PHC管桩基础工程施工合同
甲方名称：（以下简称甲方）乙方名称：湖南东方管桩有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律法规，遵照平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建筑工程具体情况，协商一致，签订本合同。
一、工程名称及地点：
欧阳永革等私人联建房管桩桩基础工程。该工程地点位于易俗河镇雪松北路。
二、工程内容：
本工程采用筒式柴油锤锤击法施工PHCφ300/60/A 型管桩基础。
三、工程施工承包范围：
乙方以纯包工方式（乙方必须配合甲方配桩）进行施工，乙方必须选用有施工资质的打桩单位进行施工。包括油料、电焊条、配桩、锯桩、接桩、送桩、桩机设备进出场等费用。由于乙方配桩不合理造成的材料损耗由乙方负责。甲方与厂家签订供货合同，乙方必须配合甲方完成。
四、施工工期：
工期在甲方指定日期10天内完成施工工程。如因天气、道路、电力等不可抗力的因素则工期顺延。
五、工程造价：
本合同包工单价为PHCφ300/60/A 型为元/米，竣工后以现场施工记录和现场签证等资料为最后结算依据。
六、工程质量标准：严格按照设计图纸和设计变更通知书进行施工，工程质量符合工程设计要求，按照国家现行质量规范通过质监部门一次性质量验收，达到合格标准。检测费用由甲方承担。如果不合格，乙方应按照设计要求进行整改合格，第二次检测费用包括材料和设备进出场等一切费用均由乙方自理。
七、结算及付款方式：乙方进场施工后，至工程完成试验合格后一次付清，其中间不付任何费用。
八、乙方责任：
1、组织桩机设备及操作人员进场、出场。保证按甲方要求及时开工，负责桩机的正常运行，并派出有经验的管理人员协助甲方进行施工等工作。
2、遵守国家工程建设安全生产管理规定，严格按照安全规程组织施工，做好各项安全防护工作，在该项目施工过程中所造成的安全事故的一切费用和后果均由乙方承担。
3、乙方应服从甲方派驻工程技术人员和监理人员的管理，如出现质量问题、安全隐患，甲方派驻人员有权要求其及时整改。
4、乙方应做好每根桩的施工记录和工程签证等相关资料，以作为工程验收和结算依据。
5、施工过程中，乙方应严格按照设计顶标高为准，如
超高造成的材料损失均由乙方自行负责。
6、因施工造成周边财产损坏而引起的各种民事经济纠纷由乙方负责。
九、甲方责任：
1、甲方在开工前完成施工场地的“三通一平”工作，向乙方提供施工图纸一份。
2、甲方负责协调处理施工场地周边的各种关系，保证正常施工。甲方协助办理工程桩记录及相关资料的签证。
十、工程验收：工程验收以施工图纸和设计变更通知书、图纸会审讯录、国家颁发的《工程施工及验收规范》和质量检验标准为依据。桩基础质量以有检测资料的政府质检部门出具的合格检测报告为准。
十一、争议解决方式：甲、乙双方对本工程进行中所发生的问题，应先就本合同条文寻求解决，协商不成时可向工程所在地人民法院起诉。
十二、本合同未尽事宜，按双方协商原则办理，本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。至甲、乙双方结算完毕后合同终止。
甲方：乙方：
年月日年月日
孔望尚府项—桩基工程施工承包合同 总承包单位（甲方）：阳升建设集团有限公司连云港分公司 作业施工单位（乙方）： __________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。 —、工程概况： 1、工程名称：孔望尚府项目管桩基础工程 2、建设地点：连云港海州区果园路东、秦东门大街北 3、工程内容：PHC-600 （130）-AB-C80-10，10; PHC-500（ 110）-AB-C80- 15 管桩及开口钢桩尖 4、工程数量：PHC-60（130）-AB-C80-10,10管桩约214 根约4280 米， PHC-500 （110）-AB-C80-15管桩约42根约630米，以正式施工图纸为准。 二、工程承包范围： 根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要 求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程，包括但不限于管桩及桩尖等材料及机械进出场安拆、弓I孔、试桩、打桩、焊接、防腐处理、补桩、运输、二次搬运、桩基验收资料（含打桩记录）、施工水电等。 三、工程承包形式： 甲方以包工包料形式承包给乙方施工。 四、工程工期： 乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相 关规定予以处罚。（以下工期为有效工期） （一）、工程施工阶段总工期为30_日历天,开工预计日期：2013年10月15 日（具体开工时间按甲方项目部书面通知为准）。 （二）工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目
部签章认可后，工期方可顺延。其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。 1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达8小时以上（含8小时）。 2、不可抗力（如台风、特大暴雨风雪等自然灾害）引起的工期延误。 3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通知要求停工的。 4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。 5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。 6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。 