不锈钢管楼梯栏杆工程
施工合同
甲方：_____________
乙方：________________________________________
甲乙双方经过协商，甲方确定乙方为平顶山市新城区郑营安置小区3#、4#、8#、9#楼不锈钢管楼梯栏杆工程承包施工单位，依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》及国家工商行政管理局的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方共同确认，签订本协议，双方共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程名称：郑营安置小区住宅楼不锈钢管楼梯栏杆工程
2、工程地点：郑营安置小区项目部
第二条：承包范围
1、范围和内容：不锈钢管楼梯栏杆加工、运输、安装。
2、乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
第三条：合同价款及支付办法
1、合同价款：工程总量约为_________ 米，单价为每米 ______ 元，合同总价
暂定为_____________ 元，结算时按实际工程量计算。
2、单价：含不锈钢管楼梯栏杆的制作、运输、保管、水电、安装及利润、税金、工地协调费等一切费用，一次性包死。。
3、结算办法：不锈钢管楼梯栏杆材料全部进到工地，由甲方及工地监理验收合格后支付合同总价款的30%。楼梯栏杆安装完毕，经甲方及监理验收合格后支付至合同价款的95%，余款5%作为质保金，一年后无质量问题付清。
第四条：材料选定及要求：施工图以设计管理部提供的为准，管材规格要求如下：
1、①50不锈钢管厚度需达到1.15mm①39不锈钢管厚度需达到1.0mm
①39不锈钢管厚度需达到1.0mm
2、楼梯栏杆具体图形及要求见附图。
第五条：合同工期
1开工日期：自甲方工程管理部书面通知乙方之日起。
2、竣工日期：进场之日起_____ 天完成（以工程管理部书面要求日期为准），
3、自签订合同之日起，按甲方工程管理局书面要求开工，随工程整体进度，保证竣工日期，确保整体工程的交工。
第六条：工程质量验收及保修
1、工程质量按照国家有关技术规范执行验收，乙方提供验收标准及规范，达到国家标准规格。
2、乙方在工程竣工后，以书面形式申请甲方相关部门对该工程进行单项验
收，甲方在接到乙方的验收通知书后三日内组织有关人员验收。
3、验收前，乙方负责提供有效的工程技术资料。
4、本工程保修期为一年，自工程竣工之日起计算，在保修期内若产品出现质量问题，须在接到甲方书面或电话通知24小时内到现场进行问题解决并无偿提供维修所有材料，超过保修期的按乙方标准收取材料费及维修费。
5、乙方在规定时间内没有到现场没有按要求修复更换，甲方有权委托其它
单位进行维修，相应发生的费用经甲方确认后直接从保修款中扣除，如果保修款
不足的，甲方有权要求乙方补足差额费用。
第七条：甲方责任
1、乙方进入施工现场安装时，甲方协调提供半成品存放库房及组装场地等条件。
2、在施工现场提供施工所需的水源、电源（费用乙方自理）。
3、负责组织材料验收、施工中间验收、隐蔽记录、单位工程验收。
4、根据合同规定的质量及技术要求对进场材料组织验收工作，并按照合同支付工程款。
5、根据总承包合同、工程总控计划和质量要求对乙方的供应和安装工作进行管理和协调。
第八条：乙方责任
1、施工本合同规定范围的工程，并负责全面技术管理工作。
2、严格按照甲方的施工进度要求，认真组织施工。
3、遵守甲方的施工现场管理条例和一切规章制度，接受甲方及监理公司的监督管理。
4、乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度，严格遵守操作规程，防止违反有关规章制度、操作规程而发生安全事故，在施工现场发生任何安全事故，由乙方承担，
编号：_____________ 楼梯扶手油漆涂刷工程协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，小镇楼梯扶手安装承包给乙方，为了确保工程质量、进度、生产安全，明确双方职责，双方达成如下协议： 一、施工地点： 二、工程质量：按现行规范要求，达到验收合格交付。 三、工期：______楼______月______日前完工（不论天气好坏），______楼______年______月______日完工。 四、承包形式：包清工、乙方自带机具、工具，照明灯、安全帽。 五、承包范围、工作内容： 1、______楼楼梯栏杆、屋面电梯机房爬梯。 2、两遍防锈漆、两遍面漆（黑色）。 3、现场材料二次搬运，栏杆灰尘、砂灰清理。 4、交付前的成品保护工作。 5、栏杆扶手交付验收前的一切工作。 六、承包单价 1、按实际楼梯栏杆长度元/米（成品）。 以上价格为合格产品价格。 七、付款方法
单幢楼号栏杆、爬梯全部完成，按以上价格70%支付。 余款在整个工程完工经验收合格后一次性支付。 八、甲方职责 1、根据乙方进场人员名单安排职工住宿及食堂搭伙。 2、根据甲方进度计划，及时提供施工材料。 3、在乙方自检的基础上对工程质量、文明施工、安全生产及时检查、监督，发现问题责令乙方限期整改。 4、时下达施工进度任务、技术交底、安全交底工作。 5、协助乙方职工办理相关证件，费用由乙方负责。 九、乙方职责 1、必须对进场工人进行安全交底、用电安全教育。 2、进场工人都必须当天交身份证，三天内交一寸照片、4张由项目部安全员登记备案，办理胸卡。 3、乙方承包者合理组织劳动力、技术工、按时完成项目部下达任务。 4、对违反质量、安全管理条例的，按照公司质量安全管理体制处罚执行。 5、对违章施工所造成的损失及费用，乙方全部自负。 6、由乙方自己造成的安全事故责任和所有费用由乙方自负，非乙方责任造成的安全事故，由责任方负责。 7、工期10天，推迟的罚款_____元/天。 十、奖罚办法 1、对栏杆制作、安装质量不符合要求的，责令其返工，并处罚_____元罚款。 2、工完场清，多余材料不及时清理归仓处罚_____元/次。 3、宿舍使用电炉、热得快、电热毯、睡觉不关灯的处罚_____元/次。 4、对用电接线不按规定乱接、乱挂处罚_____元/次。
