2020宾馆装修合同精装版
Protect the legitimate rights of both parties. If one party violates the agreement, the contract is the basis for safeguarding their own rights
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-025523
装修合同 | Renovation Contract
装修合同2020宾馆装修合同精装版
签订装修合同前注意事项
第一条：装修公司至少是要赚20%的（全包），人工费、材料费单价甚至数量必定会飘高，与实际工程量和他进价肯定不符，所以即使你网上查这个哪个，在市场上东问西问，盯着它工程量清单或预算书，横算竖算，都是白搭，因为不可能按实结算。合同总价在中国这个环境只有靠自己去压，熟悉材料人工的专业人士也只能估算出大概它能挣个多少，你压价太低他不会接的。
第二条：合同中必须明确安装的设备和材料的品牌和型号以及大致的数量，缺一不可，特别是小东西，甚至落水弯管和胶水。有些装修公司可能会在型号上打马虎，在重要设备材料进场的时候，你能在现场负责验收查看，有条件取样保存。合同中必须对隐蔽工程作承诺，比如保修多少年，出了什么情况要负责赔偿多少，另外，隐
第1页
2020宾馆装修合同模板(通用 版) Protect the legitimate rights of both parties. If one party violates the agreement, the contract is the basis for safeguarding their own rights ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-025601
2020宾馆装修合同模板(通用版) 按照《中华人民共和国合同法》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订此施工合同。 1、工程名称：xxx酒店改造工程 2、工程内容：xxx酒店改造及检修 3、承包范围：xxx两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。两台电梯整体检修。 4、承包方式：包工包料 5、工期：年—月—日-----年—月—日 第一条、工程价款与支付 1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。
2、本工程价款计算确定为人民币24.5万元。决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。 3、工程款的拨付：合同签订后付工程造价25%的工程预付款，工程完工支付25%，其余的50%为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。 第二条、工程质量 1、工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，经协商本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。 2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。 3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准（1%）按日支付违约金。 第四条：双方的责任 1、甲方责任：
酒店宾馆装修合同 甲方（发包人）： 法定代表人： 乙方（承包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下合同： 一、工程概况 1、工程地点： _________________ 。 2、工程内容及做法（详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附 表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。 3、工程承包方式：双方商定采取下列第 __________ 种承包方式。 （1）承包人包工，包料（详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表）。 （2）承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表）。 （3）承包人包工，发包人包料（详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表）。 4、工程期限 ______ 天，开工日期_________ 年_______ 月 ______ 日，竣工日 期 _______ 年 ______ 月_______ 日。 5、合同价款：本合同工程造价为人民币（大写）______________________ （￥________ 元）（详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单）。 、工程监理
若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名，单位，联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 三、施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第 __________ 种方式提供： （1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份 （详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸）； （2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份 （详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费人民币（大 写） ________________ （￥_______ 元），由发包人支付（此费用不在工程价款内） 四、发包人义务 1、开工前_______ 天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具，陈设 或将室内不易搬动的家具，陈设归堆，遮盖，以不影响施工为原则。 2、提供施工期间的水源，电源。 3、负责协调施工队与邻里之间的关系。 4、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有 关部门办理相应的审批手续。 5、施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等 项工作。 6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收。 五、承包人义务1、施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程 2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。 3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上，下水管道的畅通。
