工程合同管理-期末复习
第一章
1、合同的概念
合同的概念合同是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。
2、合同法律特征
合同是反映交易的法律形式合同具有以下法律特征
①合同是平等主体的自然人、法人及其他组织所实施的一种民事法律行为。
②合同是设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。
③合同是当事人意思表示一致的协议。
3、合同的分类
一、有名合同和无名合同
二、双务合同和单务合同
三、有偿合同和无偿合同
四、诺成合同和实践合同
五、要式合同和不要式合同
六、主合同和从合同
第七，本合同与预约合同。
第八，定式合同
4、双务合同
双务合同是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。
5、单务合同
单务合同是指合同当事人一方只享有权利而不负义务另一方当事人只负义务而不享受权利的合同。
6、有偿合同与无偿合同
有偿合同是指一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益对方要得到该利益必须为此支付相应的代价合同。
无偿合同是指一方给付对方某种利益对方取得该利益时并不支付任何报酬的合同。
7、有名合同与无名合同
有名合同又称典型合同是指法律上已经确定了一定的名称及规则的合同。
无名合同又称非典型合同是指法律上尚未确定一定名称与规则的合同。
8、诺成合同与实践合同
诺成合同是指当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果相同的合同即“一诺即成”的合同。
实践合同是指当事人双方意思表示一致以外尚需交付标的物才能成立的合同。
9、要式合同与不要式合同
要式合同是指必须根据法律规定的方式而成立的合同。
不要式合同是指当事人订立的合同依法并不需要采取特定的形式当事人可以采取口头形式也可以采取书面形式。
10、主合同与从合同
主合同是指不需要采取其他合同的存在即可独立存在的合同。
从合同就是以其他合同的存在而为存在前提的合同。
11、本约与预约
约定将来订立一定合同的协议为预约，又叫预备合同
以后履行预约而订立的合同为本约，又叫本合同。
12、为订约人自己订立的合同为第三人利益订立的合同
1.为订约人自己利益订立的合同是指订约当事人为自己直接享有合同权利和直接取得合同利益而订立的合同，这种合同只是合同订约当事人之间的权利义务关系，属于一般意义上的合同。多数合同都廷为订约人自己利益而订立的合同，如买卖合同、旅
客运输合同、承揽加工合同、租赁合同等。
2.为第三人利益订立的合同是指订约人为使订约人以外的第三人直接享有和取得合同利益而订立的合同。在这种合同关系中，签订合同的订约人并不是为了自己的利益而订立合同，而对于第三人来说，他虽然不是订约人，但却是合同所产生的债权主体，享有独立的权利和合同利益，因此，这类合同属于特殊的合同。例如，人身保险合同的订约人为投保人和保险公司，但是当投保人指定第三人为受益人时，该人身保险合同就称为为第三人利益订立的合同。
13、合同在工程项目管理中的地位与作用
合同在工程项目管理过程中正在发挥越来越重要的作用，具体来讲合同在
工程项目管理中的地位与作用主要表现在如下3个方面
1合同是工程项目管理的核心。
2合同是承包商双方履行义务、享有权利的法律基础。
3合同是处理工程项目实施过程中各种争议和纠纷的法律依据。
第二章
1、简述我国合同法的调整对象与立法宗旨
合同法作为调整平等主体间财产流转关系的法律规范其调整对象主要体现
在以下两个方面
1合同调整法是平等主体之间具有财产内容的社会关系
2合同调整法是平等主体之间以财产流转为特征的社会关系。
我国合同法的立法宗旨主要体现在以下3个方面
1保护合同当事人的合法权益
2维护社会经济秩序
3促进社会主义现代化建设
2、简述合同法的基本原则
合同法的基本原则是合同法的主旨和根本准则也是制定、解释、执行和研究合同法的出发点。合同法共有4条基本原则分别是合同平等自愿原则、诚实守信原则、合法原则和鼓励交易原则。
3、简述合同成立的基本要件
合同成立是指当事人就合同主要条款达成了合意。
合同成立需具备以下几个要件
1存在双方或多方订约当事人。一个人无法成立合同。
2订约当事人对主要条款达成合意。合同的实质在于当事人的意思达成一致合意的达成是合同成立的根本。
3合同成立一般要经过要约和承诺阶段。
4、简述合同的基本形式
合同形式是合同当事人合意的表现形式。合同法规定的合同形式有书面形式、口头形式和其他形式。法律和行政规章规定采用书面形式的应采用书面形式。
5、简述合同生效的基本原则
已经成立的合同必须具备一定生效要件才能产生法律拘束力合同的生效要件是判断合同是否具有法律效力的标准。
合同的一般生效要件包括下列4个条件
1行为人具有相应的民事行为能力。
2意思表达真实。
3不违反法律和社会公共利益。
4合同必须具备法律所要求的形式。
6、简述合同履行的原则
合同履行的原则是合同当事人在履行合同债务时所应遵循的基本准则。这些原则主要包括
1适当履行原则。
2协作履行原则
3经济合理管理
4情事变更原则
7、简述合同保全的基本方法
合同保全的基本方法是确认债权人享有代位权和撤销权这两种措施均在于防止债务人财产的不当减少从而保障债权人债权的实现。
8、简述无效合同的概念及其法律特征
无效合同是指欠缺合同生效要件虽已成立却不能依当事人意思发生法律效力的合同。
无效合同具有以下特征
1无效合同的违法性
2对无效合同的国家干预
3无效合同具有不得履行性
4无效合同自始无效
9、简述违约责任的法律特征
违约责任是指合同当事人因违反合同义务而应承担的责任。
违约责任具有以下法律特征
1违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的
2违约责任具有相对性
3违约责任具有补偿性
4违约责任可以由当事人约定
5违约责任是民事责任的一种形式
10、简述不可抗力的概念及其特征
不可抗力是指不可预见、不能避免、不能克服的客观情况。
不可抗力具有以下主要特征
1不可预见性判断是否可以预见需以一般人的预见能力及现有的科学技术水平作为能否预见的标准。
2不能避免和不能克服。
11、简述合同变更的概念及其效力
合同变更的概念合同变更有广义和狭义之分。广义的合同变更包括合同内容的变更与合同主体的变更。合同内容的变更指当事人不变合同权利义务发生改变。合同主体的变更指合同内容保持不变仅债权人或债务人发生改变。狭义的合同变更仅指合同内容的变更。
合同变更的效力合同变更的原则上在将来发生效力未变更的权利义务继续有效已经履行的债务不因合同的变更而丧失法律依据。
12、简述合同转让的概念及其法律特征
合同转让的概念合同转让是指合同权利义务的转让合同当事人一方将合同权利、义务全部地转让给第三人。
合同转让具有以下法律特征
1合同转让并不引起合同内容的变化。
2合同转让是合同主体的变化
3合同转让涉及原合同当事人双方之间的权利义务关系、转让人与受让人之间的权利义务关系。
13、简述施工进度计划的提交及确认
施工进度计划的提交及确认
①承包人应按专用条款约定的日期将施工组织设计和工程进度计划提交工程师工程师按专用条款约定的时间予以确认或提
出修改意见逾期不确认也不提出书面意见的视为同意。
②群体工程中单位工程分期进行施工的承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间按单位工程编制进度计划其具体内容双方在专用条款中约定。
14、简述工期顺延的理由及确认程序
工期顺延的理由及确认程序
①工期可以顺延的情况
以下原因造成的工期延误属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险经工程师确认工期相应顺延
A. 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。
B. 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款致使施工不能正常进行。
C. 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等致使施工不能正常进行。
D. 设计变更和工程量增加。
E. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 小时。
F. 不可抗力。
G. 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
②办理工期顺延的程序
承包人在上述情况发生后14天内就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认逾期不予确认也不提出修改意见视为同意顺延工期。
15、工程分包与工程转包的区别施工合同对工程分包有何规定
工程分包和工程转包的区别
工程分包是指经合同约定或发包人认可从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为。
工程分包不能解除承包人任何义务与责任承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失承包人承担连带任。
分包合同签订后发包人与分包人之间不存在直接的合同关系。分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。
工程转包是指不行使承包人的管理职责不承担技术经济责任将所承包的工程倒手转给他人的行为。
下列行为均属于转包
(1) 承包人将承包的工程全部包给其他施工单位从中提取回扣者。
(2) 承包人将工程的主要部分或群体工程(指结构技术要求相同的)中半数以上的
单位工程包给其他施工单位者。
工程分包和工程转包的区别
工程分包是指经合同约定或发包人认可从工程承包人承担的工程中承包部
分工程的行为。
工程分包不能解除承包人任何义务与责任承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失承包人承担连带任。
分包合同签订后发包人与分包人之间不存在直接的合同关系。分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。
工程转包是指不行使承包人的管理职责不承担技术经济责任将所承包的工程倒手转给他人的行为。
下列行为均属于转包
(1) 承包人将承包的工程全部包给其他施工单位从中提取回扣者。
(2) 承包人将工程的主要部分或群体工程(指结构技术要求相同的)中半数以上的单位工程包给其他施工单位者。
16、不可抗力所造成的损失应如何分担
不可抗力所造成损失的承担
(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害
由发包人承担。
(2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责并承担相应费用。
(3) 承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担。
(4) 停工期间承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
(5) 工程所需清理、修复费用由发包人承担。
(6) 延误工期相应顺延。因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的不能免除延迟履行方的相应责任。
17、简述施工合同争议的解决方式
合同争议解决方式如下
发包人、承包人在履行合同时发生争议可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿意和解、调解或和解、调解不成的双方可以在专用条款中约定,选择以下一种方式解决争议
