当前位置:文档之家› 建设工程--居间协议书范本

建设工程--居间协议书范本

建设工程居间协议

甲方(总包方):

乙方(居间方):

甲乙双方为了发挥双方的资源优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,甲乙达成如下居间事项:

一、委托事项

乙方负责引荐***工程施工中标方与甲方洽谈总包业务,向甲方提供商业信息服务,并最终促成***工程施工中标方与甲方达成总包合作。

二、居间报酬及支付

2.1 居间人促使甲方与***工程施工中标方签订总包合作合约,甲

方按项目中标价金额的 %(税后,大写:)即报酬费¥元以现金或者转账方式支付给乙方指定的账号,乙方不提供税票,可提供收条,办理转账手续费所产生的费用由甲方承担。

若甲方在乙方及中标方配合协调下查阅项目相关资料及数据后,利润若达**%的预期,则居间费以中标价的**支付;否则,双方再行商议,但甲方须按条款“2.3”分配表中约定的比例进行分配,否则给居间人造成损失,甲方应给予居间人两倍的赔偿。

2.2 支付节点为甲方签订了**工程施工项目总包合作工程后第一

次收到项目方款项(预付款或进度款)时24小时内支付乙方50%的居

间费(注:即全部居间费的一半)。待甲方第二次(预付款或进度款)收到项目款项时24小时内付清余下全部居间费。

2.3 居间人佣金转入乙方指定账户及分配表:甲方每次佣金支付

须按以下信息提供的比例将居间人所得以现金或者转账方式分流至各居间人提供的银行账号,若甲方未按以下信息账号或比例进行分配而给居间人造成损失,甲方应给予居间人两倍的赔偿。居间人促使总包合作未成立的,不得要求支付报酬。

三、违约责任

3.1 甲方不履行合同约定,恶意逃避(以其他公司、关联公司或个人名义与**工程项目中标方达成总包合作),或故意拖延支付居间人报酬或费用的,愿意接受以下违约责任:乙方可凭此合同依法冻结甲方公司及法人代表的银行账户;本合同自动转为甲方欠乙方该笔服务费的欠条;甲方愿意按该笔服务费总额的两倍支付违约金给予乙方;甲方未能按时支付居间费则按拖欠报酬额的日万分之五支付违约金,因乙方行使追索权而产生的一切维权费用,包括诉讼费、律师费、差旅费等均由甲方承担。

3.2 根据经济合同法等法律法规关于“居间服务方免责”的有关规定,执行中若甲方与中标方发生纠纷,乙方一律不承担任何相关责任。

四、排他性约定

4.1 对经乙方居间引荐、出于投资谈判,未签订总包合作合同,但是甲方在徘徊摇摆后,再与**工程施工中标方签订总包合作协议或部分承包协议,甲方应当按本居间合同约定支付乙方服务费。

4.2 甲方与**工程施工中标方签订了总包意向合作框架协议,均属于乙方的成果。

4.3 承包施工合作合同未能签约,则本合同自动失效,但甲方必须承诺不得私下或者以第三方公司或者个人的名义洽谈***工程施工项目的业务,否则视为违约,并依条款“3.1”承担由此产生的全部经济责任。

4.4 本合同书为不可撤销、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与其他相关约定不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法定代表人或增、减、换股东或转让协本合同标的业务而影响,具有永久法律效力。

五、保密事项

甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密。甲乙双方不得将此条款透漏他方,违约者应赔付对方相应的损失。

六、合同解除的条件

双方协商一致或因不可抗力致使不能实现合同目的。

七、争议解决

7.1 本合同传真件、电子扫描件、复印件、影印件与原件具有同等法律效力。

7.2 本合同未尽事宜双方协商解决,因履行本合同发生争议时,双方同意由乙方所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他

本合同壹式陆份,具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲方:(公司盖章)乙方:(签名、手印)甲方代表签名:

签署地址:签署地址:

日期:日期:

房屋租赁居间合同协议书范本 详细版

编号:_____________房屋租赁居间协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 丙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

