It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance.
编订：XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
深基坑支护施工合同简易
版
深基坑支护施工合同简易版
温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华
人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法
律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实
信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协
商一致订立本协议。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
资金来源：
二、工程承包范围及工程内容
承包范围及内容：
1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。
三、施工工期
1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。
2、竣工日期：合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。
3、合同工期总日历天数：支护桩工期
4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可
顺延。
5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。
四、承包方式
1、乙方包工不包料。
2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。
五、质量标准
1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。
2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。
3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。
六、合同价款：
1、承包单价：?600长螺旋后插筋桩大清包按约为米(据实结算)，钢筋笼制作元/吨(含钢筋除锈)，本价格不含税费及企业管理费用。
2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm(翻浆高度)作为结算
桩长。
七、付款方式及付款条件付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%的工程款，剩余25%的工程款到基坑支护工程全部完成后一次付清。
八、双方一般权利和义务
甲方责任:
1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、按乙方施工要求搞好施工及现场的“三通一平”，提供水源、电源到施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
3、甲方负责提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩
位复核无误后作书面的确认。
4、甲方提供基坑支护图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部门进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。
5、负责周边关系协调处理工作、环境安全保卫工作。
6、负责处理地下障碍以及钻出的土方外运工作。
乙方责任:
1、乙方委派同志为现场代表及项目负责人。负责本工程质量、进度、安全文明施工管理。
2、乙方必须严格按照设计图纸、方案、国家现场验收规范和质量评定标准、行业标准及甲方的要求进行施工，施工中因乙方责任造
成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方承担。施工中出现桩基质量问题和安全事故均由乙方负责。若因乙方桩基施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种公共设施和管线破损破坏等问题，均由乙方负责。
3、乙方须按照甲方的工期要求施工，组织各种机械进退场，开工前向甲方提供有关人员上岗证、企业资质、有关设备合格证及年审合格证等有关资料。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料，及时向甲方或监理报送施工进度，认真做好自检工作，如发现问题应及时处理，采取有效的补救措施。
5、严格遵守并执行甲方及监理人员的现场
管理及现场代表提出的各项意见及要求，及时组织机械及施工人员进场，做到安全、文明施工。
6、严格管控工程进度，不得拖延工期，按阶段及时向甲方提交工程进度证明资料及相关的工程资料。
7、乙方应注意施工安全，负责对工人进行安全教育，并为工人购买保险，现场应选派专职安全员负责现场安全文明施工，如发生工伤事故，均由乙方负责。
九、补充条款
1、在施工中乙方严禁浪费混凝土，控制好设计标高。如发现乙方无故浪费混凝土，甲方有权对乙方进行处罚。
2、钢筋损耗率按0.5%、混凝土充盈系数按
1.1。
3、乙方进入施工现场一个星期内若因甲方原因无法开工，甲方应根据乙方的实际情况给予补偿(补到开工之日为止)。
十、争议
甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或和解调解不成的，可以向仲裁委员会申请仲裁或向施工当地法院提起诉讼。
十一、合同生效
合同签订后甲乙双方共同遵守，若单方违约承担一切法律责任。
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效
力。
3、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，各份具有同等法律效力。