装饰装修匸程施工承包合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循半等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。 1.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3 1程内容：华诺国际酒店室内所有装饰装修工程 1.4承包范围：华诺国际酒店室内装饰装修工程的施工图全部施工内容，包括装饰装修工程、给排水工程，电气（强电、弱电）工程，中央空调，电视电话，智能监控系统，公共广播、单视频系统、厨房设备（承包范用不包含所有消防的设计、施工、安装及检测审报部分以及软装饰、布草部分）。 1.5承包方式：固定总价承包。乙方包工包料（除附件所列甲供材料外，其余材料全部由乙方提供），即使市场材料价格、人工价格或国家政策变化，固定总价不做任何调整。 1.6预决方式：综合单价 1.7工程结构：框架结构 2.工程质量 2.1本工程以施工图纸、设计变更和《建筑装饰装修工程质最验收规范》（GB50210-2002 ）＞《建筑内部装饰防火规范》、《室内装修空气质星标准》（GB/T18883-2002）＞《民用建筑室内环境污染控制规范》（GB50325-2000）、《建 筑安装匸程质量检验评定统一标准》（GBJ300?88）等国家制订的施1：及验收规范为质量评定验收标准。 2.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准，如工程质量达不到约定质量标准，乙方应承担违约责任并在合同工期年月日，竣工交付使用日期：年月日。
3.2在约定工期万元（大写：元整），该工程价款为固定总价包干，（如出现3.3条需调整工程费用情况，乙方凭甲方签字盖章的设计变更单签证、核价，进入决算）。乙方应认真帀阅合同文件中的所有条款和图纸。图纸设计做法不清楚需完善的内容，乙方应在技术交底答疑时以书面形式提出，由设计单位明确做法并调整合同总价。在施工过程中乙方发现 甲方提供的现有设计图纸中存在未明确做法或未明确材料标准的，由甲方以书面形式补充提出说明及要求，不再计入工程变更，合同总价不做调整。 5.1.1甲方按照本合同约定按期、足额支付工程款 5.2工程价款支付 5.2.1本工程工程款支付方式为按月进度付款。 5.2.2在匸程质量、进度满足要求并经监理单位和甲方现场代表验收合格的前提下，乙方每月「I向甲方现场代表送交当月已完分部分项工程或经监理单位和甲方现场代表确认的工程量进度报表，经甲方审核后于当月口前按当月进度款总额的50%向乙方支付进度款。按月进行支付，以此类推。 5.2.3乙方向甲方送交完整的工程竣工资料和结算资料（均为一式三份并制成电子文档），甲方在收到乙方齐全的竣工结算资料后两个月内审核、结算完毕。 5.2.4工程竣工验收合格并交付使用后第一年内，甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工结算总价的75%。 5.2.5工程竣工验收合格并交付使用后第二年内，甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工结算总价的100%。 6.材料设备供应 6.1本工程由乙方采购的材料、设备、成品、半成品，应按照设计说明、施工图纸、材料清单和有关技术资料标准进行采购，提供材料、设备产品的质最、环保证明合格证明，并对所采购材料设备质量负责。 63甲方供应和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后，乙方负责保管。 6.4本匸程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。 6.5双方所提供工程主耍材料应符合国家质监总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。 7.双方派驻本工程的代表 7.1甲方派驻本工程项目的代表为：。 7.2本工程项目甲方委托公司依法对工程施工实施监理。 监理工程师：注册证书号。 7.3乙方派驻本工程的项目经理为：，是乙方在本工程项目中 的代表，项目经理必须专职且每日驻工地。 7.4双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利, 履行派出方的义务。 7.5甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书而形式的条件和指令，乙方项目经理应参照本合同6.2.2款约定执行。
装修合同 发包人：身份证号： 承包人：身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合宾馆装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的宾馆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程地点； 2、工程内容：宾馆装修工程施工项目 3、工程承包方式：承包人包工包料； 4、开工日期2016年10月8 日。竣工日期2017年4月15日； 5、合同价款：本合同工程造价为（大写）；（小写）元；第二条发包人义务 1、提供施工期间的水源、电源； 2、负责协调施工队与邻居之间的关系。 第三条承包人义务 1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，施工中出现人身伤亡事故由承包人自行负责，发包人概不负责。 2、严格执行有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境； 3、保护好原有的设施及陈设； 4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场； 第四条质量标准 双方约定的工程施工质量标准<酒店宾馆装饰装修工程施工规范>,施工过程中双方工程质量发生争议，由相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包方承担，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担； 第五条工程验收和结算方式
1、工程竣工后，承包人应通知发包人验收。发包人应在接到验收通知后两天内验收。填写验收单，在工程款结清后办理移交手续； 2、在工程质检合格双方签字日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工的项目。因外力引起的损坏和其它单位提供设备，工程项目收费维修；阶段工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议即视为同意。双方填写工程验收单并签字，发包人应在签字后三天内给承包人结清每期工程进度款。 第六条违约条款 1、合同双方当中任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿对方造成的经济损失； 2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的由发包人负责； 3、因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方。办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应经济损失； 4、发包人应及时按期支付每次工程进度款（验收签字五日内）； 5、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2%； 第十二条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成，提交当地人民法院仲裁。 第七条本合同一式二份，双方各执一份，签字后生效，具有同等法律效力。 发包人（签字）：承包人（签字）： 银行帐号： 电话：电话： 年月日年月日
