格闹河水电站工程建设G7标
地面厂房开挖及尾水闸室混凝土工程
施
工
合
同
发包人：广安市建筑总公司
承包人：张继红
二一〇三年二月二十日
第一部分协议书
发包方（全称）：广安市建筑总公司
承包方（全称）：张继红
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方：广安市建筑总公司（以下简称甲方）和承包方：张继红（以下简称乙方）就格闹河水电站工程（G7标）土建部分工程建设事项协商一致，订制本协议，协议如下：
一、工程概况
工程名称：格闹河水电站土建工程（G7标）
工程地点：云南省彝良县龙街乡
工程内容：1297.35m高程以下地面厂房、2台机组机窝基础及尾水室基础的土石方开挖工程及土建工程，厂房后边坡及危岩整治以及配套的临时工程。
1、主要工程项目：
（1）地面厂房和尾水室的土石方明挖和边坡支护工程
（2）尾水室闸门的土石方开挖工程和钢筋混凝土衬砌工程
（3）灌浆工程
（4）砌石工程
（5）高边坡及危岩的处理
2、临时设施工程
（1）G7标段土建工程施工所需的材料、设备。
（2）G7标段土建工程用电线路敷设、照明电器安装与维护等。
（3）G7标段土建工程弃渣场修建。
（4）G7标段土建工程所需的混凝土生产设施。
（5）为完成上述（1）-（4）项必须扩建和维修的临时施
工道路、生产及生活用房、加工厂及仓库等。
二、工程承包范围
承包范围：格闹河水电站建设工程（G7）所有土建工程项目。即为上一节所述主要工程项目（1）-(5)项和临时设施工程（1）-（5）项。乙方必须在2013年6月11日前完成：主厂房整体开挖至1290.10m高程；距主厂房下游边墙4m位置开挖至1279.0m，混凝土衬砌至1290.10m；尾水闸室开挖至1279.998m，混凝土衬砌至1290.10m；安装间、副厂房、升压站基础河床水下部分开挖完，混凝土衬砌至1290.10m。以上施工节点任务完成后，乙方再得到甲方有关部门的指令后再施工本合同约定承
包范围内的余留工程。
三、合同工期
开工时间：2013年03月15日
竣工日期分为两个日期段，即：2013年06月11日为第一个竣工日期，2013年06月11日后为第二个竣工日期段。
四、质量、安全标准
工程质量验收标准：
1、乙方在施工过程中必须按照审核通过的《施工组织
设计》和甲方提供的有效的《工程施工设计图》及《设计更改通知书》组织施工。
2、乙方在施工过程中必须按照现行中华人民共和国水
利局颁布的《水利水电工程建设施工质量技术规范》及相关质量标准施工。
3、乙方在施工过程中施工技术规范、质量要求必须达
到中华人民共和国颁布的、现行《工程建设标准强制性条文电力工程部分》的要求。
4、乙方必须按照甲方质量体系程序文件要求控制质量
和出具的各类文档资料进行施工。
5、乙方在施工过程中必须按照中华人民共和国水利局
颁布的《水利水电工程建设施工安全技术规范》及相关安全施工标准施工。
五、合同价款
1、合同预算总价款为：2013年6月11日前完成工程价款：2266000.00（估算）元人民币大写：贰佰贰拾陆万陆仟元整。
注：此合同预算总价款为此合同包含各工程项目工程施工预算的金额，此价款只作为参考。
2、本合同承包方式及计量、计价：
本合同涉及所有工程项目除注明“总价承包”工程项目外，全部采用“单价包干”的承包方式，按照本合同中所附的《（G7标段）工程量清单》中的单价计价；本合同中所附的《（G7标段）工程量清单》中没有的单价，参照2002年水电定额进行组价并报甲方审核确认；工程计量按照甲方提供的有效的《工程施工设计图》、《设计更改通知书》和甲方现场工程师、甲方计经人员、监理工程师共同验收签署的《新增工程量现场签证核定单》确定的工程量计量；
本合同承包单价即《（G7标段）工程单价清单》中的单价中包含：直接工程费、间接费、计划利润、工程承包风险费等一切其他费用。合同约定单价为不含各项税金的价格。
3、本合同价格调差
《（G7标段）工程单价清单》中的单价在工程决算中不因为工程量的变更和施工条件的变更作出任何调整。
工程决算时，所有人工价格不因政策性费率的调整和市场价格波动而调整，其风险由乙方自行承担，结算时甲方不再增加任何费用。
工程结算时，甲供材料价格因政策性费率的调整和市场价格波动大于《（G7）工程单价清单》中约定的材料价格时，
材料价格涨价风险由甲方承担；本合同特别约定：所有甲供材料乙方结算时都不再计算任何费用；钢筋制安损耗率为3%；混凝土中水泥及骨料用量按实际使用的配合比执行。4、工程量的确定
工程量的确定最终以决算为准。决算以甲方提供的《施工设计图》、《设计更改通知书》、《工程竣工图》和施工现场实际发生的由甲方现场工程师、甲方计经人员、监理工程师共同签字、验收确定的《新增工程量现场签证核定单》为准。现场签证资料如果部分模糊、数据不明、不符合逻辑、违反设计意图、有意增大工程量的，甲方在决算时有权一律不予认可。
工程收方由监理部、工程部和计经部共同一起参与现场测量土石方工程断面图，土石方开挖完成后3部共同现场检查收方签字认可。其它工程量收方也必需3部共同现场检查收方签字认可。
六、组成合同的文件
组成合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、经双方商定确定的（G7）工程单价清单及《说明》
3、本合同专用条款
4、本合同通用条款
5、标准、规范及有关技术文件
6、施工图纸（含变更图纸）
7、投标书及其附件
8、甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
以上文件应认为互补和解释，如有含义不清楚或相互矛盾之处，以上述文件顺序在前者为准。
七、词语解释
本《协议书》有关持词含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相投。
八、付款方式：
（1）工程预付款：由乙方自行筹备。
（2）月进度付款：
乙方在当月25日向监理人申报当月完成工程量，要求部位明确，图标并附，计算过程清晰，监理人和甲方在10个工作日内审核完毕，甲方每月按照当月已审核工程量的80%支付款进度款，甲方在次月内拨付进度款到乙方指定的账户（账号）。
（3）本合同工程决算：本合同内工程验收合格移交后30日内办理决算。结算完毕10日内，甲方应预付款至本合同承包范围总金额的95%。
（4）工程保修期：工程保修期从工程验收合格移交次日起开始计算为12个月，工程保修期完，本合同承包范围内项目所有缺陷补救合格完毕，甲方应付款至本合同承包范
围总金额的100%。
（5）临时设施工程付款：不扣工程质量保证金，但其管理、维护、使用在本工程完工时所发生的一切费用由乙方承担，在第一个竣工日期内，临时设施工程每部分完成即付款到该工程总价的70%，余下的临时设施费在第二个竣工时段第一次支付进度款时支付。（6）账户：转账支付账户必须是本合同中约定的账户、民工工资卡，由甲方督办，按月支付。本合同中约定的支付账户：
九、双方权利。义务及违约责任：
（1）履约保证金和民工工资担保金
