****有限公司
安装工程施工合同
工程名称：
工程地点：
发包方：
公司住所：
承包方：
公司住所：
合同编号：
建筑安装工程施工合同
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章、标准、规范、规程的规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，共同订立本合同，并共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称: *******安装
2、工程地点: *******有限公司厂区内
3、工程内容：******
4、工程总造价：暂定******（小写 ****元）,最终以*******股份有限公司审计中心审计结果为准。
二：工期
1、总工期为30天（日历天），具体开工日期以发包方的通知为准。
2、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
2.1按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；
2.2凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；
2.3出现重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
2.4在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；
2.5非承包方原因而影响下一道工序施工；
2.6未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
2.7不可抗力因素而延误工期。
3、如因承包方原因无法按照合同规定的工期完工的，每迟延一天扣除违约金200元人民币（累计计算，具体项目可能有不同规定）。
4、如承包方采取赶工措施（如需赶工应做出书面说明）在合同约定的质量条件下提前竣工交付使用的，每提前一天发包人奖励200元人民币（累计计算，
具体项目可能有不同规定）。
三、工程质量：
1、工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001以及相关的其他现行国家标准。
2、本工程质量要求达到：合格。
3、承包方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。如因承包方原因达不到约定的质量标准，发包方有权扣除30%工程款作为违约金外，还有权要求承包人赔偿因此给发包人造成的所有经济损失。
4、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
4.1由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；
4.2由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发出正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；
4.3隐蔽工程必须经发包方派驻代表或发包人委托的监理工程师检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
4.4承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果以书面方式送发包方。按图纸、设计规范、施工及验收规范、批准的合理施工方案和依据规范的公布的定额综合计价工作内容，要求必须提供符合规范要求的原始记录和签证认可资料却未提供的；按规定需完成的施工程序、内容必须完成却在检查中发现漏缺施工程序、内容、偷工减料影响施工质量的；检查发现完成工作内容未按规范或要求施工降低标准且未经认可却不切实际高套高算的；一经发现发包方保留采取相应措施权利；
4.5承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、发包方等单位共同研究，并经设计、发包方书面签证后实施；发包方有权对相应的施工单位扣处罚款。
4.6工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收时发包方在验收单上签字之日算起。
四、建筑材料、设备及材料的供应、验收：
1、由发包方供应的安装未计价材料（除油漆外）、设备均由发包人供应。
2、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；
3、发包方供应的材料设备由承包人根据图纸及施工进度在施工过程中向发包方提供需求单，发包方将根据承包方提交的需求单进行及时采购供应，发包方承担供应不及时及供应质量不符合要求的责任，但承包方提供的需求单必须切合实际，充分考虑发包方的采购时间。因承包方原因所提供的需求单中材料型号、规格、数量、技术标准与发包人要求或图纸不符造成的供应错误或超额采购，由承包方将供应错误或超额采购的材料按原价购回并承担由此造成的工期延误责任。
4、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应更换为符合质量要求的材料、设备，其复验费由提供材料、设备方承担。
5、安装工程中未计价材、设备(油漆除外)及其它由发包方采购的物资，发包方为了加强定额未计价材的管理，发包方在现场设临时仓库储存发包方供应的材料，承包方在施工期间到临时仓库领取物资，承包方在领取接收后履行保证物资及设备完好的责任和义务，未施工完毕时要妥善保管，不得出现日晒、雨淋、水浸、损毁及丢失现象，否则造成的损失由承包方承担，结算时不计算保管费。
6、发包方供应材料设备的结算方法：
发包方根据承包方的工程进度及提交的物资需求单，按现行定额中的消耗量提供给承包人，如果实际用量超过定额中的消耗量，或未经基建工程部现场代表同意而超过承包范围和内容施工所消耗的材料用量，则超过部分由承包方自行承担相应费用。
五、工程款结算办法：
本合同价款采用以下的方式确定，具体如下：
工程的决算造价计算办法为：结算价=定额工程造价×（1- 3.66%）。
定额工程造价计算原则：本工程的定额工程造价为按照招标人提供的图纸、变更、签证据实结算工程量，费用表计算时计取以下费用，各项费用的计费基数按照定额规定，具体如下：
1、定额执行《河南省建设工程量清单综合单价》(2008年)、该定额相配套的现行有效的相关文件规定。规费中工程定额测定费不计取；社会保障费按8.08元/工日；住房公积金按1.7元/工日；工伤保险按1元/工日计取；安全文明施工措施费只计取基本费，按豫建设标[2014]57号文件规定调整办法执行：安装工程中安全生产费按综合工日×（34×1.66）×10.18%计取，文明施工措施费按综合工日×（34×1.66）×5.1%计取，奖励费不计取；材料、设备二次搬运费依据现场情况、签证按相应规定结算；夜间施工措施费1.36元/工日和冬雨季施工措施费1.36元/工日；其它费用中检测检验费由招标方负责,如委托投标方实施,按实际发生额计取,进入税前造价,不让利；（压力容器安装告知费由承包人承担），优质优价奖励费不计取；税金按规定计取。
2、管理费内容增加材料检验试验费、担保费用等，相应调增管理费，按
2.8元/综合工日增加计算，进入综合单价。
