基坑支护工程施工承包合同
基坑支护工程经甲乙双方友好协商，甲方同意委托给乙方施工。为明确甲、乙双方的权益和义
务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平
等、自愿、公平和诚信的原则，双方经充分协商，签订本合同，以资信守。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
设计单位：
工程现场条件：已完成“三通一平”，临时用水、用电均可从甲方提供的用水用电点引接。
水、电价以当地用水、用电主管部门打单的单价为准。若现场用水、电未到位，需要甲方协调解决，且水、电费不能高于当地商业水、电的收费标准。土方工程、二、工程承包范围
根据甲方委托意图与国家现行基坑支护工程进行设计。
按照“基坑支护工程施工图设计”图纸所列的“主要工作量表”的全部内容，不含由于地
下室扩大、基坑底板标高降低、后续地质资料提供后及现场开挖实际情况可能要做的设计变更而
导致的工作量和支护措施的增加。工程内容及工程量如下表所示：
三、工程承包方式
本工程的承包方式为施工图总价包干，该包干价包设计及设计图纸、包人工、包材料、包机械、包水电、包施工措施费、包质量、包工期、包赶工措施费、包临时停水停电引起的误工及窝工补偿费、包风险、包环境保护、包施工期安全、包文明施工、包现场二次搬运、包已完工程成品保护、包工完场清、包通过有关部门的质量与安全检查、包竣工资料整理、包验收合格、包国家规定的各种税费以及发生的全部费用。
本合同价款是乙方充分理解甲方所提供的图纸后，由乙方根据施工图纸并结合现场实际情况计算实物工程量（图纸变更的项目及造价除外）、已考虑市场风险，并结合自身实力，在保证工期、质量、安全的前提下完成本合同工程承包范围内所有工作的最终承诺合同价。
本工程的承包合同价款为含税固定总价，施工过程如发生设计变更，变更工程按如下原则计价：①、本合同价中已有适用于变更工程的子目单价，按合同已有的子目单价在工程竣工结算时调整造价；
②、本合同价中只有类似于变更工程的子目单价，可以参照类似子目单价在工程竣工结算时调整造价；
③、若本合同价中没有适用或类似于变更工程的子目单价，由乙方在设计变更发生后3天内向甲方报送合理的子目单价，甲方在收到乙方的报价5天内给予批复，在工程竣工结算时调整造价。项目计价中材料单价的定价原则可参照与施工期同期的《工程造价信息》中信息价下浮10%。
④、《工程造价信息》中没有的材料，甲乙双方可根据市场行情，协商确定变更价格。
如乙方根据实际地质情况作出设计变更，需要甲方主管领导批准后方可执行。合同工期
本工程总工期 20 个日历天，具体应随土方开挖工程而定。
工期延误
(1)工期延误违约赔偿
乙方如果因自身原因不能按合同约定之工期完工，每延误1天，乙方向甲方支付10000元的误期损失赔偿费，误期损失赔偿费总额不超过合同暂定总价的5%；如果乙方延误工期达到15天的，则甲方有权单方面终止本合同，乙方承担相应的违约责任。
如果因甲方原因或不可抗力因素影响工期，乙方必须办理书面工期签证后方能顺延工期，否则甲方不予认可。
(2)工期调整
○1以下原因造成工期影响的，经甲方代表确认，工期可相应调整：
a.由于战争、?动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾以及台风、大雨、暴雨、地震等不可抗力；
b.由于甲方原因，需要停工的；
②.上述情况发生后2天内，乙方就工期调整的缘由，向监理工程师和甲方代表提出书面报告，监理工程师和甲方代表在收到报告后3天内予以确认、答复。
五、合同价款及付款方式
合同价款
合同暂定总价（人民币金额大写）叁拾伍万元整（人民币金额小写：350000.00元），其中设计费贰万元整（人民币金额小写：20000.00元），基坑支护工程费叁拾叁万元整（人民币金额小写：330000.00元）。
本工程的承包合同价款为固定含税总价，，工程报价单作为本合同的附件。
付款方式
(1)本工程无预付款；
(2)本工程完工后，乙方报给监理和现场甲方代表初检，初检合格，甲方向乙方支付至合同总价的80%；
(3)本基坑支护工程验收合格后结算完毕30天内，甲方向乙方支付至结算总价的97%；
(4)剩余合同总价3%的工程款作为工程质量保修金预留，保修金在基坑回填或者基坑支护工程完工三个月内一次付清（以时间先到为准）。在保修期满无质量问题或质量问题已解决，甲方在收到乙方有效付款申请后20日内付清（不计利息）；
(5)每次付款，乙方需出具等额有效并符合甲方财务要求的税务发票原件，若不按此要求出具所导致的付款延误由乙方负责。
合同文件组成及解释顺序
本合同条款；
经甲方确认的工程报价单、预算书；
规范、标准及有关技术文件；
图纸；
合同履行中，双方有关本工程的洽商、变更等书面协商或往来文件；
工程质量要求及验收
质量标准：乙方应按照设计图纸和现行国家、行业、地方有关施工规范和质量验收标准施工，工程质量必须符合工程设计及国家现行质量检验评定的“合格”标准，并一次性通过验收。
施工中必须满足且不仅限于以下规范标准要求：
(1)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2001）；
(2)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99；
(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。
甲方权利和义务
甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款，并履行本合同所约定的全部义务。甲方有权要求乙方更换在履行其职责方面不能胜任或玩忽职守的乙方施工管理人员，但替换的人员必须经甲方确认，并在一周内到岗。
甲方有权检查乙方工程质量和进度，组织工程竣工验收和质量评定。
当乙方发生违约行为，甲方有权根据合同的约定和乙方违约情节的轻重程度，在对乙方的应付款中扣除相应违约金。
按合同约定及时支付工程款、及时签发设计变更、工程变更和各项签证。
甲方指派为甲方驻工地总代表，联系电话，对工程进行监督，负责协调解决有关施工中遇到的问题，审查并批准乙方的施工组织设计、进度计划，确认乙供材料是否符合工程的要求。
甲方委托工程监理有限公司对本工程实行建设监理，监督乙方的施工质量、施工进度计划及安全文明施工的实施及完成，乙方须服从甲方、监理的指令和协调。
甲方向乙方提供测量用控制点和现场地形图（标定地下室开挖范围和开挖深度）。
甲方向乙方提供施工用水、用电接驳点各一个，乙方须安装计量仪表，用水、用电费用由乙方承担。
乙方权利和义务
乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内承担工程质量缺陷保修责任，
并履行本合同书所约定的全部义务。
指定为乙方驻现场代表，联系电话，负责合同的履行；乙方必须确保本工程施工及管理人员有足够的工作能力和资格担任相应的施工及管理工作和技术工作。乙方现场代表及工程主要人员必须常驻现场, 遇特殊情况，经监理、甲方同意除外，否则,按每天1000元/人.次的违约金标准，在工程进度款中扣除。
严格按照甲方确认的施工方案、施工图进行施工。确保按时、保质、保量完成本工程。未经甲方同意，不得随意改变设计意图和使用材料，如发现假冒伪劣设备、材料，由乙方负责更换和返工，发生的一切费用和工期损失由乙方自负，并向甲方进行相应的违约经济赔偿。
乙方承诺对图纸上所有部位材料、规格、尺寸、施工工艺、构造做法等都已明确知道，能按照设计要求的效果完成所有工作。
乙方进场2天内必须按总工期要求，精心编制详细可行的施工组织设计（或施工方案），报监理、甲方审批后严格执行。乙方必须按批准的施工组织设计（或施工方案）和进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程质量、施工进度及安全文明施工的检查与监督。如工程实际进展与计划不符时，乙方应无条件接受甲方、监理的赶工要求（例如增加机械设备及劳动力的投入）并向监理、甲方提交赶工及施工安全的措施（方案），经监理、甲方批准后执行，相关费用已包含在合同总价中。当乙方进度无法满足总控进度计划要求，造成甲方经济损失时，有责任接受甲方对其进行的索赔或违约责任的追究。
乙方进驻工地范围，应严格服从甲方、监理方的管理。
乙方在施工过程中，若对桩体造成损伤（坏）的，由此产生的一切补桩和补救措施的费用由乙方全部承担，并承担相应的工期损失责任。
由于乙方原因造成的第三方人员伤亡及财产损失，乙方对其承担全部责任。
乙方自行承担自己施工场地的安全保卫工作，自行提供并承担其施工现场内所有的施工水、电设施、设备的维护、维修；施工现场必须满足惠州市的安全文明施工标准；在由乙方管理的施工场地内，按工程和安全需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