栏杆工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 一、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其相关的法律法规，甲方工程栏杆的制作、安装承 包给乙方组织施工，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协 商一致达成如下协议： 二、工程名称： 三、工程地点： 四、承包范围：栏杆的制作、安装、喷（刷）漆，包工包料。 1、按照甲方提供的施工图纸、图说、设计变更或经甲方确认的乙方提供的栏杆优化施工图组织施工。 2、所涉及本承包范围内机械费、材料费包括辅助材料、预理铁件、油漆、人工费均属乙方承包范围，用电在甲方指定地点搭设并挂表，电费由乙方负责。 3、所涉本分项的场外运输及现场人力转运（包括人力多次转运在内）。 4、所涉本项的清洁卫生和污染其它工序的清洁卫、如果甲方为了迎接检查，要求提前安装栏杆为此造成的多次清洁卫生及污染处理由乙方自行处理不计费用。 五、承包方式：包工、包料。 六、质量
1、乙方承包范围内的所有材料规格、壁厚等必须符合国家现行施工规范和专业施工规范以及施工图说要求，乙方在采购材料前必须先封样板给甲方确认（双方签字），乙方所进的原材料必须按样板进行检验。如因质量造成损失全部由乙方自行负责与甲方无任何责任，甲方如因此向第三人承担的赔偿责任有权向乙方追偿。 2、乙方必须按甲方的技术交底要求施工（严格执行报验和自检程序作为结账时的依据，否则甲方不予支付，所造成的后果由乙方负责）。 3、材质及安装的位置、高度、间距等必须按设计及规范要求安装，否则返工等损失全部由乙方自行负责，并承担因此给甲方造成的损失。 七、安全文明施工 1、乙方进场人员必须报项目部备案后由承包人和项目部共同组织入场安全学习和入场教育。 2、所涉承包范围的安全设备设施，如安全帽、保险绳、保险带等均属乙方承包范围。 3、严禁心脏病和高血压人进入施工现场作业。 4、每周必须组织一次安全学习和文明施工学习，必须有作业人员签字，此项作为结账的依据，如差一周罚款200元。 5、如乙方职工在现场发生打架斗殴，不论是谁的责任，罚款1000元后，再根据情节做出处理。 6、乙方派往现场施工的焊工必须持证上岗。 八、结算方式：按实际安装延长米计算（不按图纸计算）。
楼梯栏杆施工合同 （工程） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：*****小区楼梯栏杆工程 工程地址： 工程内容：包括产品制作、运输、装卸、安装、保修期内的保修费等全部费用 二、工程承包范围 承包范围：*****小区楼梯栏杆制作安装工程。 三、合同工期： 楼梯栏杆第一批进场以签订合同后十天安装，其它各栋楼的进场应与土建工程整体进度要求一致，不得延误土建工期，否则承担违约造成损失。 四、合同价款 序号名称型号材质价格（元 /M） 颜色 楼梯栏杆楼梯斜栏杆高950mm，平台 栏杆高1050mm (见附图)， 红榉扶手 镀锌静电 喷塑 121.5 与窗户同色，扶 手见样品 以上表格中结算按现场实际长度为准，综合单价包干,综合单价包含所有费用。 2、工程款支付 付款方式：栏杆进场安装数量经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的35%，栏杆等工序施工结束经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的50%，房子竣工验收合格后一个月内付实际施工数量总价的10%，5%作为质保金竣工验收合格后一年内付清（如有质量问题施工方要负责维修）。 五、材料设备供应
材料均由承包人自行采购，承包人应按国标或有关规范要求进行采购和安装，并接受现场工程师的监督与指导（施工前必需做样板间，经验收合格，以样品为准，进行大面积验收）。 八、工程质量 1、承包人按发包人认可的栏杆图纸及封样制作（图纸共肆张作为合同附件），所用材料必须满足图纸及规范要求，栏杆拼接处，空管两端封闭，防止雨水及潮汽渗入。楼梯栏杆必须整体采用热镀锌处理。 2、严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理，面层饰面在热镀锌后采用静电喷塑面漆，面漆涂层应光滑均匀一致，无流坠，所有油漆保证在正常情况下一年内涂层不剥离，金属部件不生锈，无透底无皱皮。 4、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安，成品栏杆与预埋铁件栏杆拼接处后应先作防腐处理。 5、栏杆安装应整齐平直。 6、栏杆加工前承包人应到现场复核砼柱或导墙等结构尺寸，遇转角处应实地测量、放样后再行加工，避免出现偏差。 7、栏杆安装后成品保护由承包人负责。 九、质量保修 工程质量保修根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行，本工程保修期为一年，保修期自工程竣工验收合格，工程移交之日起算。保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由承包人进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏，承包人应及时给予修理，适当收取材料成本费。超过保修期的产品承包人实行长期有偿维修服务。 十、安全施工 根据谁施工谁负责安全的原则，承包人应严格按照安全规定组织施工。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。 十一、双方一般权利和义务 1、双方现场代表 发包人委派同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。
