地质灾害隐患点应急排危除险勘查及治理工程施工图设计合同
工程名称：**不稳定斜坡应急排危除险项目勘查及施工图设计
工程地点：**
合同编号：
资质等级：甲级
发包人：**
勘查设计单位：**公司
签订日期：年月日
1 / 13
发包人：** （以下简称甲方）
勘察设计人：**（以下简称乙方）
发包人委托勘查设计人承担：**不稳定斜坡地质灾害点的勘查及治理工程施工图设计（包括勘查、施工图设计等）工作。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘查设计质量，经甲乙双方协商一致签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称：**不稳定斜坡应急排危除险项目勘查及施工图设计
1.2工程建设地点：**
1.3工程规模、特征：不稳定斜坡
1.4工程勘察设计任务文号、日期：年月
1.5工程勘察技术要求：按现行有关地质灾害勘查、设计规范进行
1.6承接方式：勘查、设计总承包。
1.7预计勘察工作量：见附件设计费用预算书
第二条：发包人应及时向勘查人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、2 / 13
施工、勘查许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘查技术范围已有的技术资料及相关资料。
第二条：勘查人向发包人提交勘查成果及施工图并对其质量负责。
勘查人负责向发包人提交勘查设计成果施工图资料6份及电子文挡，发包人要求增加的份数另行收费。
第三条:开工及提交勘查成果、施工图资料的时间和收费标准及付费方式
3.1开工及提交勘查成果资料时间
3.1.1本工程的勘查工作定于2012年3 月10 日开工，
2012年5 月10 日提交勘查成果、施
工图资料，自于发包方或勘查人的原因
未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
3.1.2勘查工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同
规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
3.2收费标准及付费方式
3.2.1经双方协商，本工程勘查设计费按照2002定额的49%收取（下浮51%），实行费用总包干。合同价为：人民币元整（大写：元）。
3.2.2支付方式：合同签订生效后7天内，甲方应向承担方3 / 13
预付勘查、设计费总额的50%，即元（大写：元）；经
审查通过并提交勘查、设计成果资料后7天内，委托方应一次付清其余全部费用。
第四条：发包人、勘查设计人责任
5.1发包人责任
4.1.1发包人委托任务时,须以书面形式向勘查设计人明确勘查设计任务要求。
4.1.2发包人应及时为协助勘查人解决勘察现场的工作条件
和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常的有关问题等）。处理上述工作时发生的费用由乙方承担。
4.1.3由发包人原因造成勘查设计人停、窝工，工期顺延。4.1.4发包人应保护勘查人的投标书、勘查方案、报告书、
文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合
理化建设，未经勘查人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘查设计人有权索赔。
4.1.5本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它
责任。
4.2勘查设计人责任
4.2.1勘查设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人4 / 13
的任务委托书及技术要求进行工程勘查，按本合同规定的时间提交质量合格的勘查成果资料，并对其负责。
4.2.2由于勘查设计人提供的勘查成果资料、施工图质量不
合格，勘查设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合
格。
4.2.3在现场工作的勘查设计人员，应遵守发包人的安全保
卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
4.2.4负责后期治理施工过程中的一切服务工作（包括技术
交底、现场验槽、工程验收、变更等）。
4.2.5本合同有关条款规定和补充协议中勘查人应负的其它
责任。
第五条：违约责任
5.1由于勘查设计人原因造成勘察设计成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘查费用由勘察设计人承担。
5.2 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求
解除合同时,已进行了勘查设计工作的,发包人应按实际工作
量计费并承担设备、人员调谴费。
第六条：成果验收和提交
1、本着对工程、对甲方负责的原则，勘查、施工图设计完
成后，及时向甲方提交5份报告和图件，报请有关部门组织专家审查（评审费用由乙方承担）；
2、按照审查通过的勘查报告、施工图设计报告，向甲方提
交纸质正式勘查、施工图设计报告、图件及预算书5套，电子版5 / 13
1套。
第七条：其它约定事项：勘查成果及施工图提交后，在施工
过程中积极参与地基验槽，工程验收。在施建工程中积极配合发包人工作，及时作好变更设计、签字盖章等工作。
第八条：本合同在履行工程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第二种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁；
(二)依法向人民法院起诉。
第九条：其它事宜
1、本合同未尽事宜，双方临时协商解决，必要时可签订补充协议，解释权归双方代表；
2、本合同一式捌份，双方各持肆份，有效期从签订之日起至费用结清之日止。
3、本合同未尽事宜，经发包人与勘查设计人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
附件：
1、设计费用预算书。
6 / 13
发包人名称：勘查设计人名称：
** **公司
(盖章) (盖章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
住所：住所：
话：电话：电
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：7 / 13
勘察设计合同
附件:
**不稳定斜坡应急排危除险项目勘查及施工图设计
费用预算书
8 / 13
勘察设计合同
