工程项目管理

★单选

1、将直方图与质量标准比较，质量分布中心与质量标准中心重合，实际数据分布与质量标准上下界限之间有较大余地，说明( D) A．生产过程处于正常稳定状态B．加工过于精细，不经济

C．已出现不合格品D．散差太大，产生许多废品，过程能力不足

2、大型和重要的、技术复杂的建筑工程，在初步设计前，尚应进行（ B ）

A 总体设计B设计方案优选 C 施工图设计D技术设计

3、居住小区（或工矿生活区）规划设计技术经济指标包括（C ）

A建筑体积B平面系数C容积率D土地利用系数

4、组织中最高领导层到基层人员之间划分成的职位等级的数目称为（B ）

A．分权程度；B．管理层次；C．集权程度；D．管理幅度；

5、流水施工的时间参数是（ B ）

A施工过程 B 流水步距 C 施工段

D流水强度

6、专业工作队在各个施工段上的劳动量要大致相等，其相差幅度不宜超过（ B ）

A 8％～12％

B 10％～15％

C 18％～25％

D 25％～35％

7、当m

A工作队连续，不窝工，但施工段上无间歇

B工作队不连续，窝工，但施工段上无间歇

C工作队连续施工，施工段上无间歇

D工作队连续施工，施工段上有间歇

8、设计是影响工程项目投资的关键环节，在技术设计阶段，影响项目投资的可能性为（B ）

A 75%～95%

B 35%～75%

C 50%～85% D5%～35%

9、当用香蕉形曲线进行工程实际进度检查时，若描述实际进度的点落在香蕉图左侧，则表示此刻实际进度（C ）

A．正常B．比按最迟开始时间安排的进度拖后

C．比按最早开始时间安排的进度超前D．和按最迟开始时间安排的进度一致

10、为表明对某事件提出索赔，承包人应在索赔事件发生后的几天内向工程师递交索赔意向通知?（ D ）

A 21天

B 30 天

C 15 天

D 28天

11、工程质量直方图分析中双峰分布是指（B ）

A 由于技术上、习惯上的原因出现的

B 由于分组的组数不当

C 由于少量材料不合格，短期内工人操作不熟练所造成

D 抽样检查以前数据分类工作不够好，是两个分布混淆在一起所致

12、不属于建安工程价款动态结算方法的是（ B ）

A．按实际价格结算法 B．按合同承包价结算法

C．竣工调价系数法 D．调值公式法

13、“费用目标”对业主而言是（ B ）

A．招标目标 B．投资目标 C．计划目标

D．成本目标

14、实行项目经理责任制，属于施工成本管理措施中的（ B ）

A．技术措施 B．组织措施 C．经济措施

D．合同措施

15、按规定标准发放的徒工服装补贴，防暑降温费等都属于什么费

用？( D )

A．职工福利费B．生产工人辅助工资

C．工资性补贴D．生产工人劳动保护费

16、“费用目标”对施工方而言是（ A ）

A．成本目标 B．投资目标 C．决算目

标 D．预算目标

17、施工成本按成本构成分解时不包括（ B ）

A．材料费 B．管理费 C．措施费 D．间接费

18、下面不是网络图绘制基本原则的是（ D ）

A．不允许出现循环回路

B．不允许出现相同编号的箭线

C．除起点节点外，不允许出现没有紧前工作的“尾部节点”

D．不允许箭尾节点号小于箭头节点号

19、对技术复杂而又缺乏设计经验的工程项目，根据主管部门的要求，可增加的设计阶段为（ C ）

A 方案优选

B 初步设计

C 技术设计

D 施工图设计

20、PDCA循环中的PDCA分别指（ C ）

A．计划、检查、实施、处置

B．计划、处置、检查、实施

C．计划、实施、检查、处置

D．检查、计划、实施、处置

21．价值工程法是施工项目（C ）

A．质量控制的方法B．进度控制的方法C．成本控制的方法D．现场控制的方法22.影响工程质量变异的因素中可控制的、易消除的因素为（ A ）

A．系统性因素B．偶然性因素

C．随机性因素D．变异性因素

23. 工程建设其他费用中不包括（A ）

A．预备费B．土地使用费

C．建设单位管理费D．勘察设计费

24. 工程质量事故造成死亡1人以上，或重伤3人以上，或直接经济损失在10万元以上的事故为（ D ）

A．已遂事故B．一般事故

C．特大事故D．重大事故

25.施工项目目标成本来自（C ）

A．投标报价成本B．实际工程量

C．施工预算D．施工图预算

26.施工成本分析方法中用来分析各种因素对成本的影响程度的方法为（ B ）

A．比较法B．因素分析法

C．比率法D．差额计算法

27. 按照《建设工程质量管理条理》，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限为（D ）A．2年B．3年C．4年D．5年

28．下面有关施工项目计划成本表达式正确的是（ D ）A．施工预算成本＋技术组织措施节约额B．预算成本＋计划成本降低额

C．施工预算成本－计划成本降低额D．施工预算成本－技术组织措施节约额

29.按照制造成本法应列入间接费的是（C ）

A．企业管理费B．人工费

C．现场管理费D．机械费

30.承包人应在索赔事件发生后向工程师递交索赔意向通知的有效期限是（D ）

A．7天B．10天

C．14天D．28天

31.下面关于工程变更价款确定说法正确的是（C ）

A．合同中只有类似于变更工程的价格，不能参照类似价格变更合同价款

B．合同中只有类似于变更工程的价格，由承包方提出适当的变更合同价格，经工程师确认后执行

C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包方提出适当的变更合同价格，经工程师确认后执行

D．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主提出适当的变更合同价格，经工程师确认后执行

32.一般工程项目合同总额中预留尾留款作为质量保修费用的比例是（ A ）

A．3%～5%B．8%～10%

C．10%～15% D．15%～20%

33.工程竣工结算工程款的一般计算公式为（B ）

A．合同价款—施工中合同价款调整额—已结算工程款－保修金B．合同价款＋施工中合同价款调整额—已结算工程款－保修金C．合同价款＋施工中合同价款调整额—已结算工程款＋保修金D．合同价款—施工中合同价款调整额—已结算工程款

