XXXX年中低压配网项目勘察设计合同
合同编号：
项目编号：
签订地点：
电力工程勘察设计合同
工程名称：XXXXXX年中低压配网项目
工程地点：
合同编号：
发包人：广东电网公司XX供电局
设计人：XXXXX电力设计有限公司
签定日期：20XX年XX月日
第一部分协议书
发包人（全称）：广东电网公司XX供电局
设计人（全称）：XXXX电力设计有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，按广州建交（公专）中字【2011】第【2033】号的中标通知书，发包人委托设计人承担XXX中低压配网项目勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
一、本合同项目的名称、阶段、规模及设计内容：
1、项目名称：XXXXXXX年中低压配网项目工程设计。
2、设计内容：对XXXXXXX年中低压配网项目进行方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图设计、概算编制、施工图预算编制和编制竣工图、电子化移交等相关服务。
3、工程建设规模：XXXXXXXXXX年中低压配网项目工程设计
二、双方协议：
(一)、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。
(二)、下列文件均为本合同的组成部分：
1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议；
2、设计任务通知书；
3、本合同专用条款；
4、本合同通用条款；
5、发包人在设计任务通知书中提供的工程技术资料。
上述文件应互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
(三)、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。
(四)、发包人向设计人承诺，保证按本合同规定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。
(五)、合同生效：本合同自签定之日起生效。
(六)、合同签订：
合同签订时间： 2012年月日
合同签订地点：XXX供电局
建设单位(公章)：设计单位(公章)：
地址：地址：
法人代表(签名)：法人代表(签名)：
委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：
经办人：经办人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
传真：传真：
邮政编码：邮政编码：
联系人：联系人：
第二部分通用条件
1 概述
1.1 定义
输变电工程项目设计招投标合同文本中以下的用词及词语除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予的含义：
1.1.1 合同：指本合同条件(通用条件和专用条件)、中标通知书、协议书以及其它明确列入中标通知书或协议书中的此类进一步的文件；
1.1.2 委托方：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程勘测设计价款能力的当事人。
1.1.3 承包方：具有承包主体资格并被委托方接受的当事人。
1.1.4 项目建设单位：项目法人在工程项目的委托代理单位，具体负责工程项目合同的签署及履行，是工程项目的具体执行者，代表项目法人履行项目管理职责。
1.1.5 投标书：指承包方为工程项目向委托方提供的，按合同条款规定并为中标通知书所能接受，为工程而作的有报价的建议书。
1.1.6 定金：指委托方与承包方订立合同之后，为了证明合同的成立和保证合同的履行，委托方向承包方预先付给的一定数量的货币。(指合同生效后，一个月内委托方向承包方预付的数额定金，合同结算时，定金抵作勘察设计费)。
1.1.7 中标通知书：指委托方正式接受承包方投标并准备谈判的通知。
1.1.8 工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
1.1.9 合同价款：指根据合同条款，用以支付承包方为完成勘察设计及有关工作应付的总金额。
1.1.10 不可抗力：不能预见、无法避免又不能克服的客观强制力量。
1.1.11 合同协议：结合具体工程，委托方和承包方协商后签订的书面协议。
1.2 合同文件及解释顺序
合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：
1.2.1 双方协商同意的变更、纪要、协议；
1.2.2 协议书；
1.2.3 中标通知书；
1.2.4 投标书；
1.2.5 合同条件的专用条件；
1.2.6 合同条件的通用条件；
1.2.7 承包方在投标文件中提供的有关技术资料及图纸；
上述文件应互补充和解释，如有不清或互相矛盾时，以上面所列顺序在前为准。
1.3 合同文件使用语言、文字和适用法律：
合同文件使用汉语或专用条件约定的语言书写和解释、说明。
适用于合同文件的法律是国家的法律，法规，及专用条件约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
勘察设计中必须使用专用条件约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用专用条件约定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。
委托方要求使用国外标准、规范的，应无偿提供中文译本或英文本。
2 双方责任
2.1 委托方责任
2.1.1 应尊重承包方根据国家或行业有关标准规定进行勘察设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；
2.1.2 提供本工程前期有关基础资料，如该工程项目的计划立项、可研批复文件（含地质勘探资料）；国土管理部门对变电站站址用地预审批复（或用地规划许可证）；城市规划部门同意征地及地方村镇或权属单位对线路走廊的确认的有关协议；
2.1.3 应按合同规定向承包方支付勘察设计费；
2.1.4 负责对外的联系工作，提供与工程建设及将来运行有关的土地征用、进站道路、水源、电源、地下有关设施、城市规划、地震、环境保护要求、设备技术协议或合同有关资料。
2.1.5 负责协调勘察设计过程中与有关单位的配合问题。
2.1.6 设计版权归双方共同所有，未经承包方同意，委托方对承包方交付的
设计文件和勘察结果不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目；
2.1.7 委托方聘请工程监理时，应明确所赋予监理方代行的责任，义务，权利和工作范围，除非在本合同中明确规定外，监理方无权变更或免除承包方在合同中的任何职责，义务和责任；
2.2 承包方责任
2.2.1 按照国家及行业现行的有关标准、规程、规范进行勘察设计工作，严格掌握设计标准，严格控制工程造价；
2.2.2 按本合同专用条件第3条规定的内容、时间及份数向委托方交付施工图设计、施工图预算（含工程量清单）和竣工图，并对该工程范围内的施工图设计（含施工图预算）和竣工图编制的完整性，正确性及时限性负责，对该工程造价负责；
2.2.3 应按照合同的规定和投标书中有关质量方面的承诺进行勘察设计的组织和具体实施，确保初步勘察设计和施工图设计质量；
2.2.4 应按行业规定和合同要求做好工程建设全过程的勘察设计（应包括但不限于施工图设计、编制施工图预算、编制竣工图、调试投产、竣工验收、派出现场工代协调服务）服务等工作，为开展现场设计和服务工作所需的费用均包含在投标报价的内；