五、工程质量： 乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及江苏省有关的施工验收 规范、规程进行施工，乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。 1、本项目桩基接头部分应采用二氧化碳气体保护焊，必须采取吊桩方式施工，确保质量。 2、本工程除按国家法律规定通过下相关部门监督外，采取施工单位、监理单位、建设单位三级质量管理体系，实行定期或不定期联合检查制度，施工单位自检、监理单位复检，建设单位审核，均应落实到具体负责人，杜绝工程质量隐患。工程量验收核实时，必须由建设方及监理方三人以上在场时方可进行，并做好施工现场记录。 3、开工前乙方应将《施工组织设计方案》送交甲方工程管理部门及监理公司（建设单位聘任，下同），经建设单位工程管理部门及监理公司审核同意，发出《开工通知书》后方可开工。 4、甲乙双方及监理公司均应指定专职现场负责人，并明确其职责，以书面方式通知对方。 5、乙方必须自行完成本工程，若甲方及监理公司发现乙方有将本工程以任何形式转包、分包等行为，经查实，甲方有权终止本合同，已完成工程量不予结算，乙
管桩工程施工合同 甲方： 签订合同单位： 乙方： 为了明确工程内容和双方责任，本着密切配合、相互协作、分工负责的原则，并根据国家经济合同法和本工程的具体情况，商定如下条款，共同遵守执行。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）承包方式：包工包料包安全包合格 （四）打桩类型：500—125AB 管桩。 （五）打桩数量约200 根，桩长约20 米。 第二条工程单价、总造价及结算形式 （一）工程单价：元 （二）工程预算总造价约人民币：元。（三）工程量结算按：施工自然地面至桩尖底部，实桩175元每米，送桩30元每米，桩尖按实际使用时尺寸定价。
（四）该工程的施工用水电费由乙负责，临时设施由甲负责，工程报建及费用由甲负责，工程所发生的管理费及税金由甲负责。 （五）桩机进场及安拆费30000 元结算。 （六）因甲方原因造成乙方的机械及工人停置按每天5000 元结算。 第三条施工工期 施工时间由试打桩次日起计施工时间为20 天，如遇下列情况，工期按实际相应顺延。 （一）甲方未能按时、按质交付施工场地，未能及时供应所要提供的原材料。 （二）因修改设计而造成乙方停工、影响进度或增大工程量。（三）因遇人力不能抗拒的自然灾害、停水停电或电力、水压不能满足施工需要。 （四）因甲方不按合同条款规定支付工程款。 第四条工程款支付：压桩工程完成时付到完成总工程款的85%，余下15%在全部承台完成覆盖后一个星期内 付清。 第五条双方责任与义务
（一）甲方责任与义务： 1、办妥工程的报建、施工许可证、土地证明、临时用地、 占用道路等手续。 2、搞好施工场地三通一平，提供施工用电 瓦，用水的接驳点，离施工现场五十米内。 3、向乙方提供工程地质勘探资料一份、桩基施工图二份 及坐标、标高控制点等技术资料。 4、派驻工地代表，协助乙方解决在施工中遇到的技术问 题，负责与设计单位联系及现场签证，组织有关单位验桩，办理工程验收。 5、工程完工后，截桩与接桩由甲方另安排专业队伍施工。 6、在施工过程当中如对周边建筑物及其它硬件设施所造 成的影响，一切责任由甲方负责，确保桩机进退场顺利。（二）乙方责任与义务 1、编制工程施工方案，按《桩基施工及验收规范》及设 计图纸要求施工保质、保量完成施工任务。 2、严格执行有关安全规则，对安全生产负责，因施工原 因造成质量达不到规范及设计要求所发生的经济责任负责。 3、服从甲方现场代表、监理人员监督管理。 4、认真做好施工记录，打桩时发现地质资料数据，岩上 类别与实际情况不符时，会同甲方、监理、设计等人员研
发包人（全称）：(以下简称甲方） 承包人（全称）：(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：根据设计施工图纸，本工程采用： ①按（ SG 409 ）图集的Φ300 ㎜，壁厚（ 70 ）㎜（ A ）型预应力混凝土管桩，单桩承载力 500 KN，桩长 6～13 米，设计桩位叁佰多个，采用静压桩施工。工程量约 A6～A8幢 3000 米。（详细请看设计图纸）②按（～）图集的（～）预制钢筋混凝土方桩，单桩承载力～ KN，桩长～米，设计桩位～个，采用～施工。工程量约～米。（详细请看设计图纸） 工程立项批文：～ 资金来源：企业自筹资金。 二、工程承包范围桩基础施工包工包料。 三、合同工期 开工日期：试桩之次日计。 竣工日期： 合同工期总日历天数 13 天。
因甲方原因，设计图纸变更，遇地上、地下和空中障碍物、场地下陷，工程款不能按期拨付等原因和自然灾害耽误时间者则工期顺延。 四、质量标准 工程质量标准按下列条款执行： （一）按照国家及省、市颁发的最新规范、规定。 （二）按照经会审后的设计图纸中说明，要求及三方认可的修改或通 知施工，（指甲、乙及设计三方）。 （三）以质监部门的验收合格结果为质量标准。 五、合同价款 金额（大写）： (约) 贰拾伍万元（人民币） ￥：（约） 250000.00 元（人民币） 以实际发生工程量结算为准。 六、甲乙双方的主要工作 （一）发包人工作： 1、办妥正式工程和临时工程范围内的土地征（借）用手续，左邻右舍 的有关签订。办理施工许可证和临时道路占用许可证。 2、开工前搞好三通一平，工程放线，全部桩位定插签，清理地上和地下及空中障碍物，桩位探桩。并保证桩周有五米的施工范围。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，及相邻的民事关系，运输道路平实畅通，施工机械及材料顺利到达施工现场及确保施工场地不下陷。以免影响正常施工及因场地问题造成桩的施工质量等问题由甲方承担有关费用。 3、提交施工图纸两份（包括：基础结构图、平面图、立面图和剖面图）和地