宾馆装修合同范本(最新版） 甲方：__________________________ 乙方：__________________________ 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。 第一条;工程概况 1 工程地点：XX。 2 工程内容：总建筑面积平方米。 3 承包范围;装饰装修人工费用; 4 开工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。 第二条;合同价款 1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥_______。 2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%; ￥_______。 3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%， ￥_______。 4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥_______。
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥_______。 第三条;甲方责任 1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。 2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。 3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。 4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。 5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作， 第四条;乙方责任 1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。 2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。 3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 第五条;材料供应
甲方：_______ 乙方： _______ 甲方委托乙方承担：____________________________工程的室内装饰设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计的内容及成果要求 2.1 项目的名称、规模、阶段、内容及设计费 2.1.1项目的名称、规模、设计费等见下表
乙方向甲方提交的各阶段设计文件，其设备专业设计深度应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》，装饰专业设计深度应符合《建筑装饰装修工程设计文件编制深度的规定》并满足下列要求：2.2.1概念设计 基本要素，并确定财政预算及其他要求等。 2.2.1.2分析和评估现场环境，并预测其对设计的影响。 2.2.1.3在收到甲方书面通知后_______个日历天内提供概念设计方案及讲解提供给甲方，然后按照甲方的意见和相关政府部门的要求，做出相应修改。 2.2.1.4每个方案分别提供整套相应规格的设计图纸，包括平面布置图、设计概念表示图、设计说明等。 2.2.1.5在设计方案获甲方认可后，乙方才可进行下一步设计工作。 2.2.2方案设计
做工程协调和统筹。 2.2.2.2 在收到甲方书面通知后_______个日历天内乙方应提交方案深化设计详图（整理意向图、对模、把握整体效果和平面、主要空间立面、地拼、吊顶图），包括A3规格的平面布置图、天花图、主要区域立面图。该部份图纸将较详细地表达设计意向、特征、色彩关系等。 2.2.3施工图 2.2. 3.1绘制正式图面：包括各房间的平面施工放线图、地面铺装图、天花、立面、各部分剖面、节点大样图、洁具表、门表图及设计说明_______份；提供整套施工图纸，包括但不限于： 图纸目录； 施工图总说明；材料做法表； 平面图纸：综合平面布置图、综合天花布置图、天花放样尺寸图、灯具连线图、隔间尺寸平面图、墙地材料索引平面图、施工索引平面图等； 空间立面图； 局部空间放大平面图、详图、做法节点； 固定家具详图、门加工大样表、节点大样图； 相关表格：灯具规格书、五金表、洁具表、窗帘布艺表、活动家具加工表、电器选型表等；提供材料实物样板、电子版封样； 2.2. 3.2水、电、空调位置图，要求尺寸和材料标注准确； 2.2. 3.3提供一套完整的电子文件给甲方存档； 2.2. 3.4所有饰面材料样板，材料供应商的联系方式；
YOUR LOGO 2020酒店装修合同样本(通用版) The contract is the guarantee for both parties, safeguarding the legitimate rights and interests of both parties, and binding both parties to perform their responsibilities and obligations. 专业合同系列，下载即可用
2020酒店装修合同样本(通用版)导语：合同就是对签订双方的一种保障，如果发生了纠纷的话，可以凭借这个合同协议书，到这个法院去起诉，或者去申请仲裁，来解决双方的纠纷，维护双方的合法权益，只要条款没违反法律意思，是双方意思自治体现就是有效的。如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 XX酒店装修合同范本一： 装修合同是工程中最重要的法律文件。为了避免装修纠纷，签订合同时应注意以下七点： 1、最重要的守则是业主为自己多争取些利益。 2、严审装饰公司的设计方案，包括设计样图和预算报价。 3、装修合同应详细注明施工工期、几次验收程序、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期、付款方式、增减项目、保修条款、水电费用、验收方式及标准等，同时还应确定违约金的赔付比例。当后期预算项目变更时，双方应该重新签订协议。 4、合同要由法定代表人签订。如有委托代理人的，需要复印委托书，同时向装饰公司索要工商执照和资质证明的复印件。 5、合同注明装修竣工后，空气质量检测不符合国家标准，如属承包人的责任，应赔偿相应损失。 6、合同注明由于乙方原因照成工期拖延或延迟交付需要赔偿甲方损失50-100元/天。 7、合同注明水电后期价格不能超出水电预算的10%。