2.2.5 应依据合同接受委托方聘请的工程监理方的监理。工程监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为不应变更或免除承包方的责任；2.2.6 本工程勘察设计项目禁止中标后非法转让和非法分包，严禁出卖图章、图签的行为；岩土工程勘察部分允许分包，但分包单位必须具备岩土工程勘察丙级或以上资质，且需经招标人同意。
2.2.7 设计版权归双方共同所有，未经委托方同意，不得向第三方扩散、转让委托方提交的有关的典型设计图纸及资料；
2.2.8 应协助工程项目建设单位办理有关报建工作；
2.2.9 在工程项目勘察设计中不得指定建筑材料、设备的生产厂或供应商。
2.2.10负责向设备、材料厂家提交本工程有关的设备、材料技术规范书；负
责向委托方及施工单位进行施工设计技术交底；负责处理有关设计问题和参加竣工验收；按时限负责向委托方交付施工图预算，参加上级组织的施工图预算审查，根据审查结论负责对内容必要调整补充并依时完成；负责向委托方交付竣工图文件的编制。
2.2.11 及时、准确地在工程项目中使用广东电网公司电网工程项目管理系统。
2.2.12 及时、完整地移交相关设计竣工资料的电子文件。
3 设计工期及有关资料份数：
3.1工程设计工期
3.1.1提交主要设备材料清册及全部一次设备技术条件书时间：可行性研究报告审查后5天（日历天）内，有关资料 6 份；
3.1.2提交施工图及施工图预算（含工程量清单）时间：合同签订后20日内完成，有关资料 8 份（含电子版）；
3.1.3提交竣工图时间：工程竣工后30天（日历天）内，有关纸质资料 8 份,电子版 1 份。
4 审查、确认
4.1 审查
承包方应按国家及电力行业有关设计规程、规定，按时呈交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的图纸文件和资料（包含另委托的设计项目）供委托方审查，委托方负责审查的安排。
承包方交付设计文件后，应参加有关上级审查，并在5天（日历天）内根据审查结论负责不超过合同规定范围内的必要修改补充。若审定的设计原则有重大变更而重作或修改设计时，提交初步设计时间按上述条款重新起算，双方另补充签合同或协议。
4.2 确认
4.2.1 委托方将按时组织并对提交的施工图设计阶段图纸和施工图预算（含
工程量清单）进行确认和会审工作；
4.2.2 确认或会审意见如造成非承包方原因的勘察设计的返工，其返工费用由委托方负责，如属承包方责任，则不应增加勘察设计费用。
5 合同价款与支付
5.1.1本合同价款由发包方和承包方依据工程总投资在合同专用条件约定。
5.1.2本工程发包方与承包方签订可调价合同。
5.1.3 如果发生本工程实际投资额比估算价款增加或减少时，合同价款作相应的增加或减少调整。依据调整后的工程总造价作为竣工结算价款计算基础。
5.1.4其它原因导致要调整合同价款的，由双方依据有关法律、法规友好协商解决。
5.1.5合同生效后，一个月内委托方向承包方支付合同款额的30%，作为预付款；
5.1.6概算、施工图和施工预算完成后，在项目已立项批复，资金到位后两个月内支付合同额的50%；
5.1.7 编制竣工图移交，且工程结算完成后一个月内支付勘察设计结算款（除去质保金）的尾款；
5.1.8质保金为合同款的5%，在工程保修期满一年后，经招标方、监理单位查核无设计方面的问题，一个月内付清。
5.1.9每次付款前承包方需提供发票。
5.2 其他支付：招标方应按照本合同通用条件第5条的要求和委托支付。
6 违约
6.1 委托方或承包方违反本合同规定造成损失的应承担违约责任；
6.2 承包方将本工程的勘察设计项目非法转让和非法分包的，按国务院颁布的《建设工程勘察设计管理条例》有关规定给予处罚；
6.3承包方因勘察设计质量低劣引起返工造成损失的，应继续完善勘察设计任务，并根据现行的《广东电网公司电力工程质量奖惩办法》的有关规定给予处罚，并对造成直接损失的大小扣减勘察设计费；
6.3.1 承包方提交的工程项目技术方案应与投标时的技术方案一致，提交的工程投资估算应控制和符合广东电网公司最终下达的工程项目投资估算内。由于提交工程项目技术方案和估算与广东电网公司最终下达的工程项目投资估算不符，造成超出工程项目估算10％以上～20％以内，一次性扣勘察设计费总额的3％；超过20％以上的，一次性扣勘察设计费总额的5％（非承包方原因造成的除外）。
6.3.2 由于承包方设计的原因，造成该工程不能达标投产，一次性扣勘察设计费总额的5%。
6.3.3 由于承包方原因发生重大设计变更，每次扣减设计费3万元。由于承包方原因发生的设计变更（含设计联络单）累计增加的工程投资（包括直接工程费、间接费、税金和编制年价差等），经监理、施工、建设单位三方共同确认形成报告后，超出批复初设概算的基本预备费的35%以上的，扣余留质保金总额的100%。
6.4 由于承包方勘察、设计错误造成重大工程质量事故，承包方除负责采取补救措施外，按《广东电网公司电力工程质量奖惩办法》有关规定给予处罚，并应免收受损失项目的勘察设计费，另根据损失程度计算直接损失金额向委托方偿付赔偿金，赔偿金最高不超过免收的勘察设计费。
6.5 由于承包方自身原因，延误了按本合同专用条件第 3条规定的设计文件交付时间的，每逾期延误10天（日历天），每次分别扣减该项目总设计费的千分之三；当逾期延误一个月以上时，按上述原则加倍处罚，逾期罚款总额不超过本项目的勘察设计费合同总价的10%。
6.6 承包方未能及时、准确、完整地在工程管理系统中录入数据并经书面警告的，工程竣工结算时，最高扣减10万元。
6.7 承包方应严格执行广东电网公司标准设计方案，采用特殊方案的应经委托方审批。执行标准设计不力的退回给承包方整改，并按最高不超过10万元扣减设计费，承包方承担由此引起的所有工期和费用风险。
6.8 由于委托方违约变更和修正该设计项目建设规模、线路路径的，以致造
成设计方返工或增加工作量时，双方应国家有关规定及标准经协商签订补充合同（或协议），委托方应按设计方所耗工作量向承包方支付返工费或追加工作量的补偿。
6.9 若委托方提交本工程有关资料超过规定期限（期限30天以内）（日历天）的，承包方交付设计文件时间顺延；规定期限超过30天以上时（日历天），双方可重新商定提交设计文件的时间；
6.10 在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，承包方未开展设计工作的，不退还委托方已付的定金；已开始工作的，委托方应根据承包方已进行的实际工作量，经核定后按实支付费用；
6.11 合同生效后，承包方要求终止或解除合同，应双倍返还定金。
7 现场服务
7.1 承包方对所承接该建设项目应负责配合有关施工进行技术交底服务，解决施工过程中有关设计问题；负责所有设计变更（含设计通知单）并同时提交施工预算增减表；根据工程进度情况负责派驻现场设计代表；负责向设备、材料厂家提交本工程有关的设备、材料技术规范书；参加有关设备材料的招投标；参加工程协调会、隐蔽工程验收、整组调试、启动及工程竣工验收；
7.2 承包方应成立现场工代组，并对现场服务应及时、有效。在工程施工的各阶段和调试期间应派常驻现场的设计代表，设计代表应精通设计意图，并有独立解决现场问题的能力。现场调度会应由项目设总（或更高级别的领导）及相关的设计人员参加。
7.3 在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，委托方可提供必要的工作、交通、通讯和生活条件的方便，但在勘察设计人员进入现场作业或配合施工期间所有的人员的食宿、交通、通讯和生活费用自理。