承租方(乙方)愿意委托居间方(丙方)以下列条件居间承租出租方(甲方)的房屋。 一、乙方为表示对丙方居间提供的房屋之承租诚意,向丙方支付意向金计(人民币)元(大写: / 拾万仟佰拾元整)。 二、租赁房屋(简称“该房屋”)的基本情况(该房屋实际情况以权属证明或相关法律文书的记载内容为准) 2.1 类型:办公楼; 2.2 坐落:区路号室 2.3 建筑面积:平方米;(具体面积以房屋权属证明或相关法律文书的记载内容为准) 2.4 房地产权证/房屋所有权证编号:沪房(地)字()第号; 2.5 随同出租的室内装修状况:; 2.6 随同出租的附属设施、设备(含家具、电器等): 。 2.7 其他。 三、租赁条件: 3.1 租赁保证金:(人民币)元(大写:拾万仟 佰拾元整);租金:每月(人民币)元(大写:拾万仟佰拾元整)(该租金包含以下费用:□物业管理费□租赁税);租金支付方式:租金按个月为壹期支付。 3.2 租赁期限:自年月日起至年月 日止。 3.3 依据本协议,乙方应当支付给甲方的任何款项若需通过转帐等方式支付的,甲方同意支付至以下帐户:

户名:; 开户银行:; 帐号:。 3.4 其他费用的支付:该房屋租赁期限内发生的水费、电费、煤气费、电话(通讯)费、电视收视费等房屋使用费用由乙方承担;物业管理费由方承担。 3.5 乙方是否要求甲方提供合法有效之租金发票原件:□是,则租赁税由方承担;□否。 3.6 甲、乙双方应当按照租赁合同的约定及时足额缴纳相关税、费,若甲方未能按时缴纳上述税、费的,乙方可以代为缴纳,并有权从租金中等额扣除;若乙方未能按时缴纳上述税、费的,甲方可以代为缴纳,并有权从租赁保证金中等额扣除,而后乙方应当于甲方书面通知后十五日内补足租赁保证金。 3.7 在甲方出售该房屋时,乙方同意放弃同等条件下的优先购买权。 3.8 租赁期限内,未经甲方书面同意,乙方不得将该房屋全部或者部分转租给第三人,亦不得将其对该房屋享有的承租权转让给第三人,否则,甲方有权单方面解除租赁合同,并依据租赁合同约定追究乙方违约责任。 3.9 若甲方为该房屋的合法承租人,则在本协议签订前,甲方应实际取得甲方之所有上手承租人(若有)及该房屋的所有权人同意甲方转租该房屋(适用于私有房屋)或甲方已经书面通知该房屋的授权管理单位其将转租该房屋(适用于公有房屋)的相关书面材料;且丙方已告知甲、乙双方本次交易租赁期限不得超过任何一次上手租赁期限。 四、在丙方收到意向金后十五个工作日内,乙方不得解除对丙方的委托,亦不得收回意向金。否则应向丙方支付违约金为本协议第3.1款所述一个月的租金。此期间后,如甲方未能与乙方达成交易,乙方有权在两个工作日后至丙方处无息取回意向金。 五、如甲方签订本协议,则乙方同意意向金由甲方签收后转为定金,并交由丙方暂为保管。待甲、乙双方签订租赁合同后,乙方同意全部定金转为(部分)租赁保证金。若甲方将该房屋之房地产权证/房屋所有权证,或甲方将购买该房屋的预售合同原件及全额房款发票原件交由丙

装修居间合同范本

装修居间合同范本 甲方(委托人):_______________装修公司 法定代表人: 联系地址: 联系电话: 乙方(居间人):_______________的代理公司 法定代表人: 联系地址: 联系电话: 甲乙双方为了根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就____省____市_________装修工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该装修工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的装修工程合同,乙方仅为甲方提供信息,或仅为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金_____万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订装修合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成装修工程合同,那么在甲方的装修工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业装修工程合同。甲方因履行装修工程合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为装修工程合同金额的____%。