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年
____月____日
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position
合同编号：YT-FS-4185-10 深基坑支护施工合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
深基坑支护施工合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关 法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经 双方友好协商，制定如下协议： 一、工程内容： 1、ф130锚杆(引孔、制作、安装、设注浆管、注 浆、二次注浆、搭设架体及材料、锚杆与梁的交接钢 筋); 2、坡面喷锚10cm厚(立面土厚20cm以内人工修 整、安装泄水管、挂钢筋网、焊加强筋、喷射砼、素 喷、制作安装钢筋网、搭设架体及材料); 3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架
4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。 二、承包方式及单价： 注：以上报价均不含税。 三、工期要求： 45 日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天(以甲方通知进场二日后起计，因甲方原因造成的延误给予签证顺延)。机械要求：(1)锚体空压机90KW3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台;(2)坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机械的投入。 四、质量要求：严格按图纸设计变更和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。如乙方施工的工艺及技术出现质量问题，导致验收及试验不合格，验收通不过，责任及损失由乙方全部承担。 五、计量方式：按现场实际发生的工程量计量，工程完成后一个月内结算。 六、付款方式：工程完成后付至工程量的50%，验
编号：_____________ 小区临时围墙施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称甲方） 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将XXX 项目中的XXX小区临时围墙委托给乙方施工，结合本工程具体情况。订立本合同，以兹共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：临时围墙； 2、工程地点：。 二、承包内容及材料 1、工程内容：修理临时围墙（部分围墙外侧须粉刷）； 2、材料选用：灰沙砖； 3、承包形式：包工包料。 三、工期 经双方协商，本工程开竣工日期如下： 1、开工日期：20XX年XX月XX日； 2、竣工日期：20XX年XX月XX日； 3、总日历工期：XX天。 四、质量和安全要求 乙方施工过程中必须服从工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。若因乙方施工造成的质量和安全问题，甲方概不负责。 五、合同价款及付款方式
1、本合同所承包的围墙，单价为每米100元，暂定总长为1000米。具体以实际发生量为准。总工程价款为10万元左右，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。 2、付款方式：甲、乙双方协定，甲方负责提供所有灰沙砖，每块以0.15元价格，乙方完工后从工程款中扣除，乙方进场开工三天后，甲方另付起动资金1万元，剩余工程款等乙方完工后验收20天后，一次性付清。 六、其它未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。 七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 八、本合同自签字之日起生效，工程完地结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。 九、另加从基础到顶1米8高，做到工程50%付8000仟元整，如果在施工带来影响，由甲方付乙方人工费和生活费。 甲方（签字）： 乙方（签字）： 年月日
项目支护桩工程 施工合同
甲方： 乙方： 支护桩工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历天数,合同生效之日起开始计
算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿（参考市场价）；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：?600长螺旋后插筋桩大清包按元/米，工程量
XXXX项目基坑支护工程 施工合同 合同编号： 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 合同订立时间： 合同订立地点：
目录 第一部分合同协议书 (4) 第一章工程概况： (4) 第二章承包方式及承包范围：（此部分内容可根据项目具体情况作出修改） (4) 第三章合同工期： (5) 第四章质量标准： (5) 第五章验收标准： (5) 第六章合同价款：（根据项目具体情况进行填写及修改） (6) 第七章合同文件组成及解释次序： (6) 第八章词语含义： (7) 第九章双方申明： (7) 第十章合同生效： (7) 第二部分通用条款 (8) 第一章词语定义 (8) 第二章发包人代表及管理人员 (9) 第三章监理公司及总监 (9) 第四章承包人代表及管理人员 (10) 第五章发包人工作及责任 (10) 第六章承包人工作及责任 (11) 第七章质量管理及检查检测 (13) 第八章工期、暂停施工及延误 (14) 第九章安全文明施工 (15) 第十章材料与设备 (17) 第十一章设计变更、工程指令、签证及工程联系单 (18) 第十二章销售配合 (18) 第十三章工程造价及结算 (19) 第十四章工程款的核实与支付 (19) 第十五章竣工验收及工程移交 (20) 第十六章工程保护 (21) 第十七章不可抗力 (21) 第十八章保险 (22) 第十九章地下文物保护 (22) 第二十章工程保修 (23) 第二十一章争议、违约及索赔 (23) 第二十二章合同生效、终止与解除 (24) 第三部分专用条款 (26) 第一章现场管理人员 (26) 第二章图纸 (26) 第三章工期要求 (26)