乙方根据甲方要求，应随时提供有关工程质量的技术资料，如：材料出厂合格证、材质证明、试验报告等原件或复印件（必须加盖公章）。
乙方应将其在施工过程中发现的工程设计中的任何错误、遗漏、误差或其他缺陷应提前以书面的形式报告监理和甲方。
乙方应保证施工质量达到设计和规范要求，否则有责任接受甲方的索赔。无论监理方和甲方是否进行了检验，均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负责任。
严格遵守甲方、监理有关现场（工地）管理的规章制度和程序，配合总包单位的协调管理，加强工地现场施工和人员管理，并承担违规而引起的经济处罚和因违规而被责令停工造成的经济损失。
非乙方原因导致的工期顺延的事件发生，按照本合同规定可以顺延工期的，乙方必须及时办理书面的工期签证手续，否则甲方可以不予认可。
乙方所占用的施工场地须严格按照监理和甲方指定的区域和时间使用，并负责对甲方提供的测量放线点进行保护。
做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通，达到安全文明施工标准。
乙方做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通，施工过程中乙方应做到工完场清并及时将施工垃圾清理并及时外运，如乙方不按此要求执行，甲方按500元/次的违约金标准，在对乙方的每笔付款中扣除相应款额。
在合同终止前，如乙方未严格履行合同所规定的义务而造成的工程、财产损失和人员伤害，由乙方承担全部责任及所发生的费用。
十、材料的采购供应要求
乙方应严格按照设计、规范、甲方要求，按“合格品”质量等级的基本要求进行材料采购。
对于甲方认定厂家品牌的材料，就是甲方认定材料的生产厂家、产地品牌、规格型号、质量等级，乙方必须严格按照甲方的指定进行采购供应。在履行合同过程中，甲方也有权改变材料的品牌，新定材料的价格高于原定清单价格，甲方补差给乙方；新定价格低于原定价格，甲方在乙方承包价款中扣除；新定价格等于原来价格，甲方不补不扣。甲方认定厂家品牌的材料以及改变材料厂家产地，不能免除乙方应当承担的采购质量保证责任，乙方不得以此为由免责。
乙方采购的材料，必须报送材料的生产厂家、产地、品牌、规格型号和质量等级资料。甲方认为该材料已经或者可能对工程质量、工期等带来不利影响时，有权更换材料，乙方不得拒绝，且不能免除乙方的质量保证责任。
严禁乙方采用非国家标准材料和私自代用材料。在材料、设备到货前24小时通知监理和甲方代表共同验收。对与设计、规范、甲方材料样板不符的产品，监理和甲方代表提出禁止使用的，乙方应按要求重新采购符合要求的产品，并承担由此而发生的一切费用。甲方未能按时到场验收，以后发现材料不符合设计、规范的要求，乙方仍应拆除、修复及重新采购，并承担所发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
乙方若因自身原因需对甲方已确认的材料进行替代，不得降低档次标准，且必须事先报甲方审批，增加的费用由乙方承担，减少的费用相应扣除。
十一、设计变更
甲方变更设计：
①甲方变更设计，应在该分部分项工程施工前1天通知乙方，乙方在接到通知后立即组织按设计变更施工。
②如果设计变更所涉及的材料已经订货（甲方有权随时检查乙方的材料订货合同）或进场，造成乙方材料积压或浪费，乙方需书面报监理、甲方现场确认处理，办理相关手续，经甲方确认的，甲方承担其相关处理费用。
③由于设计变更造成乙方返工，需要追加的合同价款由甲方承担；如果影响到关键工序，经甲方确认后，可以调整工期。
乙方提出合理建议涉及到变更设计和对原定材料的代换，必须经甲方代表及相关部门批准。
确定变更工期：发生设计变更后，如设计变更影响到关键工序的工期，由乙方提出变更工期要求，报甲方批准后调整竣工日期。甲方不同意乙方提出的工期变更，应于 5 天内通知乙方。如设计变更不影响关键工序的工期，则工期不予调整。
十二、检查和中间验收
乙方应认真按照规范、标准、图纸、材料样板以及甲方代表依据合同发出的指令组织安排施工，随时接受监理及甲方代表的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按监理及甲方代表的要求进行返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。
以上检查检验合格后，又发现由于乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担返工的全部费用，并赔偿甲方的有关损失。
工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知监理单位以及甲方代表。经验收合格后，监理单位签字后即可进行隐蔽和施工。若监理单位接通知后24小时内未到场验收，则视为验收合格，监理单位必须补签验收手续。
隐蔽工程质量符合规定要求，验收24小时后监理单位不签字，视为监理单位已批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。监理单位验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
无论甲方代表或监理单位是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格，甲方承担由此发生的追加合同价款，如对乙方工期造成影响的，相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期也不予顺延。
十三、安全文明施工
乙方应按国家及省、市劳动部门和建设主管部门有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任与费用。非甲、乙双方责任造成的财产损失和伤亡事故，财产损失甲方承担，乙方的伤亡事故由乙方承担。发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即通知甲方和监理，同时按政府有关部门的要求处理。
乙方应遵守和有关部门对施工现场交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定，
否则由此引起的一切后果均由乙方承担。
施工中及时清运垃圾，保持现场文明。工程竣工验收前及移交前均应认真清理现场，达到竣工验收要求。
竣工验收前，乙方必须做好清洁工作，达到验收要求。否则，由甲方聘请第三方进行清洁，费用由乙方承担。
乙方应遵从甲方的管理规章制度和指示做好文明施工、清理垃圾、成品保护等工作。
十四、竣工验收与结算
乙方按国家工程竣工验收有关规定，在工程基本具备竣工验收条件后提前3天书面将竣工验收时间通知甲方。甲方在收到通知后，及时组织竣工验收，并在验收3天内给予批准或提出修改意见。乙方按意见进行整改，承担由自身原因造成修改的费用，并在修改后及时书面提交再次验收的时间。
甲方在乙方要求的竣工验收时间内无正当理由不组织验收，或验收3天内不予批准且不能提出修改意见，视为竣工已被批准，即可办理结算手续。
竣工日期的认定：若一次性通过验收，竣工日期为乙方提交竣工报告的日期，若需再次验收时，应为再次验收通过时的日期。
工程竣工验收通过后7天内，乙方应向甲方提供4套完整竣工资料（含竣工图及电子文档）和竣工验收报告，同时甲方在验收通过后7天内组织办理工程的移交工作。
在工程移交后，乙方应从施工现场清理并运出乙方装备、剩余材料设备、垃圾和各种临时设施，保持整个现场及工程整洁，达到竣工使用状态，不保留任何设施。如乙方未在甲方或监理允许的合理时间内把所有的乙方装备、剩余材料设备、垃圾及各种临时工程运走，则甲方可以委托他人将乙方的装备、剩余材料及乙方的其他财产觅地存放；委托他人清除并运走垃圾、废料。
因上述工作而发生的费用由乙方承担，甲方可从乙方的每笔付款内扣除。
工程质量达不到合同约定的标准，则监理应根据竣工验收意见，在验收工作完毕后3天内向乙方发出整改指令，要求乙方对达不到合同约定标准的工程限期返工或修复，直至达到合同约定标准为止。乙方在完成上述工作后，应重新提出竣工验收申请。甲方应按照第1款的约定重新组织竣工验收。
工程验收合格后15天内，乙方应向监理提交竣工结算书及完整的结算资料，7天内监理向甲方转报，甲方在收到竣工结算书及完整的结算资料后15天内审核竣工结算并将审核后的结算书返还给乙方。
（1）乙方同意甲方审核的结算书并签字盖章确认后20天内，甲方办理完相关手续并向乙方支付工程款至本合同结算价款的97%；