工程居间协议书71354

工程居间协议书 甲方(委托人):乙方(居间人): 联系地址:联系地址: 联系电话:联系电话: 甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依等价有偿,互惠互利,平等自愿诚信合作的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就珠海机场土石方工程与业主接洽,并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方(以实际工程量为准)。每立方保证15.5元,(以扣除居间费用)。 二:乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠,如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、资金证明,营业执照等相关资料;负责和承建单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。 四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式 1、居间成功后,甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共 2500万元人民币(税后)。 2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用: 第一次:以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。 第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。 余款按每三个月付一次,甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。 3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方,乙方收取甲方的居间服务费不开发票,不承担任何税费及其它手续费。 五、居间费用的承担 1、如乙方提供的工程信息不真实,造成甲方所发生的实际费用由乙方承担,如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。

销售居间合同协议书范本模板

销售居间合同 甲 方: ___________________________ 乙 方: ___________________________ 签订日期: ____ 年 _____ 月 _____ 日 甲方: 乙方: 兹为乙方推荐下列甲方产品和介绍客户给甲方事宜, 双方协商一致, 同意签订本居间合约书, 并 共同遵照下列各条款。 编号 号:

第一条相关甲方产品 ___________________ (以下简称产品) 第二条排他性1.乙方所介绍之客户经甲方书面确认后,甲方亦不得以直接方式绕过乙方向其销售产品,除非乙方同意或乙方已放弃该客户。 2.未经甲方书面同意,乙方合约期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售除以外的任何频谱仪产品。 第三条服务内容 1.乙方介绍客户给甲方,甲方应开具“客户确认书”(详见附件1),并视乙方要求协助接触 洽谈。 2.甲方对乙方介绍之客户提供(1)售前产品解说及产品使用方案规划。( 2 )产品安装及保修(保修年限:产品主机_________ 年,其它零件_________ 年)。 3.甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产,乙方不得为非履行本合约目的而使用。本合约终止时,乙方应主动归还剩余资料给甲方。 第四条产品居间销售价格及奖励1.甲方同意乙方按照下表所列价格向客户推荐甲方产品:2.乙方推荐产品时,不得违反该条之价格约定。 3.甲方承诺在代理期限届满时,经乙方居间成功的产品销售金额达时,甲方将向乙方支付销 售奖金。乙方完成该条所列条件后,应将正式发票提交甲方,甲方在收到正式发票后10 日内支付款项。 第四条产品瑕疵甲方交付之产品若有瑕疵,由甲方自行对销售之客户负责,与乙方无涉。

建筑工程居间合同模板

编号:_____________ 建筑工程居间合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(委托人): 联系地址 联系电话: 乙方(居间人): 联系地址 联系电话: 甲方作为XXXX项目的推广人,正在积极推广该服务项目在建筑市场上的应用,而乙方具有广泛的社会资源,可以帮助甲方拓宽业务领域。为双方共赢,甲、乙方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项。 1、乙方接受甲方委托,负责就项目(以下称该项目),引荐甲方和对愿意实施该项目的建设单位或开发单位直接洽谈,向甲方提供有关建设项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位或开发单位签订该建设项目的XXXX建筑项目服务协议书。 2、“居间成功”是指甲方已与乙方介绍的建设单位或开发单位就相关的建设项目得到具体实施后为居间成功。 二、甲方义务。 1、甲方必须提供真实的XXXX方面、XXXX方面的相关资质证书、营业执照等相关资料;负责和由乙方引荐的建设单位或开发单位进行相关合同的谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的XXXX建筑项目服务协议书。甲方因履行XXXX建筑项目服务协议书而产生的权利和义务,与乙方无关。

3、如按第一条2项居间成功,甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。 三、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关建设工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 3、乙方按甲方提供的材料当中所列合作条件对外洽谈业务。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、居间报酬为甲方与建设单位或开发单位的XXXX建筑项目服务协议书当中约定:如甲方与建设单位或开发单位在XXXX建筑项目服务协议书中的收取服务费为8%。则付乙方居间报酬为1%。如超过8%,不高于10%情况下。超过部分一半给乙方作为居间报酬。 2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位或开发单位签订了XXXX建筑项目的相关合同后并在得到收益的同时支付乙方居间报酬(税后)。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间过程双方费用的承担 甲乙双方因履行本合同所产生的一切费用,由双方各自自行承担。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。 七、违约责任