第二部分 分包合同协议书
分包合同协议书 总承包商：××××××× 分包商：××××××× 业主：无锡万达城投资有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于总承包商承建范围包括分包工程即××××酒店室内客房层精装修工程，并已接受分包商为承担该项分包工程的施工、竣工、交付并承担保修责任而提交的投标文件，兹就以下事项达成本分包合同协议。 第一条工程概况 工程名称: ××××酒店室内客房区(XX层—XX层)精装修工程（下称“本工程”）。 工程地点: ×××××× 工程内容: ×××××× 本工程的范围包括按照合同文件规定、图纸及工料规范要求和现场实地完成样板间的建造风格及标准,在已建造好的××万达广场中××××酒店的结构框架内执行及完成发展项目建设所需之酒店公共区域精装修工程，包括建筑、装饰、机电等不可或缺的工程项目，以及竣工后的整体精细保洁。（详招标文件《承包范围详细描述》）。 第二条组成合同的文件 1.分包合同协议书； 2.中标通知书及附件（包括答疑文件、补遗文件等往来函件及承诺函）； 3.分包合同专用条款； 4.分包合同通用条款； 5.业主及其控股公司和实际控制人（包括大连万达商业地产股份有限公司和大连万达集 团股份有限公司，下同）制定的施工安全管理制度及标准； 6.分包合同附件；
7.工程规范和技术说明； 8.投标书及其附件； 9.招标文件及其补充招标文件； 10.合同图纸； 11.工程量清单。 合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的解释顺序，以顺序在先者为准。 第三条合同工程范围 详见《工程规范和技术说明》及工程量清单、合同图纸。 第四条合同工期 合同工期总日历天数： 304个日历天。(开工日期至整体工程竣工日期) 绝对施工工期：274个日历天(开工日期至完工日期) 开工日期：暂定2018年 3月1日。 完工日期：暂定2018年 11月30日。 竣工日期： 2018年 12月30日。（即整体工程竣工日期） 本工程具体开工日期以业主或总承包商发出的开工令（或通知）为准。 如绝对施工工期与根据前述暂定开工完工日期计算的工期天数不一致的，以绝对施工工 期天数为准。 具体要求详见《分包合同专用条款》第18.1条及《分包合同通用条款》第18条。 第五条各方代表 业主代表： 总承包商项目经理： 分包商项目经理： 第六条质量标准
装修合同 发包人： 承包人：依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合宾馆装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包人的宾馆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程地点； 2、工程内容及做法：见附页（宾馆装修工程施工项目预算表）； 3、工程承包方式：承包人包工包料； 4、开工日期年月日。竣工日期年月日； 5、合同价款：本合同工程造价为（大写）（小写）￥元； 第二条发包人义务 1、提供施工期间的水源、电源； 2、负责协调施工队与邻居之间的关系。 第三条承包人义务 1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，施工中出现人身伤亡事故由承包人自行负责，发包人概不负责。 2、严格执行有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境； 3、保护好原有的设施及陈设； 4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场； 第四条质量标准 双方约定的工程施工质量标准<酒店宾馆装饰装修工程施工规范>,施工过程中双方工程质量发生争议，由相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包方承担，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担； 第五条工程验收和结算方式 1、工程竣工后，承包人应通知发包人验收。发包人应在接到验收通知后两天内验收。填写验收单，在工程款结清后办理移交手续； 2、在工程质检合格双方签字日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工的项目。因外力引起的损坏和其它单位提供设备，工程项目收费维修； 阶段工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议即视为同意。双方填写工程验收单并签字，发包人应在签字后三天内给承包人结清每期工程进度款。 第六条违约条款 1、合同双方当中任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿对方造成的经济损失； 2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的由发包人负责； 3、因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方。办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应经济损失； 4、发包人应及时按期支付每次工程进度款（验收签字五日内）； 5、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2%； 第十二条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成，提交当地人民法院仲裁。 第七条本合同一式二份，双方各执一份，签字后生效，具有同等法律效力。 承包人（签字）：发包人（签字）： 电话：电话： 年月日
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 宾馆装修合同正式版
宾馆装修合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 宾馆装修合同范本一： 合同编号:____ 发包人: 承包人: 住所: 住所: 委托代理人: 营业执照号: 电话: 法定代表人: 电话: BP机号: 委托代理人: 电话: 本工程设计人: 电话: 施工队负责人: 电话: 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商
一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 1.1 工程地点:_____. 1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表.附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表). 1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式. (1)承包人包工,包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表); (2)承包人包工,部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修