（2）乙方不同意甲方审核的结算书，则乙方应在收到甲方审核的结算书20天内与甲方共同协商确认，并且在确认的结算书由乙方签字盖章后15天内，甲方办理完相关手续并向乙方支付工程款至本合同结算价款的97% ；
(3）乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的5％，则甲方可按照超过部分的10％作为违约金，在对乙方结算金额中扣除。
十五、工程保修
保修责任范围：除甲方使用过程人为损失、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因、乙供材料质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属乙方限期免费保修责任范围。
保修内容包括：合同条款（含补充合同条款）所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定等全部内容。
保修期限：到基坑回填但不超过一年。
工程质量保修金：按合同总结算价款的3%在工程结算款中截留。甲方在竣工档案验收合格后30日内将剩余工程质量保修金（不计利息）支付给乙方，但并不免除乙方在保修期内的保修责任。保修期间，乙方应在接到甲方发出维修通知24小时内到场进行维修，如乙方不按时到场维修或维修达不到规定的要求，甲方有权委托其他单位或人员进行维修，维修费用在乙方的工程质量缺陷保修金内扣除，不足部分由乙方支付。
因甲方使用不当造成的损坏由乙方有偿维修，只收取成本费。
十六、保险
乙方必须办理施工场地内的自有人员生命财产和机械设备的保险，并支付一切费用。
投保后发生事故时，乙方应在14天内向甲方提供建筑工程（建筑物）损失情况和估价的报告，如损害继续发生，乙方在14天后每隔7天报告一次，直到损害结束。
投保后的受益由投保者享受。
十七、不可抗力
不可抗力包括战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及7级以上的地震、12级以上的大风、持续降水3小时且降雨量为50 mm以上、40 摄氏度以上并持续2天的高温天气等自然灾害（台风、降雨以及高温天气的等级或数量以当地气象预报部门为准）。
不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方和监理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。监理认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内乙方向监理通报受害情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
本工程的有关各方均应始终尽所有合理的努力，使不可抗力对本工程及履行本合同造成的损失减至最小。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由甲方和乙方按以下方法分别承担：
①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材
料和待安装的设备的损害，由甲方承担；
②甲乙双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
乙方装备损坏、用于本工程的周转材料损坏及停工损失，由乙方承担；
③甲方提供装备发生损坏，由甲方承担；
④停工期间，乙方应监理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；
⑤工程所需清理、修复费用，由甲方承担；
⑥延误的工期相应顺延。
任何一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除另一方因不可抗力造成的责任。
十八、工程停缓建、退场
因政策调整、人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。
工程停、缓建后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械、设备、人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应经济支出，并按合同约定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
已订货的材料、设备、器具等由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
本工程施工过程中发生下列情况之一时，甲方有权责令乙方限期无条件退场：
甲方及监理单位认为乙方现场管理混乱，发出监理工程师通知三次以上仍不进行纠正。
退场规则
①甲方签发退场指令后，乙方当天应停止一切施工并无条件退场。甲乙双方当天对施工现场作全面的录像、拍摄，用以确定乙方已完成的施工工程量，如乙方不予配合，结算工程量以甲方和监理方拍摄、录像的纪录为准；
②甲方对乙方在退场前已完成的工作量按验收合格的成品数量及合同单价结算，甲方不承担乙方已施工的半成品及已到场的所有设备、材料的费用；
③如乙方拒不执行退场指令或延缓退场，造成甲方指定的其他队伍无法按时进场完成后续装修工作，甲方将追究乙方由此产生的经济损失和法律责任。
十九、违约与毁约
违约：合同双方任何一方不能全面履行合同条款，均属单方违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿，违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。
毁约：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约。毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同总价款20％的毁约金。
赔偿经济损失的范围：
①甲方不按合同约定发出必要通知、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项
及发生其它使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。
②乙方施工质量达不到设计和规范的要求或合同约定的质量标准，或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。
损失的计算方法：由双方另行协商确定。
除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担前述违约责任后仍必须继续履行合同。
因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，需提前十天通知违约方并签订中止或解除原合同的协议书，报原合同审查部门审查后方可中止或解除合同，违约责任由违约方承担。因乙方原因中止合同时，甲方具有决定是否接受或扣押与本工程有关的属于乙方在现场一切的设施、材料、设备和器件的权利。
一经发现乙方有转包本工程的现象，甲方有权采用停工、驱逐出场或解除合同的措施，由此造成的一切损失均由乙方承担，同时乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金；
二十、争议
履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决，若仍不能解决，双方同意将争议提交惠州市仲裁委员会仲裁。
发生争议后，除非出现下列情况的，双方均须继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。
②调解要求停止施工，且为双方接受。
③法院要求停止施工。
二十一、合同的解除
甲、乙双方协商一致，可以解除合同。
发生乙方将其承包的全部工程或任何部分转让给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。
有下列情形之一的，甲、乙双方可以解除合同：
①因不可抗力致使合同无法履行；
②因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
任何一方依据本条第①、②款约定解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，双方解除合同协议后本合同解除。对解除合同有争议的，按第十九条关于争议的约定处理。
合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将乙方装备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤场提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