34.价值工程的工作程序正确的是（D ）

A．对象选择→功能评价→功能分析→方案创新及评价→方案实施与检查

B．对象选择→方案创新及评价→方案实施与检查→功能分析→功能评价

C．对象选择→方案创新及评价→功能分析→功能评价→方案实施与检查

D．对象选择→功能分析→功能评价→方案创新及评价→方案实施与检查

35.提高产品价值的途径正确的是（ D ）

A．在保持成本不变的情况下，降低功能水平

B．在保持功能水平不变的情况下，提高成本

C．提高功能的同时，增加成本

D．功能水平稍有下降，但成本大幅度下降

36. 用随机数表、随机数生成器或随机数色子来进行抽样的方法为（B ）

A．系统抽样法B．单纯随机法

C．二次抽样法D．分层抽样法

37.文明施工费属于（C ）

A．直接工程费B．间接费

C．措施费D．工程建设其他费用

38. 网络计划中某项工作进度拖延的时间为5天，该工作的总时差为3天，自由时差为1天，则该工作影响总工期（B ）A．1天B．2天

C．4天D．5天

39.施工项目安全技术管理分为内业管理和（ C ）

A．防火与防爆安全管理B．特殊工程施工管理

C．外业管理D．施工机械安全管理40.成倍节拍流水的流水步距等于（A ）

A．流水节拍的最大公约数B．最大流水节拍

C．流水节拍的最小公倍数D．各流水节拍的平均值

61、影响工程质量变异的因素中可控制的、易消除的因素为（A ）

A．系统性因素B．偶然性因素

C．随机性因素D．变异性因素

62、工程质量事故造成重伤3人以下或直接经济损失在10万元以下的事故为（ B ）

A．小事故B．一般事故

C．未遂事故D．重大事故

63、工序质量监控主要包括对工序活动条件的监控和对（C ）

A．工序活动内容的监控B．工序活动过程的监控C．工序活动效果的监控D．工序活动背景的监控64、某工程项目6月末的已完工程计划投资为5000万元、已完工程实际投资为5337万元、拟完工程计划投资为5500万元，则该工程6月末的进度偏差为（D ）

A．－337万元B．163万元

C．—163万元D．－500万元

65、费用绩效指数CPI ，即（ A ）

A ．已完工程实际费用

已完工程预算费用 B ．拟完工程实际费用已完工程预算费用 C ．已完工程实际费用拟完工程预算费用

D ．拟完工程实际费用已完工程实际费用 66、下面有关施工项目计划成本表达式正确的是（ B ）

A ．施工预算成本＋技术组织措施节约额

B ．预算成本－

计划成本降低额

C ．施工预算成本－计划成本降低额

D ．预算成本＋

计划成本降低额

67、按照完全成本法应列入间接费的是（ C ）

A ．措施费

B ．人工费

C ．企业管理费

D ．机械费

68、工程师对承包人提交的索赔报告应在下面时间内作出答复，否则视为该项索赔已经认可（ D ）

A ．7天

B ．10天

C ．14天

D ．28天

69、按照《建设工程质量管理条理》，在正常使用条件下，基础设施工程、主体结构工程的保修期限为（D ）

A ．5年

B ．6年

C ．8年

D ．设计文件规定的该工程的合理使用年限

70、下面关于工程变更价款确定说法正确的是（ A ）

A ．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更

合同价款

B．合同中只有类似于变更工程的价格，由承包方提出适当的变更合同价格

C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师提出适当的变更合同价格D．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主提出适当的变更合同价格

71、承包方在工程变更确定后，提出变更工程价款报告的有效期限是（B ）

A．10天B．14天

C．20天D．28天

72、预付备料款预付的时间不迟于约定的开工日期前（A ）

A．7天B．14天

C．21天D．28天

73、在有资源冲突的时段中，对平行作业的工作进行两两排序，可得出若干个△T m，n，选择其中最小的△T m，n，将相应的工作n安排在工作m之后进行，这种优化的方法为（A ）