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程内容：采用长螺旋钻机超流态法进行的桩基础施工，桩型为直径400CM总工程量以设计图纸为准。 （四）承包方式：乙方以包工不包料（每米按350元/米计价进行结算）的方式承包该工程，包括：钢筋笼预制.钻孔.下笼.成桩.设备进出场运输及安拆费、桩施工费、（不包含税金、水电费、基础资料）。 第二条 （一）施工费：350元/立方米。工程量按照每个桩位桩尖压入自然地面深度累计值计算。高于桩顶标高按桩顶标高加0.5米桩长计算。 （二）甲方负责试桩费用及试桩检测费，试桩施工完10天内完成检测，超出10日后按设备停滞费补贴，7/10日检测/检测和工程桩），试桩电费由甲方承担。第三条工期 本工程施工工期为个有效工作日（自起止），实际开工日期以工程桩开始施工为准。（乙方保证在合同签订日起五天内进场） 在履约过程中，由于不可抗力、静载检测延误的工期或甲方责任所延误的工期，
经甲乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。 第四条甲乙双方责任 （一）乙方责任 1、组织施工机械设备（配桩长度为6-13米，满足设计桩型、设计压桩力要求）、人员和材料进场，保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。 2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织施工。安全生产由乙方负责。 3、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。 4、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师有权要求其及时整改。 5、做好每根桩的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。（二）甲方责任 1、一切证件、批件、所缴纳的费用按有关规定属于甲方负责的由甲方负责。 2、开工前完成“三通一平”，场地应满足设备地耐力要求及60吨以上大型车辆行驶至施工组织方案中确定的卸桩地点，清除地下及距边桩4米范围内的障碍物（包括管线）。提供正规施工用水接头和施工电源接点，电源电力在200千瓦以上，接线点符合安全用电规范且距离最远施工桩位120米以内。 3、向乙方提供施工蓝图叁份]地质勘察报告及有关资料各壹份。指定相关单位函件签收人及通讯方式。组织有关部门对施工图纸进行会审。 4、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站
_________ 桩基工程施工承包合同 建设单位（甲方）：_____________________________ 承包单位（乙方）：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。 、工程概况： 1、工程名称：管桩基础工程 2、建设地点： 3、工程内容： 4、工程数量：约米,以正式施工图纸为准 二、工程承包范围： 根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要 求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。 三、工程承包形式： 甲方以包工包料形式承包给乙方施工。 四、工程工期： 乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相 关规定予以处罚。（以下工期为有效工期） （一）___________________________ 、工程施工阶段总工期为______ 日历天,开工预计日期：_________________________ 年—月_日 （具体开工时间按甲方项目部书面通知为准）。 （二）工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。 1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上（含6小时）。 2、不可抗力（如台风、特大暴雨风雪等自然灾害）引起的工期延误。
3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通 知要求停工的 4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。 5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。 6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。 五、工程质量： 乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及____________ 省有关的施工验收 规范、规程进行施工，乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。 1、本项目必须使用顶压式750的压桩机，接头部分应采用二氧化碳气体保护焊，必须采取吊桩方式施工。 2、本工程除按国家法律规定通过下相关部门监督外，采取施工单位、监理单位、建设单位三级质量管理体系，实行定期或不定期联合检查制度，施工单位自检、监理单位复检，建设单位审核，均应落实到具体负责人，杜绝工程质量隐患。工程量收方时，必须由建设方及监理方三人以上在场时方可进行，并做好施工现场记录。 3、开工前乙方应将《施工组织设计方案》送交甲方工程管理部门及监理公司（甲方聘任，下同），经甲方工程管理部门及监理公司审核同意，发出《开工通知书》后方可开工。 4、甲乙双方及监理公司均应指定专职现场负责人，并明确其职责，以书面方式通知对方。 5、乙方必须自行完成本工程，若甲方及监理公司发现乙方有将本工程以任何形式转包、分包等行为，经查实，甲方有权终止本合同，已完成工程量不予结算，乙方应对此产生的一切后果负全部责任。 6、乙方应严格按照设计文件的要求及有关规范进行施工，桩头进入持力层, 达到设计要求，必须经甲、乙双方及监理公司指定的现场监理工程师共同验收确认，每桩均应办理签证手续，并做完整的施工技术记录。 7、对于施工过程中发现的安全、质量问题或有可能导致质量问题的施工行