乙方在签订本协议时必须交纳万元，大写：
万元人民币履约保证金到甲方指定账户或国内银行出具
万元，大写：万元人民币履约保函。
（2）进场
乙方必须遵守承诺，在签订《工程施工协议书》后7天内，机械设备、工程材料和专业技术人员到位，必须根据甲方和监理要求，配置工程所需得相关机械设备和施工人员，同时上报工程的施工组织设计方案。乙方不能按时、按质、按量组织机械设备、工程材料和专业技术人员进场，甲方可视为乙方违约，追究违约责任或有权终止合同，且不退还履约保险金（保函）。
甲方应负责协调当地政府、乡（镇）关系。搞好土地征
收、拆迁、人员安置等工作，应在乙方进场前向乙方提供相应的施工场地和施工人员生活场地。甲方未能按时给乙方提供相应的施工场地和施工人员生活场地时，乙方可以书面申请工期顺延。
（3）其他：
乙方应郑重承诺甲方：自愿承担合同约定工程中的所有风险，自愿垫资：万元人民币，大写：
元人民币，或按照本合同付款方式计算，将万人民币大写：元人民币应收入工程进度款作为该工程的垫资款，甲方从乙方的工程进度款中扣完上述垫资款后，将按照本合同约定的支付方式支付进度款。进度款在未支付之前，乙方施工现场绝对不能因为经济原因出现消极怠工和停工现象，否则甲方有要求乙方索赔的权利并追究乙方的违约责任。
甲方应郑重承诺乙方：乙方的垫资万元人民币，大写元人民币，甲方需在天后按照乙方每月垫资金额逐月返还乙方，同期工程进度款仍按照本合同约定的支付方式正常支付，否则乙方将追究甲方的违约责任。
（4）质量
乙方必须严格按照甲方提供的有效的《工程设计施工图》、《设计更改通知书》和相关技术规范和监理工程师的
要求进行施工。不得随意修改设计图纸、更改施工工艺、增加、减少工程数量，不得降低质量施工。
如有与设计工程量不符的部位或必须更改、优化原设计的部位或增加临时安全防护措施，乙方必须书面报告请示监理工程师及甲方工程部（附变更原因、原设计方案、更改推荐方案、工期技术经济指标对比等）。待监理工程师和甲方审核批准后方可按照审核批准方案实施，并按照监理工程师和甲方审核批准后的工程量计量、计价。
在施工工程中，乙方必须达到本协议第四节《工程质量验收标准》。
上述情况乙方应无条件遵守，如有违反，甲方有权单次对乙方采取10000元—50000元人民币罚款处理，缺陷严重的或重要部位质量缺陷甲方可采取不予计量处理；并且乙方应无条件采取补救措施，由此产生的返工费、误工费、工期耽误等所有费用和损失由乙方全部承担。因此给甲方带来重大经济损失和社会信誉损失时，甲方有权追究乙方的违约责任。
（5）安全
乙方必须建立健全自身符合国家安全生产标准的安全生产体系和安全责任制度，做好《安全隐患排查措施》、《安全管理制度》《安全施工》、《施工用电组织设计》、《爆破施工设计》、和《防火、渡汛计划书》等指导性文件并实
施。乙方必须对本合同工程产生范围内的所有安全全面负责，（包括设备进、退、和施工区内的所有人身、财产安全和机械运输安全以及安全施工、防火、渡汛工作等）。乙方在整个工程施工中（也包括主体工程量和全部临建工程量）所发生的一切伤亡及事故必须承担全部经济责任和法律责任，乙方对所有参加的施工人员必须到保险公司购买保险并将保险单复印件交甲方存档。
乙方必须郑重承诺：严格遵守国家法律、法规和甲方安全管理制度，并对甲方的安全管理要求积极配合，在甲方限定时间内整改完毕，否则，甲方有权扣罚乙方安全风险金10000元—50000元人民币，情节严重者甲方有权清退出场并追究其行政责任和相关法律责任。
（6）管理
乙方施工人员必须完全服从甲方现场工程师和监理工
程师的管理调度，接受甲方现场工程师的监督，如有不服从的，甲方有权对乙方采取经济处罚和行政处罚，单次处罚金额10000元—50000元人民币，或者将其清退出场。
乙方不能以甲方的名义在当地造成不良影响，有类似情况的，甲方有权将其清退出场。
因甲方现场产生指挥失误造成损失的，甲方应向乙方赔偿造成的直接经济损失。
（7）工期
本合同约定开工时间为3013年3月15日
本合同约定竣工日期为两个时间段，即：2013年6月11日为第一个竣工时段，2013年6月11日后为第二个竣工时段。
乙方必须无条件按照本合同约定工期时间段完成本工程，如果延期，每延期一天甲方有权按2000.00元/天的标准扣减乙方的工程款或履约保证金，扣款最多不超过承包总价的10%；在甲方要求乙方提前完工的基础上，工程提前完工验收合格，每提前一天，甲方需按2000.00元/天的标准给乙方奖金，奖金数量不设上限。
在合同期内，因甲方原因造成乙方主体工程停工时间累计超过360小时后，乙方有权利要求工期顺延超过360小时以后的时间；因甲方原因造成乙方主体工程停工时间累计超过720小时后，乙方有权利书面要求甲方应按实际情况，酌情补偿乙方累计停工超过720小时以后的时间因此带来的直接经济损失。
乙方须按照此工期做成详细的工期计划安排表。合同签订7日内作出总工期计划、年度工期计划、季度工期计划上报监理人和甲方审核。并在每月25日前作出次月工程进度计划，上报监理人和甲方审核。乙方必须严格按照上报工程进度计划组织施工，甲方将乙方上报工程进度计划作为评审乙方施工能力的标准。
甲方要求乙方提交的施工进度计划质量保证措施、安全管理资料等，乙方没有按时按质量上报的，甲方有权利对乙方当月上报工程量暂不予以审核，其损失由乙方自付，乙方且不能因此出现消极怠工和停工现象，否则甲方有权追究乙方违约责任。
（8）索赔
在合同期内施工范围内的所有因安全事故、质量事故造成的经济损失，概由乙方自行负责，甲方不予赔偿，其风险由乙方自行承担。
因为乙方原因造成重大安全事故、质量事故而带来地方有关部门的处罚由乙方全部承担；给甲方带来严重经济损失的，甲方有权按照50000元~500000元人民币对乙方作出经济处罚，并有向乙方索赔的权利。
甲乙双方索赔事宜必须按照国家规定的法律法规方可
有效，否则，对方有权不予所索赔。
（9）乙方必须按照监理人和甲方所提供的工程资料格式及时上报相关有效工程资料（如：工序评定资料、收方计量资料）。资料不完善、不合格或者资料含糊不清的工程部位，甲方有权推迟结算或不予结算。计量资料要求同时上报电子版本。
乙方有权利和有义务对本工程设计、现场安全、质量、进度管理等提出书面建议或变更，经监理人和甲方共同认可
后方可作为本合同的附件资料，否则无效。甲方有权利因为乙方资料不完善、手续不具备勒令乙方停工整顿，其经济损失和工期损失由乙方全部承担。
监理人和甲方有向乙方提供相关的工程资料格式的义务。决算时，以此资料（格式）和相关文件为准。
乙方有义务必须按照甲方或监理人的要求提供相应的
技术资料和工作计划及报表，没按时上报的，监理人和甲方有权利提出限时整改，在规定时间内仍没有整改完毕的，监理人和甲方有作出全面或局部停工的决定，停工所造成的所有经济损失、工期损失均由乙方承担；乙方资料工作不严谨、不配合甲方的，甲方并有权利按照单次10000元人民币金额的罚款对乙方做出经济处罚。
（10）图纸
甲方免费向乙方提供四套施工图纸，监理人和甲方组织图纸审核，会审纪要可作为设计计量依据之一。