**公司
二〇一二年二月9 / 13
勘察设计合同
**不稳定斜坡应急排危除险项目勘查及施工图设计费用预算书
**局：
受贵单位委托，我单位承担了**不稳定斜坡应急排危除险项目勘查及施工图设计任务。我单位在接到任务后，立即组织专业技术人员对该处地质灾害进行了踏勘和初步调查，在此基础上，编制了勘查设计费用的预算书。
一、预算编制依据
1、《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部，2002年）；
2、《工程勘察设计收费标准使用说明》（国家发展和改革委员会价格司、建设部质量安全与行业发展司，2004年）；
3、四川省人民政府关于灾后重建国家投资工程建设项目招投标工作的通知（川府发[2008]21号）；
4、《四川省地震灾区重大地质灾害防治工程项目资金管理暂行办法》（四川省国土资源厅，2008年）；
5、其他现行相关法律法规。
10 / 13
勘察设计合同
二、费用预算
根据该处不稳定斜坡灾害点的基本情况，本次工作主要采用地形图测量、地质调查测绘、现场试验、室内资料整理等方法进行，费用预算也围绕该四部分进行，各部分预算如下：
①地形图测量：
计算方法及依据：测图比例为1：200。由于该灾害点规模较小，测量面积也较小，属于“小型工程测量”。根据《工程设计收费标准》2002年修订版，“小型工程测量”按组日进行计费，当<3组日时，按3组日计算收费，每组日1000元。同时测量应计技术工作费为实物工作费用的22%。
最终计费：本次按照5个组日进行预算，测量实物工作费为5000元；技术工作费为1100元；测量总费用6100元。
②地质测绘：
计算方法及依据：工程地质测绘比例为1：200，场地复杂程度为中等。根据《工程设计收费标准》2002年修订版，收费基价为22950元/km，2然后按照灾害点的规模确定测绘面积。同时测绘应计技术工作费为实物工作费用的120%。
最终计费：本次按照0.35km进行预算。工程地质测绘实物工作费2为8032.5元；技术工作费为9639元；工程地质测绘总费用17671.5元。
③其他
该项费用主要为涉及的山地工程及试验工作量，由于目前难以确定具11 / 13
勘察设计合同
体工程量,因此本次预算按照5000元计。
④报告编制
根据《四川省地震灾区重大地质灾害防治工程项目资金管理暂行办法》规定，施工图设计费按照《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》工程设计收费基价的60％执行，最少不低于5.4万元。设计收费基
价表中的计费额以经审定的治理工程概算中的建安工程费为准。该处应急排危地质灾害点治理工程概算费用为20万，故设计费用按照5.4万元的保底费用计算。
⑤费用合计
预算费用=测量费用+测绘费用+其他+报告编制费用，计算过程见下表:
**不稳定斜坡应急排危除险项目
勘查及施工图设计费用预算表
计算结设工单调价（元取费基系5000.001005.0组20小型工程测量1100.0022技术工作6100.00
工22950.38032.k中等复杂场工程地质测绘1:20地120963技术工作水文地质计
17671.5小测绘12 / 13
勘察设计合同
岩5000115000项山地工程及试验勘土3工探5000.00 小计
程
4工程勘查技术工作费10739.00
5工程勘查实物工作费18032.50
628771.5合计
540001540001项报告编制费
7小计54000
总计882771.5
后取整费用40000下浮951%
不稳定斜坡应急排危除险项目勘查及施工图按照以上的计算方法，**后舍零取整为元。在预算价格的基础上下浮82771.551%设计费用为元。40000
13 / 13
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
建设工程勘察设计合同(正式版)文本The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名
称和日期，做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
YOUR LOGO 2020版最新勘察设计合同范本 The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
2020版最新勘察设计合同范本 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 编号：勘字__________号 订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建筑设计院)，根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 第三条工程地点 第四条工程范围 第五条取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于________年____月____日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1.填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。” 2.清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影
文件编号：RHD-QB-K7544 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程勘察设计合同范本标准版本
建设工程勘察设计合同范本标准版 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方（甲方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 承包方（乙方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形
合同编号： 建设工程勘察设计合同 工程名称：省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程工程地点：云浮市 发包人(甲方)：云浮市交通运输局地方公路管理站 设计人(乙方)：广东省衡通路桥设计咨询有限公司 签订日期：年月日 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