编号：_____________不锈钢楼梯扶手施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正、诚实信用的原则，甲方将承建的内蒙古阿尔山林业局2011年棚户区工程项目一标段18#、19#楼的楼梯不锈钢扶手工程委托给乙方施工，经甲乙双方共同协商，特订立本合同。 第一条工程名称：______________________________ 第二条工程地点：______________________________ 第三条承包内容：__________不锈钢扶手 第四条承包方式：包工包料。 第五条结算方式及承包单价： 1、承包单价：不锈钢扶手制作安装（含运输费用及检测费用）元/m（以实际竣工验收数量为结算依据）。 2、结算方式：按每个单元Φ63管为施工具体延长米数×单价结算。 3、承包单价内已包含劳务人员基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、个人所得税、社会保障费、进出场旅差费、施工管理费、劳动保护用品费、保持现场安全文明施工、材料进出场费、竣工清理和产品检验等费用。 第六条付款方式： 1、材料进场后，甲方付安装工程总价的50%，工程安装到70%后，拨付安装工程总价的30%，工程安装完毕验收合格后，拨付安装工程总价的15%，余款5%作为回访押金，一年后无质量问
栏杆工程施工合同 工程名称：___________________________________ 发包方（甲方）：XX省XX建设工程有限公司承包方（乙方）：________________________________________ 承包容：____________ 栏杆工程_______________ 合同类别：_____________ 包工包料 ______________ 签订地点：____________________________________ 合同编号： ___________________________________ 签订日期：_____ 年____ 月____ 日 第一部分协议专用条款
发包方（以下简称甲方）：_______________________________________ 承包方（以下简称乙方）：________________________________________ 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。 第一条工程概况 1、工程名称：_______________________________________ 2、工程地点：_______________________________________ 3、工程容：室外维护栏杆，包括但不限于室窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积：_____________ 第二条承包围及承包方式 1、承包围：依据上海都市建筑设计有限公司设计的，经甲方盖章确认2016.01 版设计图纸、施工规及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单及 各种工作联系函、甲方通知等围室窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆预埋件制作安装；所有栏杆油漆。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施 工等万式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：___________ 元（大写：人民币__________________ 圆整）。 2、结算单价（含税）： 2.1、室窗户栏杆（不含油漆）单价：________ 元/m ;栏杆油漆单价：________ 元/m。
阳台栏杆、楼梯靠墙扶手施工合同 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同条例》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平、自愿和诚实守信的原则，甲方工程承包给乙方，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：阳台栏杆、室内楼梯靠墙扶手工程，包括铁艺栏杆制作、安装、油漆涂刷（烤漆）验收至交付使用，以及合同约定的质量保修年限内的质量保修等。 4、承包方式：乙方包工包料，综合单价一次性包死，不再考虑任何其他费用。 二、合同工期： 达到施工条件时，乙方保证每个单体工30日内完成。 三、合同价款： 本工程阳台栏杆综合单价为190.00 元/m；楼梯靠墙扶手综合单价为60.00元/m；空调栏杆综合单价为122.00元/m。此价格包括：辅助材料费、施工费（包括机
具费、人工费、措施项目费）、材料检测费、管理费、利润、税金等及其他相关的一切费用。四、工程款的支付及竣工结算： 1、结算方式：结算时按甲方、监理审核的实际工程量×综合单价 2、付款方式：本工程无预付款，工程完工后，所报工程量经监理、甲方审核后付工程总造价的80%；工程竣工验收合格后，付工程总造价的15%，留5%的质量保修金；工程投入使用2年后无任何质量问题，返还5%的质量保修金；甲方每一次付款，乙方都需同时开具正式发票。 3、付款时间：每阶段工程量，经甲方、监理审核完毕后10个工作日内支付。 4、扶手各项技术指标必须达到乙方投标书报价所述，若乙方擅自改变，视为违约。 五、工程质量： 1、符合国家及福建省有关技术标准及相关质量要求。质量标准为：单项工程优良。2年内保证工程不变形、油漆不褪色，扶手安装符合设计要求及现行施工质量验收标准。 2、质量应符合设计图纸和国家现行有关施工的质量检验评定标准，各道工序符合有关标准、规范，否则将无偿返工和支付违约金2000元。 3、材料进场后经甲方、监理共同对其材料质量进行验收后方可进行施工，施工质量不合格或不能一次通过验收，无偿返工或修复达到合同要求。 4、楼梯靠墙扶手采用?60*2.5，两端用不锈钢封盖；阳台栏杆高度为1100mm，采用锌钢，两端立柱采用40*40*1.4，扶手采用椭圆形管30*60*1.1，上下横档采用35*35*1.1锌钢，面漆为长江氯化橡胶黑磁漆，连接件全部采用铸铝连接件，与混凝土交接处全部采用冲压盖件；空调栏杆采用?10锻打方钢，上下采用∟40*3等边角钢，漆为黑色烤漆；具体材料规格型号见附图。
