竭诚为您提供优质文档/双击可除三面光左右沟渠施工合同
篇一：三面光左右沟渠施工合同
xxx村三面光左右沟渠施工合同发包方：xx人民政府（简称
甲方）承包方：xx建筑公司（简称乙方）为使xx
村三面光沟渠工程能按质、按时、按量完成，经甲方、乙方共同协商达成如下合同条款，双
方必须遵守执行。一、工期要求本工程要求于20XX年11月20日
开工，于20XX年2月20日前全部竣工。乙方不得以任何借口拖延工期。二、施工内容及质量要求1、施工内容：用m7.5浆砌石支砌沟帮，帮子厚底为0.4米，顶为0.3米，高为0.6米，过水断面为0.6*0.5米；用m10水泥砂浆内抹面，厚0.02米；外侧必须勾缝，用m10水泥砂浆压顶，砂必须是人工砂，用c15砼
砍沟底，厚为0.1米，宽0.6米并清光；用m5浆砌石回填沟底，冲沟或叉路用c20钢
筋混凝土浇盖板，冲沟盖板两边支砌厚为0.4米，高为0.3米的浆砌石并粉刷内侧。2、质量要求：施工中施工方必须按照有关施工技术规范及甲方技术人员要求施工，若乙方不按照甲方技术要求和技术规范施工，损失的材料由乙方负责，直到甲方技术员验收合格，
达到质量要求为止，对造成的一切后果由乙方负责。
篇二：水沟施工合同书
水沟施工合同书
甲方：贵州三都水族自治县周覃镇水通村的查组（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在20XX年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。
一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。
二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。
三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。
四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。
五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。
六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带
大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。
七、施工规格要求：
1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4m，平面宽50公分；
2、随后架角子板、两边高1.4m，沟口宽1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指
导。
八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。
九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。
十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。
十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。
十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。
甲方代
表签字如下：
乙方代表签字如下：
20XX年11月7日
篇三：xx村沟渠治理工程实施方案
xx县xx乡xx村
排涝沟渠建设工程
实
施
方
案
20XX年8月12日
项目名称：xx乡xx村排涝沟渠建设工程
建设单位：xx乡人民政府
审批：
审核：
编写人员：
预算编制：
目录
第一章总论................................................. .. (1)
第二章项目区基本情况 (1)
2.1乡情................................................. .. (1)
2.2村情................................................. .. (2)
2.3灌区水资源土地利用状况 (2)
第三章项目建设的必要性和重要性 (3)
3.1项目实施是实现项目区农业可续发展的需要 (3)
3.2项目的实施是实现人与自然协调发展的必然选择 (3)
第四章主要建设内容及规模 (4)
4.1设计依据................................................. . (4)
4.2渠道断面设
计 (4)
4.3渠道的护面形式和构造 (5)
第五章工程投资概算 (5)
5.1编制依据................................................. . (5)
5.2、投资概算................................................. ..8
6.1项目实施进度 (1)
3
6.2施工组织................................................. (13)
第七章工程管理................................................. ..13
7.1工程管
道路维修施工合同范本 道路施工时一项重大的工程，那么道路维修施工合同怎么写呢?以下是在为大家整理的道路维修施工合同范文，感谢您的欣赏。 道路维修施工合同范文一 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 20xx年8.5洪灾，沿路路面损毁严重，边沟堵塞，坡边塌方,造成车辆人员行走极为不便，经村两委研究决定，对此段路进行维修。《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意签订本合同。 第一条：工程概况 (一)工程名称：道路维修。 (二)工程地点：。 (三)工程范围：全段路长1050米(含路面维修、边沟及塌方清理、护坡修复) (四)工程总造价：经双方确定本合同工程造价暂定为人民币万元，大写万元整。 第二条：工程期限 根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止，若遇特殊情况，工期顺延。
