方所欠乙方全部工程款中的人民币 万元，乙方同意甲方仅支付 万元即 可，对于该 万元与 万元之间的差额人民币 万元乙方同意放弃， 并保证不再以 任何理由要求甲方支付该已放弃的 _________________ 万元款项。 对于前述 万元款项的支付，乙方同意由甲方按本协议第四条的约定直接支付给丙方。 二、 对于甲方所欠乙方的全部工程款人民币 __________________ 万元在扣除本协议第一条提及的 _______________ 万元 后的剩余款项人民币 万元，乙方同意甲方仅支付人民币 万元即可，对于该 万元与 _______ 万元之间的差额人民币 ______________ 万元乙方同意放弃，并保证不再以任何理由要求甲方 支付已放弃的 __________ 万元款项。 甲方: 乙方: 内万: 鉴于: 1、甲方与乙方于 日签订《建设工程施工合同》 ，由乙方承包甲方 款为 万元人民币。 3、乙方与丙方于 日签订《建设工程分包合同》 ，由乙方将甲方
建设工程施工三方协议书 适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包 建设方： 总包方： 分包方： 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 二、承包方式： 三、合同工期 合同总工期为日历天，各分段工期分别如下： 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算，合同造价暂定：人民币元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，质量保修期个月，待保修期满后14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付： 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2）、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 2、总包方的工作 1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。 2）、负责现场临时水电的统一管理。 3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。 5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 3、分包方的工作 1）、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。 2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4）、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5）、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加，并提供满足专项验收要求的所有技术资料。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程施工合同补充协议范本 (2) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程施工合同补充协议范本 甲方：______________________________________ 乙方: __________________________________ 20 年月日
发包方（以下称甲方）：_ 法定代表人： 身份证号码： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限丁建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 承包方（以下称乙方）：_ 法定代表人： 身份证号码： 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴丁《■〉（合同编号 以下简称原合同）甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。_ 一、工程概况 1、工程名称：______________________ 2、工程地点：__________________________ 3、工程内容：_________________________ 4、工程承包方式： 5、工程范围 二、工程期限 计划开工日期：_____ 年日。（以甲方下发的书面通知的时间为准）；— 风险提示：关丁实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成
维修渠道合同 本文是关于维修渠道合同，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 维修渠道合同xx1 甲方：—————————— 乙方： 为了加快基本口粮田项目建设进度，确保高标准、高质量完成工程建设任务，甲方同意由乙方承建镇村渠道工程，并签订如下合同： 一、工程规模 1、新修渠道：渠道全长米，采用C15砼浇筑，断面为30*40厘米，渠壁厚 0.15米，渠底采用C15砼浇筑，厚0.1米。 2、改造渠道：渠道全长米，浆砌石方，拆除砌体方，砼方，抹面立面平方米，平面平方米，暗渠清淤米方，明渠清淤米方，明渠加盖米个，其它。 二、质量要求 1、每处工程开工前需经甲方技术人员放线后方可施工，隐蔽工程在隐蔽前需经甲方同意后再进行施工。 2、工程所需的砂子、片石必须干净无杂质，并达到硬度要求，水泥采用洛南县水泥厂425#水泥。 3、严格按图纸要求进行施工。 4、xx材料配合比。 5、其他按水利工程相关施工规范施工。 三、工程造价
本工程单价为：新修砼渠道每米70元，M7.5浆砌石每方元，C15砼每方元，M10砂浆抹面立面每平方15.92元，平面每平方12.41元，人工明渠清淤每方22.7元，人工暗渠清淤每方39.33元，盖板每个元，经初步预算工程合同造价为元。 四、工程结算 工程先由乙方垫资修建，竣工后乙方提出申请，甲方组织人员进行验收，按乙方合格工程量结算，乙方出据税务发票甲方支付乙方工程款。五、建设工期 本工程自年月日开工建设，年月日竣工，工期天。 六、双方责任 甲方： 1、负责解决工程建设过程中的有关问题，为乙方施工创造良好的环境。 2派出工程监理人员负责工程材料、设备、质量检验、工程质量监督。 3、负责工程竣工后验收、结算等工作。 乙方： 1、负责按标准采购工程所需砂子、石子、片石等材料、设备及工具。 2、负责组织工人按设计要求进行施工。 3、负责施工人员安全教育，增强安全意识，采用切实可行的安全措施，保障施工人员按章操作。凡因施工人员违章作业造成的不安全事故，责任由乙方承担。 七、其它未尽事宜由双方协商后形成附件，与本合同具有同等效力。 八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 九、本合同自签字之日起生效。工程结束，验收款项结清后自行失效。
施工合同中付款方式 【篇一：工程款付款方式】 在建设工程施工合同纠纷案件中，关于工程款的争议占据大多数。审理工程款纠纷案件的基本思路是确定工程造价和已付款项，查清这两个事实问题，案件基本上就能够迎刃而解。建设工程造价动辄几千万元乃至上亿元，行业内挂靠施工、垫资施工的情形又普遍存在，所以工程款大多是分数十次乃至上百次支付，付款方式也不尽统一，加之当事人财务管理混乱，查清已支付的工程款数额往往就需要耗费审判人员的大量精力。特别是在施工过程中当事人之间因发生各种矛盾而导致关系恶化、配合欠缺时，繁重的对账工作只能通过法庭主持完成。就审判实践所反映的情况来看，工程款主要通过银行账户、承包人有关人员或特定的第三方来支付，也有部分款项是通过以房屋抵偿或与应扣款项相抵销而视为支付。这些支付方式都不同程度地存在着问题，应当引起承、发包双方的足够重视。 一、直接支付至承包人的指定账户。 发包人将工程款支付至承包人的指定账户，无论是转账、现金汇款还是使用票据，对双方来说都无疑是避免纠纷的最有效方式。即使付款或收款的凭证不慎遗失，任何一方都可以到银行查询交易记录完成举证，法院也可以通过调查取证查清付款的详细信息。然而，全部工程款都采用此种方式支付的情况却并不多见，原因在于建筑市场普遍存在着挂靠施工的现象，实际施工人只是借用建筑企业的资质，以其名义签订合同、开具发票和制作施工资料，被挂靠的企业与工程发包人之间实际上并无财务往来。个别建筑企业为了便于实际施工人承建工程，专门为其设立分公司或单独开设账户，这样虽然在一定程度上可以规范款项往来，但毕竟有以合法形式掩盖非法目的之嫌，并且挂靠双方的本意是令彼此资金独立开来，而在法律意义上总公司与分公司的财产、债务具有同一性，这对双方而言都增加了很多不可预见的风险。 人员。 发包人将工程款直接支付给实际施工人的情形较多。除了实际施工人以外，承包人的财务人员、现场负责人或委托授权的其他人往往也会收取工程款。个人收款常见的第一个问题是没有委托授权手续或手续不规范。有的案件中，虽然发包人能够提供承包人有关人员收款的凭证，但是不能提供收款人的委托手续，或委托手续授权不