乙方应按照审定的施工计划和施工现场实际情况提前10天上报用图计划，避免因图纸不到位引起的停工、怠工现象；在决（结）算资料中应向甲方提供四套竣工图纸和四套竣工资料。
（11）结算方式
乙方在每月25日前按照规定上报当月工程进度量，作为结算当月工程款的依据，因乙方原因逾期上报使当月工程
款拨付不及时，由乙方自行负责。
乙方对甲方拨付的工程款必须做到专款专用，不得转移或用于其它。且乙方必须在业主辖区内设立银行账户，并接受甲方监控。
甲方审核工程量和工程内容单价应在乙方上报工程量10个工作日内审核完毕，并按照本合同约定的付款方式、账号、时间和方式向
乙方支付工程款。
（12）验收
乙方应严格遵照甲方所制定的验收制度完成验收程序和验收资料方可认为是有效工程量
验收原则：开挖区域按照设计标准断面尺寸验收。
①地面厂房和尾水室开挖、基础保护层开挖不允许出现超、欠挖，混凝土工程按照设计图收方计量（设计变更、IV 类岩石以上及较大断层、溶洞除外）。
②土、石方明挖严格按照施工设计图放坡进行，禁止出现超欠挖，按照设计断面收方计量（设计变更除外）。
③临时工程、支护工程按实际发生量收方计量，办理完善《新增工程量现场签证核定单》方可视为有效计量依据。
④其他工程、临时设施工程项目均按照甲方和监理人签字认可的方案或施工设计图或设计变更收方计量。
⑤土、石方运输需卸在甲方和监理人指定的卸渣地点方
可计量，并按设计图纸现场测量的断面进行收方计量，均不计算松散石方量。
⑥在乙方报量甲方和监理人审核过程中，如甲方和监理人发现乙方有谎报、多报、弄虚作假的行为，甲方有权对乙方相关工作人员作出勒令退场的决定，并对乙方处以10000至100000元人民币罚款。
乙方在不经过监理人或甲方同意认可或没有测量依据、原始依据擅自施工部位的工程量，甲方有权视为是乙方单方面的个人行为，并有权对此工程量作出不予计量的处理；乙方不能因此作出有损工程质量的破坏行为，否则，甲方有权力不经过乙方同意解除本合同协议，将乙方清退出场，重新招标，同时甲方有权力追究乙方的违约责任。
乙方在工程施工中严禁向甲方和监理部的任何人行贿。
乙方严禁宴请甲方和监理部的任何人。
乙方必需向甲方交廉政施工保证书。
⒀竣工决算
竣工决算应在竣工验收后30个工作日内完成。由乙方提供完整的工程竣工资料和《竣工决算书》，包括：单位资质、施工合同、进场设备、主要工作人员资料、特殊工作人员资料、总工程进度（资金）计划、施工组织设计、单项施工工艺方案、特殊施工工艺试验报告、安全文明施工施工措施、施工日志、技术交底、现场技术签证核定单、设计图纸、
变更通知、竣工图纸、分部分项质量评定表、各项质量试验报告、工程施工工作报告、来往函件、验收证书等。因乙方原因竣工资料不齐全造成计量不准确的，由乙方自行负责。
甲方相关人员配合乙方做好竣工决算工作。
⒁违约
1、甲方未履行本合同约定的任何一款义务和责任，按以下违约金金额约定向乙方支付违约金。本合同特别约定：甲方可单方面解除合同，甲方可不继续履行合同。
违约金金额：人民币10万元。
乙方追究违约行为须在甲方违约行为发生28天内提出方可有效，在本合同期内，可以重复追究违约行为，并应继续履行合同约定的义务和责任。
2、乙方未履行本合同约定的任何一款义务和责任，除按以下违约金金额约定向甲方支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
违约金金额：人民币10万元。
甲方追究违约行为须在乙方违约行为发生28天内提出方可有效，在本合同期内，可以重复追究违约行为，并应继续履行合同约定的义务和责任。
3、当甲方认为乙方不具备完成本合同约定工程建设的施工实力时，可以不征得乙方同意终止本合同，并按照本合同约定单价的80%结算验收合格的项目的工程款，付款时间
截止为本工程全部竣工运行正常后7日内，并且乙方要对已完成工程作出决算，完善本合同第九条第十三项所有要求；未完成的工程甲方可以在宣布解除本合同7日后重新招标，并有权追究乙方的违约责任和保留向乙方索赔的权利。乙方在解除合同后的退场期限为15天。
4、在尚未履行完本合同约定的义务和责任时终止本合同，本合同第九条第十二项、第十四项、第十六项和《（G7标段）工程单价清单》仍然成立。
⒂保险
1、永久建筑工程保险由甲方负责，并有义务办理永久建筑工程保险的所有事宜，其产生的所有费用由甲方承担。如没有参加保险的，一切因此产生的后果由甲方全部承担。
2、第三者责任险、意外事故伤害保险、施工人员的人身安全保险、施工期间所有材料、设备财产保险由乙方负责，乙方并有义务办理完善上述保险内容的所有事宜，其产生的所有费用由乙方承担。如没有参加保险的，一切因此产生的后果由乙方全部承担。
⒃争端的解决
诉讼机构为：四川省宜宾市人民法院。
争端调解、仲裁、诉讼方法；
按照现行的《土木工程施工合同条件》条例执行。
十、生效时间
本协议经双方代表签字盖章之日起生效。工程竣工验收合格，质量保修期满，结清财务手续后自动失效。
十一、其他
本协议未尽事宜，双方协商解决，可另立《补充协议》，与本协议同具法律效力。
本协议一式陆份，不分正副本，甲方持肆份，乙方持贰份。附件《工程质量保修书》为合同的组成部分，与本合同同具法律效力。
甲方：乙方：
代表（签字）：代表（签字）：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
户名：
账号：
单位地址：单位地址：
2013年月日2013年月日
工程质量保修书
发包人（全称）：广安市建筑总公司
承包人（全称）：张继红
为保证格闹河电站厂房地面工程、尾水室工程的爆破和尾水室工程的混凝土施工，发包人、承包人协商一致签订工程质量保证书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
一、要点 1、招标人根据经审核合格的施工图及施工图预算中的工程数量提出工程量清单。 2、“项目专用合同条款”中的空格由招标人结合招标项目具体特点和实际需要填写。 3、“工程量清单”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要遵从《铁路工程工程量清单计价指南》编制， 4、施工场地中，属于永久用地的，发包人负责办理，承包人协助；属于临时用地的，由承包人负责，发包人协助。发包人提供永久占地和有关资料的时间在项目专用合同条款约定 5、(6)承包人应依据设计文件和指导性施工组织设计要求，利用本线预留工程、站坪、维修基地（所）及站前广场用地、地方政府规划建设用地等设置大临设施，及时做好临时用地复垦工作。 6、（8）承包人应接受发包人按照铁路总公司规定对承包人实行考核，考核为乙级和丙级的，从总承包风险费中扣减考核费用。 7、承包人应承担自行修建临时设施的费用；需要临时占地时，由承包人负责办理申请手续，取弃土（碴）场的临时征地费用由发包人负责，其它临时征地费用由承包人承担。 8、道路通行权和场外设施由承包人办理并承担费用，需要发包人协调时，发包人应协助办理相关手续。 9、承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人、监理人和其他承包人使用（其他承包人使用时运输机械吨位应在临时道路和交通设施容许范围内）。 8.3 基准资料错误的责任 本款补充： 承包人应对发包人提供的资料进行核实，发现明显错误或疏忽的，应自收到资料之日起28日内书面通知发包人和监理人，否则应承担由此造成的损失。 15.4 变更的估价原则