第三条：工程质量 乙方根据甲方的要求进行施工，确保工程质量。 第四条：工程款结算及支付方式： 本合同的工程量是暂定数量，待甲、乙双方共同核定后作为最终结算的依据。工程完工甲方在年年底前付清乙方工程款。 第五条：乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。 第六条：其他约定 (一)本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 (二)本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。 (三)本合同一式两份，甲、乙双方各存一份。 发包方(签章)：承包方(签章)： 法定代表人：法定代表人： 年月日 道路维修施工合同范文二 甲方： 乙方： 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、合同包干金额：15000.00元(大写：壹万伍仟元整)，如增加工
文件编号：RHD-QB-K4163 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 水沟工程施工合同范本 新标准版本
水沟工程施工合同范本新标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 水沟工程施工合同范文篇一 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方) 甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在20xx年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。 一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。 二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。 三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。 四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子
板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。 五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。 六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。 七、施工规格要求： 1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4m，平面宽50公分; 2、随后架角子板、两边高1.4m，沟口宽 1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指
导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。 八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。 九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。 十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。 十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。 十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，
工程合同签订必须注意的23个“坑” 1、如何认定内部承包合同？如何认定其效力？ 建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同，将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工，并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的，可认定为企业内部承包合同；当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由，主张该内部承包合同无效的，不予支持。 2、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合同的效力？ 发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证，与承包人签订建设工程施工合同的，应认定合同无效；但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证或者经主管部门予以竣工核实的，可认定有效。 发包人未取得建设用地使用权证或建筑工程施工许可证的，不影响建设工程施工合同的效力。 3、如何认定当事人就工程价款计价方法所约定的条款的效力？ 建设工程施工合同约定的工程价款的确定方法虽然与建设工程计价依据不一致，但并不违反法律、行政法规强制性规定的，该约定应认定有效。
4、如何认定当事人约定的保修期低于法律规定的最低保修期限的条款的效力？ 建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省规定的最低期限的，该约定应认定无效。 5、如何认定开工时间？ 建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工通知或开工报告发出后，仍不具备开工条件的，应以开工条件成就时间确定。没有开工通知或开工报告的，应以实际开工时间确定。 6、如何认定工期顺延？ 发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的，该主张不能成立。但合同明确约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，应遵从合同的约定。 7、发包人已经签字确认验收合格，能否再以质量问题提出抗辩，主张延期或不予支付工程价款？