A. “资源有限，工期最短”的优化

B.费用优化

C. “工期固定，资源均衡”的优化

D. 工期优化

74、基本预备费计算公式正确的是（D ）

A．设备工器具购置费×基本预备费率

B．（设备工器具购置费＋建筑安装费＋工程建设其他费）×基本预备费率

C．（设备工器具购置费＋建筑安装费）×基本预备费率

D ．建筑安装费×基本预备费率

75、工程建设其他费用中不包括（ A ）

A ．基本预备费

B ．土地使用费

C ．建设单位管理费

D ．工程监理费

76、环境保护费属于（ C ）

A ．直接工程费

B ．间接费

C ．措施费

D ．工程建设其他费用

77、必须对后续工作的进度计划进行调整的情况是（ C ）

A ．网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其自由时差

B ．网络计划中某项工作进度拖延的时间没有超过其自由时差

C ．网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差

D ．网络计划中某项工作进度拖延的时间没有超过其总时差

78.、网络计划中某项工作进度拖延的时间为6天，该工作的总时差

为4天，自由时差为2天，则该工作影响总工期（ B ）

A ．1天

B ．2天

C ．4天

D ．6天

79、固定节拍流水，当有技术间歇时，为保证各专业队能连续施工，

施工段数m 应满足（ B ）

A ．m=n

B ．m ＞n

C ．m ＜n

D ．m ≤n

80.利用定额计算法确定流水节拍t i 时，正确的计算式为（ D ）

A ．i

i i i N R H Q B ．i i i i N R S Q

C ．i i i i

N R H P D ．i

i i

N R P

★★ 多选

1、某承包公司对钢结构高层建筑工程的施工成本进行划分，以下费用中的哪些费用应计入间接成本？（ CE ）

A 钢材购置费

B 场地清理费

C 差旅交通费

D 大型机械进出场及安装费

E 工程排污费

2、我国现行建筑安装工程费用项目组成包括( ABCE

) A 直接费 B 间接费

C 利润

D 建设期利息

E 税金

3、常见的工程质量统计分析方法有（ ACDE ）

A．分层法 B．分项法C．因果分析图法

D．排列图法 E．直方图法

4、绘制网络图的基本原则是（ABCD ）

A在网络图中不允许出现循环回路

B在网络图中不允许出现没有开始节点的工作

C在网络图中不允许出现带有双向箭头或无箭头的工作

D在网络图中不允许出现没有开始节点的工作

E不一定能正确地表达各项工作之间的相互制约和相互依赖的关系

5、施工进度计划调整的方法有（ AE ）

A．压缩关键工作的持续时间

B．组织搭接工作

C．组织平行工作

D．将关键工作压缩成非关键工作

E．改变工作之间的逻辑关系

6、单代号网络计划的绘图规则是（ABCD ）

A 网络图中不允许出现有重复编号

B 在网络图中除起点节点和终点节点外，不允许出现其他没有

内向箭线的工作节点和没有外向箭线的工作节点

C 在网络图的开始和结束增加虚拟的起点节点和终点节点

D 在网络图中不允许出现循环回路

E 后续节点的编号不一定大于前导节点编号

7、在工程质量统计分析中常见的异常直方图有（ACDE ）

A．折齿形 B．抛物线形 C．陡坡形 D．双峰形 E．孤岛形

8、工程项目现场质量检查的方法有（ BCD ）

A．实验法B．目测法C．量测法

D．试验法E．对比法

9、风险的属性有（ABCE ）

A．风险的客观性B．风险的随机性C．风险的可变性

D．风险的不可测性E．风险的相对性

10、施工项目竣工资料的构成有（BCDE）

A．施工图B．工程施工技术资料C．工程质量保证资料

D．工程检验评定资料E．竣工图

11、施工成本的分析方法有（ABCD ）

A．比较法B．因素分析法C．差额计算法

D．比率法E．生产能力指数法

12、工程文件的保管期限有（ACE ）

A．短期B．中短期C．长期D．中长期E．永久

★★★简答

1、建设单位的施工准备工作的内容

2、项目管理和企业管理的区别

。

3、工程项目建设程序

4、分项工程的概念

5、施工项目成本管理的内容中事前管理内容、事中管理内容、事后管理内容分别包括哪些？

6、工程设计的特点

7、流水施工参数的内容

8、工程项目质量及主要作用

9. 竣工资料及建设档案管理的意义

10.常见的工程质量事故原因

11. 工程风险控制的主要对策、措施12．工程项目管理的概念

建设工程合同管理综合习题单选多选简答案例分析

建设工程合同管理综合习题单选多选简答案例分析

一、单选题 1．合同法律关系的客体是指（ D ）。 A.合同的当事人 B.合同双方的权利 C.合同双方的义务 D.合同的标的 2．债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为（ C）。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.留置 3．当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（B ）。 A.定金 B.抵押 C.质押 D.保证4．担保合同是属于（B ）。 A.主合同 B.从合同 C.分包合同 D. 无偿合同 5．中国《民法通则》规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，由于（C ），阻碍时效进行，诉讼时效中止。 A.提起诉讼 B.当事人一方提出权利要求 C.出现不可抗力事件 D 义务人同意履行6．根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为（B ）。

A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.职务性代理 7．法人的行为能力与其权利能力（C ）。 A.同时产生，不同时消灭 B.不同时产生，同时消灭 C.同时产生，同时消灭 D.不同时产生，不同时消灭 8．中国《民法通则》规定，委托书授权不明的，（B ）。 A.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人不负责任 B.被代理应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任 C.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人不负责任 D.代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任 9．中国《民法通则》规定（C ）属于短期诉讼时效。 A.货物购买合同争议 B.侵犯专利权 C.延付或者拒付租金 D.经济合同争议 10、甲欠乙1万元到期未还， 4月，甲得知乙准备起诉索款，便将自己价值3万元的全部财物

建设工程合同习题

建设工程合同法律制度练习题 一、单项选择 1、经承包人催告发包人仍未在合理期限内支付工程价款的，建设工程承包人的工程价款就该工程折价或者拍卖的价款享有优先权。该工程价款不包括（）。 A. 支付给工人的报酬 B. 支付给管理人员的报酬 C. 材料款 D. 因发包人违约所造成的损失 2、下列关于建设工程合同性质的选项中不正确的是（）。 A 有偿合同 B 诺成合同 C 要式合同 D 实践合同 3、甲公司与乙公司签订施工合同，约定由乙公司为甲公司建房一栋。乙公司与丙公司签订《内部承包协议》，约定由丙公司承包建设该楼房并承担全部经济和法律责任，乙公司收取甲公司支付的工程价款总额5%的管理费。丙公司实际施工至主体封顶。乙公司与丙公司所签订的《内部承包协议》的性质和效力为（）。 A. 转包合同，有效

B. 转包合同，无效 C. 分包合同，有效 D. 违法分包合同，无效 4、下列关于建设工程的转包与分包的说法中错误的是（） A 分包应当经过发包人的同意 B 建设工程主体结构的施工应由承包人自行完成，不得交给其他人完成 C 承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人 D 在取得许可的情况下，分包人可以将承包的工程再分包 5、 A 建筑工程公司于2004 年4 月11 日与B 房地产开发公司签订一份建设周期为1 年的建设工程合同，2004 年 5 月20 日 A 建筑工程公司垫资进场施工，2005 年 2 月 4 日 A 建筑工程公司向 B 房地产开发公司催要工程价款， B 房地产开发公司以合同对付款时间没有约定为由拖延付款，2005年4月30日，A 建筑工程公司向人民法院起诉，要求B房地产 开发公司支付工程价款和利息。下列时间为利息计付时间的是（）。 A. 2005 年4 月30 日 B. 2004 年5 月20 日 C. 2005 年2 月4 日