深基坑支护工程专业分包合同 签订日期：2010年3 月28日
深基坑支护工程 专业分包合同 总承包方：（以下简称：甲方）专业分包方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，就深基坑支护工程，为明确各方责任，保障各方的权益义务，经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况： 1.工程名称：深基坑支护工程 2.工程地点： 二、承包方式及范围： 1.本基坑支护工程承包方式：乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围：按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础
工作。 （钢支撑及换撑的钢材为周转性材料，拆除后归乙方所有） 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、 坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承 包范围内。 三、合同价款及支付方式： 1.支护工程合同总价包干价（含税）：人民币：。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式： （1）基坑土方开挖至基底（除车道余土外），甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 （2）基坑土方回填完成一月内，甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更，乙方应向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核后付清工程尾款。 （3）若乙方施工过程中，因非乙方原因导致工程停工二个月，则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款，乙方撤场。 四、工程工期： 1.基坑支护工期 根据土方开挖及施工进度要求，工期安排如下： （1）支护桩、立柱桩施工45天；
基坑支护施工合同 甲方：河南省九建工程有限公司（以下简称甲方） 乙方:赵新平_____________________ （以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程概况及承包范围 1、工程名称：东方今典境界二期9#、12#基坑支护工程 2、承包范围：按本工程施工图纸、设计变更及有关施工规范要求进行基坑支护施工， 包括：锚杆、锚索、喷锚、排水沟、集水井、泄水孔等施工图纸中所有工作内容，也包括完成以上工作的辅助工作及半成品及成品的制作安装、成品保护，具体做法以甲方提供的施工图纸及施工方案为准。 本工程招标图纸作为本合同附件，签订本合同时双方对招标图纸进行确认。 二、承包方式 1、包工包料，包括水电费，甲方提供现场接驳点。 2、包管理、包技术、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。 合同价款
本工程采取施工图总价包干形式，合同总价为人民币30万元（大写：_叁 拾万元）,包括了完成该项工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用，。 四、进度款支付 1、地下室土0.00完成，按图纸计算工程量支付75%回填土结束付至95%剩余工程款待竣工验收合格后，一并付清。 2、乙方在收取甲方工程进度款时，需提供发票。 3、因供料不及时造成的误工，甲方不支付费用；未经甲方现场负责人许可，不得出 现任何形式的其它用工，甲方不支付费用。如项目部另行安排的计时工按大工100元/工日、小工70元/工日计（每工日按8小时计，晚上12点后至次日6点，每小时按1.5个工时计） 4、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。 五、工程质量 1、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，方可进行下一工序的施工。 2、若验收不合格或因乙方原因造成返工，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。 3、若乙方在工程质量上达不到本项工程的施工技术规范要求，并且经返工或整改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围、工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托整改施工发生的费用由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。 4、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。 5、乙方要加强对工人的质量、安全教育，提高工人的质量、安全意识 6、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工，需要加班时加班或加人时加人，
编号：_____________深基坑支护专业分包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