路灯安装施工承包合同大全 随着城市规模的不断扩张,路灯作为城市基础设施也不断发展。在路灯发展的过程中,如何更好地完成路灯工程的施工和施工中的安全措施,是我们城市照明同行面对的实际问题,路灯安装施工合同又是怎么一回事呢?以下是小编为大家整理的路灯安装施工合同范文，欢迎参考阅读。 路灯安装施工合同范文1 甲方： 乙方： 兹有乙方承接甲方贵州省惠水县“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”，共同达成如下协议： 1、施工内容 施工长约3.2KM、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。 2、安装说明 同心路长约1.47公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设;和谐路长约1.78公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。 3、相关施工数量、费用见价格表： 4、安装期限 在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。 5、质量标准及验收标准 工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。 按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。 6、付款方式
协议签定后由甲方预付合同款的给乙方;路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的 45% ;路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的 70% ;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97% ，剩余的3% 作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收 款收据。 7、其他 在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施 工人员由厂方技术工和农民工组成。 8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 路灯安装施工合同范文2 发包人(全称)： (以下简称甲方) 承包人(全称)： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：小区路灯工程 工程地点：广西南宁青秀区荣合小区 工程内容：小区内一期管线敷设、灯具底座、灯具安装。 二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯 光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期：20_年5月18日竣工日期：20_年6月18日管线敷设工期总日历天 数 20 天、灯具安装日历天数 30 天。 四、质量标准
明光万里红牡丹园园区 排水沟工程合同 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：明光万里红牡丹园园区排水沟施工工程 2、工程地点：安徽省明光市管店镇 3、工程范围：项目园区内砖砌排水沟施工 4、承包方式：甲方仅提供水泥砂石材料，其他均由乙方负责采购及施工 5、工艺及技术要求包括但不仅限于：高度1000mm；净宽度600mm；两侧240mm 砖砌体排水沟，含沟底清理、水泥砂浆墙体砌筑、水泥砂浆抹灰、水泥压顶，沟底铺设厚10CM砂浆等工作。 6、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计等相关要求和现行的国家、地方颁 发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观 达到直线段顺直、无起伏。 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a 发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸； b设计变更或工程量增加； c 不可抗力；连续2天以上雨雪天；
三、质量标准 工程质量标准：合格。 四、工程量及合同价款 本合同采用固定单价，计量支付的方式。 本工程除发包方提供的材料以为，工程单价105元/M（不含税金）按上述技术要求施工，若排水沟砌筑高度每增加100mm单价随之增加10元/M，若减少100mm 单价则随之减少10元/M，以此类推本单价中以包含人工费、机械费、措施费、利润、一切风险等所有费用。工程总价以实际完成工程量计算。 五、工程款结算及支付 1、工程每月按已完成工程量65%支付给乙方，待工程竣工验收合格后，甲方支付95%工程款，工程质量保修期满后，支付总额的5%。（质量保修期为1年）。 六、施工管理 1、发包人在合同签定后2日内提供图纸或现场衔接，承包人于接到图纸2日内完成设备调运并运抵工地现场。 2、施工方的任何人员必须尊重甲方单位的人员，不得无理顶撞。违者对当事人给予不少于500元的处罚，并更换施工方管理及施工人员。 3、施工方施工人员在进行施工时，应做到量材而用，对于浪费材料现象，一经发现，将按原材料的5倍进行处罚。 6、施工方管理人员必须及时参加项目部的有关会议或活动，对无故迟到或不参加者给予每次500元处罚。 7、乙方作好安全防护，并对施工人员进行安全交底。一切安全事故由乙方负责。 8、对于施工过程中出现的质量问题，项目部管理人员提出后应该立即组织整改或答复，如果在验收时未整改的，对乙方工长和质量员进行500元/次处罚，由此造成的工期延误由乙方负责。 9、施工方必须认真对待项目部发出的质量整改通知单，在规定的时间完成整改。否则处罚500元/次。 10、本工程必须达到合格标准，若因施工方原因未达到，甲方将对施工方处以1万元的罚款，并承担因此造成发包方的损失。