8 保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
9 争议与索赔
9.1 争议：招、投标双方因合同发生争议时，应通过友好协商解决，协商不能达成协议，要求调解、仲裁、或诉讼的，可按专用条件的约定，采用以下一种或几种方式解决：
9.1.1 向电力行业主管部门请求调解；
9.1.2 向有管辖权的仲裁机关申请仲裁；
9.1.3 向有管辖权的人民法院起诉。
除在仲裁裁决中另有规定外，仲裁费用应由败诉方承担。仲裁期间，除与仲裁有关的部分外，双方应继续履行合同规定的各自的义务。
9.2 索赔：
9.2.1 承包方可按以下规定向委托方索赔：
9.2.1.1 有正当索赔事件理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
9.2.1.2 索赔事件发生后20天内（日历天），向委托方发出要求索赔的通知；
9.2.1.3 委托方在接到索赔通知之日起，20天（日历天）内给予响应，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据，委托方在接受承包方进一步的补充索赔理由和证据后之日起，应在20天（日历天）内未予答复，未予答复的视为该项索赔已经认可。
9.2.2 委托方可按以下规定向承包方索赔：
9.2.2.1 有正当索赔事件理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
9.2.2.2 索赔事件发生后20天内（日历天），向承包方发出要求索赔的通知；
9.2.2.3 承包方在接到索赔通知之日起，20天（日历天）内给予响应，或要求委托方进一步补充索赔理由或证据，承包方在接受委托方进一步的补充索赔理由和证据后之日起，应在20天（日历天）内给予答复，未予答复的视为该项索赔已经认可。
10 其它
10.1 若该工程有外购进口设备和材料的设计工作时，从询价，对外谈判，国外技术考察直至建成投产的各个阶段，根据需要吸收承包方有关人员参加，
出国费用除制装费外，其他费用由委托方支付；
10.2 承包方办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用；
10.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，招、投标双方应及时协商解决；
10.4 根据委托方要求，承包方可从事以下超出本工程的勘察设计范围外的工作（包括但不限于）：
⑴应委托方要求，进行本工程项目勘察设计工作范围以外的工作；
⑵质保期限满后，如需继续发生现场服务；
超出上述工作范围外工作的按国家、电力行业有关规定和标准给予合理补偿，费用由双方协商另签协议解决。
10.5 本合同未尽事宜，招、投标双方可另签订补充协议，补充协议与该工程勘察设计合同具有同等法律效力；
10.6 合同有效期：本合同经双方代表签字盖章后生效，在本工程勘察设计质保期满后，结清勘察设计费后自行失效。
10.7 合同份数：合同正本2份，具有同等效力，由招、投标双方签字盖章后各持一份分别保存。副本份数按专用条件规定。
第二部分专用条件
专用条件中有关条款为下述情况下的条款：即通用条件中的规定所涉及的需在专用条件中阐明替代解决办法的条款。如果在专用条件中未给出替代解决办法，则应按通用条件中的规定执行。
1.3 合同文件使用语言、文字和适用法律：
勘察设计中应使用的国家标准、规范；行业和工程所在地省级地方的标准规范为（包括但不限于）：
（1）《电力系统设计技术规程(试行)》 SDJ161-85
（2）《电力系统设计内容深度规定》 SDGJ60-88
（3）南方电网10kV配网工程典型设计及典型造价（2011年版）；
（4）《电力工程电缆设计规范》；
（5）《10kV及以下变电所设计规范》；
（6）《供配电系统设计规范》；
（7）《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》以及其它和本工程有关的规范、标准、规程等。
2.1.2 向承包方提供本工程前期有关资料及时间为：
本工程前期有关资料。
交付时间：合同签订后10日内。
2.1.4负责对外的联系工作向承包方提供有关资料及时间为：
本工程有关资料。
交付时间：合同签订后10日内。
3 设计工期及有关资料份数：
3.1提交主要设备材料清册及全部一次设备技术条件书时间：可行性研究报告审查后5天（日历天）内，有关资料 6 份；
3.2提交施工图及施工图预算（含工程量清单）时间：合同签订后20日内完成，有关资料 8 份（含电子版）；
3.3提交竣工图时间：工程竣工后30天（日历天）内，有关纸质资料8 份,电子版 1 份。
5.1 暂定合同价款：人民币XXXXXXX元(大写：XXXXXXX元整)。本合同的最终合同价款：合同双方在施工图预算审定批复后，按照（施工图预算审定批复勘察设计费×中标费率XX.XX%）进行计算，确定本合同的最终合同价款。
金额单位：万元
5.1.1 合同款预付及支付时间与款项金额：
（1）合同生效后，一个月内委托方向承包方支付合同款额的30%，作为预付款；
（2）概算、施工图和施工预算完成后，在项目已立项批复，资金到位后一个月内支付合同额的60%；
（3）编制竣工图移交，且工程结算完成后一个月内支付勘察设计结算款的尾款；
（4）每次付款前承包方需提供发票。
合同款的支付方式：转账；
转帐银行：
帐号：
9.1 争议的解决程序为：双方友好协商解决；协商解决无效时，向
电力行业主管部门请求调解。
10.4其它服务支付：应委托方要求，承包方可从事超出本工程的勘察设计范围外的工作。服务范围如下（包括但不限于）：
(1) 比合同规定的工期提前交付设计文件；
(2) 配合本工程项目中建筑材料、设备的加工订货，编制设备材料技术规范书，参加设备材料招投标工作；
(3) 委托方要求承包方进行对本工程项目勘察设计范围以外的调研和收资工作；
(4) 当非承包方原因引起工程建成移交生产时间超过计划期限时，继续发生的现场服务；
增加的费用在服务发生时由双方协商确定，必要时，另行签定补充协议。
10.5执行广电监[2008]22号文“关于在工程建设和物资采购中推行
廉洁协议书的通知”要求，签署本工程廉洁协议书。
10.6合同份数：合同正本2份，具有同等效力，由双方签字盖章后各持一份分别保存。合同副本 6 份，双方各执3 份。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 勘察设计合同
编号：FS-DY-20860 勘察设计合同 编号：勘字____号 订立合同建设单位（____）与勘测单位（____建筑设计院），根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和____省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 ____________ 第三条工程地点 ____________ 第四条工程范围 ____________
第五条取费标准按中财委（____）财经工基价字第xxx 号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%（一般设计一次按60%），其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1. 填写“拟建筑（构）物性质及工程地质勘测要求（本院设计由承担设计室填写）。” 2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。 3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。 4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具（或承担运输费用），如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。 5. 测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料