君梦缘宾馆装修合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。 第一条；工程概况 1 工程地点： 2 工程项目：房间，地面铺设，卫生间设计装修（包括坐便、洗手盆在内） 3 承包范围：装饰装修材料费和人工费用。 4 开工日期：年月日； 竣工日期：年月日；总工期（包括法定节假日）：个工作日。 第二条；合同价款 1 装饰装修人工费用总金额 （人民币大写）：元；￥：。 2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥： 4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%， ￥： 5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥： 第三条；甲方责任 1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同 履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。 2 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使 用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。 4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人 进行现场交底。 5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作， 第四条；乙方责任 1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同 履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。 2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记 录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 第五条；材料供应 1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。 3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。 第六条；安全责任 1 发包人违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
酒店装修设计合同 合同号： 签约日期：年月日 签约地点： 甲方：_____________________________________ 地址：_____________________________________ 电话：________________ 传真：______________ 乙方：_____________________________________ 地址：_____________________________________ 电话：________________ 传真：______________ 根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行中信浪琴湾大度假酒店装修工程设计事宜双方达成如下协议： 一、本合同设计工作的内容及设计深度 （一）本合同设计工作的内容为： 1、委托标的的全部内、外装修、装饰、摆饰、灯光、照明等工程设计 2、家具、布艺、搭配色系等设计 3、室外园林景观 4、满足酒店营运管理强制性要求的设计指引的室内工程设计。
（二）设计深度 1、给排水 2、电器 3、强电 4、弱电 5、暖通 （三）设计的范围 1、地下室 地下停车场（至少50车位）、工程维修用房、总仓库、变电室设备房（备用发电机房）、机房泵房、保安监控室及消防中心、员工出入口、洗衣房、垃圾房、员工更衣室、员工食堂（包括餐厅和厨房）、员工活动及休息室、员工停车场、通道规划须符合消防要求、地下室后勤动线 2、一层 送货车辆及员工出入口设在背面、酒店大堂-挑空空间、员工出入口、前厅办贵重物品存放房、咖啡厅、大堂吧、花店、饼屋、商务中心、商场、洗衣间、杂物间消毒间、健身房、美发、棋牌、台球、游戏、通道设计、男(大5小5)女(8)卫生间、无障碍卫生间、贵重物品存放区、行李房、团体行李暂存区、电梯厅、楼梯 3、二层 电梯厅、中餐厅-贵宾休息室、控制室、器材仓库、备餐区、宴会前厅、客用男女卫生间、厨房送餐动线
合同编号：YT-FS-3659-27 酒店装修合同模板(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
酒店装修合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号:____ 发包人: 承包人: 住所: 住所: 委托代理人: 营业执照号: 电话: 法定代表人: 电话: bp机号: 委托代理人: 电话: 本工程设计人: 电话: 施工队负责人: 电话: 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况
1.1 工程地点:_____. 1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表.附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表). 1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式. (1)承包人包工,包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表); (2)承包人包工,部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表.附表5:承包人提供装饰装修材料明细表); (3)承包人包工,发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表). 1.4 工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日. 1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):____元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单). 第二条工程监理
YOUR LOGO 宾馆装修合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
宾馆装修合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 按照《中华人民共和国合同法》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订此施工合同。 1．工程名称：______酒店改造工程 2．工程内容：______酒店改造及检修 3．承包范围：______两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。两台电梯整体检修。 4．承包方式：包工包料 5．工期：____年____月____日——____年____月____日 第一条工程价款与支付 1．合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。 2．本工程价款计算确定为人民币24.5万元。决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。 3．工程款的拨付：合同签订后付工程造价25%的工程预付款，工程完工支付25%，其余的50%为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。