本款约定为： 15.4.1 本项目实行总价承包，合同签订后任何一方不得擅自调整合同价格，但有下列情形之一的可作调整： （1）发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的调整以及非承包人原因引起的I类变更设计； （2）按国家和铁路总公司有关规定需要调整的费用； （3）项目专用合同条款约定额度以上由发包人承担的非承包人原因Ⅱ类变更设计。 15.4.2 总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金额，风险费用包括但不限于以下内容： （1）非不可抗力造成的损失及对其采取的预防措施费用； （2）非发包人供应的材料、设备除15.4.1（2）调整以外的价差； （3）实施性施工组织设计调整造成的损失和增加的措施费； （4）工程保险费； （5）由于变更施工方法、施工工艺所引起的费用增加； （6）施工安全、工程质量、建设工期、投资控制、环境保护和维护稳定考核费用； （7）项目专用合同条款约定额度内由承包人承担的Ⅱ类变更设计费用。 15.4.3 由于第15.4.1项原因引起的变更设计，依据批复调整合同价格。 15.4.4 因第15.4.2项原因引起的费用计算按照以下约定处理，由总承包风险费支付： （1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价； （2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价，并征得发包人同意后执行； （3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价，并征得发包人同意后执行。 18. 竣工验收 18.2 竣工验收申请报告 竣工资料的内容和份数应符合《铁路建设项目资料管理规程》和《铁路建设项目竣工文件编制移交办法》。 18.3 验收
文件编号：RHD-QB-K9527 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程施工合同范本（普通）标准版本
建设工程施工合同范本（普通）标 准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第１条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在
协议条款中指定的代表人。 ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 ７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 ８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 ９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各
级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。 １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。
装饰工程施工合同（正文） 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议． 第一条工程概况 1.1 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 1.2 开工日期： 竣工日期： 总日历工期天数： 1.3 质量等级： 1.4 合同价款： 第二条合同文件及解释顺序 第三条合同文件使用的语言和适用标准及法律 3.1 合同语言： 3.2 适用标谁、规范： 3.3 适用法律、法规： 第四条图纸 4.1 图纸提供日期： 4.2 图纸提供套数： 4.3 图纸特殊保密要求和费用： 第五条甲方代表 5.1 甲方代表姓名和职称（职务）: 5.2 甲方赋予甲方代表的职权： 5.3 甲方代表委派人员的名单及责任范围：
第六条监理单位及总监理工程师 6.1 监理单位名称： 6.2 总监理工程师姓名、职称： 6.3 总监理工程师职责： 第七条乙方驻工地代表 第八条甲方工作 8.1 提供具备开工条件施工场地的时间和要求： 8.2 水、电、电讯等施工管线进人施工场地的时间、地点和供应要求：8.3 需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间: 8.4 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间： 8.5 办理证件、批件的名称和完成时间： 8.6 会审图纸和设计交底的时间： 8.7 向乙方提供的设施内容： 第九条乙方工作 9.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求： 9.2 提供计划、报表的名称、时间和份数： 9.3 施工场地防护工作的要求： 9.4 施工现场交通和噪音控制的要求： 9.5 符合施工场地规定的要求： 9.6 保护建筑物结构及相应管线和设备的措施： 9.7 建筑成品保护的措施： 第十条进度计划 10.1 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划和时间 10.2 甲方代表批准进度计划的时间： 第十一条延期开工 第十二条暂停施工 第十三条工期延误 第十四条工期提前
电力工程施工合同协议 书修改 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
66KV永星新型建材变电所新建工程 施工合同 甲方：本溪永星新型建材有限公司乙方：沈阳电业局电气安装公司
第一部分协议书 甲方：本溪建材有限公司 乙方：沈电气安装公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：电所新建工程 2、工程地点：市方公司 3、工程内容：66KV变电站、变电所的线路工程 4、承包方式：包工包料 5、承包范围: 乙方按工程审定的初步设计内容完成施工图设计、全部主体和附属工程的施工、生产准备、启动调试、直到竣工投产实行全过程项目总承包（详见附件：6 电所新建工程承包项目表）。