建设工程施工劳务分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就合作事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 l 、工程名称： 2 、工程地点： 3 、建筑面积： 4 、工程内容： 。 5 、承包方式：包工、包料。 二、工期要求 1 、总工期为20天，从签定协议之日至2016 年5月20日完成，根据甲方进度施工将所有的空调板铁艺护栏制作、安装到位。 2 、属甲方原因造成的工期延误者，乙方可要求甲方将工期相应顺延。 三、协议价款 1 、本协议的空调板铁艺护栏单价为75 元／米。 2 、以上单价包括：购料、加工制作、安装、包装、装卸车、运输至工程安装地点、安装损耗、保管、成品保护、工人工资、保护用品发生的费用。 四、结算方式 甲方对护杆及施工中所有铁艺验收后，按实际发生数量办理结算。
五、付款方式 现金支付或银行转账，甲乙双方经同意签订合同后，甲方预付给乙方工程款一万元；待乙方材料进场后，甲方付给乙方60%的工程款；待乙方安装完成后，付给乙方90%的工程款；经甲方及验收单位检验合格，甲方一次性付给乙方全部工程款。 六、质量目标 1、不得在已安装完成的护栏上涂抹砂浆及挂放杂物。 2、为防污染，在交叉作业过程中，成品护栏需盖上保护膜。 七、施工保护 1、成品出厂保护措施： 成品出场之前需要进行包装保护。 2、成品运输保护措施： 成品装车时做到轻放轻拿，全部有序的竖立摆放在车上，成品中间用软物分隔，防止相互碰花。 3、成品工地装卸保护措施： 成品运至工地后，首先找个空旷的地方集中放置，然后分批分量运至安装洞口，期间做到专人专运，运送期间做到不碰花，轻放轻拿。 4、成品安装保护措施： 包装膜在竣工验收前去除，去除后进行清理，并修补。 5、与其他分项承包单位的配合： 我司将积极友好的配合其他工种的工作，不得妨碍及破坏自身承包范围外的其他工程、工作。 八、纠纷处理 合同履行中发生争议时，双方应协商解决，协商不成的可向有关部
楼梯栏杆承包合同 甲方（发包单位） 乙方（承包单位） 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，双方就楼梯栏杆承包事项协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包围及工作容： 1、A-1-4#楼楼梯铁艺杆扶手(高度900mm、平直段高度1050mm)制作与安装。主要工作容包括：铁艺栏杆的材料采购、制作、加工、场外运输、现场安装、涂饰(油漆颜色待定)等定额所包含的所有辅助项目。 2、承包围所有项目施工完毕，必须做到工完料尽场清。 3、施工工具：乙方自带电焊机、切割机、砂轮磨光机、空压机、冲击钻、钢卷尺、刷子、扫把等机具用具，甲方提供运输机械、电源及技术服务等。 四、承包单价：本工程室外铁艺栏杆制作、安装采用包工包料的形式承包给乙方，承包单价如下： 1、本工程现场不提供住宿用房，所有安装人员进场后食宿自理，费用均包含单价中。 2、此单价含扶手安装好后的所有费用包括原材料的采购、加工制作、运输、现场安装、现场至各楼层垂直运输、二次搬运、成品保护、文明施工、验收配合、抢工措施，因质量问题引起的维修和更换、乙方的利润、税金、政策性文件的规定以及合同明示或暗示的所有一切风险、单价不因个别窗型变动而变动单价。
3、乙方的承包单价包括（该乙方现场操作人员发生安全事故或造成他人安全事故）所造成的一切费用。 4、上述单价已包含了法律规定的一切费用及国家规定的社会保险费； 5、上述单价已充分考虑了各种风险，为固定不变价，无论市场如何变化，此单价不再变更 6、上述单价包含了文明施工费； 7、若乙方能保证在2015年5月22日前完成所有的楼梯栏杆安装且满足甲方质量、文明施工等合同约定其他条款的情况下，甲方在此单价的基础上增加5元给予乙方奖励。 五、合同工期（按日历天数计算）： 计划进场时间：2015年05月08日，完工时间2015年05月22日，合同工期总日历天数14天。进场人数：6人，其工5人，普工1人。乙方必须保证足够的劳动力和技术力量。按时完成甲方安排的计划工作量。 六、工程质量： 楼梯铁艺栏杆制作及安装必须达到GB50300-2013《建筑工程质量验收统一标准》、GB50210-2001《建筑装饰装修质量验收规》。 1、楼梯铁艺栏杆原材料必须选用国家标准材料，符合国家相关材料验收标准，经甲方同意方可下料、加工； 2、楼梯铁艺栏杆的选型、尺寸必须符合设计及甲方要求，安装必须牢固、稳定、横平、竖直、焊缝光滑平整、色泽一致、观感优良、细部处理精细，严格按项目部《技术质量交底》操作。 3、材料规格为：钢管外径为Φ48mm，壁厚1.5mm-2mm；方钢20*20、30*30壁厚均为1mm、40*40壁厚均为1.2mm。 4、楼梯体艺栏杆的选型严格按乙方提供的样品加工安装。 七、安全生产：
编号：楼梯扶手施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日