酒店装修设计合同模板通用版 Hotel decoration design contract template general version 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
酒店装修设计合同模板通用版 前言：装修合同就是为了房屋装修而签订的合同，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程的有关事宜达成的协议。本文档根据装修合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本合同订立于年月日委托人：（以下简称“业方”）。 受托人：，注册办事处位于（以下简称“设计方”）。 鉴于业方请设计方就“假日酒店”项目（以下简称“本项目”）提供室内装潢设计服务，而设计方亦同意就以下所述条款与条件，担任本项目所委托之设计方。 业方及设计方兹就本项目之室内装潢设计服务，同意订定下列条款以资遵循： 1.0委托及工作内容 1.1业方委任设计方担任本项目之专任室内装潢设计方，并指定本项目主设计师由设计方的xxx先生担任 （mr.h.l.lim），设计方同意接受此项委任。 1.2合同工作内容将限定以下范围内之室内装潢设计：
1.2.1酒店区域（指除酒店内的厨房、机房等专业封闭场所外的所有客用区域，如餐饮场所、客房、健康中心、俱乐部，公共区域中的大堂、门庭、楼梯、浮廊通道、消防楼梯间、后台等整体酒店区域包括但不限于以下所列场所） 地下停车库客用区域、电梯间、相应走廊及消防楼梯间。 -男女员工更衣室 -员工餐厅 -员工通道及相应电梯间、楼梯间。 -宾客电梯厅及通道 -男女更衣室 -健身房 -室内游泳池 -美容院 -康-乐中心 首层 大堂门庭、过道、消防门及通道
合同编号：YT-FS-2495-36 酒店装修合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
酒店装修合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人：____ 承包人：____ 住所：____ 住所：____ 委托代理人： ____营业执照号：____ 电话： ____ 电话：____ 本工程设计人： ____电话：_____ 施工队负责人：_____ 电话：____ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1 工程地点：_____. 1.2 工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰
装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。 1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。 (1)承包人包工，包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表); (2)承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表); (3)承包人包工，发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。 1.4 工程期限____天，开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。 1.5 合同价款：本合同工程造价为(大写)：____元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。 第二条工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名，单位，
酒店宾馆装修合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
酒店宾馆装修合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包人：承包人： 住所：______ 住所： 委托代理人：营业执照号： 本工程设计人： 施工队负责人： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况 1.1工程地点：____________. 1.2工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。 1.3工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。 承包人包工，包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表); 承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);
五星级大酒店装修合同 合同号： 签约日期：年月日 签约地点： 甲方： 地址： 电话：传真： 乙方： 地址： 电话：传真： 根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行北海湾度假酒店装修工程设计事宜双方达成如下协议： . 本合同设计工作的内容 . 本合同设计工作的内容为： . 委托标的的全部内、外装修、装饰、摆饰、灯光、照明等工程设计 . 家具、布艺、搭配色系等设计 . 室外园林景观 . 满足酒店营运管理强制性要求的设计指引的室内工程设计。 . 设计任务除外项目 . 夜总会舞台灯光音效 . 包房音效 . 餐饮厨房 . 桑拿 . 水疗 . . 室外泳池 . 室内泳池 . 健康诊疗 . 设计深度 . 给排水 . 电器 . 强电 . 弱电 . 暖通 . 设计的范围
. 营运项目 . 大堂吧 . 中餐厅(精致、养生、美食) . 中餐包房 . 西餐厅 . 法式铁板烧 . 怀石料理 . 宴会厅(多功能厅) . 咖啡厅 . 商务中心() . 会议室 . 夜总会 . 包房 . 美容美发 . 运动健身 . 棋牌 . 客房( ) . 会员会务 . 管家服务 . 室外庭园 . 主入口景观区、人行道、车道、雨遮 . 客房风雨廊、景观区 . 前地下室车道 . 主户外停车场 . 次入口景观区、人行道、车道、雨遮 . 次户外停车场 . 后地下室车道 . 员工通道 . 、栋景观区 . 、栋户外常温泳池区、户外用餐区、户外景观区 . 、栋桑拿(室外区)温水个池区、常温戏水区、休憩区、垂钓区、观赏池. 、栋户外景观区 . 户外功能果岭区、海堤观景区 . 夜间灯光效果 . 安全防护及隔离 . 地下室 . 员工出入口 . 演艺女演员化妆室 . 演艺男演员化妆室 . 服装间 . 道具房 . 娱乐城厨房兼员工厨房 . 酒品仓库 . 垃圾房