发包人（全称）：云浮市交通运输局地方公路管理站 设计人（全称）：广东省衡通路桥设计咨询有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程 2.工程内容及规模 本工程桩号范围为K91+700~K114+500，共十四处灾毁，主要工程内容包括边坡防护工程和安全设施等，灾毁修复路段共长0.790km，总造价约为524万元，其中建筑安装工程费约为427万元。 本项目按三级公路标准设计，设计速度30 km/h，路基标准宽度8.5米。 3.工程所在地地址：云浮市 二、工程设计范围、阶段与服务内容 方案设计、预算编制及后续服务、工程勘察（调查）。 三、工程设计周期及提交成果文件数量 双方约定从签订合同30日内完成提交成果，提交份数为 8 份。 四、合同签约合同价及付款方式 经双方协商一致，本项目签约合同价为人民币￥272,500.00元（大写：贰拾柒万贰仟伍佰元整）。 1、合同生效后，乙方向甲方交付设计文件后一个月内结清。 2、甲方向乙方拨付费用时，乙方应向甲方提供等额税务发票。 3、双方委托银行代付代收有关费用。 五、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 1、合同条款及其附件；
建设工程勘察设计委托合 同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程勘察设计委托合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方：_________（以下简称甲方） 承包方：_________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计
协议编号：LX-FS-A59665 工程勘察设计合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程勘察设计合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 工程名称： 合同编号： 发包人： 勘察人： 签订日期： 发包人：勘察人： 发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一
致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：详见委托书 1.6发包方式：/ 1.7预计勘察工作量： 1.8工程内容：工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 勘察设计合同
编号：FS-DY-20860 勘察设计合同 编号：勘字____号 订立合同建设单位（____）与勘测单位（____建筑设计院），根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和____省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 ____________ 第三条工程地点 ____________ 第四条工程范围 ____________
第五条取费标准按中财委（____）财经工基价字第xxx 号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%（一般设计一次按60%），其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1. 填写“拟建筑（构）物性质及工程地质勘测要求（本院设计由承担设计室填写）。” 2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。 3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。 4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具（或承担运输费用），如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。 5. 测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料
合同主要条款 甲方：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会 乙方： 甲方通过公开招标确定委托乙方承担北太路升级改造及三个园区标志工程可行性研究报告编制和勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 一、本合同设计项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容。 二、工期 2.1设计工期：中标人应在设计合同签订后个工作日内完成方案，方案确定后工作日内完成初步设计（含概算编制），初步设计审查批准后工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后个工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.2%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。 2.2勘察工期：中标通知书发出后个工作日内提供勘察方案，勘察方案经发包人同意后个工作日内提交勘察初步成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.2%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。 2.3可行性研究报告编制工期：中标通知书发出后个工作日内提交初步成果，经发包人审核后个工作日内提交正式成果，经发改
三、合同费用 根据《广东省物价局、广东省计划委员会转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（粤价〔2000〕8号）和《工程勘察设计收费管理规定》计价格〔2002〕10号测算，暂定383万元，最终以概算财评审定价为准。其中可行性研究报告编制费19万、设计费334万元、勘察费30万元（含工程测量费、岩土工程勘察费、工程物探费等）。 四、支付方式 4.1可行性研究报告编制费： 合同生效个工作日内，支付可行性研究报告编制费的20％，即人民币3.8万元；可行性研究报告经发改部门批准后10个工作日内支付余款。 4.2勘察费： 4.2.1本合同生效后个工作日内，甲方向乙方支付合同勘察费暂定金额的20％。 4.2.2乙方完成勘察任务，提交相关报告经甲方确认，并经概算评审后，甲方向乙方累计支付至概算评审勘察费的70％。 4.2.3工程竣工验收并取得竣工验收报告后，甲方向乙方累计支付至概算评审勘察费的100%。 4.3设计费： 4.3.1本合同生效后个工作日内，甲方向乙方支付合同设计费暂定金额的20％。 4.3.2乙方在完成初步设计，取得初步设计批复文件，并经概算评审后，甲方向乙方累计支付至经概算评审设计费的40%。 4.3.3乙方在完成施工图设计，取得施工图设计审查报告，并经施工图预算评审后，甲方向乙方累计支付至按概算评审设计费的70%。 4.3.4工程竣工验收并取得竣工验收报告后，甲方向乙方累计支付至概算评审设计费的100%。 五、双方责任 5.1甲方责任 5.1.1.规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、