(1) 双方达成仲裁协议向约定的仲裁委员会申请仲裁。
(2) 向有管辖权的人民法院起诉。
18、什么情况下施工合同可以解除
可以解除合同的情形
(1) 发包人、承包人协商一致可以解除合同。
(2) 发包人不按合同约定支付工程款双方又未达成延期付款协议导致施工无法进行承包人可以停止施工由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56 天发包人仍不支付工程款承包人有权解除合同。
(3) 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人发包人有权解除合同。
(4) 因不可抗力致使合同无法履行发包人、承包人可以解除合同。
(5) 因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行发包人、承包人可以解除合同。
19、简述工程师的产生及职权\
工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人派驻施工场地(指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所)履行合同的代表两种情况。
20、发包人和承包人的工作有哪些
发包人的工作职责
发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作
(1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工现场等工作。使施工场地具备施工条件在开工后继续解决相关的遗留问题。
(2) 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点并保证施工期间的需要。
(3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道以及由专用条款约定的施工场地内的主要交通干道满足施工运输的需要并保证施工期间的畅通。
(4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料对资料的正确性负责。
(5) 办理施工许可证及其他施工所需的证件、批件和临时用地、停水、停电、中断交通、爆破作业等申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)。
(6) 确定水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人并进行现场交验。
(7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审向承包人进行设计交底。
(8) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物和保护建筑)、古树名木的保护工作并承担有关费用。
(9) 发包人应做的其他工作双方在专用条款内约定。双方协议将本条中发包人工作部分或全部交承包人完成时应写明对通用条款的修改内容发包人应支付费用的金额和计算方法还应写明发包人不能按专用条款要求完成有关工作时应支付的费用金额和赔偿承包人损失的范围及计算方法。
承包人工作
(1) 根据发包人委托在其设计资质等级和业务允许的范围内完成施工图设计或与工程配套的设计经工程师确认后使用发包人承担由此发生的费用(在专用条款中应该写明需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间。发包人如委托承包人完成工程施工图及配套设计本款应写明设计的名称、内容、要求、完成时间和设计费用计算方法)。
(2) 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表(在专用条款中应该写明应提供计划、报表的名称及完成时间)。
(3) 根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施并负责安全保卫( 在专用条款中应该写明承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求)。
(4) 按专用条款约定的数量和要求向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施发包人承担由此发生的费用(在专用条款中应该写明详细要求)。
(5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定按规定办理有关手续并以书面形式通知发包人发包人承担由此发生的费用因承包人责任造成的罚款除外。
(6) 已竣工工程未交付发包人之前承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作保护期间发生损坏承包人自费予以
修复。
(7) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。
(8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。交工前清理现场达到专用条款约定的要求承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
(9) 双方在专用条款内约定的承包人应做的其他工作。承包人未能履行上述各项义务造成发包人损失的应赔偿发包人有关损失。
21、简述合同文本分析的主要内容
(1) 施工合同的合法性分析。
具体包括当事人双方的资格审查工程项目已具备招标投标、签订和实施合同的一切条件工程施工合同的内容(条款)和所指行为符合《合同法》以及其他各种法律的要求如劳动保护、环境保护、税赋等法律要求等。
(2) 施工合同的完备性分析。
具体包括属于施工合同的各种文件(特别是工程技术、环境、水文地质等方面的说明文件和设计文件如图纸、规范等)齐全
施工合同条款齐全对各种问题都有规定、不漏项等。
(3) 合同双方责任和权益及其关系分析。主要分析合同双方的责任和权益是否互为前提条件。
例如合同规定发包人有一项权力则要分析该项权力的行使对承包人的影响该权力是否需要制约发包人有无滥用这个权力的可能发包人使用该权力应承担什么责任以此提出对这项权力的制约。同时还应注意发包人与承包人的责任和权益应尽可能具体、详细并注意其范围的限定。
(4) 合同条款之间的联系分析。
由于合同条款所定义的合同事件和合同问题具有一定的逻辑关系使得合同条款之间有一定的内在联系。因此在合同分析中还应注意合同条款之间的内在联系同样一种表达方式在不同的合同环境中或有不同的上下文则可能有不同的风险。通过内在联系分析可以看出合同条款之间的缺陷、矛盾、不足之处和逻辑上的问题等。
(5) 合同实施的后果分析。
如承包人可以分析在合同实施中会有哪些意想不到的情况这些情况发生后应如何处理本工程是否过于复杂或范围过大、超过自己的能力自己如果不能履行合同应承担什么样的法律责任后果如何对方如果不能履行合同应承担什么样的法律责任
第四章
1、说明建设工程勘察设计合同示范文本的作用
了规范建筑市场及加强工程合同体系的管理,鉴于建设工程项目的复杂性、长期性及特殊性,国家不但对建筑行业制定了《建筑法》和《招投标法》,并且在制定《合同法》时还在分则中设立了“建设工程合同”的有关章节,特别是又针对建设项目的以上特点采用了要式合同的方式,由建设部和国家工商行政管理局联合并几次改版,颁布了施工、勘察、设计及监理的合同示范文本。其目的就是既能使建设工程的各类合同适应建筑行业的市场要求;又在实际的使用过程中具有可操作性。示范文本内容的尽趋完善,一是靠国家在大政方针方面形成理念及规则,二是也靠实践者在使用中发现不足,提出问题。
2、《建设工程勘察设计合同<示范文本>》的种类有哪些各适用于哪些勘察设计活动
1．建设工程勘察合同(一)
[GF一2000—0203]范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量、工程物探等勘察。合同条款的主要内容包括：①工程概况；②发包人应提供的资料；③勘察成果的提交；④勘察费用的支付；⑤发包人、勘察人责任；⑥违约责任；⑦未尽事宜的约定；⑧其他约定事项；⑨合同争议的解决；⑩合同生效。
2．建设工程勘察合同(二)
[GF一2000—0204]范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括：取得岩土工程的勘察资料、对项目的岩土工程进行设计、治理和监测工作。
3．建设工程设计合同(一)
[GF一2000—0209]范本适用于民用建设工程设计的合同，主要条款有：①订立合同依据的文件；②委托设计任务的范围和内容；
③发包人应提供的有关资料和文件；④设计人应交付的资料和文件；⑤设计费的支付；⑥双方责任；⑦违约责任；⑧其他。4．建设工程设计合同(二)
[GF一2000—0210]范本适用于委托专业工程的设计，主要条款除建设工程设计合同(一)中包括的条款，还增加的有：①设计依据；
②合同文件的组成和优先次序；③项目的投资要求、设计阶段和设计内容；④保密等方面的条款约定。
3、试比较《合同法》第十二条所规定的合同内容与《建设工程勘察设计合同<示范文本>》的条款，并说明两者之间的关系。
4、勘察设计合同委托方与承包方应如何做好对勘察设计合同的管理工作
5、委托监理合同包括哪些文件
委托监理合同包括委托监理合同、标准条件和专用条件。
6、监理合同示范文本有什么作用其中的标准条件和专用条件之间是什么关系
建设工程委托监理合同的专用条件是建设工程委托监理合同标准条件的补充和修正。建设工程委托监理合同标准条件，其内容涵盖了合同中所用词语定义，适用范围和法规，签约双方的责任，权利和义务，合同生效变更与终止，监理报酬，争议的解决，以及其他一些情况。它是委托监理合同的通用文件，适用于各类建设工程项目监理。各个委托人、监理人都应遵守。
由于标准条件适用于各种行业和专业项目的建设工程监理，因此其中的某些条款规定得比较笼统，需要在签订具体工程项目监理合同时，结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。
(1)补充。在标准条件条款确定的原则下，专用条件的条款中进一步明确具体内容，使两个条件中相同序号的条款共同组成一条内容完备的条款。
(2)修改。对标准条件中规定的程序方面的内容，如果双方认为不合适，可以协议修改。
7、监理合同双方有哪些权利和义务
监理合同双方的权利和义务
(1) 委托人的义务
除合同条款列明的各项义务需要注意其协助工作。
如将授予监理人的权利、监理机构主要成员的分工、监理权限及时通知已选
定的项目建设承包商并在与承包商签订的建设工程合同中予以明确为监理人驻工地的监理机构开展正常工作提供包括信
息服务、物质服务和人员服务在内的协助服务如协助监理人获取工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录以掌握产品信息向监理人提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录以方便监理工作的组织协调。
委托人应免费向监理人提供职员和服务人员并在专用条件中写明提供的人数和服务时间这些人员在监理服务期间只应服
从监理工程师的指示但监理人不对这些人员的失职行为负责。
2) 监理人的义务
监理单位对合同的履行
(1)确定项目总监理工程师,成立项目监理组织
(2)收集有关资料,为开展监理工作做准备
反映项目特征的有关资料如项目批文、项目地形图勘察设计图及有关说明等当地工程建设的报建程序、应纳有关税费的规定等工程所在地的技术经济状况建设条件的资料;类似工程项目建设的有关资料等
(3)制订工程项目监理规划纲领性文件
(4)制订各专业监理工作计划或实施细则
(5)规范化开展监理工作
(6)监理工作总结归档
监理人的义务
监理人在履行合同期间应运用其技能负责任地工作公正维护委托人以及工程承包商的合法权益。若监理人不按合同履行其职责或与承包人串通给委托人或工程造成损失时委托人有权要求监理人更换监理人员、终止监理合同或要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人开始执行监理工作前应向委托人报送派往该工程项目的总监理工程师及项目机构其他工作人员的情况。合同履行过程中如需要调换总监理工程师必须经过委托人同意并派出具有相应资质和能力的人员。监理人不得泄露与本工程、合同业务有关的包括委托人、承包人在内的各方的保密资料。非经委托人同意监理人一方的工作人员不应接受来自任何有关工程建设各方的、委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。当委托人和承包人因合同发生争议时监理机构应以独立的身份判断公正地进行调解。当双方的争议诉诸诉讼或仲裁解决时应提供真实的材料以作证据。
8、监理人应当完成的工作有哪些
监理工作总结归档
向业主提交内容包括
监理合同履行情况
任务完成情况评价
业主提供的设施清单
表明监理工作终结的说明等。
向监理单位提交内容包括
(1) 监理工作经验
(2) 签订监理合同经验
(3) 如何处理与业主/承包商关系等经验
(4) 监理工作存在问题及改进建议等。
监理合同归档资料包括监理合同(含签证/补充合同备忘录/函件/电报等)监理大纲监理规划监理工作中的程序性文件(如监理会议纪要/监理日记)。
9、监理人的酬金包括哪几部分分别如何计算
1、正常的监理酬金
监理单位在工程项目监理中所需的全部成本税金和合理的利润。
监理费的计算方法
——《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》
(1) 按照监理工程概预算的百分比计收。简便、科学
——适用范围较广一般新建、改建、扩建的工程
(2) 按照参与监理工作的年度平均人数计算。
——主要适用于单工种或临时性
(3) 不宜按(1)、(2)两项办法计收的由委托人和监理人按商定的其他方法计收。
(4) 中外合资、合作、外商投资的建设工程由双方参照国际标准协商确定。
2、附加监理工作的酬金
1增加监理工作时间的补偿酬金按增加工作的天数计算
报酬=附加工作天数ⅹ合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数
2增加监理工作内容的补偿酬金
属于监理合同变更范畴双方另签补充协议
3、额外监理工作的酬金
按实际增加工作的天数补偿金额
4、奖金
奖金金额=工程费用节省额ⅹ报酬比率
第五章：FIDIC施工合同条件
1、简述FIDIC第四版合同条件及适用范围
FIDIC第四版合同条件及适用范围
(1) 国际金融组织贷款和一些国际项目直接采用
(2) 合同管理中对比分析使用
(3) 在合同谈判中使用
(4) 部分选择使用
2、FIDIC在1999年出台了哪几个合同条件简述其特点和适用范围
FIDIC在1999年出台了以下合同条件
1《施工合同条件》新红皮书
适用范围适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目特点
①新红皮书放弃了原红皮书第四版的框架而是继承了1995年橘皮书的格式合同条件分为20个标题与新版黄皮书、银皮书合同条件的大部分条款一致同时加入了一些新的定义便于使用和理解。
②新红皮书对雇主的职责、权力、义务有了更严格的要求如对雇主资金安排、支付时间和补偿、雇主违约等方面的内容进行了补充和细化。
③对承包商的工作提出了更严格的要求如承包商应将质量保证体系和月进度报告的所有细节都提供给工程师在何种条件下将没收履约保证金工程检验维修的期限等。
④索赔、仲裁方面增加了与索赔有关的条款并丰富了细节加入了争端委员会的工作程序由3个委员会负责处理那些工程师的裁决不被双方认可的争端。
2《设备和设计一建造合同条件》新黄皮书适用范围适合于“设计-建造”建设发行方式特点
①借鉴1995年橘皮书的格式合同结构类似新红皮书并与新红皮书、银皮书相统一。
②对设计管理的要求更加系统、严格通用条件里就专门有一条共7款关于设计管理工作的规定。同时赋予了工程师较大权力对设计文件进行审批限制了雇主在更换工程师方面的随意性如果承包商对雇主提出的新工程师人选不满意则雇主无权更换雇主对承包商的支付采用以总价为基础的合同方式期中支付和费用变更的方式均有详细规定。
③承包商要根据合同建立一套质量保证体系在设计和实施开始前都要将其全部细节送工程师审查增加可供选择的“竣工检验”并严格了“竣工检验”环节以确保工程的最终质量另外新黄皮书的规定使承包商要承担更多的风险如将“工程所在国之外发生的叛乱、革命、暴动政变、内战、离子辐射、放射性污染等”在原黄皮书中由业主承担的风险改由承包商来承担当然因为设计工作是由承包商来提供的设计方面的风险自然也由承包商承担。
④索赔、仲裁方面与新红皮书一样采用DAB工作程序来解决争端。
3《EPC/交钥匙项目合同条件》银皮书
适用范围适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计、承包商承担绝大部分风险的情况。
特点
①EPC合同明确划分了雇主与承包商的风险特别是承包商要独自承担发生最为频繁的“外部自然力”这一风险。
②由于雇主承担的风险已大大减少他就没有必要专门聘请工程师来代表他对工程进行全面细致的管理。EPC合同中规定业主或委派业主代表直接对项目进行管理人选的更迭不须经承包商同意雇主或雇主代表对设计的管理比黄皮书宽松但是对工期和费用索赔管理是极为严格的这也是EPC合同订立的初衷。
4《简明格式合同》(绿皮书)
适用范围适用于投资规模相对小的民用和土木工程。
①造价在500 000美元以下以及工期在6个月以下。
②工程相对简单不需要专业分包合同。
③重复性工作。
④施工周期短。
特点
①本合同格式的最大特点就是简单根据工程项目的具体情况修改合同内容同时文件的协议书中提供了一种简单的“报价和接受”的方法以简化工作程序。将投标书和协议书格式合并为一个文件业主在招标时在协议书上写好适当的内容由承包商报价并填写其他部分如果业主决定接受就在该承包商的标书签字当返还的一份协议书到达承包商处的时候合同即生效。
②合同条件中关于“业主批准”的条款只有两款从而在一定程度上避免了承包商将自己的风险转移给业主通过简化合同条件将承包商索赔的内容都合并在一个条款中同时提供了好几种变更估价和合同估价方式以供选择。
③在竣工时间、工程接收、修补缺陷等条款方面也和其他合同文本有一定的差异。
3、简述FIDIC合同中雇主和承包商的主要权利和义务。
雇主
1) 雇主的风险
2) 提供施工现场
3) 提供协助配合的义务
4) 提交资金安排计划
5) 终止合同的权利
6) 索赔的权利
1) 遵纪守法
2) 承包商的一般义务
3) 提交履约保证
4) 安全、安保以及环保责任
5) 工程分包
6) 文物保护责任
7) 终止合同的权力
8) 索赔的权力
2) 承包商一般义务
根据合同通用条件的第条规定承包商基本义务主要有
(1) 承包商应根据合同和工程师的指令来施工和修复缺陷。
(2) 承包商应提供合同规定的永久性设备和承包商的文件。
(3) 承包商应提供其实施工程期间所需的一切人员和物品。
(4) 承包商应为其现场作业以及施工方法的安全性和可靠性负责。
(5) 承包商为其文件临时工程以及永久设备和材料的设计负责但不对永久工程的设计或规范负责除非有明确规定。
(6) 工程师随时可以要求承包商提供施工方法和安排等内容如果承包商随后需要修改应事先通知工程师。
本款还规定了另一种情况即如果合同要求承包商负责设计某部分永久工程承包商执行该设计的程序如下
①承包商应按合同规定的程序向工程师提交有关设计的承包商的文件。
②这些文件应符合规范和图纸并用合同规定的语言书写这些文件还应包括工程师为了协调所需要的附加资料。
③承包商应为设计的部分负责并在完成后该部分设计应符合合同规定这部分应达到的目标。
④在竣工检验开始之前承包商应向工程师提交竣工文件和操作维护手册以便雇主使用不提交这些文件该部分工程不能认为完工和验收。
4、FIDIC施工合同条件中质量、进度及支付管理的内容有哪些
1施工阶段的质量管理
1) 承包商的质量管理体系
2) 施工放线
3) 工艺、材料、设备质量控制
4) 对承包人施工设备的管理
2承包商提交施工进度计划
1) 承包商提交计划
2) 计划包含的内容
3) 进度计划的确认。
FIDIC施工合同中支付一般有三个阶段开工前雇主可能向承包商支付预付款(动员预付款)在施工中支付进度款在工程通过了竣工检验后进行竣工结算和最终结算。
1期中支付
1) 预付款
2) 用于永久工程的设备和材料预付款
3) 暂定金
4) 计日工费
5) 支付款的调整
6) 保留金
7) 进度款的支付
2竣工结算
1) 承包商报送竣工报表
2) 竣工结算与支付
3最终结算
5、FIDIC施工合同条件中规定的争议解决的方式有哪几种
FIDIC施工合同条件中规定的争议解决的方式有
(1) 提交工程师决定。
(2) 提交争端裁决委员会决定。
(3) 双方协商。
(4) 仲裁。
6、什么叫不可抗力合同中规定的不可抗力的内容有哪些其风险如何承担
不可抗力
1) 不可抗力的范围
通用条件第条规定施工中的不可抗力是指某种异常事件或情况这些包括
(1) 一方无法控制的。
(2) 双方在签订合同前不能对之进行合理准备的。
(3) 发生后该方不能合理避免或克服的。
(4) 不能主要归因于他方的。
只要满足上述(1)~(4)项的条件不可抗力可以包括但不限于下列各种异常事
件或情况
①战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行为。
②叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权或内战。
③承包商人员和承包商及其分包商的其他雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工。
④战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染但可以因承包商使用此类军火、炸药、辐射或放射性引起的除外。
⑤自然灾害如地震、飓风、台风或火山活动。
2) 不可抗力发生后各方的工作
(1) 通知对方。若一方遇到不可抗力后导致其无法履行合同则应在14天内通知对方并说明哪些义务不能履行发出通知后该方可以免于此义务的履行。
(2) 采取措施减少损失。发生不可抗力后各方应采取措施将此事件造成的损失降到最低程度包括自己的和对方的。若不可抗力事件结束了一方应向另一方发出通知这一条规定是基于合同双方在诚信的原则下面应有的义务我国的合同法也有这样的规定。
3) 不可抗力的后果及处理
(1) 承包的索赔。
(2) 对分包商的影响。
(3) 不可抗力致使合同无法履行的处理。
第七章：工程合同变更管理
1、简述工程变更的含义与特点
广义的工程变更包含合同变更的全部内容如工程实施中形式的变更工程量清单数量的增减工程质量要求及相关技术标准的变动法律的调整以及合同条件的修改等。
狭义的工程变更只包括传统的以工程变更形式变更的内容如建筑物标高的变动道路线形的调整施工技术方案的变化等。特点
(1) 工程变更是指导致对项目初始范围实施时间或价款调整的任何事件。
(2) 工程变更是指对工程初始范围的所有改变。
(3) 工程变更是指增减原合同范围或是影响完成原合同范围的时间和成本的更改或项目工序的改变。
(4) 工程变更是指以下事件中的任何一项
(a)合同中包括的任何工作内容的数量的改变(但此类改变不一定构成变更)
(b)任何工作内容的质量或其他特性的改变
(c)任何部分工程的标高位置和(或)尺寸的改变
(d)任何工作的删减但要交他人实施的工作除外
(e)永久工程所需的任何附加工作生产设备材料或服务包括任何有关的竣工试验钻孔、其他试验和勘探工作
(f)实施工程的顺序或时间安排的改变。
2、简述工程变更的分类
(1) 设计变更。
(2) 施工措施变更。
(3) 计划变更。
(4) 条件变更。
(5) 新增工程。
3、分析不同类型工程变更之间的相互衍生关系
4、简述工程变更的生成因素
5、分析合同主体各方在工程变更活动中的特点及其权利义务关系。
监理工程师
(1) 在专用条款授权的范围和规定的时限内审批承包人提出的工程变更建议书。
(2) 监理工程师有义务独立地向发包人提出工程变更建议。
(3) 监理工程师有权利分享其所提出的工程变更给发包人带来的收益分享方式
及比例由双方在专用条款中约定
承包人
(1) 承包人有义务独立地向监理工程师或发包人提出工程变更建议。
(2) 承包人有权利分享其所提出的工程变更给发包人带来的收益分享方式及比例由双方在专用条款中约定。
发包人
(1) 在专用条款约定的范围和时限内审批承包人或监理工程师提出的工程变更建议书。若属设计变更则需报设计单位确认后执行。
(2) 对设计单位直接发出的工程设计变更文件应对其进行技术经济评价在专用条款约定的时限内将评价结果反馈回设计单位经设计单位再次确认或修改调整后组织承包人实施。
6、简述工程变更价款的确定方法与程序
四种方法
(1) 采用工程量清单中的综合单价或费率。
(2) 根据工程所在地工程造价管理机构颁布的概预算定额工程量清单项目综合单价定额或工程量清单项目工料机消耗量定额确定。
(3) 根据现场施工记录和承包商实际的人工、材料、施工机械台班消耗量以及投标书中的工料机价格管理费率和利润率综合确定。
(4) 采用计日工方式。此方式适用于规模较小工作不连续采用特殊工艺措施无法规范计量以及附带性的工程变更项目。合同中未包括计日工清单项目的不宜采用计日工方式。
程序
(1) 该项工作测出的数量变化超过工程量表或其他资料表中所列数量的10%以上。
(2) 此数量变化与该项工作上述规定的费率的乘积超过中标合同金额的%。
(3) 此数量变化直接改变该项工作的单位成本超过1%。
(4) 合同中没有规定该项工作为“固定费率项目”
7、简述工程变更分类管理的意义
①重大变更②重要变更③一般变更
8、简述工程变更控制系统的组成
根据系统工程原理和建设项目工程变更的特点建设项目工程变更控制系统一般由以下8个子系统构成分别为
①变更生成系统
②变更评审系统
③变更决策系统
④变更发布系统
⑤变更执行系统
⑥变更监督系统
⑦变更预警系统
⑧变更绩效评估系统。
9、简述工程变更管理与工程索赔管理的区别与联系
10、结合具体工程案例，构建一个业主方的工程变更控制系统
第八章
1、风险管理的任务是什么
(1) 识别与评估风险。
(2) 制定风险处置对策和风险管理预算。
(3) 制定落实风险管理措施。
(4) 风险损失发生后的处理与索赔管理
2、建设工程合同中存在哪些风险
(1) 政治风险。如政局的不稳定性战争状态、动乱、政变国家对外关系的变化国家政策的变化等。
(2) 法律风险。如法律修改但更多的风险是法律不健全有法不依、执法不严对有关法律理解不当以及工程中可能有触犯法律的行为等。
(3) 经济风险。如国家经济政策的变化、国家经济发展状况、产业结构调整、银根紧缩、物价上涨、关税提高、外汇汇率变化、通货膨胀速度加快、金融风波等。
(4) 自然风险。如地震、台风、洪水、干旱反常的恶劣的雨、雪天气特殊的、未探测到的恶劣地质条件如流沙、泉眼等。
(5) 社会风险。包括宗教信仰的影响和冲击、社会治安的稳定性、社会的禁忌、劳动者的文化素质、社会风气等。
(6) 合同风险。由于合同条款的不完备或合同欺诈导致合同履行困难或合同无效。
(7) 人员风险。这是主观风险是关系人恶意行为、不良企图或重大过失造成的破坏。
3、我国工程建设中常采用的工程担保有哪几种
1) 保证
2) 抵押
3) 质押
4) 留置
5) 定金
6) 反担保
4、简述工程建设中常用工程担保的主要内容
1担保保证是指保证人和债权人约定当债务人不履行债务时保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
2) 抵押抵押是指债务人或者第三人不转移对所拥有财产的占有将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时债权人
3) 质押质押是指债务人或者第三人将其质押物移交债权人占有将该物作为债权的担保。债务人不履行债务时债权人有权依法从将该物折价或者拍卖、变卖的价款中优先受偿。
4) 留置留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产债务人不按照合同约定的期限履行债务的债权人有权依法留置
5) 定金当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的无权要求返还定金
6) 反担保第三人为债务人向债权人提供担保时可以要求债务人提供反担保也就是要求被担保人向担保人提供一份担保。反担保方式既可以是债务人提供的抵押或者质押也可以是其他人提供的保证、抵押或者质押。
5、我国工程建设中常采用工程保险有哪几种
1) 按保险标的分类建筑工程一切险
安装工程一切险
机器损失保险
船舶建造险
2) 按工程建设所涉及的险种分类
(1) 建筑工程一切险
(2) 安装工程一切险
(3) 第三方责任
(4) 雇主责任险
(5) 承包商设备险
(6) 意外伤害险
(7) 执业责任险
3) 按主动性、被动性分类
(1) 强制性保险
(2) 自愿保险
4)按单项、综合投保分类
(1) 单项保险
单项保险是在一个工程项目的多个可保标的中对其中一个标的进行投保以及对多个标的分别投保的方式。
(2) CIP保险
CIP是英文Controlled Insurance Programs 的缩写有人译为受控保险计划也有人翻译为投保工程一切险其实质是“一揽子保险”。
6、工程保险与工程担保有何区别与联系
7、常用的风险处置措施及适用范围是什么
风险处置措施
1) 风险回避
范围某风险所致的损失频率和损失幅度都相当高。
应用其他风险管理方法的成本超过了其产生的效益时。
2) 风险控制
3) 风险转移
4) 风险保留
范围(1) 处理风险的成本大于承担风险所付出的代价。
(2) 预计某一风险造成的最大损失项目可以安全承担。
(3) 当风险降低、风险控制、风险转移等风险控制方法均不可行时。
(4) 没有识别出风险错过了采取积极措施处置的时机。
8、我国工程保险发展的重点和难点是什么
单项选择题
1、监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求（A）赔偿损失。
A. 建设单位
B. 监理单位
C. 监理工程师
D. 项目经理
2、组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（C ）。
A. 合同专用条款
B. 投标书
C. 协议书
D. 合同标准条款
3、承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（D）。
A. 应从委托人方获得附加监理酬金
B. 应从委托人方获得额外监理酬金
C. 应从承包方获得合理化建议的奖金
D. 不应从任何一方获得额外奖励或酬金
4、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（C ）。
A. 正常工作
B. 附加工作
C. 额外工作
D. 意外工作
5、依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（ D ）。
A. 工程总投资超过预期金额
B. 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
C. 承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长
D. 监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
6、监理合同示范文本规定，（D）属于监理服务的额外工作。
A. 由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间
B. 合同内约定由委托人承担的义务经过协商改由监理单位承担
C. 应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作
D. 出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作
7、监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由（A）。
A.监理单位承担
B.承包商承担
C.委托人补偿属于附加监理费用
D.委托人补偿属于额外监理费用
8、监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按（D ）计算设施使用补偿费。
A. 补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间
B. 补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间×设备折旧率
C. 补偿金额=设备原值×设备折旧率+管理费
D. 补偿金额=设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限比例+管理费
多项选择题（两个或两个以上符合题意，至少有一个错项）
1、监理委托合同中，属于委托人权利有（ABE）。
A. 规划设计决定权
B. 工程设计变更审批权
C. 实施项目的质量监督控制权
D. 工程建设有关协作单位协调主持权
E. 生产工艺设计认定权
2、委托人在监理合同中的委托工作内容可以是（BD）。
A. 完成设计任务
B. 制定特殊工艺的质量标准
C. 编制施工组织设计
D. 监督工程施工质量
E. 负责采购设备
3、监理单位的义务包括（CDE）。
A. 选择承担工程项目建设的实施单位
B. 与承包商签订施工合同
C. 公正地维护有关各方的合法权益
D. 不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
4、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（AE）。
A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作
B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长
C. 原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担
D. 应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E. 不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作
5、因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是（CE ）。
A. 按工程实际受到的损害计算
B. 按委托人认为所受到的损害计算
C. 按实际损害计算一定比例的赔偿金
D. 监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额
E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
6、按照监理合同示范文本的规定，委托人对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，（BDE）
A. 发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表
B. 及时地发出异议通知书
C. 按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款
D. 按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金
E.拖延支付时需补偿对方逾期付款的利息
一、名词解释
1.合同争议：所谓合同争议又称合同纠纷是指合同当事人之间对合同履行的情况和不履行或者不完全履行合同的后果产生的各种纠纷。
2.和解和解是指合同当事人发生争议后在没有第三方介入的情况下在自愿互谅的基础上就已经发生的争端进行商谈并达成协议自行解决争议的一种方式。
3.调解调解是指合同当事人于争议发生后在第三方的主持下在查明事实和分清是非的基础上根据事实和法律通过说服引导促进当事人互谅互让友好地在自愿的基础上达成协议从而公平、合理地解决争议的一种方式。
4.仲裁是指争议双方将争议事项提交仲裁机构后由仲裁机构在查清事实明确是非分清责任的基础上组织合同双方当事人通过自愿协商互谅互让、依法达成和解的一种仲裁活动。
5.一次裁决原则一次裁决原则：所谓一次裁决又称一裁终局是指仲裁机构对合同争议实行一裁终审制即裁决一经作出就具有法律效力当事人必须执行不得申请复议也不得另行向人民法院起诉。
6、仲裁协议是指双方当事人在自愿、协商、平等互利的基础之上将他们之间已经发生或者可能发生的争议提交仲裁解决的书面文件，是申请仲裁的必备材料。
7、合同争议诉讼所谓合同争议诉讼是指人民法院根据合同当事人的请求在所有诉讼参与人的参加下审理和解决合同争议的活动以及由此而产生的一系列法律关系的总和。它是民事诉讼的重要组成部分是解决合同纠纷的一种重要方式。。
8、诉讼代理人：是指以当事人一方的名义，在法律规定内或者当事人授予的权限范围内代理实施诉讼行为，接受诉讼行为的人。
二、简答题
1、合同争议产生的原因有哪些
1) 因合同订立引起的争议
1) 因合同主体不合法而引起的争议。
(2) 因合同内容引起的争议。
3) 因代签合同引起的争议。
(4) 因合同订立程序不合规定而引起的争议。
(5) 因合同订立的形式产生的争议。
2) 因合同履行发生的争议
合同订立后因一方或者双方不履行合同或者不适当履行合同而发生的争议。这类合同争议主要有
(1) 违反合同不交货产生的争议。
(2) 不按合同规定收货引起的纠纷。
(3) 不按合同规定的数量交货(不交、多交或者少交)而引起的争议。
(4) 不按合同规定的质量条件履行合同而发生的争议。
3) 因变更或者解除合同而产生的合同争议
在实践中往往有许多原因使合同发生变更有的是原订合同主体因为关、停、并、转或者分立发生变更后合同规定的义务由谁履行由此产生争议有的是因合同内容经协商变更后一方又反悔从而引起争议等。
2、和解与调解应遵守的原则是什么
答：1自愿原则
2依法原则
3公平、公正原则
4制作和使用调解书原则
3.仲裁的基本原则、一般程序是什么
答：原则：(1)自愿原则。(2)仲裁独立原则。(3)根据事实，符合法律规定，公平合理解决经济纠纷原则。
一般程序：1、签订仲裁协议；2、提交仲裁申请；3、选定仲裁员；4、仲裁庭开庭仲裁；5、仲裁庭制作并送达裁决书；6、申请人民法院强制执行。
1.试述合同信息管理的特点
答：1.合同管理的复杂性2.合同管理的协作性3.合同管理的风险性4.合同管理的动态性
2.如何进行施工合同的结构分解
答：(1)保证施工合同条件的系统性和完整性。施工合同条件分解和结果应包含所有的合同要素，这样才能保证应用这些分解结果时，能等同于应用施工合同条件。(2)保证各分解单元间界限清晰、意义完整、内容大体上相当，这样才能保证应用分解结果明确、有序且各部分工作量相当。(3)易于理解和接受，便于应用，即要充分尊重人们已经形成的概念和习惯，只在根本违背合同原则的情况下才作出更改。(4)便于按照项目的组织分工落实合同工作和合同责任。
3、简述工程质量控制程序
答：工程项目施工过程中，为了保证工程施工质量，应对工程建设对象的施工生产进行全过程、全面的质量监督、检查与控制，即包括事前的各项施工准备工作质量控制，施工过程中的控制，以及各单项工程及整个工程项目完成后，对建筑施工及安装产品质量的事后控制。
4、简述工程进度控制程序
审批承包人的工程总进度计划, 要求承包人编制年度、月进度计划, 要求承包人编制单项工程进度计划, 进度计划的审核与调整5、简述工程价款控制程序
工程款(进度款)支付的程序与责任
①在确认计量结果后14天内发包人应向承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款与工程款(进度款)同期结算。
②调整的合同价款、工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款应与工程款(进度款)同期调整支付。
③发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款)承包人可向发包人发出要求付款的通知发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款可以与承包人协商签订延期付款协议经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15 天起计算应付款的贷款利息。
④发包人不按合同约定支付工程款(进度款)双方又未达成延期付款协议导致施工无法进行承包人可停止施工由发
包人承担违约责任。
6、试述合同控制程序和方法
7、如何进行工程合同信息管理系统统计
1.简述索赔的含义、分类及特点
索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。
常见的分类方式有按照索赔的目的分类，按索赔的依据分类，按索赔的业务性质分类和按索赔的处理方式分类
(1)索赔是双向的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以向承包人索赔。
(2)只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔。
(3)索赔是一种未经对方确认的单方行为。
2.简述索赔与反索赔的一般程序及其报告的内容
3.项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合
同仲裁委员会进行调解或仲裁。在整个索赔过程中，遵循的原则是索赔的有理性、索赔依据的有效性、索赔计算的正确性。
（１）总论部分（２）根据部分（3）计算部分（4）证据部分
4.分析交叉延误条件下工期和费用补偿的相关情况。
交叉延误当两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合时称为交叉延误。由于工程项目是一个复杂的系统工程影响因素众多常常会出现多种原因引起的延误交织在一起这种交叉延误的补偿分析比较复杂。但这种情况与实际相符合实际中单一延误和共同延误情况出现相对较少。对于交叉延误是否可以索赔可能会出现以下几种情况如图所示。具体分析如下
①在初始延误是由承包商原因造成的情况下随之产生的任何非承包商原因的延误都不会对最初的延误性质产生任
何影响直到承包商的延误缘由和影响已不复存在。因而在该延误时间内业主原因引起的延误和双方不可控制因素引起的延误均为不可索赔延误。见图中的(1)~(4)。书P146
②如果在承包商的初始延误已解除后业主原因的延误或双方不可控制因素造成的延误依然在起作用那么承包商
可以对超出部分的时间进行索赔。在图中(2)和(3)的情况下承包商可以获得所示时段的工期延长并且在图中(4)等情况下还能得到费用补偿。
③反之如果初始延误是由于业主或工程师原因引起的那么其后由承包商造成的延误将不会使业主摆脱(尽管有时
或许可以减轻)其责任。此时承包商将有权获得从业主的延误开始到延误结束期间的工期延长及相应的合理费用补偿见图中的(5)~(8)所示。
④如果初始延误是由双方不可控制因素引起的那么在该延误时间内承包商只可索赔工期而不能索赔费用见
图中的(9)~(12)。只有在该延误结束后承包商才能对业主或工程师原因造成的延误进行工期和费用索赔见图
中的(12)所示。
4、简述索赔费用的组成及计算方法
1.索赔款的主要组成部分：直接成本、间接成本和利润。
2.工期索赔的计算：比例法、相对单位法、网络分析法、平均值计算法、其他方法。
3.费用索赔计算
1)总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值；
2)分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。
特点：比前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进一步分析提供依据，应用面广。
3)因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为若干因素指标连乘形式。
5、辨析索赔和反索赔的关系
索赔与反索赔的关系
(1) 索赔与反索赔是完整意义上索赔管理的两个方面
即在合同管理中既要作好索赔工作又应作好反索赔工作以最大限度维护自身利益。
索赔表现为当事人自觉地将索赔管理作为工程及合同管理的重要组成部分
成立专门机构认真研究索赔方法总结索赔经验不断提高索赔成功率在工程实施过程中能仔细分析合同缺陷主动
寻找索赔机会为己方争取应得的利益,而反索赔在索赔管理策略上表现为防止被索赔不给对方留下可以索赔的漏洞使对方找不到索赔机会。在工程管理中体现为签署严密合理、责任明确的合同条款并在合同实施过程中避免己方违约。在反索赔解决过程中表现为当对方提出索赔时对其索赔理由予以反驳对其索赔证据进行质疑指出其索赔计算的问题以达到尽量减少索赔额度甚至完全否定对方索赔要求的目的。
(2) 索赔与反索赔是进攻与防守的关系
如果把索赔比作进攻那么反索赔就是防御没有积极的进攻就没有有效的防御同样没有积极的防御也就没有有效的进攻。在工程合同实施过程中一方提出索赔一般都会遇到对方的反索赔对方不可能立即予以认可索赔和反索赔都不太可能一次成功合同当事人必须能攻善守攻守相济才能立于不败之地。
(3) 索赔与反索赔都是双向的合同双方均可向对方提出索赔与反索赔
由于工程项目的复杂性对于干扰事件常常双方都负有责任所以索赔中有反索赔反索赔中又有索赔。业主或承包商不仅要对对方提出的索赔进行反驳而且要防止对方对己方索赔的反驳。反索赔是指一方提出索赔时另一方对索赔要求提出反驳、反击防止对方提出索赔不让对方的索赔成功或全部成功并借此机会向对方提出索赔以保护自身合法利益的管理行为。
6、什么叫索赔事件常见的索赔事件有哪些
索赔事件
1) 定义
索赔事件又称干扰事件是指那些使实际情况与合同规定不符合最终引起工期和费用变化的那类事件。不断地追踪、监督索赔事件就是不断地发展索赔机会。
在工程建设合同履行的实践中常见的索赔事件如下。
(1) 业主未按合同规定的时间和数量交付设计图纸和资料未按时交付合格的施工现场及行驶道路、接通水电等
造成工程拖延和费用增加。
(2) 工程实际地质条件与勘察不一致。
(3) 业主或工程师变更原合同规定的施工顺序打乱了工程施工计划。
(4) 设计变更、设计错误或业主、工程师错误的指令或提供错误的数据等造成工程修改、返工、停工或窝工等。\
(5) 工程数量变化使实际工程量与原定工程量不同。
(6) 业主指令提高设计、施工、材料的质量标准。
(7) 业主或工程师指令增加额外工程。
(8) 业主指令工程加速。
(9) 不可抗力因素。
(10) 业主未及时支付工程款。
(11) 合同缺陷如条款不完善、错误或前后矛盾双方就合同理解产生争议。
(12) 物价上涨造成材料价格、工人工资上涨。
(13) 国家政策、法令修改如增加或提高新的税费、颁布新的外汇管制条例等。
(14) 货币贬值使承包商蒙受较大的汇率损失等。
7、简述工期索赔的分类及处理
(1)索赔目的分类: 工期索赔经济索赔(2)索赔处理分类：单项索赔综合索赔(3)索赔对象分类：索赔是指承包商向业主
提出的索赔。
处理
1．单项索赔单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起单项索赔是施工索赔通常采用的方式。它避免了多项索赔的相互影响制约，所以解决起来比较容易。
2．综合索赔综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 Ａ．20万元Ｂ．10万元 Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同
C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—② 14、承包人（） A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。 Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件
工程项目与合同管理期末考试 一、单选题（1*20=20分）： 1、在下列合同中，（）合同是可变更 的合同。答案：C A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B以合法活动掩盖非法目的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的 2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用 （）° A总价可调合同 B总价不可调合同C单 价合同 D成本加酬金合同答案：B 3、根据我国《施工合同文本》规定，对于具 体工程的一些特殊问题，可通过（） 约定承发包双方的权利和义务。 A通用条款B专用条款C监理 合同D协议书答案：B 4、一般认为，投标是一种（）° A履约B要约C要约邀请D竞拍行为答案：B 5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某 合同的诉讼时效进行到 20个月时，发生中止是由，该是由持续 5个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（）° A 9个月 B 6个月 C 4个 月 D 2个月答案：C 6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内 （）天发岀招标通知书。 A5 B7 C9 D15 答案：B 7、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件 发生（）内，承包人应向工程师发岀 索赔意向通知。 A 14 B10 C 28 D56 答案：C 8、下列建设工程施工合同文件岀现矛盾时, 应优先考虑执行的是（)° A工程量清单B工程预算书C工程变更协 议书D施工图纸答案：C 9、对于执行政府定价或政府指导价的合同， 如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物 的价格发生变化时，则（)° A无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行 B无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行C遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按 原价执行D遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按 新价执行答案：D 10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分 为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）° A （1）（2）（3） B （3）（2）（1） C （2）（ 3）（1） D （ 2）（ 1）（ 3）答案：B 11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成 立的是（） A建设单位未及时供应施工图纸 B施工单位施工机械损坏 C业主原因要求暂停全部项目施工 D因设计变更而导致工程内容增加答案：B 12、在投标报价程序中，在调查研究，收集信 息资料后，应当（）° A对是否参加投标作岀决定B确定投标方案 C办理资格审查 D进行投标计价答案：A 13、唱标按送达投标书的（）顺序进行。 A先后 B逆 C任意 D无相关规定 答案：A 14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国 家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投 资或国家融资的项目，其重要设备材料的采 购，单项合同估算价格在（） 万元人民币以上时，必须进行招标。 A3000 B1000 C100 D50 14 答案：C 15、投标人少于（）的，招标人 应当依照《中华人民共和国招投标法》重 新投标。 A3 B4 C5 D10 15 答案：A 16、关于投标报价策略论述正确的有 （）° A工期要求紧但支付条件理想的工程应较大幅度提高报价 B施工条件好且工程量大的工程可适当提高报 价 C 一个建设项目总报价确定后，内部调整时， 地基基础部分可适当提高报价 D当招标文件部分条款不公正时，可采用增加建议方案法报价16答案：C
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 http://biz.doczj.com/doc/b910998523.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是
B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
建设工程合同管理作业题库 1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是( ) A、总价合同 B、单价合同
D、成本加酬金合同 某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 Ａ．20万元Ｂ．10万元 Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。
B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为，从（）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的 允许磅差范围内。采购方应（）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商 （） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由（）决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在（）合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以 ( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成
建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料
（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料
A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料
建设工程合同管理试卷 一、单项选择题1、公开招标是指（ B ）。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 2、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（ B ）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 3、按照承包工程计价方式分类不包括（ D ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 4、下列不是合同价款应规定的内容的是（ D ）。 A.计算方式 B.结算方式 C.价款的支付期限 D.价款支付日期 5、建设工程总承包合同的履行不包括（ A ）。 A.合同应明确双方责任 B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 C.总承包单位可以按合同规定对工程工程进行分包，但不得倒手转包 D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可 6、建设工程工程一般应采用（ A ）。 A.公开招标方式 B.邀请招标
C.有限招标 D.其他组织招标 7、资格预审程序中应首先进行（ C ）。 A.资格预审资料分析 B.发出资格预审通知书 C.发布资格预审通告 D.发售资格预审文件 8、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ B ），并标明排列顺序。 A.l－2人 B.l－3人 C.1－4人 D.1－5人 9、招标人与中标人签订合同后（ C ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 10、建设工程合同的最基本要素是（ A ）。 A.标的 B.承包人和发包人 C.时间 D.地点 11、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（ D ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.邀请合同 12、下列不属于工程合同的付款阶段的是（ D ）。 A.预付款 B.工程进度款 C.退还保留金 D.价格调整条款 13、下列不属于完善合同条件问题的是（ B ）。 A.关于工程交付 B.工程量及价格单 C.关于合同图纸 D.关于施工占地 14、建设工程的建设合同大体上不包括（ D ）阶段。
单项选择题 1、建设工程施工合同法律关系的客体是（）。 A．物 B．施工 C．行为 D．智力成果 2、下列关于代理的叙述，不正确的是（）。 A．代理的民事责任由被代理人承担。 B．代理人以自己的名义实施代理行为 C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D．代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示 3、下列选项中不可作为抵押物的是（）。 A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B．土地所有权 C．抵押人所有的机器设备交通工具 D．抵押人的房屋及地上附着物 4、根据我国《担保法》的规定，保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。 A．合同 B．连带责任保证 C．法律 D．一般保证 5、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。 A．业主 B．承包人 C．监理人 D．发包人 6、公证机关进行公证一般适用（）原则。 A．公平 B．诚实信用 C．自愿 D．公开 7、订立合同过程中，（）不是要约邀请。 A．中标通知书 B．招标公告 C．商业广告 D．寄送的价目表
8、要约的撤回应在（）取消要约的意思表示。 A．签订合同之前 B．合同成立之后 C．要约发生法律效力之前 D．要约发生法律效力之后 9、对格式条款的理解发生争议的，对格式条款有两种以上理解时，应当作出（）的解释。 A．有利于格式条款提供一方 B．不利于格式条款提供一方 C．不利于格式条款接受一方 D．格式条款无效 10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，应承担（）责任。 A．违约 B．隐瞒 C．缔约过失 D．违法 答案：1、C 2、B 3、B 4、B 5、B 6、C 7、A 8、C 9、B 10、C 单项选择题 1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，法律规定其撤销权消灭。 A．1年 B．2年 C．3年 D．5年 2、建设工程施工合同生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（）的市场价格履行。 A．工程所在地 B．施工单位所在地 C．建设单位所在地 D．合同签订地 3、依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，在合同的交付期限内政府对价格进行调整时，应按照（）计价。 A．原价格 B．交付时的价格 C．原价格和交付时价格中的较高者 D．原价格和交付时价格中的较低者
浙江省2010年7月高等教育自学考试工程招投标与合同管理试题 课程代码：03941
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.由三家以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位择优选定建筑施工企业，并与其签订承包合同，此种承包方式称为( ) A.联合承包 B.指定承包 C.协议承包 D.招标承包 2.施工总承包企业资质分为_____个等级。( ) A.1 B.2 C.3 D.4 3.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于( ) A.要约邀请 B.要约引诱 C.要约 D.承诺 4.属于建设工程投标人的权利是( ) A.确定自己的投标报价 B.接受招标投标管理机构监督 C.保证投标文件的真实性 D.对投标文件中的有关问题进行答疑 5.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。( ) A.现场管理费 B.工程建设费 C.风险金 D.税金 6.下列哪种情况应作废标处理？( ) A.投标文件中大写金额与小写金额不一致 B.总价金额与单价金额不一致（单价金额小数点无明显错误） C.投标书未密封 D.投标报价与标底不一致 7.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____内订立书面合同，合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。( ) A.15日 B.20日 C.25日 D.30日 8.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投票书，并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为( )
单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题) 1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（ ）。 (A) 屋面防水工程10年 (B) 外墙装修工程8年 (C) 基础及主体结构30年 (D) 供热工程4个采暖期 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C 解答参考： 2. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。 (A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延 (B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延 (C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延 (D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 3. 在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（）。 (A) 承包人明确表示不再履行合同义务的 (B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的 (C) 将承包的建设工程违法分包的 (D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（）。 (A) 提前24h书面通知工程师来参加验收 (B) 提前24h电话通知工程师来参加验收 (C) 提前48h书面通知工程师来参加验收 (D) 提前48h电话通知工程师来参加验收 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C
解答参考： 5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 监理人 (D) 设计人 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（）。 (A) 由双方协商处理 (B) 无效 (C) 按合同约定处理 (D) 有效 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：D 解答参考： 7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（）。 (A) 在4h内以书面形式通知工程师 (B) 在8h内以书面形式通知工程师 (C) 在12h内以书面形式通知工程师 (D) 在24h内以书面形式通知工程师 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 工程师 (D) 设备供应商 你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 9. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人在收到竣工结算价款后，应
2015年建设工程合同管理押题试题及答案(3) 2015年5月14日来源：233网校评论分享到我的做题记录 本文导航 ?第1页：单选题1-50 ?第2页：多选题51-80 ?第3页：单选题答案及解析 ?第4页：多选题答案及解析 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．保证合同生效后，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。 A．3个月 B．6个月 C．1年 D．2年 2．下列财产中，不得作为抵押物的是（）。 A．土地所有权 B．抵押人所有的机器、交通运输工具 C．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 D．抵押人所有的房屋和其他地上定着物 3．建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失和费用负责赔偿。 A．盘点时发现的短缺 B．设计错误 C．不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件 D．自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化等原因 4．在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。 A．发包人 B．承包人 C．业主 D．监理单位 5．要确立一种公平、公正、公开的合同订立制度，合同形成过程的程序要求的是（）。 A．项目法人负责制 B．招标投标制
C．工程监理制 D．合同管理制 6．保证这种担保方式必须由（）作为保证人。 A．代理人 B．第三人 C．本人 D．抵押人 7．投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（）之日起算。 A．提交投标文件的截止 B．中标人的确定 C．建设工程的开始 D．担保人进行担保 8．保证合同不包括（）。 A．保证方式 B．保证的期间 C．保证担保范围 D．保证人的信誉 9．意外伤害保险费由（）支付。 A．被保险人 B．施工单位 C．发包商 D．保险人 10．投标人须知不包括（）。 A．前附表 B．正文 C．合同条款 D．附表格式 11．取得（）的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外)。 A．工程设计专业资质 B．工程设计综合资质 C．工程设计行业资质 D．工程设计专项资质 12．关于担保方式的说法，错误的是（）。 A．保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为 B．留置是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定
第二部分建设工程合同管理建设工程合同管理模拟试题一一、单项选择题(共50题，每题1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1．可撤销的合同在撤销前，属于 ( ) 合同。 A ．效力待定 B ．有效 C ．不确定 D ．无效 2．担保方式中的保证要求 ( ) 订立书面保证合同。 A ．主合同当事人 B ．保证人和债务人 C ．债权人和债务人 D ．保证人和债权人 3．合同法律关系的客体是指 ( ) 。 A ．双方的权利 B ．双方的义务 C ．标的 D ．当事人 4．监理招标宜采用 ( ) 的方式招标。 A ．邀请招标 B ．竞争性招标 C ．公开招标 D ．直接发包 5．撤回要约通知应在 ( ) 到达对方。 A ．对方发生承诺之前 B ．对方承诺到达要约人之前 C ．对方承诺生效之后 D ．要约到达对方之前 6．在邀请招标中，邀请对象的数目不应少于( ) 家。 A ．3 B ．4 C ． 5 D ， 6 7．执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物时，恰遇政府指导价格上涨, 应按 ( ) 执行。 A ．当地市场价格 D ．原价和新价的平均价格 C ．原价格 D ．新价格 8．当事人行使不安抗辩权的法律效果是( ) 。 A ．中止履行合同 B ．恢复履行合同 C ．解除合同 D ．终止合同 9．债权人决定将其债权转让给第三入时，( ) 。 A ．需经对方同意 B ．不需对方同意，但要办理公证 C ．不需对方同意，但应通知对方 D ．不需对方同意，也不必通知对方 10．设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( ) A ．投标须知 B ．项目说明书 C ．合同条件 D ．工程量清单 11．建设工程委托监理合同的标的是 ( ) 。 A ．建设工程 B ，监理服务 C ．货币 D ．监理规划 12．“建设工程委托监理合同”属于 ( ) 。
武汉工程大学自考助学班2013-2014年第1学期推荐课课程考试试卷《土木工程合同管理》课程考试试卷(B卷) 教学部门：专业班级： 学生姓名：学号： 考试方式：（开卷、闭卷） 题号一二三四五…总分签名 题分20 20 20 40 得分 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 得分评卷人 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在 1.关于评标，下列不正确的说法是（）。 A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密 B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数 C.评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平 D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 2.按照承包工程计价方式分类不包括（）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 3.某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（）。 A.费用由工程师承担，工期由承包方承担 B.费用由承包人承担，工期由发包方承担 C.费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D.费用和工期均由承包方承担 4.招标人与中标人应当自中标通知发出之日（）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 5.招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 6.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单
建筑工程合同管理试题 篇一：建设工程合同管理试题及答案 建设工程合同管理考核题 1203 批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写 A4 答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题（共 30 题，每题 2 分，共 60 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1. 一个买卖合同执行的是政府定价，XX年2月1日订立 合同时价格为每千克100元，合同规定XX年4月1日交货，违约金为每千克 10 元，交货后 10 日内付款，但卖方直至 XX 年4月1日交货，而政府定价于 XX年5月1日调整为每千克120元，买方直至 XX年6月1日才付款，买方应当按照每千克（ D）元向卖方付款。 A. C. 120 D. 130 2. 对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（D）。 A. 合法行为 B. 违法行为
C. 自然事件 D. 社会事件 3. 合同法律关系 (A ) ，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A. 主体 B. 客体 C. 内容 D. 事实 4. 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的 法律后果应当由 (B) 承担。 A. 乙项目经理 B. 甲施工企业 C. 建设单位 D. 具体施工人员 5. 能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是 (B) 。 A. 法律关系主体 B. 法律事实 C. 法律关系客体 D. 法律关系内容 6. 在施工合同中， ( D ) 是承包人的义务。 A. 提供施工场地 B. 办理土地征用 C. 在保修期内负责照管工程现场 D. 工程施工期内对施工现场的照管负责 7. 承包人在索赔意向通知提交后的 (B) 天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28 C. 7
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.在下列经济法律关系主体中。（）是法人。 A.公司经理 B.施工企业 C.公司董事长 D.施工队 2.（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的 权利的法律制度。应当遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则。 A. 抵押 B. 担保 C. 质押 D.定金。 3.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。 A.代理人 B.被代理人 C.第三人 D.自己 4.施工企业的项目经理是施工企业的代理人，这种代理是（）代理。 A.委托 B.法定 C.指定 D.再 5.下列关于保证的说法不正确的是（）。 A.保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人 B.保证法律关系包括保证人和被保证人（债务人）两方当事人 C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证 D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任
6.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。 A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程 B.投保人和被保险人是保险合同的当事人 C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保修期满为止 7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。 A.要约到达对方之前 B.对方发出承诺之前 C.对方承诺到达要约人之前 D.对方承诺生效之后 8.对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺，该承诺（）。 A.有效 B.无效 C.要约人未表示不接受有效 D.要约人虽表示接受也无效 9.在下列各种合同中，一般情况下（）的合同有效。 A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认 B.无代理权人订立，被代理人未作表示 C.法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限 D.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认
工程招投标及合同管理试题 一、单选(每题2分)下列各题中,只有一个被选项最符合题意,请将它选出并填入括号内。 1、委托任务并负责支付报酬的一方称（）。 A 承包人 B 发包人 C出资人 D出工人 2、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。 A、 2、 B、 3 C、5 D、7 3、中标的承包商将由（）决定。 A评标委员会 B业主 C上级行政主管部门 D监理工程师 4、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。 A.招标文件中的规定 B.现场考察时招标单位的口头解释 C.招标单位在会议上的口头解答 D.发给每个投标人的书面质疑解答文件 5．单项金额在（）万元以上的设计项目必须招标。 A、50 B. 100 C. 200 D. 3000 6．公开招标在开标时，应当由（） A．招标监督机构主持，所有投标人自愿参加；B．招标监督机构主持，投标人自愿参加；C．招 标人主持，所有投标人均应参加；D．招标人主持，投标人自愿参加 7、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。 A.提供的投标担保有瑕疵 B.货物包装方式不符合招标文件的要求 C.个别地方存在漏项 D.明显不符合技术规格要求 8、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。 A.节省招标费用 B.招标时间短 C.减小合同履行过程中承包违约的风险 D.竞争激烈 9、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。 A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位 10、自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。 A 15天 B 21天 C 30天 D 35天 11、建设工程施工合同的当事人包括( ) A.建设行政主管部门 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 E.材料供应商 12、被宣布为废标的投标书包括（） A投标书未按招标文件中规定封标 B 加盖法人或委托授权人印鉴的标书 C逾期送达的标书 D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书 E 投标人不参加开标会议的标书 二、填空：（每空1分） 1、___ _____是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件. 2、工程承发包方式，是指与双方之间的经济关系形式。 3、建筑市场主体主要有、、 __等。 4、工程监理企业，其资质等级划分为、和丙三个级别。 三解答题 1、必须招标的建设工程项目范围。 2、招标文件的组成部分。 3、评标时投标文件中出现的重大偏差有哪些。
建设工程合同管理课后题和答案 一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、（1）施工招标应具备以下5个条件： 1）招标人已经依法成立。
2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。 3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。 4）有相应资金或资金已经落实。 5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。 （2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下： 1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。 2）建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。 获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。 获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、 （1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人 __”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。 （2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法：