甲方: 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商达成如下协议：第一条工程概况 1、工程名称：___________________ 批发商场 2、承包方式：包工包料（附图） 3、主材部分：$ 63*0.9白不锈钢管，$ 50.8*0.9白不锈钢管，$ 31.8*0.5 白不锈钢管，，$ 19.1*0.5 白不锈钢管 4、工程单价：每米____ 元，此单价含人工（工艺加工）、运输（装卸）、机械、材料、安装、管 理费、利润、税金及风险等所有可能发生的一切费用。 5、工期：本工程自______ 年 _____ 月_日开工，于_______ 年_____ 月____ 日竣工。 6、工程数量：按实际工程量结算。 第二条甲方责任 开工前，清除现场影响施工的障碍物，并负责向乙方提供用电接驳点。 第三条乙方责任 1、向甲方提供关于设计图稿或作法说明交甲方审定，确保楼梯扶手安全。 2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全及环境规定。严格按照设计图稿和作法说明 进行施工。乙方施工用电线电缆及机具自备，必须做到每天工完场清。 3、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成伤亡事故，由乙方承担一切责任和全部 费用。 4、乙方在施工过程中，对现场所有已完工程成品负有保护的义务，由于乙方原因损坏成品或 半成品，乙方必须承担全部损失费用，此费用由甲方直接从乙方结算款中扣除。 5、乙方对进场施工人员，必须进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用 第2页共3页
防护栏杆工程安装承包合同书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《加工承揽合同条例》等法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方一致同意.特签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1- 1.工程名称：东郡濠景一期主体及配套工程 1- 2 .工程地点：中牟县商都大道与新圃街交叉口 二、承包范围 2- 1 .楼阳台栏杆、飘窗栏杆、空调机位栏杆、楼梯栏杆、落地窗栏杆、女儿墙栏杆等工程。 三、承包方式 3- 1 .本工程采用包安全施工，包工、包材料、包质量、及安装验收合格的承包方式。 四、工期 4- 1 .开、竣工日期：本工程自 ________ 年 _______ 月_______ 日开工，至 _______ 年______ 月__________ 日竣工。 4- 2 .保修期： 4- 2-1 .工程保修期为二年，保修期自工程经质检站验收合格之日起开始计
4- 2-2 .在保修期间，乙方负责免费对由于乙方施工质量所造成的一切质量问题进行保修。非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修，因此而发生的维修费用由甲方支付。 4- 2-3 ..在保修期内，乙方必须在接到甲方通知后2小时内予以答复；48 小时内完成修复并保证质量。 五、质量要求及验收标准 5- 1 .乙方按照甲方签字认可的技术核定单及附图纸进行制作和安装，乙方必须保证材质厚度（以样品厚度为准）符合甲方的要求.（详细见附件1）5- 2 .验收： 5- 2-1 .本工程的验收标准为甲方签字认可的栏杆施工图和国家相关标准与规范，质量等级为合格。 5- 2-2 .工程完工后由中牟县建设工程质量监督站验收。 六、甲乙双方的责任 6- 1 .甲方 6- _____________________ 1-1.甲方委派同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。 6- 1-2 .甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。 6- 1-3 .切实解决好施工用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。 6-1-4 .在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方有权给予乙方适当的经济处罚，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。并按完成工
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：批发商场 2、承包方式：包工包料（附图） 3、主材部分：φ63*0.9白不锈钢管，φ50.8*0.9白不锈钢管，φ31.8*0.5白不锈钢管，，φ19.1*0.5白不锈钢管 4、工程单价：每米____元，此单价含人工（工艺加工）、运输（装卸）、机械、材料、安装、管理费、利润、税金及风险等所有可能发生的一切费用。 5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 6、工程数量：按实际工程量结算。 第二条甲方责任 开工前，清除现场影响施工的障碍物，并负责向乙方提供用电接驳点。 第三条乙方责任 1、向甲方提供关于设计图稿或作法说明交甲方审定，确保楼梯扶手安全。 2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全及环境规定。严格按照设计图稿和作法说明进行施工。乙方施工用电线电缆及机具自备，必须做到每天工完场清。 3、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成伤亡事故，由乙方承担一切责任和全部费用。 4、乙方在施工过程中，对现场所有已完工程成品负有保护的义务，由于乙方原因损坏成品或半成品，乙方必须承担全部损失费用，此费用由甲方直接从乙方结算款中扣除。 5、乙方对进场施工人员，必须进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用