3、管理费调整公式为：[合同当期发布的人工费指导价（75元/工日）-定额工日单价]×6%，进入综合单价。
4、人工费调整根据豫建标定【2016】7号文件要求，按75元/工日计算调差，差额部分只计取税金。（和他的不同）
5、零星签证的计日工综合单价按合同当期发布的人工费指导价（75元/工日）×1.38系数（含管理费和利润）计算计入税前总造价。（和他的第16条不同）
6、大型机械（主要包括塔吊、输送泵、挖掘机）进出场费及安拆费根据实际发生的合理的现场签证进行结算，但不允许重复进出场多次计取；脚手架搭拆费按相应册措施项目相应册子目计算。
7、所有安装的水、电、汽、气试验及调试无签证记录及调试报告，不予计
取。
8、微型电机（0.75KW及以下）计取检查接线费及调试费，但基价按50%计取。进口电机及变频电机调试如实际发生时需现场签证，决算时执行小型交流异步电机电磁启动调试子目。
9、制冷站(库)、空气压缩站、煤气站等工程的系统调试（调整）费；技改维修工程按定额计算原则的35%计取，新建扩建工程按定额计算原则的50%计取；无签字调试资料的均不计算。联合试车费发生时按现场签证计取。
10、安装与生产同时进行增加费、有害环境中施工增加费依据现场实际情况，签证后按规定计取。
11、管道安装定额执行划分：为工艺服务的工艺管道工程（含生产、生活共用干管）按第六册执行，更衣室、卫生间、淋浴间、办公楼、实验室、宿舍楼等为生活服务的给排水和采暖支管工程按第八册执行。执行第八册、第九册时管道阀门管件由发包方采购。
12、通风空调设备安装定额执行划分：墙壁上、屋顶上、吊顶上（重量1吨以内）的所有的离心式通风机、轴流式通风机、屋顶式排风机等通风设备安装均执行第九册，其它风机设备执行相应分册。
13、管道土方工程执行《河南省建设工程量清单综合单价》建筑工程(2008年)相关土方工程子目。
14、压力管道、压力容器、起重设备及锅炉等特种设备的检验费由发包方负责。
15、动力电缆头的制作安装：原则上10平方毫米及以上，35平方毫米（不包含35平方毫米）以下电缆采用简包头；35平方毫米及以上电缆采用热缩头。若有特殊要求则以现场签证为准。简包头和热缩头按定额计取，但如果所做的简包头没有塑料手套则按压铜接线端子计取；如果要求做热缩头的35平方毫米及以上电缆即没用热缩头又没有现场签证说明原因也按压铜接线端子计取；10平方毫米以下按端子板外部接线执行,但必须按规范和定额规定取费工作内容施工，并按施工实际内容做法套项，不允许高估冒算；控制电缆头制作安装5芯及以上按定额计取，5芯（不包含5芯）以下按端子板外部接线执行。
16、用于电气系统中的桁架、大型托架等，单体重量超过100公斤者，按第五册相应子目执行。电气专业和其他专业共用的桁架、托架执行第五册相应子目。
电缆桥架吊架的制作安装： 100毫米及以下的电缆桥架的吊装形式根据现场安装部位确定；100毫米以上，400毫米以下电缆桥架的吊装采用单根角钢做“L”型吊架；400毫米及以上电缆桥架的吊装采用双根角钢做“U”型吊架。如有特殊要求则以现场签证为准。但如既没按上述要求制作吊架又没有现场签证说明原因，则该部分铁构件按安装定额第五册计费。
17、屠宰、肉制品设备执行(河南省补充定额)2003年相应安装子目计取，其定额基价根据测算按50%调增，按三类取费，不计远途施工增加费和缩短工期增加费，材料、设备二次搬运费依据现场情况、签证据实结算；人工费调整时工日数量按定额含量分析，人工费调整前单价为定额取定价*1.5，人工费调整单价为75元/工日，计算调差（在签订合同中约定），人工费差价部分只计取税金，安全文明施工措施费只计取基本费，按豫建设标[2014]57号文件规定调整办法执行：安装工程中安全生产费按综合工日×（34×1.66）×10.18%计取，文明施工措施费按综合工日×（34×1.66）×5.1%计取，社会保险会按33%计取，定额测定费不计取，利润按38%计取，税金按规定计取。
18、制冷设备各种容器的单体气密试验与排污按试一次计算,如需要多次连续试验时,必须甲方或监理签证,按签证发生次数计算，无签字的资料均不计算。
19、制冷氨、氟、乙二醇空调系统的管道外壁采用电动工具除锈，内壁采用喷砂除锈，为确保除锈效果、除锈后必须进行有效防护（防雨防潮措施有效，管口用专用塑料管帽或带密封垫的木塞堵塞，不得脱落，不得用薄膜胶带等易烂材料封堵）、防护措施不力或长时间存放导致复锈要重新除锈，除锈与管道管件安装时间相结合，随喷随用，特别对管件更应加强控制，不合格不允许安装。特殊情况砂由承包人采购时,执行调查认可价格。
20、安装工程中未计价材及设备由发包人采购，特殊情况承包人如代购未计价材时，执行调查认可价格，其未计价材费用不让利；执行市场信息价格时，其未计价材费用按本合同优惠率让利。
21、安装工程中未计价材、设备及其它由发包人采购的物资由发包人采购并保管，并根据承包人提交的物资及设备需求单提供，承包人在领取接收后验收前履行保证物资及设备完好的责任和义务，结算时不计算保管费。因承包人原因所提供的需求单中材料型号、规格、数量、技术标准与发包人要求或图纸不符造成的供应错误或超额采购，由承包人将供应错误或超额采购的材料按原价购回并承担由此造成的工期延误责任。
22、安装工程中决算时不论套用土建或是安装定额项目均按照本次报价下浮比率结算。
23、本工程安装专业的预埋件、吊点由安装施工单位制作、预埋，土建施工单位配合，其他分包工程的预埋件、吊点、预埋螺栓等由相应分包单位制作、预埋，土建施工单位配合（未招标或施工单位未到场时，为设备管线服务类由安装施工单位制作、预埋；为土建服务类由土建施工单位制作、预埋；为钢构服务类由土建施工单位制作、预埋）；车间生产线轨道钢梁、各类钢结构平台、桁架、室外钢楼梯、车间内护栏、车间外钢护栏由安装施工单位施工；安装单位制作安装的预埋件套项执行（2008建筑工程）定额6-42零星钢构件子目。钢板、圆钢、型钢材料由发包人供应，决算时扣除定额子目中钢板、圆钢、型钢材料费用；钢板、圆钢、型钢材料由乙方供应，决算时定额子目中钢板、圆钢、型钢材料费用不扣出，其材料单价按照发包人认可价或当地同期信息价执行，发包人认可价部分不再优惠。以上部分工程内容按建筑工程取费，下浮比例按照本次下浮比率执行。
24、PE供水管道（管件、法兰盘）安装执行漯河市定额站发布的PE管安装补充子目，人工费调整单价为75元/工日，计算调差（在签订合同中约定），差额部分只计取税金。
25、结算按照上述原则结算，除以上已明确计费内容外其他不计取，开标之日及其以后发布的定额不予执行，招标文件另有规定的除外（合同签订时有政策性调整文件及现行人工费指导价调整在签订合同中具体规定，按照合同执行）。
26、水电供应由发包人提供接驳点，水电费由安装工程承包人承担，施工
用水、电装表计量时由接驳单位直接收取，未装表计量时在工程结算时直接扣除。（与他第一条工程项目中规定相抵触）
27、承包方应诚信经营，如实、及时、准确、完整的整理，出具决算资料，不得弄虚作假，如因决算资料与实际不符，在审计过程中提出，将对承包单位处以1万元——5万元的违约金，问题严重的，今后不得参与~~~~~~~项目的投标和施工。
六、施工与设计变更
1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审做出会审书面纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。
3、发包方如需设计变更，由发包方或设计院作出正式工程变更或修改图纸，承包方才予实施。
七、工程验收