工程居间服务协议书

甲方(居间人):_____________________________ 乙方(委托人):______________________________ 根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议: 一、委托事项 1、________________开发公司(以下称“建设单位”)拟将其XYZ项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务,并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。 2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。 3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。 二、甲方责任和义务 1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件,并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通,全力配合乙方制定合理有效的投标文件,尽最大努力帮助乙方逐步入围,直至最后中标,签订工程合同。 2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。 三、乙方责任和义务

1、乙方应按照建设单位的要求,提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料。 2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。 3、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 4、如果居间成功,乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。 5、如果居间成功,则乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。 6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联络运作等全部费用。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。 2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的_____%向甲支付保底居间报酬。当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后,如毛利润的_____%超过前述保底居间报酬金额时,则乙方还应向甲方支付该超额部分。 3、居间成功后,乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的____%。乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的____%。余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。 4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。

建筑工程居间合同协议书详细

建筑工程居间合同协议 书详细 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

建筑工程居间合同 甲方单位: 甲方(委托代理人): 乙方(居间人): 甲乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就项目(以下称该工程项目)。引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与项目建设方签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项,(1)甲方与建设单位签订书面的合同或协议为准。(2)甲方与建筑施工单位正式合同签字盖章视为居间成功,本合同即刻生效。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。在甲方进场施工过程中,乙方有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方的义务 1、甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料,负责和建设单位进行合同谈判。 2、居间成功后则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、甲方必须自己和施工单位协商合作条款,包括做好

工程预算,自付盈亏,如自身原因造成的损失与乙方无关,居间费照常全部支付给乙方。 4、甲方向总包方上报工程计量和总包方每月向甲方所支付工程计量款,乙方享受知晓权,如乙方提出疑虑,甲方须向乙方出示上报工程量的相关书面材料或总包方下拨工程款的单据复印件。 5、甲方签订正式工程合同既表示乙方居间成功,甲方必须向乙方居间人出示工程合同复印件一份作为本居间合同附件。 四、居间报酬的计算方法,支付时间和支付方式 1、工程造价万元(以工程承包合同约定的计价方式为准),居间报酬为总价的%,即万元人民币。 2、甲方签订正式工程合同向乙方居间人支付居间费万元人民币;甲方施工人员和机械进场后(搭建项目临时设施既表示甲方入场开始施工)三日内甲方向乙方支付第二次居间费万元人民币;剩余居间费按甲方每次收到工程进度款两个工作日内按款项总额的%支付乙方(支付凭证以银行转款单据为准)也可采用现金支付,乙方需向甲方出具收款收据,作为收到居间费凭证。 3、居间费以此类推,在竣工结算完毕,甲方取得最后一个月工程款两日内结清乙方所有居间费用。 五、居间费用承担 甲方支付的居间费是乙方在完成委托事项后应得的报酬,乙方居间成功后,甲方在执行工程承包合同中出现任何情况(包括停工退场、中止工程合同等)乙方不承担责任也不予退还居间费。 六、合同终止 本合同签订后,甲乙双方各自履行己方的责任和义务,在甲方支付完乙方所有居间费用后合同即刻终止。 七、争议解决方式 如发生合同争议,双方协商不成,双方同意提交合同签订地人民法院诉讼解决。

居间协议合同书(通用模板格式)

居间协议 甲方(委托方): 法定代表人: 地址: 乙方(居间方): 法定代表人: 地址: 根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、法规的规定,在平等自愿的基础上,本着互利互惠的原则,经甲、乙双方充分友好协商一致,达成协议如下: 第一条委托事项 乙方接受甲方委托,负责就甲方办理公司事宜(以下简称“事项”),引荐甲方和该公司直接洽谈,并最终促成甲方与 公司签订事项的协议。 第二条委托期限 自年月日起至年月日止。 第三条甲方义务 (一)应出示公司营业执照等身份资格证明; (二)应对乙方的居间活动提供必要的协助与配合; (三)应对乙方提供的资料及乙方的商业秘密等保密; (四)不得在委托期限内与方进行私下交易; (五)应按照合同约定及时向乙方支付居间服务费。 第四条乙方义务 (一)应尽力完成甲方的委托事项,按照本合同第一条约定为甲方提供联络、协助、撮合等服务,并促成甲方与签订协议; (二)不得提供虚假信息或与他人恶意串通,损害甲方利益; (三)对甲方的经济情况、个人信息、商业秘密等保密。 第五条居间成功 (一)甲方或甲方关联人与签订协议后,乙方居间义务完成,甲方应按约定支付居间服务费。 (二)无论甲方最终以何种方式取得事项(包括但不限于甲方的法定代表人、股东、实际控制