6、签订地点：辽宁 二、合同工期 工期：自签订合同之日起70天，开工日期：年月日；竣工日期：年月日 三、质量标准 以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式: 、工程总造价（含税）：￥元（大写：壹佰元整）。工程造价依据为乙方为甲方提供的《6 变电所新建工程预算书》。 、付款方式： 、首期付款40%：甲方在乙方施工设备及施工人员全部进场后，即首次向乙方支付工程总造价的40%，款项合计￥元； 、二次付款30%：甲方在乙方的工程进度完成50%时，即向乙方支付工程总造价的30%，款项合计￥元；
、工程验收款25%：甲方在乙方工程竣工并验收合格后，乙方为甲方提供工程总造价的全额发票及完整竣工资料及竣工验收报告后，随即向乙方支付工程总造价的25%，款项合计￥元； 、工程质保金5%:甲方在乙方工程完工并投入使用半年后，在确认工程质量达标后，即向乙方支付工程总造价的5%。 、价格说明：本合同单价为一次性包死价格，合同生效后，本单价不因市场变化等原因而变化。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，负责日常施工的管理、协调、工程质量的监督并及时处理解决现场存在的问题。。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，负责施工现场安全生产，并且按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。乙方必须贯彻执行国家安全法律法规，严格按安全标准、安全操作规程组织施工。 第三条甲方责任
建设工程施工合同 第一部分协议书---------------------------------- 2 第二部分通用条款----------------------------------- 5 第三部分专用条款-------------------------------- 5 附件1：承包人承揽工程项目一览表---------------------------------- 13附件2：发包人供应材料设备一览表--------------------------------- 14附件3：房屋建筑工程质量保修书------------------------------------ 15
建设工程施工合同 第一部分协议书 发包人（全称）：______________________________________________________ 承包人（全称）：______________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_______________________________________________ 工程地点：_____________________________________________________ 工程内容：___________________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：
标准施工合同范本 导语：关于标准施工合同范本，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。下面是小编给大家整理的相关内容，希望能给你带来帮助! 第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期：
合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量标准： 金额（大写）：约元（以决算为准） ￥元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 ４、本合同专用条款 ５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸 ８、工程量清单 ９、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发包人：（公章承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合
标准建筑工程施工合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
标准建筑工程施工合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 第一部分协议书 发包人（全称）：__________ 承包人（全称）：__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____________ 工程地点：____________
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 道路标线施工合同
编号：FS-DY-20120 道路标线施工合同 甲方: 乙方: 甲方将公路升级改造高速首期工程合同段交通安全设施项目中的标线材料及施工分项委托给乙方实施,根据《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国合同法》及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着平等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一致达成如下协议: 一、协议内容 段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。 二、委托单价 热熔型涂料1.6mm标线委托给乙方单价为元/㎡,热熔型涂料mm路侧突起式振动标线委托给乙方的单价为元/㎡。各项具体单价见下表:
项目号细目名称单位数量单价合价 以上项目单价包含原材料的采购、运输和施工安装以及所有试验检测费用。数量为暂定,具体数量以实际发生为准。 三、计量方法 按广东公路发展有限公司下发的本工程项目招标文件第二卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,具体数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。 四、质量要求 1、乙方应严格按照甲方提供的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料采购和施工。施工图纸设计依据5、《路面标线涂料》(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。 a.路面标线所选材料应符合《路面标线涂料》(jt/t280-XX)的规定。 b.玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(jt/t466-XX)的有关规定。 c.路面标线的色度性能应符合《安全色》(gb2893-XX)的要