桩基础施工合同 发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方) 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条、工程名称: 第二条、工程地点: 第三条、工程内容: 1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。 2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质
量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价:ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用) ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条、施工工期: 1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
桩基础工程专业分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，就项目桩基础施工，达成如下一致条款： 1.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：桩基础施工，具体以建设单位提供的加盖好施工图审查专用章的设计施工图纸内容为准。 1.4承包内容：（本合同范本例举人工挖孔桩、旋挖钻孔灌注桩、预应力砼管桩等三类桩基础，根据各项目具体施工情况确定选用，其中1.4.20至1.4.29为通用内容，适用各种桩基础工程专业分包内容。签约时根据具体项目情况选择并删除其他内容后再修改条款序号。）（一）人工挖孔桩： 1.4.1 人工挖孔桩成孔：挖土方、石方、修正边、壁、扩底；按甲方、建设单位要求将土石方运至（场地内指定位置）、基坑抽排水（含地下水、孔内排水）、通风、孔内照明、安全架子搭拆等。
1.4.2 人工挖孔桩砼护壁：护壁模板制作、安装、拆除、清理、整理堆放及场内外运输；护壁砼搅拌、运输浇筑、养护等全部操作过程。 1.4.3 桩钢筋笼制作安装：护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作、绑扎、钢筋保护层垫块制安、超声波测声管安装（如果需要做超声波检测）、吊车吊运、安装、焊接、拼装等操作过程。 1.4.4 人工挖孔桩桩芯：桩芯商品砼采购及运输、浇筑（汽车泵）、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.5 桩头清理：高出甲方要求的标准以上部分桩头浮浆凿除、现场清理等。 1.4.6 井圈砌筑：井圈高度不得超过交付场地地面标高（30）cm。 （二）旋挖钻孔灌注桩： 1.4.7 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.8 旋挖钻机进场、钻孔及入岩。 1.4.9 各种特殊地质处理（流砂、流泥、淤泥、孤石、溶洞、溶蚀、石笋等）。 1.4.10 泥浆池设置和泥浆制作（外运工作视项目具体情况确定）。 1.4.11 护壁插筋及桩钢筋笼材料采购、运输、制作安装。 1.4.12 桩芯商品砼采购及运输、浇筑、养护、成品保护等全面操作过程。 1.4.13 桩内抽排水、施工场内的截水和排水。 1.4.14 桩间土的平整、施工安全设施，以及为确保质量和进度及安全而采取的各种措施等全部工程和内容。 （三）预应力砼管桩： 1.4.15 配合甲方对桩基础的测量放线定位。 1.4.16 根据地勘报告来合理配置桩长和管桩进场计划。
桩基工程施工合同样本(合同示 Sample of pile foundation construction contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-037298
桩基工程施工合同样本(合同示范文 本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 桩基工程施工合同范文 1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：平陆县西街初中迁建项目一标段 2、工程地点：平陆县西韩窑村，砥柱广场北侧。 3、工程内容：载体桩施工