排水沟工程施工合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程工期及施工标准、要求 1、合同工期：本工程于年月日开工，至 .年. 月日竣工，工程期共计天。 2、施工标准：水沟两侧高30㎝砼、分别宽15㎝砼；10cm砼，水沟内径20cm。要求1:3防水砂浆抹平压光，15cm 厚C20砼，15cm厚3:7灰土夯实，原土夯实。 3、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀，勾缝密实，水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，砌体内侧及沟底表面平整光滑、直顺，排水顺畅，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观达到直线段顺直、曲线段圆滑，无折点、起伏。 三、工程价款及支付 1、工程单价：大写： /米， 小写： /米。 2、本工程造价以实际工程量为准，按工程单价据实结
算。 3、付款方式：工程竣工并验收合格后付清。 四、甲乙双方权利和义务 １、甲方： (1)负责对乙方施工质量抽检和监督，对不合格的材料责成乙方调换，对不符合施工要求和标准的施工段有权要求乙方拆除并重新施工建设，所产生的费用由乙方自行承担。 (2)负责施工地点的社会协调，保持有一个安全的施工环境。 ２、乙方： (1)根据设计图纸和施工标准、要求，做好施工工作。 (2)必须严格按照本工程的设计图纸和施工标准、要求进行施工，严格实行自检制度，做到完成一项，合格一项，按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。 (3)自行采购本工程所需材料，采购的材料必需符合设计、施工标准、要求。 (4)清整出的土方应合理堆放，不得随意乱放，更不得向沟内堆土，待工程结束后，负责将清整出未使用的土方清理到指定地点。 (5)在施工期间，必须抓好安全生产工作，施工中发生的一切安全事故自行承担全部责任。 五、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
工程施工合同签订审批表 NO ： 工程名称 发包单位 工程规模 合同造价（元） 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅，对工程的可靠性多方研究了解，且保证：1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗，如果发生，基层单位负责人（签字人）要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容，贯彻执行公司QES 管理体系，争创优质工程。 基层单位负责人签名： 年 月 日 商 务 部 生产部意见： 签名： 年 月 日 商务部负责人意见： 签名： 年 月 日 法律顾问意见： 签名： 年 月 日 总经理审批意见： 签名： 年 月 日 董事会审批意见： 签名： 年 月 日
工程施工合同（分包）签订审批表 NO ： 工程名称 分包单位 工程规模 合同造价（元） 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅，对工程的可靠性多方研究了解，且保证：1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗，如果发生，基层单位负责人（签字人）要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容，贯彻执行公司QES 管理体系，争创优质工程。 基层单位负责人签名： 年 月 日 商 务 部 生产部意见： 签名： 年 月 日 商务部负责人意见： 签名： 年 月 日 法律顾问意见： 签名： 年 月 日 合同主管副总经理 审批意见： 签名： 年 月 日 总经理审批意见： 签名： 年 月 日
工程施工合同（分包）签订审批表 NO：工程名称 分包单位 工程规模合同造价（元） 基层单位 基层单位负责人必须对合同条款认真审阅，对工程的可靠性多方研究了解，且保证：1、不得将本工程转让、非法分包或利用合同进行诈骗，如果发生，基层单位负责人（签字人）要对本工程因此而引起的一切经济、法律责任承担过失责任。2、认真履行合同规定内容，贯彻执行公司QES管理体系，争创优质工程。 基层单位负责人签名： 年月日 商务部负责人意见： 签名： 年月日生产部意见： 签名： 年月日 合同主管副总经理 审批意见： 签名： 年月日总经理审批意见： 签名： 年月日
路灯安装施工合同范本 随着城市规模的不断扩张,路灯作为城市基础设施也不断发展。在路灯发展的过程中,如何更好地完成路灯工程的施工和施工中的安全措施,是我们城市照明同行面对的实际问题,路灯安装施工合同又是怎么一回事呢?以下是为大家整理的路灯安装施工合同范文，欢迎参考阅读。 路灯安装施工合同范文1 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容：小区内一期管线敷设、灯具底座、灯具安装。二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期：20xx年5月18日 竣工日期：20xx年6月18日 管线敷设工期总日历天数20 天、灯具安装日历天数30 天。
四、质量标准 工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。 五、合同价款 1、金额(大写)：管线敷设、安装及调试费用：￥：元 2、灯具价格：另行商定，甲方保留可增加权力，暂定左右(此项费用另行签署补充协议。 六、付款方式 合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠(柱)基础完成以后，支付合同价款的20%，即RMB 元，灯具进工地并安装完毕后，再支付合同价款的20%，即RMB 元，通电调试完毕后，支付合同价款的20%，即RMB 元，剩余工程设备款，一年后结清。 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同书 2、合同条件 3、招标文件 4、投标书及其附件 5、国家和市有关标准、规范及有关技术文件 6、图纸 7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