天津市建设工程施工合同（ＧＦ-1９９9-０２0１) 天津市城乡建设委员会 监制 天津市工商行政管理局
协议书 发包人:（全称）天津市静海县科慧热力有限责任公司 承包人：(全称)天津市建宏建筑工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:天津市静海县科慧热力有限责任公司服务大厅1、2及食堂工程 工程地点：天津市静海县旭华道冠华家园南 工程内容: 本工程共３幢,其中服务大厅1框架2层面积２147.９㎡，服务大厅2框架3层，面积1436.64㎡,食堂框架2层面积645.４4㎡，三幢总面积422９.9８㎡。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件１） 工程立项批准文号: 资金来源: 自筹 二、工程承包范围 承包范围: 本次招标为天津市静海县科慧热力有限责任公司服务大厅１、2及食堂工程，招标规模为三幢总面积4229.98平方米，其中服务大厅１框架2层面积２147.9㎡，服务大厅2框架3层,面积１436.6４㎡,食堂框架2层面积6４5.44㎡，投资约１200万元,具体详见建设单位所发图纸及工程量清单中的全部内容。 三、合同工期 开工日期:2０1３年３月12日 竣工日期: 2013年1０月15日 合同工期总日历天数２１8 天。
四、质量标准 工程质量标准：达到国家验收质量合格标准 五、合同价款 金额（大写）：壹仟壹佰玖拾万零陆仟贰佰玖拾元(人民币） ￥: 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书２、中标通知书 3、投标书及其附件４、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸8、工程量清单 ９、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点: 天津市静海县科慧热力有限责任公司 本合同双方约定签字、盖章、备案后生效。 发包人:(公章)承包人：(公章） 住所：住所:天津市静海县独流镇北流村 法定代表人: 法定代表人: 联系人: 联系人：张兆亭
道路标志标线施工合同 篇一：道路交通标志标线工程合同 道路交通标志标线工程合同 （以下简称甲方） 合同双方： （以下简称乙方） 甲方需在道路上设置交通标志标线，经公开招标，由乙方中标承建。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程地点： 2、工程内容：等道路交通标志标线工程；具体详见施工图纸。 二、合同价款： 本工程合同价为,具体交通标志标线价格详见附件一。三、质量要求及技术要求：
1、本工程质量要求达到合格标准，若工程完成后，在质量鉴定中达不到合格等级必须返工至合格，并按总工程款的5%进行处罚。 2、施工、产品材料规格、品牌及质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求。交通标志、标线制作等必须符合GB5768—1999规定，详见招标文件。 四、工期： 本项目总工期为120天。延期赔偿金按500元/天计，如甲方由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，乙方也不作任何赔偿。 五、合同履行： 根据招标文件要求，乙方向甲方交纳伍万元履约保证金，以保证合同 的顺利履行，若乙方在合同履行过程中违反了有关规定，甲方将根据对乙方进行处罚。 六、付款方式： 本工程不支付预付款，工程完成后，支付合同价的70%，验收通过后，付至合同价的80%，验收通过6个月，决算审核完毕后付至结算价的85%，余款15%作为质量保证金在缺陷期（365天）满后28天内付清。 七、结算原则： 1、招标文件、招标答疑会纪要、投标文件等作为结算依据；
2、中标单价一次性包死，不再调整，工程量按实计取，其中标志标线按实铺面积计取，工程变更中经采购人分级审批认可的工程量增减，在决算时按中标单价按实调整。 3、本工程验收合格后，乙方应在三个月内提供工程结算资料一式二份，其中一份必须为原件。甲方在同等时间内审核工程结算资料并送县审计局审计。施工单位应及时正确上报工程决算资料，未按要求将完整的工程结算资料上报业主，业主将以书面形式通知施工单位，并在工程质保金中按延期时间每天扣工程合同价的0.2‰，同时，施工单位上报决算与审定决算的差距超过5％的部分审计费用由甲方按甲方支付给受托方的计费标准从乙方工程款中扣除。 八、其它约定： 1、乙方应落实专职安全管理人员，并制订安全生产措施，工程在施工过程中出现的各种安全事故均由乙方自负，甲方不再承担任何责任。 2、乙方在施工过程中，必须遵守施工当地管理部门的有关施工管理规定，文明、安全施工，如违反规定造成的经济损失，由乙方负责赔偿。 3、售后服务：乙方提供从验收合格之日起，一年的免费质保期和免费保修服务。无论在质保期内还是质保期满后，乙方负责对其实施的项目提供现场服务。要求乙方在接到甲方的电话后2个小时内响应，并最迟在12小时内到达现场，
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 （GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、
材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
第一部分协议书 发包方（全 称） 承包方（全 称） 承包方资质等 级 承包方安全生产许可证号 JZ安许可证 字依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名 称 工程地 点 工程内 容 工程立项批准文 号 资金来 源
二、工程承包范围 承包范 围 三、合同工期 开工日 期 竣工日 期 合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量标 准 五、合同价款 金额（人民币）：小写元， 大写元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： （1）本合同协议书 （2）中标通知书 （3）投标书及其附件 （4）本合同专用条款 （5）本合同通用条款
（6）标准、规范及有关技术文件 （7）图纸 （8）工程量清单 （9）工程报价单或预算书 合同履行中，发包方、承包方关于工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 八、发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 九、合同生效 合同订立时间__________年__________月__________日 合同订立地点____________________________________ 本合同双方约定___________________________后生效。 发包方：（公章）承包方：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 邮政编码：邮政编码： 日期日期 第二部分专用条款