发包方：_____________________ 承包方：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守 第一条工程名称____________________________________； 工程地点____________________________________； 工程规模____________________________________； 工程投资____________________________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （1）_________________________ （2）_________________________ （3）_________________________ 3．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1．承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由
案例分析1 原告寻乌县市场开发建设有限公司诉被告地矿赣州地质工程勘察院建设工程勘察合同纠纷一案，本案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原、被告双方的委托代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称，我公司于2005年初在寻乌县城城北开发区投资开发“寻乌农资、建材、摩托车批发市场”，实施建筑工程项目前，于2 005年5月24日与被告签订《建筑工程勘察合同》，合同约定：我公司将“寻乌农资、建材、摩托车批发市场”的土地地质工程勘察项目发包给被告，我公司支付勘察费3.6万元给被告，被告应于2005年6月17日按照现行国标GB－50021的技术标准提交勘察成果资料给我公司，合同还约定了各自的责任和违约责任等。后我公司将被告勘察的地质承载力数值交付浙江省天正设计工程有限公司进行建筑工程设计，在建筑工程基础开挖后浇注基础前，请寻乌县建设局建筑材料检测站对地基承载力进行轻便触探检测，该检测站经检测于2005年8月22日出具《地基承载力试验报告单》，检测结果为各触探检测点承载力标准值均不符合设计要求。2005年8月24日，工程监理单位发出《工程暂停指令》，工程停工。同日，我公司书面函告被告重新对地质进行勘探，并要求在1周内重新出具正确的地勘报告。被告接函后未带任何勘测设备也未到现场看过，表示在约定时间内无力重新出具地勘报告。无奈，我公司为减少损失而另行与宁都县建筑勘察设
计院勘探队达成勘察事项进行重新勘测。由于被告提交的勘测数值错误，造成原告重复支付宁都勘测院勘测费5万元，重复设计费5万元，停工窝工损失6.6520万元及投资利息损失1.57784万元。我公司多次与被告联系协商处理我公司遭到的损失问题，但均受到被告拒绝。为此，依照我公司与被告订立的合同第五条第二款第（二）项及《合同法》第二百八十条之规定向法院提起诉讼，请求法院判决被告赔偿我公司经济损失计人民币18.22984万元，并由被告承担本案诉讼费用。 被告辩称，我院接到原告要求在1周内重新出具正确的地勘报告的函件后，即指派高级工程技术人员赶赴现场，并于8月28日、8月30日前完成了对承载力存在差异的3号楼和8号楼所在地的重新勘查、勘验工作，并向原告提交了《地基验槽报告》及相应附图三份，补充完善了勘察报告，并将完善的上述三份报告即刻传真给了设计单位浙江杭州天正建筑设计院。此后，原告再也没有要求我院做任何地勘工作，也没有就勘察事宜提出问题，而非原告所称“未去现场也未出具地勘报告”，更谈不上我院“表示无力重新出具地勘报告”。原告称由于我院勘测提交的数值错误，造成原告各项损失18.229840万元没有道理，更与事实不符。我院通过重新勘察、勘验，向原告提交了合格的勘验报告。我院完成的勘察工程内容工作对象规模是整个市场13栋房屋的地质情况，勘察工作内容包括场地岩土工程条件及其分析评价及地基基础方案与基础施工建设等大量内容，而不仅仅是承载力这一单向指标数值，出现问题的也仅仅是13栋房屋中的两栋（即3号、8号）房屋的地基承载力误差（但此后止已纠正），不能据此
竭诚为您提供优质文档/双击可除工程勘察设计总承包合同范本 篇一：xxxx项目勘察设计施工总承包招标投标文件xxxx项目勘察设计施工总承包招标 投 标 文 件 投标人：xxxxx公司（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 二o一三年十月二十九日 目录 一、投标函及投标函附录 （一）投标函 （二）投标函附录 （三）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明二、授权委托书 （一）授权委托书
（二）法定代表人身份证明 三、联合体协议书 四、投标保证金 五、价格清单 （一）价格清单说明 （二）价格清单 六、承包人建议书 （一）图纸 （二）工程详细说明 1、勘察工程详细说明 2、设计工程详细说明 3、建筑安装工程祥细说明（三）设备方案 （四）分包方案 （五）对发包人要求错误的说明（六）其他 a、勘察质量标准 b、设计质量标准 c、施工质量标准 七、承包人实施计划 第一部分项目概述 一、项目简要概述
二、项目范围 三、项目特点 第二部分总体实施方案 一、项目目标 二、项目的实施组织形式 三、项目阶段划分 四、项目工作分解结构 五、对项目各阶段工作及文件的要求 六、项目分包和采购计划 七、项目沟通与协调程序 第三部分项目实施要点 一、勘察实施要点 二、设计实施要点 三、采购实施要点 四、施工实施要点 五、试运行实施要点 第四部分项目管理要点 一、合同管理要点 二、资源管理要点 三、质量控制要点 四、进度控制要点 五、费用估算及控制要点
六、安全管理要点 七、职业健康管理要点 八、环境管理要点 九、沟通和协调管理要点 十、财务管理要点 十一、风险管理要点 十二、文件及信息管理要点 十三、报告制度 八、资格审查资料 （一）投标人基本情况表（施工） 投标人基本情况表（勘察） 投标人基本情况表（设计） （二）近年财务状况表（施工） 近年财务状况表（勘察） 近年财务状况表（设计） （三）近年完成的类似项目情况表（施工—1） 近年完成的类似项目情况表（施工—2）近年完成的类似项目情况表（施工—3）近年完成的类似项目情况表（勘察—1）近年完成的类似项目情况表（勘察—2）近年完成的类似项目情况表（勘察—3）近年完成的类似项目情况表（设计—1）近年完成的类似项目情况表（设计—2）近年完成的类似项目情况表（设计—3）