1、竣工工程验收，以国家颁发的《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国家建设部制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。
3、工程竣工验收后，发包方方可使用。
4、保修条款：在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按《建设工程质量管理条例》国务院令第279号中规定执行。
八、工程价款的支付：
1、本工程合同额≤50万元时发包人不支付备料款，不支付工程进度款；工程竣工后根据实际工程量经~~~~~~~发展审计中心审核后的工程价款作为结算价款。工程合同额＞50万元时，按每月实际完成工程量支付进度款，每次按工程进度款支付报表并经发包方审核并认可的所完成工程量的75%进行拨付，变更工程价款同期拨付至75%，当工程进度累计达到预算总价（含变更、签证）的75%时，停止拨付工程款。待办理工程竣工验收完成及通过工程结算，并经~~~~~~~发展审计中心审核后30个工作日内支付至工程总结算价款的97%。本工程保留总造价的3%作为保修金，保修期按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》规定的分类保修期限进行保修（其中供热及供冷为2个采暖期及供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装为2年），保修金保留期2年，在保修金保留期满后14个工作日内结算完毕，余款无息退还承包方。
2、自竣工验收后20个日历天内向发包方项目负责人提供完整的竣工结算资料，如不按时提交则按合同额及实际情况对施工单位处罚1000--10000元，过期提供的补充签证不予认可。
3、结算前必须进行合同内容验收并确认。
4、合同金额≤50万元，施工单位提交的竣工决算书金额与河南~~~~~~~投资发展股份有限公司审计监察部审计金额误差＞10%时；工程合同额＞50万元，施工单位提交的竣工决算书金额与河南~~~~~~~投资发展股份有限公司审计中心审计金额误差在10-15%时。出现以上两种情况之一者将根据项目合同金额和误差金额视情况对施工单位扣处100---5000元违约金。
工程合同额＞50万元时，误差＞15%每超2%扣处1万元违约金，累计计算，不足2%不计。
5、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额按每日千分之三支付违约金。
6、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
九、违约责任部分：
1、承包方的责任：
1.1、工程质量不符合合同规定的，由承包方负责无偿修理或返工，还应赔偿由此给发包方造成的一切实际损失。
1.2、工程因承包方原因不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同第二条规定的情况承担向发包方交纳违约金。
2、发包方的责任：
2.1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
2.2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调遣、材料和构件积压的实际损失。
2.3、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
2.4、承包方验收通知书送达发包人7个工作日后没有合理的理由发包方却不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
2.5、不按合同规定拨付工程款，按延付金额每日千分之三偿付承包人赔偿金（累计计算）。
十、纠纷解决办法：
本合同发生争议时，发包方、承包方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，自任何一方提出协商之日起的30工作日内，不能协商或协商达不成一致时，依法向合同签订地人民法院起诉。
十一、安全文明施工部分：
施工期间承包方按工程所在地国家、省、市有关文件及规定执行，并必须严格按照《~~~~~~~发展（~~~~~~~集团）建设项目安全施工管理规定》的规定。并承担因承包方自身施工及管理原因引起安全事故的一切责任。
十二、补充条款：
1、承包方的施工进度计划要服从发包方现场代表的工期要求，并服从发包方现场代表根据专业分包及设备安装需要的施工安排。
2、承包方在施工期间应严格遵守国家、省、市及发包方有关防火、防爆和
施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。
3、如果工程进度非不可抗力因素而达不到发包方预期的进度要求，发包方有权采取任何措施来保证工程进度。
4、承包方交纳的合同履约保证金在承包履约时间和范围内的工程竣工验收后，且达到约定的工期和质量目标，10工作日内无息返还给承包人。
5、为保障按时足额支付农民工工资，当承包方拖欠农民工及其他职工工资时，发包方有权从承包方的工程款中直接划支。
6、本工程安装专业的预埋件、吊点由安装施工单位制作、预埋，土建施工单位配合，屠宰车间生产线轨道钢梁、各类钢结构平台、桁架、防撞栏杆由安装施工单位施工。
7、室外雨水、污水系统由土建施工单位施工。
8、各类检查井、阀门井由土建施工单位施工。
9、施工中打墙洞破地坪的情况。在施工过程中，由于施工单位自身原因造成的打墙洞破地坪，发包方将要求责任单位限时无偿修复，而且不能由此影响其他专业单位的正常施工，不能对主体结构质量、安全造成损害，否则，发包方有相应处罚权。因设计变更需要打墙洞破地坪，单个洞口面积在0.1M2（含0.1M2）以内的，由相应专业施工单位实施，按实际工程量办理现场签证；单个洞口面积超过0.1M2的，由土建施工单位实施，按实际工程量办理现场签证。
10、垃圾的清运。在施工期间，哪个专业工程施工单位形成的建筑垃圾、生活垃圾由哪个单位负责清运至现场指定的堆放地点，否则，发包方对相应的施工单位单次扣处处罚权。
11、非保温管道、吊架、吊筋等直接穿非空调房间或空调房间保温墙、顶板的，由吊顶板分包单位开洞收边打胶密封处理；强电弱电专业穿线管、传感器、臭氧管由管线施工单位密封处理。
12、保温和非保温管道、吊架、吊筋、桥架、穿线管、传感器、臭氧管等直接穿冷间、冷库墙板、顶板的，由聚氨酯库板分包单位开洞并按防冷桥发泡保温并收边打胶密封处理（保温不能外露，冷桥处理长度边长或直径小于等于
70㎜的单边保温长度300㎜，冷桥处理长度边长或直径大于70㎜的单边保温长度500㎜，厚度不小于80㎜）；单线穿线管（含强电弱电专业）、传感器、臭氧管由管线施工单位密封处理。
13、各专业施工单位在吊顶上进行施工时，必须配备携带专用的便携式大小便器，严禁在吊顶上大小便，否则，发现一次处罚1000元；没有配备携带的，严禁在吊顶上操作施工。
十三、附则：
1、本合同一式肆份，承、发包双方各执贰份，具有同等法律效力。
2、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求，结清工程款并履行完保修义务后终止。
3、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致，可以签订书面补充协议，作为本合同的补充合同。
以下无正文，为合同签署页。
合同签署页