合同协议书 广西壮族自治区河池公路管理局（以下简称“发包人”）为实施忻城至大化（河池南宁段）二级公路工程交通安全设施工程已接受恩施自治州华泰交通建设有限公司（以下简称“承包人”）对该项目№.B标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.第B标段由K31+000至K52+000，长约21km，公路等级为二级，设计时速为60km/h。交通安全设施工程施工，包括混凝土防撞墙、标志、标线、波形护栏、柱式护栏、轮廓标、公路界碑、里程碑、百米桩、道口标注、各类标志牌等。 2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）投标函及投标函附录； （4）项目专用合同条款； （5）公路工程专用合同条款； （6）通用合同条款； （7）技术规范； （8）图纸； （9）已标价工程量清单； （10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计； （11）其他合同文件。 3.上述文件将互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）仟零佰陆拾零万柒仟零佰叁拾叁元（￥元）。 5.承包人项目经理：于建国。承包人项目总工：郑校林。
6.工程质量符合公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）。 7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9.承包人应按照监理人指示开工，工期为730日历天。 10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，缺陷责任期满签发缺限责任终止证书后失效。 11.本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，发包人副本七份，承包人副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。 12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人：天峨至乐业二级公路龙滩承包人：湖南省永州公路桥梁建大坝至向阳段工程建设办公室设有限公司 （盖单位章）（盖单位章） 法定代表人法定代表人 或或 其委托代理人：（签字）其委托代理人：（签字）日期：年月日日期：年月日
建设工程施工合同---------------------------------------- 1第一部分协议书 ------------------------------------------------------------------ 2第二部分通用条款 --------------------------------------------------------------- 5第三部分专用条款 --------------------------------------------------------------- 5附件1：承包人承揽工程项目一览表------------------------------------------------------ 12附件2：发包人供应材料设备一览表------------------------------------------------------ 13附件3：房屋建筑工程质量保修书--------------------------------------------------------- 14
建设工程施工合同
第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）：（人民币）
标准建筑工程施工合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《建筑工程质量管理条例》等有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲方就承接工程的部分内容向乙方实行专项发包，由乙方进行专业施工。双方本着诚信平等、互惠互利、风险共担、利益共享的原则，经协商一致达成下列合同条款，双方共同遵照执行。 一、工程概况 工程名称：___________________________ 建筑面积：________m2 层数：_______层 工程地点：___________________________ 承包形式：___________________________ 二、专业施工范围 ________综合设计院有限公司设计的________安装工程施工图范围内的所有强电系统、弱电系统、给排水和消防工程的安装。 三、结算价格
本工程合同总价款暂定为人民币____________元 大写：____________________________________ 结算价=_________________________(按实计算) 以上结算价中已综合包括了乙方的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、往返车旅费、工期费、工期奖、质量奖等一切费用。工程量以甲方最终审定的结算为准。 四、合同周期 开工日期：XX年______月______日 竣工日期：XX年______月______日 合同工期总日期总日历天数________天 五、适用的技术规范和质量标准 规范与标准： 本工程适用国家现行的各种技术规范和施工规范。 本工程适用本地区各种建设标准要求。 设计图纸和合同文件中各项技术说明和要求。 质量约定： 工程质量等级：确保_______，争创_______ 分部工程一次性验收合格率达________ 分部工程一次性交验优良率达________ 质量问题整改率___________ 质量奖罚： 工程获省优质工程奖，甲方给予乙方奖励人民币