xx县xxx镇xxxx村美丽乡村建设项目 河道沟渠整治 施 工 合 同 书 建设单位：xx县xxx镇人民政府 承包单位：xxxxxxxxxx建筑工程有限公司 日期： 2018年5月10日
合同协议书 发包人（全称）：xxxxx人民政府 承包人（全称）： xxxxxxxxxx建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xxx县xxxxxx镇xxxx 村美丽乡村建设项目河道沟渠整治工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 1、工程概况 （1）工程名称：xxxxxxxxxxx。 （2）工程地点：xxxxxxxx。 （3）工程内容：xxxx 。 （4）资金来源：财政资金。 （5）工程承包范围：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 。 2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件 （2）中标通知书； （3）投标函及其附录； （4）专用合同条款及其附件； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求； （7）设计施工图纸； （8）承包人有关人员、设备投入、施工组织设计； （9）构成本合同组成部分的其他文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定为准。 3、本合同总价为人民币（大写）叁佰捌拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元捌角捌分(小写：￥3888888.88元)。 4、承包人项目经理：xxxxxx。 5、工程质量符合标准。 6、承包人承诺按照法律规定及合同文件的规定承担本合同工程的施工、竣工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。 7、付款方式：按照工程进度拨付工程款，工程完成总工程量xxxx%，支付合同约定总工程款xxxx%，工程竣工结算完毕支付合同约定总工程款xxxx%，工程审计结束后支付剩余工程款，并按总工程款5%预留质保金，一年后工程无质量问题无息支付。 8、质量保证金，保证金限额为造价审计单位确定的最终工程造价的5%，质保期从实际交工之日起计算为一年，一年无质量缺陷，无利息退回质保金。 9、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 10、本项目如有变更，超出设计图纸之外的变更，经甲方同意，双方签字确认之后，另行计算。 11、承包人应按照监理人或甲方代表指示开工，工期为 （日历）天。 12、施工操作过程中，必须严格按施工规范、设计图纸及甲方要求的施工方案科学组织施工，严禁随意自行修改。凡未按规定作业导致工程量增加的，不予计量计价；因施工不当造成工程结构损害或不合格的，由承包人承担因此引起的损失。 13、施工单位人生意外伤害险由承包人投保，其费用由承包人支付。 14、施工单位所有安全责任事故和经济损失由承包人自行负责。 15、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交（竣）工验收合格、缺陷责任期满工程缺陷修复完毕及保修期
水沟工程施工合同范本新 在公路工程的修建过程中,必须做好防排水工程。排水的问题直接关系到公路工程整体 的强度和稳定性。截水沟是防排水工程的一种重要措施，以下是在华律网小编为大家整理的 水沟工程施工合同范文，感谢您的欣赏。 水沟工程施工合同范文篇一 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在2011年底前竣工。现乙方自愿带队来 要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。 一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。 二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。 三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。 四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位， 供给乙方棚布由乙方搭棚。 五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。 六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。 七、施工规格要求： 1、乙方施工时，应先砌护坡墙高，平面宽50公分; 2、随后架角子板、两边高，沟口宽，沟底，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如 图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。 八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。 九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。 十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的 法律效力。 十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一 份，乙方持一份，工程指挥部持一份。 十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。 甲方代表签字如下： 乙方代表签字如下： 年月日： 水沟工程施工合同范文篇二 发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑合同法》、为确保工程质量保证安全文明施工， 按期完成围墙外侧排水沟施工任务，本着平等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。 一、工程名称：綦江国家地质公园马桑岩木化石景区工程。 二、工程地点：文龙街道新街子社区马桑岩。 三、工程承包范围：围墙外侧排水沟 四、承包工作内容：