人或者甲方指定的第三人最终持有目标公司的股权),甲方均同意按本协议约定向乙方支付居间服务费。 第六条居间服务费 (一)本合同居间服务费用为人民币元。 (二)乙方完成委托事项的,甲方应在与签订协议后5日内向乙方支付全部居间服务费。乙方 收款账户如下: 收款人: 开户行: 账号: (三)委托事项未完成或未在委托期限内完成的,乙方不得要求支付居间服务费,但乙方为完成委托事项实际支出的必要费用(包括但不限于差旅费、住宿费、交通费等)由甲方承担。 第七条 (一)甲方违反保密义务的,应向乙方支付万元作为违约金; (二)在本合同第二条约定的期限内,甲方与乙方介绍的事项私下成交的,应向乙方支付万元作为违约金,乙方仍有权取得约定的居间服务费; (三)甲方未如约支付居间服务费的,每逾期一天,应向乙方支付未付款金额1%作为违约金; (四)乙方提供虚假信息、或有恶意串通行为的,给甲方造成损失的,应承担赔偿责任。 第八条保密事项 (一)甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 (二)甲方保证对在履行本协议期间接触到的乙方或事项的任何资料、文件(包括但不限于财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密,未经乙方或事项执行人书面同意,甲方不得以任何方式向任何与履行本协议无关的第三方提供或透露,否则,需承担相应的法律责任。 (三)本保密条款在本协议期满、解除或终止后仍然有效。 第九条合同争议的解决办法 本合同项下发生的争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼 第十条其他 (一)本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。 (二)合同生效后,即对双方具有法律约束力。双方经协商一致可以对合同内容进行变更或对未尽事项做出补充规定。变更或补充规定应当采取书面形式。

工程居间合同范本最新版

工程居间合同范本 甲方(委托人): 乙方(居间人): 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就()工程项目,引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察, 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

建设工程项目居间合同范本

编号:_____________ 建设工程项目居间合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(委托人):社会统一信用代码: 法定代表人: 联系地址: 乙方(居间人):身份证号码: 联系地址: 甲、乙双方基于遵约守信,本着优势互补、互利共赢、长远发展的原则,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经双方充分协商,达成如下协议: 一、居间关系及居间项目: 1、“居间关系”达成,乙方利用自身资源为甲方开拓市场,向甲方提供与居间项目相关的重要信息,甲方应允或甲乙双方形成的与本项目有关的各种往来信息资料,包括但不限于报价资料等,均视为甲乙双方达成居间关系,默认乙方为该项目的居间人。 2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订项目合同或参与项目的实施。 关联关系,则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制,股权之间存在着直接或间接联系,实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系,在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。

3、甲乙双方非劳动关系,而是平等主体之间的合作关系;甲方不承担乙方工资、社会保险、福利、市场开发及其他费用。 二、甲方义务: 1、甲方负责提供营业执照、资质证书、产品检测报告等相关资料;负责和发包单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和发包单位所签订的项目合同。甲方及关联组织因履行项目合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则每日按按未按时支付金额的千分之五向乙方支付违约金。 三、乙方的义务: 1、乙方必须向甲方提供与居间项目相关的重要信息,乙方有义务协助甲方对居间项目进行实地考察,协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。 2、乙方承诺向甲方提供的居间项目的信息真实可靠。 3、乙方在甲方与发包单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成项目合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与发包单位的关系。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式: 1、甲方向乙方支付本项目居间费用为该项目合同总金额的 %即元整(税后)(大写:人民币),该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。 2、居间成功后,在甲方或关联组织在与工程的发包方签订项目合同或实际参与经营的七日内向乙方支付居间费元整(税后),在发包单位拨付的第二笔

居间合同范本(通用版)