电力工程勘察设计合同 （合同编号：） 工程名称：吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出 线间隔、千伏接续工程 工程地点：离石吕梁新区 合同编号： 设计证书等级： 发包人：山西地方电力有限公司离石分公司 设计人：吕梁银桥电力勘察设计有限公司 使用说明 .本合同范本适用于山西地方电力有限公司及所属各分公司委托设计（包括招标设计和非招标设计）合同的签订。 .当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。 .专用条款是对通用条款相应内容的具体阐明、修改和补充，条目应相互对应。如果在专用条款中无特殊说明，则应按通用条款的规定执行。 .当事人的其他约定或补充，可由当事人于专用条款中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。 第一部分协议书 发包人（全称）：山西地方电力有限公司离石分公司 设计人（全称）：吕梁银桥电力勘察设计有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚
实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。 鉴于发包人拟建设吕梁新城安置区电力配套工程新增上安站出线间隔、千伏接续工程（工程名称），并通过年月日的中标通知书（成交通知书）接受了设计人以人民币万元(合同价款)为本工程施工设计阶段设计所做的投标，双方达成如下协议： 一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。 二、下列文件均为本合同的组成部分： 、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议； 、中标通知书； 、投标书； 、本合同专用条款； 、本合同通用条款； 、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。 三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同约定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。 四、发包人向设计人承诺，保证按本合同约定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。 五、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。 六、合同签订： 合同签订时间：年月日 合同签订地点：山西地方电力有限公司离石分公司
电力工程勘察设计合同 发包人：某某建设集团某某臵业投资有限公司（以下简称甲方）承包人：某某电力设计股份有限公司某某分公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规的有关规定，经协商，甲乙双方达成如下协议: 一、项目主要内容与技术经济效果 项目名称：某某国际大酒店、某某花园小区配电工程 根据甲方的委托，乙方对某某国际大酒店、某某花园小区配电工程进行详细的勘察设计，其服务的主要内容如下： 1. 对所委托的工程进行现场踏勘、收集资料，并按建设部有关规范、规程和现场实际情况进行分析论证和经济、技术比较，提供合理、可靠、安全的方案。 2.对变电所工程，则须对该工程的电气平面布臵、开关柜选型、二次保护等内容提供详细的设计技术文本和设计资料。 3.对土建工程，提供甲方所需要的技术文本和资料。 4.项目的主要服务指标。 二、项目实施计划、进度、期限、地点 1.进度和期限： 2011年月日开工； 2011 年 10 月底前，乙方向甲方提交经验收合格的勘察设计技术资料及设计文本8份等文件资料。 2.地点：某某市某某区。
三、甲方承担的工作内容与责任： 1.提供必要的基础资料，并对其完整性、正确性负责。 2.在有关人员进入现场勘察作业时，应提供必要的生活和工作条件，其费用由乙方负担。 3.按国家有关规定付给勘察设计费，即万元。 4.维护乙方提供的所有成果和文件，不得擅自修改和转让给第三方重复使用。 5.在踏勘和勘察定位时，派专人配合。 6.因勘察定位需要而造成的农作物及其它损坏、赔偿费用由甲方承担。 7.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。 四、乙方承担的工作内容与责任 1.按时向甲方提交勘察设计资料，并对质量负责。 2.负责对文件进行技术交底。 3.对甲方提出的合理要求和修改意见，应予考虑和满足。 4.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 5.乙方为本合同项目的服务至施工安装通电结束为止。 6. 提交正式勘察设计技术资料及设计文本8份（按国家计委规定：乙方免费提供设计文本8份，甲方如需要增设计文本份数，增加部分甲方按乙方成本付款）。 五、合同成交总金额 1.合同价款：￥万元，（大写）：万元整。 本合同价为固定总价。除合同价款万元外，不增加任何费用。乙方耗费的人工、设备、资料及其他因履行本合同义务所开支全部费用，均
建设工程勘察设计委托合 同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程勘察设计委托合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方：_________（以下简称甲方） 承包方：_________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计
电力工程服务委托合同 合同编号（甲方）：XSX-2012-07-06 合同编号（乙方）： 委托方（甲方）：徐水县供电有限责任公司 受托方（乙方）：保定红光电器装置长 签订日期：2012年07月05日 签订地点：徐水 2012年07月06日
10KV三中515线路线路计量升级改造 工程服务委托合同协议 委托方（甲方）：徐水县供电有限责任公司 受托方（乙方）：石家庄科林电气股份有限公司 一、委托（受托）任务及内容： 乙方：网络智能电表（带费控）（220/380 1.5（6）A）共计（55）只的制作安装，网络智能电表（带费控）（100 1.5（6）A）共计（15）只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方委托，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。 二、委托方式： 按施工要求进行包工包料。 三、甲方责任： 1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。 2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。 3、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。 4、甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。 四、乙方责任： 1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。 2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。