总承包方：（以下简称：甲方） 专业分包方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，就深基坑支护工程，为明确各方责任，保障各方的权益义务，经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况： 1.工程名称：深基坑支护工程 2.工程地点： 二、承包方式及范围： 1.本基坑支护工程承包方式：乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围：按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础工作。（钢支撑及换撑的钢材为周转性材料，拆除后归乙方所有） 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承包范围内。 三、合同价款及支付方式： 1.支护工程合同总价包干价（含税）：人民币：。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式： （1）基坑土方开挖至基底（除车道余土外），甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 （2）基坑土方回填完成一月内，甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更，乙方应向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核后付清工程尾款。 （3）若乙方施工过程中，因非乙方原因导致工程停工二个月，则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款，乙方撤场。 四、工程工期： 1.基坑支护工期
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 深基坑支护桩工程施工合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大活包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历天数，合同生效之日起开始计算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4 、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分活责任，其损失由责任方 负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，届甲方责任的，工期顺延，窝工24 小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际
产生费用补偿（参考市场价）；届乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料活单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有 关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：？600长螺旋后插筋桩大活包按元/米，工程量约为米（据实结算），钢筋笼制作元/吨（含钢筋除锈），本价格不含税费及企业 管理费用。 2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm（翻浆高度）作为结算桩长。 七、付款方式及付款条件 付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%勺工程款，剩余25%勺工程款到基坑支护工程全部完成后一次付活。 八、双方一般权利和义务 甲方责任：
深基坑喷锚支护施工合同 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、土钉墙挂网支护喷浆、锚杆深度，钢筋网规格尺寸及喷浆标号厚度参照专家论证专项方案及相关规范要求，(包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。 三、施工工期 1、工期：本工程自合同签订之日起30个工作日完工。 2、如因停电、停水等原因导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。 3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方
责任的，工期顺延；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工包料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法律法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：锚杆挂钢筋网支护230元/m2(含税价格)。 2、工程量的确定：按甲方现场指定的实际挂网喷锚面积结算 3、承包单价未含水电费。 七、付款方式及付款条件付款方式：喷锚工程施工完成并经监理单位及建设单位验收合格后支付已完成工程量的70%工程款，剩余30%的工程款待基坑支护工程全部完成，并经土方回填隐蔽后一次付清。 八、双方一般权利和义务 甲方责任: 1、按乙方施工要求搞好施工及现场的“三通一平”，提供水源、电源，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
基坑边坡支护工程施工合同工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 签订日期：