居间合同 合同编号:委托人:(以下简称“甲方”) 居间人:(以下简称“乙方”) 甲乙双方经平等协商,以互惠互利为原则,就乙方作为甲方居间人事宜订立协议如下: 第一条委托事项及居间业务 乙方接受甲方委托,为甲方介绍客户,促成甲方与客户间就前述委托事项签订合同。 第二条服务区域和排他性 1.乙方居间服务的区域为地区。乙方若需增加区域,须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反,甲方有权随时取消本合同。 2.乙方所介绍之客户经甲方书面确认后,甲方亦不得以直接方式绕过乙方就委托事项签订合同,除非乙方同意或乙方已放弃该客户。 3.未经甲方书面同意,乙方在合同期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售与第一条同类或相似的委托事项给甲方以外的任何第三方。 第三条服务内容 1.乙方推荐委托事项和介绍客户给甲方,甲方视乙方要求协助接触洽谈。 2.乙方对其介绍之客户提供: (1)售前委托事项解说; (2)合同达成签署流程指引。 3.甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产,乙方不得为非履行本合同目的而使用。本合同终止时,乙方应主动归还剩余资料给甲方。 第四条委托事项瑕疵 1.由甲方交付之委托事项若有瑕疵,由甲方自行对客户负责,与乙方无关。 2.乙方介绍客户之委托事项若有瑕疵,由乙方对其承担连带担保责任。 第五条付款 1.经乙方介绍成交的,甲方于合同成立并完成交易后_____日内支付乙方佣金元。 2.乙方履行本合同及居间活动所需要的一切费用,由乙方自行承担。 第六条违约责任 1.乙方就其介绍客户的合同履行向甲方承担连带责任,其中任一方对甲方的违约均视为乙方及其介绍客户的共同违约,甲方有权任意选择一方或几方进行追偿。 2.乙方履行本合同过程中(包括签订本合同前)所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密,应向甲方赔偿违约金人民币_____万元,另甲方保留进一步索赔的权利。

工程居间协议书(精简版)

工程居间协议书 甲方(委托人): 联系地址: 联系电话: 乙方(居间人): 联系地址: 联系电话: 甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依等价有偿,互惠互利,平等自愿诚信合作的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就珠海机场土石方工程与业主接洽,并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方(以实际工程量为准)。每立方保证15.5元,(以扣除居间费用)< 二:乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠,如果乙方提供的信息不真实,乙方无 权取得居间报酬,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、资金证明,营业执照等相关资料;负责和承建单位进行合同谈判。 2、如果居间成功,则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。 四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式 1、居间成功后,甲方按本项目合同每立方2.5 元向乙方支付居间服务费。共2500万元人民币(税后)。 2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用: 第一次:以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。 第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方________ 万元人民币。 余款按每三个月付一次,甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。 3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方,乙方收取甲方的居间服务费不开发票,不承担任何税费及

建设工程居间协议书

建设工程居间协议书 委托方(单位或个人):(以下简称甲方) 受托方(单位或个人):(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和居间合同的有关规定,本着遵循自愿、公平、诚信和互利互惠的原则,经甲乙双方多次协商达成一致,特签订协议如下: 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、资金来源:自筹 4、承包内容:按施工图纸与设计变更内容的全部土建工程、给、排水、消防、电气安装工程(但不含太阳能设施)。 5、结构形式: 6、建筑面积:约万平方米 第二条工程造价: 第三条施工工期: 第四条乙方受甲方的口头委托,经乙方的跟踪、沟通、协商,促成本项目使甲方与发包方达成签订施工合同和进场施工目的。进场后的施工实施由甲方自行负责,与乙方无关。 第五条佣金的比例、数额、支付时间和方法 1、佣金的比例:以甲方与发包方的最终结算建筑面积为准,作为收取佣金的基数,乙方收取甲方的佣金按建筑面积每平方米人民币