工程勘察设计合同3篇 新完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程勘察设计合同3篇新完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 工程勘察设计合同样本一 委托方(甲方)：_______________ 地址：____________邮码： ____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 承包方(乙方)：_______________ 地址：____________邮码： ____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-006659 建设工程勘察合同(最新版)
建设工程勘察合同(最新版) 建设单位（甲方）：________________ 地址：____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人：______________________ 职务______________________________ 勘察单位（乙方）：________________ 地址：____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人：______________________ 职务______________________________ 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。
第二条勘察的范围、进度和质量________________________。 第三条甲方的义务 1．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2．在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 3．甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。4．甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务 1．乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
合同编号：勘察设计合同 甲方： 乙方： 签约时间： Word模板A4打印标准格式可随意修改
勘察设计合同 编号：勘字__________号 订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建筑设计院)，根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 ______________________________________________________________ __________________ 第三条工程地点 ______________________________________________________________ __________________ 第四条工程范围
______________________________________________________________ __________________ 第五条取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1. 填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。” 2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。 3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。
精选范本,供参考！ 电力工程勘察设计合同 发包人：某某建设集团某某置业投资有限公司（以下简称甲方） 承包人：某某电力设计股份有限公司某某分公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 法律、法规的有关规定，经协商，甲乙双方达成如下协议: 一、项目主要内容与技术经济效果 项目名称：某某国际大酒店、某某花园小区配电工程 根据甲方的委托，乙方对某某国际大酒店、某某花园小区配电工程进行详细的勘察设计，其服务的主要内容如下： 1. 对所委托的工程进行现场踏勘、收集资料，并按建设部有关规范、 规程和现场实际情况进行分析论证和经济、技术比较，提供合理、可靠、安全的方案。 2.对变电所工程，则须对该工程的电气平面布置、开关柜选型、二次保护等内容提供详细的设计技术文本和设计资料。 3.对土建工程，提供甲方所需要的技术文本和资料。 4.项目的主要服务指标。
二、项目实施计划、进度、期限、地点 1.进度和期限： 2011年月日开工； 2011 年10 月底前，乙方向甲方提交经验收合格的勘察设计技术资料及设计文本8份等文件资料。 2.地点：某某市某某区。 精选范本,供参考！三、甲方承担的工作内容与责任： 1.提供必要的基础资料，并对其完整性、正确性负责。 2.在有关人员进入现场勘察作业时，应提供必要的生活和工作条件，其费用由乙方负担。 3.按国家有关规定付给勘察设计费，即万元。 4.维护乙方提供的所有成果和文件，不得擅自修改和转让给第三方重复使用。 5.在踏勘和勘察定位时，派专人配合。 6.因勘察定位需要而造成的农作物及其它损坏、赔偿费用由甲方承担。 7.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。 四、乙方承担的工作内容与责任
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 2020最新勘察设计合同范本 The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
2020最新勘察设计合同范本 编号：勘字__________号 订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建筑设计院)，根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 __________________________________________________________ ______________________ 第三条工程地点 __________________________________________________________ ______________________