4、工程范围：图纸范围内桩基工程 第二条承包方、合同价款及支付方法 1、承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。 2、合同价款： 按实际施工桩数，以 65 元/米按有效桩长进行结算。 3、合同价款支付方式 (1)工程进度款：1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%，1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%，载荷试验完成合格后付至合同总价的 90%，剩余 10%竣工验收后一个月内付清。 (2)合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一时，合同价款按实际情况进行增 1)甲、乙双方代表确认的工程量增减; 2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; 第三条工期 施工现场达到“三通一平”，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。 第四条工程质量 乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量达到合格。 第五条甲方的权利和义务 1、甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 混凝土管桩工程施工合同 甲方:__________________________ 乙方: _________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方因需要,将预应力混凝土管桩工程委托给乙方负责清包施工。为确保施工进度和质量要求,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 第一条、工程概况 一、建设单位: ________________________ 二、工程名称: ________________________ 三、工程地点: _______________________ 四、桩基类型: ________________________ 五、采用的施工方法:静压法 六、执行标准或图集:G03-2002 七、质量等级:合格。 八、承包范围:管桩的压桩施工及资料整理由乙方负责(资料中单位名称为甲方单位)。 第二条、工程造价与承包方式 一、工程预算总值(人民币): 1、压桩综合单价:___元/m,不含水电费、税金及公司管理费、开票费用;工程量约____米。 2、最终结算不少于_____米,如少于___米按___米工程量结算。 二、本工程按包工不包料方式承包。 三、工程量计量方式:本次施工的工程量增减,单价不变。 四、送桩深度超过___m,超过部分按压桩综合单价的一半另行计取。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 桩基础工程施工合同(范本) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
桩基础工程施工合同 工程名称: _________________________________________ 工程地点：_________________________________________ 发包方：___________________________________________ 承包方：___________________________________________ 签订日期：_________________________________________
________________________ 项目桩基础工程施工合同 发包方（以下简称“甲方” ）: ____________________________________ 承包方（以下简称“乙方”）: _____________________________________ 甲方委托乙方承建桩基础工程，为明确工程内容和双方责任，本着密切配合、 互相合作、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下条款，共同执行。 一、工程概况 1. 工程名称：桩基础工程（以下称本工程）； 2. 工程地点：; 3. 工程内容：按桩基础施工图所示的全部内容进行施工、实施安全设施方 案、桩顶标局低丁设计标局的接桩、桩顶局丁设计标局的截桩、土方开挖过程中配合截桩，工程验收前的成品保护、竣工并修补其任何缺陷以及工程保修（保修期从桩基验收合格之日起算二年）。 4. 承包方式：本桩基础工程计价方式为活单计价，固定综合单价包干（详见工程量活单）, 工程量活单单价在合同签订后不作任何调整。乙方作为有经验的承包商，各种风险因素已充分考虑在合同综合单价当中。施工承包范围包括但不仅限丁：包人工、包质量、包安全、包工期、包风险、包机械、包主材、包辅材、包放线、包施工、包成品保护、包试验、包环境保护、包职业健康、包安全及文明施工、包规费、包税金、包通过有关部门的验收等。 二、合同工期 开工日期：年—月—日（具体时间以监理开工令为准） 竣工日期：年月日 1. 工期包括验收时间，工期结算以开工日期与提交甲方验收合格证明文件日期为准。 如遇连续8小时以上停水停电、30m-^上地下障碍物、重大设计变更以及不可抗拒力等原因造成停工的，经甲方代表确认后工期顺延。乙方未按合同工期完工，每延误一天向甲方支付违约金为人民币3000元。 2. 技术要求：
预应力管桩施工合同 RJZY—2012—004 预应力管桩施工专业分包合同 工程名称: 发包人: 承包人: 2012年7月 1 预应力管桩施工专业分包合同 发包单位: ,以下简称甲方, 承包单位: ,以下简称乙方, 甲方因“榕基智慧园”项目建设需要～现委托乙方承建“ 。为明确双方的责任、权利、义务～根据《中华人民共和国合同法》～国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》～结合本工程的具体情况～经双方充分协商～特订立以下合同条款～双方共同遵守。 一、工程名称:“ 二、工程地点: 三、承包方式: 包工包料 四、桩基名称:1、PHC-500(125)-AB-C80预应力砼管桩 2、施工方式:锤击 五、暂定工程量: 米 六、工程内容: 1、本工程乙方包工包料:包购桩,运输、验收、合理堆放,、包打桩,试桩、工程桩,、包质量、包工期、包安全、包桩尖、包焊接及焊条等辅助材料。 2、打桩单价:
A、PHC500(125)-AB-C80预应力管桩暂定元/米～桩尖暂定元/只,施工购买前由甲方、乙方及监理方三方共同 2 询价确定,。 B、工程桩施工费元/米,含人工费、机械折旧费,。 C、管理费按 %计取,含上缴集团公司费用、资料费、管理人员工资、柴油费、管桩垫资利息,。 D、税金按 %,按当地税务部门开具税票计～多退少补,。 E、机械进退场费万元,两台桩机,。 3、工程量计算方式:按实际施工量计算～单桩计算方法～从桩顶计算到桩尖。 4、结算依据:以现场打桩记录及甲方、乙方、监理三方确认的最终打桩数量为结算依据。 5、桩基工程预算造价: A、管桩: 米* 元/米= 元 B、桩尖: 个* 元/个= 元 C、打桩费: 米* 元/米= 元 D、桩机进退场费:20000元 E、管理费:,A+B+C+D)*6%= 元 F、税金:,A+B+C+D+E)*5.58%= 元 合计:,A+B+C+D+E+F)= 5元。 七、施工工期: 1、自打试桩之日起计个日历天～要求桩机在年月 日前进场～年月日开始打桩,具体开工日期以甲方书面通知为准,。并于年月日前完成全部打桩施工任务。
桩基础工程施工承包合同 发包方： 承包方： 工程名称： 签约日期：二零一柒年元月
挖孔桩工程施工合同条款
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同信守。 一、工程概况 1、工程名称：楼。 2、工程地点： 3、工程范围： 4、质量等级：合格。 二、承包方式及合同价款的确定 1、本工程采取包工包料方式承包，确定工程价款。 2、按实际挖孔每立方米砼元综合造价包干，包括护壁厚，直径900的桩孔每米为m3，孔深为孔口到锅底长度，扩孔部分另外计算。另空头部分护壁砼计入总立方量，空头土方量按每立方米260元计算。 3、现场施工水电接到工地，提供场地给工人住宿，县建筑材料检测中心材料检测试验费，由发包方承担。 4、施工时，多余土方负责拉走，保证工地内道路畅通，塔吊先行安装，便于吊放钢筋笼。 5、工程桩按实际竣工一桩一表、签证工程量按实际结算，桩长和入岩深度以工程监理验收合格签证为准，以实际工程量办理决算。 三、工程价款支付与结算
1、工程挖孔量完成50%时，付总款的20%，成孔验收时付总款40%，浇筑结束时付总款20%，余款待桩基合格后一次性付清。 2、工程支付方式：转账或现金结算。 四、双方责任： 甲方责任： 1、工程开工前，交给乙方施工图纸一份，地质勘察报告一份，并组织设计单位、监理单位向乙方进行技术交底和图纸会审。 2、开工前，做好施工区域内“三通一平”及地下管道、电缆及其他地下障碍物和老基础的清理迁移工作，须具备开工条件。 3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置，并现场交验。 4、处理施工现场周围居民影响施工和邻近建筑物保护，并承担有关费用。 5、工程竣工组织测桩验收并承担其费用。 乙方责任： 1、做好施工准备工作，根据设计图纸，按规范组织施工。 2、确保工程质量，出现质量问题负责处理并承担其费用。 3、乙方应确保安全生产，对现场施工人员进行安全教育和管理，因乙方原因导致的安全事故由乙方承担责任及发生的费用。 4、按合同规定的时间，如期完工交付验收。
预制管桩施工合同 甲方（全称）： 《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方经过充分协商达成一致，订立本合同。 一．工程承包范围及内容 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包内容：钢筋砼预制管桩（试桩、工程桩）施工； 4、承包方式：包工不包料。 二．合同工期：90天。具体开工日期以甲方签发开工令为准。 三．质量标准 按照设计文件及国家、铁道部现行的铁路工程建设施工规范、客运专线质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100％，质量达到要求。 四．双方责任 (一)甲方责任 1、将施工所需临时道路从施工场地外接至施工现场，并保证施工期间的需要。 2、乙方进场前，在乙方人员的配合下做好场地的平整，为桩机提供工作所需平台。 3、统一制定各项管理目标，组织编制月、周施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 4、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。 5、组织技术交底，图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 6、按时提供图纸，及时交付应供材料，保证施工需要。 7、按本合同约定，向乙方支付工程价款。
8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 (二)乙方责任 1、及时编制施工组织设计，并在施工前五天报甲方审查。 2、组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,并应指定专人负责与甲方进行工作联系。 3、配备满足工程需要的设备,如设备出现故障，必须在约定的时间内完成维修或更换设备工作，由此延误施工进度造成的损失由乙方负责。 4、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月22日前提交下月施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力及机械设备安排计划，经甲方批准后严格实施。 5、承担由于自身原因造成的质量返工、工期拖延、安全事故、非文明施工等责任及因此发生的费用。 