建设工程施工合同 第一节合同协议书 发包人（全称）：嘉兴良友进出口集团股份有限公司 承包人（全称）：平湖市第一建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 、工程概况 工程名称：嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程 工程地点：嘉兴市东升路二环西路口 工程内容：土建及水电安装工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件） 工程立项批准文号：嘉兴市国土资源局嘉开供（）号 资金来源：企业自筹 、工程承包范围 承包范围：施工总平面图内的工程总包 、合同工期 开工日期：年月日，自承包方收到开工通知书为准。 竣工日期：年月日 合同工期总日历数天。 、质量标准 工程质量标准：合格。 、合同价款 金额（大写）：贰仟伍佰玖拾捌万元（人民币） （小写）：￥元 、组成合同的文件
组成本合同的文件包括： （）本合同协议书． （）中标通知书 （）投标书及其附件 （）本合同专用条款 （）本合同通用条款 （）标准、规范及有关技术文件 （）图纸 （）工程量清单 （）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 、合同生效 合同订立时间： 2008 年 5 月日 合同订立地点：嘉兴 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二节通用条款 本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。
（GF-1999-0201） 建设工程施工合同 国家建设部 国家工商行政管理局监制
第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期： 开工日期： —2—
竣工日期： 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）：元（人民币） ￥：元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 ４、本合同专用条款 ５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸 ８、工程量清单 ９、工程报价单或预算书 —3—
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 —4—
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代表人：委托代表人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码： —5—
( 合同格式) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016431 2021年最新版设计合同格式The latest design contract form in 2021
2021年最新版设计合同格式(合同 范本) 篇一： 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、合同内容及要求： 二、设计与制作费用： 设计与制作费用总计为：人民币￥×元，(大写：元整)。 三、付款方式： 1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币￥×元，(大写：)。 2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥×整(大写：)。 四、设计与制作作品的时间及交付方式：
乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。 五、知识产权约定： 1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权; 甲方义务： 1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品： 乙方义务：
零部件采购合同范本 零部件采购管理是汽车制造业物流管理的重要组成部分。零部件采购合同是怎样的呢?以下是小编为大家整理的零部件采购合同范文，欢迎参考阅读。 零部件采购合同范文1 甲方(需方)： 乙方(供方)： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称： 二、订购产品数量： 三、质量标准： 甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。 五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。 (1)翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。 (2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下________元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。 (3)货物运到甲方后，经检验合格，卸货后--日内付款。
六、产品包装要求及规格：(包装费用已包含在货物价格内)__________。 七、交货地点：——————————————————。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。 八、供货时间： 乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，____个工作日内将货物送至合同指定地点。 九、双方的权利和义务： 1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。 2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。 4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。 5、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。 6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金_________元。