合同法练习题含答案

《合同法》练习题 第一章合同与合同法 一、单项选择题 1. 下列协议中哪个适用《合同法》？（ D ） A、甲与乙签订的遗赠扶养协议 B、乙与丙签订的监护责任协议 C、丙与本集体经济组织签订的联产在包协议 D、丁与戊企业签订的企业承包协议 2. 下列哪些合同既属于双务合同又属于有偿合同？（ A B C D ） A.买卖合同 B.借贷合同 C.租赁合同 D.付有保管费的保管合同 3.下列合同中，应当采取书面形式的是：（ A ） A.技术转让合同 B.买卖合同 C.租赁合同 D.保管合同 4. 下列合同中，属于单务合同的是：（ A ） A.赠与合同 B.买卖合同 C.租赁合同 D.承揽合同 二、多项选择题 1. 下列合同中，既可以是有偿合同也可以是无偿合同的有哪些? （ A B C ） A．保管合同 B．委托合同 C．借款合同 D．互易合同 三、案例分析题 第二章合同法的基本原则 第三章合同的成立 一、单项选择题 1. 甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判。甲公司本来并不需要这个合同，但为排挤乙公司，就向丙公司提出了更好的条件。乙公司退出后，甲公司也借故中止谈判，给丙公司造成了损失。甲公司的行为如何定性？（ C ） A.欺诈 B.以合法形式掩盖非法目的 C.恶意磋商 D.正常的商业竞争 2. 乙公司向甲公司发出要约，旋又发出一份“要约作废”的函件。甲公司的董事长助理收到乙公司“要约作废”的函件后，忘了交给董事长。第三天甲公司董事长发函给乙公司，提出只要将交货日期推迟两个星期，其他条件都可接受。后甲、乙公司未能缔约，双方缔约没能成功的原因是什么? （ A ） A．要约已被撤回 B．要约已被撤销 C．甲公司对要约作了实质性改变 D．甲公司承诺超过了有效期间 3. 甲商场向乙企业发现采购100台电冰箱的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5月9日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效？（ B ） A、5月1日 B、5月8日 C、5月9日 D、5月10日 4. 北京碧溪公司与上海浦东公司订立了一份书面合同，碧溪公司签字、盖章后邮寄给浦东公司签字、盖章。该合同于何时成立？（ D ） A．自碧溪公司与浦东公司口头协商一致并签订备忘录时成立 B.自碧溪公司签字、盖章时成立 C．自碧溪公司将签字、盖章的合同交付邮寄时成立 D．自浦东公司签字、盖章时成立 5. 在以招标方式订立合同时，下述哪种行为属于承诺性质？（ D ） A.招标 B.投标 C.开标 D.决标 6. 1997年4月5日，某百货公司致函某服装厂，欲订购1000套女式西装，并提供了价格、单价，询问是否同意。同月同日，该服装厂也致函该百货公司，表示现有1000套女式西装，询问百货公司是否可以接受。双方收信后，均未给对方回复。4个月后，该服装厂向该百货公司发货，百货公司拒绝收货、付款。本案中百货公司与服装厂的关系应如何认定？（ A ） A.合同关系未成立 B.合同关系成立 C.合同关系成立且生效 D.合同关系成立但未生效 7. 甲公司通过电视发布广告，称其有100辆某型号汽车，每辆价格15万元，广告有效期10天。乙公司看到该则广告后于第3天自带金额为300万元的汇票去甲公司买车，但甲公司的车此时已全部售完。无货可供。依照法律规定，有关

-建筑工程合同管理习题一

代理及担保 1. 关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A.推进项目法人责任制落实 B.提高工程进度控制水平 C.减少建筑领域的经济违法 D.降低不可抗力发生的 答案：D 2.下列关于发展和完善建筑市场的说法正确的是（）。 A．市场经济主要是依靠合同来规范当事人的交易行为 B．市场经济需要依靠行政手段和合同共同规范当事人的交易行为 C．计划经济需要依靠行政手段和合同共同规范财产流转关系 D．计划经济需要依靠行政手段规范当事人的交易行为 答案：A 3. 我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是()。 A．项目法人负责制 B．合同管理制度 C．招标投标制 D．工程监理制 答案：B 解析：我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度 4. 按完成承包的内容进行划分，建设工程合同不包括（）。 A．建设工程勘察合同 B．建设工程设计合同 C．建设工程施工合同 D．建设工程委托监理合同 答案：D 5. 发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，该合同称谓（）。A．建设工程设计施工总承包合同 B．EPC 总承包合同 C．工程施工总承包合同 D．Partnering 总承包合同 答案：A 6.（多选）按承包的内容划分属于建设工程合同的有（） A．建设工程监理合同 B．建设工程勘察合同 C．建设工程设计合同 D．建设工程施工合同 E．建设屋子采购合同 答案：BCD 7. 关于建设工程主体的说法正确的是（）。 A．建设工程合同主体一般是法人

包人一般是经过批准进行工程项目建设的法人发．B． C．发包人应当具备相应的协调能力 D．承包人则必须具备法人资格，而且应当具备相应的资质E.资质等级不是划分承包建设工程的约束 答案：ABCD 8.关于合同法律关系的说法，正确的是（） A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 答案：C 9. 监理公司取得法人资格的时间为( )日。 A．注册资金到位 B．公司成立 C．工商行政管理机关核准登记 D．建设行政主管部门颁发资质证书 答案：C 解析：法人可以分为企业法人和非企业法人两类，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得 法人资格。 10. 工程建设单位与某设计单位签订合同，委托该设计单位进行施工图纸设计，该合同法律关系的客体是( )。 A．物 B．财 C．行为 D．智力成果 答案： C 11. 法人成立进行注册登记时，应当以( )为住所。 A．主要办事机构所在地 B．主要经营场所所在地 C．主要合同履行地 D．董事长的户口所在地 答案：A 解析：法人的场所是法人进行业务活动的所在地，是确定法律管辖的依据。法人注册登记时，以法人的主要办事机构所在地为住所。 12. 合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( ) A．地震灾害导致施工暂停 B．恶劣气候影响施工安全 C．社会动乱影响施工进度 D．图纸设计错误导致的工程返工 答案：D 13. 下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于事件的是( )。 A．地震灾害导致施工暂停

习题6 建设工程施工合同管理

习题六建设工程施工合同管理 一、单选题 1．按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料 C.做好施工现场地下管线的保护工作 D.组织设计交底 2．施工合同文本中的“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表。 A.发包方 B.承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。 A.发包人 B.监理单位 C.工程师 D.承包人 4．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。 A.工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。 A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担 C.由承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担 6．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（）组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 7．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但