6、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方和建设主管部门、发包人的随时检查其设备、材料保管、使用情况以及操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。 7、协助甲方进行工程测量、试验检测，试件取样工作。 8、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方和发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。 9、按时提交报表、完整的原始技术、经济资料，配合甲方办理交工验收。 10、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 11、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、材料及其他设施，如发生丢失、损坏、浪费，乙方负责按原价赔偿。 12、乙方应做到工完料清，及时清理施工现场，达到文明施工标准。 13、乙方在施工现场内必须使用经检测合格的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），甲方和发包人有统一要求的安全保护及其他劳保用品，由甲方统一购置，费用由乙方承担。
桩基础工程施工合同 合同编号： 桩基础工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包方： 承包方： 签订日期：
项目桩基础工程施工合同 发包方(以下简称“甲方”)： 承包方(以下简称“乙方”)： 甲方委托乙方承建桩基础工程，为明确工程内容和双方责任，本着密切配合、互相合作、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下条款，共同执行。 一、工程概况 1. 工程名称：桩基础工程（以下称本工程）； 2. 工程地点：； 3. 工程内容：按桩基础施工图所示的全部内容进行施工、实施安全设施方 案、桩顶标高低于设计标高的接桩、桩顶高于设计标高的截桩、土方开挖过程中配 合截桩，工程验收前的成品保护、竣工并修补其任何缺陷以及工程保修（保修期从 桩基验收合格之日起算二年）。 4. 承包方式：本桩基础工程计价方式为清单计价，固定综合单价包干（详见工程量清 单），工程量清单单价在合同签订后不作任何调整。乙方作为有经验的承包商，各 种风险因素已充分考虑在合同综合单价当中。施工承包范围包括但不仅限于：包人 工、包质量、包安全、包工期、包风险、包机械、包主材、包辅材、包放线、包施 工、包成品保护、包试验、包环境保护、包职业健康、包安全及文明施工、包规费、包税金、包通过有关部门的验收等。 二、合同工期 开工日期：年月日（具体时间以监理开工令为准） 竣工日期：年月日 1. 工期包括验收时间，工期结算以开工日期与提交甲方验收合格证明文件日期为准。 如遇连续8小时以上停水停电、30m3以上地下障碍物、重大设计变更以及不可抗拒
误一天向甲方支付违约金为人民币3000元。 2. 技术要求： (1）按施工图严格施工，遵守《建筑桩基技术规范》和《建筑地基基础施工及验收规范》及省标准《管桩基础技术规程》中的规定。 (2) 桩位放线采用全站仪定位，打桩前对桩位进行复核。 (3) 乙方应将场地浅层（3米深度内）浮石或埋石自行挖除。 (4) 乙方应具备穿越中部8米左右厚度砾砂层、残积土层及全风化岩层中强风化粗 粒岩硬夹层的技术措施。 (5) 乙方应具备锤击超长桩（40米以上）入岩的设备能力和技术措施。 (6) 电梯筒部位要求乙方送桩3米以上，但不得低于设计标高。 (7) 乙方应具备淤泥层沉桩时桩垂直度的技术控制措施。 (8) 乙方应具备处理因基坑底土体隆起导致沉桩上浮而采取的技术措施。 (9) 希望乙方桩机配备打桩自动记录仪，如无条件配备，乙方必须保证提供每条桩 的贯入度曲线书面资料。 3. 质量标准：本合同约定按省有关桩基工程验收评定规定以及设计要求达到合 格标准。桩基完工后须进行静载、抗拔力及桩基完整性试验（试验费包含在单价中），其技术指标须达到设计和规范要求，否则，乙方承担一切技术处理或赔偿责任。 三、合同价款的组成 1. 合同价款：暂定合同价为￥元；大写：人民币元（含工程税金）， 本合同内工程量均为暂定工程量，固定综合单价，工程量按实结算，措施费为包干项目，结算时不予调整。 2. 综合单价：按照合同附件（甲方最终确认的乙方中标价格）。 3. 合同价款中包括但不仅限于承包方式中所有内容的费用及相关措施项目费用（临时 设施费、安全防护措施费、大型机械进出场及安装拆卸费、打桩期间施工降水、排水、排污费、安全文明措施费、环保费、水电费、二次搬运费、工程保险费、夜间施工增加费、赶工措施费等）、其他项目费用（配合费等）、施工期间产生的建筑及生活垃圾、完工后临时设施的拆除及清理、与桩基施工相关的规费、所有税金等。 无论实际施工中发生的情况如何，均不作调整，施工过程中也不作此类签证。
威海星际房地产开发香水海三期 B地块PHC桩基工程施工协议书 编号： 发包方：威海星际房地产开发（以下简称甲方） 承包方：文登市天福实业总公司基础勘测工程公司（以下简称乙方） 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议，以资双方恪守履行。 一、工程概况。 1、工程名称：香水海三期B地块PHC桩基工程。 2、工程地点：文登市南海新区甲方指定地点。 3、工程承包容：PHC桩基工程施工，单桩承载力特征值达到设计要求，并且负责桩头爆 破、清理并运出场外、桩基检测配合费（即大、小应变检测安装螺栓等人工配合及挖土等费用、吊车机械费、场外调运试验用铁锤的相关费用、静载荷试验时使用静压机费用等检测全部配合费）。 4、工程承包围及工程量：承包围暂定约5万米，按实际工程量据实计量（以甲方实际书 面确认的楼号及工程量为准）。 二、合同工期。 1、合同工期：从现场具备施工条件开始计算工期（以甲方书面通知为准），总工期20 个日历天完工，乙方应于接到甲方书面通知后三天进场。 2、计划开工时间：2011年5月20日。 3、施工期间如有下列情况可顺延工期： （1）不可抗力；在迟延履行期间发生不可抗力，不得免除违约方的责任； （2）施工期间非乙方原因停水停电造成停工，每周累计8小时工期顺延一日；