二十二、合同附则
本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效。
除违约、索赔和争议条款外，甲、乙方履行本合同全部义务，工程竣工交付完毕，至保修期满尾款支付完毕，本合同即告终止。
甲、乙双方如有未尽事宜，可友好协商另行签订补充协议作为本合同的补充部分，具有同等法律效力。
本合同条款中的“天”未经特别注明的，均指“日历天”。
本合同一式六份，甲方持四份、乙方持两份，均具同等法律效力。
合同附件：附件2.基坑支护设计施工图
（以下无正文）
发包方：（公章）承包方：（公章）
法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：
开户银行：
帐号：
时间：年月日时间：年月日
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 基坑支护降水施工合同正 式版
基坑支护降水施工合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方： 乙方： 经甲、乙双方协商，甲方同意将####项目基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。 第一条：工程名称及承包方式 1、工程名称：####项目。 2、工程地址： 3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包
干、包验收合格、包维保服务。 4、工程规模及特征： (1)基坑支护位置按基坑设计图纸以及经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。 (2)基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑支护设计图纸。 第二条：工程期限 本工程工期为日历天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证
合同编号：YT-FS-4185-10 深基坑支护施工合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
深基坑支护施工合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关 法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经 双方友好协商，制定如下协议： 一、工程内容： 1、ф130锚杆(引孔、制作、安装、设注浆管、注 浆、二次注浆、搭设架体及材料、锚杆与梁的交接钢 筋); 2、坡面喷锚10cm厚(立面土厚20cm以内人工修 整、安装泄水管、挂钢筋网、焊加强筋、喷射砼、素 喷、制作安装钢筋网、搭设架体及材料); 3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架
4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。 二、承包方式及单价： 注：以上报价均不含税。 三、工期要求： 45 日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天(以甲方通知进场二日后起计，因甲方原因造成的延误给予签证顺延)。机械要求：(1)锚体空压机90KW3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台;(2)坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机械的投入。 四、质量要求：严格按图纸设计变更和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。如乙方施工的工艺及技术出现质量问题，导致验收及试验不合格，验收通不过，责任及损失由乙方全部承担。 五、计量方式：按现场实际发生的工程量计量，工程完成后一个月内结算。 六、付款方式：工程完成后付至工程量的50%，验
合同编号：YT-FS-1817-73 基坑支护锚杆工程承发包 合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
基坑支护锚杆工程承发包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发（总）包单位：（甲方）____ 承（分）包单位：（乙方）____ 根据_____和《中华人民共和国经济合同法》，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称：支护锚杆工程 建设地点：_______ 第二条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容： 本工程包括（按照图纸挡施1，2计算）： 1．基坑东侧锚杆施工，边长____米，锚杆____条。 2．基坑南侧锚杆施工，边长____米，锚杆____条。
两项合计，锚杆____条，总工程量为____延米。 3．锚杆孔径为φ140，锚杆长分别为10，12，16，20米，锚杆主筋采用1φ25或1φ40。工作内容包括搭设平台架、锚杆钻孔、锚杆设置及灌浆。 第三条本合同所承包工程的工期定为____个工作天，工期计算的起止时间是：____年____月____日开工，____年____月___日竣工。 在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。 第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第（一、二）项执行： （一）按照国家及施?市的有关规定执行。 （二）按照国家《现行建筑施工规范大全》有关标准执行，工程包修壹年。 第五条承包方式 实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期。
XXXX项目基坑支护工程 施工合同 合同编号： 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 合同订立时间： 合同订立地点：
目录 第一部分合同协议书 (4) 第一章工程概况： (4) 第二章承包方式及承包范围：（此部分内容可根据项目具体情况作出修改） (4) 第三章合同工期： (5) 第四章质量标准： (5) 第五章验收标准： (5) 第六章合同价款：（根据项目具体情况进行填写及修改） (6) 第七章合同文件组成及解释次序： (6) 第八章词语含义： (7) 第九章双方申明： (7) 第十章合同生效： (7) 第二部分通用条款 (8) 第一章词语定义 (8) 第二章发包人代表及管理人员 (9) 第三章监理公司及总监 (9) 第四章承包人代表及管理人员 (10) 第五章发包人工作及责任 (10) 第六章承包人工作及责任 (11) 第七章质量管理及检查检测 (13) 第八章工期、暂停施工及延误 (14) 第九章安全文明施工 (15) 第十章材料与设备 (17) 第十一章设计变更、工程指令、签证及工程联系单 (18) 第十二章销售配合 (18) 第十三章工程造价及结算 (19) 第十四章工程款的核实与支付 (19) 第十五章竣工验收及工程移交 (20) 第十六章工程保护 (21) 第十七章不可抗力 (21) 第十八章保险 (22) 第十九章地下文物保护 (22) 第二十章工程保修 (23) 第二十一章争议、违约及索赔 (23) 第二十二章合同生效、终止与解除 (24) 第三部分专用条款 (26) 第一章现场管理人员 (26) 第二章图纸 (26) 第三章工期要求 (26)
边坡支护工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲方在位于位置建设了一期项目，因现场地理环境因素，需要对项目北侧护坡进行支护工程施工，在签署本合同前乙方已自行对现场进行踏勘，已充分了解施工现场情况，并对相应的技术措施有充分考虑，双方经慎重协商，根据《合同法》，就“”有关承包施工事项签约如下： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围：建筑物主体开挖范围内基坑边坡支护工程，具体包括： 1.3.1 护坡工程：建筑物主体开挖基坑边坡范围的基坑支护工程，相应的护坡桩、修坡、排水沟等所有辅助工程，以及相关的设计工作（具体基坑支护方案、施工技术方案等施工措施应由乙方根据地质资料及周边道路、建筑物情况提出详细设计方案），甲方批准后执行。 1.3.2 包含基坑边坡支护以及可能发生的地基处理、塌方工作，不另外取费。1.3.3 工程所涉及需申办的手续全部由乙方负责，相应外协工作均由乙方完成，所需相关费用乙方自理。 1.3.4 有关施工产生的扰民的全部责任及协调工作由乙方完成，相应责任及