建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。近年来，承包人与发包人或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下，尚有越演越烈之势。而在诸多承发包纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序，引发了社会的不稳定因素。现结合一起建设施工合同拖欠工程款案，对这种现象进行分析，并就建设工程施工合同非法转包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、实际施工人利益的保护途径等问题提出自己的一些见解。 一、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路有限责任公司(以下简称业主A)。2006年3月份，业主A通过在全国范围内的招投标，将一条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司(以下简称B)施工建设。B承接整个工程的施工任务后，将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司(以下简称C)。2006年5月，B与C签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包，B配合C进行现场管理、技术管理，C全权负责现场组织施工;工程款的支付与结算，实行综合单价承包，合同期内不作调整，工程量以业主A批复的工程量为准。B不向C预付工程款，每月底验工计价，扣除5%质量保证金。工程税金由B承担。C由于是家投资公司，没有相应的施工资质，于2006年6月与施工班组(实际施工人)D签订了一份《劳务合同协议书》，协议书约定：C将承接高速公路桥梁工程项目承包给D施工，包工包料;合同价，以工程量清单为准，在此基础上下调6%作为C的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件;付款方式为，C按照D每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量90%支付，每月余额的10%在工程完工后付5%，余款5%作工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各种原因，实际施工人D被迫退场。经D与C书面结算，本工程总工程款为1314178.3元，扣除材料款793267.8元，代付款81048元，借支款199000元，C拖欠D工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主A支付了D实际施工人班组5万元民工工资。截止2008年实际施工人D作为原告起诉之日，共被拖欠工程款342302元。因业主A、总承包施工人B、转包人C三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。 二、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则
监制合同范本 1．监制产品的具体名称及型号规格：_________。 2．产品监制的时间范围：自_________年_________月_________日开始至_________年_________月_________日为止。 3．乙方同意甲方在其监制时间范围内生产的第1条所述监制产品标签上标注乙方监制字样。 4．上述产品在上述时间范围内的产品监制费为小写：_________元；大写：_________。 5．甲方必须具备生产受监制产品的设备、技术、资金、合格原材料等必要条件,并将其有效的企业法人营业执照、生产许可证、生产人员健康证等证件的复印件,以及监制时间范围内使用的该产品标签留交乙方备案。 6．甲方必须在第1条规定的产品生产中和产品标签印刷上,严格按照国家食品卫生法的有关规定执行,严格按照生产操作规程操作,如违反上述规定和规程,造成的一切损失和后果由甲方自负；因此给乙方造成的经济损失由甲方承担。 7．甲方必须定期在每月月底前将第1条所列产品随机抽样,送交甲方检验；乙方有权不定期抽检甲方生产的第1条所列的`产品。
8．甲方生产的第1条所列的产品,如经乙方检验不合格,则该批产品不得出厂,应按乙方要求整改,否则后果由甲方自负。如乙方多次检验不合格,乙方有权提前终止合同。 9．甲方于合同签定后_________天内,应将第4条所规定的产品监制费,一次性汇入乙方帐户,逾期未付款作为甲方单方违约论。 10．甲方在其监制时间范围以外生产的第1条所述监制产品标签上；或第1条所述监制产品之外的产品标签上标注乙方监制字样,属甲方违约。 11．另行协商的其他条款,已作为附件（共3件）附后。附件具有本合同同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效,有效期___年。 12．未尽事宜按国家合同法有关规定执行。任何一方如有违约,每发现一次,违约方必须向对方支付违约金人民币________元。 甲方（盖章）：_______________ 法定代表人（签字）：_________ _________年________月______日 乙方（盖章）：_______________ 法定代表人（签字）：_________ _________年________月______日
①土方分项工程经济承包合同书 单位工程土方分项承包合同书： 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），土方分项工程交由×××小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 本工程基础土方的开挖、运弃、回填。 二、承包方式： 包挖、包运和包回填，自带机械，不得转包他人。 三、承包价格： 开挖土方××元/m3，运输土方××元/m3，回填土方××元/m3。 四、工期要求： 按图纸要求尺寸进行开挖，自××月××日开始施工，在××天内完成土方的挖、运；在××天内完成基础回填。 五、质量与施工要求： 1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求： 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、奖罚办法： 1、按时完成奖励××元；因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款××元。 2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元；反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。 3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。 4、因地下设施未能及时排除而引起窝工，甲方应付乙方生活补贴费每天××元。 5、严禁出现重伤以上事故，轻伤率经济指标每超过1‰，均按比例倒扣工
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-028218 材料配件设备供货合同(合同
材料配件设备供货合同(合同范本) 需方(甲方)： 供方(乙方)： 1.设备型号及数量 甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________（具体参照本合同附件）。 2.合同总价 1) 合同总价为________元。 2) 该合同总价不含运输、包装费用。 3.付款及结算方式 1) 合同签定当天内，甲方将合同总金额的_____%(即______元)以电汇方式支付给乙方作为定金。 2) 本合同签定后的第________天，甲方将合同总金额的_____%(即______元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。 3) 乙方出具与甲方结算货款。 4.设备交货期 乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。