3、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。 4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。 5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。 6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。 五、其他事项： 1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。 2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。 3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。 4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。 六、工期与验收： 1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。 2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。 3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。 4、乙方负责壹年期内免费保修。 5、竣工时间2012年11月20日完成。 七、合同价款及付款和结账方法： 1、合计金额（大写）： （小写）：
文件编号：RHD-QB-K7544 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程勘察设计合同范本标准版本
建设工程勘察设计合同范本标准版 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方（甲方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 承包方（乙方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形
建设工程勘察设计合同 合同编号: 工程名称： 委托方： 受托方： 签订时间: 签订地点:
使用说明 1．本合同范本适用于国家电网公司各单位大型电力工程勘察设计合同的签订。 2．当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。 3．对本合同范本的修改或补充，可由当事人于“专用条款”中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。 4．合同范本有关其他填写说明见合同条款注释。
目录 第一部分合同协议书 (1) 第二部分通用条款 (4) 第1条定义及组成合同的文件 (4) 第2条双方责任 (5) 第3条设计工期 (8) 第4条审查、确认 (8) 第5条其它服务 (8) 第6条合同价款与支付 (9) 第7条设计文件交付 (9) 第8条现场服务 (9) 第9条违约责任 (9) 第10条索赔 (10) 第11条保险 (11) 第12条不可抗力 (11) 第13条争议解决 (11) 第14条合同生效 (12) 第15条份数 (12) 第三部分专用条款 (13)
建设工程勘察设计合同 第一部分合同协议书 委托方： 受托方： 鉴于委托方拟委托受托方承担工程（以下简称“工程”）的勘察设计工作，且受托方同意接受该委托。为此，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。 第1条工程概况 1.1 工程名称：。 1.2 工程地点：。 第2条勘察设计范围 委托方根据合同需承担的勘察设计工作的范围如下： 第3条合同价款 3.1 合同价款为人民币（大写）(￥)（含税）; 3.2 支付方式见专用条款。 第4条合同依据 4.1 项目核准文件。 4.2 中标通知书。 4.3 设计委托书（如有）。 第5条合同组成部分 下列文件为本合同的组成部分： 5.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件。 5.2 本协议书。
电力工程承包合同 甲方：山东裕隆置业有限公司 乙方：临沂骏通电力工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以承包形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。 第一条工程名称：裕馨嘉园三期工地用地 第二条工程地点：莒南县淮海路 第三条工程内容： 1.安装调试200kVA箱变一台。 2.埋设10KV高压电缆80米。 3.装设高压开关一组。 第四条施工期限：年月日至年月日确因不可抗力或者民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。 第五条合同价款 合同价款总额（大写）（人民币），（小写）￥ 元。 第六条付款方式：甲方于合同签订后两日向乙方支付合同价款的80 %；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。 第七条甲方责任 1.甲方按合同规定拨付工程款。
2.甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。 第八条乙方责任 1按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的监督。 2按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。 3严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》，依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。 第九条验收及移交 1.工程验收:工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。（如因设计和材料存在问题，由乙方负责）。 2.工程移交：工程竣工验收合格后交付甲方。 第十条争议解决 因履行合同所发生的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。如协商不能解决争议，则应将争议提交合同签订的法院进行裁决。除非法院另有裁定，诉讼费用应由败诉乙方承担。在法院诉讼期
勘察设计合同范本甲方:______________________________公司法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________传真:__________________________________联系电话:______________________________乙方:________________________工程勘察院法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________