合同编号:ZBDS-合同（设计/咨询）-014 ***********大厦 幕墙及泛光照明工程设计合同 甲方： 乙方： 工程名称：***********大厦幕墙及泛光照明工程设计 工程地点：深圳市福田区北环路南安托山 签约时间： 2018年 9 月 28 日
***********大厦幕墙及泛光照明工程设计合同 发包人（以下简称“甲方”）： 承包人（以下简称“乙方”）： 甲乙双方以建筑图、结构图、安装图及共同确认的效果图等为施工图深化设计依据；以建筑设计院关于本工程的建筑节能设计说明文件为施工图设计依据；以及相关国家和深圳市幕墙及泛光照明工程规范及技术要求为设计依据，就***********大厦幕墙及泛光照明工程深化设计事宜，经协商一致，订立本合同。 一、项目概况 1.项目名称：***********大厦。 2.工程名称：***********大厦幕墙及泛光照明工程设计。 3.工程地点：。 4.建设单位：。 5.项目工程设计单位：深圳市华筑工程设计有限公司。 6.工程规模：本项目设计范围1栋A座、B座、C座，总用地面积：18086.83平方米，总建筑面积179090.48平方米，地下四层，1栋A座地上39层，高度179.25m ；1栋B座地上为33层，高度118.75m；1栋C座地上为21层，高度9 7.35m。 二、幕墙及泛光照明设计委托内容 1.本次幕墙及泛光照明深化设计的委托内容，包括但不限于： 所有塔楼及裙楼立面铝板幕墙、泛光照明，及配合百叶、栏杆、门窗、雨蓬等附属工程。工程设计的委托内容详附件二。 2.项目会议 双方将在以下阶段参与项目会议： （1）方案设计汇报； （2）深化设计汇报； （3）选材设计评审； （4）施工图评审会议； （5）施工期间周期性现场服务；
沟渠维修施工合同 犍为县清溪镇和平村沟渠改建工程 施工合同 甲方:犍为县清溪镇和平村村民委员会 乙方:李道华 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、等国家相关的法律法规,双方本着诚实信用～公平合理的原则～签订和平村提灌站沟渠改建工程施工协议: 第一条工程概况 改建沟渠全长1.1公里～宽0.5-1米～深 0.4-0.8米～沟底为混凝土。 第二条承包方式 1.采用固定总价法双包～即包工、包料, 2.在施工工程中由于设计变更或增加工程量～其增加部分价款在投标文件中载明价格的按投标文件价格执行～未载明价格的按09定额以及乐山市场信息价格执行。 3.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督～并协助乙方对施工现场的水、电使用,其费用由乙方负责,,以及涉及的农户地界、青苗赔偿进行协调解决工作。 第三条安全施工 乙方在施工期间严格按照工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等～以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志。 第四条工程日期
总工期为50日历天～即2010年11月10日至2010年12月30日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误～其完工期限顺延。 第五条工程质量 工程质量标准: 合格 第六条工程总价及付款方式 工程合同总价:金额,大写,: 陆拾玖万柒仟柒佰元整,人民币,,小写,,:74元。 付款方式:工程款由公司全额垫付～工程完工经犍为县交通局验收合格～上级拨款后支付。 履约保证金:缴纳履约保证金壹万元～工程完工后退还乙方。 质量保证金:合同总价的5%作为质量保证金。工程完工一年后一次性退还乙方。 第五条违约责任 如单方违约～罚工程总款的20%的违约金。 本合同一式四份～经甲、乙双方代表签字之日起生效～同具法律效力。如有未尽事宜～双方协商解决。 甲方:犍为县清溪镇南岸村村民委员会,盖章, 法定代表: ,签字, 电话: 乙方:四川万通路桥建筑安装有限公司,盖章, 法定代表或其委托代理人: ,签字, 电话: 2011年05月11日 犍为县清溪镇南岸村清南路改建工程
施工合同签订的时间(3)_合同大全 7、已标价工程量清单; 8、其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章,以非法人分公司名义签订的合同无效。 八、承诺 1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同的期限和方式支付合同价款。 2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 篇二建筑工程施工合同如何约定开工日期、完工日期和竣工日期? 建筑工程施工合同如何约定开工日期、完工日期和竣工日期? 一、开工日期的约定 合同约定的开工日期,一般为工期开始计算的相对日期。如开工日期基本已确定,并按此日期做开工准备的,则应约定具体的开工日期;如开工日期尚未确定,则合同约定时应注明,“具体以取