5.设备发货 1) 交货地点：_______________,运输方式和运费由甲方承担。 2) 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期，需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方，由乙方确认后生效，否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。 6.设备的签收 1) 设备到货后，甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方，如货物到达甲方所在地后一周内，甲方未寄回“签收单”，视为签收合格处理。 2) 若甲方发现设备规格或数量不符，乙方负责更换或补齐，因此延误甲方使用，乙方应承担相应的违约责任。 7.设备的安装调试与指导 1) 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料，并无偿的指导服务，在甲方调试过程中如果遇到技术困难，根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导，乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。 2) 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内，乙方不再收取其他服务费用。 8.售后服务 1) 设备自甲方签收后，乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外)，免费保修期满后，乙方提供终生有偿维修服务。 2) 在免费保修期内，机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题，无法通过电话、传真、邮件等方
YOUR LOGO 新编监制合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
新编监制合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方(受监制方)：_______ 乙方(监制方)：_________ 为了使甲方产品在乙方的监管下，得以提高产品质量稳定性，提高甲方产品的信誉度，扩大甲方产品的市场占有率，推动产品质量管理的现代化，促进企业技术进步，提高经济效益和社会效益，经甲乙双方本着平等协商，互惠互利的原则，就甲方产品监制事宜，达成如下合同： 1.监制产品的具体名称及型号规格：_________。 2.产品监制的时间范围：自_________年_________月 _________日开始至_________年_________月_________日为止。 3.乙方同意甲方在其监制时间范围内生产的第1条所述监制产品标签上标注乙方监制字样。 4.上述产品在上述时间范围内的产品监制费为小写： _________元;大写：_________。 5.甲方必须具备生产受监制产品的设备、技术、资金、合格原材料等必要条件，并将其有效的企业法人营业执照、生产许可证、生产人员健康证等证件的复印件，以及监制时间范围内使用的该产品标签留交乙方备案。
施工合同范本2019（最新版） 委任单位：____________ 施工单位：____________ 就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下： 一、工程名称：___________________________ 二、工程地点：________________________ 三、工程项目内容：________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造价为人民币： ____________________________________ 六、付款方式 1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。 2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算) 七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。 2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。 4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。 5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。 3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。 4.装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上
YOUR LOGO 汽车配件经营协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
汽车配件经营协议书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_________ 乙方：_________ 丙方：_________ 为加强和规范机关公务用车维修费的管理，保证行车安全，节减行政开支，克服分散维修带来的各种弊端，提高财政资金的使用效益，降低机关运行成本，甲、乙、丙三方本着公平合理、互惠互利的原则，按照投标标书内容，经协商就甲方统修的车辆现委托乙方为更换轮胎的供应方，丙方为拆装方，并达成协议如下： 一、协议履行期限 协议从_________年_________月_________日起至 _________年_________月_________日止暂定一年。 二、甲方承诺 1.甲方将统修的公务用车车辆更换的轮胎委托乙方供货，丙方拆装。 2.公务用车车胎属于正常行驶磨损必须更换的，由统修单位提出，经定点修理厂家同意，附有关中介鉴定书，再经财政局行事科按投标书中标通知认可的车胎品牌确定后进行更换的，可按照投标标书内容另行计算补贴费用。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同纠纷典型案例分解 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