费用由乙方承担，费用含在本合同总价中。 1.3.5 为完成上述工作而进行的必要的其它工作。 1.4 工程造价 1.4.1 承包方式：现有施工方案范围内，采用固定单价方式，不作任何调整。护坡工程 承包综合单价为人民币元/平方米。上述综合单价中已经包含了测量放线、成孔、锚固、钢筋网、喷射砼、基坑周边水平方向的喷锚网返坡工程费用、护坡桩、修坡排水沟制作、沉降观测等所有辅助工程费用、工程施工中可能发生的技术措施费（如因冬雨季施工、周边管网和地下障碍物阻碍等原因发生的计措费等），有关施工产生的扰民责任和费用、安全文明环保责任及相关费用、外协责任及相关费用、政府收费，以及所有机械、人工、运输、管理费、设计费、利润、税金、可能发生的罚款、风险等所有直接和间接费用； 1.5 工程期限：开工及竣工日期应紧跟土方开挖进度，如进度延迟所发生的费用（如，脚手架，人工）等由乙方承担。 1.5.1 工期说明： 1.5.1.1 开工 a、乙方应当在现有条件下按照本合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前2天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。 b、因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方不负责赔偿乙方因延期开工造成的损失，但工期可以相应顺延。
深基坑支护工程专业分包合同 签订日期：2010年3 月28日
深基坑支护工程 专业分包合同 总承包方：（以下简称：甲方）专业分包方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，就深基坑支护工程，为明确各方责任，保障各方的权益义务，经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况： 1.工程名称：深基坑支护工程 2.工程地点： 二、承包方式及范围： 1.本基坑支护工程承包方式：乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围：按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础
工作。 （钢支撑及换撑的钢材为周转性材料，拆除后归乙方所有） 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、 坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承 包范围内。 三、合同价款及支付方式： 1.支护工程合同总价包干价（含税）：人民币：。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式： （1）基坑土方开挖至基底（除车道余土外），甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 （2）基坑土方回填完成一月内，甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更，乙方应向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核后付清工程尾款。 （3）若乙方施工过程中，因非乙方原因导致工程停工二个月，则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款，乙方撤场。 四、工程工期： 1.基坑支护工期 根据土方开挖及施工进度要求，工期安排如下： （1）支护桩、立柱桩施工45天；
合同编号:__________ 基坑支护锚杆工程承发包合同 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
发（总）包单位：（甲方）________________________ 承（分）包单位：（乙方）________________________ 根据_______________和《中华人民共和国经济合同法》，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称：支护锚杆工程 建设地点：_____________________________ 第二条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容： 本工程包括（按照图纸挡施1，2计算）： 1．基坑东侧锚杆施工，边长______米，锚杆______条。 2．基坑南侧锚杆施工，边长______米，锚杆______条。 两项合计，锚杆______条，总工程量为______延米。 3．锚杆孔径为φ140，锚杆长分别为10，12，16，20米，锚杆主筋采用1φ25或1φ40。工作内容包括搭设平台架、锚杆钻孔、锚杆设置及灌浆。 第三条本合同所承包工程的工期定为______个工作天，工期计算的起止时间是： ______年____月____日开工，______年____月___日竣工。 在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。 第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第（一、二）项执行： （一）按照国家及施?市的有关规定执行。 （二）按照国家《现行建筑施工规范大全》有关标准执行，工程包修壹年。 第五条承包方式 实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期。锚杆每米单价包干：180元/米（包 税金）。乙方负责按建设单位结算的总造价开发票，其中属于甲方的税金由甲方支付给乙方。 第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币：壹佰陆拾叁万零捌 拾圆整。（￥1，630，080．00）。工程结算以实际发生工程量计算，单价不变。 第七条甲方应负责完成下列工作： 1．在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资
基坑支护施工合同 甲方：河南省九建工程有限公司（以下简称甲方） 乙方:赵新平_____________________ （以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程概况及承包范围 1、工程名称：东方今典境界二期9#、12#基坑支护工程 2、承包范围：按本工程施工图纸、设计变更及有关施工规范要求进行基坑支护施工， 包括：锚杆、锚索、喷锚、排水沟、集水井、泄水孔等施工图纸中所有工作内容，也包括完成以上工作的辅助工作及半成品及成品的制作安装、成品保护，具体做法以甲方提供的施工图纸及施工方案为准。 本工程招标图纸作为本合同附件，签订本合同时双方对招标图纸进行确认。 二、承包方式 1、包工包料，包括水电费，甲方提供现场接驳点。 2、包管理、包技术、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。 合同价款
本工程采取施工图总价包干形式，合同总价为人民币30万元（大写：_叁 拾万元）,包括了完成该项工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用，。 四、进度款支付 1、地下室土0.00完成，按图纸计算工程量支付75%回填土结束付至95%剩余工程款待竣工验收合格后，一并付清。 2、乙方在收取甲方工程进度款时，需提供发票。 3、因供料不及时造成的误工，甲方不支付费用；未经甲方现场负责人许可，不得出 现任何形式的其它用工，甲方不支付费用。如项目部另行安排的计时工按大工100元/工日、小工70元/工日计（每工日按8小时计，晚上12点后至次日6点，每小时按1.5个工时计） 4、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。 五、工程质量 1、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，方可进行下一工序的施工。 2、若验收不合格或因乙方原因造成返工，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。 3、若乙方在工程质量上达不到本项工程的施工技术规范要求，并且经返工或整改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围、工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托整改施工发生的费用由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。 4、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。 5、乙方要加强对工人的质量、安全教育，提高工人的质量、安全意识 6、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工，需要加班时加班或加人时加人，