传真:__________________________________ 联系电话:______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下: 第一条总述 1.1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_________”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。 1.2 “______________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处，占地面积_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积_________平方米。
电力工程勘察设计合同 发包人：_______________________________________（以下简称甲方）承包人：_______________________________________ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 法律、法规的有关规定，经协商，甲乙双方达成如下协议: 一、项目主要内容与技术经济效果 项目名称：某某国际大酒店、某某花园小区配电工程 根据甲方的委托，乙方对某某国际大酒店、某某花园小区配电工程进行详细的勘察设计，其服务的主要内容如下： 1. 对所委托的工程进行现场踏勘、收集资料，并按建设部有关规范、规程和现场实际情况进行分析论证和经济、技术比较，提供合理、可靠、安全的方案。 2.对变电所工程，则须对该工程的电气平面布置、开关柜选型、二次保护等内容提供详细的设计技术文本和设计资料。 3.对土建工程，提供甲方所需要的技术文本和资料。 4.项目的主要服务指标。 二、项目实施计划、进度、期限、地点 1.进度和期限： 年月日开工； 年月底前，乙方向甲方提交经验收合格的勘察设计技术资料及设计文本8份等文件资料。 2.地点：某某市某某区。 三、甲方承担的工作内容与责任： 1.提供必要的基础资料，并对其完整性、正确性负责。 2.在有关人员进入现场勘察作业时，应提供必要的生活和工作条件，其费用由乙方负担。 3.按国家有关规定付给勘察设计费，即万元。 4.维护乙方提供的所有成果和文件，不得擅自修改和转让给第三方重复使用。 5.在踏勘和勘察定位时，派专人配合。
6.因勘察定位需要而造成的农作物及其它损坏、赔偿费用由甲方承担。 7.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。 四、乙方承担的工作内容与责任 1.按时向甲方提交勘察设计资料，并对质量负责。 2.负责对文件进行技术交底。 3.对甲方提出的合理要求和修改意见，应予考虑和满足。 4.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 5.乙方为本合同项目的服务至施工安装通电结束为止。 6. 提交正式勘察设计技术资料及设计文本8份（按国家计委规定：乙方免费提供设计文本8份，甲方如需要增设计文本份数，增加部分甲方按乙方成本付款）。 五、合同成交总金额 1.合同价款：￥万元，（大写）：万元整。 本合同价为固定总价。除合同价款万元外，不增加任何费用。乙方耗费的人工、设备、资料及其他因履行本合同义务所开支全部费用，均自负。 工程设计收费标准按建设部《工程勘测设计收费标准》； 收费标准费率：采用直线内插法确定设计收费基价； 2.付款时间、方式：供电部门审核图纸后提交正式合格的勘察设计技术资料及设计文本8份后天内一次性付清。 六、标准及方法 按建设部、电力部有关电力规程、规范进行验收。对乙方提交的正式勘察设计技术资料及设计文本__份，经有关职能部门和甲方验收，达到一次性验收合格。 七、违约金或损失赔偿的计算方法 1.若甲方中途要求终止勘察设计，则必须付给一定比例的劳务费用。若工作量未超过__％，按__％付费；若工作量已超过__％，则必须按合同所约定的勘察设计费用__％付费。 2.若乙方不开工或逾期开工或不能开工或中途要求终止勘察设计属违约，其
发包方：_____________________ 承包方：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守 第一条工程名称____________________________________； 工程地点____________________________________； 工程规模____________________________________； 工程投资____________________________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （1）_________________________ （2）_________________________ （3）_________________________ 3．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1．承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由
XXX）年中低压配网项目勘察设计合同 合同编号： 项目编号：
签订地点：
电力工程勘察设计合同 工程名称：XXXXXX 年中低压配网项目 工程地点：________________________________ 合同编号：_________________________________ 发包人：______ 设计人：XXXXX 电力设计有限公司签定日期：20XX年XX月日
第一部分协议书 发包人（全称）：东电网公司XX供电局 设计人（全称）XXXX fe力设计有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘 察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，按广州建交（公专）中字【2011】第【2033】号的中标通知书，发包人委托设计人承担XXX 中低压配网项目勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 一、本合同项目的名称、阶段、规模及设计内容： 1、项目名称：XXXXXX年中低压配网项目工程设计。 2、设计内容：对XXXXXX年中低压配网项目进行方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图设计、概算编制、施工图预算编制和编制竣工图、电子化移交等相关服务。 3、工程建设规模: 程设计 二、双方协议： （一）、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。 （二）、下列文件均为本合同的组成部分:
1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议； 2、设计任务通知书； 3、本合同专用条款； 4、本合同通用条款； 5、发包人在设计任务通知书中提供的工程技术资料。 上述文件应互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 （三）、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。 （四）、发包人向设计人承诺，保证按本合同规定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。 （五）、合同生效：本合同自签定之日起生效。 （六）、合同签订： 合同签订时间：2012年月日 合同签订地点:XXX供电局