料，如发现偷监行为，乙方必须接受50倍的罚款，情节严重者，甲方保安人员将其扭送公安机关处理。 第四条关于工期的约定 1、因甲方未按约定完成工作或因工作量变化设计变更，不可抗力情况下影响工期，工期顺延。 2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 3、乙方拖延交工工期，每拖延交工一天，罚款_____元。 第五条关于工程质量 工期作法说明，设计变更等施工及验收规范为质量评定验收标准。施工期间甲方有权随时对施工内容进行检查，如发现有与合同文件不一致或不符合标准的情况，可随时要求停工改正，直到合格为止。由于返工费用全部由乙方承担，且不予顺延。 第六条关于工程款结算的约定 1、施工材料进入现场3天内甲方向乙方付工程款10%，验收合格后再付工程款80%，留10%质量质保金，一年后无质量问题返还给乙方。 2、合同一旦签定，如乙方在中途提出加价行为或中途退场或不履行合同，甲方有权解除合同，且不予结算。 此合同从签订日期开始生效。 第七条关于纠纷的约定 本合同有不详之处，甲乙双方通过协商解决，协商不成双方有权向人民法院提出诉讼，按法院判决执行。 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 年月日年月日
铁艺栏杆工程施工合同 发包方：________________________________ （以下简称甲方） 承包方：_______________________________ （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“楼”铁艺栏杆安装施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1工程名称：_______________________________________________ 1.2工程内容：_______________________________________________ 二、工程承包范围 2.1甲方提供的施工图纸所列的项目内容，具体做法详见甲方确认 并签字的图纸（后附施工图纸）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按米计算。工程量待施工完毕后 以实际工程量结算。 3.1.1阳台栏杆：数量_____ 米，综合单价 ___ 元，合价________ 元; 3.1.2 飘窗（角窗）栏杆：数量米，综合单价元，合价
元； 3.1.3 楼梯窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.4 空调栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.5厨房窗栏杆：数量米，综合单价元，合价 _______________________________________________________________ 元 ； 总记合价 _______________ 元（人民币大写 ____________________________ ）。 3.2工程款支付方式 3.2.1合同签订后按照合同价的40液付预付款元____________ （人 民 币大写—） 3.2.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，工程款支付到合同价的 95% 元（人民币大 写—）。 3.2.3工程保修款：保修款按照合同价款的 5%十取_______________ 元（人民币大写—）。 四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1铁艺栏杆安装按栋号与土建施工同步进行，根据总体进度及甲
编号：______________ 门窗及栏杆制作安装合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________ 签订日期： _______ 年______月______ 日 发包方：___________________________ （以下简称“甲方”）
承包方：___________________________ （以下简称“乙方”） 乙方承诺具有承包及完成本承包合同的资质与能力，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，结合本工程实际情况，就____________ 工程项目有关事项，双方协商一致制定本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称： _____________________________ ； 1.2工程地点： ____________________________ ； 1.3工程范围： ___________________________ 。 第二条：计量规则 2.1飘窗栏杆、阳台栏板、空调百叶窗以现场实际制作安装尺寸计量。 2.2 PVC-U塑料飘窗按窗台板外围展开尺寸及建施图纸设计窗的高度计量；其他塑料外窗按建施图纸中外窗洞设计尺寸计量。 第三条承包内容 3.1 承包内容：___________________ 。 3.2承包方式：包工包料、包安全文明施工、垂直运输费、安装水电费、临时设施费等费用；确保安装工程工期、质量，质量保修期一年。 第四条承包单价 4.1本工程各类塑钢外窗、飘窗栏杆阳台栏板、空调百叶窗等安装工程固定综合单价确定如下： 4.2上述承包综合固定单价中已包括施工设备、劳务、材料、配件、安装调试费、运输费、采购保管费、售 后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定等为完成本工程承包内容而须支付的费用。 第五条工期要求5.1接到甲方书面开工通知后一个半月内进场施工，保证不影响其他专业施工队伍施工。5.2因乙方原因导致工期延误时，乙方应预期告知甲方，并征得甲方同意，否则应向甲方支付违 约金，违约金为每延误一天，按2000元/天（累加）计算，直到工期竣工验收合格。
甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守： 一、工程概况： 1、工程内容：不锈钢楼梯扶手；φ60厚0.7、φ47厚1.0、φ28厚0.5、φ19厚0.4，飘窗扶手为φ38厚0.7。 2、工程承包方式：包工包料； 3、工程造价：扶手________元/米，施工面积约________米，约合人民币万元（以实际竣工验收数量为准）；栏杆________元/米，施工面积约________米，约合人民币万元（以实际竣工验收数量为准）； 4、付款方式：合同签订生效后，乙方安装完一栋，甲方将该栋工程款结清给乙方。 二、合同工期：从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。 三、甲方责任： 1、如期办理拨款结算； 2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。 四、乙方责任： 1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担； 2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收； 4、乙方要按期完工，不得无故顺延工期。 五、质量与验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。 六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向_____________________________法院起诉。 七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。 甲方（单位盖章）：乙方（单位盖章）： 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日
某某防护栏杆施工合同 发包人（全称）：甲方（以下简称甲方） 承包人（全称）：乙方（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就某某工程的铁艺栏杆及不锈钢栏杆施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：某某防护栏杆工程 2、工程地点： 3、工程范围:某某工程的楼梯铁艺栏杆、屋面铁艺栏杆、楼层不锈钢防护栏杆等的加工制作与安装。 第二条栏杆工程量、单价及合同总造价 1、各栋号栏杆工程量、综合单价及合同总造价详见汇总表。某某栏杆工程量汇总表
）上表中综合单价为固定全费用综合单价。竣工后按固定综合单1注：（价和实际发生的工程量结算。综合单价包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、措施费（含安全、质量、文明施工等措施费）、配合、场内运输费、垂直运输、检验检测、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。㎜；表中
各种规格型号10502）室内楼梯栏杆顶层平直段的高度≮（的栏杆根据现场情况经双方协商可做适当调整。3）各种栏杆的式样、材质以双方确认的图纸及制作工艺为准。（4）屋面钢梯等零星构件如需乙方制作安装，双方定价办理签证。（元，人民币大写：壹佰壹拾捌万叁11838812、本工程合同总造价约仟捌佰捌拾壹元整。竣工结算工程量以现场甲方、乙方及监理三方的实测长度签证为准。开工日期以现场具备施工条件监理公司签发的开工令工程工期：第三条日历天。为准，施工绝对工期45工程质量标准和工程验收第四条1、工程质量标准：工程竣工验收时达合格标准。 2、工程质量要求及工程验收 （1）乙方必须按照双方确定的铁艺栏杆和不锈钢栏杆设计图中的材料规格与式样、甲方的现场交底、甲乙双方认可的样品及《烟台市住宅工程质量通病防治办法》有关规定进行制作与安装。 （2）本工程铁艺栏杆及不锈钢栏杆完工后，在乙方自检合格前提下，由甲方、乙方、总承包方及监理方共同按现行国家相关标准进行施工质量验收。 第五条甲方责任 1、甲方负责对现场的施工部位与栏杆的具体要求进行交底。 2、委托新世纪监理公司对施工单位的加工制作与安装质量进行监督。 3、协助乙方，解决进场后临设、施工用水、用电等相关事宜，费用由乙方承担。
不锈钢窗户护栏及楼梯栏杆合同 甲方：山东通德锦华房地产开发有限公司成武锦华锦绣园项目部乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程实际，就成武锦华·锦绣园小区不锈钢栏杆和护栏工程经双方协商一致订立以下合同，共同遵守： 一、工程内容： 成武锦华锦绣园小区#楼不锈钢栏杆/护栏安装工程。 二、承包方式：乙方包工包料。 三、技术要求：楼梯、栏杆高度1050mm，窗护栏高度55mm，阳台55mm。 材质要求：国际合格产品，￠60/￠51，壁厚为0.8mm，￠32/￠19为0.6mm，并与提供的样品完全一致。 四、工期：每栋楼的施工工期不得超过天。 五、甲方责任：协商解决与总承包单位的施工穿插作业，对工程质量及合同履行情况进行监督检查并负责施工用电。 六、乙方责任： 1、按质按量的完成施工任务。 2、由于人为造成的损坏，费用由甲方承担。 3、工程完工后，负责清理自己施工造成的建筑垃圾。
七、质量与验收：根据甲方质量要求和合同规定，按照国家颁布的施工验收质量评定标准为依据，达到合格标准。 八、工程造价：楼梯元/延米，阳台护栏元/延米，窗护栏元/延米（此价含税金价格）工程总价按完成的实际工程量据实结算。 九、付款方式：每栋楼施工完成后，根据甲乙双方现场实际测量的工程量，付至完成工程量的95%剩余5%作为质保金，在工程竣工验收合格后无质量问题7天内一次付清。工程款结算完毕后，合同终止。 十、合同执行期间如有争议，双方协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。 十一、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，经双方签字盖章后生效。 甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）： 年月日年月日