得施工许可证后甲方或监理发出的开工令为准”。开工令发出的日期并非开工日期,按施工合同示范文本应当还有7日的准备期。 建设工程开工时间一般以发包人签发的《开工报告》确认的时间为准。但如果发包人签发的《开工报告》确认的开工时间并不具备开工条件时,如早于建设行政主管部门颁发的《施工许可证》确认的开工时间,则以建设行政主管部门颁发的《施工许可证》确定的开工时间作为建设工程开工时间;又如发包人签发《开工报告》后,迟延向承包人提交施工资料、施工场地,则开工时间以发包人实际提交施工资料、施工场地的时间计算。 二、竣工日期的约定 合同约定的竣工日期,一般为承包人完成工程的相对日期或绝对日期。在没有特殊约定的情况下,竣工日期为工程通过竣工验收的日期。《建设工程施工合同》示范文本(GF-1999-0201)通用条款中约定,竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期;需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。但实践中发包人为了规避风险,往往会要求对竣工日期做特别的约定,具体表现在 1竣工日期,特别约定为建设工程档案的备案日期。 2竣工日期,特别约定为竣工验收后再维修整改完成的日期。 3竣工日期,特别约定为竣工验收后物业公司再行验收整改合格的日期。 4竣工日期,特别约定为可能在承包工程范围外的消防验收、规划验收等各部单位或分部验收完成的日期。 如某住宅工程施工合同中约定,工程全部竣工验收及质量合格,需符合三个条件(1)工程通过质监站参与的竣工验收,质量合格;(2)乙方竣工资料齐全,
道路照明工程合同 发包人（全称）： ___________________________（以下简称甲方） 承包人（全称）： ___________________________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：鸭乐大道道路照明工程 ____________ 工程地点：遵义市鸭溪镇 ____________________ 工程内容：照明及相关图纸涉及的所有工作 二、工程承包范围 承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。 三、合同工期 开工日期：________________ 竣工日期：________________ 四、质量标准 工程质量标准必须全部合格（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。 五、合同总价 1、按照贵州省2004年定额下浮48%，金额金额（大写）：___________________________ 元，以最终结算价为准。合同签订前乙方缴纳工程履约保证金10万元。 六、结算方法及付款方式 乙方承包的亮化工程按甲方的亮化工程清单报价计算（税金由乙方承担）；清单报 价外因设计图纸变更和签证所增加工程造价参照已有单价。合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠（柱）基础完成，灯具进工地并安装完毕后，支付合同总款的 ___________________ %，即 _____________ 元，通电调试完 毕后，支付合同价款的 ___ 70—%，即__________ 元，剩余工程设备款，一年内结清。 七、组成合同的文件
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 沟渠维修施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
施工合同 甲方：犍为县清溪镇和平村村民委员会 乙方：李道华 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、等国家相关的法律法规；双方本着诚实信用，公平合理的原则，签订和平村提灌站沟渠改建工程施工协议： 第_条工程概况 改建沟渠全长1.1公里，宽0.5-1米，深0.4-0.8米，沟底为混凝土。 第二条承包方式 1.采用固定总价法双包，即包工、包料； 2.在施工工程中由于设计变更或增加工程量，其增加部分价款 在投标文件中载明价格的按投标文件价格执行，未载明价格的按 09定额以及乐山市场信息价格执行。 3.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督， 并协助乙方对施工现场的水、电使用（其费用由乙方负责）；以及涉及的农户地界、青苗赔偿进行协调解决工作。 第三条安全施工 乙方在施工期间严格按照工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两
头设立安全警示标志。 第四条工程日期 总工期为50日历天，即2010年11月10日至2010年12 月30日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延 误，其完工期限顺延。 第五条工程质量 工程质量标准：合格 第六条工程总价及付款方式 工程合同总价：金额（大写）：陆拾玖万梁仟梁佰元整（人 民币）（小写）￥ : 74元。 付款方式：工程款由公司全额垫付，工程完工经犍为县交通局验收合格，上级拨款后支付。 履约保证金:缴纳履约保证金壹万元，工程完工后退还乙方。 质量保证金：合同总价的5%作为质量保证金。工程完工一 年后一次性退还乙方。 第五条违约责任 如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。 本合同一式四份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具 法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。 甲方：犍为县清溪镇南岸村村民委员会（盖章） 法定代表：（签字） 电话：
排水沟工程施工合同（天津市大邱庄镇大屯垃圾场排水沟工程） 发包方（甲方）：天津建昌环保股份有限公司 承包方（乙方）：天津市洋源建筑工程有限公司 合同签订地点：天津市静海区大邱庄镇大屯垃圾场 合同签订日期：2018 年04 月08 日