重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（） A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9．施工合同文本规定，承包方有权（）。 A.分包所承包的部分工程 B.分包和转让所承担的工程 C.经业主同意分包和转包所承担的工程 D.经业主同意分包所承担的部分工程 10．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（）。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师 11．我国施工分包单位对分包工作（）。 A.应自行完成分包工程 B.可再行分包 C.自行完成或再分包 D.可转包 12．施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行得指令，承包人未提异议，因指令错误发生得费用由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.工程师与承包人共同 13．施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。 A.双方选定 B.合同签字地 C.施工企业所在地 D.建设单位所在地 14．解决工程合同争议应由（）申请仲裁。 A.甲方 B.乙方 C.甲乙任何一方 D.甲乙双方共同 15．工程款支付的依据是由（）测量核实实际工作量。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.监理工程师委托人 16．当工程变更后价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理办法应为（）。

工程合同管理习题

第一阶段基础测验 一、单选 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。（分数：2 分） A. 债权人与债务人 B. 代理人与被代理人 C. 权利与义务 D. 法人与自然人 标准答案是：C。您的答案是： 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。（分数：2 分） A. 施工企业 B. 施工企业的法定代表人 C. 施工企业的项目经理 D. 具体的施工人员 标准答案是：A。您的答案是： 3、下列财产中，（）不得抵押。（分数：2 分） A. 土地所有权 B. 土地使用权 C. 房屋 D. 交通运输工具 标准答案是：A。您的答案是： 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。（分数：2 分）

A. 2 B. 3 C. 5 D. 7 标准答案是：B。您的答案是： 5、合同争议的解决顺序为（（分数：2 分） A. 和解—调解—仲裁—诉讼 B. 调解—和解—仲裁—诉讼 C. 和解—调解—诉讼—仲裁 D. 调解—和解—诉讼—仲裁 标准答案是：A。您的答案是： 6、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。（分数：2 分） A. 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 标准答案是：C。您的答案是： 二、多选 1、我国施工招标文件部分内容的编写应遵循的规定有（）。（分数：3 分）

《合同法》综合练习题及答案电子教案

《合同法》综合练习 题及答案

《合同法》综合练习题及答案 一、单项选择题 1.合同法不适用于（B） A.出版合同 B.收养合同 C.土地使用权合同 D.质押合同 2.在下列哪种情形中，在当事人之间产生合同法律关系（C） A.甲拾得乙遗失的一块手表 B.甲邀请乙看球赛，乙因为有事没有前去赴约 C.甲因放暑假，将一台电脑放入乙家 D.甲鱼塘之鱼跳入乙鱼塘 3.租赁合同是（A） A.双务合同 B.无偿合同 C.无名合同 D.为第三人利益订立的合同 4.下列情形中属于效力待定合同的有（A） A.10周岁的少年出售劳力士金表给40岁的李某 B.5周岁的儿童因发明创造而接受奖金 C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 D.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍 5.甲和乙合作开办了宏都干洗店，丙将一件皮衣拿到干洗店清洗，交给正在营业中的甲，并向甲交付清洗费100元。该合同关系的主体是（D） A.甲和丙 B.乙和丙 C.甲、乙和丙 D.宏都干洗店和丙 6.在以招标方式订立合同时，属于要约性质的行为是（B） A.招标 B.投标 C.开标 D.决标 7.某商店橱窗内展示的衣服上标明"正在出售"，并且标示了价格，则"正在出售"的标示视为（A） A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.既是要约又是承诺 8.合同终止以后当事人应当遵循保密和忠实等义务，此种义务在学术上称为后契约义务。此种义务的依据是（C）

A.自愿原则 B.合法原则 C.诚实信用原则 D.协商原则 9.某企业在其格式劳动合同中约定：员工在雇佣工作期间的伤残、患病、死亡，企业概不负责。如果员工已在该合同上签字，该合同条款（A） A.无效 B.是当事人真实意思的表示，对当事人双方有效 C.不一定有效 D.只对一方当事人有效 10.当事人采用合同书形式订立合同的，自（C） A.双方当事人制作合同书时合同成立 B.双方当事人表示受合同约束时合同成立 C.双方当事人签字或者盖章时合同成立 D.双方当事人达成一致意见时合同成立 11.无权代理中，被代理人的追认权在性质上属于（A） A.形成权 B.抗辩权 C.支配权 D.请求权 12.某甲的儿子患重病住院，急需用钱又借贷无门，某乙趁机表示愿意借给2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同（D） A.因显失公平而无效 B.因显失公平而可撤销 C.因乘人之危而无效 D.因乘人之危而可撤销 13.下列附条件合同效力的描述，正确的是（C） A.附生效条件的合同，自条件成就时失效 B.附解除条件的合同，自条件成就时生效 C.在附生效条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同生效 D.在附解除条件的合同，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就时，该合同继续有效 14.应合同当事人的请求，由人民法院予以撤销的合同（B） A.自人民法院决定撤销之日起不发生法律效力 B.自合同订立时起不发生法律效力 C.自人民法院受理请求之日起不发生法律效力 D.自合同规定的生效日起不发生法律效力

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是

B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。

合同法练习题及参考答案.doc

综合练习题（一） （二）单项选择题（每题1分，共10分） 1．在买卖合同中，当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内通知出卖人；买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起（C）内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的除外。 错误!未找到引用源。A.6个月 错误!未找到引用源。B.1年 错误!未找到引用源。C.2年 错误!未找到引用源。D.4年 2．下列合同中属于无名合同的是（B）。 错误!未找到引用源。A.互易合同 错误!未找到引用源。B.旅游合同 错误!未找到引用源。C.技术咨询合同 错误!未找到引用源。D.多式联运合同 3．如甲公司向乙公司发函称：“我公司现急需某品牌和型号的彩电400台，如贵公司有货，请速来函，我公司将派人前来联系。”该函件属于（A）。 错误!未找到引用源。A.要约邀请 错误!未找到引用源。B.要约 错误!未找到引用源。C.反要约 错误!未找到引用源。D.承诺 4．定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（C）。 错误!未找到引用源。A.5% 错误!未找到引用源。B.10% 错误!未找到引用源。C.20% 错误!未找到引用源。D.30% 5．甲为乙保管彩电，仅因疏于注意而导致彩电被摔坏，则（A）。 错误!未找到引用源。A.构成违约责任而不构成侵权责任 错误!未找到引用源。B.构成侵权责任而不构成违约责任 错误!未找到引用源。C.既构成违约责任，也构成侵权责任 错误!未找到引用源。D.既不构成违约责任，也不构成侵权责任 6．甲有一古画，先与乙订立了一份买卖合同，后觉得乙出价不高，又与丙就同