边坡支护工程施工承包合同 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程边坡支护分项工程施工事项协商一致，订立合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 二、承包方式及工程价款： 1、承包方式：包工包料 2、本工程合同承包单价为： 1）挂网喷浆70元/ m2（含修坡、布筋、安池水孔、排水、喷射砼及养护 等内容）；素砼喷浆42元/ m ；打摩擦筋15 元/m 。 2）具体做法以甲方提供的施工图纸施工为 准。 3）以上单价不含税收，工程量以双方代表按现场实际喷射砼面积工程量 进行计算，摩擦筋按长度计算，在施工中所需的
一切与本工程承包范 围内相关的机械设备、安全防护措施用品概由乙方组织并承担所有费 用。 三、付款方式及工程结算： 1、按月进度付款，乙方每月28 日前报送进度款，甲方审核后7 天内按 85%支付给乙方； 2、余款待地下室土方回填后并经甲方审核后十天内付清。 四、施工工期： 1、本工程施工工期为30 日历天，（以不影响甲方工作为准，一般甲方提供每一个工作面后 4 天内完成该工作面） 2、乙方必须准备足量的人工、进行设备，以保证进度； 3、遇到以下情况允许顺延工期：1）设计变更因素；2）不可抗力因素：3）其他非乙方原因造成的停工。 五、工程监理及验收： 1、乙方必须无条件接受甲方和工程监理，单 位的质量检查和管理，共同 把好质量关；
2、乙方施工必须严格按照国家有关的标准规范进行施工。 六、安全生产： 1、乙方必须严格遵守安全生产的操作流程，对施工安全生产负责； 2、乙方必须坚决贯彻“安全第一，预防为主的方针，教育好工人自觉 遵守有关安全规范规定。乙方所有进场工人必须接受安全教育，若发 生的安全事故，一切责任由乙方承担。 七、双方责任： （一）甲方责任： 1、满足乙方施工条件，在工程施工工序衔接上应留给乙方施工的空间； 2、提供施工所需的场地、水电免费给乙方使用； 3、协助乙方做好各施工队伍的协商工作等有关事宜； 4、负责对工程进度款的批复，以及按本协议规定的付款办法支付工程款， 不得无故拖延。 （二）乙方责任： 1、乙方负责组织施工人员进场认真施工’并派有专业组织的工程技术人
基坑边坡支护工程施工合同工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 签订日期：
基坑、边坡支护工程施工合同 发包人：南江百益房地产开发有限责任公司 承包人：四川省欧荣岩土工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平、诚信信用的原则，并经双方协商一致，发包人委托承接方承担基坑及边坡支护工程施工任务。为明确双方的责任、权利和义务，特签定本协议，以双方遵照执行。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围： 承包范围：工程图纸范围内的基坑及边坡支护工程施工。工程内容包含：锚杆的钻孔、钢筋（锚筋）的制作安装、灌浆、坡面面板钢筋的制作安装、喷射混凝土的制作、喷射，脚手架搭设与拆除、泄水孔的埋设、工程验收，并包含设计和施工图审查，包含边坡支护的第三方监测（边坡支护的第三方监测由发包人授权乙方委托有资质的第三方进行监测）。 三、合同工期: 开工日期：年月日，或以发包人通知为准。 竣工日期：如下 净工期45天，根据土石方开挖情况交叉配合进行施工，若受土石方开挖制约，经发包人同意后工期适当顺延。 在组织施工过程中，如遇下列情况需顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：（一）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工者； （二）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； （三）因甲方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方代表提出延期理由和要求，经甲方书面同意后工期相应延顺，因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担。 四、质量标准： 工程质量标准：必须符合现行国家建筑工程验收标准。
编号：_____________深基坑支护专业分包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
总承包方：（以下简称：甲方） 专业分包方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，就深基坑支护工程，为明确各方责任，保障各方的权益义务，经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况： 1.工程名称：深基坑支护工程 2.工程地点： 二、承包方式及范围： 1.本基坑支护工程承包方式：乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围：按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础工作。（钢支撑及换撑的钢材为周转性材料，拆除后归乙方所有） 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承包范围内。 三、合同价款及支付方式： 1.支护工程合同总价包干价（含税）：人民币：。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式： （1）基坑土方开挖至基底（除车道余土外），甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 （2）基坑土方回填完成一月内，甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更，乙方应向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核后付清工程尾款。 （3）若乙方施工过程中，因非乙方原因导致工程停工二个月，则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款，乙方撤场。 四、工程工期： 1.基坑支护工期
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 深基坑支护桩工程施工合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大活包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历天数，合同生效之日起开始计算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4 、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分活责任，其损失由责任方 负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，届甲方责任的，工期顺延，窝工24 小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际