第四条工程范围 __________________________________________________________ ______________________ 第五条取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1. 填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。” 2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。 3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。 4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输
建设工程勘察设计合同正式版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-008764
建设工程勘察设计合同正式版 委托方____（以下简称甲方） 承包方____（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定， 经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条双方责任 １．甲方责任 （一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。 委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设项目勘察设计合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设项目勘察设计合同 甲方：_______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
［建设工程设计合同］ 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 合同编号: _____________________________________ （由设计人编填） 设计证书等级：________________________________ 发包人：______________________________________ 设计人：______________________________________ 签订日期：____________________________________ 协议书： 发包人：_________________________________________________ 设计人：_________________________________________________ 发包人委托设计人承担程设计，工程地点为经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料 2.3设计人采用的主要技术标准是： 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优 先次序来判断： 3.1合同书 3.2中标函（文件）
附件3 合同编号： 建设工程勘察设计合同 工程名称： 工程地点: 发包人： 勘察设计人： 勘察设计证书等级： 签订日期： 签订地：山西晋城
发包人：[与营业执照一致] 勘察设计人：[与营业执照一致] 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经发包人、勘察设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条勘察设计依据 2.1 发包人给勘察设计人的委托书或勘察设计中标文件。 2.2 发包人提交的基础资料。 2.3 勘察设计人采用的主要技术标准是：[列明采用的具体技术标准]。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1 合同书。 3.2 中标函。 3.3 发包人要求及委托书。 3.4 投标书。 第四条工程概况 4.1 工程名称：[写明工程名称的全称]。 4.2 工程批准、核准或备案文号：[根据工程具体情况填写]。 4.3 工程内容及规模：[写明工程详细规模、特征等内容]。 4.4 工程所在地详细地址：[写明工程具体地点]。 4.5 工程投资估算：[根据工程具体情况填写]。 4.6 工程进度安排：[根据工程具体情况填写]。
4.7 工程主要技术标准：[根据工程具体情况填写]。 第五条工程勘察设计范围、阶段与服务内容 5.1 工程勘察设计范围：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 5.2 工程勘察设计阶段：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 5.3 工程勘察设计服务内容：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 第六条发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间 6.1 资料: [根据工程勘察设计具体情况填写]。 6.2 提交地点：[根据工程勘察设计具体情况填写] 。 6.3 提交时间：[根据工程勘察设计具体情况填写] 。 6.4 勘察设计人指定的接收人为：[据实填写]。 6.5 勘察设计人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。 6.6 勘察设计人指定的电子邮箱：[据实填写]。 第七条勘察设计人向发包人交付的勘察设计文件、份数、地点及时间 7.1 文件份；文件份；文件份。 7.2 文件交付地点：[据实填写]。 7.3 文件交付时间：[据实填写]。 7.4 发包人指定的接收人为：[据实填写]。 7.5 发包人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。 7.6 发包人指定的电子邮箱：[据实填写]。 在提供上述纸质文件的同时，提供一套不侵犯知识产权的电子版文件。 第八条勘察设计费[以下几种方式只可选择一种，也可根据招标等实际情况据实填写，但应明确风险范围和计算、调整方法] 第一种方式： 本合同勘察设计费总价为：人民币（大写）（￥元）包干，包含全部风险，不因工作量增加及工作周期延长而调整。 其中：勘察费：；设计费：。 第二种方式：