《建设工程合同》复习题及答案

建设工程合同》复习题及答案 一、单项选择题1．当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（ C ）。 A ．风险损害赔偿 B ?双倍返还定金 C .缔约过失责任 D ?违约赔偿责任 2 ?依据合同法规定，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是（ A ）。 A ?一方以欺诈手段 B ?以合法形式掩盖非法目的 C .恶意串通损害第三人利益 D ?违反法律、行政法规强制性规定 3 .合同的主体是（D ）。 A ?法人 B .法人和其他组织 C .自然人 D .自然人、法人和其他组织4.施工招标的广告属于（D ）。 A .要约 B .有效承诺 C .无效承诺 D .要约邀请5．由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（ C ）。 A ．可视为无效合同 B .按可撤销合同对待 C ．在接受货币一方所在地履行 D ．在支付货币一方所在地履行6．按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（ C ）。 A ．使施工场地具备施工条件 B ．提供施工场地的地下管线资料 C ．做好施工现场地下管线的保护工作 D ．组织设计交底7．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ B ）。 A ．费用和工期损失全部由业主承担 B ．费用和工期损失全部由承包商承担 C ．费用由承包商承担，工期给予顺延 D ．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿8．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验 的，（ C ）。 A ．由承包人负责，费用由承包人承担 B ．由发包人负责，费用由发包人承担 C .由承包人负责，费用由发包人承担 D ．由发包人负责，费用由承包人承担 9. 施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（

合同法练习题及答案

合同法练习题解析 一、判断题（对的在括号里打√错的打×） 1．甲向乙发出一份推销水泥的要约，其中规定乙方须在10日内做出答复。该要约不得撤销。（√）2．甲向乙发出要约，丙得知后表示接受甲条件的意思表示为承诺。（×） 3．甲向乙提出签订购销皮鞋合同的建议，乙表示如能降低价格可以接受。甲收到乙的答复后，双方的合同关系成立。（×） 4. A公司向B公司发出一份内容完整的洽商购销彩电要约。B公司在规定期限内作出承诺，表示购买该彩电， 但在包装方面提出了特殊的要求。A公司接到B公司的答复后未表示异议，双方的合同关系已经成立。 （√） 5．以欺诈、胁迫手段订立的合同一律无效。（×） 6．限制民事行为能力人所订立的合同，都必须经其法定代理人追认才具有法律效力。（×） 7．效力待定合同之所以订立后不能立即生效，是因为当事人的意思表示不真实。（×） 8．对于限制民事行为能力人订立的合同，在其被追认前，善意相对人有权将该合同撤销。（√）9．无处分权人签订的处分财产的合同属于无效合同。（×） 10．合同自愿原则不是绝对的，当事人订立履行合同，应遵守法律法规，尊重社会公德；不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。（√） 11．合同中债务人一方将合同义务转让给第三人须债权人同意，债权一方转让合同权利则不必对方同意。（√） 12．在协议变更合同时，当事人如对合同变更的内容约定不明确的，视为未变更。（√） 13．因对方违约造成损失的，受害人对损失的扩大没有采取防止措施的，无权就扩大的损失要求赔偿。（√） 14．违约方支付违约金以后，其履行合同债务的责任当然免除。（×） 二、单项选择题（请将正确的题号填在括号里） 1. 无效合同从什么时候起，就没有法律约束力。（A） A.订立 B.发生纠纷 C.被确认无效 D.发现 2. 某商店向一酒厂发信，表示欲向其购买10万瓶假冒名牌白酒，每瓶5元。酒厂立刻回信表示同意。商店与酒厂之间的合同（A）。 A．成立，但无效B．成立，效力待定 C.未成立 D.成立并有效 3．甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场。时逢其法人代表王总经理外出．5月9日王总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺，该承诺的生效日期是（B）。 A．5月1日B．5月8日C．5月9日 D.5月10日 4．撤销权应当自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一定期限内行使。该法定期限是(A)。 A．1年B．2年C．3年D．5年 5．甲公司与乙公司签订了购买10辆汽车的合同。就在乙公司将汽车交付甲公司时，被工商部门查出该批汽车是走私物品而予以查封。根据合同法关于合同效力的规定，该买卖汽车合同属于(B)。

复习题三--工程合同管理复习题

复习题三--工程合同管理复习题

复习题三 一、单项选择题 1．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的（ C ）。 A. 由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担 C.由承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担 2．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（ A ）组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 3．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（ A ）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 4．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（ B ） A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 5．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（ A ）。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意

C. 自行决定后通知业主 D. 自行决定后通知监理工程师 6．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位 7．因不可抗力发生的费用应由（ D ）承担。 A. 甲方承担 B.乙方承担 C.甲乙方共同承担 D. 甲乙方分别承担 8．承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（ D ） A.可自行运出工地 B.不能自行运出工地 C.需经业主批准后才能运出工地 D.需经工程师批准后才能运出工地 9．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（ A ）。 A.监理工程师单独计量有效 B.监理工程师单独计量无效 C.监理工程师应推迟计量时间 D.监理工程师单独计量后再请承包商确认 10．FIDIC 合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（ D ）止。 A.颁发工程移交证书日 B.工程移交证书中注明的竣工日 C.颁发解除缺陷责任证书日 D.承包商提交的结清单生效日 11．FIDIC 施工合同条件规定，包含在合同价格之内的暂定金使用归（ B ）控制。 A.业主 B.工程师 C.承包商 D.工程师和承包商共同

