机电安装工程承包合同
发包方： XXXXXXXXXXXXXXXX公司
承包方： XXXXXXXXXXXXXX公司
工程名称：129带式输送机安装及128皮带更换工程
工程地址：XXXXXXXXXXXXX公司院内

签订日期: 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
1

机电安装工程承包合同
发包单位： (简称发包方)
承包单位： (简称承包方)
发包方经批准进行的建设工程,由承包方承担,为明确双方的权利
义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条
例》等有关法律、法规签定本合同、共同遵守。
第一条 129带式输送机安装及128皮带更换工程
第二条 工程地点
第三条 承包范围和内容
主体工程：1.安装TD75-B1400型带式输送机一部，含驱动装置1
套、入料溜槽1套（内含翻板、油缸、控制箱）、卸载溜槽3套、犁式
卸料器2个（控制箱2个）、拉紧装置1套、皮带架及托辊、皮带保护
（拉绳、跑偏、堆煤、打滑、烟雾、自动洒水保护）并调试
2.撤除原配仓刮板机一台并转运至指定地点
3.拆除128皮带机原胶带、更换新胶带、配合胶带硫化接头（包
括皮带拉紧，设备、工具搬运等）；
4.将旧胶带转运至指定地点。
第四条 工程造价:
合同价款: 壹拾陆万圆整（￥160000.00元），施工完成验收合格
后支付相应工程款。
第五条 承包方式。本工程按下列第 1 项方式进行承包施工：
1、包工包料，除被安装设备、部件、斜铁外由承包方提供
2

2、 3、 。
第六条 施工期限。
工期 天，计划开工时间 年 月下旬，具体开工时
间以甲方通知为准。
第七条 双方的主要责任
一、发包方
1、开工前接通施工现场水源、电源、协助承包方拆迁现场内障碍
物；
2、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，审定施工组织设
计；
3、指派 同志为发包方工地代表，对工程进度、工程质
量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，
解决应由发包方解决的问题，以及其他事宜。
二、承包方
1、负责施工场地的平整，拆迁现场内障碍物，施工界区以内的用
水、用电、道路和临时设施的施工；
2、按双方商定的范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，做
好施工前的各种准备工作；
3、及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布
置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知、提出应由发包方供应的材
料、设备的供应计划；
4、严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规
3

定的时间竣工和交付；
5、已完工安装的设备，在交工前应负责保管并清理好场地；
6、按照有关规定提供竣工验收技术资料（包含但不仅限于竣工图
纸纸质版两套，电子版一套），参加竣工验收，办理竣工结算；
7、在合同规定的质保期内，对属于承包方责任的工程质量问题，
负责无偿修理；
8、承包方施工人员进点后，要严格遵守发包方的有关管理规定，
服从发包方的管理，特别是各项安全管理制度。
9、指派 同志为承包方代表，负责施工现场的管理及与
发包方的联系工作。
第八条 材料设备供应
1、承包方负责施工用及施工结束后恢复现场的材料、工具、机械
设备。
2、承包方供应的材料设备必须符合设计要求和国家规定技术标准
并附有出厂合格证或化验单，否则进行材质检验，费用由供应方负责。
第九条 工程价款的支付与结算
1、本工程质量评定为 优良 质量。
2、工程竣工结算按一次性包死，不作调整方式结算。工程竣工验
收合格后，承包方7天提供发包方所需要的结算资料，开具17%的增
值税专用发票，逾期不提供结算资料的，按每日工程造价百分之一的
比例罚款，由发包方直接从工程款中扣除，并承担违约责任。
3、预付备料款和工程款，按建设银行规定执行，具体额度和办法
4

是： 无 。
4、工程竣工验收后90日内支付工程价款90%，留10%作质保金，
质保期满质保金无息返还。
第十条 工程变更
1、设计图纸经会审定案后，原则上不准变更，如确需变更时，应
提前十五天办理变更手续，书面通知对方。承包人按照工程师发出的
变更通知及有关要求，进行变更，因变更导致合同价款的增减按有关
规定调整合同价款。
2、在施工中、如承包方发现施工图纸或说明书不符合设计要求要
书面通知发包方，发包方应在七天内办理技术签证；
第十一条 工程质量和验收标准
1、承包方严格按照合同约定标准及施工图与说明书组织施工，确
保工程质量，在施工中如发生质量事故，由承包方承担，并承担由此
造成的损失。
2、隐蔽工程完成后，承包方在二十四小时以前通知发包方进行检
查，未经发包方检查不得隐蔽。如发包方未按时到场，承包方自行检
查隐蔽，发包方提出重新检查时，如结果不符合要求，费用由承包方
承担；若结果符合要求，费用由发包方承担。
3、竣工验收标准按国家颁发的工程施工及验收规范和质量检验标
准为依据。工程竣工后，由承包方通知发包方，发包方接到通知后，
当天内组织验收，对存在的问题承包方应在三日内整改完毕，由发包
方派人复验，经验收达到合同约定标准，双方签具验收证书，工程移
5

交给发包方管理。
第十二条 施工期间因发包单位原因造成的窝工、停工，则工期
相应顺延。
第十三条 工期保修期，按建设部颁发的建筑工程保修办法的规
定为 壹年 ，从竣工验收之日起计算。
第十四条 安全施工：在工程施工中，承包人应严格按安全施工
的规定执行，做好安全防范，认真落实施工组织设计制定的内容，确
保安全文明工地，所造成的人身及非人身事故由承包方自己负责，并
承担全部责任和因此对发包方造成的全部经济损失。
第十五条 违约责任
一、发包方
1、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，
应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、
窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损
失.
二、承包方
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，由此造成
逾期交付的，每天按工程总造价百分之1 的比例偿付逾期违约金；
2、工程拖期交工,每天向发包方偿付工程总造价百分之1 的违约
金
3、保修期内发生的质量问题，由承包方无偿进行返修，并承担由
此给发包方造成的损失。
6

第十六条 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保
险，并为施工场地内人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保
险费用。因承包方原因造成事故时，承包方需承担全部责任，并承担
因此对发包方造成的全部损失的赔偿责任。
第十七条 争议解决方式
如双方就本合同发生争议，经协商不成，可向发包方所在地的人
民法院提起诉讼。
第十八条 本合同在双方盖章后生效，工程交工价款结清后，除
有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保
修条款终止。
第十九条 本合同正本两份，副本两份。副本内容与正本不一致
的地方，按正本内容执行。
第二十条 补充条款：
1、本合同履行过程中同时履行与本合同同时签订的安全管理协
议。
发 包 方： 承包方：
单位名称：(盖章) 单位名称：(盖章)
地 址： 地 址：
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
委托代理人： 委托代理人：