建设工程人防设计合同
（专业建设工程设计合同）
工程名称：
工程地点：
工程编号：
（由设计人编填）
设计证书等级：
发包人：
设计人：
签订日期：二零年月日
发包人： (以下简称甲方)
法定代表人：职务：
住所地：
设计人： (以下简称乙方)
法定代表人：职务：
住所地：
甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。
第1条合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第2条设计范围
2.1地下室单体人防方案设计；
2.2地下室单体人防初步设计；
2.3地下室单体人防施工图设计；
2.4人防施工中现场设计服务。
第3条设计要求
3.1地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下室
日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最少、
对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。
3.2地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人
防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占车
位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能的
影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。
3.3地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、
人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，
其余同第3.2条。
3.4人防地下室建造过程中的现场设计服务：图纸会审，技术交底，设计修改与变更，
并协助人防验收的顺利通过。
第4条设计进度
4.1单体建筑下建设人防地下室时，甲方确认该建筑方案无大的变更后，提供首层、地
下室平面图以及主要剖面图的电子文件给乙方；乙方在此基础上制作人防方案，
并在7个工作日内提交人防方案（平面）图共4份及方案的技术说明给甲方。
4.2地下室相关层的建筑图纸每次如产生修改或变更，及时提供给乙方，乙方在2个工
作日内提交人防方案（平面）修改图的电子文件。
4.3当建筑平面不再有重大变化时并且在地面建筑设计院提交总平面、地下室平面图、
人防部分地下室剖面图、首层平面汇总图、人防地下室上部建筑物的首、二层平
面图、地下室结构顶板标高示意图及其覆土厚度的电子文件后，乙方在15个工
作日内制作人防初步设计图，提交给甲方（包括蓝图？套，不含报批份数）；
4.4当初步设计审批阶段全部结束，人防相关层的建筑平面不再变化，并且在地面建筑
的设计院提交人防地下室结构基础平面图、柱子截面大小和定位图及完整的地下
室设备施工图的电子文件后，乙方在20个工作日内提交全套人防施工图纸16套。
4.5在人防建造过程中，施工现场如有人防设计变更或技术问题，甲方工地代表通知乙
方后，乙方在甲方要求的时间内到达现场解决问题。
第5条设计费用及付款
5.1收费依据及标准：按照原国家计委、建设部[2002]计价格10号文件，参考市场价格
并优惠后，经双方协商一致同意：设计服务费单价（含税）为每平方米人防面积
人民币￥元，人防面积暂按平方米计，人防规划及设计暂定总费
用为￥元（金额大写：）（最终以报批通过的人防建筑面积核
算总设计费用）。以上费用已包括乙方为履行本合同需往返项目现场的差旅费等
全部相关费用。
5.2费用的支付：
5.2.1本合同生效后10个工作日内，甲方向乙方支付本次人防设计费暂定总额10%
为设计费定金；
5.2.2单体人防初步设计图纸通过人防办审查后10个工作日内，甲方向乙方支付本
次人防设计费暂定总额的40%（本次人防设计费=本次单体人防面积×设计服
务费单价）；
5.2.3单体人防施工图纸通过人防审图机构审查后10个工作日内，甲方向乙方支付
至本次人防设计费结算总额的95%（按报批通过面积核算，定金直接转为设
计费）；
5.2.4单体人防地下室通过人防办验收后10工作日内，甲方向乙方支付本次余下人
防设计费结算总额的5%。
5.3甲方可通过银行转账或支票方式支付合同款项，支票方式支付的，乙方须有由法定
代表人指定的收款人收款，且支票的收款方须与乙方名称相一致；银行转账则划
账至乙方指定的如下收款账户：
账户账号：
账户名称：
开户银行名称：
开户银行地址：
5.4甲方支付设计费前，乙方须分阶段提交给甲方各阶段设计费的正式发票和书面付款
申请，甲方在收到发票并审核乙方交付设计成果和发票数据合格无误后，按本合
同约定支付设计费。
5.5乙方在收取甲方每笔款项的同时须提供等额、合法有效的发票，否则甲方有权拒绝
支付。
第6条甲方权利与义务：
6.1甲方权利与义务
6.1.1甲方需向乙方提供人防部分地下室底板结构蓝图和计算书（包括基础、梁、
板配筋图)及设备平时施工蓝图4份以供审图用。
6.1.2甲方向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。甲方提交资料的
时间，作为乙方工作日的起始日计算。乙方认为甲方未按时提供资料或提供
的资料不符合本合同约定的，应在甲方提供资料的期限届满后三天内，向甲
方发出要求提供材料或补充提供材料的书面文件。否则，视为甲方已向乙方
提供了符合本合同约定的全部材料。
6.1.3甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较
大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方应另行协商签订书面补充合同，
乙方工作日向后顺延。
6.1.4甲方需向乙方提供人防部分地下室底板结构蓝图和计算书（包括基础、梁、
板配筋图)及设备平时施工蓝图4份以供审图用。
6.2乙方权利与义务
6.2.1乙方应按合同约定向甲方交付设计文件。
6.2.2乙方交付设计文件后，应参加政府相关部门审查及根据审查结论负责不超出
合同约定范围内的调整或补充。
6.2.3乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问
题和参加竣工验收。
6.2.4乙方负责准备以下报建资料：【】报告，报建表，报建补充表，人防蓝图，并
通知甲方准备相关资料。
第7条合同解除与违约责任
7.1若乙方发生下述情形之一，甲方有权解除合同：
7.1.1乙方未按合同约定交付设计成果，逾期超过15天的；
7.1.2乙方未按合同约定的质量标准或要求交付设计成果的；
7.1.3乙方的设计成果涉及侵害第三人知识产权等合法权益的；
7.1.4乙方进入破产或破产和解程序的；
7.1.5乙方有转移资产、抽逃资金及其他影响履约能力之情形；
7.1.6乙方违反合同约定保密义务的；
7.1.7乙方严重违反本合同约定的其他义务，经甲方限期改正而未改正的。
7.2除非本合同另有约定，因乙方违约，甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内
向甲方退还已收取的全部款项,并按合同设计费总额的20%向甲方支付违约金，
并赔偿因此而给甲方造成的一切经济损失。因乙方违约行为，甲方不行使合同约
定的解除权，要求乙方继续履行的，乙方应继续履行并按合同设计费总额的20%
向甲方支付违约金和赔偿甲方一切经济损失。
7.3在本合同履行期间，非因乙方原因，甲方单方解除合同的，甲方应在解除合同之日
起十个工作日内，根据乙方已完成并提交甲方的设计成果向乙方支付设计费。
7.4乙方未能按合同约定时间交付设计成果的，每逾期一日，乙方应按合同设计费总额
的万分之三的标准向甲方支付违约金。
7.5甲方违反合同约定，逾期支付设计费的，每逾期一日，应按应付款总额的万分之三
的标准向乙方支付违约金。
7.6合同解除后，乙方应在甲方指定期间内返还甲方所有资料、信息等一切文件。甲方
享有乙方已交付的设计成果的所有权。
7.7乙方对设计资料及文件出现由乙方原因造成的遗漏或错误负责修改或补充。
7.8双方确认，本合同关于违约责任条款（包括但不限于违约金等其他违约责任的承担
方式）的约定已经双方充分协商，违约责任条款公平合理，任何一方均放弃向人
民法院或仲裁机构申请撤销、变更、调整违约责任条款的权利。
第8条争议解决
本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成的，任何一方均可向郑州仲裁
委员会提起仲裁，依据提起仲裁时该会仲裁规则进行仲裁。仲裁是终局的，对双方具有约束力。
第9条保密条款
9.1甲方披露给乙方的有关本项目所有的书面或其它形式的资料和信息以及甲方任何有
关的经营信息，包括双方合作过程中知悉的甲方商业、营销、技术、运营数据或
其他性质的资料，无论以何种形式或载体，无论在披露时是否以口头、图像或以
书面方式表明其具有保密性，均属于保密信息，
9.2乙方未经甲方书面同意不得以任何形式（包括但不限于复印、影印、传真、邮件、
电话、口述、转述或者其他书面或非书面形式）向任何第三方公开和披露甲方的
任何保密信息或以其他方式使用保密信息。
9.3乙方应把保密信息的接触范围严格限制在因本合同约定目的而需接触保密信息的人
员范围内。
9.4甲方在认为本项目需要解密，并可以对外发布相关信息时，书面通知乙方本项目解
除保密状态。但未经甲方书面通知解密的，乙方仍须承担保密义务。
9.5乙方的图纸及其他的文件都是为此项目准备的，不经甲方同意，乙方不得向任何第
三方扩散、转让向甲方提交的产品图纸等技术经济资料。
9.6本合同因任何原因终止的，乙方应返还已收取的甲方任何资料。
第10条通知和送达
10.1任何一方按本合同约定发出之通知或其他文件应以中文书写，并可经专人送达、速
递邮寄或传真送达至另一方下列的地址。通知的日期应以下列方法确定：
10.1.1专人交付的通知在专人交付之日被视为已实际送达；
10.1.2经速递公司发出的通知，应在通知交由公认的速递公司发送后第三天被视为
已实际送达；
10.1.3以图文传真顺利发出与收到的通知，在传送日及取得成功发送的确认通知后
第一个营业日被视为已实际送达。
10.2各方确切的通讯地址如下：
如致甲方：
联系人：
地址：
电话：
传真：
邮编：
如致乙方：
联系人：
地址：
电话：
传真：
邮编：
第11条其他
11.1超过本合同第四条约定乙方交付的设计文件份数，乙方另收工本费，工本费按_AO:6
元/张；A1：3元/张；A2:1.5元/张；A3:0.75元/张；A4:0.4元/张收取。
11.2本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需乙方设计人员配合时，所需费
用由甲方承担。
11.3履行合同的能力。
双方保证各自有足够的权力和能力履行本合同，满足合同中的各项条件和兑现各项要求和费用支付。
11.4完整合同。
本合同和本合同补充协议应视为甲方同乙方之间的完整合同。它取代以前所有的口头或书面的谈判、汇报或协议。若要修改，必须有双方的书面同意。
11.5与政府联系。
甲方将负责取得所有政府的批准、许可证等必须文件以便乙方能执行合同书中所要求的服务。甲方负责协助乙方从政府机构获得在提供服务过程中所必须的信息、数据。
11.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
11.7语言。
本合同以中文签署。
11.8设计师的认真程度和担保。
乙方提供的专业服务，保证达至行业内设计师在类似情形下的认真程度和技术水准相当。
11.9知识产权。
因本合同约定的项目所产生的所有图纸、文件、数据等书面、电子或其他载体的资料，其各项知识产权归甲方所有。
11.10本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。
11.11本合同未尽事宜，双方可签定补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法
律效力。经双方协商签订的补充协议应按顺序编号，当本合同与补充协议不一致时，应按补充协议的最新约定执行。
11.12合同附件：
11.12.1附件一：主要设计人员名单
11.12.2附件二：本项目相关基本资料
11.12.3
（本页无正文，为本合同签署页）
甲方：
法定代表人：
或授权代表：
签约日期：年月日乙方：
法定代表人：
或授权代表：
签约日期：年月日
附件一：主要设计人员名单
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担地块人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条、本合同依据下列文件签订 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程人防勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第二条、本合同设计项目的内容 项目位于，规划用地总面积平方米（亩）。本次委托设计人对进行人防工程设计，委托设计内容包括以下部分：设计方案、设计说明、设计计算书、施工图设计。 本合同设计项目的规模、阶段、投资及设计费见下表。 第三条、本合同施工图审查的内容 为了缩短项目人防工程施工图审查的时间周期，委托人要求设计人在施工图
设计期间与人防工程施工图审查单位充分沟通和配合，边设计边审查。发包人委托设计人负责完成项目人防工程施工图审查，并出具审查报告。 第四条、合同费用 根据国家收费标准及双方协商，本合同为单价合同。合同单价：设计费为元/m2，设计费用总额估算为：。 费用支付进度详见下表： 第五条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第六条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条、双方责任 （一）发包人责任： 1.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 2.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 3.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 4.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术及著作权，在发包人支付相应的设计费后，该设计成果的著作权归发包人。未经发包人同意，设计人对发包人享有著作权的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人提出索赔。 5.发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。 （二）设计人责任： 1.设计人应该国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。按照要求，设计人应提前开展 项目人防工程图纸的设计工作，需保证所设计的施工图纸与开封市人防办所下的核定书要求的位置、级别、功能等相一致，否则由此带来的损失由设计单位负责。 2.设计人采用主要技术标准是：国家现行有关规范、规程、标准、设计合理使用年限为 年。
合同编号: 人防工程防护设备买卖安装合同 买受人：置业有限公司 出卖人: 四川XXXXXX门业有限公司 工程名称：[人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装 工程地点：XXXXZZCC
特别告知 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民 共和国人民防空法》、《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》（国人防【2009】325号）及有关法律、法规制定的示范文本，订立合同前请仔细阅读。 二、安装人防工程防护设备，专业性强，合同履约期长，双方 订立合同时应谨慎，力求内容具体、全面、严密。 三、人防工程防护设备依照《人民防空工程防护设备产品质量 检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）和《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》（RFJ04-2009）的标准执行。 四、本合同适用于在四川省境内具有生产、买卖资格的人防设 备定点生产企业。 五、本合同适用于单独修建的人防工程和结合民用建筑修建 的防空地下室所用的防护设备买卖安装。 六、本合同由四川省人民防空办公室（民防局）、四川省工商 行政管理局制定，任何单位和个人不得擅自买卖。
买受人（以下称甲方）：四川xxx置业有限公司 出卖人（以下称乙方）：四川XXXXXX门业有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规，双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装。 2、工程地点： XXXXZZCC 。 3、工程范围： [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作、运输、安装（人防 区域水、电出外）。 4、工程期限： （1）、开工日期：合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。按照甲方进度要求，乙方生产制作、安装人防防护产品的预留、预埋与土建施工同步进行。甲方根据现场进度提前3个月书面通知乙方具体竣工时间。若有设计重大变更或施工进度调整以及资金不到位，甲、乙双方协商工期顺延，该工程因多种原因在贰年后竣工，以当年现行市场价格双方协商合同单价进行调差不含施工配合费。（2）、竣工日期：通过人防办有关职能部门验收并出据人防工程验收合格证之日。第二条标的名称、规格型号、数量、单价等见附件1【人南国际】南侧地下室人防设备制作安装清单计价表 第三条合同价款 1、合同总价款(包干总价)：￥元。大写：万元整（含生产、制作、安装费及税金等所有费用）。不含总包施工配合费，包含临时支撑材料使用费、塔吊使用费、施工水电费等。其中：生产制作费70%，安装费30%。 2、承包方式：本工程人防设计图所涉及需要的人防专业部分验收的人防产品（电气安装全部内容，水施预埋管及下水管除外）进行包制作、包安装、包运输、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包风险、包经国家有关部门验收合格、包利润、包保修、包税金等大包干形式，并保证乙方生产安装的人防产品是验收合格产品。 3、本合同价款为总价包干合同，因设计变更或其他原因造成产品数量或者安装工程量增减，按综合单价进行计价，合同结算价款相应增减。 4、若本工程无设计变更，产品数量或者安装工程量无增减，经甲乙双方在施工过程中核对无误则无需另行办理买卖安装结算。本合同价视为买卖安装结算价，甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 5、人防施工图经甲乙双方共同确认并签字盖章作为合同附件（本附件单独成册），在施工图没有变更及按施工图全部竣工的情况下，合同总价不做调整，本合同价视为结算价。 6、合同价款调整 6.1合同价款为大包干合同价款，不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。有下列情况之一者可作调整： 6.1.1设计变更、修改和甲方代表施工现场签证。 6.1.2甲方代表签认的工程量的增减。（造成工程量的增减，按附件1含税综合包干单价进行计价并进行增减）。 6.2上述情况发生后，由乙方编制调整预（结）算书送甲方审核后，确定合同价款的增减。结算价款在本合同第二条款列明有的按条款执行，条款中没有列明的按双方商定价格进行结算。
人防防护设备安装施工专业分包合同
xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同
日期：2015年4月 编号：xx-商业-CB（2015）合002 xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方（甲方）：福建xxxx有限公司 承包方（乙方）：xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况： 1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点：福州市xxxx
1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包范围及内容： 1、工程承包范围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的内容； 2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括： 2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收； 2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装； 2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防给水系统； 2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容； 2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)； 2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。
人防审查协议： 河北省施工图设计文件 审查委托协议 河北省建设厅制
河北省施工图设计文件审查委托协议 建设单位（甲方）: 审图机构（乙方）: 河北霄岭工程设计咨询有限公司 乙方在接到施工图审查委托后与甲方签订本协议。甲、乙双方应当遵循平等、协商、互利、诚信的原则签订本协议。 第一条本协议依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计合同条例》和《河北省建设工程勘察设计管理条例》，国家人民防空办公室《人民防空工程施工图设计文件审查暂行办法》。 1.2 河北省物价局、建设厅《关于制订建筑工程施工图设计文件审查收费标准的通知》。 1.3 国家及地方有关工程勘察设计、施工图设计文件审查管理法规、规章和文件。 1.4 国家计委、建设部计价格（2002）10号发布的设计收费标准。 第二条本协议审查项目的名称、规模、投资等基本概况： 工程概况 建设单位 设计单位 勘察单位 工程名称 人防工程类别项目所在地 防核武器级别防常规武器级别防生化武器级别 战时使用功能
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件： 一、设计单位资质证书副本复印件1份； 二、设计合同复印件1份（附建式人防工程可不提供）； 三、批准的立项文件、初步设计文件和初步设计审查批准文件复印件各1份（附建式人防工程可不提供）； 四、人防主管部门设计要点或批复文件复印件1份； 五、全套施工图（人防工程部分）设计文件 4 套(含总平面图、人防设计说明、首层平面图、剖面图，结构等专业计算书及计算软件名称)； 六、工程勘察成果报告1套。 第四条乙方向甲方交付的文件： 4.1 根据项目审查情况出具审查合格或不合格的结论意见，填写河北省建设工程施工图设计文件审查报告。 4.2 对甲方提交的施工图设计文件审查合格后，加盖施工图审查专用章。 第五条甲方应支付合同项目审查费用: 审查费计算（范例） ㎡审查费万元序号分项名称规模投资万元设计费万元费率% 合计 实收 审查费合计（大写）计万仟佰元整审查费用支付:审查费用为10万元以下的，甲方在协议生效后3日内支付。审查费用10万元及以上的，协议生效后3日内支付60%，支付金额应
设计劳务合同 甲方： 乙方： 经过友好协商，甲乙双方就xx 项目各专业（建筑、结构、给排水、暖通、电气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。 1.协议设计内容组成： 设计内容：上述项目在业主提供的建筑方案后的建筑、结构方案优化、施工图设计及配合总平面图的设计，不含管线综合及小市政机电专业的设计。各阶段的图纸须符合有关法律法规及行政审批程序的要求，能取得相关政府部门的审批批件。（包含：建筑工程规划许可证、消防审核通过通知单、施工图审查证书，不含垄断行业设计。（如变配电所、人防工程等）） 2. 项目设计周期： 由甲乙双方协商本着实事求是和对项目负责的精神确定，可加入附表，原则上按照所需要的设计基础资料及报政府相关部门批复的时间和相应的批复后的时间控制。如果出现非乙方设计人技术性因素的原因导致设计周期延误，设计周期应该顺延，原则上顺延的时间同该原因延误的时间，但是要力争满足业主方提出的时间要求。 3．甲方支付乙方设计劳务费用标准： 上述合同范围内：各专业总面积为XXX万㎡（最终以施工图为准），以单价XX元/平方米费用计算，总计：XXXX万元（大写人民币），（以上费用为现金支出，不含任何税费）。乙方不承担因项目手续或甲方与房地产公司关系等原因带来的经营风险。 4.付费方式及进度 分三次支付， 第一次在本合同签署后三天内支付总劳务承包费用的30%； 第二次在施工图纸全套电子档交付后一周内支付50%； 第三次在施工图审查完毕并修改审查通过后一周，支付剩余20%，如果因为手续或项目开发方等的原因两个月内无法取得图审意见，甲方应该在乙方交付电子版施工图成果后两个月后一周内，支付上述20%的设计劳务费用， 5.甲方向乙方提供的设计基础资料应以文件的形式提供，方案要提供电子版，其它口头指令， 应另行提供书面形式文件；乙方向甲方提供的设计成果为电子版。
2020施工图设计合同范本 甲方： 乙方： 本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》 具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。 一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线 的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批 准文件和修改意见复印件转乙方备存。 6、乙方在收到甲方出图通知后完成施工图设计，并提交甲方审核。甲方审核施工图后，如需乙方修改设计则由甲方提出书面意见。 7、由甲方组织设计交底，乙方配合参加并签字可交底记录 8、在工程施工、销售过程中，如需修改设计则由甲方提出书面 意见。 9、乙方进行现场配合 二、施工图设计的组织
1、施工图设计过程中，双方应明确各自的项目负责人，形成一 对一的工作关系。乙方应组织项目组，并提交一份各专业负责人名单。 2、施工图设计过程中，如其中一方的项目负责人或专业负责人 更换、休假、出差或调离，应口头通知对方，并应有相应的人员顶 替 3、施工图设计过程中，如乙方项目负责人或专业负责人出现设 计错误或配合不力，甲方有权要求乙方更换相应人员，并书面通知 甲方。 4、双方同意本项目甲方项目负责人为：; 乙方项目负责人为：0 三、施工图设计的依据 1、甲方对其认可的文件、方案、图纸等应尽可参保持前后一致，并加盖公章;如无特别说明，皆应作为施工图设计的依据;如有不一致，应有书面说明并以最后一次为准。 2、甲方应向乙方提供的资料 (1)设计范围内准确、完整的地形图、地界坐标和地质资料 (2)本项目的审定总体方案及相关政府部门的批准文件 (3)本项目的施工图设计要求 (4)本项目的竖向规划 (5)本项目的市政管网综合图 (6)如甲方对建筑的材料、设备有特别要求，应做出说明，并提 供相关资料。 3、施工图设计过程中，应由甲方确认并作乙方设计的依据 (1)建筑单体方案
建设工程设计合同 项目名称：衡阳华意机械有限公司新厂区建设项目项目建设地点：湖南省衡阳市深圳工业园内 委托方（甲方）：曾晴 承接方（乙方）：左曼琳 签订日期：2016年05月29 日 工程设计证书：甲级311006——sj
目录 正文： 1. 合同依据 2. 项目概况 3. 设计范围 4. 服务与职责 5. 费用、付款及设计成果交付 6. 甲方向乙方提供的有关资料 7. 合同终止 8. 违约责任 9. 一般条款 10．其他约定
甲方（发包人）：曾晴 乙方（设计人）：左曼琳 甲方委托乙方承担衡阳华意机械有限公司新厂区建设项目项目工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 1．第一条：合同依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。 相关建设工程审批文件。 2．第二条：项目概况 项目名称：衡阳华意机械有限公司新厂区建设项目 项目地点：湖南省衡阳市深圳工业园内 建设规模及经济技术指标（暂定，方案设计以用地规划设计条件为准）： 用地面积：116亩 总建筑面积：47000㎡ 备注：最后结算以政府主管部门批准的施工图设计建筑面积为准。 3．第三条：设计范围 本合同项目设计范围为施工图前方案确认或初步设计(如政府主管部门要求必须做)与施工图设计，具体包括但不限于：建筑红线范围内的建筑、结构、机电设计，其中不包括桥梁、沟渠、防洪、排洪、基地处理、岩土工程勘探和试验、用地红线外的任何设施、市政道路、市政电力等设计和施工图预算及工程量清单乙方提供的各阶段的设计文件需同时符合建设部建筑工程设计（最新版）要求与国家行业和当地相关规范、规程以及设计深度并通过当地政府职能部门的审查，以及甲方提供的设计任务书要求。乙方还应配合发包人进行优化设计，达到最佳经济效果。 4．第四条：服务与职责
人防标识标牌工程制作安装合同发包方(甲方)：承包方(乙方)： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规,本着互惠互利的原则,经协商双方友好协商签订本合同。 第一条本合同签订的依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》。 国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。 第二条承包范围:人防工程标牌、墙体标识、车位编号线等。承包内容详见施工图纸及项目清单所有内容。本合同附清单。 第三条承包方式:本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工等。 第四条本合同一律按要求安装施工,即本合同人防工程标牌的名称、型号、数量、单价、轴线(点)标高等进行安装施工。 第五条工期:合同签订日期后20天。承包人需在工期内完成全部工作，逾期500/天，甲方有权在尾款中扣除。 第六条本合同人防工程总包干价为人名币大写陆拾陆万元整(￥60000.00元)。总包干价中含税费。 乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价-次性包干,不再另列计价项目,不再另增加数量计价,不再发生零星点工。 付款方式如下：1合同签订后甲方支付1万元预付款2乙方标识制作完成后甲方支付乙方2万元 3人防验收合格后甲方xx余款3万元。
甲方责任: 1甲方应按时付款给乙方。 乙方责任: 按时完成图纸及清单内容。 第十条其他. 1本合同双方盖章签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。 2本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份。 10.3本合同未尽事宜,经双方协商一致，另行签订补充协议;协商不成的,可向仲裁委员会申请仲裁。 发包方名称:承包方名称： 法定代表人:法定代表人: 授权代表人:授权代表人: 地址:地址: 年月日年月日
人防设计合同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021
建设工程人防设计合同 （专业建设工程设计合同） 工 工 工 （ 设 计 发 设 签二 零
发包人： (以下简称甲方) 法定代表人：职务： 住所地： 设计人： (以下简称乙方) 法定代表人：职务： 住所地： 甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第2条设计范围 地下室单体人防方案设计； 地下室单体人防初步设计； 地下室单体人防施工图设计； 人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下室日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能的影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。 地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，其余同第条。
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》和《人防工程施工及验收规范》以及《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循自愿、公平、合法、诚信的原则签订本合同。 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 第二条定义 除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释： 1.“项目”指甲方所开发的。 2.“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件等，还包括投标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。 3.“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。 4.“合同货物”指合同货物清单（同投标文件中报价货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。 5.“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。 6.“检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。 7.“技术资料”指制作、安装、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和/或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、产品演示等文件。
8.“保修期”指自经市人防办验收合格后起，乙方免费对所卖给甲方设备更换整件及/或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同设备正常运行的时期。 9.“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。 第三条合同文件组成及优先解释顺序 本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。 A.在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议、备忘等； B.本合同条款； C.中标通知书； D.招标文件（另册）； E.投标文件及其说明（另册）； F.标准、规范及有关技术文件； G.合同图纸（另册）； H.由发包方和分包方确认的工程量清单报价表。 第四条合同价款与调整： 1、本合同总价为人民币：元，大写：元。该总价包含人工费、材料费（含施工水电费、预埋件）、机械费、管理费、利润、成品保护费及冬季施工费等所有措施费、检测费、规费、税金等所有乙方将全部货物送至本合同约定地点并经市人防办验收合格所需的一切费用，以及所有风险、责任等各项应有费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。总价包死，除设计变更外，上述总价不因任何因素的变化而调整。
建设工程人防设计合同 （专业建设工程设计合同） 工程名称： 工程地点： 工程编号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期：二零年月日
发包人：(以下简称甲方) 法定代表人：职务： 住所地： 设计人：(以下简称乙方) 法定代表人：职务： 住所地： 甲、乙双方经友好协商，乙方愿意接受甲方委托，承担xxxx人防设计工作，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、招投标相关文件之规定，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第1条合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关中国法律。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第2条设计范围 2.1地下室单体人防方案设计； 2.2地下室单体人防初步设计； 2.3地下室单体人防施工图设计； 2.4人防施工中现场设计服务。 第3条设计要求 3.1地下室单体人防方案设计：人防区域的选定；人防平面布局；人防出入口与地下 室日常出入口的结合与协调。要求为：在满足人防规范的基础上，以附加投资最 少、对建筑物日常功能影响最小优化人防方案。 3.2地下室单体人防初步设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气以及平时机电管线防护、平战功能转换等全套图纸。要求为：尽量少占 车位，减少人防门的数量，经济含钢量，降低工程造价，并减少对建筑日常功能 的影响。协助甲方向人防办报建，负责人防报建的顺利通过。 3.3地下室单体人防施工图设计：提供人防建筑、人防结构、人防通风、人防给排水、 人防电气、平战转换的全套施工图纸。要求：负责甲方顺利通过人防施工图报建，
人防门施工合同 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。以下是我为您整理的人防门施工合同，供您参考，()查看。 人防门施工合同 发包方(以下简称甲方)：_________ 承包方(以下简称乙方)：_________ 第一条工程项目 1.1 工程名称：_________;工程地点：_________;承包范围： _________;金额：_________。 1.2 工期： (1)开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。 (2)竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。 1.3 质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。 1.4 合同价款：包干总造价为人民币：_________元;大写： _________元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金)。 1.5 承包方式：本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。 1.6 按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。
第二条合同文件组成及解释顺序 2.1 协议条款：_________。 2.2 工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。 2.3 洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。 2.4 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 2.5 国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。 第三条图纸 本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。 第四条甲方驻工地代表 甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 第五条乙方驻工地代表 5.1 乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。 5.2 甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 第六条甲方权利义务 6.1 甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求，向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。
GF—2015—0209 合同编号： 建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，
也考虑了工程设计管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。 《示范文本》适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布臵、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。
xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同 日期：2015年4月 编号：xx-商业-CB（2015）合002
xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方（甲方）：福建xxxx有限公司 承包方（乙方）：xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况： 1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点：福州市xxxx 1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包范围及内容： 1、工程承包范围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的内容； 2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括： 2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收； 2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装； 2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防
给水系统； 2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容； 2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)； 2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。 2.7、人防标识部分：施工部分及地下室人防标识的订购、制作、预埋、安装。 三、人防工程与土建、水电施工交接界面： 1、预留预埋所需的标高线由甲方土建专业提供（参照相关施工图）； 2、人防通风井的砌筑及地面出风口的百叶窗,由土建方负责完成。 3、人防区的排水系统所需的防爆地漏，由人防施工单位提供及安装。 4、进入人防区的给水管、消防管、电缆穿墙所需的刚性套管由水电、消防施工班组负责安装； 5、人防区的人防设备所需的电源的电缆、电缆套管、桥架、配电箱由水电施工班组负责安装及敷设，人防施工班组负责配电箱（柜）出线端→设备控制箱→用电设备的线路敷设； 6、平战接合部的镀锌铁皮风管，由甲方指定施工班组负责安装；人防口部所需预埋件，滤毒室的风管（厚度3㎜铁管及所需的法兰）等应由人防施工班组负责制作、安装； 7、人防区所需的气密性测量管、放射性检测取样管、增压管带球阀、尾气监测取样管、压差管、测压管、工事超压测压装置等人防设备，应由人防施工单位负责制作、预埋、安装。 四、工期： 工程竣工日根据土建进度确定
编号：GC017 人防地下室防护设备制作安装 工程合同 莆田玉湖新城科技馆、图书馆、青少年宫项目工程名 称： 工程地点: 福建省莆田市荔城区张镇村 发包单位: 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司承包单位:
甲方（发包单位）：深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 乙方（承包单位）： 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》和莆田市有关规定，经甲、乙双方共同商定，甲方同意将地下室人防工程防护设备的制作和安装工程委托乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，共同签订本合同。 第一条工程名称和内容 1.工程名称：莆田玉湖新城科技馆、图书馆、青少年宫项目工程。 2.工程内容；地下室人防设备工程，具体施工方法以设计图纸为准。 第二条合同价款及承包方式 1.___________________________ 合同价款为人民币：元。 人民币大写：_________________________________________ 元整。 2.承包方式：本工程为工程大包干，即包人工、材料、工期、质量、包安全文明施工，包国家规定的各种税金。 第三条工期要求 合同签订后，乙方按甲方代表或监理工程师的要求进场配合施工。甲方必须提前三天提前通知乙方。乙方接到通知后于三天内到达现场，与有关人员确定门框及预埋件进场的具体时间和要求，门框及预埋件安装工期为15天，门扇安装日期由甲方提前一个月书面通知 乙方，接到正式进场通知后，乙方必须在30天内进场安装门扇，工期为30天。乙方必须配合甲方工程进度施工。
第四条合同工程款支付 1.门框安装完毕经民防办验收合格，一周内甲方向乙方支付合 同总造价30%的工程进度款，计人民币：_____________________ 元。 2.门扇安装前（30天），甲方向乙方支付合同总造价25%的门 扇备料款，计人民币：____________________ 元。 3.门扇安装完毕经预验收合格后一周内，甲方向乙方支付合同 总造价的40%，计人民币： _________________ 元。 4._____________________________________ 剩余5%的工程款，计人民币：_________________________________________ 元，作为工程保修金，待保修期满（壹年）后一周内结清余款。 第五条工程质量 1.制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计要求。 2.人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进行制作和安装。 3.质检员对工程的质量检查和核定按照《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ1H 90）和《人民防空工程防护设备产品质量检验标准》（RFJ2-97）的规定进行。 4.工程完成后，由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定并由质检员核定，人防工程竣工验收按照《人防工程施工及验收规范》（GBJ134-90）、《人民防空工程质量检验评定标准》（RFJ1H90）及国家现行有关标准 规范进行，并将核定资料提交莆田市民防办进行 验收
人民防空工程施工图设计文件审查合同 甲方： 乙方： 乙方对甲方项目人防工程设计文件审查进行审查事宜，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3建筑面积： 1.4设计单位： 第二条审查依据 1.1《人民防空工程战术技术要求》； 1.2《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（人民防空工程部分）； 1.3国家的法律、法规和标准、规范； 1.4人民防空行业标准、规范； 1.5其它有关规定。 第三条审查内容 3.1政策性审查内容（包括但不限于以下） 3.1.1贯彻执行国家、省有关方针、政策、法律、法规、规章和强制性标准的情况； 3.1.2提供施工图的勘察、设计单位是否具有相应的勘察、设计资质和业务范围； 3.1.3提供施工图的勘察、设计单位是否执行注册执业制度； 3.1.4施工图是否符合初步设计批准文件，是否符合国家、省有关建设程序； 3.1.5设计文件加盖图章和签名情况； 3.1.6设计基础资料是否齐全，各专业设计图纸和计算书是否配套齐全； 3.1.7法律、法规、规章规定必须审查的内容。 3.2安全性技术审查内容（包括但不限于以下）： 3.2.1工程地质勘察成果报告和提供的技术参数是否完整、准确； 3.2.2结构设计是否安全（包括地基与基础是否安全、合理，结构选型与选材是否合理、可行，计算假定、计算模型、简图尺寸、计算参数、动静荷载、采用电算程序、
计算结果等是否正确，伸缩缝、沉降缝、防震缝等构造设置以及结构节点、连接等设计是否合理、正确），是否符合有关强制性标准； 3.2.3防护、防电磁脉冲、隔震和防化设计是否安全、可靠（包括主体结构和孔口部分以及其他专业防护和防化能力、防护和防化功能平战转换等是否合理、正确），是否符合有关强制性标准； 3.2.4有关专业设计是否符合消防、防水、抗浮、抗震、节能、环保、卫生等有关强制性标准、规范； 3.2.5施工图是否按初步设计的审查意见进行调整和修改； 3.2.6施工图是否符合有关设计文件编制深度及质量要求。 3.2.7法律、法规、规章规定必须审查的内容。 第四条审查人员应当具备的条件 4.1熟悉国家有关法律、法规和人民防空方针、政策，熟练掌握有关防空地下室设计规范、标准、要求等。 4.2具有独立开展工作和较好的语言文字表达能力，讲求职业道德，能够履职尽责、严谨认真、诚信廉洁。 4.3通过人防专业培训和考核，能够承担防空地下室施工图审查咨询工作。主要审查人员应为专职审查人员，专职审查人员只能在一个审查机构承担审查任务，从事审查工作。 4.4具有十年以上所需专业设计工作经历；完成过不少于五项中型以上人民防空工程相应专业设计；已实行执业注册制度的专业，审查人员应当具有一级注册建筑师、一级注册结构工程师或设备注册工程师资格，未实行执业注册制度的专业，审查人员应当具有工程师满八年或高级工程师职称。 4.5审查人员必须身体健康，年龄不超过60岁。 4.6审查人员应当为专职审查人员，与乙方签订有劳动合同，且乙方按照规定对其缴纳了社保。 第五条甲方向乙方提供的有关资料和文件 第六条审查期限
编号： HT-20215713 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 人防工程合同范本 This contract is executed in three counterparts, all of which are considered as originals and of the same effect.
[标签: titlecontent] 发包方（以下简称甲方）：_________ 承包方（以下简称乙方）：_________ 第一条工程项目 1.1工程名称：_________；工程地点：_________；承包范围：_________；金额：_________. 1.2工期： （1）开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。 （2）竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。 1.3质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。 1.4合同价款：包干总造价为人民币：_________元；大写：_________元整（含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金）。 1.5承包方式：本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过 _________
市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。 1.6按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。 第二条合同文件组成及解释顺序 2.1协议条款：_________. 2.2工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。 2.3洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。 2.4标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 2.5国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。 第三条图纸 本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。 第四条甲方驻工地代表 甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 第五条乙方驻工地代表 5.1乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。 5.2甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方