元(元/m2) 2、佣金的数额:约人民币元,以最约结算按佣金比例计算为准。 3、佣金的支付时间:为分次支付。待甲方与发包方签订施工合同双方签字盖章的当日,甲方向乙方表示性的支付元,作为双方合作的诚信金,但乙方办理借款手续;如甲方不能按施工承包合同约定的时间如期进场施工,乙方无条件退还该诚信金;如甲方不能履行施工承包合同约定的义务如期进场实施,该诚信金不得退还。以后按甲方每次完成的建筑面积平方米,甲方在发包方拨款后的次日一次性按比例支付给乙方(同时减去诚信金)。 4、佣金的支付方法:每次付款时,甲方须一次性用现金交入乙方手中或转入乙方指定银行帐户。 第六条本合同签订后,甲方必须按照本合同执行,如果甲方将本工程项目再与他人联合承包或分包、再更换其他人,本合同继续生效。 第七条待甲方进场施工实施后,甲方与发包方或其他人发生任何纠纷与乙方无关,乙方不承担任何损失与责任。 第八条该工程项目是乙方为甲方提供的居间服务,如甲方未经乙方许可,采用不正当手段承包,将工程转让或更换他人,而不支付乙方佣金或未及时支付乙方佣金的,以上情况视甲方违约;甲方必须承担违约金,该违约金计算方法为该佣金总额的百分之,并及时支付给乙方,否则视为再次违约,再次违约按佣金总额的百分之计算收取再次违约金。 第九条若甲方不按时或拒不支付本合同所约定的佣金费用给乙方时,乙方有权到施工现场运走甲方的材料或机械设备,折价变卖收回佣金。乙方还可以在施工合同履行地向人民法院提起诉讼,收回该佣金。 第十条本居间协议书,甲方单位委托代理人签字盖公章、乙方单位签字盖拇

居间合同协议书范本标准版

居间合同协议书范本标 准版

居间合同书 委托人:______________________________ 居间人:______________________________

签订日期:________ 年 ______ 月 _____ 日

委托人:________ 居间人:________ 签订时间:________ 年_______ 月_________ 日 签订地点:________ 第一条委托事项及具体要求:__________ 。 第二条居间期限:从__________ 年_________ 月 _______ 日至________ 年_________ 月________ 日。 第三条报酬及支付期限:居间人促成合同成立的,报酬为促成合同成立金额的 ________________________________________________________________________________ % 或者(大写)________ 。委托人应在合同成立后的_________ 日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。 第四条居间费用的负担:居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)__________ 。 第五条本合同解除的条件 1.当事人就解除合同协商一致; 2 .因不可抗力致使不能实现合同目的; 3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务; 4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行; 5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

居间合同范本

居间合同 甲方(委托人):泉州市天龙环境工程有限公司 乙方(居间人): 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定,甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就甲方委托乙方在苏州市吴江区范围内独家介绍工程项目事宜,经充分友好协商,达成以下协议: ? 一、委托事项 1.乙方接受甲方委托,负责就等行业废气回收工程项目(以下称“该工程项目”),引荐甲方和该项目在范围内的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2.“居间成功”的标志为甲方与建设单位签订书面的工程施工合同。 二、居间期限 本合同约定的居间期限自2016年月日起至2017年月日止。在此期限内,甲方在范围的工程项目必须通过乙方居间介绍,居间期限内甲方与范围内建设单位所签订的上述工程项目均视为在乙方居间下的促成。 三、居间报酬 1.乙方居间报酬是按甲方与建设单位签订的工程施工合同中标价总金额的5%计算,该居间报酬为含税金额。 ) 2. 甲方可以转帐、现金或承兑汇票等方式向乙方支付居间报酬。乙方应在收到相应款项后7日内向甲方开具有效的税务发票。乙方指定以下账户为收款账户: 开户银行: 账户名称: 账户号码:

3.居间报酬按照建设单位与甲方签订合同所约定之支付比例向乙方逐笔支付,每笔的付款时间为甲方收到建设单位的进度工程款后七日内即需支付乙方的居间报酬。乙方的居间报酬应在甲方取得全部工程款后七日内全部结清。 ) 4.有关居间报酬的比例、金额等信息经甲方确认后,乙方有权通知建设单位将居间报酬在工程款中扣除后直接支付给乙方。 四、居间费用 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。不论居间成功与否,乙方应全部自行承担居间活动费用。 五、双方的权利义务 " 1. 乙方应向甲方提供有关该工程项目的信息,促成甲方中标并与建设单位签订工程施工合同。 2.甲方与建设单位签订工程施工合同后,乙方负责与建设单位协调各方面关系,为甲方提供设计、施工、验收、付款等方面的协调与沟通。 3. 作为居间人,乙方应尽到谨慎和诚实义务;乙方有故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况等损害甲方利益之情形的,不得要求支付报酬并应赔偿因此给甲方造成的直接损失和间接损失。 4. 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。 ) 六、保密条款 乙方对其为完成委托事项而知悉的甲方商业秘密负有保密义务,具体要求按双方签署的《保密协议》予以执行。 七、合同终止 1.本合同签章生效后,若乙方无法在约定的居间期限内完成委托事项的,本合同自动终止。 2.如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