〈〈最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》案例分解第一节工程施工合同效力一、施工合同无效?案例一 于萍、吕禹昕、吕家麒、吕坤、冯聪、吕飒与沈阳市大东区人民政府建设工程施工合同纠纷 案 来源：沈阳市中级人民法院网，依据判决书整理（本案案号[2001]沈民初字第54号） 原告：于萍吕禹昕吕家麒吕坤冯聪吕飒被告：沈阳市大东区人民政府 原告诉称，吕洪杰（系于萍的丈夫，吕禹昕、吕家麒、吕坤、冯聪、吕飒的父亲，于2002年5月8日病故）与被告所属的沈阳市大东区建民小区联建办公室于1994年3月订立一份 口头协议，约定由吕洪杰承建沈阳市大东区东祥小区综合办公楼工程，包括住宅、网点及办 公楼三部分，总面积为15,090平方米，按二级取费标准计算。按约定吕洪杰组织人员进行了施工， 至1996年末工程完工。按沈阳市建筑工程预算审查中心对双方争议的工程造价进行鉴定，工程总造价为11,191,823元，建民小区联建办公室实际拨付工程款为7,815,100元，尚欠工程款3,376,823元至今未付。因建民小区联建办公室是被告于1992年4月12 日以沈大东政办发（1992） 22号文件批准成立的，又于1995年9月22日以沈大东政办发（1995）45号文件撤销，因而该欠款应由被告承担，故请求判令被告支付尚欠的工程款并赔偿利息损失。被告沈阳市大东区人民政府未予答辩。一审法院经审理认为，吕洪杰为原建民小区联建办承建综合楼的事实存在，但吕洪杰作为无 建设工程施工的企业法人营业执照及相应资质的自然人，承建该项工程，双方行为违反了法 律、行政法规的强制性规定，应确认为无效，造成本案纠纷，双方均有责任。鉴于该工程已实际建成，双方业已对工程造价经核算确定为9,635,988元，应按此金额结算。对于建民小 区联建办已付工程款、材料款，原告已自认无争议部分为7,815,249.60 元，但对建民小区 联建办已经支付的税金32,400元，水费2万元，电费415,437.28元，以房屋及车折款50 万元，原 告虽不予认可，但税金、水、电费系属实际发生，理应由原告承担的款项，而以房屋及车折款50万 元原告已承认系折抵其先行垫付的工程款，应视为建民小区联建办的投入， 故以上款项合计为8,783,086.88 元应为建民小区联建办已付工程款的金额。综上，原建民小区联建 办尚欠原告工程款852,901.12元应给付原告，并赔偿原告利息损失。因原建民小 区联建办系被告开办并已撤销的不具备法人资格的临时机构，故对该笔债务应由被告承担。吕洪杰因病死亡后，应由其第一顺序法定继承人即六原告继承。?案例二 兰太公司与鑫蓝公司建设工程施工合同纠纷案2004年5月6日，兰太实业有限责任公司（以下简称兰太公司）与鑫蓝建筑公司（以下简称鑫蓝公司）签订了建设工程施工合同。由鑫蓝公司承建兰太公司名下的多功能酒店式公寓。为确保工程质量优良，兰太公司与大意监理公司（以下简称大意公司）签订了建设工程监理 合同。合同签订后，鑫蓝公司如期开工。但开工仅几天，大意公司监理工程师就发现施 工现场管理混乱，遂当即要求鑫蓝公司改正。一个多月后，大意公司监理工程师和兰太公司 派驻工地代表又发现工程质量存在严重问题。大意公司监理工程师当即要求鑫蓝公司停工。 令兰太公司不解的是，鑫蓝公司明明是当地最具实力的建筑企业，所承建的工程多数质量优 良，却为何在这项施工中出现上述问题？经过认真、细致地调查，兰太公司和大意公司终于 弄清了事实真相。原来，兰太公司虽然是与鑫蓝公司签订的建设工程合同，但实际施工人是 当地的一支没有资质的农民施工队（以下简称施工队）。施工队为了承揽建筑工程，挂靠于 有资质的鑫蓝公司。为了规避相关法律、法规关于禁止挂靠的规定，该施工队与鑫蓝公司签订了所谓的联营协议。协议约定，施工队可以借用鑫蓝公司的营业执照和公章，以鑫蓝公司 的名义对外签订建设工程合同；合同签订后，由施工队负责施工，鑫蓝公司对工程不进行任 何管理，不承担任何责任，只提取工程价款5%勺管理费。兰太公司签施工合同时，见对方 （实际是施工队的负责人）持有鑫蓝公司的营业执照和公章，便深信不疑，因而导致了上述
合同编号：YT-FS-5619-13 监制合同范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
监制合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 监制合同范本 甲方(受监制方)：_____ 乙方(监制方)：_____ 为了使甲方产品在乙方的监管下，得以提高产品质量稳定性，提高甲方产品的信誉度，扩大甲方产品的市场占有率，推动产品质量管理的现代化，促进企业技术进步，提高经济效益和社会效益，经甲乙双方本着平等协商，互惠互利的原则，就甲方产品监制事宜，达成如下合同： 1.监制产品的具体名称及型号规格：_____。 2.产品监制的时间范围：自_____年_____月_____日开始至_____年_____月_____日为止。 3.乙方同意甲方在其监制时间范围内生产的第1条所述监制产品标签上标注乙方监制字样。
4.上述产品在上述时间范围内的产品监制费为小写：_____元;大写：_____。 5.甲方必须具备生产受监制产品的设备、技术、资金、合格原材料等必要条件，并将其有效的企业法人营业执照、生产许可证、生产人员健康证等证件的复印件，以及监制时间范围内使用的该产品标签留交乙方备案。 6.甲方必须在第1条规定的产品生产中和产品标签印刷上，严格按照国家食品卫生法的有关规定执行，严格按照生产操作规程操作，如违反上述规定和规程，造成的一切损失和后果由甲方自负;因此给乙方造成的经济损失由甲方承担。 7.甲方必须定期在每月月底前将第1条所列产品随机抽样，送交甲方检验;乙方有权不定期抽检甲方生产的第1条所列的产品。 8.甲方生产的第1条所列的产品，如经乙方检验不合格，则该批产品不得出厂，应按乙方要求整改，否则后果由甲方自负。如乙方多次检验不合格，乙方
遇到担保法问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>http://biz.doczj.com/doc/b711439812.html, 定金合同范本(2017年最新版) 定金是在合同订立或在履行之前支付的一定数额的金钱作为担保的担保方式。给付定金的一方称为定金给付方，接受定金的一方称为定金接受方。 定金合同(范本） （供商品房预订时使用） 甲方：（卖方）：_____________________________________________________________ _____________ 住所：__________________________________________________________ 邮编：___________________ 法定代表人：__________________________________________________ 联系电话：__________________ 委托代理机构：_____________________________________________________________