合同法练习题及答案

合同法练习题 一、单项选择题 1. 合同法不适用于（B ） A. 出版合同 B.收养合同C?土地使用权合同 D.质押合同 2. 在下列哪种情形中，在当事人之间产生合同法律关系（ C） A. 甲拾得乙遗失的一块手表 B. 甲邀请乙看球赛，乙因为有事没有前去赴约 C. 甲因放暑假，将一台电脑放入乙家 D. 甲鱼塘之鱼跳入乙鱼塘 3. 租赁合同是（A） A. 双务合同 B.无偿合同 C.无名合同 D.为第三人利益订立的合同 4. 下列情形中属于效力待定合同的有（ A） A. 10周岁的少年出售劳力士金表给40岁的李某 B. 5周岁的儿童因发明创造而接受奖金 C. 成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 D. 出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍 5. 甲和乙合作开办了宏都干洗店，丙将一件皮衣拿到干洗店清洗，交给正在营业中的 甲，并向甲交付清洗费100元。该合同关系的主体是（D） A. 甲和丙 B.乙和丙 C.甲、乙和丙 D.宏都干洗店和丙 6. 《个人独资企业法》规定，投资人对企业的债务承担（）责任。 A. 以其出资额为限承担 B.以企业财产为限承担 C.以个人财产承担无限 D.以个人 财产承担无限连带 7. 某商店橱窗内展示的衣服上标明”正在出售”，并且标示了价格，则”正在出售”的标 示视为（A） A. 要约 B.承诺 C.要约邀请 D.既是要约又是承诺 8. 甲有一房屋欲出租给乙，丙为阻止甲的出租行为，称其愿意以高价租用甲的房屋，致使甲乙 之间的租赁合同没有订立，随后丙借故说不能租用甲的房屋。对此，下列说法中（D ）符合合同法有关规定。 A. 因为甲与丙并未签订合同，甲无权要求丙承担合同责任 B.甲可以要求丙承担缔约过 失的合同责任 C.甲可以要求丙承担侵权责任和缔约过失责任 D.甲可以选择其一 9. 当事人采用合同书形式订立合同的，自（ C） A. 双方当事人制作合同书时合同成立

《建设工程合同》复习题及答案

《建设工程合同》复习题及答案 一、单项选择题 1．当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当承担（C ）。 A．风险损害赔偿 B．双倍返还定金 C．缔约过失责任 D．违约赔偿责任 2．依据合同法规定，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是（A ）。 A．一方以欺诈手段 B．以合法形式掩盖非法目的 C．恶意串通损害第三人利益 D．违反法律、行政法规强制性规定 3．合同的主体是（D ）。 A．法人 B．法人和其他组织 C．自然人 D．自然人、法人和其他组织 4．施工招标的广告属于（D ）。 A．要约 B．有效承诺 C．无效承诺 D．要约邀请 5．由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（C ）。 A．可视为无效合同 B．按可撤销合同对待 C．在接受货币一方所在地履行 D．在支付货币一方所在地履行 6．按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。 A．使施工场地具备施工条件 B．提供施工场地的地下管线资料 C．做好施工现场地下管线的保护工作 D．组织设计交底 7．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B ）。 A．费用和工期损失全部由业主承担 B．费用和工期损失全部由承包商承担 C．费用由承包商承担，工期给予顺延 D．工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 8．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（C ）。 A．由承包人负责，费用由承包人承担

电大合同法练习题和答案

电大《合同法》 一、单项选择题(每小题1分，共l0分，在每小题的四个备选答案选出一个正确的答案，请将正确答案的序号填在括号内) 1．我国《合同法》规定属于实践合同的有( C )。 A．买卖合同 B．委托合同 C．保管合同 D．借贷合同 2．采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用：( C )。 A．格式条款 B．诚信原则 C. 非格式条款 D. 法律规定 3．在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同的成立地点为( C )。 A．承诺生效的地点 B. 经常居住地 C. 收件人的主营业地 D．合同签订地 4．具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起1年内行使撤销权，1年的性质为( B )。 A. 诉讼时效 B. 除斥期间 C. 履行期间 D．以上都不是 5．违约行为是当事人( B )。 A. 违反法律规定的行为 B．违反合同约定的行为 C. 应当对合同不能成立负有责任的行为 D．给对方当事人造成人身和其他财产损失的行为 6．买卖合同标的物的毁损、灭失的风险在标的物交付之前由( B )。 A. 买受人承担 B．出卖人承担 C. 担保人承担 D．第三人承担 7．当借款合同双方当事人不能确定支付利息期限时，借款期间不满( C )的，应当在退还借款时一并支付。 A．3个月 B．6个月 C．12个月 D．24个月 8．共同承担人对定作人( B )。 A. 不承担连带责任 B. 承担连带责任 C. 谁的过错谁承担责任 D. 由法律作出规定 9．委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于( A )。 A. 研究开发人所有 B. 委托开发人所有 C. 研究开发人与委托开发人共同所有 D．国家所有 l0．行纪人依行纪合同从事行纪业务时可能与第三人订立买卖合同，在该买卖合同关系 中，行纪人属于( A )。 A．当事人 B. 代理人 C. 居间人 D. 利害关系人 二、多项选择题(每小题2分，共10分。在每小题的五个备选答案中，选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案未选全或选错的，该小题不得分) 1．合同法的基本原则有( ABCDE )。 A. 平等、自愿原则 B. 公平原则 C. 合法原则 D．诚实信用原则 E. 保护公序良俗原则 2．下列合同中，可撤销的情形是( AB )。． A. 因重大误解而订立 B．因显失公平而订立 C. 因一方受欺诈而订立 D．损害国家利益的行为 E. 恶意串通损害第三人利益的3．我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要有( BDE )。 A．支付定金 B．赔偿损失 C. 中止履行合同 n继续履行合同E. 采取补救措施 4．借款合同抵押担保中不得抵押的财产有( ACDE )。 A. 土地所有权 B．国有土地使用权 C. 宅基地土地使用权 D．某大学校舍 E．夫妻离婚涉及有争议的财产 5．仓储合同的法律特征有( ABDE )。 A. 保管人须为有仓储设备并专事仓储保管业务的民事主体 B．其保管的对象是动产 C. 其保管的对象是不动产 D．为诺成、双务合同 E. 为有偿、不要式合同 一、单项选择题（共 10 道试题，共 10 分。）得分：10 1. 我国合同法调整的关系有（）。 A. 婚姻关系 B. 收养关系 C. 监护关系 D. 财产关系 正确答案：D 满分：1 分 2. 下列合同中，属于单务合同的是（）。 A. 赠与合同 B. 买卖合同 C. 租赁合同 D. 承揽合同 正确答案：A 满分：1 分 3. 代位权行使的费用由（）。 A. 债务人承担 B. 代位权人承担 C. 全体债权人承担 D. 债务人和债权人共同承担 正确答案：A 满分：1 分 4. 合同的转让就是合同的（）。 A. 主体的变更 B. 客体的变更 C. 内容的变更 D. 全部基本条款的变更 正确答案：A 满分：1 分 5. 违约责任的确定是指当事人（）。 A. 表示要承担对方的损失 B. 表示要承担由于违约给对方造成的损失，并且采取积极措施补救合同损失和应对方的要求继续履行合同 C. 已经承担了对方当事人的损失 D. 是仲裁机构或者人民法院解决合同纠纷的裁判结果 正确答案：B 满分：1 分 6. 分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可要求买受人支付全部价款或者解除合同。 A. 二分之一 B. 三分之一 C. 四分之一 D. 五分之一 正确答案：D 满分：1 分 7. 房屋租赁合同的承租人累计（）不交租金的，出租人有权终止租赁关系。 A. 1个月 B. 3个月 C. 6个月 D. 12个月 正确答案：C 满分：1 分 8. 承揽人擅自将承揽的主要工作任务交由第三人完成，定作人的权利有（）。 A. 可以解除合同 B. 在第三人存在不能完成合同任务的前提下，可以解除合同 C. 不能解除合同，只能不接受第三人完成的工作成果，并要求承揽人自己完成工作任务 D. 在承揽人不能按约定完成合同的前提下，可以解除合同 正确答案：A 满分：1 分