工程项目居间协议书范本(标准版)

工程项目居间协议书范本 委托方: 地址: 居间方: 地址: 居间方受委托方委托,双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问服务等事项,经协商一致,签订本合同。 第一条:合同标的物 居间方向委托方提供______________土地的转让。 第二条:居间方义务 1、居间方应积极认真地把委托方介绍给项目业主,并及时沟通情况。 2、居间方协助委托方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。

3、居间方应积极努力做好居间介绍,协调有关矛盾,促成委托方与项目业主方签订合资或转让合同。 4、居间方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作,促成项目成功签约。 第三条:委托方义务 委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目合资或转让合同,并实际支付土地款项后,委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。 第四条:居间服务费 1、居间服务费的标准: 委托方与投资方签订的针对本项目整体合资或转让合同总金额(不论何种形式)的____(居间方开具正式合法发票)。 2、居间服务费的支付办法: 委托方与项目业主签订合资或项目转让合同,并实际支付土地款项后

(包括定金),居间费按该合同签订的具体价格和付款进度同比例支付。 第五条:诚信原则 1、如果委托方与投资方在本合同委托期内,未能达成合作协议,没有征得居间方的书面同意,委托方不应再与该投资方进行协商并签订合作协议,否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。 2、如果委托方以相关企业或在重庆当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与________(土地项目的业主单位)签订本合同标的物的转让合同,居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。 3、本合同的有效期(委托期)为180天(自本合同签字生效之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动本项目业主与委托方进行实质性洽谈,并协助委托方和本项目业主达成实质性成交合同。 4、委托期内委托方未能与项目业主方达成协议时,委托方将不支付居间方任何费用。 5、居间方必须提供真实有效的信息给委托方,如在谈判过程中,委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时,委托方

工程项目居间合同协议书范本 完整版

委托方: 居间方: 第一条:事项确认 委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息,并确认居间方为委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该项目施工合同或劳务协议的居间人。 第二条:委托方责任: 1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人,具有能够承担该工程项目的施工能力。委托方与建设方(发包方)签订该项目施工合同或劳务协议后,支付居间人贰拾万元人民币居间费。 2、与居间人签订该工程项目的居间协议,诚实信用履行该工程项目的居间协议。 第三条:居间方责任: 1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。 2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任,直至委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该工程项目的承建施工合同或劳务合作协议。 第四条:委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该工程项目施工合同或劳务合作协议之日起,居间人的居间活动结束,此工程项目居间合同协议书双方签字生效,双方不得任何理由反悔。 第五条:付款方式 1、委托人与建设方(发包方)签订合同协议后支付贰万元给居间人,余款第一个月付进度款时付捌万元,第二次付进度款支付壹拾万元居间费付清。不得任何理由拖欠余款。 2、付款方式为以现金支付或转账到居间人指定账号的方式支付。 3、本居间酬金税金由委托人交纳,居间人无须向委托人及单位出具相关票据。对居间方有无具备经营内容不能提出具体要求和异议。

第六条:如委托人不按时支付居间费,居间人可凭此合同向居间人所在地人民法院起诉,仲裁或申请支付令。按居间人应得的居间费,另外加收5%的延迟费用。本合同 2 份,双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。居间费支付完毕后此协议自然失效。 委托人:(盖章)居间人: 身份证:身份证: 电话:电话: 签订日期;

居间合同(标准版)协议书范本

合同编号:YT-FS-3092-52 居间合同(标准版)协议书 范本 Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

居间合同(标准版)协议书范本 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(委托人):某某建筑公司 联系地址: 乙方(居间人): 联系地址: 联系电话: 甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托,负责就**省***工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察, 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

相关主题