2013版施工合同示范文本注意重点 一、完善合同要素结构与体系 ◆1999版合同要素：11个，44条177款 词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织、设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款及调整、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约索赔和争议、其他 ◆2013版合同要素: 20个117款296条 一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决 强调公平分担风险原则 强调合同管理效率与程序性 与99版施工合同的重要区别，强调程序与快捷，如时限、默示、商定或确定、以监理人为传递中心等 二、增加八项合同管理制度 ◆双向担保制度 2.5 资金来源证明及支付担保 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。 除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 ◆合理调价制度 1、人工：按省级或行业主管部门规定，承包人报价高于发布价格的除外。 2、材料和设备以基准价格为基数，5%。（发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，原则按照省级或行业主管的编制） 3、机械台班或机械使用费超过省级或行业主管部门规定范围时，从规定。 4、调价可以在专用合同条款另行约定 另：1、因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。 2、暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项【承包人原因引起的暂停施工】
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权 利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 工程施工合同 发包人：_________________________________________________ 承包人：_________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程范围 二、承包范围： 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数：天。 四、质量标准 工程质量标准：合格乙方保证提供的的完整性和可 靠性，完全符合甲方询价规格书中的各项要求。货物品质保证期为 12 月，以到货之日起计算。 五、合同价款 金额（大写）： 人民币（￥）：元 六、工程款（进度款）支付 工程竣工验收合格后一次性支付全部工程价款。 七、双方一般权利和义务 1、发包人工作 1.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）在合同实施期间，甲方应指派专人配合乙方工作，为乙方履行合同提供必要的场地、
资料、人员上的帮助。如因甲方原因致使合同无法如期履行，给乙方造成损失的，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。 （2）甲方不得强迫乙方接受合同以外的无理要求。在此情况下，乙方可以拒绝甲方的此类要求而不被视为违约。 （3）将该项工程施工所需的水、电免费接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包方协助承包方接至施工现场，在施工期间所产生的水、电费用由发包方承担；要求在施工期期间要节约用水用电。 2、承包人工作 2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人自行负责。 （2）施工场地清洁卫生的要求：按环境卫生标准及环境管理体系执行。 （3）双方约定承包人应做的其他工作：双方协商。 八、施工组织设计和工期 1、进度计划 1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：在开工前7日提供，严格按照施工进度进行。 2、工期延误 2.1双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力或发包人原因造成的工期延误外，其它原因造成的工期延误由承包人承担相应责任。 九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十一、合同生效 本合同一式三份，经甲乙双方签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代表人：委托代表人：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同修改及要点 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
1、地史艮据经审核合格的施工图及施工图预算中的工程数量提出工程量活单。 2、“项目专用合同条款”中的空格由招标人结合招标项目具体特点和实际需要填写。 3、“工程量活单”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要遵从《铁路工程工程量活单计价指南》编制， 4、施工场地中，属于永久用地的，发包人负责办理，承包人协助；属于临时用地的，由承 包人负责，发包人协助。发包人提供永久占地和有关资料的时间在项目专用合同条款约定 5、（6）承包人应依据设计文件和指导性施工组织设计要求，利用本线预留工程、站坪、 维修基地（所）及站前广场用地、地方政府规划建设用地等设置大临设施，及时做好临时用 地复垦工作。 6、（8）承包人应接受发包人按照铁路总公司规定对承包人实行考核，考核为乙级和丙 级的，从总承包风险费中扣减考核费用。 7、承包人应承担自行修建临时设施的费用；需要临时占地时，由承包人负责办理申请 手续，取弃土（殖）场的临时征地费用由发包人负责，其它临时征地费用由承包人承担。 8 、道路通行权和场外设施由承包人办理并承担费用，需要发包人协调时，发包人应协助办理 相关手续。 9、承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人、监理人和其他承包人使用 （其他承包人使用时运输机械吨位应在临时道路和交通设施容许范围内）。 8.3基准资料错误的责任 本款补充： 承包人应对发包人提供的资料进行核实，发现明显错误或疏忽的，应自收到资料之日起 28日内书面通知发包人和监理人，否则应承担由此造成的损失。 15.4变更的估价原则 本款约定为： 15.4.1本项目实行总价承包，合同签订后任何一方不得擅自调整合同价格，但有下列情形之一的可作调整： （1）发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的调整以及非承包人原因引 起的I类变更设计； （2）按国家和铁路总公司有关规定需要调整的费用； （3）项目专用合同条款约定额度以上由发包人承担的非承包人原因II类变更设计。 15.4.2总承包风险费是指由总承包单位为支付风险费用计列的金额，风险费用包括但不 限于以下内容： （1）非不可抗力造成的损失及对其采取的预防措施费用； (2) 非发包人供应的材料、设备除15.4.1 (2)调整以外的价差； (3) 实施性施工组织设计调整造成的损失和增加的措施费；