（3）甲方提供的地质资料或地下管网、管道资料与现场不具备施工条件而引起的工程处理； （4）由于甲方提出较大设计变更造成的工期延误，工期相应顺延； （5）极端恶劣天气的确不能施工的，甲乙双方不能达成共识的，需经法定出证机关与出证程序出证的； （6）本合同中双方约定的其他工期顺延事由。 构成以上工期顺延事由的，乙方须于上述顺延事由发生之日起二日以书面形式报经甲方授权的现场责任人，否则视为乙方自愿放弃，乙方承担因此造成工期延误的责任。甲方授权的现场责任人应在二日核实情况并签字确认，甲方逾期不做回复，乙方工期顺延理由成立，甲方同意工期顺延后，乙方计取因顺延工期产生的费用。 5、乙方因施工质量达不到约定标准而返工、重新施工等造成的延误工期和材料浪费的， 乙方自行承担延期交工和材料浪费的违约责任。 6、管桩偏移超出相关验收规以外需要补桩，补桩费费用（材料费、机械费）由乙方承担。 三、质量标准。 1、工程质量等级：合格。 2、执行规及标准规： 《地基基础工程施工质量验收规》（GB50202-2002）； 省《预应力混凝土管桩》（图集号：L10G407）； 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）； 3、与本工程有关的施工设计图纸。 四、承包方式。 1、本管桩施工工程采用清包方式，除管桩外的辅材，由乙方提供。 2、甲方对乙方工期进行考核，开工后乙方向甲方提交总进度计划，在施工中，如每栋楼 的完工时间不能按计划时间完成，甲方有权安排其他桩基队伍立即进场施工，不需要征得乙方同意。 3、具体本工程的承包容如有变动，经双方另行协商后，以甲方书面确定为准。 五、材料设备供应。 1、本工程中，管桩由甲方采购，桩尖乙方自供（170元/个）。 2、管桩规格型号为PHC-AB400(95)-L，桩尖为闭口型，为保证管桩构件质量，管桩品 牌为建华管桩、三和、有孚。 六、合同价款确定与结算。 1、本工程暂估价：365万元人民币（人民币大写：叁佰陆拾伍万壹整）（按实际完成工
预应力管桩基础施工合同 发包单位（甲方）：（以下简称甲方） 承包单位（乙方）：（以下简称乙方） 根据《中华人民国经济合同法》和《建筑安装工程合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方一致商定如下合同条款，以共同遵守执行。第一条、工程项目 1、工程名称：基础部分 2、工程地点： 3、承包方式：本工程以包工包料的承包形式进行柴锤击桩施工。如需要 静压桩施工，单价双方再协商为准。表。 4、容及承包单价：根据甲方提供的桩位基础工程施工平面图规定容，经双 方协商确定本工程数量及单价如下表： 5、本工程承包施工单价包括下列容：管桩材料费（包工包料）、包质量、 包机械人工费、包割桩和接桩费、包水电费、包机械进退场费、包普通桩尖、包桩位放线、 桩管材料选用：
6、本工程承包施工单价容未包括下列容：施工报建费、验桩费、税金、验 桩挖土费、超深挖土费 第二条、施工工期 1、本工程施工工期为晴天计算30 天，从试桩次日算起，合同生效时当日 进场台桩机。等甲方电装好再增加台桩机。 2、如因甲方原因或不可抗力因素造成的停工，凭甲方在现场代表签证顺延 工期。接甲方通知，乙方马上进场，不得拖延。 第三条、工程质量 1、工程质量标准：按设计图纸要求和国家现行施工验收规施工和验收。 2、如因施工质量原因造成的单桩承载力达不到设计要求的桩，其返工及 各种损失费均由乙方负责。 3、若因施工原因造成打烂桩头、打坏桩身、漏桩、错桩和严重偏移桩位 的责任事故，其一切损失均由乙方负责；若因地质或地下障碍物原因造成的打烂桩头、打坏桩身的责任事故，其材料损失均由甲方负责。 但应由双方核实属地质问题。 第四条、结算依据及付款方式 1、结算工程量以甲方委派的现场代表记录桩长签名为结算依据。 2、本工程施工结算桩长由施工地面至桩尖底部结算，竣工后将各支桩长 进行累加，总数为实际施工结算总工程量。 3、付款方式：合同生效乙方桩机和桩管材料进场，施工进度每完成2000 米按70%支付进度款，以此类推。 余款在打桩完毕验桩合格30 日一次性付清。工程完工后，一个月不
桩基础施工合同范本 桩基础施工合同范本 发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方) 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程内容： 1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用) ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条施工工期： 1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。 3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。 第五条付款方式： (一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。 (二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法： 1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;