产生费用补偿（参考市场价）；届乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料活单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有 关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：？600长螺旋后插筋桩大活包按元/米，工程量约为米（据实结算），钢筋笼制作元/吨（含钢筋除锈），本价格不含税费及企业 管理费用。 2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm（翻浆高度）作为结算桩长。 七、付款方式及付款条件 付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%勺工程款，剩余25%勺工程款到基坑支护工程全部完成后一次付活。 八、双方一般权利和义务 甲方责任：
项目基坑支护工程施工合同 甲方： 乙方： 签署日期: 年月日
发包人（甲方）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 承包人（乙方）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方委托乙方承包项目基坑支护工程。经充分共同协商，甲方乙方就项目基坑支护事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条本工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点： 第二条本工程承包范围 2.1 本工程内容及承包范围： 按照经甲方确认的基坑支护及土石方开挖施工图纸及施工方案规定的工程内容（主要包括且并不限于：混凝土冲孔灌注桩施工、冲孔桩(空桩) 施工、大直径搅拌桩施工、压钢管施 工、砖砌集水井和砖砌排水沟施工、凿桩头基坑抽水、排水、及土石方开挖运输、基坑监测、桩检测，施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护等）进行施工及双方约定的其他工作（并详见工程量清单及图纸）。（注：根据具体项目填写） 2.2乙方负责办理证并缴纳相关费用，办理中标手续并承担相关费用。(注：根据具体项目填写) 第三条合同工期 3.1 施工工期 3.1.1 开工日期：年月日 3.1.2 竣工日期：年月日 3.1.3 本工程工期为个日历天。 3.1.4 开工日期如有变化，以甲方书面通知为准。 3.1.5 竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方、监理、设计及相关单位共同验收合格之日，
如需行业主管部门验收的，该部门出具验收合格证书或验收合格备案之日为竣工日期。 3.2 乙方施工进度应符合甲方及各总包单位进度计划要求，除双方另有约定外，不得以无法如期完成进度为由提出额外要求。 3.3 因甲方原因导致开工日期延误，则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。 3.4 工期延误：本合同约定工期，系经乙方充分考虑工程建设施工中可能出现的各种情况后确定的，除以下情况外，工期不予延长: 3.4.1 不可抗力； 3.4.2 甲方书面同意工期相应顺延的其它情况。 第四条合同价款及结算方式： 4.1本合同工程总价款为人民币元整。 4.2本合同采取如下第条约定的计价方式： 4.2.1固定总价计价方式 4.2.1.1本工程固定总价包含以下内容： 4.2.1.2除甲方与监理共同确认的设计变更、洽商费用，绝对值10000元（含10000元）以内，工程费用不予调整。（注：根据具体项目填写） 4.2.1.2如出现上述合同价格调整之情形，合同价格调整之单位均以附件中确定的固定综合单价为计算依据。 4.2.2固定单价计价方式
深基坑喷锚支护施工合同 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、土钉墙挂网支护喷浆、锚杆深度，钢筋网规格尺寸及喷浆标号厚度参照专家论证专项方案及相关规范要求，(包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。 三、施工工期 1、工期：本工程自合同签订之日起30个工作日完工。 2、如因停电、停水等原因导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。 3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方
责任的，工期顺延；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工包料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法律法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：锚杆挂钢筋网支护230元/m2(含税价格)。 2、工程量的确定：按甲方现场指定的实际挂网喷锚面积结算 3、承包单价未含水电费。 七、付款方式及付款条件付款方式：喷锚工程施工完成并经监理单位及建设单位验收合格后支付已完成工程量的70%工程款，剩余30%的工程款待基坑支护工程全部完成，并经土方回填隐蔽后一次付清。 八、双方一般权利和义务 甲方责任: 1、按乙方施工要求搞好施工及现场的“三通一平”，提供水源、电源，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
基坑支护工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，现就时代 __________ 项目基坑支护工程签定 工程协议书如下： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包项目： 四、工程总承包价： 合同总价（暂定）：Y ______ 万元，最后造价以实际结算为准。 五、承包方式：以包材料、包人工、包安全、包质量、保工期、包防火、 包验收、包一切税费等形式单价干，图纸不发生重大更改的情况下，后不再追加任何费用。 六、工程承包范围及单价： 按广东省地质建设工程集团公司设计并经甲方确认的施工图纸及图纸会审纪录承包以下内容： 1、喷射C20细石砼100厚，①6@200*20（钢筋网元/平方米； 2、①48注浆钢花管元/米； 3、支护栏杆（施工方回收）元/米； 4、坡顶、坡底水沟元/米；
5、根据广州市建委文件穗建筑[1997]344 号《广州市建设工程文明施 工标准（试行）的通知》及甲方的文明施工要求内容实施文明施工，费用由乙方负责。 七、工程款支付办法： 1、工程在规定的工期内完工，甲方十五天内支付乙方工程总承 包价____ %工程款； 2、工程验收合格后，甲方十五天内付至工程总承包价的—%； 3、余下5%的工程款作为质保金，地下室士0.00标咼完成，待地下室 土方回填完成后十五天内一次无息付清。 4、乙方收取工程款后必须开具乙方单位开出的有效工程发票 给甲方。 八、工期：工程总工日期为______ 个日历天。 开工日期暂定为—年—月—日，实际开工日期以双方现场代表签证为准，竣工日期为_____________ 年月_日。 九、工程质量标准和保修期： 1、质量标准按国家现行施工验收规范执行，工程验收达到合格工程； 2、施工单位必须编制施工组织设计，无施工组织设计不得开工。签定本 合同后2天内交甲方审定确认后，甲方据此严格监控，今后如发现质量问题，处理如下： A、第一次要求乙方整改，整改时间内乙方不予采取措施，罚款 1000 元； B、同样毛病出现第二次罚款3000元；
北大资源集团标准文本—___号 （使用时请删除标识） 项目基坑支护工程施工合同 甲方： 乙方： 签署日期: 年月日
发包人（甲方）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 承包人（乙方）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方委托乙方承包项目基坑支护工程。经充分共同协商，甲方乙方就项目基坑支护事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条本工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点： 第二条本工程承包范围 2.1 本工程内容及承包范围： 按照经甲方确认的基坑支护及土石方开挖施工图纸及施工方案规定的工程内容（主要包括且并不限于：混凝土冲孔灌注桩施工、冲孔桩(空桩) 施工、大直径搅拌桩施工、压钢管施 工、砖砌集水井和砖砌排水沟施工、凿桩头基坑抽水、排水、及土石方开挖运输、基坑监测、桩检测，施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护等）进行施工及双方约定的其他工作（并详见工程量清单及图纸）。（注：根据具体项目填写）
2.2乙方负责办理证并缴纳相关费用，办理中标手续并承担相关费用。(注：根据具体项目填写) 第三条合同工期 3.1 施工工期 3.1.1 开工日期：年月日 3.1.2 竣工日期：年月日 3.1.3 本工程工期为个日历天。 3.1.4 开工日期如有变化，以甲方书面通知为准。 3.1.5 竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方、监理、设计及相关单位共同验收合格之日，如需行业主管部门验收的，该部门出具验收合格证书或验收合格备案之日为竣工日期。 3.2 乙方施工进度应符合甲方及各总包单位进度计划要求，除双方另有约定外，不得以无法如期完成进度为由提出额外要求。 3.3 因甲方原因导致开工日期延误，则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。 3.4 工期延误：本合同约定工期，系经乙方充分考虑工程建设施工中可能出现的各种情况后确定的，除以下情况外，工期不予延长: 3.4.1 不可抗力； 3.4.2 甲方书面同意工期相应顺延的其它情况。 第四条合同价款及结算方式： 4.1本合同工程总价款为人民币元整。 4.2本合同采取如下第条约定的计价方式： 4.2.1固定总价计价方式 4.2.1.1本工程固定总价包含以下内容： 4.2.1.2除甲方与监理共同确认的设计变更、洽商费用，绝对值 10000元（含10000元）以内，工程费用不予调整。（注：根据具体项目填写） 4.2.1.2如出现上述合同价格调整之情形，合同价格调整之单位均以附件中确定的固定综合单价为计算依据。 4.2.2固定单价计价方式 4.2.2.1本工程固定综合单价包含了为完成合同中所内容所发生的一切费用，乙方依据甲方所能提供的资料，结合乙方本身的技术水平、施工经验，满足施工规范及相关技术要求，在进行现场踏勘后已充分考虑了各种因素和风险而确定报出上述固定单价；
工程施工合同 发包单位： （以下简称甲方） 承包单位： （以下简称乙方） 经甲、乙双方友好协议商，甲方将荔浦县景业商业广场深基坑支护工程发包给乙方施工，为了按时保质保量并安全地完成工程任务，按照合同法的要求，本着平等互利的原则，达成以下合同条款。 一、工程名称 荔浦县景业商业广场深基坑支护工程 二、工程地点 荔浦县荔桂路西侧（荔浦县交通局对面） 三、承包范围 依据甲方提供的由建材桂林地质工程勘察院《荔浦县景业商业广场深基坑支护设计图纸》 公司编制的《荔浦县景业商业广场深基坑支护专项施工方案》的要求和内容组织施工，施工内容为图纸内锚喷板墙、锚杆、锚索、腰梁、微型桩。 四、承包方式 、乙方依据甲方提供的现有《施工图》组织施工。 、乙方依据现有的图纸按包工、包料、包质量、包干单价承接施工本支护工程。 、乙方以总造价约万元整（￥元）承接甲方提供的设计图纸承包范围内工作内容（此造价含税、管理费），此合。
五、施工工期 乙方按甲方通知要求进场施工，从甲乙双方确定之开工日期起计，施工工期为 个日历天数。如因下列原因工期应予顺延： 、甲方未能按时提供开工条件： 、设计变更和工程量增加； 、一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过 小时； 、不可抗力因素的影响； 、其它分包单位影响，如挖土、运土拖延不能确保乙方有足够的工作面；挖运土方未按分层开挖分层支护的要求，造成乙方不能正常施工： 、甲方未按合同条款及时付款时； 乙方在以上情况发生后 天内就延误工程以书面形式向甲方提出报告，甲方在收到报告 天内予以确认，逾期不予以确认又不提出修改意见，视为同意顺延工期。 六、质量保证 乙方严格按设计图纸组织施工，严格按国家现行相关规范及技术规程组织施工。若因乙方施工质量而造成支护区域内的基坑边坡产生崩塌、滑坡以及边坡土体产生变形而危及旁边建筑物的安全使用，由此所造成的一切损失由乙方负责。本工程质保期为壹年 个日历天 。质保期从支护工程完工后当天自动起算。 七、付款方式 、本合同签定后，根据甲方通知要求三天内组织施工设备进场。
立威山地下车库基坑支护承包施工合同甲方（发包方）：河南省华荣聚城建设工程有限公司 乙方（承包方）：河南福兴建设工程有限公司 2017年4月20日 基坑支护工程施工合同 甲方（发包单位）：河南省华荣聚城建设工程有限公司（以下简称甲方） 乙方（承包单位）：河南福兴建设工程有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为明确双方责任和义务，确保工种质量效果根据本工程的具体情况，甲乙双方协
商签订本合同，共同遵守，其条款如下： 第一条工程概况 （一）分项工程名称：立威山地下车库边坡支护工程 （二）工程地点：平顶山市开源路南段与轻工路交叉口东南角 第二条工程承包内容及承包方式 （一）基坑支护方案：乙方按规范和工程具体情况设计基坑支护方案。 （二）工程承包内容：乙方承担基坑支护施工，基坑回填前保修的一切施工及费用。 （三）承包方式：包工包料包机械设备（不含水电费）。 第三条取费标准及费用结算办法 （一）工程总承包费用。 喷浆价格： 95 元/平方米工作内容包括钢筋网片制作安装喷浆；喷素浆 60 元/平方米工作内容（不包括钢筋网片制作安装）喷浆；锚杆价格： 85 元/米，工作内容包括成孔、锚杆制作安装、注浆；以上价格均为不含税价格；结算办法：喷浆面积按现场实际施工面积测量为准，锚杆数量以实际施工延长米计算。 第四条工期 （一）本工程施工工期随基坑开挖进度而定约20天。 （二）因下雨、地下隐蔽物、基坑周围环境、工作面等非乙方原因造成乙方停工，工期应相应顺延。 第五条工程质量标准和保修要求 （一）施工期间质量标准为：基坑方案、有关图纸和相关规范、规程。乙方不按该标准施工时甲方有权下达整改通知或停工通知，乙方负担产生的费用。 （二）基坑竣工验收标准为：满足地下土建施工要求，并通过建筑工程质量监督站及有关部门的检查、验收；基坑影响范围内的周边道路、建筑物不出现损坏；基坑周边管线正常使用或修复后正常使用。 （三）工程资料：以通过建筑工程质量监督站及有关部门的验收为准。 （四）保修要求：基坑出现险情时甲方应迅速通知乙方、乙方无条件进行保修，并负责保修期内基坑支护结构质量安全。并承担因保修不及时和达不到竣工验收标准所造成的损失。基坑保修期为地下室主体完工三个月后。
NO. 施工合同 工程名称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订日期：年月日
施工合同协议条款 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 工程名称： 工程地点： 根据《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程合同条例》及其他有关规定，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方经友好协商，就本工程有关承包事项达成如下协议： 第一条承包方式、承包范围及工程造价 1.1承包方式：包工包料 1.2承包范围及工程内容：某地中心二期A栋基坑支护工程。 1.3合同总价: 元。 其中，合同总价为固定总价，含施工过程中的所有费用，但不含总包服务费、水电费及税费等。 第二条工期及开、竣工日期 2.1双方预定本工程土钉墙护坡工期：暂定12天。上述工期如遇特殊情况作相应的调整，如遇不可抗力等原因工期相应顺延。 第三条工程质量 3.1工程质量要求：合格 第四条双方驻工地代表
4.1甲方驻工地代表姓名： 4.2乙方驻工地代表姓名： 4.3乙方驻工地代表发生变更时,应提前三天书面通知对方,并明确指出交接时间及权限。 第五条甲方责任 5.1开工前甲方向乙方提供水文地质资料及详细地下管网和地下构筑物资料等有关施工的工程地质资料，并提供施工图纸和施工技术要求方面的资料。 5.2开工前负责清除现场地上、地下障碍物（包括在用地下电缆电线、管道设施等），因故不能清除，需提出具体处理意见和保护措施，并向乙方现场及书面交底。 5.3提供施工现场与公共道路的之间的通道，满足施工运输的要求，做好施工现场的三通一平工作。 5.4开工前解决现场施工涉及市容、环卫及夜间施工的扰民问题，确保工程按时开工和施工的正常进行。 5.5协助乙方办理有关施工所需证件，并为乙方免费提供住宿。 5.6甲方代表有权监督检查乙方的工程质量及进度，协助解决施工中出现的问题和各单位之间的矛盾。在乙方自检合格后，由甲方组织检验并办理验收手续，协调土方开挖和边坡支护之间关系，土方必须配合边坡支护施工，按边坡支护要求进行土方开挖，以保证边坡支护安全为前提。 5.7及时发出必要的指令、确认和批准，并按本合同提供施工配