大屯垃圾场填埋场排水沟工程合同 发包人：天津建昌环保股份有限公司(以下简称甲方) 承包人：天津市洋源建筑工程有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：天津市大邱庄镇大屯垃圾场排水沟工程 2、工程地点：天津市大邱庄镇大屯村西 3、工程范围：填埋场排水沟施工及调节池护栏预制混凝土底板 4、承包方式：包工包料 5、施工内容包括： ①排水沟高度400-800mm；净宽度600mm；两侧池壁厚200mm底板 250mm钢筋混凝土排水沟，含沟底开挖、清理、回填、夯实、找平、钢筋 绑扎、模板安装拆除及C20混凝土浇筑养护工作，过路段需铺设盖板。 ②预制混凝土底板：调节池护栏周圈浇筑宽3000mm厚80mm混凝土 底板，靠调节池内侧高100mm砌挡水石。底板浇筑成型后7日内切割 500mm*500mm方砖，含底板清理、夯实、粗砂找平。 6、具体详细施工以甲方提供施工蓝图为准，施工图（双方签字各留一份） 7、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计等相关要求和现行的国家、地 方颁发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，保证混凝土的厚度，不得有裂缝、沉降、空鼓现象，整体外观达到直线段顺直、无起伏。 二、工程价款及支付 1、本合同总价：为￥618920.00 （大写）：陆拾壹万捌仟玖佰贰拾元整。
建设工程施工合同签订过程中常见法律问题解答 1?经过公开招标签订建设工程施工合同后，如果出现需要变更工期、工程造价等条款的法定事由，后续的补充协议是否需要后续备案？ 【律师解答】 (1)按照《招标投标法》和最高人民法院法释(2004) 14号《司法解释》的规定，经过招标的工程承包合同备案后，后续的补充协议也需要备案； (2)如果补充协议没有经过备案，容易被认定为“黑白合同”，导致结算时引起争议。 2.发包方要求“带资”和“垫资”，如何签订风险控制条款？ 【律师解答】 (1)要明确约定带资、垫资的利息，利息要等于或高于银行贷款的利率； (2)工程付款的时间约定应约定在工程竣工后的6个月内(行使优先权的期限)； (3)尽量约定按月形象进度支付工程款； (4)和分包商、材料商签合同时，尽量将带资、垫资的风险转移。 3.承包人如何签订固定总价合同？ 【律师解答】 (1)签订固定总价合同时，要约定价款的可调因素，如材料价格上涨超过一定的幅度时，对工程价款做相应调整等； （2）在工程报价时，以施工图为基础，认真核算工程量，而不能以扩
初图为基础报价，因扩初图一般都会改动。 4.发包人的“协助义务”，能否在《施工承包合同》中明确约定？ 【律师解答】 （1）《合同法》第二百五十九条规定：承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同； （2）发包人的协助义务主要是根据法律规定或者合同约定及行业惯例； （3）建设工程施工合同中，发包人必须协助的义务有很多种，为避免发生争议，应在施工合同中明确约定。 5.发包方指定承包方签订分包合同，该如何处理？ 【律师解答】（1）明确承包人对于分包工程的管理权利； （2）明确分包工程的价款结算方式； （3）明确分包工程的工期延误责任； （4）明确分包工程的质量缺陷责任的分担。 6.因资质问题而导致合同被认定无效，哪几种情况可以补正？ 【律师解答】 （1）最高人民法院（2004）14号《司法解释》第5条仅规定了超越资质签订建设工程施工合同，但是在工程竣工前取得相应资质，工程施工合同应认定为有效； （2 ）根据其他相关司法解释的规定，如果未取得建筑施工资质，
泛光照明设计合同（模板） 合同名称：泛光照明设计 项目地点： 委托方： 承接方： 签订日期：年月日
目录 1、工程概况： (3) 2、设计范围及内容： (3) 3、设计费用 (5) 4、设计费支付方式 (5) 5、甲方的义务 (5) 6、乙方的义务 (5) 7、设计的修改和终止 (6) 8、违约责任 (6) 9、其它约定 (6)
金山湖JSH-B06-04地块及会所照明设计 设计合同 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《合同法》等相关法律法规，在互惠互利的基础上，经双方友好协商，就甲方委托乙方设计惠州金山湖JSH-B06-04地块（含商业街部分）及会所泛光照明设计等事宜，签订本合同，双方共同遵守执行。 1、工程概况： 1.1项目名称： 1.2项目地点： 2、设计范围及内容： 2.1工程设计范围： 2.2 工程设计内容：乙方接受委托后，进行指定区域的方案及施工图设计，并根据甲 方提供的资料及要求，于合同签订之日开始按甲方提前要求时间节点配合甲方的建筑设计进度分阶段分组团完成下列设计任务： 2.2.1第一阶段：概念方案设计 2.2.1.1 咨询甲方及有关顾问，以便就本工程要求的整体外观及其特色，参数及基本要素，进行泛光照明设计定位。 2.2.1.2 提供设计效果图方案。 2.2.1.3 乙方收到甲方的相关图纸及资料后，正式承接书面确认通知后10个工作日 提供概念设计方案及讲解提供给甲方，然后按照甲方的意见的要求，作出相应 修改。 2.2.1.4 每个方案分别提供整套不小于A3规格的设计图册，包括效果图、设计意念
表示图、设计说明等，一式两份（并提供电子档两份）。 2.2.1.5 在设计方案获甲方认可后，乙方才可进行下一步设计工作。 2.2.2第二阶段：深化设计的确定阶段； 2.2.2.1 按照甲方同意的概念设计方案，进行泛光照明效果图深化设计、灯具设计 及选型的确定、控制系统的确定等。 2.2.2.2 在收到甲方确认通知后12个工作日乙方应提交泛光照明深化设计效果详 图，包括但不仅限于：沿街立面效果图、能反映裙房屋顶夜景效果图、能反映 建筑主要透视角度的夜景效果图、电气系统图、电气平面图、设备材料清单及 样板。装钉成A3规格彩色设计图册共2本（并提供电子档两份）。 2.2.3第三阶段：施工图设计及相关资料交付阶段 2.2. 3.1 甲方确认泛光照明深化设计方案后18个工作日乙方应提交施工设计图（蓝图）共计套及相关资料（电子档两份）； 2.2. 3.2 提供一套完整的设计成果电子文件光盘三张（含概念方案、效果方案、施 工图原文件、材料样板照片、灯具设备材料估算单等相关文件）给甲方存档； 2.2.4第四阶段：施工阶段的监督及配合 2.2.4.1 乙方在施工图完成后，需配合甲方进行施工招标工作，与甲方、工程承建 商及时召开会议，讨论设计交底及工程进度，具体时间经双方协商后，由甲方 安排。 2.2.4.2项目现场施工后，需乙方到工地现场视察的日期及每次停留时间则由甲乙双 方协商，按工程进度而决定，确保承建商能达到要求之设计效果。 2.2.4.4指导承建商纠正施工遗下的缺点。 2.2.5 第五阶段：工程竣工时协助甲方进行工程验收。