建筑工程项目招投标与合同管理综合练习答案

建筑工程项目招投标与合同管理综合练习答 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

建筑工程项目招投标与合同管理综合练习答案 一、判断题 题目1 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干 狭义的建筑市场一般指有形建筑市场，它是以工程承发包交易活动为主要内容，有固定的交易场所（建设工程交易中心）。（） 选择一项： 对 错 反馈 正确的答案是“对”。 题目2 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干 建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。（） 选择一项： 对 错 反馈 正确的答案是“错”。 题目3 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目

题干 建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。（） 选择一项： 对 错 反馈 正确的答案是“对”。 题目4 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干 在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。（） 选择一项： 对 错 反馈 正确的答案是“错”。 题目5 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干 承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。（） 选择一项： 对 错 反馈

正确的答案是“对”。 题目6 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干 建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。（） 选择一项： 对 错 反馈 正确的答案是“错”。 题目7 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干 建设工程交易中心是服务性机构，本身并不具备监督管理职能。（） 选择一项： 对 错 反馈 正确的答案是“对”。 题目8 正确 获得1.00分中的1.00分 标记题目 题干

建造师考试——建设工程合同与合同管理习题

建造师考试——建设工程合同与合同管理习题 一、单项选择题 1、公开招标是指（）。 A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D．有限招标 2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 天天天天 3、按照承包工程计价方式分类不包括（）。 A．总价合同B．单价合同 C．成本加酬金合同D．预算合同 4、下列不是合同价款应规定的内容的是（）。 A．计算方式B．结算方式 C．价款的支付期限D．价款支付日期 5、建设工程总承包合同的履行不包括（）。 A．合同应明确双方责任

B．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 C．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包 D．建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可6、建设工程项目一般应采用（）。 A．公开招标方式B．邀请招标 C．有限招标D．其他组织招标 7、资格预审程序中应首先进行（）。 A．资格预审资料分析B．发出资格预审通知书 C．发布资格预审通告D．发售资格预审文件 8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。 A．l－2人B．l－3人 C．1－4人D．1－5人 9、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A．2 B．3 C．5 D．6 10、建设工程合同的最基本要素是（）。 A．标的B．承包人和发包人 C．时间D．地点 11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（

完整版合同法综合练习题及参考答案

合同法》综合练习题及参 考答案 、单项选择题 1．合同法调整的是 ( B )关系。 A .静态的财产流转 8. 从提存之日起超过 ( D )无人受领的物视为无主 物。 9. 共同承揽人对定作人 ( B .不承担连带责任 C .谁的过错谁承担责任 A .是委托人的代理人 C. 是委托人和第三人的代理人 D .不是委托人和第三人的代理人 11.下列合同中，应当采取书面形式的是 A .技术转让合同 B .买卖合同 C .社会 D .人身 2.采取格式条款订立合同的，若格式条款和非格式条款不一致的，应当采用 ( D )。 A .诚实信用原则 C ?法律法规规定 B ?格式条款 D ?非格式条款 3. 采取数据电文形式订立合同的，合同的成立地为 A .合同签订地 C .合同当事入主营业地 4. 合同无效后，合同中解决争议的条款 ( B )。 A .随合同无效而无效 C .依当事人约定 5. 合同法律效力的主要内容和整个合同法的核心是 A .合同的签订 C .合同的履行 ( C )。 B ?承诺生效地 D .合同当事人居住地 B .继续有效 D .视具体情况而定 ( C )。 B .合同的标的 D .当事人的要约和承诺为 6.依照《合同法》的规定。合同无效后， ( B )。 A .发生合同履行的后果 B ?只是不发生履行的后果，但恢复原状、缔约过失责任有可能发生 C ?任何后果都不发生 D ?只产生缔约过失责任 7.情势变更原则的效力体现在 ( A )。 A ?合同的变更和解除 B .认可合同无效 C ?合同的撤销 D .合同的转移 B . 10 年 C . 15 年 D . 20 年 10.在居间合同中，居间人 ( D )。 B .动态的财产流转 A .承担连带责任 D .由法律做出规定 B .是第三人的代理人 C .租赁合同 D .保管合同