精选范本,供参考！ 电力工程勘察设计合同 发包人：某某建设集团某某置业投资有限公司（以下简称甲方） 承包人：某某电力设计股份有限公司某某分公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 法律、法规的有关规定，经协商，甲乙双方达成如下协议: 一、项目主要内容与技术经济效果 项目名称：某某国际大酒店、某某花园小区配电工程 根据甲方的委托，乙方对某某国际大酒店、某某花园小区配电工程进行详细的勘察设计，其服务的主要内容如下： 1. 对所委托的工程进行现场踏勘、收集资料，并按建设部有关规范、 规程和现场实际情况进行分析论证和经济、技术比较，提供合理、可靠、安全的方案。 2.对变电所工程，则须对该工程的电气平面布置、开关柜选型、二次保护等内容提供详细的设计技术文本和设计资料。 3.对土建工程，提供甲方所需要的技术文本和资料。 4.项目的主要服务指标。
二、项目实施计划、进度、期限、地点 1.进度和期限： 2011年月日开工； 2011 年10 月底前，乙方向甲方提交经验收合格的勘察设计技术资料及设计文本8份等文件资料。 2.地点：某某市某某区。 精选范本,供参考！三、甲方承担的工作内容与责任： 1.提供必要的基础资料，并对其完整性、正确性负责。 2.在有关人员进入现场勘察作业时，应提供必要的生活和工作条件，其费用由乙方负担。 3.按国家有关规定付给勘察设计费，即万元。 4.维护乙方提供的所有成果和文件，不得擅自修改和转让给第三方重复使用。 5.在踏勘和勘察定位时，派专人配合。 6.因勘察定位需要而造成的农作物及其它损坏、赔偿费用由甲方承担。 7.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。 四、乙方承担的工作内容与责任
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009757 建设工程勘察设计委托合同(示Commission contract for survey and design of construction project
建设工程勘察设计委托合同(示范合 同) 委托方：_______________________（以下简称甲方）承包方： _______________________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条双方责任1．甲方责任（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告；
③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。（六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。2．乙方责任（一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。（二）乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。（三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。（四）乙方对所承担
合同编号: 配电工程设计合同 设计证书：建设部乙级资质 证书编号：A241007751 项目名称： 委托方（甲方）: 承接方（乙方）: 签约日期:
根据《中华人民共和国合同法》，以及其它相关法律、法规规定的原则，结合电力设计的特点，经甲、乙双方友好协商，现就甲方委托乙方承担配电深化设计事宜达成如下协议。 1、合同双方 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 2、项目概况 项目名称： 项目地址： 项目概况： 设计范围：依据供用电项目协议，完成户内、外部供配电工程的正式用电设计。 3、设计收费及支付方法 3.1设计费收费 3.1．1 设计费收取依据：依据国家发改委、建设部“工程勘察设计收费标准”（2002年修订本） 计算本工程设计费。 3.1．2设计费取费标准：工程概算*设计费费率=工程设计费金额。 3.1. 3 工程概算：本工程设计费取费基数以双方认可的工程概预算为准（见附件一）。 3.1. 4设计费费率：本工程设计费取费费率为： 3.1. 5设计费金额：人民币（大写）（￥元）。 3.2付款方式 3.2.1 设计图纸送供电方审查前支付全部设计费用。 3.2.2 以上每阶段支付必须先开具合格发票。 4、双方责任 4.1甲方责任 4.1．1甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行的设计工作，不应提出与国家或行业标准、 规定相抵触的要求。
4.1.2甲方在合同生效后三天内向乙方提交满足设计工作所需的有关原始资料及文件：供用电项目 协议、分类用电负荷、外网航测图等，并对其完整性、正确性及时限性负责。甲方提交上述 资料及文件超过期限3天以内，乙方按本合同规定交付设计文件时间顺延；规定期限超过3 天以上的，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 4.1.3甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提资料作较大修改，造成乙方设计返工， 除双方需协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应向乙方支付返工 的费用。 4.1.4乙方为本次设计的版权归甲方所有。 4.1.5甲方按照合同规定的日期和金额支付设计费。 4.2乙方责任 4.2.1按照本合同规定的内容，根据国家及行业规程、规定及质量标准进行设计工作。 4.2.2负责对现场进行实地测量以及收集设计所必需的有关技术资料。 4.2.3对所设计项目应进行设计技术交底，负责设计范围内的工代工作。乙方对设计文件出现的遗漏 或错误负责修改或补充,负责向甲方做设计交底。同时乙方有责任向甲方提出合理化建议及改正措施。 4.2.4 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术、经济资料。 4.2.5 乙方负责项目的现场勘测工作。 4.2.6为保证设计文件完成的时间和质量，乙方在工程设计时严格按照ISO9001质量体系的质量要 求进行设计工作；由主设计编制设计方案，包括专业间的接口及互提资料；设计文件的评 审采用三级审核方式，即：部、室组长工程师校核，室主任审核、总工程师批准。 4.2.7设计送审后，针对审查意见进行修改直到审查通过。乙方有专人配合甲方与电业局进行项 目报装工作和图纸审核工作。 4.2.8乙方向甲方提交最终施工图全套，共计6套，乙方配合甲方做好施工过程中的设计变更工 作。 5、违约责任 5.1甲乙双方都应该严格履行合同约定的双方责任，若未能履行都属于违约行为且承担相应违约责任。 5.2在合同履行期间,非乙方重大过失，甲方要求终止或者解除合同必须书面通知乙方，乙方接通 知后，未开始设计工作的，不退还甲方已付的费用；已开始设计工作的，甲方根据乙方已完
The contract has the function of maintaining social stability and promoting economic development. If one party violates the contract, he shall bear legal responsibility. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 电力承包工程合同样本(示范合 同)