楼梯、阳台栏杆制作安装合同 甲方：江苏省苏中建设集团股份有限公司 乙方：上海隆业建筑装饰工程有限公司 经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方的萧政工出【2017】5号标准厂房建设项目二标段窗户及楼梯栏杆的制作安装。本着平等、自愿、互惠互利的原则，特订立本合同。 一、工程名称：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段） 二、工程地点：萧山区红泰六路与垦辉七路交叉口苏中工地 三、工程范围：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段）13~16、25~30、31~39号楼的楼梯、窗户栏杆及电梯井护栏的制作安装和维修。 四、型材质量及规格要求 2、材料要求： （1）不锈钢楼梯栏杆的型材为：扶手为直径50（壁厚为1.5㎜）；立柱为直径38（壁厚为1.4㎜）；不锈钢管直径16（壁厚为12㎜）；横管为直径32（壁厚为1.4㎜）。 （2）电梯井防护用方管：16*16*1.2方管背衬、30*50*1.5方管立杆横杆； 1.5mm踢脚板;2mm钢丝网。 现场安装的栏杆必须与业主及甲方认可的由业主进行封样的样品一致。 五、施工质量和验收要求 1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家楼梯栏杆和阳台栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。乙方须保证一次性验收合格，造成返工等一切损失由乙方承担。 2、楼梯及阳台栏杆的立柱间距≤1000㎜，栅栏间距≤110㎜（中对中），栏杆高度1100㎜。连接牢固，艺术、美观，达到相关技术规范要求。 3、电梯井防护栏杆必须按照图纸要求进行喷漆，达到甲方设计要求。 4、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。乙方配合做阳台栏杆抗冲击性试验，须保证抗冲击性试验合格，检测试验费用由
楼梯栏杆扶手制安合同
楼梯栏杆制作安装合同 甲方：新疆金源工程建设有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就和硕北新农贸市场1#、2#、3#、4#、5#楼梯栏杆施工协商一致，订立本协议，双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：和硕北新农贸综合市场 2、工程地点：和硕县 3、层数：2层 二、承包工程内容 1、承包内容：图纸范围内所有楼梯的制作、安装、刷漆、扶手的制作、安装，材料进出场的装车卸车由乙方负责，工程完工后应通知项目质检员检查，如不服从管理人员安排，项目部有权进行处罚，承担所属工人劳务费，乙方施工人员安全帽由乙方自行配备，图纸、图集所含所有部分，图纸范围内所有变更不另计费，均包含在合同中，乙方承担因质量问题的所有罚款。 2、承包方式：包工。 三、工程工期 按照甲方要求合理安排工期（制作安装时间）。具体制作、安装时间甲方通知乙方。 四、质量标准 1、工程质量等级：合格。 2、验收标准：材料按本合同所写规格验收，同时材料和安装质量符合国家相关行业的现行的质量验收标准和规范，并对交付前成品保护负全责。 3、样品验收，合同双方共同封存样品，甲方保存，作为最终验收依据。 符合本条第2款和第3款两项验收标准的，视为合格。 五、工程价款及支付 1、本楼梯栏杆以延长米为计量单位，执行固定包干单价（含税），并一次包死。固定包干单价为40元/米。 2、结算总价=固定包干单价×长度（实际安装扶手延米） 3、实际安装楼梯栏杆长度的增或减，固定包干单价不变。 4、价款支付：○1本工程无预付款；○2工程验收合格并办理完结算手续后支付到结算总价款的95%；④质保金为结算总价款的5%，在本工程无质量问题、无乙方未履行质保责任的前提下一年保修期满后支付（无息）。 5、在施工过程中，乙方施工不符合合同约定或不符合甲方及监理要求，对存在严重质量问题的部位的须及时整改，同时甲方有权暂停支付当期工程款。 五、工程用料规定 1、栏杆式样见样品。 2、按图纸要求制作安装。 六、甲方的权利和义务
栏杆类制作安装工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 甲乙双方就 ____________________ 目栏杆制作及安装项目，根据中华人民共和国相 关法律法规，结合本工程的实际情况，遵循合法、平等、诚信的原则，经友好协商，签 订本合同，以资双方共同遵照执行。 第一条工程概况 工程名称： __________________________ 目栏杆制作及安装工程（以下简称本工程） 第二条承包范围、方式 1、 承包范围包括但不限于： 1） ________________ 项目栏杆工程的制作、安装、清洁、成品保护； 2） 乙方所报报价书、本工程施工图中的所有内容； 3） 上述未注明，但乙方为完成本工程而必须进行的其它工作； 2、 承包方式：包工包料、包质量、包进度、包工期、包安全、包文明施工、包运输、包 检测、包成品保护、包验收备案，综合单价（含税）一次性闭口包干。 第三条合同总价 栏杆总长度约为 _____________ 米，综合单价（闭口包干）为 _______ ， 暂定合价 为 _______ 元； 本合同闭口综合单价包括但不限于： 从本工程开始准备施工至工程保修期结束所发生的全部直接费、间接费、制作费、 安装费、乙方承包范围内的各项材料费、辅料费、制作费、安装费、运输费、油漆喷涂 费、施工管理费、材料检测费、措施费、各种风险费、申报验收费、水电费、工程措施 费（包括但不限于夜间施工费、赶工加班费、安全文明施工措施费、临时停水停电措施 费）、成品保护费、总包配合费以及为完成本工程及本工程不可或缺的所有附带工作而涉 及到的一切费用。 2、本合同栏杆长度增减按上述综合单价（含税）进行结算。 3、 本工程栏杆长度待工程竣工后按实际数量据实结算。 甲方单位: 乙方单位: