交换机安装工程合同
篇一：络设备采购及安装合同书
络设备采购合同书
甲方（买方）：乙方（卖方）：
经甲、乙双方友好协商络设备的采购达成如下协议，望双方共同遵守。
1.设备品牌、供货数量、规格及报价。
注：除非本合同另有约定，甲方要求乙方提供与本合同项下设备有关的软、硬件产品、附属设施、服务或其他设备正常运转必需的配件时，无需另行支付任何其他费用。 2 、质量要求
设备质量达到或超过国家现行标准。设备质量不符合本合同的规定，甲方有权要求更换不合格的部件或者整台设备，直至取消本合同，乙方应对此承担全部责任并应赔偿甲方因此造成的损失。 3、交货、运输、包装
交货时间：合同签定35日内。履约过程中，甲方可根据需要调整供货时间。乙方应于交货同时提供本合同所要求的设备相关技术文件。运输由乙方负责并承担相应运输费用。设备在运输过程中发生损坏和丢失时，乙方应在甲乙双方协商确定的补货期限内尽快补货。 4、验收
设备到达后，甲方对设备数量清点和包装查验，无论甲方是否对数量和包装进行检验不影响设备的安装，甲方对
外包装检验合格不代表乙方设备质量验收合格。设备在交付甲方使用前非因甲方责任而造成受损或灭失或者造成第三者受损时，由乙方承担相应损失或负责赔偿。 6、付款合同总价：小写：165000元
大写：壹拾陆万伍仟元整
合同总价值的80%（即￥，在本合同生效后三天内由甲方向乙方支付。
合同总价值的18%（即￥，将在整体验收完毕并签署验收合格单后，由乙方开出发票，甲方自收到发票之日起三日内付款。剩余2％设备款（即￥，作为质量保证金，在保修期满且双方无异议的情况下，由甲方质保期满之日起七日内向乙方支付。支付方式：对公转账 7、保修与维护设备质保期为12个月，自双方共同签署验收合格单次日起算。质保期内乙方负责提供设备的免费维修、零部件更换等服务。只要甲方提出质量要求，乙方必须在24小时内给予答复；如甲方认为必要，乙方应在48小时内指派人员到现场解决问题，因此产生的费用由乙方承担。
质保期期内乙方借故推脱或无理由拒绝采购商提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除，若质保金不足以补偿甲方所遭受的损失，甲方有权要
求乙方另行支付不足部分。
质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准，甲方有权退货并向乙方索赔。
质保期过后，乙方对设备的维修、更换服务收取成本费，只要甲方提出书面维修、更换要求，乙方应在三日内给予书面答复，并提供相应服务。 8、质量保证
乙方应保证所提供的设备是全新的、在交付时没有材质或工艺上的缺陷且符合甲方提出的技术标要求；乙方应保证其出售的设备可供正常和恰当地使用，并且在经过正确安装、正常操作和保养的前提下，在设备的寿命期内运转良好；设备的材料和零部件均应符合或优于甲方提出的技术标准及规范。
如果由于工艺的复杂性或或缺陷的复杂性或交付数量巨大或其他甲方认为正当的理由，使得甲方无法在设备调试完成后查验出设备的质量瑕疵，那么，只要甲方在设备验收后的一年中发现乙方提供的设备或其零部件与前述标准或规范不符，甲方仍有权以质量不合格为由要求乙方承担相应质量责任。
12、争议解决及法律适用
本合同未尽事宜或与本合同有关的任何争议，双方友好协商解决，协商不成时任何一方均可以向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。 13、合同的更改
本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见
方为有效，合同的变更部分构成合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。 14、合同生效及其他
本合同一式肆份，自签订之日起生效。
本合同附件包括‘设备基本配置表’为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等效力。
甲方：法定代表人：授权代表：
签订时间：乙方：法定代表人：授权代表：
签订时间：
年月年月日日
篇二：程控交换机安装合同
安装合同
甲方：
乙方：
工程名称：程控交换机安装工程
一、安装地点：甲方单位。
二、工作范围：
1、在总机房内安装上海沪光HJD-80程控交换机一台。程控交换机按4外线和32门内线容量配置，分机可扩至40门。设备按顺序编号、排列顺序。
2、把程控交换机的分机号码开通。
3、程控交换机功能效果调试、机房整理，功能详细情况见附件一。
4、垃圾清理及外运。
三、按装方式：设备由乙方提供并负责安装调试.
四、质量要求：
1．设备必须是正规厂家生产的质量合格、未经使用的全新产品；必须提供产品说明书和质量合格证，经甲方检验合格后方可用于施工。
2．必须按照国家有关规范和标准要求进行施工，并接受甲方的监督。
3．按国家有关规范及甲方要求验收合格。
五、施工准备：
1．根据乙方要求，甲方向乙方提供施工现场的有关情况。
2．免费提供施工现场用电、水和存放材料、工具场所。
3．合同生效后2日内，甲乙双方按照总体施工要求，进行现场详细勘察，研究确定具体施工办法。
六、施工要求：
1．乙方的分项施工、安装，须提前通知甲方，及时邀请或甲方随时到施工现场进行检查和监督，乙方应认真听取和采纳甲方的意见和建议。
2．施工材料、工具堆放不得影响交通；乙方人员及进出甲方的车辆、物资，必须服从甲方的管理、要求和检查。
3．因施工需要，造成建筑特、设施、设备等的损坏，
乙方负责恢复原状；出现特殊情况，经甲乙双方协商后妥善处理。
4．垃圾要及时清理和外运。
七、工期：自XX年6月日开工，于XX年6月日全部完成（如遇有不可抗力事件，工期顺延）。
八、工程价款：
工程款造价xxx元。
详细设备配置及详细报价单见附件二.
施工部分：设备材料含普税，免费送货上门并安装调试。
九、工程款支付方式：设备到达甲方地点付80%，安装完毕后结20%工程款。
十、保修要求：设备质保期为验收合格后二年，质保期内乙方负责免费维修和更换零部件，如出现问题乙要及时处理，超过保修期或保修范围的按成本价收取。附售后服务承诺书一份（见附件三）。
十一、工程按装期间所发生的一切事故责任，由乙方全部负责。
十二、违约责任，按《中华人民共和国合同法》有关规定和本合同规定解决。
十三、不可抗力事件的处理，甲乙方双协商解决。
十四、双方在执行合同中发生的一切争议首先通过协商解决；如协商不成，通过仲裁机构或人民法院解决。
十五、本合同一式四份，甲乙双方各二份。附件作为本合同的组成部分。
甲方（章）：乙方（章）：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日
篇三：程控交换机安装协议书
程控交换机安装协议书
甲方：（以下简称）
乙方：（以下简称）
甲方根据乙方的委托维护一个电话交换系统，为明确双方的权利和责任。根据中华人民共和国《合同法》和《技术合同》签定本协议。
一、项目及名称
公司内部交换机系统。松下TDA200 24门外线 72门分机。每门分机每月维护单价元，一年维护总价 5760 元。优惠价：4200元，人民币（大写）四仟贰佰元整
二、甲方责任
1、甲方根据乙方的要求进行维护调试。在该合同签定的日期范围内，如乙方设备出现故障。甲方应在规定的时间24 小时内，为乙方检修设备。
2、甲方每月上门一次对设备进行例行检修如发现问题，应征求乙方意见给予解决。
3、如甲方检测出设备应一些不可抗力因素造成的设备元件损坏。甲方应于乙方另行协商设备维修所需器件的费用，并征求乙方意见是否给予更换。
三、乙方责任
1、乙方应提出明确的技术要求，负责与本项目有关的协调工作，组织技术全审，承担协议商定的项目所需的费用。
2、乙方应积极配合甲方的施工。保证甲方提出的合理要求、及安全措施。如施工人员在施工时遇到的意外及受伤事故，双方在明确责任后进行善后处理。
四、费用的支付
1、甲方负责维护设备所需的各项材料。
2、乙方向甲方支付以下费用：人民币（大写）A、乙方在合同签定时向甲方支付所须总费的一半即半年的维护费用即人民币：贰仟壹佰元整作为定金。
B、甲方在施工结束并确保无质量问题后。乙方一次性付清所剩余的全部货
款，甲方并开据有效的凭证。
五、服务项目
1、一年维护期自年月日至年月日止。
2、在下列情况下，甲方不承担该合同承诺设备维护范围内，但可尽量进行
设备的检修，协助乙方查找设备损坏的原因：
由于乙方使用不当造成设备损坏
由于经过非甲方人员进行维修所造成的损坏
由于人为破坏或水灾、火灾、台风、雷击等其它自然灾害所造成的
损坏。
3、期后，甲、乙双方可另行签定维护合同，甲乙双方另行协商费用。
六、违约责任和处理
协议双方在未经对方同意后不得无故终止协议，否则将承担合同法规定的经
济责任。
七、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字后生效。
甲方（盖章）：乙方：（盖章）：
公司名称：公司名称：
地址：地址：代表：代表：
电话：电话：
手机：
日期：年月日日期：年月日
篇四：交换机购销合同
销售合同
合同编号：
签订地点：北京
签订日期: XX-09-03 买方：济南XXXX有限公司
卖方: 北京XXXX科技有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规之规定，经双方协议一致签订本合同。
第二条技术、质量标准及包装要求
产品的技术、质量标准、包装要求均按照原厂商标准。原厂商：美国Qlogic公司
第三条交/提货时间、地点
交货时间：卖方收到买方首付款后30日内
交货地点：济南市山大路
第四条产品验收
1. 签收时间/标准：货到指定交货地点，买方对产品代码、产品描述、数量进行签收，自签收之日
起，产品风险转移到买方。
2. 签收方/签收方式：买方或其指定收货单位/人。收货单位/人应在收货单上加盖公章或收货专用
章及其它双方认可的有效印章进行确认。买方拒绝向卖方出具货品签收单，卖方有权收回货品。在签收前，卖方对本合同所交付的货物有妥善保管的义务。
3. 验收方/验收方式：买方在签收货品后三日内，对卖方交付的货品进行验收.如因买方非正常安
装、非正常操作导致验收不合格外,应立即向厂家提出验收不合格书面异议。
第五条结算方式、期限
1．支付方式：汇款；
2．合同生效当日内,买方付给卖方首付款，汇款金额：。
3．卖方发货前，买方付给卖方合同余款，汇款金额：，当卖方收到买方全部货款并到帐后，
向买方交付等同合同金额的合法增值税发票。
第六条保修
保修服务由Qlogic原厂提供自到货验收合格之日起交换机12个月、卡36个月的保修服务。
第七条违约责任
1.除经双方确认的验收不合格外,买方拒绝接货和中途退货的，应向卖方支付拒绝接货和中途
退货部分百分之十的违约金，如买方未能在合同约定的付款期限付清应付给卖方之款项，卖方有权收回货物，并不返还买方已付款项，同时不免除卖方向买方进一步要求赔偿损失的权利。
2.如买方逾期付款，每天按逾期付款部分货款金额的千分之五向卖方支付违约金，但所支付的
违约金不得超过逾期未付货款金额的百分之十。如因买方延迟交付首付款导致交货延期，买方承担全部责任。
3.买方未履行签收义务或不在单据上加盖公章/收货专用章及其它双方认可的有效印章，卖方
有权拒绝交货，并保留进一步追究的权力，且卖方不承担因此造成的延迟交货的责任。同时卖方有权要求买方承担由此产生的额外的仓储和运输的费用。
4.卖方逾期交货，每天按逾期交货部分货款额的千分之五向买方支付违约金,但所支付的违约
金不得超过逾期交付货物金额的百分之十。
第八条争议的解决
如发生纠纷，双方约定按以下第（一）项执行：
（一）双方约定向原告方所在人民法院提起诉讼；
（二）提交北京市仲裁委员会仲裁。
第九条不可抗力
由不可抗力造成双方不能履行或不能完全履行本合同，双方均不承担违约责任。不可抗
力包括：战争、封锁、冲突、叛乱、罢工、雇主停工、内乱、骚动、政府对产品交易的限制、暴动、严重火灾或水灾或被人们所不能控制的自然因素。
第十条合同的生效及终止
1.本合同自双方签字盖章之日起生效，传真件有效。
2.自买卖双方履行完义务时终止本合同。
第十一条其它
1.任何一方在未取得对方书面同意前，无权将本合同约定之权利及义务转让给第三者。
2.本合同未尽事宜，由双方另签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式贰份，双方各执壹份。
第十二条. 开票与付款信息
买方名称：济南XXXX有限公司
税号：
开户行：
账号：
地址：
电话：
名称：北京XXXX科技有限公司
税号：
开户行：
账号：
地址：
电话：
买方：卖方：北京XXXX科技有限公司
代表人签章：代表人签章：
日期： XX 年 09 月 03 日日期：XX 年 09 月 03 日
篇五：机房建设工程安装合同(常用)
机房建设工程安装合同
需方（甲方）：
供方（乙方）：广州莱安智能化系统开发有限公司
甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方购买乙方设备事宜达成如下协议：
1.设备型号及数量
甲方同意向乙方购买附件1（机房建设报价清单）中所描述的设备型号、数量及价款向乙方购买设备. 附件1（机房建设报价清单）的内容是本合同必不可少的组成部分与本合同条款具同等法津效力。
如在施工期间对附件1（机房建设报价清单）中列出的用量发生变化时, 以实际用量计算.
2、工程内容：机房建设系统
3.合同价格
本合同总价为（人民币）
在施工期中，甲方如需增加设备或不在本合同规定范围以内的服务，则需另外收取费用或双方再签订补充协议共同协商。付款方式
合同正式签订时，甲方即支付合同总金额的（即￥元整，大写，给乙方作为预付款。
彩钢板到达现场后，2个工作日内甲方即支付合同总金
额的（即￥大写.
整个工程完工,后的三个工作日内, 甲方即支付合同总金额的大写.
6．结算方式：
甲方以银行转帐形式付款，乙方必须凭盖有乙方财务专用章的“收款委托书”方可收款。
甲方以支票形式付款，乙方必须凭盖有乙方财务专用章的“收款委托书”方可收款。
甲方同意按以上第种方式向乙方付款。
7．交货、工期
合同签订(生效)且乙方收到预付款后个工作日内乙方安排工作人员进场开始施工。
乙方在收到预付款后个工作日完成工程的主体。个工作日内整个工程全部完工并交付使用。因不可抗拒的外界条件影响或甲方原因造成不能按时完工，可延长工期。
由乙方负责将设备运输到工程所在地，或甲方指定地。甲方提供安全仓库进行保管。
8．设备的签收
乙方设备运货到达甲方指定的地点后，甲方在4小时内派人与乙方人员按合同附件1约定的内容现场清点、签收设备，并签字确认。如甲方不能如期安排有关工作人员到场签收确定的，乙方认为自动通过，便可直接进行安装。
9．设备的安装、调试
因甲方原因造成设备安装延期或推迟安装进程，甲方应书面通知乙方工期顺延。
如果甲方安装延期时间超过合同规定时间四个星期以上，甲方按实际工作量应先支付所剩余的合同款。
10．设备（工程）的验收
乙方设备安装、调试完毕，甲方接到乙方书面通知后3个工作日内须组织人员现场验收并签字确认，否则视为甲方全部验收合格。
验收中如发现设备存在质量问题，由甲方书面提出，乙方负责整改至达到合同要求为止，乙方在完成整改后重新书面通知甲方进行验收。
系统设备未通过验收，不能投入使用；如甲方提前使用设备，则视为系统设备通过甲方验收，并由甲方承担因此发生的质量或其他事故责任。
11．培训、售后服务
设备验收后，乙方负责给甲方多名操作人员进行不超过三天的培训。
自甲方按第9条验收之日起12个月内，乙方负责免费保修（不可抗力、人为损坏、自然耗损及消耗品除外），免费保修期满后，乙方提供终身维修服务。
12．违约责任
本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自毁约或解除合同，否则应向对方支付合同总额10%的违约金；由于乙方责任不能按时完工或甲方不按合同规定付款的，应向对方付逾期违约金，违约金按未付款项金额每天%计算。
13．免责条款
乙方不应对因在生产、运输或安装过程中发生的不可抗力而造成的发货延迟或逾期完工负责，当以上提及的不可抗力的发生时，乙方应及时告知甲方，且处在该形势下的乙方仍要尽力组织发货或施工。
14．争议的解决
本合同在履行时发生纠纷应通过友好协商得到解决，若双方彼此间不能达成协议，任何一方可以通过法律途径解决。
15．不可抗力
不可抗力的自然灾害确定标准：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾以及协议条款给定等级以上风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。不属于乙方保修范围。
16、本合同经双方签字盖章之日起生效，合同壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。
17、合同未尽事宜，甲乙双方友好协商。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
授权代表签字：授权代表签字：
签订时间：年月日签订时间：__ _ __年___月___ _日地点：地点：广州市天河区建中路11号103
税号：税号：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
篇六：络安装合同
络布线合同
甲方：_________ 乙方：_________
甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间
1．验收时间：合同签订起_________日内，即_________年_________月_________日之前；
2．验收内容：按甲方要求连通各个络及电话节点。
二、结算方式及期限
1．合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_________％作为预付款；
2．所有络设备安装、调试、验收完成后的第二个工作日，甲方即付给乙方合同总额剩余的_________％；
3．对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。
三、双方责任和义务
甲方：
1．按照合同约定，按时支付相应费用；
2．严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展；
3．按照合同约定的内容进行工程验收。
乙方：
1．按照合同约定，在深入了解甲方需求的情况下，负责整个络设备的采购、安装、调试、进度安排；
2．严格按照合同约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成络布线工程。
四、布线设备名称、型号、数量、金额________。
六、合同总额_________。
七、合同的变更与解除：
1．如发生不可抗力事件，本合同自动解除；
2．本合同未尽事宜，由双方协商解决；
3．如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
八、如有纠纷，由双方协商解决。
九、合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字之日起生效。
甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________ 授权代表（签字）：____________授权代表（签字）：____________ _________年________月_______日_______年________月_______日
综合布线合同范本参考
xxxx公司综合布线工程
合同书
Xxxx公司综合布线工程
合同书
甲方：_____________
乙方：_____________
为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的
具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：
一、工程概况
1、工程名称：xxxx有限公司综合布线工程。
2、工程地点：xxxx有限公司
3、工程性质：AMP结构化布线系统。
4、工程范围：AMP 结构化布线工程的设备材料的供货
网络运维服务合同 合同编号：____________ 甲方（名称）： 开户行： 账号： 地址: 乙方：（名称）：开户行：工行北辛安支行 账号： 地址： 甲乙双方，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经友好协商，订立本合同： 一、服务范围 1.乙方为甲方的网络设备提供维护及相应服务，维护设备清单详如《顾客服务卡》（以 下简称“上述设备”，维护服务地点：___________________________ 2.乙方提供的服务包含以下内容（如选以下内容请在□打钩）： □设备安装、上电； □布线、跳线； □设备调试； □排除网络系统故障； □按用户要求，提供并实施上述设备软、硬件升级方案； □按系统配置条件及用户要求，安装用户提供的软件； □提供该网络系统的扩建方案（若需实施该方案，实施费用由甲方承担）； □就上述设备的配置及使用，提供电话咨询； □提供网络设备的购买咨询，提供优惠市场价； □其它_________________________________________________________ 3.乙方当接到甲方通知2小时（法定工作时间）作出响应。 4.乙方对甲方的网络设备进行每____一次的定期巡检。 5.乙方对甲方提供每月____次的免费上门服务。 6.除上述提到的免费上门服务维护外，乙方不另外提供免费叫修服务。 7.乙方每次上门需填写《IT运行维护现场服务单》注明事件原因、解决方案及处理结 果。甲方应在乙方提供的《IT运行维护现场服务单》签字确认。 8.乙方需保证甲方网络主链路畅通。 主链路包含：1）中心机房到实业大厦 2）万门机房到实业大厦 3）实业大厦到宿客物业 4）核心到汇聚（实业大厦1-7层） 二、收费标准： 1.本合同期内，乙方提供前款服务； 2.甲方需向乙方支付每台交换机每月服务费用：RMB____元，共计____台；防火墙服务 费用：RMB____元，共计____台；依附表所列网络设备台数，合计服务费：RMB_________元； 即人民币____拾____万____仟____佰____拾____元____角____分。 3. 乙方不再收取交通费用和劳务费，零配件费用和消耗品费用另计。 4. 甲方若有网络设备损坏需要更换,按更换配件型号另行收费。 三、付款 1.付款期限：服务费于本合同签定后立即支付。 □月□季度□年
烟道安装施工合同协议 书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
中宏丽舍T9住宅楼烟道制作、安装合同甲方：中国建筑第六工程局有限公司咸阳中宏丽舍项目部（甲方） 乙方：咸阳易方园工贸有限公司（乙方）甲方同意将中宏丽舍T9住宅楼工程中烟道的制作安装工程分包给乙方，为明确双方的权利和义务，为确保中宏丽舍T9住宅楼工程保质保量地完成，经甲、乙双方共同协商，签订以下协议，共同遵守： 一、工程名称及地址： 1、中宏丽舍T9住宅楼工程 2、地址：咸阳市人民中路16号 二、承包形式：包工包料、包质量、包安全、包现场文明施工。 三、承包单价及工程量计算： 1、按照实际施工部位计算工程量 2、承包单价及工程量计算： ①按照现场实际安装面积计算工程量； ②工程质量达到合格，产品名称型号、规格、数量、单价、金额见如下表格。乙方报价为烟道的制作安装全部费用，并且含税。不得由于材料、工资、运费、政策或其他与工程实施有关费用的跌涨而调整。 产品名称型号、规格、数量、单价、金额
乙方依据陕2001J57标准设计生产、加工，其质量标准未达到《中华人民共和国建筑工业行业的标准》JG/T3044---1998部颁标准。 五、工程款的支付及结算办法： 货运到工地后，甲方付总金额的60%，安装完经三方验收合格并竣工验收之后付至 95%，余款保修期满后返还（保修期为二年）。每次付款前必须提供正式发票,并且标 明收款单位、开户行以及帐户，且收款单位必须与合同一致。一切按程序执行，否则 不予付款。 六、质量、安全、工期 1、乙方在施工过程中，必须按照施工图纸及有关规范规定和经甲方批准的施工方 案进行施工，做到精心施工、严格管理，工程质量确保合格标准，乙方必须严格按国 家现行安全操作规程进行施工，并且遵守甲方制度的安全生产规章制度和奖惩制度， 做好安全教育工作。杜绝伤亡事故，月轻伤频率必须控制在%以内，如发生安全事 故，一切责任和费用由乙方自己承担，并且赔偿甲方因此受到的损失。 2、工期：年月日—年月日，按甲方要求及现 场需要配备劳动力，乙方配备足够的劳动力，保证甲方总工期目标的实现。在工程施 工期间，乙方必须完全服从甲方工期进度计划的安排。 3、若因乙方原因造成返修，乙方应对所造成的损失进行全额赔偿。 4、如遇停水、停电或不可抗力的原因，工期是否顺延参照甲方与业主间的约定。 七、材料、设备的管理规定： 1、甲方不提供任何材料、设备或工具，所有材料均由乙方采购，先报品牌、样 品，经甲方确定后，乙方负责按规定进行材料报验和检验，报验合格后方可使用，乙 方对材料的质量负有全面质量责任。乙方负责材料的送检与相关费用。 2、现场安装时所用的加固钢筋若由甲方提供，必须用前经甲方物资管理部门人员 过磅称重后方可使用。 3、主要材料为乙方本厂生产的排烟气道。 八、甲方的权利和义务：
合同编号：YT-FS-1477-50 电脑维护承包合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电脑维护承包合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 承建方乙方： 经双方协商，订立合同如下： 一.服务内容甲方方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。 网络工程项目明细： 甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作不
包含网络布线和线路测试。线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。 二.质量保证及保修甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费网线，交换机，路由器。 乙方对其销售的产品提供年质保交换机，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起年。硬件保修年，人为损坏无质保对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。 四.合同报价合同报价见附件“网络工程报价明细” 五.付款方式合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。
分期付款买卖合同——机器设备买卖合同 出卖人（以下简称甲方）：_________ 买受人（以下简称乙方）：_________ 保证人（以下简称丙方）：_________ 上列甲乙双方就机器的买卖事宜，订立合同如下： 第一条甲方向乙方保证，根据本合同的各项条款，将机器售予乙方，乙方买受。 第二条买卖价款与付款条件规定如下： （1）总金额人民币：_________元。 （2）付款方式：_________ a．于本合同成立时，即付预付款_________元。 b．余款_________元，在交货试机完成后，分二十期平均摊付。 c．分期付款的交付日期，以订金付日该月的次月开始，每月二十日之前截止。 d．为支付上述分期付款，乙方应与丙方以共同汇出的名义，汇出支票二十张付予甲方。支付日期订于机器交付之时。 第三条交货的时间与方法规定如下： （1）交货时间_________月_________日前。 （2）交货地点约定于乙方的_________工厂，应安装妥后，并先行试机。 （3）交货方法于试机完成后，甲方应将机器交付予乙方，乙方则须依第二条第（2）项第d款的约定，将二十张分期付款的支票支付予甲方。 第四条机器的所有权暂由甲方保留，待乙方付清第二条的全部货款时，再将所有权移转予乙方。 第五条机器交货之后，若因不可抗力的因素，而致机器毁损、遗失时，一切责任归由乙方负担。 第六条丙方与乙方须连带对甲方保证，对本合同必须负担的一切债务（除货款债务外，包括毁损、赔偿债务）并负完全支付的责任。 第七条乙方或丙方若发生下列事项，则与本合同有关的债务毋需通知催告，即自动消失，分期付款的利益，所有余款皆必需一次付清。 （1）乙方或丙方的支票无法兑现，或停止付款时。 （2）乙方或丙方因滞纳租税，或有破产、和解及其他类似判决上的情形的。 （3）就机器发生被依法扣押或先予执行等情形的。
机房维护合同书 为了提高甲方故障应急处理能力及维护水平，及时发现安全隐患、减少网络故障的发生、提高网络系统管理水平、确保机房工作环境正常，由乙方为甲方*****提供机房维护服务，经双方友好协商，达成以下合同条款。 一、机房维护服务范围与内容 1.综合布线系统 ●清理无序线路，使配线系统整齐、美观、层次分明；并按设计原则，用不同颜色的机制跳线 区分级联线、工作站联线、备用线，并在跳线两端用标签标注。 ●根据实际情况及时调整信息点位图，将交换机端口 配线架端口 信息端口 工作站对应起 来，便于维护使用。 ●每次调整完成，形成相应的调整报告以及调整完毕后的综合布线结构图提供给甲方。 2.强电供电系统 ●清理无序线路，并根据应用需求，调整电源分配，平衡负载。 ●检测电气系统的零地电压及各种开关、线路电气参数，保证电气系统正常供电。 ●定期对UPS供电负载进行检查，并根据应用需求，调整电源分配，三相平衡检测、平衡负载。 3.机房工程系统 ●检测机房天花、地板、墙面、玻璃隔断、保温、照明、门等各部分的使用情况，发现问题 及时解决,协助因需求变化而进行的布局调整。 4.空调、新排风系统 ●清理、检测空调、新排风系统、冷却系统的运行情况，设备使用情况，及时发现及解决设 备运行中存在的隐患；调整其工作状态，保证系统正常运行。 5.防雷、接地系统 ●检测防雷、防过压系统设备的各项参数及使用情况，保证系统正常的性能及防护能力。 6.机房环境监控系统 ●检测机房环境监控系统各项目是否运行正常，并对各项参数及使用情况进行分析，保证系 统的能力。 ●每次巡检必须进行各项报警测试，保证系统运行在正常状态； ●提供环境监控系统的应急服务； 7.Nokia防火墙4台（NOKIA IP 530两台以及NOKIA IP 560 两台）及Novell服务器3台； ●提供每季度巡检一次，针对设备运行状态以及设备相关配置策略进行检查，并根据甲方需 求进行配置调整,负责对系统故障的恢复处理。 ●维护合同期内，相关设备或者软件出现故障，乙方应在第一时间进行应急响应，对设备故 障以及处理应派出相关工程师进行处理。 8.UPS系统 ●提供每季度巡检一次，每年四次的巡检维护，UPS系统仅限信息技术中心3台UPS。 ●主机保养，提供UPS主机健康测试： ①、检查主机运行情况；
烟道施工合同 篇一： 排气烟道生产安装合同 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，本着互惠互利的原则，经双方协商一致达成如下排烟气道生产安装协议： 一、工程概况该工程名称是武宣裕达·仙城世家，位于武宣县城北路。 二、承包价格及说明 三、质量要求 1、乙方的工程质量必须符合本合同要求、施工图纸及现行国家、行业、生、市相关规范 2、生产执行标准：桂05J602-A-6《住宅厨房、卫生间防火组合变压型排气道》。表观密实、平整，厚度为，允许偏差为2mm，其余允许偏差按上述图集执行。 3、安装质量要求，保证垂直度，固定可靠，层间烟道接头位置必须留在结构板面标高处。 4、乙方必须烟道及止回阀样品，经甲乙双方共同认可后进行样品封存，作为验收依据之一。
5、乙方的防水层必须保证烟道处楼板预留洞口补缝处不漏水。 四、双方职责 1)、甲方责任： 1、负责向乙方提供材料及提升机运输产品； 2）、乙方责任： 1、乙方应主动与其他队组对交叉作业进行施工配合、协调及沟通； 2、负责产品生产、运输及安装，严格按照有关规定进行施工； 3、向甲方提供烟气管道相关资料及材料合格证； 4、服从甲方监理的全面管理和各项现场管理规定，做到完工清场，否则由甲 方直接安排他人清理，费用从乙方的工程款中双倍扣回； 5、自行负责工程交付甲方前的成品、半成品保护，发生损坏由乙方自行修复； 6天完成，从甲方通知正式开始安装之日开始计算，如果因 甲方原因造成停工，乙方要以书面报告及时通知甲方，经甲方确认后方可 顺延工期；
7、乙方不得将本合同约定的工作日内容分包或转包。 五、工程款支付（按单栋楼号为结算单位） 甲方支付乙方开始安装的单栋工程总造价20%作为进度款，安装完毕支付 至工程款的80%，工程竣工验收合格后付清总工程款。 六、安全问题 1、双方必须严格按照甲方质量管理细则进行操作，严格按安全操作规程进 行施工，严格执行安全生产六大纪律和十大不准，十项安全措施； 2、乙方必须做到文明施工，确保安全。施工中的一切安全事故由乙方负责。 与甲方无关。 七、违约责任 1、如果因为乙方原因未能按时完工，逾期超过10天的，甲方有权按总价 的80%结算；逾期超过20天的，甲方有权单方面终止合同； 2、未尽事宜甲乙双方共同协商解决，协商不成时双方可向合同签订的工 商局申请调节或仲裁委员会仲裁，任何一方也可直接向人民法院起诉。
光纤设备购销合同 光纤、光纤设备购销合同购货单位： （以下简称：甲方）供货单位： （以下简称：乙方）第一条、标的、数量、价款标的名称商标生产厂家数量单价(元)金额（元）光纤、光纤设备光视TP-LINK、华立信1批58905890合计人民币大写：伍仟捌佰玖拾元整。（￥:5890.00）:含税含运费含安装费用，此价格为甲乙双方友好协商价格（详见附件一：报价清单）1.工程地点： 2.合同固定总价款为：5890.00元整（伍仟捌佰玖拾元整）（含税）上述合同价款包括但不限于乙方为完成本合同项下的合同义务所涉及的人工费、材料费、安全文明施工费、验收合格等一切费用，除此之外，甲方无需额外支付任何其他费用。 3.合同保质期3个月，自甲乙双方配合停车场管理系统格美特调试验收合格后验收日期算起。 4.自甲方停车场管理系统验收后系统网络正常后乙方向甲方申请付款，提供正式、合格的增值税发票，甲方在7个工作日内向乙方一次性支付完工程款项5890元。 5.乙方收款账户： 户名： 开户银行： 银行账号：0006.乙方应在甲方付款前提供相应金额的增值税专用发票，否则甲方有权不予付款。 第二条、工程质量保证及相关责任 1.乙方保证所提供的光纤、光纤收发器等产品质量为国内知名品牌（TP-LINK、华立信、中天等、威普达等）； 其它质量满足停车场管理系统网络系统要求； 2.因乙方安装调试施工及维保期内维修等各种工作原因导致甲方、乙方及第三方人身、财产损失的，均由乙方独自承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。 3.验收后乙方培训甲方物业管理负责人做好设备维护及通信常见问题处理方法、设备通信操作说明等，并提供设备合格证书、产品说明书等； 4.质保期3个月内出现的一切相关工程质量问题乙方在2小时内到达现场处理并满足停车场管理系统正常使用要求，因乙方工程质量出现的问题所产生的费用由乙方自行承担。 5.工程工期：7天（含节假日），自甲方通知日起乙方3日内准备进场施工算起； 第三条、违约责任 1.甲乙双方均应全面履行本合同约定，乙方违约给另一方造成的损失，应对承担赔偿责任。 2.甲方未按照合同约定的，应按照中国人民银行有关延迟付款的规定，延长一日，需支付结算总款的万分之五的违约金。乙方有异议都可以解除合同。 3.乙方未按照合同约定工期按时到货安装施工的，甲方有权解除合同。 4.由于乙方提供的产品质量不合格等原因而影响工程质量、造成事故的，乙方应支付甲方合同总金额30%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
运维合同(范本) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
甲方： 乙方： 鉴于： 甲方需要乙方为网络、硬件等信息化建设中所需的内容提供技术支持与维护服务，乙方愿意以本合同约定的条款和条件向甲方提供技术支持与维护服务，以满足甲方信息化网络正常运行的需要。 甲、乙双方经平等协商一致，签订本合同。 第一条：基本原则 1.1本合同旨在名确乙方向甲方提供信息化建设中所需的技术支持与 维护服务时，甲乙双方必须遵守的基本原则以及技术支持与维护服务的基本内容等事项。 1.2乙方所提供的技术支持与维护服务，符合国家相关部门有关技术 质量的规定标准和甲方需求。甲方有权对乙方技术人员的工作态度、完成情况进行监督、签收，提出意见，以提高维护服务质量。 1.3乙方服务人员应严格遵守的各项规章制度，否则，甲方有权 根据实际情况对乙方做出相应处罚。 1.4由于不可抗力或甲方及其他第三方的原因而给甲方设备造成的损 失，乙方不承担责任。 1.5甲方委托第三方对设置在其网内的设备及软件进行调整、变更 时，应及时通知乙方，以便乙方及时掌握网内设置及软件增减或变更情况，更好地为甲方提供服务。 1.6甲方需要从网内迁移其设备时，应提前通知乙方，以便于双方配 合，甲乙双方可就设备迁移具体事项另行协商。 1.7乙方有权在合同期内参加信息化建设系统建设中的随工、测试、 验收等工作。 1.8甲方双方履行本合同的技术支持与维护服务时，双方之间应提供 必要的便利条件，积极配合。 1.9指定联系人：维护采购人利益及配合服务提供商技术支持与维护 服务，指定信息中心作为联系科室，需要技术支持与维护服务时，有信息中心向服务提供商发出书面或口头的服务要求。对非指定联系人发出的服务请求，服务提供商可以不予响应（特殊紧急情况除外）。乙方指名为项目代表，全权负责与甲方日常服务合作事宜，双方指定联系人发生变化时，应在3个工作日内书面通知对方。 第二条：技术支持与维护服务的范围和约定 2.1 技术支持与维护服务的场所： 及所有部门 2.2技术支持与维护服务的内容：
成品烟道施工合同 承包人（甲方）：永同昌建设集团有限公司 分包人（乙方）： 工程名称：漳浦尚城豪庭西区45#--49#楼 签订时间：2015.04 第一条标的物 第二条质量要求：排烟管道外观平整、顺直，尺寸必须符合要求，表面无裂缝及空洞，预留空洞尺寸符合要求，并根据甲方要求加工并负责安装完整，靠墙拼装，按规范要求施工。 第三条随附必备品、配件、工具的数量及提供方法：自备。 第四条合理损失标准及计算方法：水泥、沙、水电、及工地的垂直提升及工地管理配合费由甲方提供并承担相关费用。 第五条运输方式及到达站（港）和费用负担：由乙方负责运送到甲方指定地点。 第六条验收标准、方法、地点及期限：货到现场由甲方管理人员现场检验成品的外观质量以及规格。 第七条成品安装：乙方负责在成品烟道生产中预留甲方要求的孔洞。 第八条对标的质保期：壹年。 第九天结算方式：每栋楼烟道安装完成，经甲方验收合格付清全部费用。
付款方式：转账（需附劳务人员工资表） 第十条违约责任：由违约方承担一切经济损失。 第十一条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁。（二）依法向诉讼人所在地人民法院起诉。 第十二条本合同自签定盖章起生效。 第十三条其他约定事项：未尽事宜，双方友好协商解决。 第十四条本合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。 变更事项：甲方如有变更须提前壹天以书面盖章签字形式通知出卖方，并将所变更部分及时收方签字交于出卖方，特殊规格定制材料如有变更，所定制材料款计入工程造价并及时将该部分变更货款结算给出卖方才视为变更起效。 补充协议另立，双方签字盖章起效。 买方全称：卖方全称： 公章：公章： 地址：地址： 法人：法人 工程负责人：身份证号： 电话：电话： 签订日期：签订日期：
LOGO 交换机维护合同WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________交换机维护合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
使用交换机单位：__________ 维护单位：________________ 一、合同附则 1．交换机的维护以使用单位设备主机范围为准，不含电话局干线电缆故障及线路与电缆故障的维护工作。 2．交换机因故障需要更换的各种软件及其它各设备附件的费用，由使用交换机的单位承担。 3．不属维护单位维护不当原因造成交换机损坏，其经济损失由使用交换机单位承担。 4．由于维护单位维护不当原因造成交换机损坏，其费用由维护单位承担。 5．合同经双方盖章后生效，为保证合同的严肃性，在合同签订后未
经双方同意，不得单方撤消合同。 6．合同补充条款以备注合同为准。 二、备注 1．交换机维护范围以维护交换机主机为准。如另要更换和增加设备或另外布线费用另算。 2．接到保修电话后，__________小时之内派员到交换机使用单位直至排队故障。 3．交换机的外部设备及电话机的维护不在本合同规定之中。 4．因维护单位在维护过程中造成交换机损坏无法使用，其费用由维护单位承担。 5．交换机维护品牌除__________；__________；__________部分系列外的所有交换机。 6．使用交换机单位在使用本公司长途代理时交换机维护费全免。
受托单位：___________ 经办人：_____________ 联系电话：___________ 签章：_______________ 委托单位：___________ 经办人：_____________ 联系电话：___________ 签章：_______________
网络采购合同_买卖合同_范文大全 网络采购合同范文1甲方：_________ 乙方：_________ 甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。 甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。 一、验收时间： 1.验收时间：合同签订起_________日内，即_________年_________月_________日之前; 2.验收内容：按甲方要求连通各个网络及电话节点。 二、结算方式及期限： 1.合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款; 2.所有网络设备安装、调试、验收完成后的第二个工作日，甲方即付给乙方合同总额剩余的_________%; 3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。 三、双方责任和义务： 甲方： 1.按照合同约定，按时支付相应费用; 2.严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，审查方案，完成协作事项并监督工程的实施进展; 3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。 乙方： 1.按照合同(及附件)约定，在深入了解甲方需求的情况下，负责整个网络设备的采购、安装、调试、进度安排; 2.严格按照合同(及附件)约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工程。 四、违约责任 1.甲方若不能按时付款视为违约。拖延十天以上，甲方每日支付给乙方合同总额的1‰作为滞纳金，且工程进度按拖延时间向后顺延;拖延一个月以上，甲方每日支付给乙方合同总额的5‰作为滞纳金; 2.乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统，视为违约。拖延一天，乙方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上，每天处以本合同总额5‰的违约金。 五、布线设备名称、型号、数量、金额_________。 六、合同总额_________。 七、合同的变更与解除： 1.如发生不可抗力事件，本合同自动解除; 2.本合同未尽事宜，由双方协商解决; 3.如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。 八、如有纠纷，由双方协商解决。 九、合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字之日起生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日
委托方（甲方）： 服务方（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就机房维护项目的技术服务，经双方友好协商，签订本合同。 一、服务项目名称及费用、服务期限、支付方式 1）服务内容及费用 （大写人民币）￥ 2）服务期限 本合同有效期限为壹年，自年月日起至年月日止。 3）付款方式 在本合同签署后的七天内，甲方应以票据或银行转账方式向乙方支付本合同规定的全部服务费用，计人民币） .
乙方银行账户为： 账号： 开户行： 二、服务方式、内容： 1、方式：叫修。根据甲方和乙方的距离，甲乙双方共同商定：故障机器在区，乙方在甲方提出正式服务请求的2个小时工作时间内响应；故障机器在区，乙方在甲方提出正式服务请求的4个小时工作时间内响应，若不能按时响应立即向甲方说明理由并征得甲方的同意。 2、内容：乙方为甲方提供以下服务： （1）网络通信维护：网络传输介质（光纤、跳线、五类线缆），路由器，交换机，机柜，电源的维护。 （2）服务器维护：www服务器，邮件服务器，数据库服务器，FTP服务器，应用服务器等。 （3）内容服务：web页面的更新，邮件帐号管理与维护、数据库帐号管理与维护。FTP内容与空间管理。BBS内容管理与维护。 （4）客户端维护服务：全部用户正常使用计算机和网路，并进行技术支持与咨询。包括硬件的维护，升级调试软件安装，病毒防范、查查，数据备份建议，数据恢复。 （5）咨询服务：IT设备购买建议（质量与价格），新网络的规划建议，就网改造建议。 （6）备份服务：对服务器中关键数据进行定期备份，并提交甲方联系人（以供应急），以便在系统宅男发生后进行恢复。
（7）事务服务：与上一级的网络中心的纵向联系，与统计的单位横向交流。经甲方授权，乙方承担甲方信息系统供货商的售后交涉（例如甲方够了一台服务器出现与硬件故障，乙方可代表甲方与供货商或厂商交涉解决问题）。 （8）培训：乙方以通告或座谈会等形式给出计算机使用过程中经常出现的问题进行报告或讨论。 （9）安全服务：财产安全与数据安全。 说明：各课题组内部的局域网，并行计算系统，各研究室的独立服务器不在本合同的服务范围，乙方不提共享终端客户收费等相关资源服务，也不向甲方提供采购服务。 三、工作条件协作事项： 甲方提供工作场所、设备、保障全天供电等基础条件，为乙方提供服务器所必需的软件和使用许可。在我维护过程中，乙方由于需要而购置维护工具或书籍资料，属乙方的企业资产，有乙方自行负担。甲方因增加用户所需要的网线、水晶头、网卡等辅助设备/材料，有甲方购买，乙方提供技术咨询。 四、要求：对甲方的要求见上述“二”，对乙方的要求见上门服务条例。 五、保密：乙方除遵守相应的职业道德外，必须遵守国家相应的保密法律法规，按照甲方的要求保证机密在有效期内得到保密。 六、违约责任 在此合同有效期内，任何一方提出终止合同的行为视为违约行为。违约方以此合同总金额的10%作为违约金赔偿给对方，但以下行为不视为违约行为： 1) 在此合同有效期内甲方转让、变卖其计算机等合同签订内设备而无法履行此合同的行为不视做违约行为，但必须结算应该付给乙方的相应费用；
` 厨卫烟道工程 施 工 合 同 甲方；江西昌厦建设南京同仁项目部乙方： 签订地点：项目部办公室 签订日期：二〇一二年五月二十日
厨卫烟道施工合同 甲方：江西昌厦建设南京同仁项目部 乙方： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将南京同仁康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程的厨卫烟道项目分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称：康博花园-康雅苑01、03栋及1#地下车库工程 2、工程地点：江宁开发区文心街好又多商场对面 3、工程结构形式、建筑面积：本工程结构形式为框剪结构；建筑面积约为25000㎡：。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围：本工程所有的厨卫烟道（单道玻化纤维水泥单道直排烟道，含成套部件）。 2、分包内容：烟道预制、运输、安装、吊模、灌缝等一切工作内容。 3、工艺做法：放样→洞口修正→立烟道→较正垂直度→封堵洞口→安装烟帽
→安装防火止回阀→验收。 三、工期约定 1、总日历工期：10天。具体开工日期：2012年5月20日。 2、施工期间，按照甲方进度需求安排施工，不得影响下道工序施工。如有延误，每延期一天处罚人民币1000元。 四、工程安全要求、质量要求 （一）安全要求 1、安全、文明施工目标 （1）乙方人员必须严格遵守执行一切安全操作规程及规范规定等，杜绝违规操作，必须用好安全防护用品，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方安全管理人员的指导，杜绝发生安全事故，如乙方违章作业造成的事故，乙方承担一切责任。 （2）安全事故责任界定：发生安全事故后，甲乙双方应及时写出事故报告，事故报告必须由乙方签字确认，并由乙方承担全部责任及经济责任。（二）质量要求 1、质量目标及验收标准： （1）达到该分项工程优良标准；符合现行建筑工程质量验收规范标准和相关文件规定； （2）符合甲方技术交底要求。 （3）同样板层（乙方先施工样板间（套）经建设、监理及甲方验收合格），必须经验收合格。 2、质量事故责任界定：发生质量事故后，甲乙双方应及时写出事故报告，事故报告必须由乙方签字确认，并由乙方承担全部责任及经济责任。
购销合同 合同号：KSSB011025-011 甲方:传真: 乙方:传真: 经过双方友好协商，甲乙双方建立在相互信任的基础上，本着平等互利的原则，根据中华人民共和国合同法规定，签订此采购合同。 一、项目 1.设备部分
供货期限: 自合同签定日起25个工作日 三、 验收标准： 按照产品原厂包装箱说明标准。 四、 付款方式 甲方应在合同签定之日起 3个工作日内预付本合同所有款项 70%（ ￥4,600,365.00 ）应在验收合格之日起 30天内付清 五、责任 乙方（签章）： 签字: 日期： 代理记帐业务约定书 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定 ： 一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账 （总分类 账、二级明细账）、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报 （含网上申报）。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。 30% (￥ 1,971,585.00 )，余额 乙方收到预付款3个工作日内幵始动工 应,施工路段下水道的污水处理等事项 责任何责任 五、仲裁 任何争议由甲乙双方协商解决。协商不成, ；甲方应在乙方施工前提供相应的基础设施 ,包括机房空间整理,电力供 .乙方将严格按照工期施工完工；若因为甲方原因造成工期延期 此争议可提交当地法院审理。 六、本合同一式二份，由双方签字盖章后生效 ；甲乙双方各执一份。 ,乙方不 负 甲方（签章）： 签字: 日 ：
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方（乙方可上门取送票据，每月壹次）并提供纳税申报所需要的各种印章（公章、财务章、人名章等）。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。 三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的，责任由乙方负责。 四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。 五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着互惠互利的原则，通过平等友好协商签订以下电脑及网络维护服务协议： 第一条甲方提供的服务内容： 1、硬件使用权包括：戴尔服务器、有线路由器、交换机、文件存储阵列柜、网线等。 2、软件使用权包括：信息系统、内部文件管理系统。 3、产品使用标准培训：甲方负责为乙方提供以上内容使用方法的标准化培训。 4、现场维护：甲方定期派遣技术人员到用户现场对乙方电脑设备进行日常维护和故障排除。 5、热线支持：甲方服务人员通过电话向乙方提供技术问题解答。 6、功能改进：指根据乙方要求对软件功能进行和改动。 第二条服务期限 本协议服务期限为年月日至年月日止。 第三条费用及交纳期限 本协议服务费每月人民币整（小写：￥元），乙方需在当月十五日前向甲方缴清当月费用，甲方开具等额的合法发票。 第四条甲方责任 1、甲方接到乙方通过电话，信函，传真，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，在当日内给予响应并提供服务。 2、甲方提供给乙方的服务，必须按照合同规定的服务内容进行。
第五条乙方责任 1、乙方应确保有专人对软件的使用和管理负责。 2、乙方应建立相关制度，以确保软件运行环境（包括计算机，打印机及相关硬件设备）的安全，为软件正常运行提供保障。 3、乙方定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管。 4、乙方在应用过程中发现软件出现异常，应及时与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方作出诊断。 5、乙方在甲方服务人员服务完成后，配合检查软件系统运行是否正常。 6、乙方依约按时交付租金，逾期不交者须缴交滞纳金，即乙方每逾期一天应按应交费用总金额的1%向甲方缴交滞纳金。 第六条争议解决方式 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向房屋所在地人民法院起诉。 第七条其他约定事项 1、本协议未尽事宜，甲乙双方可共同协商约定事项，并与本合同具有同等法律效力。 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，在甲乙双方盖章后生效。 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 日期：