________________ 住所：____________________________________________________________ 邮编：_________________ 法定代表人：_____________________________________________________ 联系电话：_______________ 乙方( 预订方)：_____________________________________________________________ _____________ 住所：__________________________________________________________ 邮编：__________________ 证件名称：________________ 证号：________________________________ 联系电话：______________ 法定代表人：_________________________________
汽车配件购销合同样本 出卖人（甲方）：签订地点： 买受人（乙方）：签订时间：年月日 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就汽车配件买卖事宜协商订立本合同。 第一条标的、品牌、规格、数量、价款： 生产 厂家标的 名称商标 品牌规格 型号计量 单位数量单价金额合计备注 合计人民币 金额（大写） (注：空格如不够用，可另续) 第二条质量标准：可依据国家标准、行业标准或企业标准（双 方可约定选择其中一项标准） 第三条交（提）货时间： ；交（提）货方式、地点： 第四条出卖人对质量负责的条件及期限； 双方对汽车配件是否存在质量问题有争议的，通过直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以作为判定依据；需要进行鉴定的，以具有法定汽车配件检验机构出据的鉴定意见为准；鉴定费由主张方垫付，由责任方承担；鉴定无法明确责任的，费用由双方分担。 第五条定金（可选项） 乙方在年月日前，向甲方交付汽车配件总额的 %（此比例不得超过总额的20%）作为定金，甲方交货后定金抵作货款。因乙方违约导致合同解除的，乙方无权要求反还定金；因甲方违约导致合同解除的，甲方应双倍反还定金。 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板 第六条付款方式 乙方于本合同签订前或签订时向甲方支付的订金，视为预付款。
乙方选择按下列第种方式，如期足额将汽车配件款支付给甲方： 1、一次性付款方式□： 签订本合同时于年月日前，支付全部汽车配件款。 2、分期付款方式□： 签订本合同时于年月日前，支付全部汽车配件款的 %，计人民币元，大写元。 于年月日前，支付全部汽车配件款的 %，计人民币元，大写元。 于年月日前，支付全部汽车配件余款，计人民币 元，大写元。 第七条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： 第八条标的物所有权自时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。 第九条运输方式及到达站（港）和费用负担： 第十条检验约定 （一）检验标准：； （二）检验方法、地点及期限 。 第十一条担保方式（也可另立担保合同）： 第十二条本合同解除的条件： 第十三条违约责任： 1、甲方未按时交付汽车配件的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款总额（依据银行当时利率迟延付款的规定）向乙方支付违约金。延期交付配件超过日的，乙方有权解除合同。合同解除后，甲方应如数退还乙方支付的汽车配件款项，乙方还可继续追究甲方按已交付配件款的 %支付违约或适用定金条款。 2、甲方明知配件严重存在瑕疵而未告知乙方的，或以欺诈方式销售汽车配件的，乙方有权要求更换或退货，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。 3、乙方未按约定支付配件货款的，自延期之日起至实际支付日止，按乙方应付款总额（依据银行当时利率迟延付款的规定）向甲方支付违约金。延期付款超过日的，甲方有权解除合同。合同解除后，乙方应如数将汽车配件退回甲方，甲方还可继续追究乙方按已交付配件款的 %支付违约金或适用定金条款。 第十四条合同争议的解决方式：本合同在履得过程中发生争议的，由双方当事人协商解决；也可由当事人双方申请履行地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）向仲裁委员会申请仲裁； （二）向人民法院起诉。 第十五条本合同自起生效。
【案例1】建筑工程合同管理和索赔 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题：1．该工程采用固定价格合同是否合适? 2．该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。 问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例2：超资质承建工程，合同无效，责任难逃 1993年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98．9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年1 1月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101．6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98．9万元，未完工程折价为1 1．7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5．6万元。 问题1：该合同是否有效？请说明理由 问题2：乙方应返还甲方多少钱？（多付的工程款和质量不合格的返工费） 【案例评析】 （1）原、协告所订立的建筑工程承包合同无效。 （2）被告返还原告多付的工程款14.4万元。（101.6-98.9+11.7） （3）被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。
监制合同-食品(示范合同) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-034055
监制合同-食品(示范合同) 甲方(受监制方)：_________ 乙方(监制方)：_________ 为了使甲方产品在乙方的监管下，得以提高产品质量稳定性，提高甲方产品的信誉度，扩大甲方产品的市场占有率，推动产品质量管理的现代化，促进企业技术进步，提高经济效益和社会效益，经甲乙双方本着平等协商，互惠互利的原则，就甲方产品监制事宜，达成如下协议： 1.监制产品的具体名称及型号规格：_________。 2.产品监制的时间范围：自________年____月____日开始至 ________年____月____日为止。 3.乙方同意甲方在其监制时间范围内生产的第1条所述监制产品标签上标注乙方监制字样。
4.上述产品在上述时间范围内的产品监制费为小写：_________元;大写：_________。 5.甲方必须具备生产受监制产品的设备、技术、资金、合格原材料等必要条件，并将其有效的企业法人营业执照、生产许可证、生产人员健康证等证件的复印件以及监制时间范围内使用该产品的质量标准及标签留样交乙方备案。 6.甲方必须在第1条规定的产品生产中和产品标签印刷上，严格按照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施细则》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》等有关规定执行，严格执行甲方制订的生产管理制度和按照生产操作规程操作(甲方制订的生产管理制度和生产操作规程交乙方备案)，如违反上述规定和规程，造成的一切损失和后果由甲方自负;因此给乙方造成的经济损失由甲方承担。 7.甲方必须定期在(如每月月底前)将第1条所列产品随机抽样，送交乙方检验;乙方有权不定期抽检甲方生产的第1条所列的产品。 8.甲方生产的第1条所列的产品，如经乙方检验不合格，则该