基坑、边坡支护工程施工合同 发包人：南江百益房地产开发有限责任公司 承包人：四川省欧荣岩土工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平、诚信信用的原则，并经双方协商一致，发包人委托承接方承担基坑及边坡支护工程施工任务。为明确双方的责任、权利和义务，特签定本协议，以双方遵照执行。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围： 承包范围：工程图纸范围内的基坑及边坡支护工程施工。工程内容包含：锚杆的钻孔、钢筋（锚筋）的制作安装、灌浆、坡面面板钢筋的制作安装、喷射混凝土的制作、喷射，脚手架搭设与拆除、泄水孔的埋设、工程验收，并包含设计和施工图审查，包含边坡支护的第三方监测（边坡支护的第三方监测由发包人授权乙方委托有资质的第三方进行监测）。 三、合同工期: 开工日期：年月日，或以发包人通知为准。 竣工日期：如下 净工期45天，根据土石方开挖情况交叉配合进行施工，若受土石方开挖制约，经发包人同意后工期适当顺延。 在组织施工过程中，如遇下列情况需顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：（一）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工者； （二）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； （三）因甲方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方代表提出延期理由和要求，经甲方书面同意后工期相应延顺，因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担。 四、质量标准： 工程质量标准：必须符合现行国家建筑工程验收标准。
工程施工合同 发包单位： （以下简称甲方） 承包单位： （以下简称乙方） 经甲、乙双方友好协议商，甲方将荔浦县景业商业广场深基坑支护工程发包给乙方施工，为了按时保质保量并安全地完成工程任务，按照合同法的要求，本着平等互利的原则，达成以下合同条款。 一、工程名称 荔浦县景业商业广场深基坑支护工程 二、工程地点 荔浦县荔桂路西侧（荔浦县交通局对面） 三、承包范围 依据甲方提供的由建材桂林地质工程勘察院《荔浦县景业商业广场深基坑支护设计图纸》 公司编制的《荔浦县景业商业广场深基坑支护专项施工方案》的要求和内容组织施工，施工内容为图纸内锚喷板墙、锚杆、锚索、腰梁、微型桩。 四、承包方式 、乙方依据甲方提供的现有《施工图》组织施工。 、乙方依据现有的图纸按包工、包料、包质量、包干单价承接施工本支护工程。 、乙方以总造价约万元整（￥元）承接甲方提供的设计图纸承包范围内工作内容（此造价含税、管理费），此合。
五、施工工期 乙方按甲方通知要求进场施工，从甲乙双方确定之开工日期起计，施工工期为 个日历天数。如因下列原因工期应予顺延： 、甲方未能按时提供开工条件： 、设计变更和工程量增加； 、一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过 小时； 、不可抗力因素的影响； 、其它分包单位影响，如挖土、运土拖延不能确保乙方有足够的工作面；挖运土方未按分层开挖分层支护的要求，造成乙方不能正常施工： 、甲方未按合同条款及时付款时； 乙方在以上情况发生后 天内就延误工程以书面形式向甲方提出报告，甲方在收到报告 天内予以确认，逾期不予以确认又不提出修改意见，视为同意顺延工期。 六、质量保证 乙方严格按设计图纸组织施工，严格按国家现行相关规范及技术规程组织施工。若因乙方施工质量而造成支护区域内的基坑边坡产生崩塌、滑坡以及边坡土体产生变形而危及旁边建筑物的安全使用，由此所造成的一切损失由乙方负责。本工程质保期为壹年 个日历天 。质保期从支护工程完工后当天自动起算。 七、付款方式 、本合同签定后，根据甲方通知要求三天内组织施工设备进场。
围墙施工承包合同 围墙施工合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程地点： 2、工程内容：建围墙约 1100米长，基础深0.6米(实际为准）、宽0.67米，围墙高2.3米，其中：砖柱2.3米、铁艺栏杆1.5米、铁艺栏杆下部砖墙0.8米、每6米一立柱。双面墙及砖柱做沙浆抹面，外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。 3、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。 4、承包形式：本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税。 二、质量标准
1、乙方按图施工，要求线条顺直，工程质量达到国家质量验收标准。 2、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。 3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失，甲方有权要求乙方赔偿。 1、本工程包工包料元/米（含开税票），具体以甲方验收工程量为准。总工程价款为万元（暂定），该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用（施工企业管理税除外）。 2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价今后不作调整。 3、工程结束以实际工程量计算工程总价，本合同作为工程价款结算的依据，现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。 五、付款方式 1、全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付至合同总价的70％； 2、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后，支付至结算价款的80%；
GF-2000-0204 建设工程勘察合同 [岩土工程设计] 工程名称： 工程地点： 合同编号：勘察证书等级：乙级（岩土工程设计类） 发包人： 承包人： 签订日期： 2017 年5月11日 中华人民国建设部监 制 国家工商行政管理局
发包人： 承包人： 发包人委托承包人承担工程项目的岩土工程设计任务，根据《中华人民国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点：1.3 工程立项批准文件号、日期： 1.4 工程规模、特征：详见业主提供的相关图件（电子版本）。 1.5 岩土工程任务（容）与技术要求：基坑支护设计；达到施工图深度要求；满足施工要求和本项目基坑开挖的安全性要求；通过当地主管部门组织的专家论证审查。 第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件 第四条：工期 计划开工日期为2017年5月11日，承包人应于实际开工后15个日历天完成设计工作并向发包人提交有待专家论证的计算书文本（5份、A3格式）、施工蓝图（5份）。 承包人提交的上述工作成果，如经专家论证会论证需要进一步修改的，或发包人要求修改的，承包人应当在7个日历天按照要求完成修改工作并重新提交。承包人提交的工作成果通过专家论证后，承包人须按照第三条的约定向发包人提交最终成果。
第五条：收费标准及支付方式 5.1 本合同收费参照国家规定的现行收费标准由双方协商计取，总价固定。 5.2 该基坑岩土工程设计复杂程度属Ⅱ级。 5.3经甲乙双方商定，本合同设计收费为人民币（乙方的设计方案需通过甲方审核认可，并通过审图及专家论证。本合同为固定总价合同，合同价即为结算价。 设计费中包含成果制作及交付、修改、专家论证费及专家组相关费用、设计技术交底、处理施工中的设计问题、分期实施、特殊情况方案调整、参加基坑工程验收、保修期质量问题解答；承包人不再向发包人主任何其他费用。本合同生效后，发包人按下表约定向承包人支付设计费。 5.4 上述费用为含税价，承包人应在每次按约要求发包人付款前向发包人出具发票，发包人在承包人出具相应发票并满足约定付款条件后支付相应费用。 第六条：变更及工程费的调整 6.1 对于承包人尚未开始设计的部分，如发包人就工程容与技术要求提出变更，则承包人的工期和费用不作调整。对于承包人已经完成设计的部分，如发包人提出变更的，则承包人的工期根据变更部分工作量占总工作量的比例相应顺延；承包人的设计费不增加。 6.2 因承包人设计不完善、不满足规标准等而需调整修改的情形，不属于上述发包人提出变更的情况，工期及费用不作调整。 第七条：发包人、承包人责任 7.1 发包人责任 7.1.1 发包人按本合同第二条规定的容，在规定的时间向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间相应顺延；超过规定期限15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 7.1.2 发包人应保护承包人的报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得将其用于本合同约定项目以外的用途，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。 7.1.3 本合同及其补充协议中约定的发包人应负的其他责任。
NO. 施工合同 工程名称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订日期：年月日
施工合同协议条款 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 工程名称： 工程地点： 根据《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程合同条例》及其他有关规定，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方经友好协商，就本工程有关承包事项达成如下协议： 第一条承包方式、承包范围及工程造价 1.1承包方式：包工包料 1.2承包范围及工程内容：某地中心二期A栋基坑支护工程。 1.3合同总价: 元。 其中，合同总价为固定总价，含施工过程中的所有费用，但不含总包服务费、水电费及税费等。 第二条工期及开、竣工日期 2.1双方预定本工程土钉墙护坡工期：暂定12天。上述工期如遇特殊情况作相应的调整，如遇不可抗力等原因工期相应顺延。 第三条工程质量 3.1工程质量要求：合格 第四条双方驻工地代表
4.1甲方驻工地代表姓名： 4.2乙方驻工地代表姓名： 4.3乙方驻工地代表发生变更时,应提前三天书面通知对方,并明确指出交接时间及权限。 第五条甲方责任 5.1开工前甲方向乙方提供水文地质资料及详细地下管网和地下构筑物资料等有关施工的工程地质资料，并提供施工图纸和施工技术要求方面的资料。 5.2开工前负责清除现场地上、地下障碍物（包括在用地下电缆电线、管道设施等），因故不能清除，需提出具体处理意见和保护措施，并向乙方现场及书面交底。 5.3提供施工现场与公共道路的之间的通道，满足施工运输的要求，做好施工现场的三通一平工作。 5.4开工前解决现场施工涉及市容、环卫及夜间施工的扰民问题，确保工程按时开工和施工的正常进行。 5.5协助乙方办理有关施工所需证件，并为乙方免费提供住宿。 5.6甲方代表有权监督检查乙方的工程质量及进度，协助解决施工中出现的问题和各单位之间的矛盾。在乙方自检合格后，由甲方组织检验并办理验收手续，协调土方开挖和边坡支护之间关系，土方必须配合边坡支护施工，按边坡支护要求进行土方开挖，以保证边坡支护安全为前提。 5.7及时发出必要的指令、确认和批准，并按本合同提供施工配
甲方： 乙方： 经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同： 一、工程范围及内容： 1、乙方承建甲方位于地块的施工围墙工程。 2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。 3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。 4、该围墙的验收标准以做为基准点，墙体为240mm墙。墙身高度为600mm，墙柱高度为2150mm，每6000mm为一跨墙，围墙及柱全采用粘贴面层。 二、工程质量： 1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。 2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。 3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。 三、工期： 严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从年月日开始进场，年月日前完工。 四、工程价款及支付：
1、本合同所承包的围墙，单价为每米元，暂定总长为米。具体以实际发生量为准。总工程价款为万元左右，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。 2、施工完毕经甲方验收合格后三日内付清全款（按照实际施工量结算）。 四、成品及半成品保护： 1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任； 2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿。 3、若因甲方或其他（非乙方）原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理；若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用（材料、工时费和其他应采取相应的措施费），乙方方可进行维修处理。 五、甲方责任、权利、义务 1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项； 2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利； 3、做好各工序的统筹安排； 4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。 5、甲方为乙方提供施工需要的脚手架和安全防护等设施，并对其安全性负责。 六、乙方责任、权利、义务 1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。 2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。 3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工。
合同编号：YT-FS-3172-29 深基坑支护施工合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
深基坑支护施工合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汇金公馆B栋 基坑临时支护工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：汇金公馆B栋地下室基坑临时支护 工程。 2、建设地点：城关镇建设路。 3、工程内容：承包人承建发包人基坑临时支护 工程; 二、工程承包方式和范围 1、承包方式：采用单价承包方式，即包工、包料、
包安全、包质量、包工期。 2、工程承包范围： 1)、50mm厚C20高压喷射细石混凝土。 2)、机械成孔Φ130，放入Φ16锚筋、M20砂浆注浆、Φ14钢筋压筋，再加Φ6@200×200钢筋网再喷100mm厚的C20细石砼。 3)、喷面的所有Ф50PVC泄水管。 4)、基坑边坡的人工修整等。 三、合同工期 开工日期：20xx年5月21日总工期为15天(为有效工作天数) 四、质量标准 本工程质量标准双方约定为：合格工程。 六、工程款结算及支付 1、结算：以工程量(发包人签证确认工程量)×单价+签证其它工程量 2、发包人在承包人全部完成后二个工作日内支付暂定金额的95%计人民币壹拾玖万园整(￥190000)，
北大资源集团标准文本—___号 （使用时请删除标识） 项目基坑支护工程施工合同 甲方： 乙方： 签署日期: 年月日
发包人（甲方）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 承包人（乙方）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方委托乙方承包项目基坑支护工程。经充分共同协商，甲方乙方就项目基坑支护事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条本工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点： 第二条本工程承包范围 2.1 本工程内容及承包范围： 按照经甲方确认的基坑支护及土石方开挖施工图纸及施工方案规定的工程内容（主要包括且并不限于：混凝土冲孔灌注桩施工、冲孔桩(空桩) 施工、大直径搅拌桩施工、压钢管施 工、砖砌集水井和砖砌排水沟施工、凿桩头基坑抽水、排水、及土石方开挖运输、基坑监测、桩检测，施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护等）进行施工及双方约定的其他工作（并详见工程量清单及图纸）。（注：根据具体项目填写）
2.2乙方负责办理证并缴纳相关费用，办理中标手续并承担相关费用。(注：根据具体项目填写) 第三条合同工期 3.1 施工工期 3.1.1 开工日期：年月日 3.1.2 竣工日期：年月日 3.1.3 本工程工期为个日历天。 3.1.4 开工日期如有变化，以甲方书面通知为准。 3.1.5 竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方、监理、设计及相关单位共同验收合格之日，如需行业主管部门验收的，该部门出具验收合格证书或验收合格备案之日为竣工日期。 3.2 乙方施工进度应符合甲方及各总包单位进度计划要求，除双方另有约定外，不得以无法如期完成进度为由提出额外要求。 3.3 因甲方原因导致开工日期延误，则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。 3.4 工期延误：本合同约定工期，系经乙方充分考虑工程建设施工中可能出现的各种情况后确定的，除以下情况外，工期不予延长: 3.4.1 不可抗力； 3.4.2 甲方书面同意工期相应顺延的其它情况。 第四条合同价款及结算方式： 4.1本合同工程总价款为人民币元整。 4.2本合同采取如下第条约定的计价方式： 4.2.1固定总价计价方式 4.2.1.1本工程固定总价包含以下内容： 4.2.1.2除甲方与监理共同确认的设计变更、洽商费用，绝对值 10000元（含10000元）以内，工程费用不予调整。（注：根据具体项目填写） 4.2.1.2如出现上述合同价格调整之情形，合同价格调整之单位均以附件中确定的固定综合单价为计算依据。 4.2.2固定单价计价方式 4.2.2.1本工程固定综合单价包含了为完成合同中所内容所发生的一切费用，乙方依据甲方所能提供的资料，结合乙方本身的技术水平、施工经验，满足施工规范及相关技术要求，在进行现场踏勘后已充分考虑了各种因素和风险而确定报出上述固定单价；