编号：_____________排气烟道制做安装合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包方）： 法定代表人： 乙方（承包方）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关的法律法规，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，特签订合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称 名称： 地址： 二、承包范围及内容 厨房、卫生间排气道制做安装。 三、施工工期 1、按甲方总工期及项目施工进度要求配合施工。 2、由于自然界不可抗力、甲方或建设单位的原因所造成的工期延误，经双方协商一致，工期顺延。 四、质量要求 成品烟道的制作产品质量和安装施工质量都应达到建筑工业行业标准 JG/T194-2006。 保证产品不开裂、不脱松动、不堵塞、不串烟达到国标（GJT007）的要求。五、承包方式
综合单价总包干的方式承包。 即包工、包料、包质量、包报验资料，包安全、包工期、包文明施工的方式承包。 六、承包金额 1、烟道的规格型号、数量、单价（含税） 2、综合单价每套含成品烟道、运输费、堆放保管、安装、洞口回填、验收、工完清场、人工、损耗、管理、超时工作、奖金、直接费、间接费等所有费用。 3、结算时按实际发生数计算 七、甲方责任 1、提前25天通知乙方做好进场施工准备，提供乙方施工工作面。 2、向乙方提供图纸、会议纪要、有关文件。若甲方的设计图纸或技术变更均应以书面形式向乙方确认，超过本合同范围内的工作，甲方应及时办理现场签证。 3、配合乙方协调各方面关系，配合乙方施工及时办理交工签证，按合同办理工程预算工作。 4、根据乙方的进度工程量，及时发放工程进度款。 5、负责检查、监督乙方的安全生产、文明生产、施工质量、施工进度负责工程的验收和工程竣工验收工作
电话系统维护保养合同 甲方： 乙方：合同编号： 甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方的松下KX-TDEXXXCN电话系统提供维护保养事宜达成如下合同，以资双方信守： 一、乙方的维护职责： 1．确保甲方松下KX-TDEXXXCN 电话系统的正常使用。 2．建立电话系统的维护保养档案，详细记录设备的程序、使用及检修情况。 3．提供系统功能及使用方法的培训，并根据甲方的需要加以调试。 4. 电话支持服务：提供7 x 8小时免费电话服务，及时处理甲方的电话求助。 5. 远程诊断和支持：在甲方提出请求并允许提供远程服务后，乙方可随时通过远程方式，快速地 对系统进行诊断与故障排除，提供5* 8小时的远程免费服务。 6.定期现场检测维护： （1）每年乙方确保对系统进行二次现场检测维护 （2）维护时间为维护合同签约后的第3个月和第9个月中的10-20日之间： （3）甲方有权视电话系统的使用情况，提前15日通知乙方调整该定期维护具体时间。 7.不定期现场维护： （1）如系统出现故障或程序调整，乙方提供现场维护。 （2）由于系统本身原因出现的故障，乙方在征得用户的同意和认可后，先提供备用板卡，最短时间恢复系统运行，重大故障处理时间为4-8小时； （3）如个别板卡不运作，经乙方核实单次不超过300元人民币情况下乙方提供免费维修服务，即不收取任何费用。 （4）如遇整个系统处于瘫痪（即无法运行状态下），我司于4小时内到达贵司故障项目现场，并于到达现场后4小时内恢复系统正常运转。期间我司不收取任何的交通费、人 工费、住宿费、出差补贴费、但产生的硬件维修费由甲方承担。 （5）人为损害及不可抗力如雷击等引发故障，也在免费保养之内，也只收取硬件成本费，不再收取维修人工费。 （6）响应时效： 重大故障：指发生系统瘫痪，无法运行的故障，如系统电源中断、烧坏或交换机遭雷击使整个系统无法运行,乙方处理时间为接到用户通知4 -8小时；如发生设备维修，维修时间为1天-3天。
中宏丽舍T9住宅楼烟道制作、安装合同 甲方：中国建筑第六工程局有限公司咸阳中宏丽舍项目部（甲方）乙方：咸阳易方园工贸有限公司（乙方）甲方同意将中宏丽舍T9住宅楼工程中烟道的制作安装工程分包给乙方，为明确双方的权利和义务，为确保中宏丽舍T9住宅楼工程保质保量地完成，经甲、乙双方共同协商，签订以下协议，共同遵守： 一、工程名称及地址： 1、中宏丽舍T9住宅楼工程 2、地址：咸阳市人民中路16号 二、承包形式：包工包料、包质量、包安全、包现场文明施工。 三、承包单价及工程量计算： 1、按照实际施工部位计算工程量 2、承包单价及工程量计算： ①按照现场实际安装面积计算工程量； ②工程质量达到合格，产品名称型号、规格、数量、单价、金额见如下表格。乙方报价为烟道的制作安装全部费用，并且含税。不得由于材料、工资、运费、政策或其他与工程实施有关费用的跌涨而调整。 产品名称型号、规格、数量、单价、金额
乙方依据陕2001J57标准设计生产、加工，其质量标准未达到《中华人民共和国建筑工业行业的标准》JG/T3044---1998部颁标准。 五、工程款的支付及结算办法： 货运到工地后，甲方付总金额的60%，安装完经三方验收合格并竣工验收之后付至95%，余款保修期满后返还（保修期为二年）。每次付款前必须提供正式发票,并且标明收款单位、开户行以及帐户，且收款单位必须与合同一致。一切按程序执行，否则不予付款。 六、质量、安全、工期 1、乙方在施工过程中，必须按照施工图纸及有关规范规定和经甲方批准的施工方案进行施工，做到精心施工、严格管理，工程质量确保合格标准，乙方必须严格按国家现行安全操作规程进行施工，并且遵守甲方制度的安全生产规章制度和奖惩制度，做好安全教育工作。杜绝伤亡事故，月轻伤频率必须控制在0.1%以内，如发生安全事故，一切责任和费用由乙方自己承担，并且赔偿甲方因此受到的损失。 2、工期：年月日—年月日，按甲方要求及现场需要配备劳动力，乙方配备足够的劳动力，保证甲方总工期目标的实现。在工程施工期间，乙方必须完全服从甲方工期进度计划的安排。
机器销售合同范本 卖方：__________（以下简称甲方） 买方：__________（以下简称乙方） 甲乙双方本着友好协商的原则，兹就机器买卖事宜进行洽谈，甲方同意向乙方销售自家的机器设备，现签订如下协议，供双方遵守。 一、合同价款 本销售合同涉及的总金额为__________元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。 1、订约日先交付定金__________元整。 2、甲方必须在__________年________月________日前将后记的机器安装于乙方总公司所在地的工厂。乙方未支付的余款，于交货时一次付清。 二、所有权转移 甲方于支付余款同时，应将后记机器的所有权移转予乙方。 三、标的
名称规格产地数量单价
四、甲方权利义务 1、在甲方尚未将机器交付予乙方之前，若有故障、毁损或遗失时，应由甲方负责。亦即乙方免除支付价金义务。 2、甲方保证后记机器所具有的性能与说明书相符，并在交付前先行试机，以证明其性能。 3、有关后记机器的品质、性能，由甲方对乙方保证，并以三年为限。在此期间，若非乙方的过失而发生自然故障，甲方负有赔偿损失及修理的义务。 五、乙方权利义务 机器有瑕疵，虽经甲方修复，而机器仍然无法操作，或其性能降低长达一个月，乙方可依据下列方式选择其一，向甲方提出要求。 1、换取同种类机器。其条件为乙方须就已使用该机器的时间
长短支付货款，每一年乙方应支付甲方相当于第二条总金额五分之一款项。 2、退还机器。但甲方得扣除乙方使用机器所应付款项，其余定金退还予乙方。有关使用机器的时间，其计算方法则无论乙方是否使用，规定从第三条甲方交付机器日始至乙方提出退还机器要求之日止，为使用时间。 六、违约责任 乙方若未能在约定的日期前支付余额以交换机器，则甲方无需催告，本合同视同作废，甲方得将该机器搬回。有关前述甲方的机器搬运费、安装费、以及搬回时所需的一切费用，应由乙方负担。甲方除上述权利外，尚可将定金没收，作为损害赔偿。 七、其他 1、本合同一式________份，当事人及见证人各执一份为凭。 2、本合同未尽事宜，双方协商解决。 3、因履行本合同发生争议，双方应协商优先，协商不成的再向甲方所在地的人民法院起诉。 甲方：