电力承包工程合同样本(示范合同)说明：本合同书具有维护社会稳定，促进经济发展的作用，所以是否履行合同就不仅是当事人之间的事情，如果一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可收藏、阅读、改编、打印（使用时请先阅读条款）。 电力承包工程合同范文1 发包人(全称)：__ ____ 承包人(全称)：__ _ __ ___ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程地点：厂内__ 工程内容：_配电柜安装工程___ 资金来源：____自筹____ ___ 二、工程承包范围 承包范围：____包工包料____ 三、合同工期： 合同工期总日历天数___15__天
四、质量标准 工程质量标准：___合格____ 五、合同价款(构成见附表) 金额(大写)：壹万圆整 (人民币)￥：_10000.00_元 六、合同约定其它内容 1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。 2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。 3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。 4、工程结算支付方式： 工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。 5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。 6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。 7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及
建设工程勘察设计委托合同 发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担_________________工程设计，工程地点为____________，经双方协商一致，签订本合同。 第一条合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条勘察设计相关内容 2.1发包人委托设计人承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 2.2发包人需向设计人提供的有关资料、文件及时间（见附件）。 2.3设计人向发包人交付设计文件、份数、地点及时间（见附件）。 第三条设计依据 3.1发包人给设计人的委托书和设计意向书 3.2发包人提交的基础资料 第四条双方责任 4.1 发包人责任 4.1.1发包人按本合同第一条（2.2）规定的内容，在规定的时间内向设
计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第一条（2.3）规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 4.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 4.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的设计费；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 4.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。 4.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停、缓建，发包人均应支付应付的设计费。 4.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得
XXXX年中低压配网项目勘察设计合同 合同编号： 项目编号： 签订地点：
电力工程勘察设计合同 工程名称： XXXXXX 年中低压配网项目 工程地点： 合同编号： 发包人：广东电网公司 XX 供电局 设计人： XXXXX 电力设计有限公司 签定日期： 20XX 年 XX 月日
第一部分协议书 发包人（全称）：广东电网公司XX供电局 设计人（全称）： XXXX电力设计有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，按广州建交（公专）中字【2011】第【 2033】号的中标通知书，发包人委托设计人承担 XXX中低压配网项目勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 一、本合同项目的名称、阶段、规模及设计内容： 1 、项目名称： XXXXXXX年中低压配网项目工程设计。 2、设计内容：对 XXXXXXX年中低压配网项目进行方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图设计、概算编制、施工图预算编制和编制竣工图、电子化移交等相关服务。
3、工程建设规模： XXXXXXXXXX年中低压配网项目工程设计 二、双方协议： ( 一 ) 、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。 ( 二 ) 、下列文件均为本合同的组成部分： 1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议； 2、设计任务通知书； 3、本合同专用条款； 4、本合同通用条款； 5、发包人在设计任务通知书中提供的工程技术资料。 上述文件应互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。 ( 三 ) 、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 建设工程勘察设计委托合同 委托方（甲方）：_________ 地址：_________ 邮码：_________ 电话：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 承包方（乙方）：_________ 地址：_________ 邮码：_________ 电话：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础 1 / 20
资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1．按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 1．1 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 1．2 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。 1．3 委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。 2．收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。 3．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必