编号：_____________ 工地临时围墙工程施工合 同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
乙方： 签订地点： 签订时间： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条工程范围：临时围墙655米（其中砖砌体围墙410米，彩钢板围墙245米），具体内容详见施工图（附后） 第四条工程造价：围墙每米单价，砌体围墙 310 元/米，彩钢板围墙 100 元/米。总造价（暂估）：壹拾伍万元整（150000）（以甲乙双方审定的结算为准）。 第五条承包方式： 一、包工包料。工程所需材料、半成品由乙方自采自购，材差按现行省、市文件执行。 第六条工期：自合同签定日起 30 天内竣工。 第七条工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。 第八条结算方式：单价按合同固定，工程量按实结算。 第九条工程类别及企业等级：按有关规定执行。 第十条双方事宜及违约职责：
1、派定工地代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。 2、由于甲方要求停、缓建和人力不可抗拒的自然灾害而造成的损失，按国家、省、市有关规定办理。 二、乙方： 1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。 2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，经甲方工地代表签字后有权不付款或付部分款。 3、施工中注意安全，遵守甲方厂内的各项规章制度，施工中发生一切安全事故所引起的经济损失均由乙方自负。 4、如果没按期完工，每延误一天按总价千分之一的价款处罚，按延误天数累计处罚。 第十一条竣工验收与结算： 一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。 二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。 第十二条付款方式： 一、预付备料款：按合同总价（或预算）的 30% 拨付。 二、工程进度款：按完成工作量的 70% 拨付。 三、竣工结算款：预付备料款和工程进度款累加不超过 90% 。 四、保证金：保修期满无质量问题后付清尾款。
项目支护桩工程 施工合同 甲方：
乙方：
支护桩工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历
天数,合同生效之日起开始计算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿（参考市场价）；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：?600长螺旋后插筋桩大清包按元/米
合同编号：YHZYGC-004 *****项目基坑支护施工合同 一、合同协议 发包人：********房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包人：********工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就雅荷中央广场项目基坑支护工程施工事项协商一致，订立本合同。 （一）工程概况 1、工程名称：********广场项目基坑支护工程 2、工程地点：西安市未央路********* 3、资金来源：自筹资金。 4、工程内容：该项目护坡工程包括但不限于以下工作内容： （1）、护坡方案设计、护坡施工图设计、方案提报专家论证通过、配合观测单位基 坑变形观测 （2）、护坡桩（含冠梁、锚索）、微型桩支护，包括测量放线、钢筋笼制作及吊装、成孔、砼浇灌、桩孔内的泥（浆）土运至场内指定位置堆放； （3）、土钉墙挂网喷射及挂网素喷支护：坡面修平，土钉人工洛阳铲成孔, 土钉制作安放，编网、注浆、焊接、喷射等； （4）、挂网素喷； （5）、锚杆：人工洛阳铲成孔，锚杆制作、注浆、锚头、锚具、槽钢、锁 （6）、挖土基坑坡道防护、现场清理及与其他工种作业的配合等；
（7）、脚手架及相关的所有机械设备等； （8）、排水等不可预见的相关内容等 （9）、施工时其他不可预见的需要支护的工作等。 （二）工程承包范围 承包范围：雅荷中央广场施工设计图纸（蓝图）涵盖的所有施工需要及临时 施工安全确需的基坑支护工程，包括南区和北区，南区为20xx年7月开挖图（正式蓝图）范围，北区为20xx年3月开挖图（电子版）范围，如北区正式开挖蓝图出来后，与3月开挖电子版图相比，开挖范围变大，差额部分费用按照原基坑支护设计及合同中标价A性土钉墙的综合单价180元/平米*差额部分支护面积进行计算，由甲方承担。 （三）合同工期 南区自开工后15日历天内竣工，北区自开工后60日历天内竣工，开工日期以甲方下达的开工通知为准。该工期为绝对工期，未经甲方书面同意，该工期不做任何形式的调整、顺延。 （四）质量标准 符合国家、陕西省及西安市相关施工规范及验收标准，经验收合格。 （五）承包方式 此造价为包工包料、包设计、包安全、包专家论证、包风险等，一次包干价，由乙方根据有关规范和标准自行设计，自行协调有关外围关系，确保现场施工安全，满足政府检查验收等有关要求。 （六）合同价款 以发包人提供的雅荷中央广场项目设计图纸及前期招标采用的基坑支护设计方案及中标价（****万元整）为依据，考虑优化后图纸南区开挖降低2M，北区开挖降低0.8M。最终双方协商确定中央广场项目南北区基坑支护工程包干总价为含税价人民币***万元）。 包干价格包括但不限于以下内容：